Заявка на участие в аукционе - Администрация Юрьев

advertisement
СОГЛАСОВАНО:
Приложение № 1 к распоряжению директора
МУ Юрьев – Польского района «УКС»
Зам. главы муниципального образования
Юрьев - Польский район
от 28 апреля 2010 № 15р
_______ ________________М.Ю. Опарин
«
»
2010г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
аукциона
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНТРАКТЫ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:
ЛОТ № 1 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА: «РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ НИЗКОГО
ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛОГО ФОНДА С. АНДРЕЕВСКОЕ
ЮРЬЕВ – ПОЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»,
ЛОТ № 2 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА: «РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ НИЗКОГО
ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛОГО ФОНДА С. ШИХОБАЛОВО
ЮРЬЕВ – ПОЛЬСКОГО РАЙОНА »
г. Юрьев - Польский
2010 г.
СОДЕРЖАНИЕ.
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА………………………………………3
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………………………...3
ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА….…..……….……………………...…………………………….5
ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ………………………………………… 6
ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ…………………………………………………8
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ…………………………10
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА……………….………………………………...…………11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА……………….……..…… …13
ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА………………..…………………………16
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА………………..……………………..…… ………..17
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ АУКЦИОНА………………..………..26
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ АУКЦИОНА…………………..…….28
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ АУКЦИОНА…………………………30
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ АУКЦИОНА…………………..……..31
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ АУКЦИОНА………………….….…..33
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ АУКЦИОНА…………………...……..35
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ………………………………………………………….…..36
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА………………………….. . . ………….37
ОБРАЗЕЦ ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ
заказа…………………………………………………………….…. ...38
АУКЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ…………………………………………………………………….39
договор об обеспечении заявки на участие в аукционе …………...40
ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ……………….………..….42
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА……………………………………….……………..43
– 2
–
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Законодательное регулирование.
1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации , Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля
2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством, регулирующим размещение
муниципальных заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области, муниципального
образования Юрьев – Польский район.
В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона
регулируется настоящей документацией.
1.2. Настоящий аукцион проводится на основании распоряжения директора муниципального
учреждения Юрьев – Польского района «Управление капитального строительства, реализации
инвестиционных программ и социально-хозяйственного обеспечения администрации муниципального
образования Юрьев – Польский район.
2. Главный распорядитель бюджетных средств (заказчик), уполномоченный орган.
2.1. Главный распорядитель бюджетных средств (далее – заказчик), уполномоченный орган, указанные в
Информационной карте аукциона ( пункты 1, 2 ), проводят аукцион, предмет и условия которого указаны в
Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей
документации.
Уполномоченный орган осуществляет свои функции от имени заказчика. Уполномоченный орган
опубликовывает и размещает извещение о проведении аукциона, протоколы, размещает документацию об
аукционе, подготовленную и утвержденную заказчиком, осуществляет иные, связанные с обеспечением
проведения аукциона, функции.
3. Единая комиссия по размещению муниципального заказа (далее - комиссия).
Состав комиссии по размещению муниципального заказа
утвержден
постановлением главы
муниципального образования Юрьев – Польский район от 09.06.2009г. № 703 , Положение о комиссии
утверждено постановлением главы муниципального образования Юрьев – Польский район от 15.10.2008 г. №
1405 « Об утверждении Положения о единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования Юрьев-Польский
район» с учетом изменений, внесенных постановлением главы муниципального образования Юрьев–
Польский район от 23.03.2009 № 279.
4. Информационное обеспечение аукциона.
4.1. Официальным печатным изданием муниципального образования Юрьев - Польский район для
опубликования информации о проведении аукциона является газета «Вестник Ополья».
4.2. Официальным сайтом администрации муниципального образования Юрьев-Польский район в сети
«Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес : http://yp33.avo.ru
4.3. Официальным сайтом администрации Владимирской области в сети «Интернет» является адрес:
http://www.avo.ru
4.4. Извещение о проведении аукциона опубликовывается уполномоченным органом в официальном
печатном издании и размещается на официальных сайтах не менее чем за двадцать дней до даты окончания
подачи заявок на участие в аукционе.
5. Требования к участникам размещения заказа.
5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала
или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение
муниципального контракта.
5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:
– 3
–
– требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе
требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;
– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и
отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи
заявки на участие в аукционе;
– требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на
участие в аукционе не принято.
5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам
размещения заказа:
– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной
собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на
объекты интеллектуальной собственности;
– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.
5.4. Участники размещения заказа имеют право участвовать в аукционе как непосредственно, так и через
своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются
доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее
нотариально заверенной копией.
6. Отстранение от участия в аукционе.
6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от
участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения заказчиком муниципального
контракта в следующих случаях:
– установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником
размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, в соответствии с требованиями Информационной
карты аукциона;
– установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или
принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.;
– установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- установления факта наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершённый
отчётный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Отказ от проведения аукциона.
7.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за
десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
7.2. Извещение об отказе от проведения аукциона опубликовывается уполномоченным органом в
официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальных сайтах в
течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.
7.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган обязан
направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в
аукционе.
7.4. В случае если в Информационной карте аукциона установлено требование обеспечения заявки на
участие в аукционе, уполномоченный орган возвращает участникам размещения заказа денежные средства,
– 4
–
внесённые в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня
принятия решения об отказе от проведения аукциона путём перечисления денежных средств на банковский
счёт участников размещения заказа.
8. Внесение изменений в извещение о проведении аукциона.
8.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Изменение предмета аукциона не допускается.
8.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о
проведении аукциона такие изменения опубликовываются в официальном печатном издании и в течение
одного дня размещаются уполномоченным органом на официальных сайтах. При этом срок подачи заявок на
участие в аукционе должен быть продлён так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании
и размещения на официальных сайтах изменений, внесённых в извещение о проведении аукциона, до даты
окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
9. Затраты на участие в аукционе.
9.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на
участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.
9.2. Заказчик, уполномоченный орган не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам
независимо от характера проведения и результатов аукциона.
ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА
10. Порядок предоставления документации об аукционе.
10.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальных сайтах
извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного
лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, оформленного,
подписанного и подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации
(далее – электронный документ), в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления
предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении
аукциона.
10.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и
содержать следующие сведения:
- наименование предмета аукциона, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица
(индивидуального предпринимателя);
- юридический, почтовый адрес;
- код города, номер телефона и факса;
- адрес электронной почты;
- фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.
10.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте http://yp33.avo.ru
без взимания платы.
11. Разъяснение положений документации об аукционе.
11.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа или членов
комиссии с участниками размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения
аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
11.2. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме
электронного документа, запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной
к настоящей документации.
11.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником
размещения заказа в адрес заказчика, копия запроса для сведения – в адрес уполномоченного органа.
11.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе,
если указанный запрос поступил к заказчику ( копия - в уполномоченный орган ) не позднее чем за пять
– 5
–
дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Копия направленных разъяснений
представляется заказчиком в уполномоченный орган.
11.5. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по
запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено уполномоченным органом
на официальном сайте в сети «Интернет» с указанием предмета запроса, но без указания участника
размещения заказа, от которого поступил запрос.
12. Внесение изменений в документацию об аукционе.
12.1. Заказчик по согласованию с уполномоченным органом по собственной инициативе или в
соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в
документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в
аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.
12.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении
изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном
печатном издании и размещаются уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования и
размещения извещения о проведении аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного
решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем
участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.
12.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в
аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на
официальных сайтах в сети «Интернет» изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты
окончания подачи заявок на участие в аукционе, такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
12.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от
указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения,
внесенные в данную документацию.
Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа
не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и
опубликованными надлежащим образом.
ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
13. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе.
13.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в соответствии с требованиями,
изложенными в настоящей документации, в срок и по форме, которые установлены в Информационной карте
аукциона.
13.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на
русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться
представлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.
13.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с
настоящей документацией, должна:
– быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;
– содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.
Представление документов с отклонением от вышеуказанных требований может быть расценено
комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об
аукционе.
14. Требования к предложениям о цене контракта (цена лота).
14.1. Направляя заявку, участник размещения заказа заявляет о своём согласии выполнить работы,
являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену
контракта (цену лота).
Участник аукциона делает предложение о цене муниципального контракта непосредственно во время
процедуры аукциона путём поднятия карточки с номером участника аукциона.
14.2. Все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей,
которые подрядчик по муниципальному контракту должен оплачивать в
соответствии с условиями документации об аукционе, контракта или на иных основаниях, должны быть
включены в предлагаемую участником аукциона цену контракта (цену лота).
14.3. Неучтённые затраты подрядчика по муниципальному контракту, связанные с исполнением
контракта, но не включённые в предлагаемую цену контракта, не подлежат оплате заказчиком.
– 6
–
14.4. Цена контракта (цена лота) должна быть выражена в валюте Российской Федерации, если иное не
предусмотрено в Информационной карте аукциона.
15. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.
15.1. Участники размещения заказа должны представить подробное описание предмета аукциона, в том
числе: качественных характеристик, технических характеристик работ, требований к их безопасности,
требований к результатам работ и иных показателей, связанных с определением соответствия выполняемых
работ потребностям заказчика.
Данное описание осуществляется участниками размещения заказа в соответствии с требованиями,
указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации
( Аукционное предложение ).
15.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развёрнутое по каждой
позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных
понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т. п. без соответствующего документального
подтверждения.
16. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.
16.1. При подготовке заявки участниками размещения заказов должны применяться общепринятые
обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
16.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать
неоднозначных, либо двусмысленных толкований.
16.3. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в
аукционе должны содержать опись входящих в её состав документов, быть скреплены печатью
участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или
лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.
Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и
сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от
имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в
составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.
Ненадлежащее исполнение участником размещения указанных выше требований, за
исключением требования о том, что все листы заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в
аукционе должны быть пронумерованы, является основанием для отказа в допуске к участию в
аукционе.
16.4. При подготовке документов в письменной форме, входящих в состав заявки, не допускается
применение факсимильных подписей.
16.5. Все документы в письменной форме в составе заявки должны быть четко напечатаны. В случае
представления копий документов, последние должны быть читаемы. Подчистки и исправления не
допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного
лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
16.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в
аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.
16.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику
размещения заказа, за исключением случая, предусмотренного пунктом 19 настоящей документации.
ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
17. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.
17.1. Подача заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в
официальном печатном издании или размещения на официальных сайтах извещения о проведении аукциона, и
прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения
заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона и Информационной карте
аукциона.
17.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе
(исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении
о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.
– 7
–
В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании
комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому
осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.
Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет
доставлена по неправильному адресу и с опозданием.
Приём заявок на участие в аукционе осуществляется в рабочие дни с 08.00 до 17.00 по московскому
времени, за исключением случая, установленного абзацем вторым данного пункта.
17.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 17.1. настоящего раздела,
регистрируется уполномоченными лицами уполномоченного органа в Журнале регистрации заявок на участие
в аукционе. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе,
ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
17.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На
таком конверте указывается:
– наименование и адрес уполномоченного органа;
– слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ»;
– название предмета аукциона (лота);
– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
– слова «не вскрывать до…» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).
17.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении
каждого предмета аукциона (лота).
В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на
участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким
участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа,
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
17.6. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны
обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до момента начала рассмотрения
заявок на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать
повреждение таких конвертов и заявок до момента их рассмотрения.
17.7. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик,
уполномоченный орган не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное
вскрытие такого конверта.
17.8. Изменение участником размещения заказа своей заявки после её подачи не допускается.
17.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка
на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается
несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион
признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка
на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.
17.10.В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка
на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном федеральным законом и
настоящей документацией. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям,
предусмотренным документацией об аукционе, заказчик обязан передать участнику размещения заказа,
подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект муниципального контракта в порядке и на
условиях, установленных настоящей документацией.
Участник размещения заказа, подавший указанную заявку не вправе отказаться от заключения
муниципального контракта.
18. Отзыв заявок на участие в аукционе.
18.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в
любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
18.2. Участник размещения заказа подаёт в письменном виде уведомление об отзыве заявки. При этом в
соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:
– наименование и адрес уполномоченного органа;
– слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ»;
– название предмета аукциона (лота);
– официальное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество,
сведения о месте жительства (для физического лица, участника размещения заказа, отзывающего заявку;
– регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;
– время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.
– 8
–
Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в
аукционе.
При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в
аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки
указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.
Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено
подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом
участником размещения заказа.
18.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие
в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и
Информационной карте аукциона.
В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе
отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по
которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении
аукциона и Информационной карте аукциона.
После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.
18.4. Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственность за негативные последствия,
наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.
18.5. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
в порядке, указанном выше, считаются неподанными.
18.6. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе,
уполномоченный орган обязан вернуть внесённые в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе
денежные средства участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в аукционе, в течение пяти
рабочих дней со дня поступления уполномоченному органу уведомления об отзыве заявки на участие в
аукционе.
19. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.
19.1. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе
не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
19.2. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе,
уполномоченный орган обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе
денежные средства на банковский счет соответствующих участников размещения заказа в течение пяти
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
20. Обеспечение заявок на участие в аукционе.
20.1. Если в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона установлено
требование об обеспечении заявки на участие в аукционе, участники размещения заказа, подающие заявки,
обязаны внести денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме, и на банковский счет
уполномоченного органа, указанные в Информационной карте аукциона, а также в Договоре об обеспечении
заявки на участие в аукционе, являющемся основанием для перечисления и возврата обеспечения заявки на
участие в аукционе, в срок, установленных федеральным законодательством РФ о размещении заказа.
20.2. Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в аукционе подтверждается платежным поручением (квитанцией – в случае наличной формы оплаты)
с отметкой банка об оплате или копией указанного поручения (квитанции).
Платежное поручение в разделе «Назначение платежа» должно содержать слова «Обеспечение заявки на
участие в аукционе», далее указывается наименование аукциона (номер и наименование лота) и дата
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
20.3. Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция – в случае
наличной формы оплаты) или копия указанного поручения (квитанции) должно быть подано участником
размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в аукционе.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
21. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.
21.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям,
установленным настоящей документацией, и соответствие участников размещения заказа, требованиям,
установленным в разделе 5 документации и Информационной карте аукциона, а также иным требованиям,
– 9
–
установленным действующим законодательством. Проверяется наличие в составе заявки на участие в
аукционе необходимых документов и правильность их оформления.
21.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня
окончания подачи заявок на участие в аукционе.
21.3. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на
участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким
участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в
отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
22. Допуск к участию в аукционе.
22.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается
решение:
- о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения
заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;
- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.
22.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:
– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие
в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о
предмете аукциона;
– несоответствия требованиям, установленным в разделе 5 настоящей документации;
– непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе;
- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.
22.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на
участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного
участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не
состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято
относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого
лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно
только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.
22.4. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе составляется протокол, который
подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и заказчиком в день окончания
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на
участие в аукционе размещается уполномоченным органом на официальном сайте.
22.5 Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участникам
аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к
участию в аукционе, направляется уведомление о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего
за днём подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
22.6. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа,
подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик обязан в срок
установленным законодательством передать такому участнику аукциона проект муниципального контракта.
При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе,
по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), или по согласованной с указанным участником
аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта.
Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
23. Регистрация участников аукциона.
23.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.
23.2. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему,
регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона. В случае проведения аукциона по нескольким
лотам комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в
отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.
23.3. Участники аукциона – физические лица и уполномоченные представители участников аукциона –
юридических лиц при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица,
– 10
–
полномочного в соответствии с учредительными документами представлять юридическое лицо без
доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от
имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. Без подтверждения полномочий
представитель участника аукциона не допускается на торги.
23.4. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные
карточки (далее – «аукционные номера»).
23.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:
- наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;
- фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона , его паспортные данные;
- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона (доверенности
и др.);
- выданный «аукционный номер»;
- подпись участника аукциона или его уполномоченного представителя.
24. Проведение аукциона.
24.1. Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов комиссии, участников
аукциона или их представителей. Непосредственно аукцион ведет аукционист, выбираемый из числа членов
комиссии путем открытого голосования членов комиссии большинством голосов.
24.2. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта
(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
В случае, если в Информационной карте аукциона указывалась общая начальная (максимальная)
цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или)
работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на
выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная)
цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион
проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к
оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому
обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, предусмотренных в перечне, указанном в
Информационной карте аукциона, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в
документации об аукционе, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов
общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной
(максимальной) цены единицы услуги и изменяется в порядке, предусмотренном в пункте 24.3. настоящего
раздела.
24.3. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены
муниципального контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после
троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ( аукционист произносит слово «три») ни
один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта,
аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены
лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
24.4. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в
случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены
муниципального контракта (лота), в случаях, предусмотренных пунктом 24.2. настоящего раздела, общей
начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены
единицы услуги (в настоящей части далее – начальная (максимальная) цена контракта), «шага аукциона»,
наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий
уголовного - исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в извещении о
проведении аукциона и документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких
участников аукциона, наименований участников аукциона, участвующих в аукционе, и их «аукционные
номера». После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в
аукционный зал. Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии.
2) Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены
лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом
24.3. настоящего раздела, поднимает «аукционный номер» в случае, если он согласен заключить контракт по
объявленной цене.
Моментом начала объявления аукционистом цены является произнесение аукционистом слова «раз»,
после чего участник аукциона вправе делать предложение о цене контракта путем поднятия «аукционного
номера».
– 11
–
Участник аукциона, подавший предложение, обязан подтверждать его, удерживая поднятую карточку до
объявления аукционистом его «аукционного номера». Участник аукциона обязан опустить аукционный номер
после объявления его аукционистом.
3) Аукционист объявляет «аукционный номер» участника аукциона, который первым, по мнению
аукциониста и комиссии, поднял карточку после объявления аукционистом начальный (максимальной) цены
контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену
контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом
24.3.
настоящего раздела, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена.
4) Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта
(аукционист произносит слово «три») ни один из участников аукциона не поднял карточку. В этом случае
аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о
цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего
предпоследнее предложение о цене контракта.
24.5 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену
контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два или
более участника аукциона, победителем признается участник, который первым, по мнению аукциониста и
комиссии, поднял «аукционный номер».
В случае, если при проведении аукциона на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и
ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля,
аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем
аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт.
В случае проведения аукциона в соответствии с пунктом 24.2. настоящего раздела победителем аукциона
признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию,
предусмотренных в перечне, указанном в Информационной карте аукциона, наиболее низкую цену единицы
услуги. При заключении муниципального контракта на техническое обслуживание и (или) на ремонт техники,
оборудования цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных
частей, содержащемся в документации об аукционе, и цена единицы услуги и (или) работы по техническому
обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования определяются путём снижения начальной
(максимальной) цены каждой запасной части и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или)
работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования пропорционально снижению
общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной
(максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту
техники, оборудования.
24.6. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество)
победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество)
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена
контракта.
24.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о
приостановке проведения аукциона (лота) и объявлении короткого перерыва.
Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона устанавливается решением комиссии.
24.8. Уполномоченный орган осуществляет аудиозапись аукциона. Любой участник аукциона вправе
осуществлять аудио-и видеозапись аукциона.
24.9. Во время всей процедуры аукциона (включая перерыв) участникам запрещается вступать в
переговоры между собой и покидать место проведения аукциона.
Во время процедуры проведения аукциона участники аукциона обязаны отключить сотовые телефоны.
24.10. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, всеми
присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается
уполномоченным органом на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания
указанного протокола.
24.11. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене
контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта
(цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 24.3. настоящего раздела до минимального
размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене
лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену
контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено
два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота
отдельно.
– 12
–
24.12. В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола аукциона, обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к
документации об аукционе проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт
заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене
контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным
участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены
лота). Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА
25. Срок заключения контракта.
25.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один
участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона)
направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику
аукциона, с которым заключается контракт.
25.2. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня
размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается
муниципальный контракт.
25.3. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.
26. Обеспечение исполнения муниципального контракта.
26.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения
исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления
победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт в случае
уклонения победителя аукциона от заключения контракта, обеспечения исполнения муниципального
контракта в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, договора
поручительства или после передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада
(депозита), в размере, указанном в Информационной карте аукциона.
Если в Информационной карте аукциона установлено, что обеспечение исполнения
муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается,
участник аукциона, с которым заключается контракт, не вправе выбрать указанный способ
обеспечения исполнения муниципального контракта.
В прочих случаях способ обеспечения исполнения муниципального контракта из указанных выше
определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.
26.2. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является
бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
26.3. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде
безотзывной банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным
Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк
гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы,
установленной в Информационной карте аукциона.
Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она
обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на
соответствующий протокол как основание заключения контракта.
Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального
контракта и оканчиваться не ранее его завершения.
Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения,
внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской
гарантии.
26.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде
страхования ответственности, данный договор страхования ответственности должен соответствовать
требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным
законодательствам Российской Федерации.
В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется
ответственность соответствующего поставщика (подрядчика, исполнителя).
Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту.
– 13
–
Договор страхования также должен содержать указание на муниципальный контракт путем указания на
стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на соответствующий протокол как основание
заключения контракта.
Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального
контракта и оканчиваться не ранее его завершения.
Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с
тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств
по соответствующему договору страхования.
26.5. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде
договора поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого
осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого
составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до
истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством
Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер
поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке,
установленном настоящей частью.
Муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона
или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от
заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса
поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении
поручителя, указанных в подпунктах 8,9,11 пункта 12 Информационной карты аукциона, и подтверждающих
его полномочия. Все листы указанных представляемых документов должны быть прошиты, скреплены
печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований
подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя.
26.6. Денежные средства, передаваемые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны
быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона, на счет, указанный
заказчиком.
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается
платежным поручением с отметкой банка о перечислении.
26.7. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному
контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало
обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, поставщик (подрядчик, исполнитель), с
которым заключен данный муниципальный контракт, обязан в течение 10 (Десяти) банковских дней
предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по муниципальному
контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации аукциона.
27. Права и обязанности участника аукциона, с которым заключается муниципальный контракт
по результатам аукциона.
27.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении
аукциона, документации об аукционе и техническом предложении участника размещения заказа, по цене,
предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким
участником. В случае, если в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона
предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или)
организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая
организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене,
предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но
не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении
аукциона.
27.2 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка
на участие в аукционе, либо только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в
аукционе, признан участником аукциона, либо для участия в аукционе явился только один участник,
признанный участником аукциона, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях,
предусмотренных документацией об аукционе и аукционным предложением участника размещения заказа, по
начальной (максимальной) цене муниципального контракта (цене лота), или по согласованной с таким
участником и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта.
– 14
–
27.3. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене контракта, либо единственный участник аукциона в срок, предусмотренный
Информационной картой аукциона, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в
соответствии с настоящей документацией, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если было
установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признаётся
уклонившимся от заключения муниципального контракта. Победитель аукциона или участник аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признаётся уклонившимся от заключения
контракта также в случае, если аукцион проводился на право заключить контракт на оказание услуг по
открытию и ведению банковских счетов и победитель аукциона или указанный участник не оплатил в
установленный срок цену права на заключение контракта.
27.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то
контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.
При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене контракта, является обязательным.
В случае, если участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и участником
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, при уклонении указанного участника
аукциона от заключения контракта денежные средства, внесённые таким участником в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе, не возвращаются.
28. Права и обязанности заказчика.
28.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения
муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с
победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником
размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации участников аукциона – юридических лиц или принятия арбитражным судом
решения о признании участников аукциона – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
банкротами и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах,
представленных в составе заявки на участие в аукционе;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент
истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период;
5) наличие у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный
год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по
данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период, при условии, что указанные лица не
обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
28.2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя
аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт,
заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных
пунктом 28.1. настоящей документации и являющихся основанием для отказа от заключения контракта,
составляется протокол об отказе от заключения контракта. Протокол подписывается заказчиком в день
составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у
заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего
после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания
протокола передаёт один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.
28.3. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального
контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить
муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения
контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене контракта. Заказчик также в праве заключить контракт с участником аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене контракта при отказе от заключения контракта с победителем
аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 28.1 настоящей документацией. При этом заключение
муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
контракта, является обязательным.
– 15
–
28.4. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого
участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причинённых уклонением от
заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.
ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.
29. Участник размещения заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны
цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и
условия заключения муниципального контракта.
– 16
–
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Документации об аукционе и
настоящей Информационной карте, применяются положения Информационной карты.
№
п/п
Наименование пункта
1.
Заказчик (главный
распорядитель средств)
1.1.
Место нахождения
1.2.
Почтовый адрес
1.3.
1.4.
1.5.
Адрес электронной почты
Телефон, факс
Контактное лицо
2.
Уполномоченный орган
2.1.
Место нахождения
2.2.
Почтовый адрес
2.3.
2.4.
2.5.
Адрес электронной почты
Телефон, факс
Контактное лицо
Адрес официального сайта в
сети «Интернет»
2.6
3.
Предмет муниципального
контракта
4.
Начальная
(максимальная) цена
муниципального
контракта
5.
«Шаг аукциона»
Текст пояснений
Муниципальное учреждение Юрьев – Польского района
«Управление капитального строительства, реализации
инвестиционных программ и социально – хозяйственного
обеспечения администрации муниципального образования
Юрьев - Польский район»
601800, Владимирская область, г.Юрьев - Польский, ул.
Шибанкова, д.33
601800, Владимирская область, г.Юрьев - Польский, ул.
Шибанкова, д.33, каб.13
[email protected]
(49246) 2-25-05, факс (49246) 2-25-21
Матвеев Владимир Николаевич
Администрация муниципального образования Юрьев Польский район.
601800, Владимирская область, г. Юрьев - Польский, ул.
Шибанкова, д.33
601800, Владимирская область, г. Юрьев - Польский, ул.
Шибанкова, д.33, каб.12
[email protected]
(49246) 2-35-71 , факс (49246) 2-35-71
Семенова Марина Валерьевна, Соцкова Ольга Николаевна
http://yp33.avo.ru
Выполнение строительных работ:
Лот №1 Выполнение строительных работ по объекту капитального
строительства: «Распределительные газопроводы низкого
давления для газоснабжения жилого фонда с. Андреевское
Юрьев – Польского района Владимирской области» (приложение
№1 к информационной карте).
Лот №2 Выполнение строительных работ по объекту капитального
строительства: «Распределительные газопроводы низкого
давления для газоснабжения жилого фонда с. Шихобалово
Юрьев – Польского района» (приложение № 4 к информационной
карте).
Лот №1 - 12163300 (Двенадцать миллионов сто шестьдесят три
тысячи триста) рублей. Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта сформирована в соответствии с
требованиями к предмету муниципального контракта в текущих
ценах на момент выполнения работ с учетом расходов на оплату
налогов (включая НДС), сборов и других обязательных платежей
(Приложения №2, №3 к Информационной карте).
Лот №2 - 14209770 (Четырнадцать миллионов двести девять
тысяч семьсот семьдесят) рублей.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта
сформирована в соответствии с требованиями к предмету
муниципального контракта в текущих ценах на момент выполнения
работ с учетом расходов на оплату налогов (включая НДС), сборов
и других обязательных платежей (Приложения №5, №6 к
Информационной карте).
5% начальной цены муниципального контракта.
В случае, если после троекратного объявления последнего
– 17
–
№
п/п
Наименование пункта
6.
Источник финансирования
7.
Место выполнения работ
8.
Условия выполнения
работ
Текст пояснений
предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о
своем намерении предложить более низкую цену контракта,
аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной
цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.
Муниципальный бюджет на 2010 год. Решение Совета народных
депутатов муниципального образования Юрьев – Польского района
№ 115 от 10.12.2009г. «О бюджете муниципального образования
Юрьев – Польский район на 2010 год».
Лот №1 - с. Андреевское Юрьев – Польского района
Владимирской области.
Лот №2 – с. Шихобалово Юрьев – Польского района.
Лот №1 - Требования к объему выполняемых работ: Согласно
проектной документации, разработанной ООО «Владпромпроект»
шифр 419-09 и получившей положительное заключение
государственной экспертизы № 33-1-5-0022-10 от 08 февраля
2010г., выданное «Владимирским территориальным управлением
государственной вневедомственной экспертизы».
Требования к техническим характеристикам работ: Согласно
проектной документации в строительстве надземных газопроводов
низкого давления предусмотрено использовать стальные
электросварные трубы по ГОСТ 10704-91 диаметрами 219х6,0 мм,
и стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75*
диаметрами 32х3,2 мм. В строительстве подземных газопроводов
низкого давления предусмотрено использовать полиэтиленовые
трубы по ГОСТ Р 50838-95* ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6 диаметрами
225х12,8 мм. 160х9,1 мм, 110х6,3 мм, 90х5,2 мм, 63х3,6 мм и SDR
11 диаметрами 63х5,8 мм и 32х3,0 мм, а также трубы стальные
электросварные по ГОСТ 10704-91 с наружным двухслойным
антикоррозионным покрытием (выполнено в заводских условиях)
на основе экструдированного полиэтилена диаметрами 219х5,0 мм,
159х4,5 мм, 108х4,0 мм,57х3,0 мм,32х3,0 мм. Один экземпляр
проектной документации в полном объеме передается победителю
аукциона перед началом выполнения работ.
Выполнение работ по предоставленному подрядной организацией
проекту или графику производства работ (ППР или ГПР),
согласованному с заказчиком при заключении контракта.
До начала выполнения работ подрядчик предоставляет документы,
удостоверяющие качество материалов, конструкций, применяемых
при производстве работ.
Требования к безопасности работ: Подрядчик принимает на себя
обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной
безопасности, техники безопасности, санитарных и экологических
норм при выполнении указанных работ.
Требования к качеству работ: Согласно рабочему проекту
«Распределительные газопроводы низкого давления для
газоснабжения жилого фонда с. Андреевское Юрьев – Польского
района Владимирской области», получившему положительное
заключение государственной экспертизы № 33-1-5-0022-10 от 08
февраля 2010г., выданное «Владимирским территориальным
управлением государственной вневедомственной экспертизы».
Срок и объем предоставления гарантии качества работ: Не менее
3 лет на весь комплекс работ согласно проектной документации.
Объем гарантии составляет 100 % на весь комплекс работ с учетом
смонтированного оборудования и примененных материалов.
Требования к результатам работ: Выполнение работ в
соответствие с действующими нормами и правилами: СНиП 42-01– 18
–
№
п/п
Наименование пункта
Текст пояснений
2002 «Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие
положения по проектированию и строительству
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых
труб», СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство
газопроводов из металлических труб». СП 42-103-2003
«Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых
труб и реконструкция изношенных газопроводов», ПБ 12-529-03
«Правила безопасности систем газораспределения и
газопотребления», технических условий на газификацию с.
Андреевское № 545/663 выданных ОАО «Владимироблгаз». Сдача
окончательного результата работы выполненной подрядчиком и ее
приемка оформляется Актом комиссии, в соответствии со СНиП 4201-2002 «Газораспределительные системы» при наличие акта
соответствия выполняемых работ требованиям технических
регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и
проектной документации выданного Кольчугинским отделом
надзора инспекции государственного строительного надзора
администрации Владимирской области.
Иные показатели, связанные с определением соответствия
выполняемых работ требованиям Заказчика:
До начала выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику
копии приказов или выписки из них о назначении ответственных
лиц из числа ИТР ответственных за производство, качество и
безопасность выполняемых на строящемся объекте работ.
Документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций,
применяемых при производстве работ, а также соответствие их
санитарным и противопожарным нормам (сертификаты,
гарантийные паспорта).
Лот № 2 - Требования к объему выполняемых работ: Согласно
проектной документации, разработанной ООО
«Владимиргазпроект» шифр 07 – 08 и получившей
положительное заключение государственной экспертизы № 33-1-50441-08 от 17 декабря 2008г., выданное «Владимирским
территориальным управлением государственной вневедомственной
экспертизы».
Требования к техническим характеристикам работ: Согласно
проектной документации в строительстве надземных газопроводов
низкого давления предусмотрено использовать стальные
электросварные трубы по ГОСТ 10704-91 диаметрами 219х6,0 мм,
159х4,5мм, 108х4,0мм, 89х3,5мм, 76х3,5мм, 57х3,5мм, 32х3,0мм и
стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75* диаметрами
50х3,5мм, 32х3,2 мм, 25х3,2мм. В строительстве подземных
газопроводов низкого давления предусмотрено использовать
полиэтиленовые трубы по ГОСТ Р 50838-95* ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6
диаметрами 225х12,8 мм. 160х9,1 мм, 110х6,3 мм, 90х5,2 мм, 63х3,6
мм и SDR 11 диаметрами 63х5,8 мм и 32х3,0 мм, а также трубы
стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 с наружным
двухслойным антикоррозионным покрытием (выполнено в
заводских условиях) на основе экструдированного полиэтилена
диаметрами 219х5,0 мм, 159х4,5 мм, 108х4,0 мм,57х3,0 мм,32х3,0
мм. Один экземпляр проектной документации в полном объеме
передается победителю аукциона перед началом выполнения работ.
Выполнение работ по предоставленному подрядной организацией
проекту или графику производства работ (ППР или ГПР),
согласованному с заказчиком при заключении контракта.
До начала выполнения работ подрядчик предоставляет документы,
– 19
–
№
п/п
Наименование пункта
9.
Сроки выполнения работ
10.
Форма, сроки и порядок
оплаты
Текст пояснений
удостоверяющие качество материалов, конструкций, применяемых
при производстве работ.
Требования к безопасности работ: Подрядчик принимает на себя
обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной
безопасности, техники безопасности, санитарных и экологических
норм при выполнении указанных работ.
Требования к качеству работ: Согласно рабочему проекту
«Распределительные газопроводы низкого давления для
газоснабжения жилого фонда с. Шихобалово Юрьев – Польского
района» и получившему положительное заключение
государственной экспертизы № 33-1-5-0441-08 от 17 декабря 2008г.
выданное «Владимирским территориальным управлением
государственной вневедомственной экспертизы». Осуществление
авторского надзора за ходом строительства и технического надзора
со стороны организации, эксплуатирующей данный
производственный объект после ввода его в эксплуатацию.
Срок и объем предоставления гарантии качества работ: Не менее
3 лет на весь комплекс работ согласно проектной документации.
Объем гарантии составляет 100 % на весь комплекс работ с учетом
смонтированного оборудования и примененных материалов.
Требования к результатам работ: Выполнение работ в
соответствии с действующими нормами и правилами: СНиП 42-012002 «Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие
положения по проектированию и строительству
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых
труб», СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство
газопроводов из металлических труб». СП 42-103-2003
«Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых
труб и реконструкция изношенных газопроводов», ПБ 12-529-03
«Правила безопасности систем газораспределения и
газопотребления», технических условий на газификацию с.
Шихобалово от 15.07.08. № 454/57 выданных ОАО
«Владимироблгаз». Сдача окончательного результата работы
выполненной подрядчиком и ее приемка оформляется Актом
комиссии, в соответствии со СНиП 42-01-2002
«Газораспределительные системы» при наличие акта соответствия
выполняемых работ требованиям технических регламентов (норм и
правил), иных нормативных правовых актов и проектной
документации, выданного Кольчугинским отделом надзора
инспекции государственного строительного надзора администрации
Владимирской области.
Иные показатели, связанные с определением соответствия
выполняемых работ требованиям Заказчика:
До начала выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику
копии приказов или выписки из них о назначении ответственных
лиц из числа ИТР ответственных за производство, качество и
безопасность выполняемых на строящемся объекте работ;
документы , удостоверяющие качество материалов, конструкций,
применяемых при производстве работ, а также соответствие их
санитарным и противопожарным нормам (сертификаты,
гарантийные паспорта).
2 -3 квартал 2010 года, не позднее 10 августа 2010 года.
Безналичный расчет в рублях РФ, без аванса.
Расчет производится по факту выполнения всего комплекса работ
согласно утвержденной проектно сметной документации и
предоставления всего комплекта документов (КС -2 «Акт о приемке
– 20
–
№
п/п
11.
Наименование пункта
Форма подачи заявки на
участие в аукционе
Документы, входящие в
состав заявки на участие в
аукционе
12.
*
(предоставляется на
каждый лот
отдельно)
Текст пояснений
выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных
работ и затрат», счета-фактуры, счета на оплату) в бухгалтерию
Заказчика в течение 10 (десяти) банковских дней.
1.Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе
в запечатанном конверте, который должен содержать:
а) документы в письменной форме на бумажном носителе,
оформленные в соответствие с разделом 16 настоящей
документации;
б) электронный носитель с копией аукционного предложения
(компакт-диск, дискета) в формате .doc или rtf.;
2. Участник размещения заказа принимает на себя все риски и
ответственность за сохранность и неизменность (целостность)
информации, содержащейся на электронном носителе, а также
гарантирует возможность её прочтения после вскрытия конверта с
заявкой на участие в аукционе.
1. Заявка на участие в аукционе.*
2. Сведения об участнике размещения заказа.*
3. Аукционное предложение.*
4. СВИДЕТЕЛЬСТВО о допуске к работам по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства на виды работ:
- подготовительные работы на строительной площадке (4510214,
4510215)
- работы по сносу строений и разборке конструкций (4510301 –
4510305)
- работы по водопонижению, организации поверхностного стока и
водоотвода (4510205 – 4510209, 4510461-4510467)
- работы по разработке выемок, вертикальной планировке (4510411
– 4510414, 4510417, 4510419, 4510433, 4510434)
- работы по устройству насыпей и обратным засыпкам (4510427)
- работы по уплотнению грунтов естественного залегания и
устройству грунтовых подушек (4510404, 4510431, 4510432)
- работы по закреплению грунтов (4510437 – 4510439)
- работы бетонные (4510503, 4510506, 4520115, 4520118, 45201314520133, 4520137, 4520139, 4520141)
- работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных
конструкций (4520202,4520213, 4520246)
- работы по монтажу металлических конструкций (4520104,
4520127, 4520128)
- работы по гидроизоляции строительных конструкций (4540102,
4540103, 4540105 – 4540107, 4540109, 4540111, 4540113)
- работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и
оборудования (4540155, 4540156, 4540161)
- работы по устройству внутренних инженерных систем и
оборудования (4530186, 4530187, 4530195,4530201, 4530204,
4530228, 4530232, 4530451, 4530452, 4530464, 4530465, 4530466,
4530469)
- работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций
(4530179, 4530181, 4530186- 4530188, 4530191, 4530194, 4530195,
4530202 – 4530204, 4530228, 4530466, 4530469)
- работы по монтажу технологического оборудованию (4530440,
4530451, 4530452, 4530464, 4530465, 4530466, 4530469)
- работы пусконаладочные (4530916)
Документ оформляется на типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.
– 21
–
№
п/п
Наименование пункта
Текст пояснений
- работы по строительству автомобильных дорог (4510221, 4540243,
4540246)
5.Выписка из единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей), полученная в органе ФНС
России не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальных сайтах извещения о проведении открытого
аукциона, или нотариально заверенная копия такой выписки.
6.Копии документов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц).
7.Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев
до дня размещения на официальных сайтах извещения о
проведении открытого аукциона.
8.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа - юридического
лица, в соответствии с которым такое лицо обладает правом
действовать от имени участника размещения заказа без
доверенности (далее – руководитель) с указанием срока
полномочий:
- копия решения о назначении или об избрании (протокол или
выписка из протокола) руководителя юридического лица либо
копия приказа или распоряжения о назначении на должность
(для руководителя унитарного предприятия, некоммерческой
организации ).
9. В случае, если от имени участника размещения заказа действует
иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени участника
размещения заказа, заверенную печатью участника размещения
заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем
участника размещения заказа или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности.*
В случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем участника размещения заказа,
заявка на участие в аукционе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица (доверенность либо
копия указанной доверенности, заверенная нотариально).
10. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе:
- платёжное поручение, подтверждающее перечисление денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (с
отметкой банка об оплате) или копия такого поручения (квитанция
в случае наличной формы оплаты или её копия).
11. Копии учредительных документов участника размещения заказа
(для юридических лиц).
Участники размещения заказа представляют в составе заявки устав
в действующей редакции.
12. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо
копия такого решения в случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными документами юридического лица и если для
участника размещения заказа поставка товаров, являющихся
– 22
–
№
п/п
13.
Наименование пункта
Иные документы,
подтверждающие
соответствие участника
размещения заказа
установленным
требованиям и условиям
допуска к участию в
аукционе
(предоставляются в
добровольном порядке)
14.
Размер обеспечения заявок
на участие в аукционе,
срок и порядок внесения
денежных средств в
качестве обеспечения
заявок.
15.
Реквизиты для
перечисления обеспечения
заявок на участие в
аукционе.
16.
Место подачи заявок
17.
18.
19.
20.
Дата и время начала
приема заявок
Дата и время окончания
приема заявок
Место рассмотрения
заявок и проведения
аукциона
Дата и время начала
рассмотрения заявок
21.
Порядок, дата и время
проведения аукциона
22.
Срок заключения
контракта
Текст пояснений
предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения
контракта является крупной сделкой.
1.Акт сверки, выданный
налоговым органом о состоянии
расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за
последний отчетный период или его копия.
2.Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на
имущество или ее копия .
3.Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о
том, что участник размещения заказа не находится в стадии
ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства
или ее копия.
4. Копия бухгалтерского баланса либо налоговой декларации по
единому налогу на последнюю отчетную дату с отметкой
налогового органа.
5. Договор об обеспечении заявки на участие в аукционе*
5 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта.
Срок и порядок внесения, а также документ, подтверждающий
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в аукционе, определяются в соответствии с требованиями
п.20 документации аукциона и с Договором об обеспечении заявки
на участие в аукционе.
Администрация муниципального образования Юрьев – Польский
район,
ИНН/КПП 3326002626/332601001
Р/счет 40302810304260000001 к/с 30101810200000000716
БИК 041708716
Филиал ВРУ ОАО «МИНБ» г. Владимир
Назначение платежа: « Обеспечение заявки на участие в аукционе»
далее – указание наименования аукциона и даты его проведения.
601800, Владимирская область, г. Юрьев - Польский,
ул. Шибанкова, д.33, каб. № 12
С 08-00ч. по московскому времени 08 мая 2010 года.
До 09-00ч. по московскому времени
28 мая 2010 года.
601800, Владимирская область, г. Юрьев - Польский, ул.
Шибанкова, д.33, каб. № 12
В 09-00ч. по московскому времени
28 мая 2010 года.
Аукцион проводится в порядке, определенном документацией
аукциона и настоящей информационной картой, «03» июня 2010г.
в 09-00 ч. по московскому времени. Участники аукциона или их
уполномоченные представители для участия в аукционе
представляют: паспорт, документы о занимаемой должности для
лиц, уполномоченных в соответствии с учредительными
документами представлять юридическое лицо без доверенности,
или доверенность на имя представителя, подтверждающую его
полномочия. Без подтверждения полномочий представитель
участника аукциона на торги не допускается.
20 дней со дня подписания протокола аукциона, либо протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион
признан несостоявшимся и только один участник размещения
заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан
участником аукциона), но не ранее чем через десять дней со дня
– 23
–
№
п/п
23.
Наименование пункта
Размер обеспечения
исполнения
муниципального
контракта
Текст пояснений
размещения на официальном сайте соответствующего протокола.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта
составляет 30% от начальной (максимальной) цены
муниципального контракта на весь период действия
муниципального контракта.
Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде
страхования ответственности по контракту не допускается.
Передача заказчику в залог денежных средств в размере
обеспечения осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней на
основании договора о залоге, заключенного между главным
распорядителем бюджетных средств и победителем аукциона.
В случае обеспечения исполнения контракта в указанном размере в
виде безотзывной банковской гарантии на период исполнения
контракта в бухгалтерию главного распорядителя бюджетных
средств передаются по акту приема-передачи подлинники
безотзывной банковской гарантии с копиями лицензий
организаций, выдавших указанные документы. Платежный
документ об оплате обеспечения исполнения контракта или
безотзывная банковская гарантия предоставляются на момент
заключения муниципального контракта.
В случае обеспечения исполнения контракта в указанном размере в
виде безотзывной банковской гарантии на период исполнения
контракта в бухгалтерию главного распорядителя бюджетных
средств передаются по акту приема-передачи подлинники
безотзывной банковской гарантии с копиями лицензий
организаций, выдавших указанные документы. Платежный
документ об оплате обеспечения исполнения контракта или
безотзывная банковская гарантия, предоставляются на момент
заключения муниципального контракта.
В случае, если обеспечением исполнения муниципального
контракта, является договор поручительства, поручителем
выступает юридическое лицо, государственная регистрация
которого осуществлена в установленном порядке на территории
Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не
менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы
определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату или, если договор поручительства заключен до
истечения срока предоставления отчетности по окончании периода,
установленного законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом
размер поручительства не может превышать десять процентов
размера капитала и резервов, в порядке, установленном настоящей
частью.
В случае, если обеспечением исполнения муниципального
контракта является договор поручительства, муниципальный
контракт может быть заключен только после предоставления
победителем аукциона или участником аукциона, с которым
заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от
заключения контракта, вместе с договором поручительства
соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя,
сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также
документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах «В»
и «Г» пункта 1 части 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ (ред. от 27.12.2009) и подтверждающих его полномочия.
Все листы указанных документов должны быть прошиты,
скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным
– 24
–
№
п/п
Наименование пункта
Текст пояснений
лицом поручителя. Соблюдение указанных требований
подтверждает подлинность и достоверность представленных
документов, сведений поручителя.
24.
Требования к участнику
размещения заказа в
соответствии со ст. 11
Федерального закона №
94-ФЗ
1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.
25.
Преимущества,
предоставляемые
осуществляющим
производство товаров,
выполнение работ,
оказание услуг
учреждениям и
предприятиям уголовноисполнительной системы и
(или) организациям
инвалидов.
Не предусмотрены.
* Документ оформляется в соответствии с типовым бланком, входящим в комплект документации об аукционе.
– 25
–
Приложение № 1
к информационной карте
Заказчик: УКС администрации МО Юрьев – Польский район
Утвержден приказом № 6 от 18 февраля 2010г.
Сводный сметный расчет в сумме 13708,64 тыс. руб.
Составлен в ценах 4 квартала 2009 года
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
по объекту капитального строительства: «Распределительные газопроводы низкого давления для газоснабжения жилого
фонда в с. Андреевское Юрьев – Польского района Владимирской области».
№
п/п
1.
1
2
3
4
5
6
7
№ № смет
и расчетов,
обоснование
по нормативным
документам
Госстроя СССР
2
Локальный
сметный расчет
№ 02-01-01
Локальный
сметный расчет
№ 02-01--02
Локальный
сметный расчет
№ 02-01-03
10
11
12
13
14
15
16
17
20
21
22.
3
Глава 1.
Подготовка
территории
строительства
Глава 2.
Основные объекты строительства
Подземная прокладка газопровода
низкого давления
ГСН
81-05-012001 п. 4. 5
23
ГСН
81-05-022001 п. 13.1 т. 4
Расчет № 1
24
Расчет №2
25
Письмо Госстроя
от
18.07.02г.
№НЗ-3942/07
26
МДС-81-35-2004.
Сметная стоимость в текущих ценах, тыс. руб.
Тыс. руб.
Строительных
Монтажных
Оборудования,
работ
работ
мебели и
инвентаря
4
5
6
Прочих
затрат
7
ОБЩАЯ
СМЕТНАЯ
СТОИМОСТЬ,
ТЫС. РУБ.
8
Затрат нет
1772,12
5615,43
8,41
99,72
1780,53
5715,15
Надземная прокладка газопровода
низкого давления
38,01
157,13
Цокольные вводы.
741,52
3424,73
11,42
127,80
752,94
3552,53
Итого по главе 2
2551,65
9197,29
19,83
227,52
2571,48
9424,81
2551,65
9197,29
19,83
227,52
2571,48
9424,81
38,27
137,96
2589,92
9335,25
0,30
3,41
20,13
230,93
38,57
141,37
2610,05
9566,18
59,97
214,71
0,46
5,31
18,72
97,55
22,77
150,53
78,30
286,99
60,03
220,02
18,72
97,55
22,77
150,53
78,30
286,99
13,35
13,35
Глава 3-я
Объекты
подсобного
и
обслуживающего назначения
Глава 4
Объекты энергохозяйства
Глава 5
Объекты транспортного хозяйства
и связи
Глава 6-я
Наружные сети и сооружения
водоснабжения,
канализации,
теплоснабжения и газоснабжения
Глава 7-я
Благоустройство и озеленение
территории
Итого по главам с 1 по 7
8
9
18
19
Наименование глав, объектов
работ и затрат
Глава 8-я
Временные здания и сооружения
1,5%
Итого по главам с 1 по 8
Глава 9 - я
Прочие затраты и работы
Зимнее удорожание 2,3 %
38,01
157,13
Затрат нет.
Затрат нет.
Затрат нет.
Затрат нет.
Затрат нет.
Перевозка рабочих.
Командировочные расходы
Средства на покрытие затрат
строительных организаций по
добровольному страхованию
строительных рисков 3%
Средства на организацию и
– 26
–
Пост.
Администр.
№358
15.07.02г.
проведение торгов 0,5%
Итого по главам с 1 по 9
Госстрой РФ №
33 от 27.02.03
п.17
59,57
214,71
2649,49
9549,96
0,46
5,31
20,59
236,24
Глава 10-я.
Технадзор 1,1%
Итого по главе 10
28
29
30
31
32
33
Госстрой №49 от
24.04.86
МДС81-35.2004г.
Смета на ПИР
Постановление
№
145
от
05.03.2007г.
Глава 11 – я
Подготовка эксплуатационных
кадров
Глава 12 – я.
Проектные и изыскательские
работы, авторский надзор.
Авторский надзор – 0,2%
133,14
584,00
133,14
584,00
193,17
804,02
2803,22
10370,20
34,13
123,92
34,13
123,92
34,13
123,92
34,13
123,92
5,61
7,66
5,61
7,66
227,27
700,00
66,48
174,84
227,27
700,00
66,48
174,84
299,36
895,58
3136,71
Затрат нет
Проектные работы
Затраты на экспертизу
(227,27*29,25%*2,63)
Итого по главе 12
Итого по главам с 1 по 12
34
48,93
от
Итого по главе 9
27
48,93
МДС 81-35.2004
Резерв средств на непредвиденные
расходы 2%
Итого по расчету
НДС 18 %
Итого по смете в ценах 2001г. с
НДС 20 %
Итого по смете в текущих ценах
на 4 квартал 2009г.
2649,49
20,59
299,36
895,58
466,63
9549,96
52,99
191,00
2702,48
9740,96
1753,38
236,24
0,41
4,72
21,00
240,96
43,37
1603,50
9,3
32,07
475,96
1635,57
294,40
11389,70
62,73
227,79
3199,44
11617,49
2091,15
3242,98
25,20
571,15
3839,33
11494,34
284,33
1929,97
13708,64
– 27
–
Приложение №2
к информационной карте
Расчет начальной (максимальной) цены муниципального контракта
Наименование объекта: «Распределительные газопроводы низкого давления для газоснабжения жилого фонда с. Андреевское Юрьев – Польского района
Владимирской области».
№
п/п
Номера сметных
расчетов (смет) или
иных документов
Наименование объектов, работ и затрат
Стоимость, включаемая в начальную
Подрядных работ, в том числе
Других
затрат
и
Строительно – оборудования Прочих
работ по
монтажных
затрат
договору
работ
1
2
3
4
Глава2. Основные объекты
1
Лок. СР №02-01-01
Подземная прокладка газопровода низкого 5715,15
давления
2
Лок. СР №02-01-02
Надземная прокладка газопровода низкого 157,13
давления
3
Лок. СР №02-01-03
Цокольные вводы
3552,53
Итого в текущем уровне цен 4 квартала
2009г
ИТОГО по 1-7 главам В текущем уровне цен 4 квартала 2009г.
Глава8. Временные здания и соорудения
4
ГСН 81-05-01-2001 п. Затраты на временные здания и сооружения в
4.5..
размере 1,5 %
Итого в текущем уровне цен 4 квартала
2009г.
ИТОГО по 1-8 главам. В текущем уровне цен 4 квартала 2009г
Глава9. Прочие работы и затраты
5
ГСН 81-05-02-2001 Затраты при производстве работ в зимнее время
т.4. п.13.1
– 2,3%
6
Расчет (сметн. Док.)
Перевозка работников
7
Расчет (сметн. Док.)
Командирование работников
ИТОГО по главе 9 В текущем уровне цен 4 квартала 2009г.
ИТОГО по главам 1-9 В текущем уровне цен 4 квартала 2009г.
5
6
7
Всего начальная
(максимальная)
цена на
выполнение
подрядных
работ
8
5715,15
157,13
3552,53
9424,81
9424,81
9424,81
9424,81
141,37
141,37
141,37
141,37
9566,18
9566,18
220,02
220,02
220,02
9786,20
– 28
–
97,55
150,53
248,08
248,08
97,55
150,53
468,10
10034,28
8
МДС 81-35.2004
ИТОГО
9
10
11
Финансовая сводка
Резерв на непредвиденные работы и затраты
%=1
В текущем уровне цен 4 квартала 2009г.
97,86
9884,06
НДС 18%
1779,13
Начальная (максимальная) цена контракта 11663,19
в текущем уровне цен 4 квартала 2009г.
Начальная (максимальная) цена контракта с
учетом коэффициента дефлятора на срок
производства работ для заявки на торги
(аукцион)
– 29
–
2,48
250,56
45,10
295,66
100,34
10134,62
1824,23
11958,85
12163,30
Приложение №3
к информационной карте
ФИНАНСОВАЯ СВОДКА
Исходные данные:
1. Дефляторы по виду экономической деятельности «Капитальные вложения (инвестиции)» на 2008 – 2010
годы приняты на основании прогнозных показателей Минэкономразвития РФ от 16 сентября 2009 года
№ п/п
Наименование затрат,
показателей и обоснование
Расчетный показатель
1
1
2
Стоимость в уровне текущих
цен 4 квартала 2009 года (с
НДС), тыс. руб.
Доля выполнения работ по
календарным периодам, %
Сумма финансирования по
календарным периодам, тыс.
руб.
Коэффициенты – дефляторы
относительно цен 4 квартала
2009 года
Коэффициенты – дефляторы
относительно цен 4 квартала
2009 года
Сумма финансирования по
капитальным периодам с учетом
коэффициента – дефлятора, тыс.
руб.
3
2
3
4
5
6
100
50,00
50,00
11958,85
5979,43
5979,42
1,006х1,006
1,012036
1,006х1,006х1,01
1,02215636
6051,40
ИТОГО НАЧАЛЬНАЯ
(МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА
КОНТРАКТА ТЫС. РУБ,
Средний коэффициент дефлятор
Срок исполнения контракта на полный
объем работ
2010 год
2 квартал
3 квартал
4
5
11958,85
6111,90
12163,30
12163,30/11958,85
Коэффициенты – дефляторы: 1кв. 2010г. к 4 кв. 2009г. – 1,006
2кв. 2010г. к 1 кв. 2010г. – 1,006
3кв. 2010г. к 2 кв. 2010г. – 1,01
– 30
–
1,017096
Приложение № 4
к информационной карте
Заказчик: УКС администрации МО Юрьев – Польский район
Утвержден приказом № 16 от 26 июня 2009г.
Сводный сметный расчет в сумме 14958,53 тыс. руб.
Составлен в ценах 3 квартала 2008 года
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
по объекту капитального строительства: «Распределительные газопроводы низкого давления для газоснабжения жилого
фонда в с. Шихобалово Юрьев – Польского района».
№
п/п
1.
1
2
№ № смет
и расчетов,
обоснование
по нормативным
документам
Госстроя СССР
2
Л.СМ.№01-01-01
ОС № 02-01
3
4
5
6
ГСН
81-05-012001 п.5.6.2.2
7
8
9
10
11
ГСН
81-05-022001 п. 13.1 т. 4
Письмо № 433942/7
МДС 81-35.2004
прил. 8п.9.11
Расчет № 1
12
13
Приказ ФАС и
ЖКХ № 36 от
15.02.05г.
Наименование глав, объектов
работ и затрат
Сметная стоимость в текущих ценах, тыс. руб.
Тыс. руб.
Строительных
Монтажных
Оборудования,
работ
работ
мебели и
инвентаря
3
Глава 1. Подготовка территории
строительства
4
Корчевка кустарников
Итого по гл.1
Глава 2-я Основные объекты
строительства
Газопроводы
Итого по гл.2-ой
Глава 3-я Объекты подсобного
обслуживающего назначения
Глава
4-я
Объекты
энергетического хозяйства
Итого по гл.4-ой,
Глава 5-я Объекты транспортного
хозяйства
Итого по гл5-ой
Глава
6
Наружные
сети
водоснабжения, теплоснабжения,
канализации, газоснабжения
Итого
по
гл.6
гл7-ая
Благоустройство и озеленение
территории
Итого по гл. 7-ой
Итого по гл. 1-7
Глава 8-я временные здания и
сооружения
Временные здания и сооружения –
2,7%
Итого по гл. 8-ой
Итого по гл. с 1 по 8
2,82
2,82
Глава 9 - я
Прочие затраты и работы
Зимнее удорожание 2,3 %
10521,31
10521,31
Затрат нет
5
6
Прочих
затрат
7
ОБЩАЯ
СМЕТНАЯ
СТОИМОСТЬ,
ТЫС. РУБ.
8
2,82
2,82
85,92
85,92
10607,23
10607,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10610,05
10524,13
85,92
284,15
2,32
286,47
284,15
10808,28
2,32
88,24
286,47
10896,52
248,59
2,03
250,62
Затраты на платежи по
добровольному страхованию – 3%
Тендерные торги – 0,5 %
326,90
326,90
55,74
55,74
Перевозка рабочих.
82,73
82,73
Итого по гл. 9-ой
248,59
2,03
465,36
715,98
Итого по гл. 1 по 9
11056,87
90,27
465,36
11612,50
Глава 10-я Содержание дирекции
строящегося предприятия
Технадзор – 1,1%
135,22
135,22
Итого по гл. 10-ой
135,22
135,22
– 31
–
Итого по гл. с 1 по 10
14
15
Смета
16
Пост.
Правительства
РФ
от
05.03.2007г. №
145
Расчет
17
18
МДС 81-35.2004
п4.96
11056,87
90,27
600,58
11747,73
Глава 12-я Проектные и
изыскательские работы
Стоимость ПИР
508,48
508,48
Экспертиза проекта – 29,25%
148,73
148,73
Затраты на содержание авторского
надзора
Итого по гл.12-ой
23,23
23,23
680,43
680,43
Итого по гл. с 1 по 12
11056,87
90,27
1281,01
12428,15
Резерв средств на непредвиденные
работы – 2%
Всего с непредвиденными
221,14
1,81
25,62
248,56
11278,01
92,07
1306,63
12676,72
НДС 18%
2030,04
16,57
235,19
2281,81
Всего по расчету с НДС 18%
13308,05
108,65
1541,83
14958,53
– 32
–
Приложение №5
к информационной карте
Расчет начальной (максимальной) цены муниципального контракта
Наименование объекта: «Распределительные газопроводы низкого давления для газоснабжения жилого фонда с. Шихобалово Юрьев – Польского района».
№
п/п
Номера сметных
расчетов (смет) или
иных документов
Наименование объектов, работ и затрат
1
2
3
Глава 1. Подготовка территории
1.
ЛС № 01-01-01
Корчевка кустарников
Итого в текущем уровне цен 3 квартала
2008г
Глава2. Основные объекты
2
ОС №02-01
Газопроводы
Итого в текущем уровне цен 3 квартала
2008г
ИТОГО по 1-7 главам В текущем уровне цен 3 квартала 2008г.
Глава8. Временные здания и соорудения
3
ГСН 81-05-01-2001 п. Затраты на временные здания и сооружения в
5.6, 2.2.
размере 2,7 %
Итого в текущем уровне цен 3 квартала
2008г.
ИТОГО по 1-8 главам. В текущем уровне цен 3 квартала 2008г
Глава9. Прочие работы и затраты
4
ГСН 81-05-02-2001 Затраты при производстве работ в зимнее время
т.4. п.13.1
– 2,3%
5
Расчет (сметн. Док.)
Перевозка работников
ИТОГО по главе 9 В текущем уровне цен 3 квартала 2008г.
Стоимость, включаемая в начальную
Подрядных работ, в том числе
Других
затрат
и
Строительно – оборудования Прочих
работ по
монтажных
затрат
договору
работ
4
5
6
7
Всего начальная
(максимальная)
цена на
выполнение
подрядных
работ
8
2,82
2,82
10607,23
10607,23
10610,05
10610,05
286,47
286,47
286,47
286,47
10896,52
10896,52
250,62
250,62
250,62
– 33
–
82,73
82,73
82,73
333,35
ИТОГО по главам 1-9 В текущем уровне цен 3 квартала 2008г.
6
МДС 81-35.2004
Резерв на непредвиденные работы и затраты
%=1
В текущем уровне цен 3 квартала 2008г.
ИТОГО
9
НДС 18%
10
Начальная (максимальная) цена контракта
в текущем уровне цен 3 квартала 2008г.
11 Финансовая сводка
Начальная (максимальная) цена контракта с
учетом коэффициента дефлятора на срок
производства работ для заявки на торги
(аукцион)
11147,14
82,73
11229,87
111,47
11258,61
2026,55
13285,16
0,83
83,56
15,04
98,60
112,30
11342,17
2041,59
13383,76
14209,77
– 34
–
Приложение №6
к информационной карте
ФИНАНСОВАЯ СВОДКА
Исходные данные:
1. Дефляторы по виду экономической деятельности «Капитальные вложения (инвестиции)» на 2008 – 2010
годы приняты на основании прогнозных показателей Минэкономразвития РФ от 16 сентября 2009 года
№
п/п
Наименование затрат,
показателей и обоснование
Расчетный показатель
1
1
2
Стоимость в уровне текущих
цен 3 квартала 2008 года (с
НДС), тыс. руб.
Доля выполнения работ по
календарным периодам, %
Сумма финансирования по
календарным периодам, тыс.
руб.
Коэффициенты – дефляторы
относительно цен 3 квартала
2008 года
Коэффициенты – дефляторы
относительно цен 3 квартала
2008 года
Сумма финансирования по
капитальным периодам с
учетом коэффициента –
дефлятора, тыс. руб.
3
2
3
4
5
6
100
46,00
54,00
133,83,76
6156,53
7227,23
1,019х1,024х1,006х1,006
1,056015036
1,019х1,024х1,006х1,006х1,01
1,066575187
6501,39
ИТОГО НАЧАЛЬНАЯ
(МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА
КОНТРАКТА ТЫС. РУБ,
Средний коэффициент дефлятор
Срок исполнения контракта на
полный объем работ
2010 год
2 квартал
3 квартал
4
5
13383,76
7708,38
14209,77
14209,77/13383,76
Коэффициенты – дефляторы: 3 кв. 2009г. к 3 кв. 2008г. – 1,019
4 кв. 2009г. к 3 кв. 2009г. – 1,024
1кв. 2010г. к 4 кв. 2009г. – 1,006
2кв. 2010г. к 1 кв. 2010г. – 1,006
3кв. 2010г. к 2 кв. 2010г. – 1,01
– 35
–
1,061718
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключить муниципальный контракт на ________________________________1. Изучив
документацию
аукциона
на
право
заключить
муниципальный
контракт_______________________________________________________________________________________
(указать наименование предмета аукциона)
для нужд
________________________________________________________________________________________________________________________________________
( указать наименование заказчика)
участник размещения заказа ______________________________________________________________________,
(указать полное наименование участника размещения заказа (Ф.И.О.- для физических лиц), индекс, почтовый адрес)
в лице ________________________________________________________________________________________,
(указать должность, ФИО – для юридических лиц)
действующего на основании _____________________________________________________________, сообщает
о согласии принять участие в аукционе на условиях, установленных в документации аукциона
( включая
проект муниципального контракта), и направляет настоящую заявку.
2. Участник размещения заказа согласен выполнить предусмотренные аукционом функции в
соответствии с требованиями документации аукциона (включая проект муниципального контракта) на
условиях, которые указаны в аукционном предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей
заявки.
3. Настоящей заявкой участник размещения заказа подтверждает *:
а) против участника размещения заказа, не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение
арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
б) деятельность участника размещения заказа не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
в) у участника размещения заказа отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчётный
период.
4. Настоящим подтверждаем, что ознакомлены с проектом муниципального контракта и принимаем его
полностью.
5. В случае признания нас победителем аукциона мы берем на себя обязательство подписать
вышеупомянутый контракт в сроки, установленные законодательством РФ и документацией аукциона.
6. В случае, если нами будет сделано предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель
аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать
данный контракт в соответствии с требованиями документации аукциона и условиями нашего предложения
по цене.
7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и
взаимодействия участником размещения заказа уполномочен _________________________________________
8. Опись документов в составе заявки на участие в открытом аукционе на право заключить
муниципальный контракт на ___________________________________________________________________:
№ п/п
1.
2.
…
…
…
…
…
…
Наименование документа
В письменной форме на бумажном носителе:
Заявка на участие в открытом аукционе.
Аукционное предложение.
……
……
Доверенность на участие в открытом аукционе №____от_________.
……
……
Электронная копия аукционного предложения.
Стр.
Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа :
Должность
подпись
Фамилия И.О.
М.П.
*Указанный пункт включается в заявку только юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем.
– 36
–
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА ( ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ )
Полное фирменное наименование участника
размещения заказа:
2.
Сокращенное наименование участника размещения
заказа:
3.
Регистрационные данные:
3.1. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации
3.2. Место государственной регистрации
3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой
службы, в которой участник размещения заказа
зарегистрирован в качестве налогоплательщика
3.4. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа
1.
Юридический адрес участника размещения заказа:
4.
5.
Почтовый адрес участника размещения заказа:
6.Телефон
7.Факс
8. Адрес электронной почты
9. Адрес сайта в сети «Интернет»
10.Банковские реквизиты (может быть несколько):
10.1.Наименование обслуживающего банка
10.2 .Расчетный счет
10.3.Корреспондентский счет
10.4.Код БИК
Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа :
Должность
подпись
Фамилия И.О.
М.П.
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА ( ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ).
1.
2.
3.
4.
Фамилия , имя, отчество участника размещения заказа:
Паспортные данные участника размещения заказа:
Сведения о месте жительства:
Телефон:
Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа :
Должность
подпись
Фамилия И.О.
М.П.
– 37
–
ОБРАЗЕЦ ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ДОВЕРЕННОСТЬ №________
___________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
_____________________________________________________
(место выдачи доверенности)
________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц)
_________________________________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц)
доверяет ________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ____________№______________ выдан______________________________________________ «_______»_____________________г.
представлять интересы________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование (ФИО) участника размещения заказа)
в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на ___________________________
(указать предмет аукциона)
для нужд ________________________________________________________________________________________________
(указать наименование заказчика)
который состоится «______»_______________________________________г.
(указывается дата рассмотрения заявок на участие в аукционе)
В целях выполнения данного поручения ______________________________________ уполномочен представлять
интересы участника размещения заказа в торгах , в том числе : подать заявку на участие в аукционе, подписывать от
имени доверителя все документы в составе заявки на участие в аукционе, в том числе заявку в целом, участвовать в
процедуре аукциона с правом подачи предложений по цене контракта, а также совершать иные действия, связанные с
выполнением данного поручения.
Подпись____________________ ____________________________удостоверяю.
(Ф.И.О. удостоверяемого)
(подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по «____»_________________г.
Подпись доверителя _________________________________________ ( ____________________ )
должность, подпись
(Ф.И.О.)
М.П.
– 38
–
АУКЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
Исполняя наши обязательства и изучив документацию аукциона на право заключить муниципальный
контракт на ____________________________________________________________ в том числе, условия и
порядок
проведения
настоящего
аукциона,
мы____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)
в лице ________________________________________________________________________________________,
(указать должность, ФИО)
действующего на основании _____________________________________________________________, согласны
выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации аукциона и
на условиях настоящего аукционного предложения:
Характеристики выполняемых работ:
Объем выполняемых работ
Требования к техническим
характеристикам выполняемых работ
Требования к качеству выполняемых
работ
Требования к безопасности
выполняемых работ
Требования к результатам
выполняемых работ
Сроки выполнения работ
Форма, сроки и порядок оплаты
работ
Срок и объем предоставления
гарантий качества выполняемых
работ
Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:
должность
подпись
Фамилия И.О.
М.П.
Дата: «___» ______________20_____г.
Примечание:
1. Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных,
представленных в настоящем предложении, может прикладывать любые документы,
подтверждающие предлагаемые условия и характеризующие участника размещения заказа.
– 39
–
ДОГОВОР ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
г. Юрьев - Польский
«____»_____________ г.
Администрация муниципального образования Юрьев - Польский район, именуемая в дальнейшем
«Уполномоченный орган», в лице и.о. главы муниципального образования Юрьев – Польский район
Родионовой Евгении Владимировны, действующего на основании Устава и решения Совета народных
депутатов муниципального образования Юрьев – Польский район от 12.02.2010 № 6, с одной стороны и
_______________________________________________________________________________________________
(указать полное наименование – для юридического лица; ФИО, паспортные данные – для физического лица)
именуемое в дальнейшем «Участник размещения заказа», в лице _______________________________________
(указать должность, ФИО)
действующего на основании ____________________________________________, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями открытого аукциона ________________________________ (далее –
аукцион), который состоится «___»_______________ г., Участник размещения заказа предоставляет
обеспечение заявки на участие в данном аукционе путем перечисления на расчетный счет Уполномоченного
органа денежных средств в сумме ___________________________________ (сумма прописью) в срок,
указанный в документации аукциона.
1.2. Факт внесения Участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в аукционе подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате либо копией
указанного платёжного поручения (квитанцией в случае наличной формы оплаты или копией указанной
квитанции).
1.3. Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате либо копия указанного
платёжного поручения (квитанция или копия указанной квитанции) должно быть подано Участником
размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в аукционе.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются
Уполномоченным органом Участнику размещения заказа путем перечисления денежных средств на его
банковский счет в следующих случаях и в следующие сроки:
2.1.1. В течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от проведения
аукциона.
2.1.2. В случае отзыва Участником размещения заказа заявки на участие в аукционе в порядке,
установленном документацией
аукциона – в течение пяти рабочих дней со дня поступления в
Уполномоченный орган уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
2.1.3. В случае отказа Участнику размещения заказа в допуске к участию в аукционе – в течение пяти
рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
2.1.4. В случае если Участник размещения заказа не стал победителем аукциона, за исключением, если
Участник размещения заказа сделал предпоследнее предложение о цене контракта, – в течение пяти рабочих
дней со дня подписания протокола аукциона.
2.1.5. В случае если Участник размещения заказа сделал предпоследнее предложение о цене контракта –
в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем аукциона.
2.1.6. В случае если Участник размещения заказа подал заявку после окончания срока приёма заявок на
участие в аукционе – в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
2.1.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного Участника
размещения заказа – в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.
2.1.8. В случае если Участник размещения заказа стал единственным участником, который подал заявку
на участие в аукционе, и был допущен к участию в аукционе – в течение пяти рабочих дней со дня заключения
с ним муниципального контракта.
2.1.9. В случае если в аукционе участвовал только один Участник размещения заказа – в течение пяти
рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.
2.1.10. В случае признания участника аукциона победителем – в течение пяти рабочих дней со дня
заключения с ним муниципального контракта.
– 40
–
2.1.11.В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения муниципального
контракта и заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене контракта – в течение пяти рабочих дней со дня подписания муниципального контракта с
таким участником аукциона.
2.2. В указанных в пункте 2.1. случаях денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в аукционе, возвращаются Участнику размещения заказа на банковский счет, указанный в разделе 5
настоящего договора.
2.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не
возвращаются в случае, если :
2.3.1. Участник размещения заказа признан победителем аукциона , и он уклоняется, от заключения
муниципального контракта.
2.3.2. Участник размещения заказа сделал предпоследнее предложение о цене контракта, и он
уклоняется от заключения муниципального контракта при отказе победителя от заключения муниципального
контракта.
2.3.3. Участник размещения заказа признан единственным участником аукциона или был единственным
участником аукциона, и он уклоняется от заключения муниципального контракта.
Указанные выше денежные средства остаются в распоряжении Уполномоченного органа.
2.4. К обеспечению заявки на участие в аукционе не применяются правила неосновательного
обогащения.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает свое
действие исполнением сторонами всех обязательств, предусмотренных договором, или по другим основаниям
в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров, а в случае
невозможности переговоров – в суде по месту нахождения Уполномоченного органа.
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Уполномоченный орган:
Администрация муниципального образования
Юрьев - Польский район.
Администрация муниципального образования Юрьев –
Польский район,
ИНН/КПП 3326002626/332601001
Р/счет 40302810304260000001 к/с 30101810200000000716
БИК 041708716
Филиал ВРУ ОАО «МИНБ» г. Владимир
«Участник размещения заказа»:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
И.о. главы муниципального образования Юрьев – __________________________________________
Польский район
__________________________________________
_________________________ Е.В. Родионова
__________________________________________
Главный бухгалтер
__________________________ М.А. Тарасова
__________________________________________
__________________________________________
– 41
–
На бланке организации
Дата, исх. номер
Заказчику
Копия: уполномоченному органу
ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
Прошу Вас разъяснить следующие положения документации аукциона на право заключить муниципальный
контракт
на
___________________________________________________________________
для
муниципальных нужд ____________________________________________________________________(дата и
время рассмотрения заявок на участие в аукционе - «___»_____________20_____ г. в __:__ по московскому
времени):
№
п/п
Раздел документации об
аукционе (инструкции
участникам размещения
заказа, информационной
карты аукциона и т.п.)
Ссылка на пункт документации об
аукционе, положения которого
следует разъяснить
Содержание запроса на разъяснение положений
документации об аукционе
1.
2.
3.
Ответ на запрос прошу направить по адресу:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(почтовый адрес)
Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:
Должность
подпись
Фамилия И.О.
М.П.
– 42
–
ПРОЕКТ.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____
на выполнение работ для муниципальных нужд администрации муниципального образования Юрьев –
Польский район
г. Юрьев - Польский
«___» _________ 20______ г.
_________________________________________________, именуемое в дальнейшем « Подрядчик », в лице
_____________________________________________, действующего на основании __________ с одной
стороны, и
Муниципальное учреждение Юрьев – Польского района «Управление капитального
строительства, реализации инвестиционных программ и социально – хозяйственного обеспечения
администрации муниципального образования Юрьев – Польский район», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице директора МУ Юрьев – Польского района «УКС» Кондрашина Александра Николаевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны , в соответствии со ст.ст. 763-768 Гражданского
Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», с
протоколом о результатах ________________________ от «__»_______ 20_____ г. № _____ заключили
настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА.
1.1.Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика или по его указанию для иного лица работы по
_________________________________________________________________________________________,
расположенного по адресу :_________________________________________________________________, а
Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату работ.
1.2. Настоящий муниципальный контракт, заключенный по результатам _________________________
по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
Юрьев - Польского района Владимирской области, является основанием для финансирования оплаты за
выполненные работы.
1.3. Срок выполнения работ определяется согласованным сторонами календарным планом выполнения
работ ( Приложение № 1 ) , являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.
2.ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА.
2.1. Цена муниципального контракта установлена в соответствии с протоколом о результатах
___________________ от «__»__________ №________, являющимся неотъемлемой частью настоящего
муниципального контракта, и включает в себя стоимость работ с учетом всех затрат, предусмотренных
проектной документацией и сметным расчетом, согласованным с Подрядчиком и утвержденным Заказчиком.
Цена муниципального контракта в течение срока действия контракта изменению не подлежит и
составляет: __________( ________________________) рубля с учетом налогов , сборов и других обязательных
платежей ( Приложение № 2 ) .
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Выполнить работы_______________________________________________________ в объемах и
сроки, предусмотренные настоящим муниципальным контрактом и приложениями к нему, в соответствии с
размещенным заказом, утвержденной проектной документацией, действующими строительными,
санитарными, природоохранными и другими нормами, а также иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, регулирующими выполнение данного вида работ.
3.1.2. Обеспечить качество выполненных работ и поставляемых материалов. На поставляемые
материалы предоставлять сертификаты, технические и гарантийные паспорта и другие документы,
удостоверяющие их качество и соответствие требованиям пожарной безопасности, действующим
строительным, санитарным и другим нормам.
3.1.3. Осуществить поставку, складирование необходимых материалов и конструкций на строительной
площадке, обеспечить их приемку и разгрузку. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на
указанное имущество, на нем лежит риск случайной утраты имущества, повреждения до момента сдачи
объекта в гарантийную эксплуатацию, согласно ст. 741 ГК РФ.
– 43
–
3.1.4. До начала работ согласовать с Заказчиком любое изменение от проектных решений при
производстве работ, так как любое отклонение от требований проектной документации, без согласования с
Заказчиком, является дефектом и подлежит исправлению за счет средств Подрядчика.
3.1.5. Обеспечить в ходе производства работ выполнение на объекте необходимых противопожарных
мероприятий, мероприятий по технике безопасности, соблюдение природоохранных, экологических норм и
иных нормативно-правовых актов.
3.1.6. Предъявить к проверке в срок, указанный в календарном плане выполнения работ, акты
выполненных работ по форме КС-2, справки по форме КС-3.
3.1.7. Обеспечить своевременное оформление исполнительной, рабочей документации и устранение
замечаний Заказчика по ходу и качеству работ.
3.1.8. В 5-дневный срок со дня подписания акта сдачи-приемки объекта вывезти за пределы
строительной площадки принадлежащее ему имущество.
3.1.9.
Подрядчик
имеет право завершить выполнение работ в более короткий срок, чем
предусмотрено настоящим муниципальным контрактом, при согласовании с Заказчиком.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Обеспечить своевременное финансирование работ при наличии бюджетных ассигнований,
выделенных на эти цели.
3.2.2. Своевременно обеспечить приемку и оплату выполненных работ на условиях настоящего
муниципального контракта.
3.2.3. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях
настоящего муниципального контракта.
Заказчик вправе:
3.2.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом, качеством, стоимостью выполняемых работ,
соблюдением срока их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность
Подрядчика.
3.2.5. Не принимать работы, дополнительно выполненные Подрядчиком, вместо или сверх
предусмотренных проектной документацией и письменно не согласованные с Заказчиком.
3.2.6. Потребовать замены строительного материала ненадлежащего качества на качественный,
соответствующий требованиям проектной документации и условиям настоящего муниципального контракта.
3.2.7. Потребовать безвозмездного устранения недостатков работ, выполненных с нарушением
требований пожарной безопасности, действующих строительных, санитарных, природоохранных и других
норм.
3.2.8. Привлекать независимых экспертов (организации), осуществляющих технический надзор за
проведением строительно – монтажных работ.
4.СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ.
4.1. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам
работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.
4.2. Приемка работ производится комиссией в составе представителей Заказчика и Подрядчика. По
усмотрению Заказчика возможно привлечение других организаций.
4.3. Приемка скрытых работ производится по конструктивным элементам, которые частично или
полностью скрыты при последующих работах. Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до
проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, уведомляет Заказчика о необходимости
проведения приемки. В случае неявки представителя Заказчика акт освидетельствования скрытых работ
подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика ( не был проинформирован об этом или
проинформирован с опозданием), то Подрядчик обязан открыть любую часть скрытых работ, не прошедших
приемку представителем Заказчика, по требованию Заказчика и восстановить конструкцию за свой счет.
4.4. К каждому акту приемки скрытых работ обязательно должны прилагаться документы,
подтверждающие качество примененных материалов (сертификаты, паспорта и др.).
4.5. Обязательным условием для приемки любых видов работ является соответствие применяемых
материалов, изделий и оборудования нормативным и техническим документам, требованиям пожарной
безопасности, а также наличие исполнительной документации.
4.6. Гарантийный срок качества выполненных работ и использованных материалов составляет не менее
3 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию.
– 44
–
4.7. Приемка завершенного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами
всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом в соответствии с установленным порядком,
действовавшим на дату подписания контракта.
4.8. «ПОДРЯДЧИК» передает «ЗАКАЗЧИКУ» за 5 дней до начала приемки завершенного
строительством объекта один экземпляр исполнительной документации, с письменным подтверждением
соответствия переданной документации фактически выполняемым работам.
4.9.Сдача результата работы «ПОДРЯДЧИКОМ» и приемка его «ЗАКАЗЧИКОМ» оформляется актом,
подписанным обеими сторонами.
4.10. При отсутствии разногласий «ЗАКАЗЧИК» оплачивает выполненные работы в размерах
установленных пунктом 2.1.
5.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
5.1. Платежи производятся в рублях РФ в безналичной форме, без аванса.
5.2. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании полученных от Подрядчика
документов:
- Акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2);
- Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);
- Счета-фактуры;
- Счета на оплату.
5.3. Форма КС-2 заполняется в соответствии со сметной документацией, Протоколом цены
муниципального контракта (Приложение № 2).
5.4.Расчет может осуществляться платежным поручением Заказчика или иным способом,
установленным законодательством Российской Федерации.
5.5. Заказчик обязан обеспечить оплату за выполненные работы в течение 10 (Десяти) банковских дней
при представлении указанных в пункте 5.2. документов в бухгалтерию Заказчика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего муниципального
контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажорных обстоятельств). Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально
подтверждены.
6.3. В случае несоблюдения сроков окончания выполнения работ, предусмотренных п. 1.3. настоящего
муниципального контракта, Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность в виде пени в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации , действующей на день
уплаты неустойки от суммы задолженности (стоимости не выполненных работ) за каждый день просрочки ,
начиная со дня , следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока
исполнения обязательства .
Подрядчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения обязательства
произошла по вине Заказчика.
6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства оплаты работ в срок, установленный
п. 5.5. настоящего муниципального контракта , Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере
одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день
уплаты неустойки , от суммы просроченного платежа.
Заказчик освобождается от уплаты пени, установленный настоящим пунктом муниципального контракта,
если докажет, что просрочка исполнения произошла по вине другой стороны.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА.
7.1. Настоящий муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания надлежаще
уполномоченными на то представителями сторон и действует до __________________ (полного исполнения
сторонами обязательств по настоящему муниципальному контракту).
7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего муниципального контракта и потребовать
возмещение причиненных убытков в случае, если при осуществлении контроля и надзора за ходом и
качеством выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения выяснилось, что Подрядчик выполняет
– 45
–
работу с существенными недостатками либо с существенными нарушениями муниципального контракта
(несоблюдение сроков исполнения работ, несоответствие требованиям проектной документации, сметного
расчета по объему и качеству работ и материалов).
7.3. Окончание срока действия настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от
ответственности за его нарушение .
7.4. Расторжение муниципального контракта осуществляется по соглашению сторон или в соответствии
с решением суда по основаниям , предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА.
8.1. Исполнение обязательств по муниципальному контракту обеспечивается
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
9.1. Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего муниципального контракта
разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия рассматриваются в Арбитражном суде
Владимирской области.
9.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме . Сообщения будут
считаться исполненными надлежащим образом , если они посланы заказным письмом , по телеграфу ,
телетайпу , телексу , телефаксу или доставлены лично по юридическим ( почтовым ) адресам сторон с
получением под расписку соответствующими должностными лицами .
9.4. Во всем ином, не урегулированном в настоящем муниципальном контракте, стороны
руководствуются действующим законодательством.
9.5. Ответственные: (со стороны Заказчика): за заключение муниципального контракта – директор МУ
Юрьев – Польского района «УКС» Кондрашин А.Н., за исполнение муниципального контракта - начальник
отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Артемьева Н.Г.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Подрядчик:
_________________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Заказчик:
Муниципальное учреждение Юрьев – Польского района «Управление капитального
строительства, реализации инвестиционных программ и социально – хозяйственного
обеспечения администрации муниципального образования Юрьев – Польский
район»,
ИНН 3326005271, КПП 332601001
601800, Владимирская обл., г. Юрьев – Польский, ул. Шибанкова, д. 33
тел.: (49246) 2-23-36, 2-25-05, факс: (49246) 2-25-21
л/с 03283008810, р/с 40204810200000000069
ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл., г. Владимир, БИК 041708001
11.ПОДПИСИ СТОРОН.
Подрядчик:
Заказчик:
Директор МУ Юрьев – Польского
района «УКС»
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_______________ А.Н.Кондрашин
М.П.
М.П.
– 46
–
Приложение № 1 к муниципальному контракту
от «__» ________________________ 20____г. № ____
Календарный план выполнения работ
по_____________________________________________________
№
п/п
Наименование работ по видам.
Сроки выполнения
(начало-окончание)
Подрядчик:
Стоимость работ с
учетом налогов и
сборов, руб.
Заказчик:
_________________
__________________
М.П.
М.П.
– 47
–
Приложение № 2
к муниципальному контракту
от «__» _____________20_____ г. № __
Заказчик _____________________________________________________________________
( наименование организации)
Подрядчик ___________________________________________________________________
( наименование организации)
Составлен на основе __________________________________________________________,
( ссылка на сметную или иную документацию)
по результатам размещения заказа (Протокол __________________ от «__»____________ № _____.)
и является приложением к муниципальному контракту от «__»_________20_____г. №__ на ________
_________________________________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ
(ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ).
на _________________________________________________________________
( наименование объекта)
№
п/п
Номера
смет или
иных
документ
ов
Наименование
объектов, работ и
затрат
Стоимость, включаемая в договорную цену, руб.
подрядных работ, в том числе
строительно- оборудован
монтажных
ия
прочих
затрат
других затрат
и работ по
договору
Итого цена работ:
Коэффициент понижения
по итогам аукциона.
ПОДРЯДЧИК:
ЗАКАЗЧИК:
_______________
______________
М.П.
М.П.
– 48
–
Всего
договорная
цена, руб.
Скачать