УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Генерального директора / Председатель Комиссии по закупке ФГУП «РЧЦ СЗФО» ____________ А.П. Проскуряков «____» ________________2012 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ № 96 на право заключить договор на выполнение работ по сносу четырёх деревянных одноэтажных производственных зданий Открытый конкурс Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Радиочастотный центр Северо-Западного федерального округа» Санкт-Петербург 2012 ОГЛАВЛЕНИЕ 1. Извещение о закупке .................................................................................................................. 3 2. Документация о закупке ............................................................................................................ 5 2.1. Проект договора ................................................................................................................. 18 2.2. Приложение № 1 ................................................................................................................ 32 2.3. Приложение № 2 ................................................................................................................ 33 2.4. Приложение № 3 ................................................................................................................ 38 2.5. Приложение № 4 ................................................................................................................ 39 2.6. Приложение № 5 ................................................................................................................ 40 2.7. Приложение № 6 ................................................................................................................ 41 2 Извещение о закупке № 96 Открытый конкурс на право заключить договор на выполнение работ по сносу четырёх деревянных одноэтажных производственных зданий Санкт-Петербург 06 августа 2012 г. 1. Способ закупки: открытый конкурс. 2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика: Наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Радиочастотный центр Северо-Западного федерального округа» (ФГУП «РЧЦ СЗФО»). Место нахождения (почтовый адрес): 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 27. Адрес электронной почты: fdo@rfc-nwfa.ru. Номер контактного телефона: (812) 635-78-05. 3. Предмет договора с указанием объема выполняемых работ: Выполнение работ по сносу четырёх деревянных одноэтажных производственных зданий в объеме, указанном Техническим заданием Документации о закупке. 4. Место выполнения работ: Архангельская область, Приморский р-н, п. Талаги, 70. 5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): 934 697,92 руб. (Девятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот девяносто семь рублей 92 копейки). 6. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа: Документация о закупке может быть предоставлена участнику закупки со дня ее размещения на сайте на основании письменного запроса участника закупки в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса без взимания платы. Получить документацию о закупке можно в рабочие дни: понедельник-четверг с 08 часов 45 минут до 13 часов 00 минут и с 13 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, пятница с 08 часов 45 минут до 13 часов 00 минут и с 13 часов 30 минут до 16 часов 15 минут (время московское) по адресу: 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 22, помещение 2408. При этом получателю Документации о закупке необходимо иметь при себе доверенность от имени участника закупки и документ, удостоверяющий личность получателя. Для общего доступа и ознакомления Документация о закупке размещена на официальном сайте ФГУП «РЧЦ СЗФО»: www.rfs-rf.ru/szfo/main в разделе «Закупки». 7. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: Место и дата вскрытия конвертов с заявками: 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 27, 1 этаж, Конференц-зал, 27 сентября 2012 года в 11 часов 00 минут (время московское). Место и дата рассмотрения заявок: 190000, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д.21, 3 этаж, 01 октября 2012 года. Место и дата оценки и сопоставления заявок: 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 27, 1 этаж, Конференц-зал, 03 октября 2012 года. 3 8. Срок, до которого заказчик может отказаться от проведения закупки: Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время, но не позднее 24 сентября 2012 года. 9. Информация о дате внесения и сумме обеспечительного платежа: Обеспечительный платеж не предусмотрен. 4 Документация о закупке № 96 Открытый конкурс на право заключить договор на выполнение работ по сносу четырёх деревянных одноэтажных производственных зданий 1. Требования к качеству, техническим характеристикам работ, к их безопасности, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям заказчика: Требования указаны в Техническом задании Документации о закупке. 2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: 2.1. Заявка на участие в закупке (далее - заявка) должна содержать: 2.1.1. Сведения и документы об участнике закупки, подавшем заявку: а) наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты участника закупки (Участник закупки заполняет Приложения №№ 1, 5 к Документации о закупке); б) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения извещения о закупке выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения извещения о закупке выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за три месяца до дня размещения извещения о закупке; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности; г) копии учредительных документов участника закупки; д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации. е) согласие участника закупки исполнить условия договора (Участник закупки заполняет Приложение № 1 к Документации о закупке). 2.1.2. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), количественных и качественных характеристиках товара, качественных и количественных характеристиках выполняемых работ и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, а также иные условия, 5 предусмотренные документацией о закупке. (Участник закупки заполняет Приложение № 2 к Документации о закупке). Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, когда указанные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром. 2.2. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника закупки и подписана уполномоченным лицом участника закупки. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени участника закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки документов и сведений. (Рекомендованная форма описи – Приложение № 3 к Документации о закупке). 2.3. Участники закупки обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках. 2.4. При представлении участником закупки заявки, содержащей предложение о цене договора на 25 (Двадцать пять) или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, участник закупки, подавший такую заявку, обязан в составе такой заявки представить расчет предлагаемой цены договора и ее обоснование. 2.5. Заявка признается надлежащей, если она соответствует всем требованиям Документации о закупке и Положения о закупке Заказчика. 3. Требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, которая является предметом закупки, ее количественных и качественных характеристик: Участник закупки представляет заявку на участие в закупке в соответствии с характеристиками, указанными в Техническом задании Документации о закупке, путем заполнения Приложения № 2 к Документации о закупке. 4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работы: 4.1. Место выполнения работы: Архангельская область, Приморский р-н, п. Талаги, 70. 4.2. Условия выполнения работы: Указаны в Техническом задании Документации о закупке. 4.3. Сроки (периоды) выполнения работы: Начало выполнения работ: в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания Договора. Срок выполнения работ – 20 (Двадцать) календарных дней со дня начала выполнения работ. 5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): 934 697,92 руб. (Девятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот девяносто семь рублей 92 копейки). Начальная (максимальная) цена договора сформирована на основании изучения конъюнктуры рынка. 6. Форма, сроки и порядок оплаты: 6.1. После подписания Договора Заказчик в течение 5 (Пяти) банковских дней перечисляет авансовый платеж в размере 30% от стоимости Договора на расчетный счет Подрядчика. 6 6.2. Окончательный расчет по Договору осуществляется в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня подписания обеими Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС3). 6.3. Оплата по Договору осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 6.4. Обязательство Заказчика по оплате будет считаться исполненным в день списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Заказчика. 7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом НДС, с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): Цена договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, стоимость материалов используемых при выполнении работ, транспортные расходы по доставке оборудования, материалов и рабочей силы до места выполнения работ, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: 8.1. Участник закупки подает заявку в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование закупки, дата и номер извещения о закупке, номер лота, наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) и иные контактные реквизиты участника закупки. Конверт, на котором не указаны сведения об участнике закупки и/или о закупке не принимается и не регистрируется. (Рекомендованная форма оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе – Приложением №4 к Документации о закупке). 8.2. Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении одного конкретного извещения о закупке (одного лота). В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок в отношении одного и того же извещения о закупке (одного лота), все заявки на участие в закупке такого участника закупки не рассматриваются. 8.3. Заявки на участие в закупке подаются по адресу: 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 22, 4 этаж, помещение 2-408, в рабочие дни: понедельник-четверг с 08 часов 45 минут до 13 часов 00 минут и с 13 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, пятница с 08 часов 45 минут до 13 часов 00 минут и с 13 часов 30 минут до 16 часов 15 минут (время московское). 8.4. Дата начала подачи заявок: 06 сентября 2012 года. 8.5. Дата окончания срока подачи заявок: 27 сентября 2012 года в 10 часов 30 минут (время московское). 8.6. В случае подачи участником закупки заявки по окончании срока подачи заявок его заявка не рассматривается. 9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: 9.1. Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 7 капитала либо физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Положением о закупке заказчика. 9.2. Для участия в процедуре закупки участник закупки должен соответствовать следующим требованиям: 9.2.1. Участник закупки должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя) в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 9.2.2. Участник закупки должен состоять на учете в налоговых органах в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 9.2.3. Участник закупки должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки. 9.2.4. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), быть признанным несостоятельным (банкротом). Участником закупки не может являться организация, на имущество которой наложен арест и (или) деятельность которой приостановлена. 9.2.5. Участник закупки должен обладать необходимыми лицензиями, свидетельствами, сертификатами и иными документами, в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимыми для выполнения работ. 9.2.6. В реестре недобросовестных поставщиков должны отсутствовать сведения об участнике закупки. 10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: На основании письменного запроса участника закупки ему предоставляются разъяснения документации о закупке, которые одновременно размещаются на официальном сайте. Предоставление разъяснений осуществляется в письменной форме не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Заказчиком такого запроса при условии, что до окончания срока подачи заявок на участие в закупке осталось не менее 3 (Трех) рабочих дней. Разъяснение положений документации о закупке может быть представлено участнику закупки со дня ее размещения на сайте. 11. Место и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке: Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в закупке по адресу: 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 27, 1 этаж, Конференц-зал, 27 сентября 2012 года в 11 часов 00 минут (время московское). Участники закупки, подавшие заявки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. При этом участнику/представителю необходимо иметь при себе доверенность от имени участника закупки и документ, удостоверяющий личность. 12. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: Комиссия рассматривает предложения участников закупки по адресу: 190000, Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д.21, 3 этаж, 01 октября 2012 года. 8 Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок участников закупки, признанных участниками конкурса, по адресу: 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 27, 1 этаж, Конференц-зал, 03 октября 2012 года. 13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в закупке выступают: Предельные Значимость Номер Критерии оценки Максимальное показатели критериев в критерия заявок значение, балл процентах не более 1. Цена договора 100 80 934 697,92 руб. 2. Квалификация участника закупки 100 Опыт работы в соответствии с 2.1. 50 участника закупки п. 14.5.8. 20 Документации о Деловая репутация 2.2. 50 закупке участника закупки 14. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: 14.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок участников закупки, признанных участниками конкурса. 14.2. При необходимости к оценке и сопоставлению заявок привлекается Инициатор закупки и другие работники ФГУП «РЧЦ СЗФО». 14.3. Оценка и сопоставление заявок осуществляется в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, установленными Документацией о закупке. 14.4. Комиссия ведет Протокол оценки и сопоставления заявок, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день проведения оценки и сопоставления заявок. 14.5. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке: 14.5.1. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость. 14.5.2. Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. При этом для расчета рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. 14.5.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе комиссией каждой заявке на участие в открытом конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора и расчета итогового рейтинга присваивается порядковый номер. 14.5.4. Заявке на участие в открытом конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора и набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. 14.5.5. Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, предложивший лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен первый номер. 9 14.5.6. В случае, если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе, содержащих такие условия. 14.5.7. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле: Rai Amax Ai 100 , где: Amax Ra i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Amax - начальная (максимальная) цена договора; Ai - цена договора, предложенная i-м участником. Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 14.5.8. Оценка заявок по критерию «Квалификация участника закупки»: Для получения рейтинга заявок по критерию «Квалификация участника закупки» каждой заявке по каждому из показателей критерия комиссией выставляется значение в баллах. Сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, установленных в Документации о закупке, составляет 100 баллов. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участника закупки» определяется по формуле: Rci C 1i C 2i ... C ki Rci , где: - рейтинг, присуждаемый i-той заявке по указанному критерию; C ki - значение в баллах, присуждаемое комиссией i-той заявке на участие в конкурсе по k-тому показателю, где k – количество установленных показателей. Заявки участников закупки по критерию «Квалификация участника закупки» оцениваются по следующим показателям: а) Опыт работы участника закупки – максимальное значение 50 баллов. Наличие у участника закупки опыта в выполнении работ, аналогичных предмету Договора, за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе: - 5 и более договоров – 50 баллов, - от 1 до 4 договоров – 30 баллов. Участник закупки в подтверждение данных об опыте работы, указанных в заявке на участие в открытом конкурсе, прикладывает соответствующие документы (копии первого листа и листа с реквизитами договора, копии актов сдачи-приемки выполненных работ и т.д.). Комиссия по закупке вправе не начислять баллы по показателю, если сведения не подтверждены документально. б) Деловая репутация участника закупки – максимальное значение 50 баллов. 10 Наличие положительных отзывов у участника закупки в выполнении работ, аналогичных предмету Договора, за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе: - 5 и более отзывов – 50 баллов, - от 1 до 4 отзывов – 30 баллов. Участник закупки в подтверждение данных о деловой репутации, указанных в заявке на участие в открытом конкурсе, прикладывает копии соответствующих документов (копии отзывов, рекомендаций заказчиков и т.д.). Комиссия по закупке вправе не начислять баллы по показателю, если сведения не подтверждены документально. Отсутствие сведений по любому из перечисленных показателей критерия «Квалификация участника закупки» оценивается в 0 баллов. Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Квалификация участника закупки», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 15. Срок со дня подписания протокола по итогам закупки, в течение которого победитель закупки должен подписать договор: 15.1. Договор заключается с участником закупки, признанным победителем конкурса. Договор составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект договора, прилагаемый к Документации о закупке. 15.2. Заказчик направляет договор победителю конкурса в 2 (Двух) экземплярах в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания протокола по итогам закупки на почтовый адрес, указанный участником закупки в заявке. 15.3. Победитель конкурса должен подписать договор и направить 2 (Два) экземпляра Заказчику в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней со дня получения указанного договора от Заказчика. 15.4. В случае, если победитель в установленный срок не представил Заказчику подписанный договор, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора. 16. Размер обеспечения заявки, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, если принято решение о необходимости предоставления такого обеспечения: Обеспечительный платеж не предусмотрен. 17. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявки: 17.1. Участник закупки, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до начала проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками. Отзыв заявок и внесение изменений в заявки осуществляется по адресу: 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 22, 4 этаж, помещение 2-408, в рабочие дни: понедельник-четверг с 08 часов 45 минут до 13 часов 00 минут и с 13 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, пятница с 08 часов 45 минут до 13 часов 00 минут и с 13 часов 30 минут до 16 часов 15 минут (время московское). 17.2. Порядок отзыва заявок: Участник закупки подает в письменном виде уведомление об отзыве своей заявки. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование закупки, дата и номер извещения о закупке, номер лота, наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, 11 сведения о месте жительства (для физического лица) и иные контактные реквизиты. Уведомление об отзыве заявки должно быть скреплено печатью участника закупки и подписано уполномоченным лицом участника закупки. 17.3. Порядок внесения изменений в заявки: Участник закупки подает изменение в заявку в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование закупки, дата и номер извещения о закупке, номер лота, наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) и иные контактные реквизиты. На лицевой стороне конверта должна быть размещена следующая информация: «Изменения в заявку». 18. Иные требования, необходимые в целях осуществления закупки: Не предусмотрены. 12 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по сносу четырёх деревянных одноэтажных производственных зданий 1. Общие положения 1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок на выполнение подрядных работ по сносу деревянных одноэтажных производственных зданий. 1.2. Место выполнения работ – территория Станции технического радиоконтроля Федерального государственного унитарного предприятия «Радиочастотный центр СевероЗападного федерального округа» по адресу: Архангельская область, Приморский р-н, п. Талаги, 70. 1.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, стоимость материалов используемых при выполнении работ, транспортные расходы по доставке оборудования, материалов и рабочей силы до места выполнения работ, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 1.4. Стоимость работ определяется по итогам открытого конкурса и подтверждается локальным сметным расчетом, составляемым Подрядчиком и являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 2). 2. Основание для выполнения работ: 2.1. Ветхое состояние существующих деревянных одноэтажных производственных зданий по адресу: Архангельская область, Приморский р-н, п. Талаги, 70. 2.2. Акты о списании основных средств (№№ 29/00000013 от 30.12.2011, 29/00000014 от 30.12.2011, 29/00000015 от 30.12.2011, 29/00000016 от 30.12.2011), согласованные Протоколом заседания Комиссии Роскомнадзора по согласованию документов по списанию федерального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за подведомственными предприятиями от 23.03.2012 №7. 3. Технические характеристики выполняемых работ: Работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием и локальным сметным расчетом Заказчика. 3.1. Снос включает в себя: - демонтаж деревянных одноэтажных зданий; - вывоз образовавшихся строительных отходов с территории Заказчика и их утилизация; - выравнивание территории занимаемой зданиями после выполнения работ по сносу зданий и вывоза строительных отходов. 3.2. При производстве работ Подрядчик должен обеспечить: - соответствие технологии и результатов работ строительным нормам и правилам, требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации; -установку предупредительных плакатов, ограждений, знаков и т.д. в зоне производства работ; 13 -сохранность зеленных насаждений в зоне производства работ и на прилегающей территории; -сохранность зданий, сооружений и объектов благоустройства, находящихся в зоне производства работ; -сохранность имущества третьих лиц, находящегося в зоне производства работ; -сохранность линий электропередачи, связи, подземных инженерных коммуникаций. 3.3. Технические характеристики объекта: Площадь застройки зданий – 295,8 м2; Общая площадь зданий – 230,8 м2; Строительный объем зданий – 913 м3; Наименование Перечень работ Удельный объекта вес конструкт. элементов Отключение от системы электропитания и 7 Здание санитарно-технических систем компараторной Разборка шиферной кровли, устроенной по 6 Площадь застройки- деревянным конструкциям 110,0 кв.м Демонтаж оконных и дверных проемов 10 Основное строение – Демонтаж наружной отделки стен (обшивка 5 91,9 кв.м вагонкой) Крыльцо – 4,5 кв.м Демонтаж внутренней отделки (штукатурка стен 8 Пристройка– 9,3 кв.м по деревянной обрешетке) Крыльцо-4,3 кв.м Разборка стен рубленых из бруса 31 Разборка деревянных утепленных, 9 Общий объем – оштукатуренных перекрытий 394 куб.м Демонтаж полов дощатых с утеплением и 5 Основное строение – покрытием из ДВП, линолеума 363 куб.м Разборка фундамента выполненного из 14 Пристройка – железобетонных оголовков свай 31 куб.м Разборка деревянного крыльца 5 Итого по основному строению 100 Отключение от системы электропитания 4 Разборка шиферной кровли пристройки, 13 устроенной по деревянным конструкциям Демонтаж дверных проемов пристройки 15 Разборка деревянных перекрытий пристройки 3 Демонтаж внутренней отделки пристройки (внутри 17 штукатурка стен по деревянной обрешетке) Разборка стен и перегородок пристройки 30 деревянных каркасных в две доски Демонтаж полов дощатых с покрытием из ДВП 7 Разборка фундамента деревянного 8 Разборка деревянного крыльца 3 Итого по пристройке 100 Вывоз и утилизация строительных отходов от здания в полном объеме 14 Отключение от системы электропитания и санитарно-технических систем Разборка шиферной кровли, устроенной по Площадь застройки- деревянным конструкциям 63,6 кв.м Демонтаж оконных и дверных проемов Основное строение – Демонтаж наружной отделки стен (обшивка 39,9 кв.м вагонкой) Пристройка – Демонтаж внутренней отделки (обивка стен ДВП) 21,2 кв.м Разборка стен рубленых из бруса Крыльцо-2,5 кв.м Разборка деревянных утепленных перекрытий с обивкой ДВП Общий объем – Демонтаж полов дощатых с утеплением и 169 куб.м покрытием из ДВП, линолеума Основное строение – Разборка фундамента выполненного из 112 куб.м деревянных стоек Пристройка – Разборка кирпичной печи, облицованной плиткой 57 куб.м Итого по основному строению Здание пеленгаторной 5 6 10 5 8 31 9 5 14 7 100 Отключение от системы электропитания 4 Разборка шиферной кровли пристройки, 13 устроенной по деревянным конструкциям Демонтаж дверных проемов пристройки 15 Разборка деревянных перекрытий пристройки 3 Демонтаж внутренней и наружной отделки 17 пристройки (обшивка вагонкой) Разборка стен и перегородок пристройки 30 деревянных каркасных в две доски Демонтаж полов дощатых 7 Разборка фундамента деревянного 8 Разборка деревянного крыльца 3 Итого по пристройке 100 Вывоз и утилизация строительных отходов от здания в полном объеме Отключение от системы электропитания и 1 Здание дизельной санитарно-технических систем Разборка шиферной кровли, устроенной по 6 Площадь застройки- деревянным конструкциям 47,5 кв.м Демонтаж оконных и дверных проемов 1 Демонтаж наружной и внутренней отделки стен 1 (обшивка вагонкой) Основное строение – Разборка стен рубленых из бревен 26 42,5 кв.м Разборка деревянных утепленных, 8 Крыльцо-5 кв.м оштукатуренных перекрытий Демонтаж утепленных полов бетонных и дощатых 2 Общий объем – Разборка фундамента выполненного из 23 128 куб.м деревянных стоек Разборка кирпичной печи, оштукатуренной 20 15 Разборка деревянного крыльца 12 Итого по строению 100 Вывоз и утилизация строительных отходов от здания в полном объеме Отключение от системы электропитания и 5 Производственное санитарно-технических систем здание вещательного Разборка шиферной кровли, устроенной по 6 технического деревянным конструкциям контроля Демонтаж оконных и дверных проемов 10 Демонтаж наружной отделки стен (обшивка 5 вагонкой) Площадь застройки- Демонтаж внутренней отделки (обивка стен ДВП) 8 74,7 кв.м Разборка стен рубленых из бруса 31 Основное строение – Разборка деревянных утепленных перекрытий с 9 56,5 кв.м обивкой ДВП Пристройка – Демонтаж полов дощатых с утеплением и 5 15,6 кв.м покрытием из линолеума Крыльцо-2,6 кв.м Разборка фундамента выполненного из 14 деревянных стоек Общий объем – Разборка кирпичной печи, оштукатуренной 7 222 куб.м Итого по основному строению 100 Основное строение – Отключение пристройки от системы 4 170 куб.м электропитания Пристройка – Разборка шиферной кровли пристройки, 13 52 куб.м устроенной по деревянным конструкциям Демонтаж дверных проемов пристройки 15 Разборка деревянных перекрытий пристройки 3 Демонтаж внутренней и наружной отделки 17 пристройки (обшивка вагонкой) Разборка стен и перегородок пристройки 30 деревянных каркасных в две доски Демонтаж полов дощатых 7 Разборка фундамента деревянного 8 Разборка деревянного крыльца 3 Итого по пристройке 100 Вывоз и утилизация строительных отходов от здания в полном объеме 4. Требования к Подрядчику: 4.1. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика. 4.2. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ. Подрядчик должен выполнять мероприятия по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 4.3. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации. 4.4. Обеспечить выполнение работ надлежащим образом и в установленные сроки. 16 4.5. Выполнить работы лично, если иное не будет дополнительно согласовано Сторонами. 4.6. Немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ; - иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, создающих невозможность завершить выполнение работ в срок. 4.7. Нести ответственность перед Заказчиком за полное или частичное невыполнение условий Договора. 4.8. При проведении проверок, представить все необходимые документы и информацию по выполнению работ. 4.9. Обеспечивать выполнение работ в пределах цены, установленной в Договоре. 4.10. Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в Договоре, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества. 4.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора. 5. Права Заказчика: 5.1. Для контроля за качеством работ, принятия оперативных решений в ходе производства работ, Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика имеет право: 5.1.1. Присутствовать на объекте. 5.1.2. Производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ. 5.1.3. Отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества. 5.1.4. Принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков. 5.1.5. Осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ. 6. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ 6.1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными Техническим заданием. 6.2. Подрядчик обязан не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока исполнения обязательств уведомить Заказчика о своей готовности сдать выполненные работы Заказчику. По завершении работ оформляется Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 6.3. Обязательства Подрядчика по Договору могут считаться надлежаще исполненными только после утверждения Заказчиком Акта о приемке выполненных работ. 17 ПРОЕКТ ДОГОВОРА №_____ г. __________ «__» ______ 2012 г. Федеральное государственное унитарное предприятие «Радиочастотный центр Северо-Западного федерального округа» (ФГУП «РЧЦ СЗФО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________, действующего на основании __________, и ___________________________________(________) в лице ____________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по сносу деревянных одноэтажных производственных зданий с использованием своих материалов и оборудования, на объекте Заказчика по адресу: Архангельская область, Приморский р-н, п. Талаги, 70. 1.2. Подрядчик выполняет работы согласно требованиям Технического задания (Приложение № 1), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.3. Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы и оплатить их результат в размере, предусмотренном настоящим Договором. 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет ___________ руб. (________________________________________________________________), в том числе НДС __________ руб. (________________________________________________) и подтверждается локальным сметным расчетом и являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 2). 2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. 2.3. После подписания настоящего Договора, Заказчик в течение 5 (Пяти) банковских дней перечисляет авансовый платеж в размере 30% от стоимости Договора, что составляет _____________ руб. (_______________ рублей ___ копеек), в том числе НДС (18%) _________ руб. (_______________________ рублей ___ копеек) на расчетный счет Подрядчика. 2.4 Окончательный расчет по настоящему Договору в размере 70 % от стоимости договора, что составляет __________ руб. (_______________________ рублей ____ копеек), в том числе НДС(18%) - _____________ руб. (_____________ рублей ____ копеек) осуществляется в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня подписания обеими Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3). 2.5. Обязательство Заказчика по оплате будет считаться исполненным в день списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Заказчика. 2.6. Источник финансирования Договора - средства Заказчика, полученные в виде субсидий из федерального бюджета. 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. 3.1. Начало выполнения работ: 10 (Десять) календарных дней с момента подписания настоящего Договора. 3.2. Срок выполнения работ: 20 (Двадцать) календарных дней со дня начала выполнения работ. 18 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА. Подрядчик обязан: 4.1. В установленные сроки выполнить предусмотренные настоящим Договором работы и сдать их Заказчику. 4.2. Обеспечить соблюдение всеми участниками производства работ требований по их безопасному ведению, охране окружающей среды, пожарной безопасности, не превышению допустимого уровня шума при выполнении работ. 4.3. Организовать контроль качества выполняемых работ, используемых материалов и учет всех выявленных нарушений требований действующего законодательства и условий настоящего Договора. 4.4. По завершению работ предоставить Заказчику Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3). 4.5. После окончания работ вывезти строительный мусор и привести в надлежащее состояние место производства работ. 4.6. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный при выполнении условий настоящего Договора. 4.7. Нести в полном объеме ответственность за ущерб, принесенный Заказчику в результате судебных решений по иску третьих лиц за противоправные действия персонала Подрядчика. 4.8. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов, а также судебные штрафы, на допущенные по вине Подрядчика нарушения норм и правил выполнения работ. 4.9. Немедленно уведомлять представителя Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ, качество работ, сроки завершения работ. 4.10. Подрядчик обязан не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока исполнения обязательств уведомить Заказчика о своей готовности сдать выполненные работы Заказчику. По завершении работ оформляется Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3). 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. Заказчик обязан: 5.1. Обеспечить контроль и надзор за ходом и качеством работ и учёт всех выявленных нарушений. 5.2. Принять работы и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора. 5.3. Выполнять в полном объеме обязательства Заказчика, предусмотренные в других статьях настоящего Договора. Заказчик имеет право: 5.4. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных действующим законодательством, Заказчик имеет право дать предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных нарушений. 5.5. Заказчик и уполномоченные им лица имеют право осуществлять контроль качества работ, присутствовать при проведении проверок 5.6. В случае неисполнения Подрядчиком предписаний представителя Заказчика в установленный срок имеет право привлечь для устранения дефектов другого подрядчика с оплатой этих работ за счет Подрядчика. 19 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ, ОБОРУДОВАНИЕМ И ИНВЕНТАРЁМ. 6.1. Подрядчик принимает на себя обязательство для выполнения работ, упомянутых в пункте 1.1., использовать на объекте собственное оборудование и инвентарь в полном объеме, необходимом для производства работ. 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием перечисленных ниже обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть известны сторонам на момент заключения Договора: - война, военные действия (с объявлением войны или без него), вторжение или враждебные действия иностранных государств; - радиационное излучение на месте выполнения работ, превышающее предельно допустимые нормы, установленные органами исполнительной власти; - обнаружение на месте выполнения работ боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ; - природные и техногенные катастрофы, такие как: землетрясения, наводнения, пожары, ураган и т.д. 7.2. Если одна из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в возможно короткий срок уведомить другую сторону о наступлении такого события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено. 7.3. После направления такого уведомления сторона освобождается от исполнения перечисленных в уведомлении обязательств на всё время действия обстоятельства непреодолимой силы. 7.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону о прекращении действия на неё такого обстоятельства, при этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на срок, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также устранялись последствия, вызванные этими обстоятельствами. 7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3 (трех) месяцев, стороны обсудят возможность и целесообразность продолжения производства работ, или прекращения договорных отношений. 8. ПРОИЗВОДСТВО, СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ. 8.1. Подрядчик приступает к выполнению работ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора. 8.2. Подрядчик обязан не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока исполнения обязательств уведомить Заказчика о своей готовности сдать выполненные работы Заказчику. 8.3. По окончании выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы: - Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2); - Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3); - Счет-фактуру. 8.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат 20 (по форме КС-3) подписывает их или в тот же срок направляет Подрядчику мотивированный отказ. 8.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ он вправе по своему выбору: 8.5.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в согласованные Сторонами сроки. 8.5.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены. 8.5.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третьих лиц с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика. 8.5.4. Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика. 8.6. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. 8.7. Обязательства Подрядчика, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, считаются выполненными с даты подписания уполномоченными представителями Сторон Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3). 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 9.1. В случае невыполнения Подрядчиком предусмотренных настоящим Договором обязательств, в том числе нарушения сроков выполнения работ, Подрядчик обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены Договора, за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором исполнения обязательств до дня полного исполнения всех обязательств по настоящему Договору, подтвержденного подписанием Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2). 9.2. При нарушении Заказчиком срока оплаты по настоящему Договору (п. 2.4. настоящего Договора) Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки до дня полного исполнения обязательства по оплате. Требование об уплате неустойки должно быть оформлено в письменном виде, подписано уполномоченным представителем Подрядчика и представлено в адрес Заказчика. 9.3. Сторона освобождается от ответственности (в том числе уплаты неустойки) по настоящему Договором, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 10. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ. 10.1. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда. 10.2. Подрядчик привлекает для выполнения работ повышенной опасности квалифицированный персонал и специалистов, имеющих достаточный опыт в выполнении подобных работ. 21 10.3. Все используемые в производстве работ строительные машины, механизмы, инструмент, грузоподъёмные механизмы и автотранспортные средства должны отвечать установленным требованиям по безопасности, иметь паспорта и иные документы проверки технического состояния и разрешённых сроков эксплуатации. 10.4. Заказчик не несёт ответственности в отношении выплаты установленной законом компенсации за причинённый ущерб, несчастный случай, травму или гибель рабочего или иного лица, нанятого для выполнения работ Подрядчиком. 10.5. Подрядчик обязан незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии на строительной площадке, в том числе повреждении или гибели имущества, гибели или увечье персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия. 11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ХОДОМ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ. 11.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативнохозяйственную деятельность Подрядчика. 11.2. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 11.3. В случае ненадлежащего выполнения работы Подрядчиком, он не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением. 11.4. Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ для надзора и контроля над ходом работ представителя Заказчика 11.5. При выявлении случаев нарушения требований Договора, отступлений от требований действующего законодательства Заказчик должен незамедлительно уведомить Подрядчика о выявленных нарушениях и дать предписания об устранении выявленных нарушений, а в случае грубых нарушений порядка выполнения работ потребовать прекращения (приостановки) всех или отдельных видов работ. 11.6. Подрядчик принимает меры к устранению в возможно короткий срок выявленных Заказчиком или иными контролирующими органами и инспекциями дефектов и нарушений и недопущению таких нарушений в дальнейшем. 12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 12.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 12.2. Стороны обязуются незамедлительно проинформировать друг друга в случае установления фактов аффилированности лиц, участвующих в подготовке и (или) исполнении настоящего Договора. 12.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном 22 уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 12.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. 12.5. Под заинтересованными лицами, участвующими в подготовке и (или) исполнении Договора в целях Договора Стороны понимают Генерального директора (директора), его заместителей, а также лиц участвующих в визировании Договора в соответствии с установленным каждой из Сторон порядком. 13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ. 13.1. При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются законодательством, действующим на территории Российской Федерации. 13.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут решаться Сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения претензии. 13.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в претензионном порядке они разрешаются в арбитражном суде по месту нахождения ответчика, в порядке определенном законодательством Российской Федерации. 14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. 14.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон. 14.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то надлежащим образом представителями Сторон. 14.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения всех обязательств по настоящему Договору. 15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 15.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 15.2. Все приложения к Договору, согласованные и подписанные сторонами, являются неотъемлемой частью Договора и подлежат исполнению сторонами. 23 15.3. При возникновении ситуации или обстоятельств, определённых Договором подряда, и возникновении разногласий между сторонами, при их разрешении стороны руководствуются положениями Гражданского Кодекса Российской Федерации. 15.4. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью следующие приложения: 15.5.1. Приложение № 1 – Техническое задание; 15.5.2. Приложение № 2 – Локальный сметный расчет. 16. ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: ФГУП «РЧЦ СЗФО» 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 27 Филиал ФГУП «РЧЦ СЗФО» по Архангельской области 163002, г. Архангельск, ул. Урицкого, д.1, офис 402. Адрес: ИНН/КПП покупателя: 7826744380/290103001 Р/счет: 40502810304010100051 в Архангельское ОСБ № 8637, корр. счет: 30101810100000000601, БИК 041117601 т.(8182) 68-33-03 ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: ____________________ М.П. ___________________ М.П. 24 Приложение 1 к Договору № _____ от « ___» __________2012г. СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ ___________________ М.П. ___________________ М.П. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по сносу четырёх деревянных одноэтажных производственных зданий 1. Общие положения 1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок на выполнение подрядных работ по сносу деревянных одноэтажных производственных зданий. 1.2. Место выполнения работ – территория Станции технического радиоконтроля Федерального государственного унитарного предприятия «Радиочастотный центр СевероЗападного федерального округа» по адресу: Архангельская область, Приморский р-н, п. Талаги, 70. 1.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, стоимость материалов используемых при выполнении работ, транспортные расходы по доставке оборудования, материалов и рабочей силы до места выполнения работ, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 1.4. Стоимость работ определяется по итогам открытого конкурса и подтверждается локальным сметным расчетом, составляемым Подрядчиком и являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 2). 2. Основание для выполнения работ: 2.1. Ветхое состояние существующих деревянных одноэтажных производственных зданий по адресу: Архангельская область, Приморский р-н, п. Талаги, 70. 2.2. Акты о списании основных средств (№№ 29/00000013 от 30.12.2011, 29/00000014 от 30.12.2011, 29/00000015 от 30.12.2011, 29/00000016 от 30.12.2011), согласованные Протоколом заседания Комиссии Роскомнадзора по согласованию документов по списанию федерального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за подведомственными предприятиями от 23.03.2012 №7. 3. Технические характеристики выполняемых работ: Работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием и локальным сметным расчетом Заказчика. 3.1. Снос включает в себя: - демонтаж деревянных одноэтажных зданий; - вывоз образовавшихся строительных отходов с территории Заказчика и их утилизация; 25 - выравнивание территории занимаемой зданиями после выполнения работ по сносу зданий и вывоза строительных отходов. 3.2. При производстве работ Подрядчик должен обеспечить: - соответствие технологии и результатов работ строительным нормам и правилам, требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации; -установку предупредительных плакатов, ограждений, знаков и т.д. в зоне производства работ; -сохранность зеленных насаждений в зоне производства работ и на прилегающей территории; -сохранность зданий, сооружений и объектов благоустройства, находящихся в зоне производства работ; -сохранность имущества третьих лиц, находящегося в зоне производства работ; -сохранность линий электропередачи, связи, подземных инженерных коммуникаций. 3.3. Технические характеристики объекта: Площадь застройки зданий – 295,8 м2; Общая площадь зданий – 230,8 м2; Строительный объем зданий – 913 м3; Наименование Перечень работ Удельный объекта вес конструкт. элементов Отключение от системы электропитания и 7 Здание санитарно-технических систем компараторной Разборка шиферной кровли, устроенной по 6 Площадь застройки- деревянным конструкциям 110,0 кв.м Демонтаж оконных и дверных проемов 10 Основное строение – Демонтаж наружной отделки стен (обшивка 5 91,9 кв.м вагонкой) Крыльцо – 4,5 кв.м Демонтаж внутренней отделки (штукатурка стен 8 Пристройка– 9,3 кв.м по деревянной обрешетке) Крыльцо-4,3 кв.м Разборка стен рубленых из бруса 31 Разборка деревянных утепленных, 9 Общий объем – оштукатуренных перекрытий 394 куб.м Демонтаж полов дощатых с утеплением и 5 Основное строение – покрытием из ДВП, линолеума 363 куб.м Разборка фундамента выполненного из 14 Пристройка – железобетонных оголовков свай 31 куб.м Разборка деревянного крыльца 5 Итого по основному строению 100 Отключение от системы электропитания Разборка шиферной кровли пристройки, устроенной по деревянным конструкциям Демонтаж дверных проемов пристройки Разборка деревянных перекрытий пристройки 26 4 13 15 3 Демонтаж внутренней отделки пристройки (внутри 17 штукатурка стен по деревянной обрешетке) Разборка стен и перегородок пристройки 30 деревянных каркасных в две доски Демонтаж полов дощатых с покрытием из ДВП 7 Разборка фундамента деревянного 8 Разборка деревянного крыльца 3 Итого по пристройке 100 Вывоз и утилизация строительных отходов от здания в полном объеме Отключение от системы электропитания и 5 Здание санитарно-технических систем пеленгаторной Разборка шиферной кровли, устроенной по 6 Площадь застройки- деревянным конструкциям 63,6 кв.м Демонтаж оконных и дверных проемов 10 Основное строение – Демонтаж наружной отделки стен (обшивка 5 39,9 кв.м вагонкой) Пристройка – Демонтаж внутренней отделки (обивка стен ДВП) 8 21,2 кв.м Разборка стен рубленых из бруса 31 Крыльцо-2,5 кв.м Разборка деревянных утепленных перекрытий с 9 обивкой ДВП Общий объем – Демонтаж полов дощатых с утеплением и 5 169 куб.м покрытием из ДВП, линолеума Основное строение – Разборка фундамента выполненного из 14 112 куб.м деревянных стоек Пристройка – Разборка кирпичной печи, облицованной плиткой 7 57 куб.м Итого по основному строению 100 Отключение от системы электропитания 4 Разборка шиферной кровли пристройки, 13 устроенной по деревянным конструкциям Демонтаж дверных проемов пристройки 15 Разборка деревянных перекрытий пристройки 3 Демонтаж внутренней и наружной отделки 17 пристройки (обшивка вагонкой) Разборка стен и перегородок пристройки 30 деревянных каркасных в две доски Демонтаж полов дощатых 7 Разборка фундамента деревянного 8 Разборка деревянного крыльца 3 Итого по пристройке 100 Вывоз и утилизация строительных отходов от здания в полном объеме Отключение от системы электропитания и 1 Здание дизельной санитарно-технических систем Разборка шиферной кровли, устроенной по 6 Площадь застройки- деревянным конструкциям 27 47,5 кв.м Основное строение – 42,5 кв.м Крыльцо-5 кв.м Общий объем – 128 куб.м Производственное здание вещательного технического контроля Площадь застройки74,7 кв.м Основное строение – 56,5 кв.м Пристройка – 15,6 кв.м Крыльцо-2,6 кв.м Общий объем – 222 куб.м Основное строение – 170 куб.м Пристройка – 52 куб.м Демонтаж оконных и дверных проемов 1 Демонтаж наружной и внутренней отделки стен 1 (обшивка вагонкой) Разборка стен рубленых из бревен 26 Разборка деревянных утепленных, 8 оштукатуренных перекрытий Демонтаж утепленных полов бетонных и дощатых 2 Разборка фундамента выполненного из 23 деревянных стоек Разборка кирпичной печи, оштукатуренной 20 Разборка деревянного крыльца 12 Итого по строению 100 Вывоз и утилизация строительных отходов от здания в полном объеме Отключение от системы электропитания и 5 санитарно-технических систем Разборка шиферной кровли, устроенной по 6 деревянным конструкциям Демонтаж оконных и дверных проемов 10 Демонтаж наружной отделки стен (обшивка 5 вагонкой) Демонтаж внутренней отделки (обивка стен ДВП) 8 Разборка стен рубленых из бруса 31 Разборка деревянных утепленных перекрытий с 9 обивкой ДВП Демонтаж полов дощатых с утеплением и 5 покрытием из линолеума Разборка фундамента выполненного из 14 деревянных стоек Разборка кирпичной печи, оштукатуренной 7 Итого по основному строению 100 Отключение пристройки от системы 4 электропитания Разборка шиферной кровли пристройки, 13 устроенной по деревянным конструкциям Демонтаж дверных проемов пристройки 15 Разборка деревянных перекрытий пристройки 3 Демонтаж внутренней и наружной отделки 17 пристройки (обшивка вагонкой) Разборка стен и перегородок пристройки 30 деревянных каркасных в две доски Демонтаж полов дощатых 7 Разборка фундамента деревянного 8 Разборка деревянного крыльца 3 Итого по пристройке 100 Вывоз и утилизация строительных отходов от здания в полном объеме 28 4. Требования к Подрядчику: 4.1. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика. 4.2. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ. Подрядчик должен выполнять мероприятия по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 4.3. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации. 4.4. Обеспечить выполнение работ надлежащим образом и в установленные сроки. 4.5. Выполнить работы лично, если иное не будет дополнительно согласовано Сторонами. 4.6. Немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ; - иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, создающих невозможность завершить выполнение работ в срок. 4.7. Нести ответственность перед Заказчиком за полное или частичное невыполнение условий Договора. 4.8. При проведении проверок, представить все необходимые документы и информацию по выполнению работ. 4.9. Обеспечивать выполнение работ в пределах цены, установленной в Договоре. 4.10. Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в Договоре, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества. 4.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора. 5. Права Заказчика: 5.1. Для контроля за качеством работ, принятия оперативных решений в ходе производства работ, Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика имеет право: 5.1.1. Присутствовать на объекте. 5.1.2. Производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ. 5.1.3. Отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества. 5.1.4. Принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков. 5.1.5. Осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ. 6. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ 6.1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными Техническим заданием. 29 6.2. Подрядчик обязан не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока исполнения обязательств уведомить Заказчика о своей готовности сдать выполненные работы Заказчику. По завершении работ оформляется Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 6.3. Обязательства Подрядчика по Договору могут считаться надлежаще исполненными только после утверждения Заказчиком Акта о приемке выполненных работ. 30 Приложение № 2 к Договору № _______ от «____» _______ 2012 года СОГЛАСОВАНО ________________ ________ УТВЕРЖДАЮ _______________ __________ « « » 2012 года » 2012 года Локальный сметный расчет (Локальный сметный расчет оформляется на этапе заключения Договора по форме Приложения № 6 к Документации о закупке) Составил: Проверил: . 31 Приложение № 1 к Документации о закупке Заявка на участие в открытом конкурсе (извещение № 96 от 06 сентября 2012 г.) на право заключить договор на выполнение работ по сносу четырёх деревянных одноэтажных производственных зданий __________________ 2012 г. Кому: ФГУП «РЧЦ СЗФО» Наименование участника закупки: __________________________________________ _____________________________________________________________________________ (Сведения об участнике закупки – наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты участника закупки) Настоящей заявкой подтверждаем, что против ______________________________ (наименование организации - участника закупки) не проводится процедура ликвидации, банкротства, на имущество не наложен арест, деятельность не приостановлена. Эта заявка на участие в открытом конкурсе будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Данная заявка подается с пониманием того, что возможность подачи заявок на участие в открытом конкурсе зависит от проверки всех данных, предоставленных участниками закупки для участия в открытом конкурсе. ______________________________________________________________________ (наименование организации - участника закупки) согласно исполнить условия договора на ____________________, являющегося неотъемлемой частью Документации о закупке. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя открытого конкурса, а победитель открытого конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора с ФГУП «РЧЦ СЗФО», мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями Документации о закупке и условиями нашего предложения по цене. До подготовки и оформления официального договора настоящая заявка на участие в открытом конкурсе вместе с Вашим уведомлением о признании статуса победителя открытого конкурса будет выполнять роль обязательного договора между нами. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ___ листах (неотъемлемая часть заявки): Всего: ______ листов. «____» _____________ 2012 г. ___________________ (должность) _______________ _______________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Место печати 32 Приложение № 2 к Документации о закупке Предложение о качественных и количественных характеристиках выполняемых работ и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, а также иные условия, предусмотренные Документацией о закупке. Исполняя наши обязательства и изучив Документацию о закупке на право заключить договор ___________________, в том числе условия и порядок проведения настоящего открытого конкурса, мы __________________________________________________________________________, (полное наименование организации – участника закупки по учредительным документам) в лице _____________________________________________________________________, (наименование должности руководителя, его Ф. И. О. (полностью) согласны _____________________________________ в соответствии со всеми условиями Документации о закупке, с учетом следующих условий: 1. Предложения выполняемых работ: о качественных и количественных характеристиках Участник закупки представляет предложение о качественных и количественных характеристиках выполняемых работ и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, а также иные условия, предусмотренные Документацией о закупке (в соответствии с условиями Технического задания Документации о закупке). Предложение должно содержать: Технические характеристики выполняемых работ: Наименование Перечень работ объекта Здание компараторной Площадь застройки110,0 кв.м Основное строение – 91,9 кв.м Крыльцо – 4,5 кв.м Пристройка– 9,3 кв.м Крыльцо-4,3 кв.м Общий объем – 394 куб.м Основное строение – 363 куб.м Пристройка – 31 куб.м Отключение от системы электропитания и санитарно-технических систем Разборка шиферной кровли, устроенной по деревянным конструкциям Демонтаж оконных и дверных проемов Демонтаж наружной отделки стен (обшивка вагонкой) Демонтаж внутренней отделки (штукатурка стен по деревянной обрешетке) Разборка стен рубленых из бруса Разборка деревянных утепленных, оштукатуренных перекрытий Демонтаж полов дощатых с утеплением и покрытием из ДВП, линолеума Разборка фундамента выполненного из железобетонных оголовков свай Разборка деревянного крыльца 33 Удельный вес конструкт. элементов 7 6 10 5 8 31 9 5 14 5 Итого по основному строению 100 Отключение от системы электропитания 4 Разборка шиферной кровли пристройки, 13 устроенной по деревянным конструкциям Демонтаж дверных проемов пристройки 15 Разборка деревянных перекрытий пристройки 3 Демонтаж внутренней отделки пристройки 17 (внутри штукатурка стен по деревянной обрешетке) Разборка стен и перегородок пристройки 30 деревянных каркасных в две доски Демонтаж полов дощатых с покрытием из ДВП 7 Разборка фундамента деревянного 8 Разборка деревянного крыльца 3 Итого по пристройке 100 Вывоз и утилизация строительных отходов от здания в полном объеме Здание Отключение от системы электропитания и 5 пеленгаторной санитарно-технических систем Разборка шиферной кровли, устроенной по 6 Площадь застройки- деревянным конструкциям 63,6 кв.м Демонтаж оконных и дверных проемов 10 Основное строение – Демонтаж наружной отделки стен (обшивка 5 39,9 кв.м вагонкой) Пристройка – Демонтаж внутренней отделки (обивка стен 8 21,2 кв.м ДВП) Крыльцо-2,5 кв.м Разборка стен рубленых из бруса 31 Разборка деревянных утепленных перекрытий с 9 Общий объем – обивкой ДВП 169 куб.м Демонтаж полов дощатых с утеплением и 5 Основное строение – покрытием из ДВП, линолеума 112 куб.м Разборка фундамента выполненного из 14 Пристройка – деревянных стоек 57 куб.м Разборка кирпичной печи, облицованной плиткой 7 Итого по основному строению 100 Отключение от системы электропитания Разборка шиферной кровли пристройки, устроенной по деревянным конструкциям Демонтаж дверных проемов пристройки Разборка деревянных перекрытий пристройки Демонтаж внутренней и наружной отделки пристройки (обшивка вагонкой) Разборка стен и перегородок пристройки деревянных каркасных в две доски Демонтаж полов дощатых Разборка фундамента деревянного 34 4 13 15 3 17 30 7 8 Здание дизельной Площадь застройки47,5 кв.м Основное строение – 42,5 кв.м Крыльцо-5 кв.м Общий объем – 128 куб.м Производственное здание вещательного технического контроля Площадь застройки74,7 кв.м Основное строение – 56,5 кв.м Пристройка – 15,6 кв.м Крыльцо-2,6 кв.м Общий объем – 222 куб.м Основное строение – 170 куб.м Пристройка – 52 куб.м Разборка деревянного крыльца 3 Итого по пристройке 100 Вывоз и утилизация строительных отходов от здания в полном объеме Отключение от системы электропитания и 1 санитарно-технических систем Разборка шиферной кровли, устроенной по 6 деревянным конструкциям Демонтаж оконных и дверных проемов 1 Демонтаж наружной и внутренней отделки стен 1 (обшивка вагонкой) Разборка стен рубленых из бревен 26 Разборка деревянных утепленных, 8 оштукатуренных перекрытий Демонтаж утепленных полов бетонных и 2 дощатых Разборка фундамента выполненного из 23 деревянных стоек Разборка кирпичной печи, оштукатуренной 20 Разборка деревянного крыльца 12 Итого по строению 100 Вывоз и утилизация строительных отходов от здания в полном объеме Отключение от системы электропитания и 5 санитарно-технических систем Разборка шиферной кровли, устроенной по 6 деревянным конструкциям Демонтаж оконных и дверных проемов 10 Демонтаж наружной отделки стен (обшивка 5 вагонкой) Демонтаж внутренней отделки (обивка стен 8 ДВП) Разборка стен рубленых из бруса 31 Разборка деревянных утепленных перекрытий с 9 обивкой ДВП Демонтаж полов дощатых с утеплением и 5 покрытием из линолеума Разборка фундамента выполненного из 14 деревянных стоек Разборка кирпичной печи, оштукатуренной 7 Итого по основному строению 100 Отключение пристройки от системы 4 электропитания Разборка шиферной кровли пристройки, 13 устроенной по деревянным конструкциям Демонтаж дверных проемов пристройки 15 Разборка деревянных перекрытий пристройки 3 Демонтаж внутренней и наружной отделки 17 35 пристройки (обшивка вагонкой) Разборка стен и перегородок пристройки 30 деревянных каркасных в две доски Демонтаж полов дощатых 7 Разборка фундамента деревянного 8 Разборка деревянного крыльца 3 Итого по пристройке 100 Вывоз и утилизация строительных отходов от здания в полном объеме Перечисление характеристик является обязательным условием допуска участника закупки к участию в открытом конкурсе. 2. Предложение по показателям, являющимся и сопоставления заявок на участие в конкурсе: критериями оценки 2.1. Цена договора: № п/п Критерий оценки заявок Показатель участника закупки ______,__ руб. (___________ рублей ______ копеек), в том числе НДС - ____ % ____,_ руб. (__________ рублей ____ копеек) 1 Цена договора (в рублях) Участник закупки указывает предложение о цене договора с учетом НДС, не превышающее начальную (максимальную) цену, установленную в Документации о закупке. В случае, если деятельность участника закупки не облагается НДС, в заявку вносится соответствующая запись и прикладывается подтверждающий документ. 2.2. Квалификация участника закупки: 2.2.1. Опыт работы участника закупки: № п/п Наименование Заказчик Период выполнения работ Стоимость выполненных работ, руб. 2.2.2. Деловая репутация участника закупки: № п/п Наименование Заказчик Отзывы, рекомендации, характеризующие положительную репутацию участника 36 3. Расчет стоимости выполнения работ: № п/п Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций Единица измерения Стоимость Количество (руб.), в т.ч. НДС 4. Иные предложения, предусмотренные Документацией о закупке. ________________ (должность) _______________ _____________________ (подпись) (расшифровка подписи) Место печати 37 Приложение № 3 к Документации о закупке ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, представляемых для участия в открытом конкурсе на право заключить договор _________________ Настоящим _______________________ подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключить договор _________________________________________ нами направляются ниже перечисленные документы: № п/п Наименование Кол-во листов Номер страницы ИТОГО количество листов ___________________ (должность) _______________ _______________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Место печати Примечание: При подготовке заявки на участие в открытом конкурсе необходимо учесть, что все документы, содержащиеся в конверте, должны лежать в порядке, указанном в описи документов. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью участника закупки и подписана уполномоченным лицом. 38 Приложение № 4 к Документации о закупке Образец оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе Заявка на участие в открытом конкурсе Наименование закупки ______________________________________________________ Дата извещения о закупке ___________ Номер извещения о закупке ____________ Сведения об участнике закупки: Наименование (для юридического лица) / Фамилия, имя, отчество (для физического лица) _______________________________ Почтовый адрес (для юридического лица) / Сведения о месте жительства (для физического лица) ___________________________ Иные контактные реквизиты ________________________________________________ 39 Приложение № 5 к Документации о закупке АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Наименование Сведения об участнике закупки Фирменное наименование (полное и сокращенное) (для юридических лиц) Организационно-правовая форма (для юридических лиц) Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, номер, кем выдано) Место нахождения (для юридических лиц) Почтовый адрес (для юридических лиц) Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) Паспортные данные (для физических лиц) Место жительства (для физических лиц) ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) КПП Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета, номер корреспондентского счета, БИК и др. реквизиты) Контактные телефоны (с указанием кода страны и города) Факс (с указанием кода страны и города) Адрес электронной почты Руководитель организации с указанием должности Сведения о лицензировании (вид лицензии, №, дата выдачи, срок выдачи, кем выдана) Сведения о том является ли сделка, право на заключение которой является предметом настоящего конкурса, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, крупной ___________________ (должность) _______________ _______________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Место печати 40