ред.от. 23.07.2012 - Академия зимних видов спорта

Приложение №5 к конкурсной документации
(ред. от 23.07.2012)
ДОГОВОР №
на выполнению работ по разработке проектно-сметной документации по объекту:
«Спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта», Октябрьский район,
г.Красноярск. «Горнолыжная трасса для тренировок по слалому с системой искусственного
снегообразования , подвесной канатной буксировочной дорогой, судейскими домиками, кафе
на вершине склона Николаевской сопки»
г.Красноярск
«___» __________ 2012 г.
Спортивное краевое государственное автономное учреждение «Академия зимних
видов спорта», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Пнева
Константина Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
_______________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________действующего на
основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению
работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Спортивнотренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта», Октябрьский район,
г.Красноярск. «Горнолыжная трасса для тренировок по слалому с системой
искусственного снегообразования , подвесной канатной буксировочной дорогой,
судейскими домиками, кафе на вершине склона Николаевской сопки» (далее по тексту «Проект»).
Проект выполняется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к
их содержанию».
1.2. Градостроительные, функциональные, технические, экономические и другие
требования к проекту и технической документации, являющиеся предметом настоящего
договора, а также объем выполняемых работ, должны соответствовать исходноразрешительной документации, утвержденному заданию на проектирование (Приложение №
1), а также требованиям законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации.
1.3. В объем проектных работ не входит проектирование разделов, указанных в
«Справочнике базовых цен на проектные работы для строительства», утвержденном письмом
от 6 октября 2003 года № СК-6291/10, в пункте 1.4 «Основные положения», а именно:
«индустриальных строительных изделий; дренажа; рекультивации нарушенных земель;
внеплощадочных сетей, сооружений (районные трансформаторные подстанции, котельные,
центральные тепловые пункты, очистные, водозаборные сооружения), повысительных
водопроводных насосных станций, канализационных насосных станций; перекладываемых
сетей и сооружений за пределами отведенного участка».
Также в объем проектирования не входят работы, указанные в «Общих указаниях по
применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства» раздел I п.
7 от 10 августа 2002 года. Кроме работ, оговоренных в Задании на проектирование
(Приложение № 1).
1.4. Термины и определения, применяемые в настоящем договоре, Стороны понимают
в том значении, в котором они использованы в Градостроительном Кодексе Российской
Федерации, Федеральном Законе Российской Федерации «Об архитектурной деятельности в
Российской
Федерации»
от
17
ноября
1995
года
______________________ от Заказчика
1
_________________________ от Подрядчика
№ 169-ФЗ, Федеральном Законе от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом
регулировании», СниП, за исключением тех терминов и определений, значение которых
Сторонами определено иначе в настоящем договоре.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Для исполнения настоящего договора передать Подрядчику исходноразрешительную документацию в составе согласно п. 14 Задания на проектирование
(Приложение № 1).
2.1.2. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с
условиями настоящего договора работ.
2.1.3. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении проектных работ в объеме и на
условиях, предусмотренных настоящим договором.
2.1.4. Возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением
исходных данных для выполнения вышеуказанных работ, вследствие прямого указания
Заказчика, в этом случае данное указание передается Подрядчику в письменном виде.
2.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за ходом выполнения работ
Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.3. Подрядчик обязуется:
2.3.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в
соответствии с условиями настоящего договора.
2.3.2. Выполнить работы в объеме согласно Заданию на проектирование (Приложение
№ 1) в сроки, предусмотренные Календарным планом (Приложение № 2), являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора.
2.3.3. Соблюдать требования, содержащиеся в техническом Задании на
проектирование, исходно-разрешительной документации и других исходных данных,
предоставленных Заказчиком.
2.3.4. Передать Заказчику готовую рабочую документацию.
2.3.5. При обнаружении недостатков в рабочей документации Подрядчик по
требованию Заказчика обязан безвозмездно их устранить в сроки, согласованные Сторонами.
2.4. Подрядчик имеет право привлечь, по согласованию с Заказчиком, к разработке
проектной документации третьих лиц, отвечая за результаты их работы перед Заказчиком.
2.5. Если в процессе выполнения работы выяснится неизбежность получения
отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы,
Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в
трехдневный срок после приостановления работы. В этом случае Стороны обязаны в
трехдневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ. В случае
нецелесообразности дальнейшего проведения работы, Заказчик обязан возместить
Подрядчику понесенные в связи с этим расходы в течение пятнадцати банковских дней.
3. Цена работ и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору в соответствии со Сводной
сметой № 1 на проектные работы (Приложение № 3 к настоящему Договору) составляет
______________________________)
рублей,
в
том
числе
НДС
18%
____________________________) рублей
3.2. Оплата по договору производится в следующем порядке:
3.2.1 По подписании договора на заказчик в течении 10 рабочих дней перечисляет
предоплату в размере 30% от стоимости проектных работ.
3.2.2. После положительного заключения государственной экспертизы на проектносметную документацию, Заказчик, по безналичному расчету производит оплату
выполненных работ в размере 40% от общей стоимости работ по настоящему договору.
______________________ от Заказчика
2
_________________________ от Подрядчика
3.2.3. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком после
утверждения акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний, при условии получения
от Подрядчика оригинала счет-фактуры на сумму выполненных работ, а в случае истечения
срока подписания указанного акта при отсутствии мотивированного отказа - с момента
истечения такого срока.
4. Сроки, порядок сдачи и приемки выполненных работ
4.1. Разработка, сдача и приемка разработанной проектной документации
производится в сроки, установленные в Календарном плане (Приложение № 2).
4.2. В случае несоблюдения Заказчиком установленных сроков:
а) выдачи исходной документации
б) порядка расчетов
- сроки начала и окончания работ по договору переносятся Подрядчиком в
одностороннем порядке на период просрочки исполнения Заказчиком обязательств по
договору.
4.3. Выполнение работ по договору подтверждается подписанием Заказчиком акта
сдачи-приемки, который оформляется в следующем порядке:
4.3.1. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течении 10 (десять) рабочих дней
с момента получения Заказчиком положительного заключения Государственной экспертизы
по выполненной документации.
В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или
направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. По истечении указанного
срока при отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми Заказчиком и
подлежащими оплате на основании одностороннего акта.
4.3.2. После подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ, Подрядчик обязан в
течение пятнадцати рабочих дней предоставить Заказчику необходимые копии комплекта
разработанной и принятой документации в количестве четырех или выполнить
дополнительные за оплату определяемую совместно.
4.3.3. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение трех рабочих
дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний
акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.4. При досрочном выполнении Подрядчиком проектных работ Заказчик обязан
принять и оплатить эти работы на условиях настоящего договора.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2 ПОДРЯДЧИК от имени ЗАКАЗЧИКА выступает заявителем и оплачивает
стоимость Государственной экспертизы по обьекту.
ПОДРЯДЧИК выполняет и несет затраты по сбору необходимых исходных
данных (кроме технических условий на подключения),
инженерно-геологическим и
инженерно-геодезическим изысканиям.
5.3 Подрядчик в минимально возможный срок и за свой счет вносить в выпущенную
им документацию, изменения и дополнения по замечаниям органов, осуществляющих
согласование и экспертизу.
5.4. Подрядчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по
настоящему договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим
невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору перед Подрядчиком.
5.5. При нарушении Заказчиком сроков оплаты разработанной проектной
документации (п. 3.2. договора) Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплатить пеню в
______________________ от Заказчика
3
_________________________ от Подрядчика
размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от суммы долга за каждый день просрочки
платежа.
5.6. При нарушении Подрядчиком сроков сдачи разработанной проектной
документации, установленных Календарным планом (Приложение № 2), Подрядчик
выплачивает Заказчику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
стоимости этапа за каждый день просрочки.
5.7. Пени по п.п. 5.5. и 5.6. подлежат начислению и выплате в случае требования их
Стороной предъявляемой претензии.
5.8. Разногласия по договору решаются путем переговоров непосредственно между
Сторонами. Если согласие не будет достигнуто в течение двух недель, дело будет
рассматриваться в Арбитражном суде Красноярского края.
6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой
силы.
6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и
чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и
наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли
предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от
добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят
военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия
государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему
договору в соответствии с законным порядком.
6.3. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой
силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи
другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств.
Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая
обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основании
освобождения от ответственности.
6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают
Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за
неисполнение договорных обязательств не применяются.
6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты
установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения
договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий
продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.
6.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев,
Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами
не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего
извещения.
7. Срок действия договора
7.1. Договор вступает в силу с момента поступления предоплаты на расчетный счет
Подрядчика и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.
______________________ от Заказчика
4
_________________________ от Подрядчика
7.2. Договор может быть расторгнут по взаимному письменному соглашению Сторон,
а также по инициативе одной из Сторон в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
8. Конфиденциальность
8.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации,
полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по
настоящему договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию
какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны
настоящего договора.
8.2. Требования п. 8.1 настоящего договора не распространяются на случаи раскрытия
конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях,
предусмотренных законом.
9. Прочие условия
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной
форме по взаимному согласию Сторон.
9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами
действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
9.3. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные
соглашения, переписка, переговоры между Сторонами по предмету настоящего договора
теряют силу.
9.4. К настоящему договору прилагаются и являются его
неотъемлемой частью:
- приложение № 1 – Задание на проектирование;
- приложение № 2 – Календарный план;
- приложение № 3 – Смета.
9.5. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах по одному для
каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.
10. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
«Заказчик»
«Подрядчик»
СКГАУ «Академия зимних видов спорта»
Адрес юридический: 660064,
г. Красноярск,
о. Отдыха, здание транспортной развязки,
офис №10т/ф: 8(391) 271 13 34,
факс: 8(391) 271 25 81;
Банковские реквизиты:
ИНН/ 2466058338 / КПП 246601001;
БИК 040407001;
р/с 40201 81000 00000 00003 в
ГРКЦ ГУ Банка России по
Красноярскому краю
г. Красноярск;
ОКАТО 04401000000, 04401377000
ОКПО 05877431
Директор
________________ К.В.Пнев
М.П..
______________________ от Заказчика
________________
М.П.
5
_________________________ от Подрядчика
Приложение № 1 к договору
Задание на проектирование
(техническое задание)
ЗАКАЗЧИК
______________________ от Заказчика
ПОДРЯДЧИК
6
_________________________ от Подрядчика