Договор №

Договор № __
г. Королев
«_» ______ 2012г.
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», в лице генерального
директора Обносова Бориса Викторовича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и
___________________________, в лице ____________________________________,
действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик»,
с другой стороны, в соответствии с протоколом закупочной комиссии № __ от ______
Приложение №1 к настоящему Договору, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.Предмет Договора
1.1. Поставщик
обязуется на условиях поставки DDP г. Королев, Моск. обл.
согласно базовым
условиям поставки ИНКОТЕРМС- 2010 поставить Фрезерный
станок ТР-120 (далее - Оборудование) в соответствии со спецификацией (Приложение
№2) и Техническим заданием (Приложение № 3), являющимися неотъемлемыми
частями настоящего Договора.
1.2. Пункт поставки: Московская область, г. Королев, ул. Ильича, дом 7 (далее по
тексту - пункт Поставки).
1.3. Поставщик предоставит Покупателю сертификаты соответствия Госстандарта
РФ на поставляемое Оборудование, если оно подлежит сертификации в соответствии с
Российским законодательством.
1.4. Сроки поставки, наименование, количество, цена поставляемого Оборудования,
определены в Спецификации.
2. Обязанности сторон
2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1.Информировать Покупателя о ходе выполнения настоящего Договора и о
готовности Оборудования к отгрузке, сообщать Покупателю точное время и дату
поставки Оборудования.
2.1.2.В течение 24 часов после отгрузки Поставщик сообщает Покупателю по
телексу или факсу следующие данные;
- номер Договора;
- наименование Оборудования;
- дата отгрузки;
- вид транспорта и его номер;
- номер накладной;
- количество мест;
- вес брутто и нетто.
2.1.3.Одновременно с поставкой Оборудования передать Покупателю оригиналы
товарных накладных. В графе "получатель" Поставщик должен указать номер
Договора, наименование Покупателя, его почтовый адрес, место назначения.
2.1.4.Одновременно с Оборудованием Поставщик направит следующую
товаросопроводительную документацию:
- товарно-транспортную накладную;
- упаковочные листы;
- документ, подтверждающий страну происхождения поставляемого Оборудования;
- счет для окончательного расчета;
2.1.5.Участвовать в приемке Оборудования в соответствии с условиями настоящего
Договора. За свой счет устранять недостатки Оборудования, и нести все расходы,
связанные с выполнением данного обязательства.
2.1.6.В случае поставки некачественного Оборудования или Оборудования,
несоответствующего условиям Договора по ассортименту, маркам и/или
техническим характеристикам,
произвести ремонт или заменить его на
Оборудование, соответствующее условиям настоящего Договора. При невозможности
замены некачественного Оборудования, с согласия Покупателя, вернуть денежные
средства, полученные в счет оплаты такого Оборудования, в течение 10 (Десяти)
банковских дней со дня получения соответствующего требования от Покупателя и
выплатить Покупателю штраф в размере 10 % от суммы настоящего Договора.
2.1.7.В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный
срок в письменной форме сообщить об этом Покупателю с указанием новых реквизитов
расчетного счета, в противном случае все риски, связанные с перечислением
Покупателем денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет поставщика
несет Поставщик.
2.1.8. Произвести пуско-наладочные работы в течение 7 (семи) рабочих дней с
даты Поставки Оборудования и подписания Сторонами Акта приема-передачи
Оборудования.
2.1.9. Нести ответственность перед Покупателем за надлежащее исполнение условий
настоящего Договора привлеченными соисполнителями, за координацию их деятельности
и соблюдение сроков, предусмотренных настоящим Договором. Все расчеты с
соисполнителями будут осуществляться Поставщиком самостоятельно. Покупатель не
несет никакой материальной или юридической ответственности в случае возникновения
претензий к Поставщику со стороны соисполнителей.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять от Поставщика Оборудование.
2.2.2.При отсутствии претензий относительно количества, ассортимента,
комплектности и других характеристик Оборудования, в течение 3 (Трех) рабочих дней с
момента поступления Оборудования на склад Покупателя подписать Акт приемапередачи
Оборудования, составленный в 2 (двух) экземплярах, представленный
Поставщиком. В случае несоблюдения Покупателем указанного срока и отсутствия
претензий относительно количества, ассортимента, комплектности и других
характеристик Оборудования, Оборудование считается принятым Покупателем без
замечаний, а Акт считается подписанным.
2.2.3.Направить один экземпляр Акта приема-передачи Оборудования Поставщику
на следующий рабочий день с даты подписания указанного Акта.
2.2.4.Произвести Поставщику оплату поставленного Оборудования в полном
объеме и в установленном настоящим Договором порядке.
3. Гарантии
3.1. Поставщик гарантирует, что:
3.1.1. Оборудование, которое будет поставлено по настоящему Договору,
соответствует техническим условиям, указанным в настоящем Договоре, принадлежит
ему на праве собственности и до его передачи Продавцу никому не продано, не заложено,
в споре и под арестом не состоит.
3.1.2. Поставляемая техническая
документация является комплектной и
достаточной для эксплуатации и технического обслуживания Оборудования,
3.1.3.Безотказную работу Оборудования в период гарантийного срока.
3.2. Гарантийный срок для Оборудования составляет не менее 12 (двенадцать)
месяцев с даты подписания Сторонами Акта пуско-наладки. Гарантийное обслуживание
Оборудования осуществляется Поставщиком в период Гарантийного срока с выездом на
место установки Оборудования в согласованные сторонами сроки.
3.3.В период действия Гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется
осуществлять ремонт или замену любой неисправной части Оборудования, если
неисправность вызвана дефектом конструкции, некачественными материалами и не
является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного
обращения, не является результатом внесения изменений в Оборудование или его
повреждения со стороны персонала Покупателя или третьих лиц.
3.4.Если в период действия Гарантийного срока Поставщик осуществляет
замену или ремонт какой-либо части Оборудования, срок действия гарантии соразмерно
продлевается на срок ремонта или замены какой-либо части Оборудования.
3.5.Если Поставщик не направит своего представителя Покупателю в трех дневный
срок, Покупатель в одностороннем порядке составляет Акт о скрытых недостатках,
который является окончательным и обязательным для Поставщика, и направляет его
Поставщику по факсу с последующим подтверждением заказной почтой.
3.6.Все дефекты, выявленные в Оборудовании при его установке или в период
Гарантийного срока, Поставщик обязуется устранить в согласованные Сторонами сроки.
В случае обнаружения в процессе установки некомплектности поставленного
Оборудования, Поставщик обязуется в согласованный с Покупателем срок
доукомплектовать Оборудование.
3.7. Если в период действия Гарантийного срока Поставщик осуществляет замену
какой-либо части Оборудования, эта неисправная часть Оборудования становится
собственностью Поставщика.
4. Техническая документация
4.1. Комплект нижеследующих документов должен быть упакован вместе с
Оборудованием в водонепроницаемой упаковке:
1) инструкции по эксплуатации;
2)заверенная Поставщиком копия сертификата соответствия/качества
Оборудования или протокол испытания Оборудования, подтверждающий соответствие
Оборудования условиям Договора;
3) протокол проверки Оборудования на геометрическую точность.
4.2. Все текстовые материалы, касающиеся технической эксплуатации и
обслуживания Оборудования, включая надписи на чертежах, должны быть выполнены на
русском языке.
4.3. В случае отсутствия технической документации с поставленным
Оборудованием поставка считается некомплектной.
5.Тара и упаковка
5.1.Оборудование должно отгружаться в упаковке, соответствующей характеру
поставляемого Оборудования. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода
повреждений и коррозии при перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и
хранения. Упаковано и защищено от попадания влаги и механических повреждений.
5.2.Перед упаковкой все части поставляемого Оборудования должны быть
подвергнуты консервации, обеспечивающей предохранение Оборудования от порчи во
время транспортировки и хранения.
5.3.Поставщик обязан на каждое место составить подробный упаковочный лист, в
котором указывается номер места, общее количество мест, перечень упакованных
предметов, их количество, тип (модель), номер по спецификации Договора, вес
брутто и нетто, № Договора. Один экземпляр упаковочного листа в непромокаемом
конверте закладывается в ящик вместе с Оборудованием.
5.4.Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Оборудования
вследствие некачественной упаковки или консервации или неполной инструкции по
хранению.
5.5. Распаковка грузов (за исключением распаковки в целях таможенного
досмотра) будет происходить в присутствии уполномоченных представителей
Сторон.
5.6.Если при распаковке будет обнаружена внутритарная недостача
Оборудования или его частей, составляется соответствующий рекламационный акт,
подписываемый Сторонами. Поставщик обязан поставить отсутствующие позиции на
условиях поставки, предусмотренных настоящим Договором, в максимально короткий
срок, согласованный с Покупателем. Все расходы, связанные с доставкой Оборудования,
несет Поставщик.
5.7. В случае отсутствия полномочного представителя Поставщика, в пункте
поставки, в срок назначенный Покупателем для распаковки Оборудования, Покупатель
вправе самостоятельно произвести распаковку, составить акт, описывающий
поставленное Оборудование, и в случае необходимости рекламационный акт в
соответствии с п. 5.6.
6. Маркировка
6.1. Ящики маркируются с 3-х сторон. На каждое место наносится несмываемой
краской следующая маркировка на русском (и английском, в случае поставки из-за
границы) языках:
Договор №
ПОСТАВЩИК
Покупатель
Место назначения (Адрес поставки)
Место № ________/Общее количество мест
Вес нетто/брутто (кг)
Размеры (см): (длина, ширина, высота)
На все места, требующие специального обращения, наносится дополнительная
маркировка:
Осторожно
Верх
Не кантовать
Или другая необходимая маркировка
6.2. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением груза
и/или поставкой его не по адресу вследствие неполноценной или неправильной
маркировки.
7. Порядок сдачи- приемки оборудования
7.1. При осуществлении приемки Оборудования Покупатель совершает
необходимые действия, обеспечивающие принятие Оборудования согласно Инструкций
о порядке приемки товара, утвержденных Госарбитражем СССР от 15.06.1965 г, и от
25.04.1966 г. (П-6, П-7) и статьей 513 Гражданского кодекса РФ и методики завода
изготовителя.
7.2.Оборудование считается сданным Поставщиком и принятым Покупателем:
- по качеству - в соответствии с сертификатом качества и/или паспортом,
выданным заводом изготовителем;
- по количеству - согласно количеству мест и весу, указанным в транспортных
накладных и упаковочных листах.
7.3.Окончательная приемка по количеству осуществляется в пункте Поставки
Оборудования, и документом, ее подтверждающим, является Акт приема-передачи
Оборудования, подписанный уполномоченными представителями Сторон.
7.4.При наличии у Покупателя претензий к поставленному Оборудованию,
Стороны в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления Оборудования в пункт
Поставки, составляют рекламационный акт с указанием претензий и сроков их
устранения.
7.5.Техническая документация на русском языке (паспорт изготовителя,
санитарно- эпидемиологическое заключение, сертификаты, инструкции по
эксплуатации, содержащие требования фирмы-производителя или Поставщика к
условиям эксплуатации Оборудования, и другие документы) передаются
Поставщиком Покупателю одновременно с поставляемым Оборудованием.
7.6.Право собственности на Оборудование, а также риски его случайного
повреждения или случайной гибели переходят от Поставщика к Покупателю с момента
фактической передачи Оборудования Покупателю.
8. Цена договора и порядок расчетов
8.1.Цена Договора составляет ___________________________ _____________руб. (сумма
прописью) в том числе НДС -18%.
8.2.Цена Договора понимается на условиях поставки DDP г. Королев, Моск. обл.
согласно базовым условиям поставки ИНКОТЕРМС-2010 (склад Заказчика), включая
стоимость Оборудования, в том числе тары, упаковки, маркировки, стоимость
необходимого для этого материала, стоимость доставки, стоимость пуско-наладочных
работ.
8.3.Налоги, сборы и пошлины, взимаемые в связи с исполнением настоящего
Договора, оплачиваются Поставщиком.
8.4.Цены за единицу Оборудования, указанные в Специфи кации
(Приложение №2), являются твердыми на весь срок действия Договора и пересмотру не
подлежат.
8.5. Покупатель оплачивает стоимость поставляемого Оборудования по
выставленным Поставщиком счетам в следующем порядке:
аванс в размере 10% от общей стоимости Договора в течение 15 банковских
дней с момента заключения настоящего Договора;
90% - в течение 15 банковских дней с момента подписания Акта пусконаладки.
8.6. Датой осуществления платежа считается дата списания денежных средств с
расчетного счета Покупателя в пользу Исполнителя.
8.7. Счет-фактура направляется Поставщиком Покупателю в сроки
предусмотренные действующим законодательством РФ.
9. Ответственность сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны
несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.
9.2. В случае несвоевременной выплаты Покупателем аванса, Поставщик вправе
перенести срок поставки Оборудования на срок задержки платежа.
9.3. В случае нарушения сроков по окончательному расчету за поставленную
Продукцию по настоящему Договору, Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в
размере 0,1 % от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки.
9.4. В случае нарушения сроков поставки Поставщик выплачивает Покупателю
неустойку в размере 0,1% от стоимости, не поставленной в срок Продукции, за каждый
день просрочки. Неустойка подлежит взысканию как в период невыполнения
Поставщиком своих обязательств по поставке Продукции, так и после поставки
просроченной к поставке Продукции.
9.5. В случае не использования или использования аванса Поставщиком, на цели не
связанные с исполнением им принятых на себя обязательств по настоящему Договору,
применяются правила ст. 823 ГК РФ о коммерческом кредите по ставке 13% годовых.
9.6.При невыполнении обязательства по замене (устранению) брака и/или
некомплектности в сроки, установленные ст. 10 настоящего Договора, в том числе в
период Гарантийного срока эксплуатации. Поставщик уплачивает Покупателю штраф в
размере 5 % от стоимости бракованного и/или некомплектного Оборудования, а также
компенсирует ему в полном объеме убытки, причиненные поставкой бракованного
(некомплектного) Оборудования.
9.8.В случае неисполнения Поставщиком обязательства по передаче Покупателю
технической документации» сертификатов на поставляемое Оборудование, товарной
накладной вместе с Оборудованием и счета-фактуры, Покупатель вправе применить к
Поставщику штраф в размере 1000 (тысяча) рублей за каждый день задержки до дня
предоставления документов.
9.9. Неустойка и штраф исчисляются, исходя из стоимости обязательства без учета
НДС, и уплачиваются виновной Стороной на основании письменной претензии и
выставленного ей другой Стороной счета. Претензия и счет высылаются в адрес
виновной Стороны заказной почтой по адресу, указанному стороной в настоящем
Договоре.
9.10.Уплата неустойки, штрафов и пени в случае ненадлежащего исполнения
обязательств, не освобождает Сторону, их уплатившую, от исполнения обязательства по
настоящему Договору,
10.10. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств,
если это вызвано обстоятельствами чрезвычайного характера, независящими от воли
сторон, возникшими после заключения настоящего Договора, которые Стороны не могли
ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор), а именно:
стихийными бедствиями, техногенными авариями, военными действиями, влекущими
невозможность реализации настоящего Договора. Заинтересованная Сторона обязана в 10
(десять) дневных срок письменно уведомить вторую Сторону о наступлении таких
обязательств со ссылкой на официальный источник информации о них. Со дня такого
уведомления срок исполнения соответствующих обязательств Сторон приостанавливается
на срок действия форс-мажорных обстоятельств.
11. Порядок разрешения споров
11.1. В случаях непредусмотренных настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
11.2. В случае возникновения разногласий и споров между Сторонами по
настоящему Договору или в связи с ним, Стороны примут все меры для их разрешения
путем переговоров.
11.3. В случае невозможности разрешения возникших разногласий и споров путем
переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12. Срок действия договора
12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
12.2. Приложения к настоящему Договору:
-Протокол закупочной комиссии - Приложение № 1;
- Спецификация – Приложение №2;
- Техническое задание– Приложение № 3.
12.3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются
его неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они оформлены в
письменной форме, подписаны уполномоченными представителями сторон, а также
скреплены их печатями.
12.4. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Покупатель:
Открытое акционерное общество
«Корпорация
«Тактическое
ракетное
вооружение»
Юридический и почтовый адрес:
141080, г. Королев, Московская область,
ул. Ильича, д.7
Банковские реквизиты:
ИНН 5099000013 КПП 997850001
«ЗАО «ВТБ 24» г. Москва
Р/счет 40502810208010001305
К/счет 30101810100000000716
БИК 044525716
Генеральный директор
_________________Б.В. Обносов
Поставщик:
Приложение №2
к договору на поставку Оборудования
№_____ от _____
Спецификация
Наименование
Количество,
шт.
Фрезерный станок ТР120
Фирма Robland
2012 года выпуска
Гарантия,
мес.
1
12
Общая
стоимость,
руб. с НДС
Срок изготовления и
поставки
3 (три) месяца с
момента выплаты
аванса в размере
10% от цены
Договора.
Общая стоимость Оборудования составляет: (сумма прописью)
Покупатель:
Открытое акционерное общество
«Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение»
Генеральный директор
___________________Б.В. Обносов
Поставщик:
Приложение № 3
к договору на поставку Оборудования
№____ от _____
Техническое задание
на поставку Фрезерного станка ТР-120
(Бельгия)
Станок предназначен для выполнения разнообразных фрезерных работ с ручной
подачей, выбора шипов, проушин и пазов в коротких и длинных деталях с помощью
шипорезной каретки, фрезерования фасонных поверхностей и по шаблону.
-
1. Длина шпинделя – 180мм.
2. Ход шпинделя- 205мм.
3. Сменный вал 30/40/50 мм.
4. Мах диаметр фрез * высота подъема шпинделя при этом диаметре- 320*95мм.
5. Высота стола- 930мм.
6. Ход каретки- 1050мм.
7. Размеры подвижной каретки- 760*500мм.
8. Размеры стола- 1200*705 мм.
9. Стандартный двигатель- 5,5 кВт.
10. Скорость вращения шпинделя- 3000/4500/6000/7000 об/мин.
11. Массивная металлическая станина.
12. Вес- 800кг.
13. Год выпуска 2012г.
14. В стандартную комплектацию входит:
ручной тормоз шпинделя;
ограждение с микрорегулеровкой (до 250 мм);
специальный V-образный ремень для работы при больших нагрузках;
револьверные упоры с 8 позициями;
5 быстросменных шпинделей МК;
Двойная аспирация: от ограждения и внизу стола.
15. Гарантия не менее 12 месяцев.
Покупатель:
Открытое акционерное общество
«Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение»
Генеральный директор
______________________Б.В. Обносов
Продавец: