ДОГОВОР № ПОСТАВКИ ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ

ДОГОВОР №
ПОСТАВКИ ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ
г. Москва
«__» ______2013г.
______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________,
действующего на основании _________________, и OAO "Фундаментпроект", именуемое
в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Минкина Марка Абрамовича,
действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ ТЕРМИНЫ ДОГОВОРА ИМЕЮТ СЛЕДУЮЩИЕ
ЗНАЧЕНИЯ:
1.1. Программа для ЭВМ – это представленная в объективной форме совокупность
данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других
компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая
порождаемые ею аудиовизуальные отображения, исключительные права на
которую принадлежат соответствующему правообладателю.
1.2.
Экземпляр программы для ЭВМ – это правомерно введенный в гражданский
оборот на территории РФ экземпляр программы для ЭВМ путем его продажи или
иного отчуждения, дальнейшее распространение и использование которого
допускается без согласия правообладателя и без выплаты ему дополнительного
вознаграждения.
2.1.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставщик обязуется передать, а Заказчик принять и оплатить Экземпляры
программ для ЭВМ (далее именуемые «ПО» или «Товар»), наименование,
количество и стоимость которых указывается в Договоре.
2.2.
Экземпляры программ для ЭВМ (Товар) поставляются Заказчику в следующем
составе:
Наименование
Программного
обеспечения
AutoCAD
2011
Commercial New SLM ML 03
Права на использование WinRAR 4.x:Базовая
лицензия для юридических лиц
Права на использование Adobe Acrobat Professional 11
Multiple Plattorms International English AOO License
TLP
2.3.
3.1.
Кол-во,
экземпляров
1
1
1
Право использования ПО предоставляется Заказчику Правообладателем при
условии согласия Заказчика с условиями Лицензионного Соглашения в момент
установки (инсталляции) ПО на ЭВМ. При этом вознаграждение Правообладателя
уже включено в стоимость поставки.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена настоящего Договора составляет, всего: _______________ в том числе НДС
18% - _________________________________.
1
3.2.
Заказчик осуществляет предоплату в течение 5 дней с момента подписания
настоящего Договора в размере 100% от общей цены Договора.
3.3.
Цены, указанные в настоящем Договоре, действуют в течение 5 (пяти) дней с
момента выставления счёта.
3.4.
Датой платежа считается день зачисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
4.1.
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА
Поставщик передает Заказчику Товар, в следующем порядке:
AutoCad 2011 Commercial New SLM ML03 в полном объеме в течение 5 - 9 (пяти
- девяти) рабочих дней с даты зачисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
4.2.
Переход права собственности на передаваемый Товар происходит при передаче
Товара Заказчику и оформляется подписанием с обеих Сторон товарных накладных
(установленной формы ТОРГ 12) к настоящему Договору.
4.3.
Адрес доставки Заказчику Товара, включая счет, счет-фактуру, товарные
накладные: 125993, г. Москва, Волоколамское ш.1 стр.1.
5.1.
5.2.
6.1.
7.1.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Поставляемые Экземпляры программ для ЭВМ по настоящему Договору являются
полностью лицензионными, правомерно введены в гражданский оборот на
территории РФ, обеспечиваются технической поддержкой на условиях
соответствующих производителей Товара.
Поставщик гарантирует Заказчику, что Товар не является предметом залога, спора
или ареста, не нарушает каких-либо авторских прав, неимущественных и/или
имущественных прав третьих лиц.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7. ФОРС-МАЖОР
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, таких как чрезвычайное
положение, война, блокада, пожар, наводнение, землетрясение, стихийные
бедствия, сроки выполнения обязательств отодвигаются соразмерно времени, в
течение которого будут действовать перечисленные обстоятельства и/или
последствия таких обстоятельств.
7.2.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна
информировать другую Сторону о начале и об окончании обстоятельств форсмажора, приложив к извещению справку соответствующего государственного
органа.
7.3.
Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше трех
месяцев, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения
своих обязательств, на которые распространялись обстоятельства форс-мажор, по
дополнительному соглашению к настоящему Договору или другому документу,
действующему в рамках данного Договора. В этом случае ни одна из Сторон не
будет иметь права на возмещение другой Стороной возможных убытков.
2
8.1.
8.2.
9.1.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
В случае возникновения разногласий, связанных с настоящим Договором,
Стороны обязуются урегулировать их путем проведения переговоров. При
невозможности урегулирования разногласий путем проведения переговоров
обязательно соблюдение Сторонами претензионного порядка разрешения споров
путем составления и направления претензий. Претензии направляются за подписью
уполномоченных представителей Сторон и должны быть рассмотрены Стороной,
получившей претензию, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня ее
получения.
Не урегулированные Сторонами разногласия, возникающие из настоящего
Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, и вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами всех принятых обязательств.
9.2.
В соответствии с настоящим Договором, ни одна из Сторон не имеет права
передавать свои права и обязанности третьим лицам без письменного согласия
другой Стороны.
9.3.
Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
9.4.
Все изменения и дополнения настоящего Договора имеют юридическую силу, если
они письменно оформлены и подписаны Сторонами настоящего Договора.
Поставщик:
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:OAO "Фундаментпроект"
Юридический адрес: 125993, город Москва,
Волоколамское шоссе, дом 1, строение 1
Фактический / почтовый адрес: 125993, город
Москва, Волоколамское шоссе, дом 1,
строение 1
Тел./факс:
ИНН/КПП 7743704345/774301001
Р/с 40702810800010001392 в ОАО «МИнБ»,
г.Москва
К/с 30101810300000000600
БИК 044525600
Коды: ОКПО 01403119
Генеральный директор
OAO "Фундаментпроект"
_______________
_______________ М.А. Минкин
М.П.
М.П.
3
4