Проект договора програмное обеспечение

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № _____
на поставку программного обеспечения и передачу прав использования программ для ЭВМ
г. Иркутск
«_____»______________ 201_г.
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения администрации г. Иркутска
«Городская клиническая больница № 10», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача
Есева Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________,
именуем__
в
дальнейшем
Поставщик,
в
лице
_______________________________________, действующ__ на основании ____________, с другой
стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является:
 поставка программного обеспечения надлежащего качества, в количестве, комплектации и по
цене, определённым в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору, далее Спецификация),
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, в соответствии с условиями настоящего
Договора.
 передача прав (на условиях простой (неисключительной) лицензии) использования Программ
для ЭВМ, путём воспроизведения, ограниченного инсталляцией, копированием и запуском программ
для ЭВМ (далее – права на программы для ЭВМ) по цене, определённой в Спецификации, в течение
срока и в пределах, предусмотренных Лицензионным договором, заключённым между Поставщиком и
Правообладателем программного обеспечения.
1.2. Поставщик обязуется поставить программное обеспечение и передать права на программы
для ЭВМ. Поставщик производит консультирование Заказчика по проведению всех работ, связанных с
обеспечением работоспособности программного обеспечения на оборудовании Заказчика.
1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить указанное программное обеспечение и права на
программы для ЭВМ, в порядке и на условиях, определённых настоящим Договором.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего Договора составляет ___________ (___ рублей ___ копеек) и включает в
себя стоимость программного обеспечения и прав на программы для ЭВМ, «НДС» (в случае если
Поставщик является плательщиком НДС), а так же иные расходы Поставщика, связанные с
исполнением настоящего Договора, в том числе расходы на перевозку, доставку, уплату таможенных
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.
2.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется за счёт собственных средств бюджета г.
Иркутска, в виде субсидии предоставляемой на иные цели в рамках софинансирования долгосрочной
целевой программы модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011 - 2012 годы,
направленной на решение задачи "Внедрение современных информационных систем в здравоохранение".
2.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком по факту поставки
программного обеспечения и передачи прав на программы для ЭВМ, путём перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента
предоставления Поставщиком счета на оплату на основании подписанных Сторонами товарной
накладной и акта приёма - передачи прав. Датой оплаты является день списания денежных средств с
расчётного счета Заказчика.
3. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ
3.1. Качество поставляемого программного обеспечения должно соответствовать условиям
настоящего Договора, требованиям сертификации, безопасности, (санитарным нормам и правилам,
государственным стандартам и т. п.), лицензирования, если такие требования предъявляются
действующим законодательством РФ, и подтверждаться документами о качестве, установленными для
данного вида программного обеспечения в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2. С момента передачи прав на программы для ЭВМ Поставщик гарантирует исправную работу
программного обеспечения в течение срока и в пределах, предусмотренных Лицензионным договором.
3.3. Гарантийный срок на программное обеспечение указанный в спецификации начинает течь с
1
даты подписания Сторонами акта приёма - передачи прав.
3.4. Поставщик гарантирует, что поставляемое лицензионное программное обеспечение свободно
от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным
обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной
ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения прав интеллектуальной собственности.
3.5. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами исков в отношении нарушения прав
интеллектуальной собственности, в т. ч. на использование торговой марки или промышленных
образцов, Поставщик должен вступить в указанный процесс в качестве третьего лица.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ
4.1. Поставщик должен иметь права на использование поставляемого программного обеспечения
(Лицензии) с целью распространения вышеуказанного программного обеспечения на территории РФ.
4.2. Поставщик обязан предоставить Заказчику заверенную копию Лицензионного договора,
заключённого между Поставщиком и Правообладателем поставляемого программного обеспечения.
5. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
5.1. Срок поставки программного обеспечения и передачи прав на программы для ЭВМ по
настоящему Договору, включая доставку по адресу, указанному в п. 5.3. настоящего Договора – в
течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора.
5.2. Передача неисключительных (пользовательских) прав на лицензионное программное
обеспечение оформляется двухсторонним актом приёма - передачи прав.
5.3. Поставщик осуществляет доставку программного обеспечения и передачу прав на
программы для ЭВМ по адресу: г. Иркутск, б-р Рябикова, дом 31-а, литера Б1, 4 этаж (отдел АСУ).
5.4. При поставке программного обеспечения и передаче прав на программы для ЭВМ
Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
 счёт
 счёт-фактуру (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС);
 товарную накладную;
 акт приёма - передачи прав;
 копию лицензионного договора, заверенную печатью организации и подписью руководителя;
 сертификат соответствия или другой документ о качестве, установленный для данного вида
программного обеспечения в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ
6.1. Приёмка программного обеспечения и передачи прав на программы для ЭВМ
осуществляется Заказчиком по адресу, указанному в п. 5.3. настоящего Договора и включает в себя
следующие этапы:
 проверку наличия, полноты и правильности оформления комплекта документов,
указанных в п.5.4. настоящего Договора;

проверку программного обеспечения на его соответствие качественным и
количественным характеристикам, установленным настоящим Договором;

проверку работоспособности программного обеспечения и лицензионных ключей.
6.2. По окончанию приёмки Заказчик и Поставщик подписывают акт приёма - передачи прав и
заверяют его печатями, оформляют товарную накладную.
6.3. Заказчик обязан подписать акт приёма - передачи прав в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента его предоставления Поставщиком. В случае его не подписания Заказчик обязан в тот же срок
предоставить Поставщику мотивированный отказ, в письменном виде, изложив причины не
подписания.
6.4. В случае выявления при приёмке программного обеспечения и передачи прав на программы
для ЭВМ недостатков Поставщиком и Заказчиком составляется и подписывается акт, в котором
указывается срок устранения Поставщиком выявленных недостатков.
7. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Поставщик обязуется:
7.1.1. Поставить программное обеспечение и произвести передачу прав на программы для ЭВМ
надлежащего качества, в количестве, комплектации и по цене согласно Спецификации (Приложение
№1 к настоящему Договору) с приложением документов, указанных в п. 5.4. настоящего Договора, в
порядке и в сроки, установленные разделом 5 настоящего Договора.
2
7.1.2. В случае обнаружения при приёмке программного обеспечения и передачи прав на
программы для ЭВМ недостатков, устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счёт в
порядке и в срок, указанные в акте, составленном в соответствии с п.6.4. настоящего Договора.
7.1.3. Оказывать техническую поддержку и консультировать Заказчика по всем вопросам,
связанным с использованием программного обеспечения и работоспособностью лицензионных ключей,
в том числе:
 консультации по вопросам первичной установки и активации ПО;
 предоставление информации о базовых функциях продукта;
 предоставление информации о новых версиях и исправлениях программного обеспечения;
 предоставление информации и разъяснений по лицензионной политике правообладателей в
отношении программного обеспечения, права на которое передаются в рамках настоящего
договора, для предупреждения ситуаций неправильного или нелегального использования
программного обеспечения Заказчиком.
Максимальный срок реакции на заявку – 4 часа.
7.2. Заказчик обязуется:
7.2.1. Принять программное обеспечение и осуществить приёмку прав на программы для ЭВМ в
соответствии с разделом 6 настоящего Договора.
7.2.2. Оплатить программное обеспечение и передачу прав на программы для ЭВМ в порядке и
срок, установленный п. 2.3. настоящего Договора.
7.3. Стороны обязуются выделить для постоянной связи и согласования друг с другом различных
вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора, ответственных представителей, о
назначении которых обязаны письменно уведомить друг друга в течение 2 (двух) рабочих дней с
момента подписания настоящего Договора.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и
настоящим Договором.
8.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты, установленного п. 2.3. настоящего
Договора, Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере одной трёхсотой действующей на день
уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неисполненного в срок обязательства, за
каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока, установленного п.
2.3. настоящего Договора, до момента полного исполнения обязательства, предусмотренного п. 7.2.2.
настоящего Договора.
8.3. В случае нарушения сроков поставки программного обеспечения и передачи прав на
программы для ЭВМ Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,2 % от
стоимости вышеуказанного программного обеспечения и лицензионных ключей подлежащих оплате, за
каждый день просрочки поставки.
8.4. В случае несоответствия программного обеспечения и прав на программы для ЭВМ
качественным и количественным характеристикам, установленным настоящим Договором, а так же
неработоспособности программного обеспечения и лицензионных ключей, Заказчик вправе применить
к Поставщику неустойку в размере 0,2 % от стоимости программного обеспечения и лицензионных
ключей, поставленных ненадлежащим образом, за каждый день со дня недопоставки до дня исполнения
обязательств.
9. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1.Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по
настоящему Договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств
непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно
продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.
9.2. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой
силы не позднее 5 (пяти) рабочих дней с начала их действия.
9.3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы не даёт Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои
обязанности по настоящему Договору на наступление таких обстоятельств.
3
10. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
10.1.Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору и в связи с
ним, разрешаются путём переговоров между ними.
10.2.В случае невозможности разрешения споров или разногласий путём переговоров, они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области в установленном законодательством РФ
порядке.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются
действующим законодательством РФ.
12.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда
по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
12.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств,
предусмотренных п. п. 7.1.1. - 7.1.3. настоящего Договора, Заказчик вправе обратиться в суд с
требованием о расторжении настоящего Договора.
12.4. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, банковских и
иных реквизитов или реорганизации обязаны не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты осуществления
таких изменений письменно сообщать друг другу о таких изменениях.
12.5. Неисполнение Стороной обязательства, предусмотренного п. 12.4. настоящего Договора,
лишает её права ссылаться на неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной
обязательств, связанных с осуществлением расчётов по настоящему Договору, направлением другой
Стороне предусмотренных настоящим Договором документов и уведомлений.
12.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
12.7. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Спецификация (Приложение № 1).
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заказчик:
Поставщик:
МАУЗ ГКБ № 10
Адрес местонахождения: 664043, г. Иркутск,
бульвар Рябикова, д. 31
ИНН/КПП 3812014556/381201001
Тел./факс: 30-33-43/30-33-51
Плательщик:
Комитет по бюджетной политике и финансам
администрации г. Иркутска (МАУЗ ГКБ № 10,
л/с 30900020191)
р/с 40701810100003000001
в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Иркутской
области г. Иркутск
БИК 042520001
Заказчик:
Поставщик:
Главный врач МАУЗ ГКБ № 10
_______________________
________________/С. В. Есев/
М.П.
__________________/ _______________/
М.П.
4
Приложение №1
к Договору № ______
на поставку программного обеспечения и передачу прав использования программ для ЭВМ
От «_______»______________________201__г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п
Наименование
лицензионного
программного
обеспечения
Характеристики программного обеспечения
Срок действия
лицензии
Количест
во
лицензий
в соответствии с
лицензионным
договором
4
Антивирус
«______»
12 месяцев
2
3
Антивирус
«______»
12 месяцев
97
4
Право на
использование ПО
Microsoft
в соответствии с
лицензионным
договором
1
5
Офисный пакет
«______»
в соответствии с
лицензионным
договором
7
1
Операционная
система «______»
2
Цена за
единицу,
руб. коп.
Общая
стоимость
руб. коп.
ИТОГО (цена договора):
В т. ч. НДС (указывается в случае, если Поставщик является плательщиком НДС)
Заказчик:
Главный врач МАУЗ ГКБ № 10
Поставщик:
__________________________________
________________/С. В. Есев/
М.П.
__________________/_______________/
М.П.
5