файл. - Евросибэнерго
advertisement
ПРОЕКТ ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № ________ г. _________________ «___»___________2011 г. Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг» (сокращенное наименование: ООО «ЕСЭ-и»), именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице __________________, действующего на основании ________________с одной стороны, и ______________________(сокращенное наименование: ______________), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице __________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов: Акт ввода в эксплуатацию – подписанный членами приёмочной комиссии и утвержденный Заказчиком, документ о передаче результата выполненных работ Заказчику в соответствии с Проектной документации и условиями Контракта по форме, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации (форма № КС – 14 «Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией», утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 30 октября 1997 г. № 71а). Данный акт подтверждает исполнение обязательств Подрядчика по передаче Заказчику результата выполненных работ соответствующего проекту и всем нормативным требованиям. Акт Рабочей комиссии - документ о приемке результата выполненных работ по Договору в полном объеме рабочей комиссией после проведения пусковых испытаний, который составляется по форме «Акта рабочей комиссии о готовности законченного строительством здания, сооружения для предъявления государственной приемочной комиссии», утвержденной СНиП 3.01.04-87. Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания – документ, подтверждающий, что работы по монтажу предъявленного оборудования выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами, техническими условиями и отвечают требованиям приемки для его комплексного опробования. Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования – документ, подтверждающий, что оборудование, прошедшее комплексное опробование, считается готовым к эксплуатации. Акт сверки расчетов - документ о ежеквартальной сверке расчетов между сторонами. Акт осмотра - документ, подписываемый сторонами до монтажа оборудования и подтверждающий соответствие подлежащего монтажу оборудования, предоставляемого Субподрядчиком по номенклатуре, количеству требованиям Генерального подрядчика (Приложение 5). Генеральный подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью 1 «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг» 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 11, строение 2. Дата ввода в эксплуатацию - дата утверждения Заказчиком Акта ввода в эксплуатацию. Договор - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период выполнения работ. Техническая документация - проектная документация, рабочая документация; исполнительная документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; организационно-технологическая и приемо-сдаточная документация; другая документация, необходимая для выполнения работ и эксплуатации объекта. Заказчик - КГУ «ДКР НП», 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, д. 123. Исполнительная документация - комплекс рабочей документации на проведение работ, предусмотренных настоящим Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенным в них изменениям, сделанным лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; общий журнал работ, другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами. Консервация Объекта - приостановление работ на Объекте на длительный срок с необходимостью выполнения работ по поддержанию устойчивого и безопасного состояния объекта незавершенного строительства. Материалы и оборудование (МТРиО) - необходимые для выполнения работ по настоящему Договору материально-технические ресурсы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительная техника. Объект – выполнение комплекса работ по расширению подстанции «Тайшет-2» (Озерная)» в части подключения воздушной линии электропередачи (500 кВ) от подстанции «Ангара» до подстанции «Тайшет-2» (Озерная)» (Лот № 1). Обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, которые Субподрядчик обязан выполнять для обеспечения жизни и здоровья персонала Генерального подрядчика и Субподрядчика, охраны окружающей среды. Предпусковые испытания - проводимые на Объекте индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем, завершающиеся пробным пуском оборудования. Пусковые испытания - комплексное опробование оборудования на Объекте, во время которого проверяется совместная работа всех основных агрегатов и всего вспомогательного оборудования под нагрузкой. Промежуточные акты - документы, которые составляются Субподрядчиком по Формам акта приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, журнал учета выполненных работ КС-6А, а также акты сдачиприемки проектных и изыскательских работ, подтверждающие объем и стоимость выполненных Субподрядчиками работ в каждом месяце. Указанные Акты подписываются Сторонами ежемесячно. Подписание этих документов не свидетельствует о приемке работ Генеральным подрядчиком в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, а свидетельствует лишь об определении суммы промежуточного расчета между Сторонами. Рабочая документация – разработанные и утвержденные, в соответствии с положениями действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил рабочие чертежи, спецификации, сметы, содержащие качественные и технические 2 характеристики материалов, оборудования, конструкций, изделий, необходимых для производства Работ и ввода Объекта в эксплуатацию. Работы - общестроительные, монтажные, пусконаладочные и иные работы, подлежащие выполнению Субподрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, а также гарантийное обслуживание объекта и устранение дефектов. Сопутствующие работы и услуги означают работы и услуги, необходимые для осуществления доставки оборудования на объект (транспортировка, погрузочноразгрузочные работы, страхование), выполнения общестроительных, монтажных и пусконаладочных работ, сдачи объекта в эксплуатацию, гарантийного обслуживания и другие подобного рода обязанности Субподрядчика, предусмотренные настоящим Договором. Объем Работ указывается в Графике выполнения и оплаты поставок, работ, услуг (Приложение 2). Субподрядчик - юридические лицо, привлекаемое Генеральным подрядчиком для выполнения работ и оказания услуг в рамках и на условиях настоящего Договора. Стороны – Генеральный подрядчик и Субподрядчик в значениях, указанных выше. Строительная площадка - предоставленный Генеральным подрядчиком Субподрядчику на период выполнения определенных видов работ, согласно Графику выполнения и оплаты, поставок, работ, услуг, в рамках настоящего Договора земельный участок. Скрытые работы - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность скрытых работ невозможно определить после выполнения последующих работ. Техническое задание на выполнение работ – документ, содержащий требования к выполняемым Работам. Цена Контракта – твердая сумма, которая должна быть выплачена Субподрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору. 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 2.1. По настоящему Договору Субподрядчик обязуется осуществить комплекс работ по расширению подстанции «Тайшет-2» (Озерная)» в части подключения воздушной линии электропередачи (500 кВ) от подстанции «Ангара» до подстанции «Тайшет-2» (Озерная)» и сдать результат выполненных работ Генеральному подрядчику, а Генеральный подрядчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Результатом выполненных работ по Договору является _______________________. 2.2. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются в объеме согласно Сводной таблице стоимости материалов, оборудования, работ и услуг (Приложение № 1), в сроки, определенные Графиком выполнения и оплаты поставок, работ, услуг (Приложение № 2), а также в полном соответствии с Техническим заданием на выполнение работ (Приложение № 8), с Проектной документацией, Рабочей документацией. Субподрядчик обязуется выполнить все те работы и поставить все те материалы, которые конкретно не указаны в Договоре, но которые необходимы для обеспечения нормального функционирования всех создаваемых по настоящему Договору сооружений и систем. 2.3. Наименование, объемы, количество выполняемых работ и поставляемого оборудования определено в Сводной таблице стоимости материалов, оборудования, работ и услуг (Приложение № 1) и в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями Договора, а также в ведомостях поставки оборудования. 2.4. Настоящий договор заключен в рамках исполнения обязательств Генерального подрядчика по Государственному контракту № 01-40/01/10 от 28.02.2011 г. на выполнение 3 работ по расширению подстанции «Тайшет-2» (Озёрная)» в части подключения воздушной линии электропередачи (500 кВ) от подстанции «Ангара» до подстанции «Тайшет-2» (Озёрная)» (Лот № 1) с КГУ «ДКР НП». 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 3.1. Сроки выполнения Работ: начало: __________________; окончание: _______________. Работы выполняются Субподрядчиком в соответствии с Графиком выполнения и оплаты поставок, работ, услуг (Приложение 2) с указанными в нем сроками начала и завершения каждого вида работ, а также мероприятиями и сроками выполнения сопутствующих работ и услуг в пределах каждого вида работ. 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУБПОДРЯДЧИКА По настоящему Договору Субподрядчик обязуется: 4.1. Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Сводной таблицей стоимости материалов, оборудования, работ, услуг (Приложение № 1), Графиком выполнения и оплаты поставок, работ, услуг (Приложение № 2) с учётом условий раздела 2 настоящего Договора и сдать результат выполненных Работ Генеральному подрядчику. 4.2. Производить Работы по настоящему Договору в полном соответствии с утвержденной документацией, нормами законодательства Российской Федерации, техническими регламентами, строительными нормами и правилами, государственными стандартами и иными документами, действующими в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, нормами и правилами в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности. 4.3. Выполнить не менее 50 % объёма Работ собственными силами и средствами. 4.4. Обеспечить надлежащее хранение материалов и оборудования для целей выполнения Работ по настоящему Договору. 4.5. Субподрядчик имеет право привлекать третьих лиц для выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, при этом обязан согласовывать с Генеральным подрядчиком заключение договоров с третьими лицами, выполняющими более 5% объема работ или осуществляющими более 5% объема поставок по настоящему Договору. 4.6. По мере заключения Субподрядчиком договоров с третьими лицами, выполняющими более 5% объема Работ или осуществляющими более 5% объема поставок по Договору, по требованию Генерального подрядчика представлять копии этих договоров Генеральному подрядчику и Справку, составленную по форме Приложения № 4 о движении денежных средств по заключенным Субподрядчиком договорам с третьими лицами. 4.7. Нести ответственность перед Генеральным подрядчиком за надлежащее выполнение поставок и Работ по настоящему Договору привлеченными третьими лицами, за координацию их деятельности. 4.8. Выполнять на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной безопасности, а также экологической и санитарной безопасности во время проведения Работ по настоящему Договору. 4.9. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки (места производства Работ) и прилегающей к ней территории. 4.10. Обеспечить на территориях временных бытовых городков и местах складирования материалов и оборудования, находящихся в охранных зонах воздушных и 4 кабельных линий соблюдение требований Правил охраны электрических сетей и выполнение мероприятий, предусматриваемых при выдаче разрешений на их размещение. 4.11. Вывезти в недельный срок со дня завершения Работ за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество. Предоставить Акты, подписанные представителями администраций, о проведенных работах при ликвидации рабочих поселков. 4.12. Передать Генеральному подрядчику одновременно с окончанием строительно-монтажных работ всю исполнительную документацию (в количестве 3 (Три) экземпляров на бумажном носителе и 1 (Один) экземпляр в электронном виде), касающуюся эксплуатации и использования результата Работ. 4.13. Незамедлительно известить Генерального подрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: возможности неблагоприятных для Генерального подрядчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ; иных независящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ; иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых Работ. При этом Субподрядчик при наступлении вышеуказанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Генерального подрядчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба Объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц. 4.14. Использовать при производстве Работ на Объекте такие количество и соотношение высококвалифицированного персонала и персонала с низкой и средней квалификацией, которые позволят надлежащим и своевременным образом выполнить свои обязательства по настоящему Договору. При этом нести ответственность за прием на работу, перевозку, размещение, питание и соблюдение иных требований, установленных законодательством Российской Федерации о труде. 4.15. Субподрядчик обязан устранить выявленные Генеральным подрядчиком и/или соответствующими органами государственного контроля (надзора) нарушения или отклонения в работах по настоящему Договору от проектной документации, норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, норм и правил в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности при этом, не нарушая даты завершения соответствующего вида работ и/или даты завершения работ в полном объеме по настоящему Договору и не предъявляя каких-либо требований к Генеральному подрядчику по оплате таких работ. 4.16. Предоставить Генеральному подрядчику за 65 дней до выполнения строительно-монтажных работ график отключений действующего электрооборудования, коммуникаций на время производства работ согласованный с владельцами смежных объектов. 4.17. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора. 4.18. Субподрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об объеме Работ, об объекте и представленной Генеральным подрядчиком информации. Субподрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленной Генеральным подрядчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения Работ. 5 4.19. В случае необходимости выполнения демонтажных Работ на Объекте обеспечивать сохранность материалов (оборудования), принадлежащих собственнику, полученных в результате демонтажных работ. В случае если указанные материалы (оборудование) не подлежат дальнейшему использованию для производства Работ на Объекте, Субподрядчиком обеспечивается их возврат собственнику по Акту возврата материалов (оборудования). 4.20. В случае если до завершения выполнения Работ Генеральный подрядчик обнаружит некачественное выполнение Работ и внесет соответствующую запись в общий журнал работ либо направит Субподрядчику письменное указание на устранение таких недостатков, Субподрядчик обязан в кратчайшие сроки но в любом случае не позднее срока окончания Работ по Договору устранить замечания Генерального подрядчика. 4.21. Субподрядчик получает технические условия на временное водо-, тепло-, электроснабжение, заключает соответствующие договоры на потребление и возмещение затрат. 4.22. Субподрядчик предоставляет Генеральному подрядчику всю необходимую информацию о ходе строительства в виде еженедельного мониторинга. 4.23. Субподрядчик обеспечивает осуществление приемки грунтов основания фундаментов зданий и сооружений Объекта отделами инженерно-геологических изысканий уполномоченных государственных органов/органов местного самоуправления 4.24. В случае использования Субподрядчиком либо привлекаемыми им субподрядчиками и поставщиками импортных материалов и/или оборудования до использования таких он обязан представить Генеральному подрядчику документы (надлежаще заверенные копии документов), подтверждающие, что таможенное оформление в отношении таких материалов и/или оборудования завершено в установленном законодательством РФ порядке. 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА Для реализации настоящего Договора Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства: 5.1. Передать в сроки, предусмотренные Графиком передачи рабочей документации (Приложение № 6), по акту Рабочую документацию. 5.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора передать, на период выполнения Работ, по акту приема-передачи строительную площадку, пригодную для осуществления Работ, предусмотренных настоящим Договором, а также копии разрешений на строительство. 5.3. Производить приемку и оплату Работ, выполненных Субподрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 5.4. Осуществлять контроль за выполнением Работ по настоящему Договору. Генеральный подрядчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением Работ по настоящему Договору вправе: - заключать договоры на оказание услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых Работ с инженерными организациями; - привлекать для осуществления контроля лиц, осуществлявших разработку документации, для проверки соответствия ей выполняемых Работ. 5.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора. 5.6. Согласовать Субподрядчику, в течение 20 (Двадцати) рабочих дней после получения уведомления о намерении заключить договоры с третьими лицами, заключение договоров с указанными субподрядчиками или заявить мотивированный отказ. В случае непредставления мотивированного отказа в указанный срок, заключение договоров с субподрядчиками считается согласованным с Генеральным подрядчиком. 6 6. СТОИМОСТЬ РАБОТ 6.1. Стоимость Работ по настоящему Договору согласована Сторонами в Сводной таблице стоимости материалов, оборудования, работ, услуг (Приложение № 1) и составляет ________________, кроме того НДС (18 %) в размере ___________. Всего с НДС _________. 6.2. В стоимость Работ входят стоимость всех материалов, оборудования, работ, услуг, в том числе: 6.2.1. Расходы, связанные с таможенной очисткой предоставляемых Субподрядчиком материалов и оборудования в Российской Федерации и выпуска для внутреннего потребления. 6.2.2. Расходы, связанные с организацией работ шеф - инженера завода изготовителя оборудования на площадке строительства. 6.2.3. Иные расходы Субподрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору. Для каждой главы Сводной таблицы стоимости материалов, оборудования, работ, услуг установлена максимальная стоимость совокупности всех материалов, оборудования, работ, услуг, предусмотренных соответствующей главой. 6.3. Стоимость поставляемого оборудования согласована Сторонами в Сводной таблице материалов, оборудования, работ, услуг (Приложение № 1) и/или в Спецификациях, содержащих расшифровку стоимости, включая НДС, тару, транспортные расходы, комплектацию и т.д. В случае если в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору Субподрядчиком поставляется импортное оборудование, он обязан предоставить Генеральному подрядчику надлежаще заверенные копии первичных документы, подтверждающие факт ввоза на территорию РФ и цену приобретения такого оборудования. Стоимость импортного оборудования, подлежащая оплате, определяется как меньшая из двух приведенных ниже величин: - стоимости, указанной в Сводной таблице стоимости товаров, работ, услуг и в спецификации к настоящему Договору; либо - стоимости, указанной в грузовой таможенной декларации в рублях (если цена подвергалась корректировке - откорректированная стоимость) с учетом всех таможенных пошлин, сборов и налогов * 1,3 (увеличенная не более чем на 30%). 6.4. Стоимость материалов, учтенных в сметной документации по цене поставщика (или по расценке, но применительно), принимается к оплате в Промежуточных актах на основании документов, подтверждающих их фактическую стоимость (счёт с платежным поручением, счёт-фактура от поставщика, а также, при необходимости, накладная). 6.5. При необходимости остаток стоимости строительства перераспределяется по строкам Сводной таблицы с индексом, не превышающем размер регионального индекса, утвержденного Филиалом ФГУ «ФЦЦС» по Красноярскому краю, на момент предъявления выполненных работ, либо, стоимость контракта, подлежит последующему снижению на получившуюся разницу. 7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 7.1. Авансовые платежи выплачиваются Генеральным подрядчиком на основании выставленного Субподрядчиком счета: - по строительно-монтажным, пусконаладочным работам (с учетом стоимости кабельно-проводниковой продукции) - в размере 30 % от общего объема стоимости Работ выплачиваются в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня представления 7 последнего из документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств Субподрядчика, в соответствии с условиями раздела __ настоящего Договора; - для поставки оборудования - в размере 30% (Тридцати процентов) от стоимости оборудования выплачиваются в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня представления последнего из документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств Субподрядчика, в соответствии с условиями раздела ___ настоящего Договора. Субподрядчик не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения аванса обязан предоставить соответствующий счет-фактуру. Субподрядчик по требованию Генерального подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса Генерального подрядчика обязан представить все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его целевым назначением, в том числе: - копии договоров, заключенных между Субподрядчиком и третьими лицами; - счета на оплату материалов и оборудования, услуг выставленные Субподрядчику третьими лицами; - платежные поручения на оплату материалов и оборудования и оплату аванса третьим лицам; - товарно-транспортные накладные, подтверждающие получение материалов и оборудования; - отчет об использовании авансовых платежей, составленный по форме Приложения № 7 к настоящему Договору. Непредставление Субподрядчиком в установленный срок указанных документов о целевом использовании суммы аванса Генеральный подрядчик вправе расценивать как подтверждение факта нецелевого использования аванса Субподрядчиком, что является основанием для его ответственности в виде штрафа согласно пункту ___настоящего Договора. 7.2. Текущие платежи выплачиваются Генеральным подрядчиком: - по строительно-монтажным, пусконаладочным работам (с учетом кабельнопроводниковой продукции), закупаемым Субподрядчиком материалам в размере 65% от стоимости работ, указанных в Промежуточных актах в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания Промежуточных актов; - по закупаемому Субподрядчиком оборудованию в размере 55% от стоимости доставленного оборудования на Объект в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента доставки при наличии отгрузочных документов Поставщика (товарно-транспортная накладная, товарная накладная ТОРГ-12), Акта о приеме (поступлении) оборудования ОС14, счета на оплату. 7.3. Платежи в размере 10% от стоимости смонтированного оборудования в соответствии с подписанными Сторонами Промежуточными актами выплачиваются в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания Промежуточных актов. 7.4. Платежи по окончании работ в размере 5% от стоимости смонтированного оборудования и оказании всех услуг по строительно-монтажным, пусконаладочным работам, указанных в Промежуточных актах, выплачиваются в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания Акта ввода в эксплуатацию. 7.5. Погашение аванса производится путем целевого расходования сумм авансовых платежей при исполнении обязательств по Договору: на закупку материалов и оборудования, а также выполнение работ, услуг пропорционально стоимости выполненных работ и поставленных материалов и оборудования до полного погашения. 7.6. В случае одностороннего отказа Генерального подрядчика от исполнения обязательств по Договору по основаниям, указанным в разделе ___ настоящего Договора Субподрядчик обязуется в течение ___ дней со дня направления уведомления об отказе от 8 исполнения настоящего Договора вернуть Генеральному подрядчику сумму непогашенных авансовых платежей. 7.7. Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Субподрядчика, указанный в настоящем Договоре, после поступления денежных средств Генеральному подрядчику от Заказчика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Генерального подрядчика. 7.8. В целях осуществления взаиморасчетов стороны ежемесячно, до 20 числа текущего месяца, подписывают Промежуточные акты. Указанные документы не свидетельствуют о приемке выполненных работ Генеральным подрядчиком и не свидетельствуют о переходе права собственности на результаты выполненных работ от Субподрядчика к Генеральному подрядчику. Промежуточные акты предоставляются: -оригиналы, в количестве 5 (пять) экземпляров, -копии, в количестве 2 (два) экземпляра, -сканированные копии в формате PDF на компакт-диске. 7.9. Порядок промежуточных взаиморасчетов. 7.9.1. Промежуточные акты (формы КС-2, КС-3, КС-6А) оформляются на основании Сводной таблицы стоимости поставок, работ, услуг (Приложение № 1 к настоящему Договору) с применением локальных смет, согласованных Генеральным подрядчиком, составленных в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г. с использованием индекса пересчета в текущие цены, рассчитанного, как отношение стоимости работ и услуг по позициям сводной таблицы стоимости поставок, работ, услуг к стоимости работ по локальным сметам, но не превышающего размер регионального индекса базы ТЕР, утвержденного Филиалом ФГУ «ФЦЦС» по Красноярскому краю, на момент предъявления выполненных работ с учётом коэффициента снижения по результатам конкурсного выбора. Одновременно с промежуточными актами Субподрядчик обязан передать Генеральному подрядчику Акт переработки материалов Генерального подрядчика (Приложение № 9). 7.9.2. После разработки Генеральным подрядчиком полного набора локальных смет по Сводной таблице стоимости поставок, работ, услуг (Приложение № 1) индекс пересчета для составления актов определяется как величина соотношения остаточной стоимости строительства, указанной в Сводной таблице стоимости поставок, работ, услуг (Приложение № 1) к оставшейся стоимости строительства по локальным сметам в базовых ценах. 7.9.3. При необходимости остаток стоимости строительства перераспределяется по строкам Сводной таблицы с индексом, не превышающем размер регионального индекса, утвержденного Филиалом ФГУ «ФЦЦС» по Красноярскому краю, на момент предъявления выполненных работ, либо, стоимость настоящего Договора, подлежит последующему снижению на получившуюся разницу. 7.9.4. В случае нарушения Субподрядчиком своих обязательств перед субсубподрядчиком/поставщиком/исполнителем в части проведения расчетов, если такие нарушения ставят под угрозу выполнение работ в согласованные Сторонами сроки, Генеральный подрядчик, предварительно уведомив об этом Субподрядчика, вправе в одностороннем порядке изменить порядок осуществления расчетов с Субподрядчиком (в том числе выплаты авансовых платежей), исходя из допущенных нарушений. 7.10. Стороны ежеквартально производят сверку расчетов по настоящему Договору. Субподрядчик не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, направляет Генеральному подрядчику акт сверки расчетов в двух экземплярах. Генеральный подрядчик не позднее 10 дней со дня получения акта сверки расчетов, при отсутствии возражений, подписывает его, и второй экземпляр возвращает Субподрядчику. 7.11. При выявлении Генеральным подрядчиком и/или соответствующими 9 органами государственного контроля (надзора) нарушений или отклонений в работах по настоящему Договору от проектной документации, норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, норм и правил в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности, Генеральный подрядчик вправе не принимать и не оплачивать такие работы до устранения выявленных нарушений и/или отклонений. При этом, Субподрядчик не вправе требовать уплаты штрафных санкций, предусмотренных разделом ___настоящего Договора. 7.12. Финансирование по настоящему Договору осуществляется за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.03.2008 №134 «Об утверждении правил формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации», паспорта инвестиционного проекта «Комплексное развитие Нижнего Приангарья», реализуемого при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации от 30.11.2006 № 1708-р (в ред.) Закон Красноярского края от 10.12.2009 №98-4155 «О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011 – 2012 годов». 8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 8.1. Гарантии качества распространяются на все материалы, оборудование, кабельно-проводниковую продукцию, конструктивные элементы, услуги, работы, выполненные Субподрядчиком по настоящему Договору. 8.2. Гарантийный срок на выполненные работы, оказанные услуги, поставленное оборудование, кабельно-проводниковую продукцию, материалы, использованные при выполнении работ, устанавливается с даты утверждения Акта ввода Объекта в эксплуатацию и действует в течение 36 (тридцати шести) месяцев с даты утверждения сторонами Акта ввода в эксплуатацию. 8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Субподрядчика, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет, в сроки, не превышающие 14 рабочих дней. В случае невозможности устранить недостатки, дефекты выполненных работ в указанный срок, Стороны должны согласовать иной разумный срок. При выявлении дефекта Субподрядчик обязан: обеспечить Генерального подрядчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты обращения последнего с использованием любых доступных видов связи; - выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Генеральному подрядчику соответствующее заключение в течение 5 (Пяти) рабочих дней. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 8 (восьми) дней со дня получения письменного извещения Генерального подрядчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 8.4. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Генеральный подрядчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Субподрядчика, последний компенсирует Генеральному подрядчику стоимость экспертизы. 10 8.5. Субподрядчик несет ответственность непосредственно за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной эксплуатации Объекта или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Генеральным подрядчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Генеральным подрядчиком или привлеченными им третьими лицами. 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ 9.1. Для выполнения Работ по настоящему Договору Генеральный подрядчик передает Субподрядчику в сроки, предусмотренные Графиком передачи рабочей документации (Приложение № 6), по акту Рабочую документацию со штампом «В производство работ». 9.2. Для выполнения Работ по настоящему Договору Генеральный подрядчик передаёт Субподрядчику материалы и оборудование поставки Генерального подрядчика, передаваемые Субподрядчику согласно Графику поставки материалов Генеральным подрядчиком. 9.3. Транспортировка, доставка на строительную площадку, приемка материалов и оборудования от поставщиков, их выгрузка, складирование, хранение осуществляется силами Субподрядчика и за его счет. 9.4. Все используемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование, должны соответствовать обязательным нормативно-техническим регламентам, СНиПам, ГОСТам, принятым в порядке, установленном законодательством, не противоречащим им стандартам ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС», а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Субподрядчику поставщиками не позднее, чем за 10 дней до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. 9.5. В случае использования Субподрядчиком либо привлекаемыми им третьими лицами импортных материалов и оборудования, Субподрядчик обязан представить Генеральному подрядчику документы, подтверждающие, что таможенное оформление в отношении таких материалов и оборудования завершено. В случае отказа от представления или непредставления вышеуказанных документов, Генеральный подрядчик вправе отказаться от приемки такого оборудования / материалов. 9.6. Субподрядчик, в отношении поставленного им оборудования, обязан представить Генеральному подрядчику Техническую документацию страны производителя, переведенную на русский язык, каждый экземпляр которой должен быть на бумажном носителе и в электронном виде в формате PDF. В случае отказа от представления или непредставления вышеуказанных документов, Генеральный подрядчик вправе отказаться от подписания Акта осмотра. 9.7. Субподрядчик не позднее момента поставки обязан обеспечить проведение аттестации материалов и оборудования в соответствии с обязательными нормативнотехническими регламентами, СНиПами, ГОСТами, принятыми в порядке, установленном законодательством, и не противоречащим им Положением об аттестации оборудования, технологий и материалов в ОАО «ФСК ЕЭС» (приложение 1 к распоряжению ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 10.06.2008 № 199р/171р) для подтверждения соответствия поставляемых материалов и оборудования установленным Генеральным подрядчиком требованиям. При отрицательных результатах аттестации Субподрядчик обязан обеспечить поставку аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без 11 увеличения цены настоящего Договора. 9.8. Субподрядчик обязуется поставить на Объект оборудование, а также осуществить его разгрузку, и передать данное оборудование в собственность Генеральному подрядчику по двустороннему акту, составленному по форме ОС-14. 9.9. Передача оборудования для использования при производстве работ в монтаж осуществляется в день его приемки Генеральным подрядчиком посредством подписания между Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком двустороннего акта, составленного по форме ОС-15. 9.10. Генеральный подрядчик (его уполномоченные представители, инспекторы) проводит осмотр оборудования в целях подтверждения его соответствия требованиям, указанным в п. ___ настоящего Договора. Генеральный подрядчик назначает своих ответственных представителей для осуществления осмотра предоставляемого Субподрядчиком оборудования и заблаговременно уведомляет Субподрядчика в письменной форме о своих представителях (инспекторах), назначенных для этих целей. Субподрядчик не позднее 15 рабочих дней до планируемой даты монтажа оборудования обязан уведомить об этом Генерального подрядчика и сообщить о возможности проведения осмотра оборудования с целью подтверждения его соответствия по номенклатуре, количеству требованиям Генерального подрядчика по выполнению работ с указанием даты, места, времени осуществления осмотра оборудования. Не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней Генеральный подрядчик (его уполномоченные представители, инспекторы) обязан в присутствии Субподрядчика и шеф - инженера завода изготовителя осуществить осмотр подлежащего монтажу оборудования. 9.11. По результатам проведения осмотра оборудования Субподрядчик составляет Акт осмотра (по форме Приложения № 5) и направляет Генеральному подрядчику согласованный ответственным представителем Генерального подрядчика экземпляр Акта осмотра. В течение 7 (семи) рабочих дней Генеральный подрядчик обязан рассмотреть и подписать Акт осмотра. В случае отсутствия подписанного Акта по истечении указанного срока, при отсутствии замечаний Генерального подрядчика и при условии отсутствия замечаний в Акте ответственных представителей Генерального подрядчика Акт считается подписанным Генеральным подрядчиком. 9.12. В случае если в результате проведения осмотра обнаружится несоответствие оборудования требованиям Генерального подрядчика, нарушения требований об аттестации оборудования, явные недостатки, дефекты, это фиксируется в Акте осмотра. В таком случае Субподрядчик не вправе приступать к монтажу такого оборудования до устранения выявленных недостатков и дефектов. 9.13. Субподрядчик обязан устранить выявленные несоответствия оборудования требованиям Генерального подрядчика и устранить дефекты за свой счет без изменения сроков выполнения видов работ и общего срока окончания Работ на Объекте. 9.14. Отражение в Акте осмотра недостатков оборудования, в случае если устранение таких недостатков повлечет увеличение сроков выполнения работ не освобождает Субподрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения по видам работ и за окончание Работ по Договору в целом. 9.15. После устранения выявленных недостатков оборудования Субподрядчиком Генеральный подрядчик вправе провести повторный осмотр оборудования подлежащего монтажу. 9.16. Субподрядчик вправе приступать к монтажу оборудования только при наличии подписанного сторонами Акта осмотра. 9.17. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, доставленных на приобъектный склад (склад расположен на территории Объекта) несет 12 Субподрядчик до утверждения Акта ввода в эксплуатацию независимо от момента перехода права собственности на оборудование на Генерального подрядчика. 10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАБОТ 10.1. Субподрядчик ведет общий журнал работ, журнал учета выполненных работ в которых отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Генерального подрядчика и Субподрядчика. Генеральный подрядчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в общем журнале работ. Если Генеральный подрядчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Субподрядчика, то он излагает свое мнение в общем журнале работ. Форма журнала производства работ должна соответствовать требованиям, указанным в приказе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01. 2007 № 7 «Об утверждении и введении в действие порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» и должна быть согласована Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по Договору. Форма журнала учета выполненных работ должна соответствовать форме КС-6а, утвержденной постановлением Госкомстата от 11.11.99 № 100. Каждая запись в журналах подписывается Субподрядчиком и представителем Генерального подрядчика. 10.2. В случае если представителем Генерального подрядчика внесены в общий журнал работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Субподрядчиком без письменного разрешения Генерального подрядчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Генерального подрядчика, то Субподрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Генерального подрядчика согласно его указанию, а затем восстановить ее. 10.3. Генеральный подрядчик в 10-дневный срок со дня подписания настоящего Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Субподрядчиком будут осуществлять приемку работ, технический контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Субподрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и рабочей документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика. Представители Генерального подрядчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ. 10.4. Использование Субподрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Субподрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Субподрядчика. 10.5. Субподрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Субподрядчик обязан исправить за свой счет до момента Акта ввода в эксплуатацию. 10.6. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Субподрядчик. Оплата за потребление на Объекте электроэнергии, теплоэнергии, воды при выполнении Работ, Субподрядчиком производится за свой счет 13 10.7. Субподрядчик обеспечивает постоянное присутствие на площадке строительства шеф - инженера завода изготовителя оборудования в период монтажа оборудования до окончательных приёмо-сдаточных испытаний. 11. СДАЧА – ПРИЕМКА РАБОТ 11.1. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. Субподрядчик письменно не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до начала приемки извещает Генерального подрядчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Генерального подрядчика, внесенного в журнал производства работ. Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования (трансформаторы, реакторы, выключатели и т.д.) выполняется под руководством шеф – инженера в присутствии Генерального подрядчика. Результаты опробования оформляются актами приемки оборудования после индивидуального испытания, и актами приемки оборудования после комплексного опробования составляемым по формам, утвержденным СНиП 3.01.04 -87. Подписание указанных актов не влечет перехода права собственности на оборудование от Субподрядчика к Генеральному подрядчику. Если представитель Генерального подрядчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций, то Субподрядчик имеет право на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Если представитель Генерального подрядчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Генерального подрядчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Субподрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Генерального подрядчика согласно его указанию, а затем восстановить ее. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ не является приемкой вида работ, соответственно, не влечет перехода права собственности на результат данных работ и рисков их случайной гибели Генеральному подрядчику. 11.2. Приемка результата выполненных работ по Договору в полном объеме производится рабочей комиссией и подтверждается подписанием Акта рабочей комиссии, который составляется по форме «Акта рабочей комиссии о готовности законченного строительством здания, сооружения для предъявления государственной приемочной комиссии», утвержденной СНиП 3.01.04.-87. После завершения всех Работ по настоящему Договору Субподрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней письменно извещает об этом Генерального подрядчика. Генеральный подрядчик в течение 7 (семи) рабочих дней уведомляет Субподрядчика о дате проведения рабочей комиссии. Рабочая комиссия проводит приемо-сдаточные испытания и измерения. По результатам испытаний рабочая комиссия подписывает акты: Акт о приемке оборудования после индивидуального испытания, Акт о приемке оборудования после комплексного опробования. 11.3. Приемка Объекта в эксплуатацию осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком. Результаты работы Приемочной комиссии оформляются Актом ввода в эксплуатацию в установленном Заказчиком порядке. 14 Субподрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения Объекта до момента утверждения Акта ввода в эксплуатацию. 11.4. В случае если Генеральным подрядчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, они фиксируются в соответствующем Акте. Субподрядчик за свой счет, своими силами и без увеличения цены настоящего Договора обязан в течение 14 рабочих дней предпринять все необходимые меры к устранению выявленных недостатков, замечаний Генерального подрядчика. В случае невозможности устранить недостатки выполненных работ в указанный срок, Стороны должны согласовать иной разумный срок. При отказе Субподрядчика от выполнения этой обязанности Генеральный подрядчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Субподрядчика. При этом, на период устранения замечаний Генерального подрядчика Субподрядчик не освобождается от ответственности, предусмотренной п.п. ___настоящего Договора. Если Генеральный подрядчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемым, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации Объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом, Генеральный подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в части работ, выполненных с такими недостатками, путем направления Субподрядчику письменного уведомления. 12. ПРЕДПУСКОВЫЕ И ПУСКОВЫЕ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 12.1. Предпусковые и пусковые испытания проводятся в соответствии с представленной Субподрядчиком, разработанной шеф - инженером и утвержденной Генеральным подрядчиком программой и методикой испытаний 12.2. Все виды испытаний проводятся в присутствии представителей Заказчика и Генерального подрядчика. 12.3. Приемо-сдаточные испытания включают: - проведение индивидуальных приемо-сдаточных испытаний оборудования и подсистем объекта; - проведение приемо-сдаточных испытаний всего комплекса оборудования, поставляемого по настоящему Договору в целом (комплексное испытание). 13. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 13.1. С момента утверждения Акта ввода в эксплуатацию Генеральный подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения Объекта. 13.2. Использование Генеральным подрядчиком или собственником, интересы которого представляет Генеральный подрядчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого Объекта, работы на котором не закончены, допускается по соглашению с Субподрядчиком либо после приемки этой части Объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору. 14. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 14.1. В случае нарушения обязательств Генеральным подрядчиком Субподрядчик вправе взыскать с Генерального подрядчика: 15 - за необоснованное нарушение сроков оплаты выполненных работ и / или поставленного оборудования - пени в размере в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ и оборудования, указанных в Промежуточных актах, по итогам подписания которых возникла обязанность Генерального подрядчика по оплате, за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после подписания Промежуточных актов, не более 10% от стоимости работ и оборудования. Генеральный подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 14.2. Субподрядчик при нарушении обязательств, уплачивает Генеральному подрядчику: - за окончание работ после установленного по Договору срока работ - пени в размере 0,2% от цены Договора за каждый день просрочки; - за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пени в размере 0,1% цены Договора за каждые 10 (десять) дней до фактического исполнения обязательства; - за нарушение сроков начала и завершения выполнения каждого вида работ, услуг, предусмотренных приложением 2, - пени в размере 0,1% стоимости вида работ за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств; - за задержку в срок, предусмотренный Договором или соответствующим актом, устранения дефектов в работах и конструкциях - пени в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки; - за нецелевое использование авансового платежа штраф в размере 0.2% от суммы, израсходованной нецелевым образом, или суммы, неизрасходованной в соответствии с ее целевым предназначением (уплата штрафа не лишает в данном случае Генерального подрядчика права требовать уплаты Субподрядчиком процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации); - в случае заключения Субподрядчиком договоров с субподрядчиками и поставщиками, выполняющими более 5% объема работ или осуществляющими более 5% поставок по Договору без согласования с Генеральным подрядчиком, если Субподрядчиком в последствие, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения таких договоров не получено письменное одобрение Генерального подрядчика, - штраф в размере, равном стоимости работ/услуг субподрядчиков и поставщиков по таким договорам; - в случае выполнения работ с отступлением от объемов и стоимости, предусмотренных Графиком выполнения и оплаты поставок, работ, услуг в пределах вида работ - пени в 0,1% от стоимости работ, подлежащих выполнению в период времени, в котором произошло отступление от согласованного сторонами Графика выполнения и оплаты поставок, работ, услуг. 14.3. В случаях, когда Объект по завершению работ не может быть принят в эксплуатацию из-за невозможности выполнения им своего функционального назначения по вине Субподрядчика, Субподрядчик обязуется в течение 3 (трех) месяцев устранить недостатки и сдать Объект в эксплуатацию. При этом Субподрядчик уплачивает пени в размере 0,2% цены Договора за каждый день просрочки сверх установленной даты завершения работ по настоящему Договору. 14.4. Срок уплаты пени за неисполнение обязательств по настоящему Договору - в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня удовлетворения претензии. 14.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 16 Уплаченная Субподрядчиком неустойка не освобождает его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Генеральному подрядчику нарушением обязательств, в том числе убытков связанных с нарушениями передачи электроэнергии. 14.6. Во время проведения работ на Объекте Субподрядчик своевременно и за свой счет уплачивает (возмещает) штрафы, наложенные соответствующими органами государственного контроля (надзора), а также возмещает убытки, возникшие в случае нарушений норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, норм и правил в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности вследствие действий и/или бездействий Субподрядчика и привлеченных им субподрядчиков 14.7. Субподрядчик несет материальную ответственность за нарушение согласованных с Заказчиком диспетчерских графиков отключения оборудования, за нарушения НТД и охраны труда при проведении работ в соответствии с Российским законодательством. 15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 15.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора. 15.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 15.4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим: а) война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго; б) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника; в) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война; г) массовые беспорядки, столкновения, забастовки; д) другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы. Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим 17 документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти. 15.5. Субподрядчик и Генеральный подрядчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 15.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены. 16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 16.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора. 16.2. При возникновении между Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Субподрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Генеральным подрядчиком, несет Субподрядчик. 16.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 10 (десять) дней со дня получения претензии и копий документов, обосновывающих заявленные требования. 16.4. В случае отклонения (не удовлетворения) претензии Генерального подрядчика в части штрафных санкций в течение 10 дней со дня получения Субподрядчиком претензии Генерального подрядчика, Генеральный подрядчик вправе в одностороннем порядке изменить порядок оплаты, установленный разделом 7 настоящего Договора. При этом суммы авансовых платежей могут быть уменьшены на сумму, равную сумме штрафных санкций, выставленных Генеральным подрядчиком. При расчете за выполненные работы (на основании Акта сдачи-приемки работ или Акта рабочей комиссии) данная сумма штрафных санкций подлежит зачету в счет оплаты выполненных работ. 16.5. В случае невозможности урегулировать споры, разногласия и требования в претензионном порядке, такие споры разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 17. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 17.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор, вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением кроме случаев, предусмотренных законодательством. При необходимости внесения изменений, такие изменения оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 18 17.2. В случае если Генеральный подрядчик не выполняет или задерживает выполнение своих обязательств по настоящему Договору в установленные сроки, и по мнению Субподрядчика это может привести к задержке выполнения вида работ или по Объекту в целом, то Субподрядчик вправе письменно обратиться к Генеральному подрядчику с предложением об изменении (продлении) сроков выполнения по видам работ и в целом по настоящему Договору с обоснованием целесообразности и необходимости такого изменения. Генеральный подрядчик в течение 7 (семи) рабочих дней обязан рассмотреть поступившее предложение и дать ответ. В случае отсутствия такого обращения Субподрядчика, Субподрядчик не вправе ссылаться на просрочку или невыполнение обязательств Генеральным подрядчиком как на основании продления срока выполнения работ в одностороннем порядке, освобождения от уплаты штрафных санкций по Договору или уменьшения их размера. 17.3. Исполнение настоящего Договора может быть приостановлено по соглашению Сторон, в случае если Генеральным подрядчиком была установлена необходимость Консервации Объекта. При этом Генеральный подрядчик обязуется оплатить Субподрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановления работы в 15-дневный срок с момента их приостановления. Работы по консервации Объекта могут быть выполнены Субподрядчиком при его согласии на это. В случае если Субподрядчик дает положительный ответ на предложение Генерального подрядчика о выполнении работ по консервации Объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации Объекта и закрепить эти договоренности в дополнительном соглашении, в соответствии с которым Субподрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию Объекта, а Генеральный подрядчик обязуется оплатить работы по консервации. 17.4. Генеральный подрядчик вправе требовать расторжения Договора при существенном нарушении Договора Субподрядчиком, а также, после направления Субподрядчику уведомления о расторжении Договора по соглашению Сторон, в следующих случаях: задержки Субподрядчиком начала или окончания работ, более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, независящим от Генерального подрядчика; систематического нарушения Субподрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 60 (шестьдесят) дней; несоблюдения Субподрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 30 (тридцать) дней; аннулирования лицензий на подлежащую лицензированию деятельность, других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Субподрядчика права на производство работ; получения по результатам аттестации материалов и оборудования, проводимой Генеральным подрядчиком, отрицательного акта приемки (экспертного заключения); непредставления, нарушения сроков предоставления Субподрядчиком документов, подтверждающих обеспечение исполнения своих обязательств в соответствии с разделом ___ настоящего Договора; не устранения Субподрядчиком в срок, указанный в соответствующем уведомлении и/или предписании Генерального подрядчика и/или соответствующих органов государственного контроля (надзора), нарушений и отклонений в работах по настоящему Договора от проектной документации, норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, норм и правил в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, 19 экологической и санитарной безопасности. 17.5. В случае неисполнения Субподрядчиком ст. 18 настоящего Договора Генеральный подрядчик вправе требовать расторжения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Субподрядчиком от Генерального подрядчика уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора по соответствующим основаниям, непогашенная часть аванса должна быть возвращена Генеральному подрядчику в течение 3 (трёх) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора. 17.6. В случае расторжения настоящего Договора по указанному в п. 17.5. настоящего Договора основанию, Субподрядчик не вправе требовать возмещения ему убытков, связанных с расторжением настоящего Договора, в том числе, разницы между ценой Договора и ценой фактически оплаченных работ, включая погашенную часть аванса. 17.7. Генеральный подрядчик вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, отказавшись от исполнения обязательств по нему, путем направления Субподрядчику письменного уведомления за 1 месяц до предполагаемой даты расторжения, в том числе в случае расторжения Договора по основанию, указанному в п. 19.5. настоящего Договора, Субподрядчик или, Генеральный подрядчик не позднее 5 (пяти) дней с даты направления/получения уведомления о расторжении Договора вправе создать Комиссию по приемке выполненных (но не принятых Генеральным подрядчиком) на дату расторжения Договора работ. Состав Комиссии утверждается Генеральным подрядчиком и Генеральный подрядчик в присутствии уполномоченных представителей Субподрядчика проводит осмотр и приемку фактически выполненных работ, услуг, доставленных материалов, оборудования Субподрядчиком для осуществления окончательных расчетов и приемки результатов выполненных работ, услуг. Акт приемки выполненных работ по итогам работы Комиссии подписывается уполномоченными представителями сторон в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения приемки выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные и принятые по результатам работы Комиссии Генеральным подрядчиком работы действует в течение 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных работ. При расторжении Договора по основанию, указанному в п. 17.5 настоящего Договора обязательства Сторон считаются прекращенными, за исключением гарантийных обязательств относительно выполненных и принятых Генеральным подрядчиком работ. 17.8. По истечении гарантийного срока на выполненные работы, услуги, оборудование, материалы, по настоящему Договору с учетом всех его продлений, Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что с момента подписания протокола Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему Договору. 18. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБПОДРЯДЧИКА 18.1. Размер обеспечения настоящего Договора составляет 30% цены Договора. 18.2. Способ обеспечения Договора: банковская гарантия (по форме Приложения № 3). 18.3. Договор банковской гарантии должен вступить в силу не позднее даты заключения настоящего Договора. 18.4. Срок действия договора банковской гарантии должен превышать не менее чем на 3 (три) месяца срок окончания работ по настоящему Договору. В случае возникновения необходимости продления срока окончания работ, такой срок может быть продлен только после продления срока действия договора банковской гарантии. В случае истечения срока действия банковской гарантии до момента выполнения 20 Субподрядчиком работ в полном объеме (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию Сторон или имело место неисполнение обязательств одной из Сторон) банковская гарантия должна быть переоформлена в установленном законодательством порядке на новый срок, покрывающий согласованный Сторонами новый срок выполнения работ, не позднее, чем за два месяца до истечения срока предоставленной банковской гарантии. 18.5. Документы, подтверждающие вознаграждения по банковской гарантии в связи с продлением банковской гарантии, должны быть предоставлены Генеральному подрядчику в срок, не превышающий 20 календарных дней с момента заключения дополнительного соглашения о продлении срока Договора. 18.6. В тексте договора банковской гарантии должно быть обязательно указано наименование объекта капитального строительства и вид работ по нему. 18.7. Банковская гарантия: 18.7.1. Банковская гарантия должна иметь письменную форму и быть подписана не только руководителем, но и главным бухгалтером банка или кредитной организации, выдавших банковскую гарантию. 18.7.2. Субподрядчик обязан представить Генеральному подрядчику надлежащим образом заверенные гарантом копии документов, подтверждающих правоспособность гаранта: - заверенная гарантом копия лицензии на право выдачи банковских гарантий, действующей на дату выдачи гарантии; - документ, удостоверяющий право подписанта подписывать банковские гарантии от лица гаранта (нотариально заверенные копии доверенности, учредительных документов и т.п.); - письмо гаранта о ненахождении его в процессе ликвидации или банкротства; - для банков-гарантов, в уставном капитале которых не участвует государство, дополнительно представляются заверенные гарантом копии следующих финансовых документов по состоянию на последнюю отчетную дату: - агрегированный баланс либо, при его отсутствии, форма банковской отчетности по РСБУ № 806 или №101, к последней форме необходима справка банка о сумме актива на дату представления отчетности; - форма банковской отчетности по РСБУ № 134; - форма банковской отчетности по РСБУ № 135. 20.8.3. В банковской гарантии должен быть указан не только принципал, но бенефициар. 18.8.4. В банковской гарантии должно быть указано на ее безотзывность, на непередаваемость другому лицу права требования бенефициара к гаранту. 18.8.5. В банковской гарантии должно быть предусмотрено, что ответственность гаранта за невыполнение или ненадлежащее выполнение ими своих обязательств перед бенефициаром не ограничивается суммой, на которую выдана гарантия. 18.8.6. В банковской гарантии должно быть указано, что для уплаты денежной суммы по банковской гарантии бенефициаром должно быть направлено гаранту письменное требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии за подписью руководителя и главного бухгалтера бенефициара без указания факта нарушения принципалом своих обязательств по контракту. 18.8.7. В банковской гарантии должно быть указано, что договор банковской гарантии не может быть расторгнут по соглашению между гарантом и принципалом досрочно без письменного согласия бенефициара. 18.8.8. Банковская гарантия должна обеспечить надлежащее исполнение принципалом всех его обязательств перед бенефициаром (основного обязательства) в соответствии с условиями настоящего Договора. 21 18.8.9. Не допускается включение в банковскую гарантию условий, нивелирующих право бенефициара на получение денежной суммы в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением принципалом своих обязательств перед бенефициаром (основного обязательства) по настоящему Договору, за исключением обстоятельств непреодолимой силы и умышленных преступных действий принципала, совершение которых подтверждено вступившим в силу приговором суда. 18.8.10. Срок, в течение которого в соответствии со ст. 368 Гражданского кодекса РФ бенефициаром может быть предъявлено требование гаранту уплатить указанную в гарантии сумму не может быть менее трех месяцев с момента окончания срока выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров) по настоящему Договору. 19. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 19.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам предоставляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для предоставившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться. 19.2. Стороны обязуются: обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ к информации третьих лиц; не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам, как в полном объеме, так и частично. 19.3. Субподрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Генерального подрядчика информации, при этом Субподрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц, как за свои собственные. 19.4. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны. 19.5. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 лет после прекращения действия настоящего Договора. 20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 20.1. Стороны не вправе без предварительного письменного согласия одной из Сторон переуступать третьим лицам права по настоящему Договору. 20.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 20.3. Любое уведомление по настоящему Договору осуществляется в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по адресу его места нахождения. Уведомление считается полученным в день отправления электронного письма, телексного или факсимильного сообщения или на 5-й день после отправления письма по почте. 20.4. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации. 20.5. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью. 22 20.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 20.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон. 20.8 Субподрядчик обязуется принять все возможные меры к согласованию технических решений в части применения оборудования, типов устройств противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики, автоматизированных систем управления объектов электроэнергетики, автоматизированных систем диспетчерского управления энергосистем, технологической связи с решениями, принятыми Заказчиком и заключить договоры с собственниками смежных объектов электросетевого хозяйства на модернизацию систем технологического управления, принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства смежных с Объектом. 21. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ Приложение № 1 - Приложение № 2 Приложение № 3 Приложение № 4 Приложение № 5 Приложение № 6 Приложение № 7 Приложение № 8 Приложение № 9 - Сводная таблица стоимости материалов, оборудования, работ, услуг; График выполнения и оплаты поставок, работ, услуг; Форма Банковской гарантии; Форма справки о движении денежных средств; Форма Акта осмотра; График передачи рабочей документации; Форма Отчета об использовании авансовых платежей; Техническое задание; Акт переработки материалов Генерального подрядчика. 22. Реквизиты и подписи Сторон 23
