ДОГОВОР ПОДРЯДА №

ДОГОВОР ПОДРЯДА №
г. Санкт- Петербург
« ____»___________2013 г.
……………………., именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора
…………………………… действующего на основании Устава, с одной стороны, и
«_______________», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих работ на объекте
……………………………………………………….(далее по тексту – «Объект»):
Изготовление и установка оконных блоков ПВХ, согласно спецификации блоков ПВХ (Приложение
№1), которое являются неотъемлемой частью настоящего договора. Доставку блоков ПВХ на объект
производит Подрядчик своими силами за счет Заказчика.
1.2. Работы выполняются в соответствии с рабочей документацией, а также утверждённым и
согласованным сторонами Спецификацией (Приложение №1), который являются неотъемлемой
частью настоящего договора.
1.3. В случае изменения технических и конструктивных заданий, используемых материалов,
конфигураций и размеров изделий, запорной фурнитуры, а также количества конструкций и
требований к монтажу, сумма Договора может быть пересмотрена, что должно быть отражено в
дополнительном соглашении к настоящему Договору, при этом сроки выполнения работ по
настоящему Договору переносятся на срок необходимый для подготовки новой Спецификации и
подписания вышеуказанного дополнительного соглашения.
2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Стоимость поручаемых Подрядчику работ определена из объемов работ на основании рабочей
документации, утверждённым Спецификацией (Приложение №1) и фактического состояния Объекта
на момент подписания договора.
2.2. Стоимость работ по настоящему договору при объеме выполняемых работ ………….. составляет
………………………………………………………., в т.ч. НДС 18% в сумме ………………
(…………………………………) рублей, 00 копеек.
2.3. Порядок расчетов Заказчика с Подрядчиком, согласно графика выполнения работ и
финансирования (Приложение №2):
2.3.1. Заказчик в течение 5 банковских дней с момента подписания договора перечисляет на расчётный
счёт Подрядчика на основании счёта, выставленного Подрядчиком, авансовый платеж в размере 50%
от стоимости работ, указанной в п.2.2. настоящего договора.
2.3.2. Оплата выполненных работ производится поэтапно за фактически выполненные объемы работ
в пятидневный срок с момента подписания акта приемки выполненных работ (форма № КС-2),
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счета и счета-фактуры. Из суммы
оплаты вычитается часть суммы ранее оплаченного аванса, определяемой пропорционально стоимости
и объёму выполненных работ.
2.3.3. Все расчёты по настоящему Договору производятся в рублях путём перечисления безналичных
денежных средств на указанные в Договоре расчётные счета Подрядчика и Заказчика.
3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1. Сроки выполнения работ согласно графика выполнения работ и финансирования (Приложение
№2):
Подрядчик приступает к работам в течение пяти рабочих дней после наступление наиболее
позднего из следующих условий: подписание настоящего договора, перечисление авансового платежа
на расчетный счет Подрядчика согласно п. 2.3.1., подписания акта приема-передачи фронта работ и
передачи комплекта проектной документации. Окончанием работ является сдача работ Заказчику по
акту сдачи-приёмки законченных работ.
3.2. Сроки выполнения работ могут быть изменены путем подписания дополнительного соглашения к
настоящему договору.
3.3. В случае неполной передачи фронта работ (передачи фронта работ частями) сроки выполнения
работ переносятся в соответствии с датой передачи полного фронта работ.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН.
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. В случае доставки блоков ПВХ и комплектующих на объект собственными силами и за свой
счет, нести всю ответственность за качество, количество и состояние блоков ПВХ и комплектующих с
момента получения на складе Подрядчика до момента передачи уполномоченному надлежащим
образом представителю Подрядчика на объекте.
4.1.2. До начала выполнения работ по настоящему договору назначить своего уполномоченного
представителя, который осуществляет технический надзор за ходом выполнения работ в
соответствии условиями договора и рабочего проекта.
4.1.3. Производить оплату за выполненные работы в соответствии со статьей 2 настоящего договора.
4.1.4. В пятидневный срок с момента предъявления Подрядчиком акта приемки выполненных
работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы № КС-2, № КС-3), счета и счетафактуры, надлежаще оформленных Подрядчиком, проверить, подписать и передать их Подрядчику
или выдать в тот же срок обоснованные возражения. Указать в акте приёмки выполненных работ все
недостатки, дефекты выполненных работ, а также сроки их устранения Подрядчиком. В случае
отсутствия письменных возражений в указанный срок работы считаются принятыми Заказчиком.
4.1.5. Заказчик имеет право: проверять ход и качество выполнения работ, соблюдение норм пожарной
безопасности, требований технических условий и СНиП без
вмешательства в оперативнохозяйственную деятельность Подрядчика. За несоблюдение рабочими Подрядчика правил техники
безопасности Заказчик ответственности не несет.
4.1.6. Предоставить точки подключения электроэнергии, водоснабжения, отопления.
4.1.7. Обеспечить электроэнергией, водоснабжением, отоплением в количествах, необходимых для
выполнения работ.
4.1.8. Предоставить места для размещения бытовых помещений Подрядчика и площадку для
складирования материалов.
4.1.9. Обеспечить охрану объекта в соответствии со статьёй 7 настоящего договора.
4.1.10. Обеспечить объект санитарно-техническим блоком и осуществлять его обслуживание.
4.1.11. Обеспечить вывоз мусора и его утилизацию.
4.1.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях
договора.
4.2. Подрядчик обязуется:
4.2.1. До начала выполнения работ по настоящему договору назначить своего уполномоченного
представителя (производителя работ).
4.2.2. Выполнить все работы качественно, в полном соответствии с рабочим проектом, согласно
строительным нормам и правилам (СНиП), в указанные в договоре сроки (п.3.1 настоящего договора).
4.2.3. Обеспечить производство работ необходимыми инструментами и механизмами.
4.2.4. Соблюдать требования техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей
среды, действующие на территории Российской Федерации.
4.2.5. Обеспечить на порученном Объекте безопасные условия производства работ, нести
ответственность за невыполнение правил пожарной безопасности и техники безопасности и
возможные последствия при их несоблюдении в соответствии с действующим законодательством.
4.2.6. Осуществлять работы по совмещённому графику, если возникнет необходимость ведения работ
на одном участке Объекта одновременно несколькими Подрядными организациями. Совмещённые
графики в этом случае согласовываются всеми заинтересованными сторонами с Заказчиком.
4.2.7. Принять по акту передачи фронт работ от Заказчика.
4.2.8. Вывезти в пятидневный срок со дня подписания акта сдачи-приёмки законченных работ, за
пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, инвентарь,
оборудование, инструменты и другое имущество и убрать строительный мусор в предоставленный для
этого контейнер.
4.2.9. Исполнять полученные в ходе выполнения работ на Объекте указания Заказчика, если такие
указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательства в
оперативно–хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.2.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях
настоящего договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Заказчик и Подрядчик
несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. При задержке платежей за выполненные работы, указанные в п.п.2.3.2.;2.3.3., Подрядчик имеет
право потребовать уплату неустойки в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) % от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.3. За нарушение сроков выполнения работ по пункту 3.1 настоящего договора, по вине Подрядчика,
Заказчик имеет право потребовать уплату неустойки в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) % от
стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.
6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.
6.1. Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя, который от имени
Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет
технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия
используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и рабочей документации.
Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам
работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.
6.2. Между представителем Заказчика и Подрядчиком на строительной площадке будут регулярно
проводиться совещания по согласованию возникающих вопросов.
6.3. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по согласованным с
Заказчиком планам и графикам, увязанным сроками, указанными в статье 3 настоящего договора.
6.4. Обеспечение общего порядка в зоне фронта работ является обязанностью Заказчика.
6.5. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих
изделий, конструкций и систем, применяемых им для строительства, будут соответствовать
спецификациям, указанным в рабочей документации, государственным стандартам, техническим
условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы,
удостоверяющие их качество.
6.6. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик
своими силами в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего
качества.
6.7. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, и
это приведет к задержке выполнения работ, предусмотренных п.1.1 настоящего договора, то
Подрядчик имеет право на продление срока выполнения работ на Объекте на соответствующий
период и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку сдачи работ. В этом случае
стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если
у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим
выполнением обязательств Заказчика, то он немедленно обязан письменно сообщить Заказчику размер
этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых Стороны заключают
соглашение о сроках и форме их возмещения.
7. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
7.1. Сдача полностью выполненных и завершенных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком
оформляются актом приемки законченных строительно-монтажных работ, подписываемым двумя
сторонами.
8. ГАРАНТИИ.
8.1. Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с рабочим проектом, действующими строительными
нормами и правилами.
8.2. Срок гарантии на выполненную работу устанавливается 5 лет с момента подписания сторонами
акта о приёмке законченного строительства объекта за исключением случаев преднамеренного
повреждения его со стороны третьих лиц.
8.3. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Заказчика и
Подрядчика. Для составления акта Подрядчик обязан направить ответственного представителя в
пятидневный срок со дня получения письменного извещения Заказчика.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних
факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действий этих обстоятельств, если
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
10.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
10.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае не выполнения
Подрядчиком п 4.2 Договора подряда и потребовать возмещения другой стороной понесённых и
документально подтвержденных убытков.
10.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
- задержка Подрядчиком начала работ более чем на 10 дней по вине подрядчика;
-систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, по вине подрядчика, влекущих
увеличение срока окончания выполнения работ более, чем на 30 дней;
-если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы не были
устранены в течение 10 дней или в кратчайшее (технически возможные сроки), либо являются
существенными и неустранимыми;
10.4. Подрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях: финансовой несостоятельности
Заказчика или задержки им расчетов за выполненные работы более чем на 30 дней; остановки
Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30
дней; не выполнению Заказчиком условий настоящего договора.
10.5. При расторжении договора по соглашению Сторон до исполнения обязательств Подрядчиком, по
настоящему договору в полном объеме, Подрядчик обязуется передать Заказчику результат
выполненных работ, а Заказчик обязуется оплатить Подрядчику стоимость выполненных
Подрядчиком работ в объеме, определяемом совместно Сторонами настоящего договора.
10.6. Расторжение договора по инициативе Подрядчика не освобождает Заказчика от финансовых
обязательств вытекающих из настоящего договора.
11. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ.
11.1. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим
законодательством РФ.
11.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до
полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств или расторжения договора.
11.3. Все изменения и дополнения по настоящему договору действительны, если совершены в
письменной форме и подписаны обеими сторонами.
11.4. Споры и разногласия по настоящему договору рассматриваются в Арбитражном суде СанктПетербурга и Ленинградской области.
11.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
11.6. Все указанные в настоящем договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
11.7. В процессе исполнения настоящего договора стороны обязуются
соблюдать
конфиденциальность.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ.
12.1. Приложение № 1 – Спецификация блоков ПВХ на 4 листах.
12.2. Приложение № 2 – График выполнения работ на 1-ном листе.
12.3 Приложение № 3-Спецификация замеров оконных и дверных блоков.
13. РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН.
Заказчик:
Подрядчик:
СПб
ИНН ____________ КПП _____________
ОГРН ___________ от________ г.
ОКПО___________ ОКАТО ____________
р/с
в
БИК
к/с
тел.
Генеральный директор
_________________.
___________________
М.П.
М.П.