Проект договора [docx, 30.96 Kb]

4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Д О Г О В О Р №_____
на выполнение работ
по реконструкции кровли административно-технического здания
на территории Кировского ОРТПЦ в г. Кирове по Карла Маркса, 15
г. Киров
«____»__________2012г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и
радиовещательная сеть» (РТРС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора
Филиала РТРС «Кировский ОРТПЦ» Седлова Ивана Ивановича, действующего на основании
Положения о филиале и Доверенности №01-12/435 от 27.12.2011г., с одной стороны, и
_________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________,
действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает обязательства на выполнение работ по
реконструкции кровли административно-технического здания на территории Кировского
ОРТПЦ в г. Кирове по Карла Маркса, 15
Объемы и виды работ определены Техническим заданием №1 (Приложение №1 к
настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.1. Все подлежащие выполнению по настоящему Договору работы производятся
Подрядчиком своими силами или силами привлекаемых им субподрядных организаций
по согласованию с Заказчиком.
1.2. Работы выполняются из материалов Заказчика (утеплитель минеральная вата,
профнастил, коньковые, карнизные и ветровые планки) и материалов Подрядчика (все
остальное).
2.
СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 Цена Договора в соответствии со Сметным расчетом №_____ (Приложение №2 к
настоящему
Договору)
составляет
__________
(__________________________________) руб. _______ коп. без НДС.
2.2 В случае, если в сметном расчете не учтены какие-либо расценки на выполнение работ,
которые должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием (Приложение
№1 к настоящему договору), данные работы будут в любом случае выполнены в полном
соответствии с требованиями Технического задания в пределах Цены Договора
2.3 Для организации работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, Заказчик оплачивает
Подрядчику аванс в размере 50% от стоимости работ, указанной в п. 2.1. договора в
течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения договора и предоставлении
Заказчику счета на оплату.
2.4 Окончательный расчет в размере 50% от стоимости работ, указанной в п. 2.1.
производится Заказчиком после завершения и приемки всех выполненных работ,
включая устранение выявленных дефектов, на основании акта о приемке выполненных
работ по унифицированной форме КС-2, и Справки о стоимости выполненных работ и
затрат по унифицированной форме КС-3 в течение 5 (пяти) банковских дней с даты
выставления счета Подрядчиком, а также подписания актов о приемке выполненных
работ.
2.5 Цена договора является твердой, при этом исключением в увеличении стоимости и
сроков строительства или одного из параметров могут быть обстоятельства
непреодолимой силы, а также правительственные постановления, распоряжения (указы)
государственных органов, законы и прочие нормативные документы, принятые после
подписания настоящего договора. Изменение цены договора, объемов всех,
предусмотренных договором работ, оформляется дополнительным соглашением Сторон.
2.6 Документы для расчета за выполненные работы по объекту предоставляются Заказчику
после полного окончания и приемки работ, включая устранение выявленных в процессе
приемки недостатков и сдачу всей исполнительной документации.
3.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:
3.1 Передать Подрядчику на период выполнения работ объект по акту, подписанному
Подрядчиком
и Заказчиком не позднее пяти рабочих дней с даты подписания
Договора.
3.2 Передать ПОДРЯДЧИКУ проектную документацию (при наличии).
3.3 Передать Подрядчику в монтаж предусмотренные Техническим заданием материалы.
3.4 Выполнить работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций крыши силами
специализированной организации.
3.5 Произвести
оплату
выполненных
Подрядчиком
работ
в
порядке,
предусмотренном в ст. 2 настоящего договора.
3.6 Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в
других статьях настоящего Договора.
3.7 Осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения работ.
3.8 Обеспечить доступ работников Подрядчика к месту производства работ.
Если Заказчик не выполнит свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором,
что приведёт к задержке выполнения работ, то при документальном подтверждении Подрядчик
имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он
освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку выполнения работ.
4.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
Для выполнения работ по настоящему Договору ПОДРЯДЧИК в счёт стоимости,
предусмотренной ст. 2 настоящего договора, обязуется:
4.1 Выполнить все работы в объёме и в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и
приложениях к нему, и сдать работы Заказчику.
4.2 Производить
работы
в
соответствии
с
проектами,
сметами,
рабочими
чертежами, строительными нормами и правилами и разработанным собственными
силами проектом производства работ.
4.3 Поставить на строительную площадку необходимые для выполнения работ
материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия и строительную
технику. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы,
удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и другие документы должны
быть представлены ЗАКАЗЧИКУ до проведения работ. Согласовывает с Заказчиком
образцы строительных материалов/оборудования и их стоимость за 3 дня до даты
поставки на Объект. По требованию Заказчика незамедлительно приостанавливает
поставку на Объект материалов/оборудования, если их качество и технические
характеристики не соответствуют ранее согласованным образцам и производит за свой
счет их замену.
4.4 Оформлять Акты скрытых работ, исполнительные схемы и согласовать их с Заказчиком;
4.5 Возвести собственными силами и средствами на территории строительной
площадки все необходимые временные сооружения, для хранения материалов и
выполнения работ по настоящему договору.
4.6 Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными
организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему договору и
обеспечить контроль за ходом выполняемых ими работ.
4.7 Обеспечить
выполнение
на
строительной
площадке
необходимых
мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зелёных
насаждений и земли во время проведения работ, противопожарных мероприятий.
Подрядчик несет полную ответственность за выполнение указанных мероприятий,
здоровье и жизнь своих работников на Объекте, а также за соблюдение техники
безопасности и сохранность грузов при транспортировке их на объект. Подрядчик несет
полную имущественную ответственность за повреждение (или загрязнение) им дорог,
мостов и различных сооружений, находящихся на пути следования транспорта
Подрядчика, перевозящего грузы на Объект.
4.8 Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на
объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.
4.9 Обеспечивает до сдачи Объекта в эксплуатацию окончательную уборку Объекта и
прилегающей территории, чистит стекла, полы, удаляет пятна краски и грязи и проводит
другие аналогичные работы;
4.10Вывезти в течении пяти дней со дня подписания акта о приёмке выполненных работ за
пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и
оборудование,
транспортные
средства,
инструменты, приборы,
инвентарь,
строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и
другое имущество, а также строительный мусор.
4.11Обеспечивает конфиденциальность информации о деятельности Заказчика, полученной в
ходе выполнения работ.
5.
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.
5.1 Датой начала работ считается день поступления аванса на расчетный счет Подрядчика.
Срок исполнения работ, предусмотренных ст.1. настоящего Договора составляет _____
календарных дней.
5.2 По завершении работ в течение трех дней Подрядчик представляет Заказчику акты о
приемке выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 с фактически выполненными
объемами работ, Акты скрытых работ, исполнительную документацию, паспорта и
сертификаты на используемые материалы. Без предъявления полного пакета указанных
документов на объект в целом Акт приемки выполненных работ Заказчиком не
рассматривается.
5.3 Заказчик в течение 5-и календарных дней со дня получения Акта о приемке выполненных
работ КС-2, КС-3 обязан направить Подрядчику оформленный акт или представить
мотивированный отказ.
5.4 В случае мотивированного отказа Заказчика от оплаты, выполненной Подрядчиком
работы, сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроком
исполнения.
5.5 При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые
необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов
работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях
несоблюдения соответствующих требований.
5.6 До подписания Акта сдачи-приемки Подрядчик несет ответственность за риск
случайного уничтожения или повреждения объекта и его оборудования, а так же
материалов, оборудования используемых для реализации договора и результатов работы
по договору, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
6.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1 Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, повлекшая за собой новые
условия выполнения Договора или изменения условий договора,
должна быть
оформлена в виде дополнительного соглашения к договору и подписана Сторонами.
6.2 Подрядчик
письменно
за
два
дня
до
начала
приёмки
извещает
Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.
6.3 Их готовность подтверждается двухсторонними актами промежуточной приёмки
ответственных конструкций и актов освидетельствований скрытых работ.
6.4 Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был
информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию
ПОДРЯДЧИК обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ согласно
указанию Заказчика, а затем восстановить её.
6.5 В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные
работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан
в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления
некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за
счёт Подрядчика.
7. ГАРАНТИИ
7.1 Гарантии качества распространяются на всё оборудование, материалы, конструктивные
элементы и работы, выполняемые по настоящему Договору.
7.2 Гарантийный срок нормальной эксплуатации выполненных работ, оборудования и
использованных материалов составляет _____ месяца, с даты подписания акта
выполненных работ.
7.3 Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты в выполненных
Подрядчиком работах, препятствующие нормальной эксплуатации, возникшие по вине
Подрядчика, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком
сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период
устранения дефектов.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1 Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской
Федерации и условиями настоящего Договора.
8.2 В случае несвоевременного окончания выполнения Подрядчиком работ (ст.1 Договора),
произошедших не по вине Заказчика, Подрядчик (по письменному требованию
Заказчика) уплачивает неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от
стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.
8.3 В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору, Заказчик (по
письменному требованию Подрядчика) уплачивает неустойку в размере 0,1 % (ноль
целых одна десятая процента) от стоимости работ по настоящему Договору за каждый
день просрочки.
8.4 Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения
нарушений.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1 Стороны обязуются хранить втайне содержание настоящего Договора, а также любую
информацию и данные, представленные каждой из сторон в связи с настоящим
Договором, не раскрывать и не разглашать в общем или в частности факты или
информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия
Заказчика и наоборот.
9.2 Обязательства по конфиденциальности, наложенные на Подрядчика настоящим
Договором, не будут распространяться на общедоступную информацию, а также на
информацию, которая станет известна не по вине Подрядчика.
9.3 Информация, технические решения и иные данные, предоставляемые Заказчику в
соответствии с настоящим Договором, предназначены исключительно для него и не
могут передаваться ни частично, ни полностью третьим лицам или использоваться
каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Заказчика.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР).
10.1Стороны освобождаются от ответственности за полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, в результате
обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или
предотвратить. Достаточным доказательством в подтверждение наличия и
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы служат свидетельства,
выдаваемые Торгово-Промышленной палатой или другим компетентным органом.
10.2При наступлении обстоятельств, указанных в п. 10.1. каждая сторона должна без
промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Если сторона не
направит или не своевременно направит извещение, то она обязана возместить второй
стороне понесенные ею убытки.
10.3В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 10.1, срок выполнения
стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
10.4Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 10.1, и их последствия
продолжают действовать более двух месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут
любой из сторон путём направления письменного уведомления другой стороне.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
11.1Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
выполнения сторонами своих обязательств.
11.2Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
11.3Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
11.4Изменения и дополнения могут быть внесены в договор по взаимному согласию сторон
путем подписания дополнительного соглашения.
11.5Договор может быть расторгнут по соглашению сторон на основании подписанного
сторонами дополнительного соглашения.
11.6Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и
потребовать возмещения убытков в следующих случаях:

- если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ и выполняет работы
настолько медленно, что их окончание в срок, установленный договором, становится
невозможным.

-если качество работ не соответствует требованиям СНиП и требованиям Заказчика.
11.7Подрядчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае утраты
Заказчиком возможности финансирования работ.
11.8Споры и разногласия, связанные с заключением и исполнением настоящего договора
разрешаются сторонами путем переговоров.
11.9В случае не достижения согласия споры могут быть переданы на рассмотрение
Арбитражного суда по месту нахождения ответчика.
11.10 Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
Приложения: 1 Техническое задание № 1 от ______________2012г.
2. Сметный расчет №___ от ______________2012г.
12.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ЗАКАЗЧИК: Филиал РТРС «Кировский ОРТПЦ»
610020 г. Киров ул. К.Маркса, 15
Юридический адрес: 129515 г. Москва ул. Академика Королева, 13
Реквизиты:
ИНН 7717127211 КПП 434502001
ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва
БИК: 044525555 к/с 30101810400000000555
р/с 40502810060020993301
ОКВЭД – 64.20.21
ОКПО – 55761795
ОГРН – 1027739456084 ОКОНХ – 52300
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________