Муниципальный контракт - Официальный сайт администрации

Муниципальный контракт №_____________
на выполнение работ для муниципальных нужд ЗАТО Знаменск
г. Знаменск
«___»________200__ .
Муниципальное учреждение «Центр культуры и досуга «Юность», именуемое в
дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице И.О.директора Березуцких Владимира
Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Подрядчик»,
__________________________________________, с другой стороны, заключили
настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Настоящий Контракт заключается на основании протокола котировочной комиссии
от ______________ г. № ___
1.2. В соответствии с настоящим Контрактом Подрядчик обязуется по заданию
Муниципального заказчика выполнить работы для муниципальных нужд ЗАТО Знаменск
(далее по тексту – Работы) по текущему ремонту кинотеатра «Юность» согласно смете
(Приложения №1) , являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта, а
Муниципальный заказчик принимает на себя обязательства принять и оплатить их.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. выполнить Работы по настоящему Контракту собственным иждивением, в полном
объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом;
2.1.2. обеспечить производство и качество Работ в соответствии с нормами и
техническими условиями, действующими в области выполняемых Работ;
2.1.3. нести риск случайной гибели или случайного повреждения
материалов,
оборудования или иного имущества, используемого для исполнения Контракта;
2.1.4. информировать Муниципального заказчика о заключении договоров субподряда с
иными лицами, привлекаемыми для выполнения Работ по настоящему Контракту в
соответствии с п.2.2.1., и обеспечивать контроль за ходом выполнения ими Работ);
2.1.5. сдать результат Муниципальному заказчику с обязательным составлением
двустороннего акта сдачи-приемки;
2.1.6. в случае обнаружения Муниципальным заказчиком недостатков в ходе выполнения
Работ или их приемки, безвозмездно произвести устранение недостатков и составить акт
устранения недостатков;
2.1.7. предоставить гарантийный срок нормального функционирования результата
выполненных Работ в сроки, предусмотренные ГОСТами, ТУ, ПУЭ и другими
нормативными документами в данной области;
2.1.8. при обнаружении недостатков в период гарантийного срока, которые не позволят
продолжить нормальную эксплуатацию результата выполненных Работ до их устранения,
устранить недостатки за счет собственных средств в течение срока, установленного по
согласованию с Муниципальным заказчиком. При этом гарантийный срок продлевается на
период устранения недостатков.
2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. привлечь для выполнения Работ по настоящему Контракту третьих лиц, имеющих
право на осуществление данного вида деятельности, с обязательным уведомлением
Муниципального заказчика. При этом всю ответственность за надлежащее исполнение
Контракта третьими лицами перед Муниципальным заказчиком несет Подрядчик;
2.2.2. требовать оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Муниципальным
заказчиком Работ.
2.3. Муниципальный заказчик обязуется:
2.3.1. зарегистрировать настоящий Контракт в реестре муниципальных закупок;
2.3.2. осуществить приемку выполненных Подрядчиком Работ путем составления
двустороннего акта сдачи-приемки;
2.3.3. при обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта, ухудшающих
результат Работы, немедленно уведомить об этом Подрядчика;
2.3.4. оплатить выполненные Подрядчиком и принятые по акту сдачи-приемки Работы.
2.4. Муниципальный заказчик имеет право:
2.4.1. осуществлять контроль за ходом и качеством Работ, не вмешиваясь в хозяйственную
деятельность Подрядчика;
2.4.2. в случае нарушения Подрядчиком требований, предъявляемых к качеству Работ, а
также при невыполнении Работ по настоящему Контракту в установленный срок,
Муниципальный заказчик вправе отказаться от оплаты этих Работ;
2.4.3. расторгнуть настоящий Контракт в связи с существенным нарушением
Подрядчиком условий Контракта, уведомив Подрядчика за 10 дней до расторжения. В
случае досрочного прекращения действия настоящего Контракта Муниципальный
заказчик обязан оплатить Работы, выполненные Подрядчиком до получения им
уведомления о расторжении Контракта;
2.4.4. требовать возмещения вреда, причиненного неисполнением или ненадлежащим
исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту.
3. Порядок выполнения и сдачи-приемки Работ
3.1. Срок начала Работ по настоящему Контракту ____________2008 года. Срок окончания
Работ по настоящему Контракту _________2008года.
3.2. Подрядчик уведомляет Муниципального заказчика об окончании выполнения Работ,
после чего Муниципальный заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет сдачуприемку Работ в течение 5 дней путем составления двустороннего акта сдачи-приемки.
3.3. В случае выявления недостатков выполненных Работ и/или несоответствия
выполненных Работ условиям настоящего Контракта, Муниципальный заказчик
незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика путем составления соответствующего
акта с указанием сроков устранения недостатков и/или несоответствий и направляет его
Подрядчику.
3.4. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки и/или несоответствия в сроки,
указанные в акте, за счет собственных средств.
3.5. Работы считаются выполненными с момента подписания Муниципальным заказчиком
и Подрядчиком акта сдачи-приемки Работ.
4. Стоимость Работ и порядок расчетов
4.1. Цена Контракта составляет 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.
Применительно к существу настоящего Контракта цена Контракта означает
максимальную стоимость Работ по условиям настоящего Контракта, на которую
Муниципальный заказчик имеет право их заказать, а Подрядчик – выполнить в течение
срока действия настоящего Контракта. Цена Контракта является фиксированной,
изменению не подлежит.
4.2. Стоимость Работ, выполненных в соответствии с условиями настоящего Контракта,
определяется исходя из фактически выполненного Подрядчиком объема Работ согласно
двустороннего акта сдачи-приемки и счета-фактуры, выставляемого Подрядчиком
Муниципальному заказчику.
4.3. Муниципальный заказчик в 7- дневный срок с момента вступления в силу настоящего
Контракта производит выплату Подрядчику аванса в размере 30% от стоимости Работ по
настоящему Контракту.
4.4. Окончательный расчет за выполненные Подрядчиком Работы производится
Муниципальным заказчиком в течение 7 банковских дней с момента подписания акта
сдачи-приемки выполненных Работ и получения счета-фактуры от Подрядчика.
4.5. Муниципальный заказчик гарантирует своевременное финансирование работ по
данному Контракту в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете
муниципального образования на 2008 год, при условии выполнения доходной части
бюджета ЗАТО Знаменск.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по
настоящему Контракту Муниципальный заказчик имеет право требовать выплату
неустойки в размере 1 % от цены настоящего Контракта за каждый день неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту;
5.3. Муниципальный заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещения ущерба,
причиненного неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком
обязательств по настоящему Контракту.
5.4. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки
устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения
обязательств.
5.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, возмещения вреда, если докажут, что
просрочка исполнения принятых на себя обязательств, либо их ненадлежащее исполнение
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.6. Споры, возникшие в период действия настоящего Контракта, стороны разрешают
путем переговоров, в случае, если соглашение не будет достигнуто, стороны имеют право
на обращение в Арбитражный суд Астраханской области.
5.7. В случае досрочного расторжения настоящего Контракта по инициативе Подрядчика
или одностороннего отказа Подрядчика от исполнения настоящего Контракта полностью
или частично (за исключением случаев, предусмотренных п.6.3. настоящего Контракта),
Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику штраф в размере 10% от цены
Контракта.
5.8. В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения настоящего Контракта
полностью или частично (за исключением случаев, предусмотренных п.6.3. настоящего
Контракта), а также расторжения Контракта Муниципальным заказчиком в связи с
существенным нарушением Подрядчиком условий настоящего Контракта и обязательств
по его исполнению, Муниципальный заказчик передает в соответствующий орган,
уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов, сведения о
расторжении Контракта по указанным в настоящем пункте обстоятельствам. Данные
сведения включаются в реестр недобросовестных поставщиков.
6. Форс-мажор
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение
своих обязательств по настоящему Контракту, если это вызвано такими непредвиденными
обстоятельствами, как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными
бедствиями, равно как война или военные операции, распоряжение органов власти,
препятствующие выполнению настоящего контракта, имевшие место после его
заключения.
6.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны уведомляют друг друга в 10дневный срок с момента их возникновения. Факт наступления форс -мажорных
обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на это
органами власти. Удостоверяющие документы прилагаются к письменному
уведомлению. При отсутствии уведомления (а равно при просрочке уведомления), а
также удостоверяющего документа, сторона Контракта вправе не принимать во
внимание форс-мажорные обстоятельства при предъявлении претензий (исков) к другой
стороне в связи с ненадлежащим исполнением условий Контракта. При возникновении
форс-мажорных обстоятельств, все вопросы, связанные с взаиморасчетами, решаются
сторонами по взаимному согласию и, при не достижении согласия, в Арбитражном суде
Астраханской области.
6.3. Исполнение настоящего Контракта может быть приостановлено в связи с действием
форс-мажорных обстоятельств, при условии соблюдения обязательств, установленных
п. 6.2. настоящего Контракта, на срок до 3-х месяцев. В случае невозможности
исполнения сторонами обязательств по истечении 3-х месячного срока настоящий
Контракт может быть расторгнут в порядке ст. 451 ГК РФ в связи с существенными
изменениями обстоятельств.
6.4. При прекращении действия форс-мажорных обстоятельств заинтересованная сторона
направляет другой стороне письменное уведомление об этом.
7. Срок действия Контракта. Расторжение Контракта
7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до
«
« 27 » декабря 2008 года.
7.2. Досрочное расторжение настоящего Контракта осуществляется в порядке,
предусмотренном п. 2.4.3., п.6.3. настоящего Контракта.
7.3. О намерении расторгнуть настоящий Контракт заинтересованная сторона уведомляет
другую сторону за 10 дней до наступления события.
8. Существенные нарушения Контракта
8.1. Под существенными нарушениями Контракта следует понимать невыполнение
Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, в связи с чем дальнейшее
выполнение Контракта становится невозможным.
8.2. Существенные нарушения настоящего Контракта:
8.2.1. Подрядчик допустил просрочку выполнения Работ в течение 3 дней с установленной
настоящим Контрактом даты сдачи-приемки выполненных Работ;
8.2.2. Подрядчик допустил просрочку устранения недостатков в течение 10 дней с даты,
определяемой в соответствии с порядком, установленным п.3.3. настоящего Контракта;
8.2.3. Подрядчик прекращает или приостанавливает работы на 3 дня в то время, как такое
прекращение или приостановление работ не предусмотрено и не санкционировано в
письменном виде Муниципальным заказчиком;
8.2.4. Муниципальный заказчик или Подрядчик терпят банкротство или подвергаются
ликвидации;
8.2.5. платеж за выполненные Подрядчиком и принятые Муниципальным заказчиком
Работы не совершается Муниципальным заказчиком в пользу Подрядчика в течение 20
дней с даты, предусмотренной п. 4.3. настоящего Контракта при условии наличия
денежных средств на счете Муниципального заказчика;
8.2.6. Подрядчик задержал завершение работ на сумму, превышающую сумму аванса,
перечисленного в соответствии с п.4.3.
.
9. Прочие условия
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно
дополнительным соглашением и являются его неотъемлемой частью.
9.2. Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
Приложение:
№1 Смета на текущий ремонт.
9.3. Обстоятельства, не отраженные в настоящем Контракте, регламентируются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Настоящий Контракт составлен в 3-хэкземплярах, по одному для каждой из сторон,
имеющих равную юридическую силу, один экземпляр представляется в финансовое
управление администрации муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Знаменск Астраханской области».
10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Подрядчик
_______________________
М.П.
Муниципальный заказчик
МУ «Центр культуры и досуга «Юность»
Адрес: 416540 Астраханская обл.
г. Знаменск. Ул. Ленина, 41.
Телефон: (85140) 2-35-90,
Факс: (85140) 2-38-61.
ИНН 3013009310, КПП 301301001
Р/с 40204810900000000021 в ГРКЦ
ГУ Банка России по Астраханской обл.
г. Астрахань.
л/с 03406155630, БИК 041203001
БИК 044525225, ОКПО 78094539
И.О. директора МУ «Центр культуры
и досуга «Юность»
______________________________
В.М. Березуцких
М.П.