проект договора подряда ОЗП-№10 25.03.2016
advertisement
Приложение № 9 к закупочной документации открытого запроса предложений на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети 2Ду50, расположенной по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Советской Армии от ТК-2В (в районе нежилого здания 24 (столовая «Арктика») до нежилого здания 22, для нужд МП «Гортеплоэнерго» в 2016 году (форма № 9) ПРОЕКТ ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________ на выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети 2Ду50, расположенной по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Советской Армии от ТК-2В (в районе нежилого здания 24 (столовая «Арктика»)) до нежилого здания 22, для нужд МП «Гортеплоэнерго» в 2016 году г. Железногорск Красноярский край __ _______ 2016 года Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (сокращенное наименование МП «Гортеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Дранишникова Виктора Григорьевича, действующего на основании устава предприятия, с одной стороны, и победитель (единственный участник) открытого запроса предложений на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети 2Ду50, расположенной по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Советской Армии от ТК-2В (в районе нежилого здания 24 (столовая «Арктика»)) до нежилого здания 22, для нужд МП «Гортеплоэнерго» в 2016 году __________________________________________ (сокращенное наименование ___________________________), именуемое (-ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика в установленный настоящим договором срок работы по капитальному ремонту тепловой сети 2Ду50, принадлежащей МП «Гортеплоэнерго» на праве хозяйственного ведения и расположенной по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Советской Армии от ТК-2В (в районе нежилого здания 24 (столовая «Арктика»)) до нежилого здания 22, для нужд МП «Гортеплоэнерго» в 2016 году (далее – работы) и передать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ в установленном настоящим договором порядке и уплатить обусловленную договорную цену. 1.2. Объем, содержание и иные требования к работам, выполняемым Подрядчиком, определяются в соответствии с выполненными, утвержденными Заказчиком и согласованными Подрядчиком: - Рабочей документацией «ул.Советской Армии. Капитальный ремонт теплосети 2Ду50 от ТК-2В до зд.22» (инвентарные номера Заказчика №5685-ТС, №5685-ТС.СО, №5685-ТС1, №5685-ТС-1.СО, №5685-ТС-2, №5685-ТС-2.СО, №5685-БГ) (далее по тексту договора – «рабочая документация»); - дефектной ведомостью №5686-1 на капитальный ремонт тепловой сети 2Ду50, расположенной по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Советской Армии от ТК-2В (в районе нежилого здания 24 (столовая «Арктика»)) до нежилого здания 22. Восстановление благоустройства (далее по тексту договора – «дефектная ведомость») (приложение №2 к договору); - локальным сметным расчетом №5686 на капитальный ремонт тепловой сети 2Ду50, расположенной по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Советской Армии от ТК-2В (в районе нежилого здания 24 (столовая «Арктика»)) до нежилого здания 22 (приложение №3 к договору); - локальным сметным расчетом №5686-1 на капитальный ремонт тепловой сети 2Ду50, расположенной по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Советской Армии от ТК-2В (в районе нежилого здания 24 (столовая «Арктика»)) до нежилого здания 22. Восстановление благоустройства (приложение №4 к договору). 1.3. Для целей настоящего договора далее по тексту договора локальные сметные расчеты №5686 и №5686-1 совместно именуются «сметная документация». 1.4. Целью выполнения работ по настоящему договору является обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей города Железногорск ЗАТО Железногорск. Критерием достижения цели является подписание «Акта приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов» (форма ОС-3). 2.Цена договора 2.1. Цена выполняемых работ определена протоколом оценки и сопоставления предложений открытого запроса предложений № _____ от «____»_________ 2016 года и составляет __________________________________________.* * В случае если участник закупки, признанный победителем, применяет упрощенную систему налогообложения, то цена выполняемых работ указывается в договоре без НДС и без указания включения в цену выполнения работ НДС. 2.2. Для формирования справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС- 3, применяется коэффициент снижения начальной цены. Расчет коэффициента снижения начальной цены определен приложением №5 к настоящему договору. 2.3. Цена работ является твердой и не может изменяться в ходе исполнения договора, за исключением условий предусмотренных п. 2.4 настоящего договора. Цена выполняемых работ, включает вознаграждение и все расходы Подрядчика, в том числе стоимость самих работ, стоимость материалов, оборудования, расходы сотрудников в период командировки (проезд, проживание, суточные), расходы на уплату налогов и другие обязательные платежи, все иные расходы, связанные с исполнением договора. 2.4. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения договора вправе изменять объем выполняемых работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных договором, но связанных с работами, предусмотренными договором. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить цену договора пропорционально количеству таких работ. При внесении изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении работ Заказчик уменьшает цену договора пропорционально уменьшенному объему выполняемых работ. Уменьшенная Заказчиком в указанном случае цена работ принимается Подрядчиком в бесспорном порядке. 3. Порядок оплаты 3.1. Оплата по настоящему договору осуществляется Заказчиком за результат выполненных работ. Оплата результата выполненных Подрядчиком по настоящему договору работ производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании подписанных Заказчиком без замечаний к объему и качеству выполненных работ актов «О приемке выполненных работ» (форма КС-2), «Справок стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3), исполнительной документации, «Акта приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов» (форма ОС-3), счета и счета-фактуры, выставленных Подрядчиком.* Счет и счет-фактура* на оплату результата работ выставляются Подрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Заказчиком без замечаний к объему и качеству выполненных работ «Акта приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов» (форма ОС-3). Счет и счет-фактура* должны быть оформлены в соответствии с нормативными актами, содержащими требования к их оформлению, а также должны содержать указание на номер и дату договора. Заказчик вправе отказаться от принятия счета, выставленного Подрядчиком, в случае несоответствия его оформления условиям настоящего пункта договора. В этом случае просрочка по оплате результатов выполненных работ со стороны Заказчика отсутствует. Обязательство Заказчика по оплате результата выполненных работ является встречным исполнением обязательства Заказчика, обусловленным исполнением Подрядчиком обязательства по выставлению счета и счет-фактуры*. Оплата результата работ осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты, следующей за датой принятия Заказчиком к оплате надлежащим образом оформленных Подрядчиком счета и счет-фактуры*. Отсрочка по оплате результатов работ не является коммерческим кредитом и предоставляется Заказчику без начисления процентов за пользование денежными средствами, предусмотренных ст. 317.1. ГК РФ. * В случае если участник закупки, признанный победителем, применяет упрощенную систему налогообложения, то таким участником на оплату выставляется только счет, на что указывается в заключаемом договоре. 3.2. В случае просрочки Подрядчиком срока сдачи-приемки результата выполненных работ Заказчик вправе увеличить срок оплаты на количество дней просрочки. В таком случае Заказчик не считается просрочившим обязательства по оплате в течение периода просрочки Подрядчиком сдачи-приемки результата выполненных работ. 3.3. Обязательства Заказчика по оплате результата выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика обслуживающим его банком. В случае если сумма произведенного Заказчиком платежа будет недостаточна для исполнения денежного обязательства полностью, перечисленная денежная сумма погашает в первую очередь основную сумму долга, а в оставшейся части издержки Подрядчика по получению исполнения. 3.4. Дополнительные работы, не учтенные в рабочей документации, дефектной ведомости и сметной документации, но необходимые для сдачи-приемки результатов работ, оплачиваются Заказчиком только на основании подписанных сторонами дополнительных соглашений к настоящему договору. Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, с нарушением требований пункта 5.1.5. Заказчиком не оплачиваются. 4. Сроки выполнения работ 4.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ с 5 июня 2016 года, выполнить работы и передать их результат Заказчику не позднее «01» сентября 2016 года. 4.2. Дата окончания работ и передачи их результата Заказчику, указанная в пункте 4.1. настоящего договора, является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ. 5. Обязательства сторон 5.1. Подрядчик обязуется: 5.1.1. Принять от Заказчика по акту приема-передачи (приложение № 1 к договору) рабочую документацию, предусмотренную пунктом 1.2. договора. По окончании работ Подрядчик обязан вернуть Заказчику полученную от него рабочую документацию, предусмотренную пунктом 1.2. договора. 5.1.2. Выполнить работы в объеме и в соответствии с требованиями, определенными рабочей документацией, дефектной ведомостью и сметной документацией, указанной в пункте 1.2. договора, условиями договора и за цену, указанную в пункте 2.1. договора. Выполнить работы собственными силами и средствами, из собственных материалов. Выполнить работы в объеме и в соответствии с техническими условиями на производство такого вида работ, техническими требованиями и технологическими регламентами, СНиП41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 3.05.03-85. «Наружные тепловые сети. Правила производства и приемки работ», требованиями инструкций по монтажу и паспортов материалов, требованиями правил техники безопасности, в соответствии с действующим законодательством, правилами, приказами и иными строительными нормами и правилами, содержащими требования к работам данного вида, действующими Правилами благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений ЗАТО Железногорск и другими действующими нормативными и законодательными актами, в том числе правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, и указаниями Заказчика. Самостоятельно получить в Администрации ЗАТО г. Железногорск предусмотренные Правилами благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений ЗАТО Железногорск необходимые разрешения, связанные с производством работ по разработке грунта или вскрытием асфальтобетонного покрытия и иных работ, предусмотренных указанными Правилами, в том числе ордер на право производства земляных работ. Самостоятельно получить все необходимые допуски, наряды-допуски и разрешения на выполнение работ, проведение которых связано с исполнением Подрядчиком настоящего договора. Самостоятельно подготовить план земляных работ и согласовать его с лицами, являющимися собственниками (арендаторами) земельных участков, расположенных в зоне проведения работ, а также с лицами – владельцами сетей инженерно-технического обеспечения, находящихся в зоне производства работ. Предоставить Заказчику проект производства работ до начала производства работ; Приступить к выполнению работ только после получения у Заказчика акта-допуска на выполнение работ. 5.1.3. Немедленно письменно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком рабочей документации, дефектной ведомости и сметной документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ либо об иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих годности или прочности результата выполняемых работ либо создающих невозможность их завершения в срок. 5.1.4. Обеспечить: - выполнение работ собственными силами и средствами, с использованием собственных материалов, а также собственной техникой, инструментами, машинами и механизмами, предназначенными для конкретных условий и допущенных к применению органами государственного надзора; - выполнение работ квалифицированным персоналом, имеющим аттестацию на право ведения работ в предусмотренных действующими нормативными актами случаях; - прокладку временной надземной тепловой сети для обеспечения горячего водоснабжения потребителей на весь период производства работ; -при необходимости выполнение шурфовки для точного определения глубины заложения инженерных сетей в местах пересечения с ремонтируемыми сетями; - выполнение соединений трубопроводов неразъемными сваркой встык; - готовность результата выполняемых работ в срок, предусмотренный договором; - соответствие выполнения и качества работ цели их выполнения, рабочей документации, дефектной ведомости и сметной документации, предусмотренной пунктом 1.2. договора, действующим стандартам, строительным нормам и правилам, иным нормам, правилам и техническим условиям, содержащим требования, предъявляемые к работам соответствующего вида; - проведение гидравлического испытания отремонтированных трубопроводов давлением 1,25 Р раб, но не менее 1,6Мпа, и промывки отремонтированных трубопроводов. - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, а также в течение гарантийного срока на результат выполненных работ; - организацию и выполнение работ с соблюдением законодательства РФ об охране труда, а также иных нормативных актов, строительных норм и правил, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, правил и инструкций по технике безопасности, утвержденных в установленном порядке, государственных стандартов систем безопасности труда, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм; - в ходе выполнения работ соблюдение и выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, и в том числе для своих работников, включая обеспечение своих работников необходимыми средствами индивидуальной защиты (каски, спецодежда, спецобувь и прочие необходимые средства индивидуальной защиты); - ограждение объекта производства работ и обеспечение объекта производства работ необходимыми предупреждающими указателями, в том числе с освещением в темное время суток огражденного объекта производства работ; - постоянное присутствие на объекте при производстве работ своего уполномоченного лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за персонал Подрядчика и соблюдение требований безопасности работ; - безопасность работ для окружающей среды; - ведение журналов производства работ и других специальных журналов, предусмотренных действующим законодательством и СНиП, относящихся к производству работ, и иной необходимой документации, предусмотренной действующими нормами и правилами; 5.1.5. При обнаружении в ходе производства работ не учтенных в рабочей документации, дефектной ведомости и сметной документации работ, и в связи с этим необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ письменно уведомить об этом Заказчика для решения вопроса о составлении технической и сметной документации на дополнительные работы и дополнительного соглашения к договору. 5.1.6. Не выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению обязательных для сторон требований по охране окружающей природной среды и безопасности работ. 5.1.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе сделанные в журнале производства работ, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 5.1.8. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку. Вывезти с рабочей площадки мусор и отходы, накопленные в процессе производства работ, до сдачи результата работ Заказчику. 5.1.9. При полном завершении работ письменно известить Заказчика о необходимости приемки результата выполненных работ. 5.1.10. С момента начала работ и до подписания «Акта приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов» (форма ОС-3) вести общий журнал производства работ по форме КС-6, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а, журнал учета выполненных работ по форме КС-6а, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от11.11.1999 № 100, и другие предусмотренные действующим законодательством РФ и СНиП специальные журналы, относящиеся к производству работ, с отражением всего хода выполнения работ, а также всех фактов и обстоятельств, связанных с производством работ, имеющих значение во взаимоотношения Заказчика и Подрядчика. Каждая запись в журнале должна быть подписана Подрядчиком. По первому требованию представителя Заказчика предоставлять всю необходимую информацию и документацию о ходе производства работ. 5.1.11. Привлекать для производства работ субподрядчиков только с письменного согласия Заказчика. Письменно информировать Заказчика о заключении договоров субподряда, при наличии на то согласия Заказчика, с указанием предмета договора, наименования и адреса субподрядчика. 5.1.12. Назначить уполномоченного представителя для взаимодействия с Заказчиком в период производства работ с правом подписи от имени Подрядчика документов составляемых в период производства работ. Направить в адрес Заказчика письменную информацию об уполномоченном представителе с указанием фамилии, имени, отчества, а также оригинал доверенности, подтверждающей полномочия представителя Подрядчика. При получении от Заказчика уведомления направлять своего уполномоченного представителя для участия в совещаниях с целью обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ. 5.1.13. Согласовать с Заказчиком порядок доступа на территорию объекта производства работ своих работников для производства работ. 5.1.14. Обеспечить за свой счет охрану используемых материалов, инструментов, оборудования и иного имущества, используемых при производстве работ. 5.1.15. Обеспечить производство работ образом, исключающим препятствия для нормальной эксплуатации Заказчиком и иными лицами строений и сооружений, находящихся рядом с местом производства работ, включая недопущение заграждения техникой, строительными материалами проходов к объектам Заказчика и иных лиц. 5.1.16. Обеспечить производство работ образом, исключающим причинение ущерба земельному участку в котором находится объект производства работ. 5.1.17. При необходимости до начала производства работ самостоятельно согласовать с руководителем цеха Тепловых сетей и котельных (Владимир Александрович Жила, тел. 75-97-08) порядок доступа на территорию объекта производства работ, с предоставлением всей необходимой информации о своих работниках для обеспечения доступа к объекту производства работ. 5.1.18. По всем видам примененных материалов Подрядчик обязан предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке. 5.1.19. Не уступать без письменного на то согласия Заказчика права требования по настоящему договору. 5.1.20. После выполнения работ по демонтажу передать Заказчику по акту произвольной формы демонтированные трубопроводы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания работ по демонтажу. До начала приемки результата выполненных работ передать Заказчику по акту произвольной формы трубопроводы, задвижки и вентиля демонтированной временной тепловой сети. 5.1.21. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего договора. 5.2. Заказчик обязуется: 5.2.1. Передать Подрядчику по акту приема-передачи (приложение № 1 к договору) рабочую документацию, предусмотренную пунктом 1.2. договора. 5.2.2. Принять результаты выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим договором. 5.2.3. В течение трех рабочих дней с момента получения от Подрядчика уведомления, в соответствии п. 5.1.3. договора изменить указания о способе выполнения работ либо принять другие необходимые меры для устранения обстоятельств, грозящих годности результатов работ. 5.2.4. Принять от Подрядчика по акту произвольной формы демонтированные трубопроводы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания работ по демонтажу. До начала приемки результата выполненных работ принять от Подрядчика по акту произвольной формы трубопроводы, задвижки и вентиля демонтированной временной тепловой сети. 5.2.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего договора. 6. Обеспечение материалами 6.1. Обеспечение выполняемых по настоящему договору работ материалами, предусмотренными рабочей документацией, дефектной ведомостью и сметной документацией, осуществляется Подрядчиком. 6.2. Все материалы, предусмотренные рабочей документацией, дефектной ведомостью и сметной документацией, приобретаемые и используемые Подрядчиком для производства работ, должны соответствовать требованиям утвержденной Заказчиком рабочей документации, дефектной ведомости и сметной документации, предусмотренной пунктом 1.2. договора, а также быть новыми, соответствовать техническим условиям и (или) ГОСТам, иметь необходимые документы, подтверждающие их качество (паспорта, сертификаты, включая пожарные и санитарно-эпидемиологические сертификаты и т.п.), и не должны быть обременены правами третьих лиц. Маркировка материалов, приобретаемых и используемых Подрядчиком при производстве работ должна соответствовать маркировке фирмы-производителя. Не допускается применение при выполнении работ бывших в использовании и употреблении материалов, в том числе восстановленных и отремонтированных. 6.3. Подрядчик приобретает материалы, предусмотренные рабочей документацией, дефектной ведомостью и сметной документацией, в пределах цены договора, предусмотренной пунктом 2.1. договора с учетом НДС* (без учета НДС, если Подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения). В случае превышения фактической стоимости закупленных Подрядчиком материалов, предусмотренных рабочей документацией, дефектной ведомостью и сметной документацией, над ценой договора, предусмотренной пунктом 2.1. договора с учетом НДС* (без учета НДС, если Подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения), Подрядчик оплачивает суммы превышения самостоятельно без возмещения их Заказчиком. 6.4. Заказчик вправе проверять качество используемых и применяемых Подрядчиком при производстве работ материалов, предусмотренных рабочей документацией, дефектной ведомостью и сметной документацией. Подрядчик обязан передать Заказчику копии сертификатов, паспортов, инструкций, руководств по эксплуатации и инструкций по монтажу и иных документов, подтверждающих качество материалов, предусмотренных рабочей документацией, дефектной ведомостью и сметной документацией, до начала выполнения работ с их использованием. По окончании работ Подрядчик обязан передать Заказчику оригиналы указанных документов в составе исполнительной документации. 6.5. Некачественные материалы, примененные Подрядчиком, должны быть заменены Подрядчиком за свой счет на новые, предусмотренные рабочей документацией, дефектной ведомостью и сметной документацией, без изменения цены договора. К некачественным материалам для целей настоящего договора относятся также материалы, бывшие в использовании и употреблении, в том числе восстановленные и отремонтированные. 7. Порядок сдачи-приемки результатов работ. Гарантии качества по сданным работам 7.1. При выполнении скрытых работ их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик письменно не менее чем за три календарных дня до начала проведения приемки уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, и ответственных конструкций. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и подписания им актов освидетельствования скрытых работ. В случае если представителем Заказчика в журнал производства работ внесены замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. 7.2. По завершении работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о необходимости приемки результата выполненных работ и передает Заказчику: - исполнительную документацию; - акты «О приемке выполненных работ» (форма КС-2), «Справки стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3), «Акт приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов» (форма ОС-3). Уведомление о необходимости приемки результата выполненных работ и документы, предусмотренные настоящим пунктом, должны быть вручены Заказчику не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до начала приемки результата работ. В состав исполнительной документации, передаваемой Подрядчиком Заказчику, входит: - исполнительные схемы, план, профиль, план и разрез тепловых камер, схему сварных стыков; - акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; - оригиналы документов, подтверждающих качество использованных Подрядчиком материалов (паспорта, сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество примененных материалов); - журналы производства работ, предусмотренные пунктом 5.1.10 и другая документация, предусмотренная государственными стандартами, строительными нормами и правилами; - документы, подтверждающие возможность выполнения Подрядчиком работ и допуск Подрядчика к выполнению работ; - акты гидравлического испытания и промывки трубопроводов; - удостоверения сварщиков, выполняющих работы на теплосети, сварочный формуляр; - накладные и (или) счета-фактуры на используемые материалы. Состав исполнительной документации может уточняться Заказчиком. Уточненный перечень исполнительной документации направляется Заказчиком Подрядчику. 7.3. «Акт приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов» (форма ОС-3), представленный Подрядчиком, подписывается Заказчиком только при отсутствии замечаний к объему и качеству выполненных работ, включая отсутствие замечаний к представленной Подрядчиком исполнительной документации, либо после устранения Подрядчиком всех выявленных Заказчиком недостатков и замечаний к объему и качеству работ, а также недостатков в исполнительной документации. 7.4. Сдача-приемка результата работ осуществляется Заказчиком после получения от Подрядчика уведомления о готовности к приемке-сдаче результата работ и документов, предусмотренных пунктом 7.2. договора, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты, следующей за истечением срока, предусмотренного пунктом 7.2. договора. В случае если во время приемки результата работ Заказчиком будут обнаружены недостатки, дефекты выполненных работ, а также недостатки в представленной исполнительной документации, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ с указанием выявленных недостатков. Стороны составляют акт с перечислением недостатков и замечаний результатов работ и (или) исполнительной документации, подлежащих устранению. Представители Подрядчика, участвующие в сдачеприемке результата работ обязаны подписать акт о выявленных Заказчиком недостатках и дефектах результата работ и исполнительной документации. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки и дефекты за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком. Срок устранения недостатков, дефектов не может превышать 10 (десяти) календарных дней. Приемка результата работ после устранения недостатков, дефектов осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 7.2-7.4. настоящего договора. 7.5. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком работ в случае несоответствия выполненных работ рабочей документации, дефектной ведомости и сметной документации, предусмотренной пунктом 1.2. договора, непредставления Подрядчиком в полном объеме исполнительной документации в соответствии с пунктом 7.2. договора с учетом возможного изменения перечня исполнительной документации Заказчиком. 7.6. Подрядчик считается исполнившим свои обязательства по настоящему договору с момента подписания Заказчиком «Акта приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов» (форма ОС-3)». Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его приемки Заказчиком и подписания Заказчиком «Акта приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов» (форма ОС-3) несет Подрядчик. 7.7. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени будет осуществлять технический надзор и контроль над выполнением и качеством работ. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода работ. 7.8. Гарантийный срок на результат выполненных Подрядчиком работ устанавливается 24 месяца с даты подписания сторонами «Акта приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов» (форма ОС-3)». Гарантийный срок является периодом, в течение которого Подрядчик гарантирует соответствие качества результата выполненных работ требованиям, предусмотренным настоящим договором, а также безвозмездное выполнение всех работ, связанных с устранением недостатков (дефектов), выявленных в течение гарантийного срока. Гарантии качества распространяются на все составляющие результата работ, включая все материалы, используемые Подрядчиком при производстве работ, конструктивные элементы, выполненные Подрядчиком и привлеченными им субподрядчиками. Если в течение гарантийного срока Заказчиком будут выявлены дефекты выполненных Подрядчиком работ, включая дефекты использованных при производстве работ материалов, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, включая замену некачественных материалов. Срок устранения дефектов не может превышать 10 календарных дней с даты, следующей за датой подписания акта, предусмотренного пунктом 7.9. договора. 7.9. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в течение 24 часов с момента получения уведомления Заказчика о дефектах. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 7.10. При невыполнении Подрядчиком обязанностей, предусмотренных пунктами 7.8., 7.9. договора, Заказчик вправе привлечь другую организацию для устранения дефектов с оплатой всех необходимых понесенных расходов за счет Подрядчика. 7.11. Вся документация по приемке-сдаче работ, предусмотренная настоящим разделом договора, предоставляется Подрядчиком Заказчику в двух экземплярах, подписанных Подрядчиком. 8. Разрешение споров 8.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, рассматриваются Арбитражным судом Красноярского края с соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Претензия рассматривается в течение 10 календарных дней со дня получения. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии в срок, предусмотренный в настоящем пункте. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в арбитражный суд Красноярского края. 8.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора в претензионном или переговорном порядке по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик. В случае если экспертизой будет установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего договора, Заказчик возмещает Подрядчику понесенные им расходы на экспертизу. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну. 9. Ответственность сторон 9.1. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 5.1.8., Заказчик вправе собственными силами либо силами привлеченных им третьих лиц выполнить уборку территории от остатков материалов и отходов, использованных Подрядчиком при производстве работ, с отнесением на Подрядчика всех связанных с этим расходов. 9.2. Подрядчик несет ответственность: - за ненадлежащее качество используемых им при производстве работ материалов; - за ненадлежащее качество выполняемых работ; - за вред, причиненный им при производстве работ третьим лицам и их имуществу, а также имуществу Заказчика, включая ответственность за причинение ущерба земельному участку, в котором расположен ремонтируемый объект; - за несоблюдение и невыполнение необходимых мероприятий техники безопасности и охраны труда для своих работников, а также за нарушение требований техники безопасности и охраны труда самими работниками Подрядчика; - за необеспечение необходимых мер безопасности, связанных с производством работ, включая необеспечение необходимыми ограждениями объекта производства работ и необеспечение объекта производства работ необходимыми предупреждающими указателями, в том числе с освещением в темное время суток огражденного объекта производства работ и т.п., за нарушение установленных СНиП, «Правилами озеленения, содержания территорий и строений ЗАТО Железногорск», иными правилами, приказами и нормативными документами требований при производстве работ; - за ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными Подрядчиком для выполнения работ субподрядчиками; - за нарушение требований безопасности работ для окружающей среды, включая нарушение правил благоустройства, связанных с вывозом и складированием мусора и отходов с места производства работ в несанкционированные места. В случае если к Заказчику будут предъявлены требования, связанные с причинением вреда жизни или здоровью, а также имуществу граждан, связанные с проведением работ Подрядчиком, Подрядчик возмещает Заказчику понесенные последним расходы. 9.3. В случае нарушения сроков выполнения работ Заказчик вправе начислить Подрядчику неустойку в виде пени в размере 0,1% от цены договора, предусмотренной пунктом 2.1. договора с учетом НДС (без учета НДС, если Подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения), за каждый день просрочки до момента исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору. 9.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ, предусмотренного пунктом 3.1. договора, Подрядчик вправе начислить Заказчику проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ по согласованной сторонами ставке в размере 2% годовых. Уплаченные в соответствии с настоящим пунктом проценты за пользование чужими денежными средствами носят зачетный характер. 9.5. Уступка Подрядчиком права требования по настоящему договору без письменного на то согласия Заказчика является нарушением Подрядчиком условия настоящего договора, предусмотренного пунктом 5.1.19. настоящего договора. За уступку права требования по настоящему договору без письменного на то согласия Заказчика Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100% суммы уступленных прав требования. 9.6. Подрядчик возмещает Заказчику стоимость демонтированных, но не переданных Заказчику демонтированных трубопроводов, задвижек, вентилей и трубопроводов демонтированной временной тепловой сети. Подлежащая возмещению стоимость демонтированных трубопроводов в случае невыполнения обязанности по их передаче Заказчику, предусмотренной пунктом 5.1.20. договора, определяется исходя из веса демонтированных трубопроводов и цены на металлолом официального приемного пункта металлолома, определяемого по выбору Заказчика. Подлежащая возмещению стоимость задвижек, вентилей и трубопроводов временной тепловой сети в случае невыполнения обязанности по их передаче Заказчику, предусмотренной пунктом 5.1.20. договора, определяется исходя из их стоимости, указанной в локальном сметном расчете. 9.7. В остальных случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 10. Обстоятельства непреодолимой силы 10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и неотвратимых сторонами событий чрезвычайного характера, а именно: землетрясения, наводнения, пожары, ураганы и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, независящие от сторон. 10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна при наличии возможности письменно известить о наступлении этих обстоятельств другую сторону не позднее 3-х дней от даты их наступления. При отсутствии возможности уведомить контрагента в 3-х дневный срок уведомление должно быть отправлено в разумный срок. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, но не позднее 3-х дней от даты их прекращения, должна известить другую сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств. 10.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения сторонами обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали эти обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 10.4. Если обстоятельства неопределимой силы и их последствия действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков. 11. Срок действия договора 11.1. Настоящий договор вступает в действие с момента подписания настоящего договора и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 11.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 11.3. Заказчик вправе в любое время отказаться от настоящего договора, письменно уведомив об этом Подрядчика не менее чем за 10 (десять) календарных дней, без возмещения убытков Подрядчику. При отказе от настоящего договора Заказчик обязан оплатить фактически выполненные Подрядчиком до момента расторжения договора работы, если отказ Заказчика не связан с неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего договора. 11.4. Если выполнение работ Подрядчиком будет настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, письменно уведомив об этом Подрядчика и потребовать возмещения убытков. 11.5. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. 12. Заключительные положения 12.1. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, изменения и дополнения в договор вносятся путем подписания к договору соглашений, являющихся его неотъемлемой частью. 12.2. Вся письменная корреспонденция направляется сторонами по адресам, указанным в реквизитах. Обмен письмами может осуществляться путем факсимильной связи с обязательным направлением оригиналов другой стороне в течение трех дней. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении адресов и иных реквизитов, влияющих на надлежащее исполнение договора, в течение трех дней. При неисполнении условий настоящего пункта все неблагоприятные последствия несет виновная сторона. Не допускается направление факсимильной связью документов по сдаче-приемке работ, исполнительной документации, предусмотренных разделом 7 договора, а также счетов и счетов-фактур. Датой получения корреспонденции считается дата, указанная в уведомлении о вручении заказной корреспонденции либо дата получения представителем стороны, подтвержденная личной подписью представителя стороны с расшифровкой должности и фамилии. Сторона считается уведомленной и в том случае если корреспонденция возвращена организацией связи с отметкой о выбытии адресата, отсутствием адресата по указанному адресу, истечением срока хранения и при отсутствии надлежащего уведомления другой стороны об изменении адреса. В этом случае сторона считается уведомленной по истечении пяти календарных дней с даты, следующей за датой сдачи корреспонденции организации связи. 12.3. Ответственные лица сторон по настоящему договору: - со стороны Заказчика: начальник ПТО – Шевелев Алексей Иванович (тел. 74-60-44); - начальник Цеха тепловых сетей и котельных Жила Владимир Александрович (тел 75-97-08); - со стороны Подрядчика: ___________________________________________. 12.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 12.5. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения: Приложение №1 - акт приема-передачи рабочей документации по договору подряда №______ от ___________ на выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети 2Ду50, расположенной по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Советской Армии от ТК-2В (в районе нежилого здания 24 (столовая «Арктика») до нежилого здания 22, для нужд МП «Гортеплоэнерго» в 2016 году, Приложение №2 – - дефектная ведомость №5686-1 на капитальный ремонт тепловой сети 2Ду50, расположенной по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Советской Армии от ТК-2В (в районе нежилого здания 24 (столовая «Арктика»)) до нежилого здания 22. Восстановление благоустройства; Приложение №3 - локальный сметный расчет №5686 на капитальный ремонт тепловой сети 2Ду50, расположенной по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Советской Армии от ТК-2В (в районе нежилого здания 24 (столовая «Арктика»)) до нежилого здания 22; Приложение №4 - локальный сметный расчет №5686-1 на капитальный ремонт тепловой сети 2Ду50, расположенной по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Советской Армии от ТК-2В (в районе нежилого здания 24 (столовая «Арктика»)) до нежилого здания 22. Восстановление благоустройства; Приложение №5 - Расчет коэффициента снижения начальной цены. Адреса и реквизиты сторон «ЗАКАЗЧИК» Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (сокращенное наименование МП «Гортеплоэнерго») юридический и почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 12, факс (3919) 72-50-17, 74-66-60. ИНН 2452024096; КПП 245201001, ОГРН 1022401406554 р/с 40702810431130100840 в Красноярском отделении № 8646 ПАО СБЕРБАНК г. Красноярск; кор/с 30101810800000000627; БИК 040407627 «ПОДРЯДЧИК» _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ПОДПИСИ СТОРОН «ЗАКАЗЧИК» Директор МП «Гортеплоэнерго» _______________В.Г. Дранишников м.п. «ПОДРЯДЧИК» ________________________ _______________/________ м.п. Приложение № 1 к договору подряда № _______ от _____________2016 года АКТ Акт приема-передачи рабочей документации по договору подряда №______ от ___________ на выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети 2Ду50, расположенной по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Советской Армии от ТК-2В (в районе нежилого здания 24 (столовая «Арктика») до нежилого здания 22, для нужд МП «Гортеплоэнерго» в 2016 году г. Железногорск, Красноярский край ___ ____ 2016 года Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (сокращенное наименование МП «Гортеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Дранишникова Виктора Григорьевича, действующего на основании устава предприятия, с одной стороны, и _____________________________________(сокращенное наименование ___________________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий акт о нижеследующем: В соответствии с пунктами 5.1.1., 5.2.1. Договора подряда №______ от ___________ на выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети 2Ду50, расположенной по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Советской Армии от ТК-2В (в районе нежилого здания 24 (столовая «Арктика») до нежилого здания 22, для нужд МП «Гортеплоэнерго» в 2016 году (далее – Договор) «Заказчик» передал, а «Подрядчик» принял рабочую документацию, предусмотренную пунктом 1.2. Договора в следующем составе: Коли№ Наименование переданной документации чество п/п экземпляров 1 1. 2 Рабочая документация «ул.Советской Армии. Капитальный ремонт теплосети 2Ду50 от ТК-2В до зд.22» (инвентарные номера Заказчика №5685-ТС, №5685-ТС.СО, №5685-ТС1, №5685-ТС1.СО, №5685-ТС-2, №5685-ТС-2.СО, №5685-БГ) 3 1 Претензии по составу и качеству принятой Подрядчиком рабочей документации, предусмотренной настоящим актом, у Подрядчика отсутствуют. Настоящий акт составлен в двух экземплярах – по одному для Заказчика и Подрядчика и является неотъемлемой частью Договора подряда №______ от ___________ на выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети 2Ду50, расположенной по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Советской Армии от ТК-2В (в районе нежилого здания 24 (столовая «Арктика») до нежилого здания 22, для нужд МП «Гортеплоэнерго» в 2016 году. ПОДПИСИ СТОРОН «ЗАКАЗЧИК» Директор МП «Гортеплоэнерго» _______________В.Г. Дранишников м.п. «ПОДРЯДЧИК» ________________________ _______________/________ м.п. Приложение № 2 к договору подряда № _______ от _____________2016 года Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1.1) 1 568610 Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь №5686-1 на капитальный ремонт тепловой сети 2Ду50, расположенной по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Советской Армии от ТК-2В (в районе нежилого здания 24 (столовая «Арктика»)) до нежилого здания 22. Восстановление благоустройства -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------№ : Наименование работ : Единица : Количество : Формула расчета объёмов п/п : : измерения : : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 2 : 3 : 4 : 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях 100 м бортового камня 0,17 17:100 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОДПОРНЫХ СТЕНОК 1-й УЧАСТОК 0,3х3х0,6Н 2 3 4 ПОДСЫПКА ПГС С УПЛОТНЕНИЕМ толщ.10см под основание подпорной стенки БЕТОННАЯ ПОДЛИВКА толщ.100мм Устройство подпорных стен бетонных с устройством опалубки 100м3 0,0012 1,24.0,1:100 100 м3 100 м3 0,0012 0,0054 1,24.0,1:100 0,54:100 100м3 0,0011 1,1.0,1:100 100 м3 100 м3, 0,0011 0,0075 1,1.0,1:100 0,75:100 100м3 1000 м2 покрытия 0,0792 0,066 66.0,12:100 66:1000 1000 м2 покрытия 0,066 2-й УЧАСТОК 0,25х3х1Н 5 6 7 ПОДСЫПКА ПГС С УПЛОТНЕНИЕМ толщ.10см под основание подпорной стенки БЕТОННАЯ ПОДЛИВКА толщ.100мм Устройство подпорных стен бетонных с устройством опалубки ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРОТУАРА 66м2 8 9 10 ПЛАНИРОВКА ПГС С УПЛОТНЕНИЕМ толщ.12см Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-06-020-01 до толщ.5см 66:1000 Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1.1) 2 568610 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 2 : 3 : 4 : 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ВОССТАНОВЛЕНИЕ А/Б ПОКРЫТИЯ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ 165м2 11 12 13 14 15 ПЛАНИРОВКА ПГС С УПЛОТНЕНИЕМ толщ.18см Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к расценке 27-06-002-17 до толщ.16см Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-06-020-01 до толщ.7см 100м3 1000 м2 покрытия 1000 м2 покрытия 1000 м2 покрытия 0,297 0,165 165.0,18:100 165:1000 0,165 165:1000 0,165 165:1000 1000 м2 покрытия 0,165 165:1000 ВОССТАНОВЛЕНИЕ газонов 100м2 16 Заготовка растительной земли механизированным способом 17 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Грунт растительного слоя (земля, перегной): погрузка ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 8КМ Планировка участка: механизированным способом 18 19 Составил 10 м3 растительной земли и перегноя т 12 100.0,1.1,2 т 100м2 12 1 100.0,1.1,2 100:100 ЖИРНОВ ПОДПИСИ СТОРОН «ЗАКАЗЧИК» Директор МП «Гортеплоэнерго» _______________В.Г. Дранишников м.п. «ПОДРЯДЧИК» ________________________ _______________/________ м.п. 1 100.0,1:10 Приложение № 3 к договору подряда № _______ от _____________2016 года Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1.1) 1 56861 ---------------------------------------------------------------------------------------------------(наименование стройки) Л О К А Л Ь Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т (локальная смета) № Форма № 4 5686 на капитальный ремонт тепловой сети 2Ду50, расположенной по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Советской Армии от ТК-2В (в районе нежилого здания 24 (столовая «Арктика»)) до нежилого здания 22 ---------------------------------------------------------------------------------------------------(наименование работ и затрат, наименование объекта) Основание: Рабочая документация инв.№5685-ТС Сметная стоимость________________________________________________________________________________________ Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________ Составлен В ЦЕНАХ НА 01.01.2001Г. 184,908 тыс.руб. 13,917 тыс.руб. руб. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : : : СТОИМ. ЕДИНИЦЫ : ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО: : : :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАN :ШИФР И N : НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, : : ВСЕГО : ЭКСПЛ. : : : ЭКСПЛ. :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ПП : ПОЗИЦИИ : ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ :КОЛИЧЕСТВО: : МАШИН : : ОПЛАТЫ : МАШИН :------------------:НОРМАТИВА: : :-------------------: ВСЕГО : ТРУДА :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ : : : : ОПЛАТЫ : В Т.Ч. : : : В Т.Ч. :------------------: : : : ТРУДА :ОПЛ.ТРУДА: : :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------МДС 81-35.2004 прил.1,табл.3 п.7 Н3=1,15 Н4=1,15 Н5=1,15 РАЗБОРКА АСФ/БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ 1 10-01-073- -Устройство заборов из щитов 08 высотой до 2 м ТЕР-2001 100 м2 забора 24 НР от ОЗП+ЗПМ 118% СП от ОЗП+ЗПМ 63% Сметная стоимость 4,2 2 68-26-1 ТЕРр-2001 24 4,2 3 68-14-1 ТЕРр-2001 24 -Разборка деревянных заборов инвентарных из готовых звеньев 100 м2 забора НР от ОЗП+ЗПМ 104% СП от ОЗП+ЗПМ 60% Сметная стоимость -Разборка бортовых камней 100 м 432,49 373,62 --------- --------58,87 30,76 105,76 56,46 138,47 --------- --------138,47 144,01 83,08 0,17 2395,58 1717,76 --------- --------677,82 104,06 1816 247 1569 12,32 52 --------- --------- --------129 4,14 17 582 15,15 64 --------- --------- --------- 115 292 68,26 12 --------- --------- --------18 9,4 2 444 237 2497 582 605 349 1536 407 Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1.1) 2 56861 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------НР от ОЗП+ЗПМ 104% 813,16 138 СП от ОЗП+ЗПМ 60% 469,13 80 Сметная стоимость 625 4 68-12-5 ТЕРр-2001 24 -Разборка монолитных бортовых камней 100м3 НР от ОЗП+ЗПМ 104% СП от ОЗП+ЗПМ 60% Сметная стоимость 0,013 5 68-13-2 ТЕРр-2001 24 -Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных 1000м2 НР от ОЗП+ЗПМ 104% СП от ОЗП+ЗПМ 60% Сметная стоимость 0,066 -Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных толщ.5см 100 м3 конструкций НР от ОЗП+ЗПМ 104% СП от ОЗП+ЗПМ 60% Сметная стоимость 0,0825 -Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных автостоянки толщ.20см 100м3 НР от ОЗП+ЗПМ 104% СП от ОЗП+ЗПМ 60% Сметная стоимость 0,33 6 68-12-4 ТЕРр-2001 24 7 68-12-5 ТЕРр-2001 24 3730 3007,2 --------- --------722,8 254,94 1016,85 586,64 48 3421,21 2869,02 --------- --------552,19 173,8 226 755,03 435,59 9948,64 7622,21 --------- --------2326,43 466,47 2904,62 1675,74 3730 3007,2 --------- --------722,8 254,94 1016,85 586,64 9 39 77,72 1 --------- --------- --------3 16,85 - 36 189 57,76 4 --------- --------- --------11 15,7 1 192 629 243,35 20 --------- --------- --------38 41,39 3 239 992 77,72 26 --------- --------- --------84 16,85 6 575 1540 229,38 51 --------- --------- --------139 42,04 9 673 1649 265,2 60 --------- --------- --------132 45,22 10 13 8 69 50 29 305 821 240 138 1199 1231 336 194 1761 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 8 07-06-001- -ДЕМОНТАЖ ЛОТКОВ БПК 02 100 м3 сборных ТЕР-2001 конструкций 24 К=0,8 НР от ОЗП+ЗПМ 130% СП от ОЗП+ЗПМ 85% Сметная стоимость 0,2232 9 24-01-002- -ДЕМОНТАЖ ТРУБ диаметром 50мм 01 км ТЕР-2001 24 К=0,6 НР от ОЗП+ЗПМ 130% 0,226 9476,7 6900,8 --------- --------2575,9 624,71 4160,79 2720,52 10274,55 7296,35 --------- --------2978,2 584,27 4631,20 2115 929 607 3651 2322 1047 Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1.1) 3 56861 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------СП от ОЗП+ЗПМ 89% 3170,59 717 Сметная стоимость 4086 10 66-26-1 ТЕРр-2001 24 -Демонтаж вентилей диаметром до 50 мм 1 задвижка НР от ОЗП+ЗПМ 74% СП от ОЗП+ЗПМ 50% Сметная стоимость 4 20,87 14,81 --------- --------6,06 4,48 3,03 11 66-24-2 ТЕРр-2001 24 -Разборка тепловой изоляции из: ваты минеральной 100м2 НР от ОЗП+ЗПМ 74% СП от ОЗП+ЗПМ 50% Сметная стоимость 0,9718 12 311-01-148 -Погрузочно-разгрузочные -1 ТССЦ работы при автомобильных ПГ 24 перевозках. Мусор строительный (асф/бетон.СКОЛ, ЛОТКИ Б/У, Т/ИЗОЛЯЦИЯ) с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка т НР от ОЗП+ЗПМ 100% СП от ОЗП+ЗПМ 60% Сметная стоимость 95 13 310-2008-1 -ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 8км ТССЦ ПГ т 24 95 41,3 41,3 --------- --------- 3924 0,3074 6447,61 6306,69 --------- --------135,27 658,66 1982 182,6 --------- --------182,6 135,12 91,30 4,75 4,75 --------- --------0,36 0,36 0,22 83 24 59 0,61 2 --------- --------- --------- 177 19,1 19 --------- --------- --------- - 451 --------- --------- --------34 0,02 2 - 3924 --------- --------- --------- 18 12 113 177 131 89 397 451 34 21 506 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 14 01-01-013- -Разработка грунта с погрузкой 14 на автомобили-самосвалы ТЕР-2001 экскаваторами с ковшом 24 вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 1000 м3 грунта НР от ОЗП+ЗПМ 95% СП от ОЗП+ЗПМ 50% Сметная стоимость 15 310-2008-1 -ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА ВО ТССЦ ПГ ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ и ОБРАТНО 24 т 16 01-02-057- -Разработка грунта вручную в 02 траншеях глубиной до 2 м без ТЕР-2001 креплений с откосами, группа 24 грунтов 2. Доработка вручную, ГЭСН зачистка дна и стенок с 754,23 396,97 1075,76 41,3 41,3 --------- --------0,7684 1657,66 --------- --------1657,66 - 42 1939 15,08 5 --------- --------- --------202 43,62 13 232 122 2336 44429 1274 - 44429 --------- --------- --------1274 184,8 142 --------- --------- --------- Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1.1) 4 56861 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------часть 1 выкидкой грунта в котлованах прил. и траншеях, разработанных 1.12 механизированным способом, п.3.187 применен коэффициент к нормам Кзтр=1,2 затрат труда - 1,2 100 м3 грунта НР от ОЗП+ЗПМ 80% 1326,12 1019 СП от ОЗП+ЗПМ 45% 745,95 573 Сметная стоимость 2866 17 01-01-034- -Засыпка траншей и котлованов 02 с перемещением грунта до 5 м ТЕР-2001 бульдозерами мощностью 96 кВт 24 (130 л.с.), группа грунтов 2 1000 м3 грунта НР от ОЗП+ЗПМ 95% СП от ОЗП+ЗПМ 50% Сметная стоимость 0,3266 18 01-02-061- -Засыпка вручную траншей, 01 пазух котлованов и ям, группа ТЕР-2001 грунтов 1 24 100 м3 грунта НР от ОЗП+ЗПМ 80% СП от ОЗП+ЗПМ 45% Сметная стоимость 0,5763 19 01-02-005- -Уплотнение грунта 01 пневматическими трамбовками, ТЕР-2001 группа грунтов 1-2 24 100 м3 уплотненного грунта НР от ОЗП+ЗПМ 95% СП от ОЗП+ЗПМ 50% Сметная стоимость 3,2657 20 01-02-057- -Разработка грунта вручную в 02 траншеях глубиной до 2 м без ТЕР-2001 креплений с откосами, группа 24 грунтов 2 (ВБЛИЗИ ЭЛ/КАБЕЛЯ) ГЭСН 100 м3 грунта часть 1 прил. 1.12 п.3.188 Кзтр=1,3 НР от ОЗП+ЗПМ 80% СП от ОЗП+ЗПМ 45% Сметная стоимость 0,08 21 01-02-061- -Засыпка вручную траншей, 02 пазух котлованов и ям, группа ТЕР-2001 грунтов 2 (ВБЛИЗИ ЭЛ/КАБЕЛЯ) 24 100 м3 грунта 0,08 970,13 970,13 --------- --------106,42 101,10 53,21 763,76 --------- --------763,76 611,01 343,69 493,41 370,49 --------- --------122,92 33,65 148,74 78,29 1795,79 --------- --------1795,79 - 1436,64 808,11 1090,49 --------- --------1090,49 - 317 - 317 --------- --------- --------35 6,71 2 440 88,5 51 --------- --------- --------- 401 1210 12,53 41 --------- --------- --------110 3,04 10 144 200,2 16 --------- --------- --------- 87 126,36 10 --------- --------- --------- 33 17 367 440 352 198 990 1611 486 256 2353 144 115 65 324 87 Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1.1) 5 56861 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ГЭСН часть 1 прил. 1.12 п.3.188 Кзтр=1,3 НР от ОЗП+ЗПМ 80% 872,39 70 СП от ОЗП+ЗПМ 45% 490,72 39 Сметная стоимость 196 22 09-03-015- -ЗАЩИТА ЭЛ/КАБЕЛЯ ШВЕЛЛЕРОМ 01 №12 ТЕР-2001 т 24 НР от ОЗП+ЗПМ 90% СП от ОЗП+ЗПМ 85% Сметная стоимость 0,0624 23 101-1694 ТССЦ-2001 24 0,0624 -Швеллеры № 12 сталь марки ВС3пс5 т 745,95 488,13 --------- --------158,85 24,73 165,22 156,04 47 10 30 15,79 1 --------- --------- --------2 1,56 - 10 10 67 4938,22 --------- --------- 308 100,69 76,12 --------- --------21,66 7,2 201 - --------- --------- --------- МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ТЕПЛОСЕТЬ 24 24-01-032- -Установка КРАНОВ ШАРОВЫХ 01 стальных для горячей воды и ТЕР-2001 пара диаметром 50 мм 24 1 компл. задвижек или клапана НР от ОЗП+ЗПМ 130% СП от ОЗП+ЗПМ 89% Сметная стоимость 2 25 -СТОИМОСТЬ ШАРОВОГО КРАНА Ду50 Торг.цена Ру40 2015г шт 26 24-01-032- -Установка КРАНОВ ШАРОВЫХ 01 стальных для горячей воды и ТЕР-2001 пара диаметром 25 мм 24 1 компл. задвижек или клапана НР от ОЗП+ЗПМ 130% СП от ОЗП+ЗПМ 89% Сметная стоимость 2 27 2 Торг.цена 2015г 28 507-1858 ТССЦ-2001 24 -СТОИМОСТЬ ШАРОВОГО КРАНА Ду25 Ру40 шт -Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 37,52 25,69 233,57 --------- --------2 100,69 76,12 --------- --------21,66 7,2 37,52 25,69 185,69 --------- --------2 254,45 --------- --------- 43 152 1,9 4 --------- --------- --------14 0,47 1 75 51 327 467 201 - --------- --------- --------43 152 1,9 4 --------- --------- --------14 0,47 1 75 51 327 371 - 509 - --------- --------- ----------------- --------- --------- Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1.1) 6 56861 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм компл. 29 507-1855 -Фланцы из углеродистой стали 2 176,1 352 ТССЦ-2001 марки 20 и 25 с температурным --------- ----------------- --------- --------24 пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм компл. 30 24-01-002- -Прокладка трубопроводов в 0,2134 21750,84 12160,58 4642 1059 2595 442 94 01 непроходном канале при --------- ----------------- --------- --------ТЕР-2001 условном давлении 1,6 МПа, 4963,66 973,78 208 75,37 16 24 температуре 150°С, диаметр труб 50 мм 1 км трубопровода НР от ОЗП+ЗПМ 130% 7718,67 1647 СП от ОЗП+ЗПМ 89% 5284,32 1128 Сметная стоимость 7417 31 103-0139 ТССЦ-2001 24 -Трубы стальные прямошовные со из стали марок диаметр 57 мм, 3,5 мм электросварные снятой фаской В20 наружный толщина стенки м 32 24-01-028- -Установка П-образных 01 компенсаторов диаметром труб ТЕР-2001 50 мм (со стоимостью труб) 24 1 компенсатор НР от ОЗП+ЗПМ 130% СП от ОЗП+ЗПМ 89% Сметная стоимость 33 24-01-002- -Прокладка трубопроводов в 01 непроходном канале при ТЕР-2001 условном давлении 1,6 МПа, 24 температуре 150°С, диаметр труб 50 мм 1 км трубопровода НР от ОЗП+ЗПМ 130% СП от ОЗП+ЗПМ 89% Сметная стоимость 34 103-0131 ТССЦ-2001 24 -Трубы стальные прямошовные со из стали марок диаметр 32 мм, 2,5 мм электросварные снятой фаской В20 наружный толщина стенки м 35 22-03-001- -Установка фасонных частей 05 стальных сварных ОТВОДОВ Ду50 218,4 35,04 --------- --------- 7653 2 350 39,59 --------- --------32,4 4,08 700 47,42 32,47 0,0005 21750,84 12160,58 --------- --------4963,66 973,78 7718,67 5284,32 - --------- --------- --------- 65 79 2,8 6 --------- --------- --------8 0,32 1 2 6 442 --------- --------- --------75,37 - 95 65 860 11 4 3 18 0,5 15,2 --------- --------- 8 0,014 33571,7 15654,95 --------- --------- 470 - 63 --------- --------- --------- 219 353,8 5 --------- --------- --------- Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1.1) 7 56861 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕР-2001 т 4510,95 1532,96 21 103,16 1 24 НР от ОЗП+ЗПМ 130% 7857,08 110 СП от ОЗП+ЗПМ 89% 5379,08 75 Сметная стоимость 655 36 201-0889 ТССЦ-2001 24 -Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов т 37 06-01-001- -БЕТОНИРОВАНИЕ НЕПОДВИЖНЫХ 01 ОПОР ТЕР-2001 100 м3 бетона, 24 бутобетона и железобетона в деле НР от ОЗП+ЗПМ 105% СП от ОЗП+ЗПМ 65% Сметная стоимость 38 401-0063 ТССЦ-2001 24 -Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) м3 39 12-11-005- -Врезка трубопровода условным 01 давлением 2,5 МПа в ТЕРм-2001 действующие магистрали, 24 диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм 1 врезка НР от ОЗП+ЗПМ 80% СП от ОЗП+ЗПМ 60% Сметная стоимость 0,045 8715,2 --------- --------- 392 0,003 6278,71 2206,49 --------- --------1614,6 267,48 19 1976,18 1223,35 - --------- --------- --------5 7 180 1 --------- --------- --------1 18 - 6 4 29 0,3 619,03 --------- --------- 186 - --------- --------- --------- 2 112,15 6,94 --------- --------93,92 - 224 188 14 8 16 --------- --------- --------- 41 8 5,31 3 --------- --------- --------0,01 - 75,14 56,35 150 113 487 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ 40 13-03-002- -Огрунтовка металлических 04 поверхностей за один раз ТЕР-2001 мастикой Вектор-1214 24 100м2 НР от ОЗП+ЗПМ 90% СП от ОЗП+ЗПМ 70% Сметная стоимость 41 ООО -СТОИМОСТЬ мастики ВЕКТОР-1214 Спецкраски кг Красноярск 2016г. 42 13-03-002- -ОКРАСКА металлических 04 поверхностей за два раза ТЕР-2001 мастикой Вектор-1025 24 100м2 НР от ОЗП+ЗПМ 90% 0,6328 77,86 12,81 --------- --------65,05 0,11 58,64 45,61 49 37 29 115 8,229 76,56 --------- --------- 630 0,6328 155,72 25,62 --------- --------130,1 0,22 99 117,29 74 - 82 --------- --------- --------16 10,62 7 --------- --------- --------0,02 - Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1.1) 8 56861 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------СП от ОЗП+ЗПМ 70% 91,22 58 Сметная стоимость 231 43 ООО -СТОИМОСТЬ мастики ВЕКТОР-1025 Спецкраски кг Красноярск 2016г. 44 26-01-022- -Изоляция поверхностей 01 трубопроводов Ду50 штучными ТЕР-2001 изделиями из пенополиуретана 24 (полуцилиндрами и сегментами) 1 м3 НР от ОЗП+ЗПМ 100% СП от ОЗП+ЗПМ 70% Сметная стоимость 45 -СТОИМОСТЬ 2-х СЛОЙНЫХ СКОРЛУП ППУ толщ.40мм ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ СТ.ТРУБ Ду50 С Т теплоносителя ДО 150гр.С м 46 26-01-022- -Изоляция поверхностей отводов 01 Ду50 штучными изделиями из ТЕР-2001 пенополиуретана 24 (полуцилиндрами и сегментами) 1 м3 НР от ОЗП+ЗПМ 100% СП от ОЗП+ЗПМ 70% Сметная стоимость 47 ООО"СИБ.ОР ИЕНТИР" 2015г. то же -СТОИМОСТЬ 2-х СЛОЙНЫХ СКОРЛУП ППУ толщ.40мм ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ СТ.ОТВОДОВ Ду50 шт 16,458 76,56 --------- --------- 1260 - --------- --------- --------- 2,7572 863,77 60,46 --------- --------275,46 - 2382 759 167 27,74 76 --------- --------- --------- - --------- --------- --------- 275,46 192,82 759 532 3673 226 69,97 --------- --------- 15813 0,3416 863,77 60,46 --------- --------275,46 - 295 275,46 192,82 94 21 27,74 9 --------- --------- --------- 94 66 455 28 69,97 --------- --------- 1959 48 26-01-017- -Изоляция трубопроводов 02 изделиями из рулонных ТЕР-2001 материалов В ДВА СЛОЯ 24 10 м трубопровода НР от ОЗП+ЗПМ 100% СП от ОЗП+ЗПМ 70% Сметная стоимость 0,1 725,06 75,66 --------- --------80,26 - 73 49 0,5 - --------- --------- --------- ГЕРМЕТИЧНАЯ ПЕРЕГОРОДКА 50 51 Торг.цена 2015г. Торг.цена 2015г. Торг.цена -СТОИМОСТЬ материала рулонного К-FLEX энерго-25 м -СТОИМОСТЬ материала рулонного К-FLEX энерго-10 м -СТОИМОСТЬ клея К-FLEX К-414 0,8л 80,26 56,18 161,45 --------- --------0,5 71,55 --------- --------1 4,63 --------- --------- 8 8 7,04 1 --------- --------- --------- 8 6 87 81 - 36 - 5 - --------- --------- ----------------- --------- ----------------- --------- --------- Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1.1) 9 56861 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2015г. шт 52 -СТОИМОСТЬ очистителя К-FLEX 1 7,29 7 Торг.цена 1л --------- ----------------- --------- --------2015г. шт 53 24-01-002- -МОНТАЖ ГИЛЬЗ ИЗ труб Ду125 мм 0,0005 150523,34 16616,81 75 3 8 601 05 (со стоимостью трубы 133х4) --------- ----------------- --------- --------ТЕР-2001 1 км трубопровода 6851,4 1218,96 1 94,64 24 НР от ОЗП+ЗПМ 130% 10491,47 5 СП от ОЗП+ЗПМ 89% 7182,62 4 Сметная стоимость 84 54 06-01-001- -БЕТОНИРОВАНИЕ 01 100 м3 бетона, ТЕР-2001 бутобетона и 24 железобетона в деле НР от ОЗП+ЗПМ 105% СП от ОЗП+ЗПМ 65% Сметная стоимость 55 401-0066 ТССЦ-2001 24 -Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) м3 0,001 6278,71 2206,49 --------- --------1614,6 267,48 1976,18 1223,35 6 2 2 180 --------- --------- --------18 - 2 1 9 0,1 711,35 --------- --------- 71 0,072 19309,11 9077,61 --------- --------3938,46 829,19 1390 - --------- --------- --------- 284 654 372,96 27 --------- --------- --------60 55,8 4 - --------- --------- --------- 213 490 372,96 20 --------- --------- --------45 55,8 3 - --------- --------- --------- ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 56 07-06-001- -МОНТАЖ ЛОТКОВ Л4-8 (10шт) С 01 ОБМАЗКОЙ БИТУМОМ БОКОВЫХ ТЕР-2001 ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2 РАЗА 24 100м3 НР от ОЗП+ЗПМ 130% СП от ОЗП+ЗПМ 85% Сметная стоимость 57 403-2074 ТССЦ-2001 24 -Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л4-8 бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход арматуры 51,58 кг шт. 58 07-06-001- -МОНТАЖ ЛОТКОВ Л4-8/2 (15шт) С 01 ОБМАЗКОЙ БИТУМОМ БОКОВЫХ ТЕР-2001 ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2 РАЗА 24 100м3 НР от ОЗП+ЗПМ 130% СП от ОЗП+ЗПМ 85% Сметная стоимость 59 403-2074 ТССЦ-2001 24 -Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л4-8/2 бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход арматуры 25,79 кг шт. 60 07-06-001- -МОНТАЖ ЛОТКОВ Л4д-8 (6шт) С 6197,95 4052,50 446 292 2128 10 1092,57 --------- --------- 10926 0,054 19309,11 9077,61 --------- --------3938,46 829,19 1043 6197,95 4052,50 15 0,0054 335 219 1597 546,28 --------- --------19309,11 9077,61 8194 104 21 49 372,96 2 Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1.1) 10 56861 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 ОБМАЗКОЙ БИТУМОМ БОКОВЫХ --------- ----------------- --------- --------ТЕР-2001 ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2 РАЗА 3938,46 829,19 4 55,8 24 100м3 НР от ОЗП+ЗПМ 130% 6197,94 33 СП от ОЗП+ЗПМ 85% 4052,50 22 Сметная стоимость 159 61 403-0167 ТССЦ-2001 24 -Доборные лотки Л4д-8 бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход арматуры 1,9 кг шт. 62 07-06-002- -Устройство плит перекрытий 07 каналов площадью до 5 м2 П5-8 ТЕР-2001 100 шт. сборных 24 конструкций НР от ОЗП+ЗПМ 130% СП от ОЗП+ЗПМ 85% Сметная стоимость 63 403-8412 ТССЦ-2001 24 -Плита перекрытия П5-8 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) шт. 64 07-06-002- -Устройство плит перекрытий 06 каналов площадью до 1 м2 ТЕР-2001 100 шт. сборных 24 конструкций НР от ОЗП+ЗПМ 130% СП от ОЗП+ЗПМ 85% Сметная стоимость 65 403-8415 ТССЦ-2001 24 -Плита перекрытия П5д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 2,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) шт. 66 07-05-030- -МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП-1 11 100шт. ТЕР-2001 24 НР от ОЗП+ЗПМ 155% СП от ОЗП+ЗПМ 100% Сметная стоимость 67 403-0134 ТССЦ-2001 24 -Подушки опорные из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем для трубопроводов М300 м3 68 08-02-001- -KИРПИЧНАЯ КЛАДКА 09 1 м3 кладки ТЕР-2001 24 6 114,85 --------- --------- 689 0,35 8895,96 7296,48 --------- --------1296,67 865,74 3114 2811,13 1838,05 --------- --------- --------- 454 2554 119,84 42 --------- --------- --------303 58,26 20 - --------- --------- --------- 984 643 4741 35 434,9 --------- --------- 15222 0,06 7977,95 6659,01 --------- --------1164,56 790,11 479 2541,07 1661,47 - 70 400 107,63 6 --------- --------- --------47 53,17 3 152 100 731 6 199,6 --------- --------- 1198 - --------- --------- --------- 0,8 3743,42 364,2 --------- --------1279,63 46,81 2995 1024 291 122,57 98 --------- --------- --------37 3,15 3 - --------- --------- --------- 2055,98 1326,44 1645 1061 5701 0,32 2063,91 --------- --------- 660 1 937 41,62 --------- --------67,68 5,35 937 68 42 7,08 7 --------- --------- --------5 0,36 - Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1.1) 11 56861 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------НР от ОЗП+ЗПМ 122% 89,10 89 СП от ОЗП+ЗПМ 80% 58,42 58 Сметная стоимость 1084 69 23-01-001- -Устройство основания 01 песчаного под канал ТЕР-2001 10 м3 основания 24 НР от ОЗП+ЗПМ 130% СП от ОЗП+ЗПМ 89% Сметная стоимость 1,1 70 06-01-001- -БЕТОНИРОВАНИЕ 01 100 м3 бетона, ТЕР-2001 бутобетона и 24 железобетона в деле НР от ОЗП+ЗПМ 105% СП от ОЗП+ЗПМ 65% Сметная стоимость 0,005 71 401-0006 ТССЦ-2001 24 -Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 2401,33 40,65 --------- --------95,78 3,87 129,55 88,69 67006,45 2206,49 --------- --------1614,6 267,48 1976,18 1223,35 2641 105 45 10,2 11 --------- --------- --------4 0,35 - 8 11 180 1 --------- --------- --------1 18 - 142 98 2881 335 10 6 351 0,5 718,86 --------- --------- 359 72 24-01-004- -Надземная прокладка 01 трубопроводов при условном ТЕР-2001 давлении 1,6 МПа, температуре 24 150°С, диаметр труб 38 мм 1 км трубопровода НР от ОЗП+ЗПМ 130% СП от ОЗП+ЗПМ 89% Сметная стоимость 0,118 21253,73 11313,77 --------- --------4851,36 892,07 2508 73 24-01-004- -ДЕМОНТАЖ труб, диаметр 38 мм 01 1 км трубопровода ТЕР-2001 24 К=0,6 НР от ОЗП+ЗПМ 130% СП от ОЗП+ЗПМ 89% Сметная стоимость 0,118 - --------- --------- --------- 572 1335 432 51 --------- --------- --------105 71,71 8 343 801 259,2 31 --------- --------- --------63 43,03 5 - --------- --------- --------- ВРЕМЕННАЯ ТЕПЛОСЕТЬ 74 103-0133 ТССЦ-2001 24 -Трубы стальные прямошовные со из стали марок диаметр 38 мм, 2,5 мм электросварные снятой фаской В20 наружный толщина стенки м 75 10-01-010- -ОПОРЫ ИЗ БРУСА 01 1 м3 древесины в ТЕР-2001 конструкции 24 7466,46 5111,65 9699,08 6788,26 --------- --------2910,82 535,24 4479,88 3066,99 881 603 3992 1144 529 362 2035 24 17,98 --------- --------- 432 0,17 2085,45 60,05 --------- --------216,9 - 355 37 10 22,5 4 --------- --------- --------- Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1.1) 12 56861 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------НР от ОЗП+ЗПМ 118% 255,94 44 СП от ОЗП+ЗПМ 63% 136,65 23 Сметная стоимость 422 76 13-03-004- -ОКРАСКА ТРУБ Д38 23 100 м2 окрашиваемой ТЕР-2001 поверхности 24 НР от ОЗП+ЗПМ 90% СП от ОЗП+ЗПМ 70% Сметная стоимость 0,2478 77 12-11-005- -Врезка трубопровода условным 01 давлением 2,5 МПа в ТЕРм-2001 действующие магистрали, 24 диаметр наружный врезаемой трубы 38 мм 1 врезка НР от ОЗП+ЗПМ 80% СП от ОЗП+ЗПМ 60% Сметная стоимость 2 78 22-03-006- -Установка вентилей чугунных 01 Д38 мм ТЕР-2001 1 задвижка (или клапан 24 обратный) НР от ОЗП+ЗПМ 130% СП от ОЗП+ЗПМ 89% Сметная стоимость 2 79 66-26-1 ТЕРр-2001 24 2 -Демонтаж вентилей Д38 мм 1 задвижка НР от ОЗП+ЗПМ СП от ОЗП+ЗПМ Сметная стоимость -Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 38мм шт. 81 22-03-014- -Приварка фланцев к стальным 01 трубопроводам диаметром 38 мм ТЕР-2001 1 фланец 24 НР от ОЗП+ЗПМ 130% СП от ОЗП+ЗПМ 89% Сметная стоимость 82 507-1812 ТССЦ-2001 24 27,16 21,13 -Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К 112,15 6,94 --------- --------93,92 - 75,14 56,35 31,4 1,48 --------- --------10,29 13,38 9,16 50 224 63 89,79 --------- --------- 90 4 42,74 37,15 --------- --------4,72 3,72 171 192,87 --------- --------- 188 14 8 16 --------- --------- --------- 21 3 1,01 2 --------- --------- --------- 12 30 0,61 1 --------- --------- --------- 27 18 108 1 2 4 2,88 1 --------- --------- --------0,01 - 150 113 487 42 10,97 7,51 7 7 5 62 20,87 14,81 --------- --------6,06 4,48 3,03 74% 50% 80 302-1268 ТССЦ-2001 24 203,74 16,82 --------- --------30,07 0,11 9 6 57 - 19 --------- --------- --------149 0,37 1 --------- --------- --------15 0,25 1 44 30 245 386 - --------- --------- --------- Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1.1) 13 56861 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм компл. 83 22-03-001- -ОТВОДЫ ГНУТЫЕ Д38 0,0053 33571,7 15654,95 178 24 83 353,8 2 05 1 т фасонных частей --------- ----------------- --------- --------ТЕР-2001 4510,95 1532,96 8 103,16 1 24 НР от ОЗП+ЗПМ 130% 7857,08 42 СП от ОЗП+ЗПМ 89% 5379,08 29 Сметная стоимость 249 84 65-17-1 ТЕРр-2001 24 -Установка заглушек диаметром трубопроводов Ду50мм 100 заглушек НР от ОЗП+ЗПМ 103% СП от ОЗП+ЗПМ 60% Сметная стоимость 0,04 4318,74 14,81 --------- --------1141,28 1175,52 684,77 173 46 47 27 247 1 112 4 --------- --------- --------- ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 85 103-0139 -ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ Труб 226 17,52 ТССЦ-2001 стальных Ду50 --------- ----------------- --------- --------24 м 86 302-1711 -ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ ст.задвижки 2 391,13 ТССЦ-2001 диаметром 50 мм --------- ----------------- --------- --------24 шт. 87 302-1135 -ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ вентилей 2 22,75 ТССЦ-2001 чугунных диаметром 20 мм --------- ----------------- --------- --------24 шт. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Итого прямые затраты по смете руб. 160190 11242 69677 1130 -------------------руб. 1906 146 Стоимость монтажных работ Материалы в т.ч. транспортные расходы Всего оплата труда Стоимость материалов и конструкций Накладные расходы Нормативная трудоемкость в Н.Р. Сметная заработная плата в Н.Р. Сметная прибыль Всего,стоимость монтажных работ Нормативная трудоемкость Сметная заработная плата - руб. руб. руб. руб. руб. руб. чел.-ч руб. руб. руб. чел.-ч руб. Стоимость общестроительных работ Материалы в т.ч. транспортные расходы Всего оплата труда - руб. руб. руб. руб. 1695 45 8 1247 301 225 2221 - 376 15 391 - - 158056 10957 1999 - 12761 - - 1 - 33 - Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1.1) 14 56861 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Стоимость материалов и конструкций руб. 33907 Местные и неучтенные материалы руб. 37505 Транспортные расходы руб. 6274 Стоимость возвращаемых материалов руб. 4787 Накладные расходы руб. 14748 Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч 65 Сметная заработная плата в Н.Р. руб. 752 Сметная прибыль руб. 9424 Всего,стоимость общестроительных работ руб. 182228 Нормативная трудоемкость чел.-ч 1308 Сметная заработная плата руб. 13514 Стоимость металломонтажных работ руб. 439 Материалы руб. 6 в т.ч. транспортные расходы руб. 3 Всего оплата труда руб. 11 Стоимость материалов и конструкций руб. 392 Накладные расходы руб. 10 Сметная заработная плата в Н.Р. руб. 1 Сметная прибыль руб. 10 Всего,стоимость металломонтажных работ руб. 459 Нормативная трудоемкость чел.-ч 1 Сметная заработная плата руб. 12 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Итого по смете руб. 184908 Нормативная трудоемкость чел.-ч 1342 Сметная заработная плата руб. 13917 Пересчет итогов в цены на г. Оплата труда осн. рабочих 11242 х 6,21 69813 Затраты на экспл. машин 69676 х 6,21 432688 (в т.ч. опл. труда механизаторов) 1906 х 6,21 11836 Стоимость материальных ресурсов 79271 х 6,21 492273 Итого прямых затрат 994774 Накладные расходы в текущих ценах 15059 х 6,21 х 1,0 93516 Сметная прибыль в текущих ценах 9659 х 6,21 х 1,0 59982 ИТОГО в ценах на г. 1148279 Начальник отдела ШЕВЕЛЕВ Составил КОНОПЛЕВА Проверил ЖИРНОВ ПОДПИСИ СТОРОН «ЗАКАЗЧИК» Директор МП «Гортеплоэнерго» _______________В.Г. Дранишников м.п. «ПОДРЯДЧИК» ________________________ _______________/________ м.п. Приложение № 4 к договору подряда № _______ от _____________2016 года Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1.1) 1 568611 ---------------------------------------------------------------------------------------------------(наименование стройки) Л О К А Л Ь Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т (локальная смета) № Форма № 4 5686-1 на капитальный ремонт тепловой сети 2Ду50, расположенной по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Советской Армии от ТК-2В (в районе нежилого здания 24 (столовая «Арктика»)) до нежилого здания 22. Восстановление благоустройства ---------------------------------------------------------------------------------------------------(наименование работ и затрат, наименование объекта) Основание: ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №5686-1 Сметная стоимость________________________________________________________________________________________ Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________ Составлен 64,532 тыс.руб. 1,209 тыс.руб. В ЦЕНАХ НА 01.01.2001Г. руб. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : : : СТОИМ. ЕДИНИЦЫ : ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО: : : :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАN :ШИФР И N : НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, : : ВСЕГО : ЭКСПЛ. : : : ЭКСПЛ. :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ПП : ПОЗИЦИИ : ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ :КОЛИЧЕСТВО: : МАШИН : : ОПЛАТЫ : МАШИН :------------------:НОРМАТИВА: : :-------------------: ВСЕГО : ТРУДА :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ : : : : ОПЛАТЫ : В Т.Ч. : : : В Т.Ч. :------------------: : : : ТРУДА :ОПЛ.ТРУДА: : :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------МДС 81-35.2004 прил.1,табл.3 п.11.3 Н3=1,1 Н4=1,1 Н5=1,1 1 27-02-010- -Установка бортовых камней 01 бетонных при цементобетонных ТЕР-2001 покрытиях 24 100 м бортового камня НР от ОЗП+ЗПМ 142% СП от ОЗП+ЗПМ 95% Сметная стоимость 2 403-0051 ТССЦ-2001 24 3 403-0051 ТССЦ-2001 24 -Kамни дорожные бортовые бетонные, марка 300 (6м) м3 -Kамни тротуарные бортовые бетонные, марка 300 (11м) м3 0,17 3888,24 108,96 --------- --------814,29 11,11 1172,06 784,13 661 138 19 83,69 14 --------- --------- --------2 0,75 - 494 - 348 - --------- --------- ----------------- --------- --------- 5 - 199 133 993 0,312 1583,31 --------- --------0,22 1583,31 --------- --------- ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОДПОРНЫХ СТЕНОК 1-й УЧАСТОК 0,3х3х0,6Н 4 27-04-001- -ПОДСЫПКА ПГС С УПЛОТНЕНИЕМ 0,0012 3821,21 3132,44 4 17,29 - Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1.1) 2 568611 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 толщ.10см под основание --------- ----------------- --------- --------ТЕР-2001 подпорной стенки 159,43 227,59 16,29 24 100м3 НР от ОЗП+ЗПМ 142% 549,57 1 СП от ОЗП+ЗПМ 95% 367,67 0 Сметная стоимость 6 5 408-0200 -Смесь песчано-гравийная ТССЦ-2001 природная 24 м3 6 06-01-001- -БЕТОННАЯ ПОДЛИВКА толщ.100мм 01 100 м3 ТЕР-2001 24 НР от ОЗП+ЗПМ 105% СП от ОЗП+ЗПМ 65% Сметная стоимость 7 401-0006 -Бетон тяжелый, класс В15 ТССЦ-2001 (М200) 24 м3 8 06-01-024- -Устройство подпорных стен 01 бетонных с устройством ТЕР-2001 опалубки 24 100 м3 НР от ОЗП+ЗПМ 105% СП от ОЗП+ЗПМ 65% Сметная стоимость 9 401-0006 ТССЦ-2001 24 -Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 0,124 185,2 --------- --------0,0012 6660,82 2427,14 --------- --------1776,06 294,23 23 2173,80 1345,69 3 2 13 718,86 --------- --------0,0054 11756,67 3116,49 --------- --------3961,85 335,6 89 63 4512,32 2793,34 24 15 102 0,124 - 8 --------- --------- --------2 3 198 --------- --------- --------19,8 - - --------- --------- --------21 17 393,82 2 --------- --------- --------2 22,66 - 0,54 718,86 --------- --------- 388 - --------- --------- --------- 10 27-04-001- -ПОДСЫПКА ПГС С УПЛОТНЕНИЕМ 02 толщ.10см под основание ТЕР-2001 подпорной стенки 24 100м3 НР от ОЗП+ЗПМ 142% СП от ОЗП+ЗПМ 95% Сметная стоимость 0,0011 3821,21 3132,44 --------- --------159,43 227,59 4 - 3 17,29 --------- --------- --------16,29 - 11 408-0200 -Смесь песчано-гравийная ТССЦ-2001 природная 24 м3 12 06-01-001- -БЕТОННАЯ ПОДЛИВКА толщ.100мм 01 100 м3 ТЕР-2001 24 НР от ОЗП+ЗПМ 105% СП от ОЗП+ЗПМ 65% Сметная стоимость 0,11 - --------- --------- --------2 3 198 --------- --------- --------19,8 - 2-й УЧАСТОК 0,25х3х1Н 549,57 367,67 1 0 5 185,2 --------- --------0,0011 6660,82 2427,14 --------- --------1776,06 294,23 20 2173,80 1345,69 2 1 10 7 Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1.1) 3 568611 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 401-0006 -Бетон тяжелый, класс В15 0,11 718,86 79 ТССЦ-2001 (М200) --------- ----------------- --------- --------24 м3 14 06-01-024- -Устройство подпорных стен 0,0075 11756,67 3116,49 88 30 23 393,82 3 01 бетонных с устройством --------- ----------------- --------- --------ТЕР-2001 опалубки 3961,85 335,6 3 22,66 24 100 м3, НР от ОЗП+ЗПМ 105% 4512,32 34 СП от ОЗП+ЗПМ 65% 2793,34 21 Сметная стоимость 143 15 401-0006 ТССЦ-2001 24 -Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 0,75 718,86 --------- --------- 539 16 27-04-001- -ПЛАНИРОВКА ПГС С УПЛОТНЕНИЕМ 02 толщ.12см ТЕР-2001 100м3 24 НР от ОЗП+ЗПМ 142% СП от ОЗП+ЗПМ 95% Сметная стоимость 0,0792 3821,21 3132,44 --------- --------159,43 227,59 303 7,92 - --------- --------- --------- ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРОТУАРА 66м2 549,57 367,67 44 29 376 17 408-0200 -Смесь песчано-гравийная ТССЦ-2001 природная 24 м3 18 27-06-020- -Устройство покрытия толщиной 01 4 см из горячих ТЕР-2001 асфальтобетонных смесей 24 плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 1000 м2 покрытия НР от ОЗП+ЗПМ 142% СП от ОЗП+ЗПМ 95% Сметная стоимость 185,2 --------- --------0,066 48965,38 3306,59 --------- --------466,38 317,97 1467 19 27-06-021- -На каждые 0,5 см изменения 01 толщины покрытия добавлять к ТЕР-2001 расценке 27-06-020-01 до 24 толщ.5см 1000 м2 покрытия НР от ОЗП+ЗПМ 142% СП от ОЗП+ЗПМ 95% Сметная стоимость 0,066 1113,77 745,13 11279,79 12,63 --------- --------2,2 3,12 2,09 3232 13 248 17,29 1 --------- --------- --------18 16,29 1 - --------- --------- --------31 218 42,13 3 --------- --------- --------21 20,99 1 74 49 3355 744 - 1 0,2 --------- --------- --------- 0 0 744 ВОССТАНОВЛЕНИЕ А/Б ПОКРЫТИЯ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ 165м2 20 27-04-001- -ПЛАНИРОВКА ПГС С УПЛОТНЕНИЕМ 02 толщ.18см 0,297 3821,21 3132,44 --------- --------- 1135 47 930 17,29 5 --------- --------- --------- Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1.1) 4 568611 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕР-2001 100м3 159,43 227,59 68 16,29 5 24 НР от ОЗП+ЗПМ 142% 549,57 163 СП от ОЗП+ЗПМ 95% 367,67 109 Сметная стоимость 1407 21 408-0200 -Смесь песчано-гравийная ТССЦ-2001 природная 24 м3 22 27-06-002- -Устройство цементобетонных 17 покрытий однослойных ТЕР-2001 средствами малой механизации, 24 толщина слоя 20 см 1000 м2 покрытия НР от ОЗП+ЗПМ 142% СП от ОЗП+ЗПМ 95% Сметная стоимость 29,7 185,2 --------- --------0,165 220857,24 6337,11 --------- --------3684,82 672,66 23 27-06-002- -На каждый 1 см изменения 18 толщины слоя добавлять к ТЕР-2001 расценке 27-06-002-17 до 24 толщ.16см 1000 м2 покрытия НР от ОЗП+ЗПМ 142% СП от ОЗП+ЗПМ 95% Сметная стоимость 0,165 -37915,01 -283,67 --------- ---------260,74 -68,38 24 27-06-020- -Устройство покрытия толщиной 01 4 см из горячих ТЕР-2001 асфальтобетонных смесей 24 плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 1000 м2 покрытия НР от ОЗП+ЗПМ 142% СП от ОЗП+ЗПМ 95% Сметная стоимость 0,165 25 27-06-021- -На каждые 0,5 см изменения 01 толщины покрытия добавлять к ТЕР-2001 расценке 27-06-020-01 до 24 толщ.7см 1000 м2 покрытия НР от ОЗП+ЗПМ 142% СП от ОЗП+ЗПМ 95% Сметная стоимость 0,165 6187,63 4139,61 -467,35 -312,66 48965,38 3306,59 --------- --------466,38 317,97 1113,77 745,13 33839,36 37,88 --------- --------6,6 9,37 6,27 5500 36441 - --------- --------- --------608 1046 378,71 62 --------- --------- --------111 52,97 9 1021 683 38145 -6256 -43 -47 -26,8 -4 --------- --------- ---------11 -5,32 -1 77 546 42,13 7 --------- --------- --------52 20,99 3 1 6 0,59 --------- --------- --------- -77 -52 -6385 8079 184 123 8386 5583 2 1 5586 ВОССТАНОВЛЕНИЕ газонов 100м2 26 47-01-060- -Заготовка растительной земли 01 механизированным способом ТЕР-2001 10 м3 растительной 24 земли и перегноя 1 32,73 32,73 --------- --------4,19 33 - 33 --------- --------- --------4 0,26 - Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1.1) 5 568611 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------НР от ОЗП+ЗПМ 115% 4,82 5 СП от ОЗП+ЗПМ 90% 3,77 4 Сметная стоимость 42 27 407-0013 -СТОИМОСТЬ РАСТИТЕЛЬНОГО ТССЦ-2001 ГРУНТА 24 М3 28 311-01-144 -Погрузочно-разгрузочные -1 ТССЦ работы при автомобильных ПГ 24 перевозках. Грунт растительного слоя (земля, перегной): погрузка т НР от ОЗП+ЗПМ 100% СП от ОЗП+ЗПМ 60% Сметная стоимость 10 222,39 --------- --------12 6,3 6,3 --------- --------0,47 29 310-3008-1 -ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 8КМ ТССЦ ПГ т 24 30 47-01-001- -Планировка участка: 01 механизированным способом ТЕР-2001 100м2 24 НР от ОЗП+ЗПМ 115% СП от ОЗП+ЗПМ 90% Сметная стоимость 12 0,47 0,28 25,36 25,36 --------- --------1 31,91 31,91 --------- --------4,58 5,26 4,12 2224 - 76 - --------- --------- --------76 --------- --------- --------6 0,03 - 6 3 85 304 - 32 - 304 --------- --------- --------32 --------- --------- --------5 0,31 - 5 4 41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Итого прямые затраты по смете руб. 61716 928 3464 94 -------------------руб. 281 20 Стоимость общестроительных работ руб. 61716 Материалы руб. 46151 в т.ч. транспортные расходы руб. 10294 Всего оплата труда руб. 1209 Местные и неучтенные материалы руб. 11172 Транспортные расходы руб. 4094 Накладные расходы руб. 1689 Сметная прибыль руб. 1128 Всего,стоимость общестроительных работ руб. 64532 Нормативная трудоемкость чел.-ч 115 Сметная заработная плата руб. 1209 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Итого по смете руб. 64532 Нормативная трудоемкость чел.-ч 115 Сметная заработная плата руб. 1209 Пересчет итогов в цены на г. Оплата труда осн. рабочих 928 х 6,21 5763 Затраты на экспл. машин 3464 х 6,21 21511 (в т.ч. опл. труда механизаторов) 281 х 6,21 1745 Стоимость материальных ресурсов 57323 х 6,21 355976 Итого прямых затрат 383250 Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1.1) 6 568611 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Накладные расходы в текущих ценах 1689 х 6,21 х 1,0 10489 Сметная прибыль в текущих ценах 1128 х 6,21 х 1,0 7005 ИТОГО в ценах на г. 400743 Начальник отдела ШЕВЕЛЕВ Составил КОНОПЛЕВА Проверил ЖИРНОВ ПОДПИСИ СТОРОН «ЗАКАЗЧИК» Директор МП «Гортеплоэнерго» _______________В.Г. Дранишников м.п. «ПОДРЯДЧИК» ________________________ _______________/________ м.п. Приложение № 10 к закупочной документации открытого запроса предложений на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети 2Ду50, расположенной по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Советской Армии от ТК-2В (в районе нежилого здания 24 (столовая «Арктика») до нежилого здания 22, для нужд МП «Гортеплоэнерго» в 2016 году (форма № 9) Приложение № 5 к договору подряда № _______ от «___» __________ 2016 года РАСЧЕТ Коэффициента снижения начальной цены по объекту: выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети 2Ду50, расположенной по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Советской Армии от ТК-2В (в районе нежилого здания 24 (столовая «Арктика») до нежилого здания 22, для нужд МП «Гортеплоэнерго» в 2016 году В том числе Наименование 1 Стоимость ВСЕГО с учетом налогов (руб.) 2 Стоимость работ (руб.) без налогов 3 Налоги (НДС -18%) руб. Цена выполняемых работ, согласно Договору подряда Начальная (максимальная) цена закупки Коэффициент снижения начальной цены ПОДПИСИ СТОРОН «ЗАКАЗЧИК» Директор МП «Гортеплоэнерго» _______________В.Г. Дранишников м.п. «ПОДРЯДЧИК» _______________/_____________ м.п 4
