ЗАО ОКНО-ТВx

Договор № _________
г. Москва
« » ________ 2014г.
ООО «Астраханский региональный канал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Генерального директора Ульяновой Е.З., действующее в рамках настоящего договора на основании
раздела 12.2.2; 12.2.5 Положения о закупке товаров, работ, услуг ООО «Астраханский
региональный канал», утвержденного распоряжением Агентства по управлению государственным
имуществом Астраханской области от «26» декабря 2012 года № 1021 и на основании Устава, с
другой стороны,
Закрытое акционерное общество «ОКНО ТВ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице Генерального директора Лукашиной Н.В., действующего на основании Устава, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется осуществить поставку Оборудования указанного в Спецификации
(Приложение № 2), а так же на основании Технического задания предоставленного Заказчиком и
согласованного сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору, выполнить работы по
монтажу и пуско-наладке поставленного Оборудования, (далее – «Работы»), по ценам указанным в
Спецификации, утвержденной Сторонами в Приложении № 2.
1.2. Заказчик обязуется оплачивать стоимость Оборудования и Работ в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
1.3. Исполнитель гарантирует, что поставляемое Заказчику оборудование ранее не находилось
в эксплуатации третьими лицами.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Поставить Оборудование и выполнить Работы в соответствии с условиями указанными
в п.п. 5.1, 5.10. настоящего Договора.
2.1.2. Осуществить указанные в п./п. 2.1.1 настоящего Договора обязанности качественно и в
срок.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Принять Оборудование и Работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.2.2. Осуществлять оплату Исполнителю в порядке и на условиях настоящего Договора.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1. Общая стоимость Оборудования и Работ, указанная в Приложении № 2 к настоящему
Договору (далее – «Цена Договора»), составляет 351 340 (триста пятьдесят одна тысяча триста сорок
и 00/100) долларов США, включая НДС 18% .
3.1.1. Стоимость Оборудования составляет 338 520 (триста тридцать восемь пятьсот двадцать и
00/100) долларов США, в том числе НДС 18%.
3.1.2. Стоимость Работ составляет 10 256,00 (десять тысяч двести пятьдесят шесть) долларов
США, в том числе НДС 18%.
3.2. Цена Договора включает в себя НДС 18%, все прочие налоги и сборы, стоимость
Оборудования, стоимость упаковки, маркировки и доставки Оборудования по адресу: 414000, г.
Астрахань, ул. Набережная 1 Мая/Шаумяна, д. 75/78, а также стоимость Работ.
3.3. Цены на Оборудование и Работы, указанные в Приложении № 2 к настоящему Договору,
являются неизменными в течение действия настоящего Договора, за исключением случаев,
указанных в п. 7.1 настоящего Договора.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Заказчик вносит предоплату за Оборудование в размере 15 000 (пятнадцать тысяч и 00/100)
долларов США, включая НДС 18%, в срок до 01 сентября 2014 г. на основании счета
выставленного Исполнителем.
4.2. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму от Цены
Договора, указанной в п. 3.1. за вычетом аванса, согласно п. 4.1. настоящего Договора в размере
336 340 (триста тридцать шесть тысяч триста сорок и 00/100) долларов США, включая НДС 18%, в
срок до 01 декабря 2014 г., на основании счета, выставленного Исполнителем.
4.3. Оплата осуществляется в рублях по курсу доллара США, установленному ЦБ РФ на день
перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя.
Форма оплаты - безналичная.
4.4. В случае, если курс доллара США, установленный ЦБ РФ, на день зачисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя будет отличаться от курса доллара США, определенного
на день списания денежных средств с расчетного счета Заказчик на 2% и более, то Стороны
определяют долларовый эквивалент поступившей рублевой суммы исходя из курса ЦБ РФ на день
зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.5. В случае, если долларовый эквивалент поступившей рублевой суммы больше суммы в
долларах США, предусмотренной по Договору, Исполнитель обязуется перечислить возникшую
разницу Заказчику в течение 3 (Трех) банковских дней, но не ранее получения письменного
требования Заказчика на возврат вышеуказанной разницы.
4.6. В случае, если долларовый эквивалент поступившей рублевой суммы меньше суммы в
долларах США, предусмотренной по Договору, Заказчик обязуется перечислить возникшую
разницу Исполнителю в течение 3 (Трех) банковских дней, но не ранее получения письменного
требования Исполнителя на перечисление вышеуказанной разницы, либо отказаться от
неоплаченной части Оборудования и/или Работ по Приложению № 2.
4.7. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
4.8. Исполнитель обязуется предоставить оформленную в соответствии с действующим
законодательством РФ счет - фактуру на каждую оплаченную по настоящему Договору сумму, не
позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты оплаты, согласно условиям настоящего Договора.
5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Исполнитель в течение 90 (девяносто) рабочих дней с даты осуществления Заказчиком
платежа в соответствии с п. 4.1. настоящего Договора поставляет Оборудование, в соответствии с
Приложением №2 к настоящему Договору, по адресу Заказчика, указанному в п. 4.2. настоящего
Договора.
5.2. Исполнитель извещает Заказчика в письменном виде по факсу: ( 8512) 48-02-62; 48-02-63 о
наличии Оборудования на складе Исполнителя и готовности этого Оборудования к отгрузке не
позднее 2 (двух) рабочих дней до даты поставки.
5.3. Заказчик обязан обеспечить присутствие своих уполномоченных представителей для
принятия Оборудования.
5.4. Оборудование передается Заказчику вместе с сопроводительной документацией фирмпроизводителей в объеме, предоставленном фирмами-производителями.
5.5. Передача Исполнителем Оборудования осуществляется уполномоченному представителю
Заказчика, при наличии у последнего надлежащим образом оформленной доверенности Заказчика.
Оборудование в присутствии представителей Заказчика и Исполнителя в день передачи
Оборудования Исполнителем Заказчику проверяется на территории Заказчика по количеству,
комплектности и ассортименту, а так же на наличие к нему технической документации в объеме,
предусмотренном п. 5.4. настоящего Договора. В тот же день, по результатам вышеуказанной
проверки, осуществляется приемка Оборудования по товарной накладной. Датой выполнения
Исполнителем своих обязательств по поставке Оборудования (его части) по количеству,
комплектности и ассортименту является дата подписания Сторонами товарной накладной на
Оборудование или его части.
5.6. Все риски, в том числе: гибели, повреждения, утраты и хищения Оборудования переходят
от Исполнителя к Заказчику с момента фактической передачи Исполнителем Заказчику
Оборудования по товарной накладной в соответствии с п. 5.5 настоящего Договора.
5.7. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю для выполнения Работ помещения в срок до
30 сентября 2014 года. Заказчик обязуется по факту готовности помещений к производству Работ
уведомить Исполнителя о готовности к предоставлению вышеуказанных помещений. Уведомление
должно быть направлено Исполнителю по факсу: (8512) 48-02-62; 48-02-63. Проверка готовности
помещений к проведению Работ осуществляется представителями Сторон в течение 3-х (трех)
рабочих дней от даты получения Исполнителем от Заказчика уведомления о готовности помещений.
По результатам проверки составляется Акт о технологической готовности помещений,
подписываемый уполномоченными представителями Сторон.
В случае неготовности помещений Стороны составляют Акт и определяют новые сроки
готовности помещений.
Заказчик обязуется обеспечить:
o чистую площадку для проведения Работ (под «чистой площадкой» понимается
отапливаемое помещение не имеющие загрязнений, а также иных факторов,
препятствующих нормальному осуществлению Работ);
o пригодное сетевое электропитание 220 вольт, +/-10%, достаточной мощности и
техническую землю без помех и шумов;
o оснащение помещения системой приточно-вытяжной вентиляции и системой
кондиционирования;
o мебель (стойка, стеллаж), необходимую для осуществления Работ;
o беспрепятственный доступ персонала Исполнителя в помещения, где находится
Оборудование, подлежащее монтажу;
o охрану помещений и сохранность инсталляционных материалов и инструментов,
находящихся в этих помещениях.
o Заказчик гарантирует, что доступ и/или выполнение каких-либо работ любыми лицами,
кроме представителей Исполнителя, в помещениях, указанных в первом абзаце настоящего
пункта, может осуществляться только по предварительному письменному согласованию с
Исполнителем.
5.8. В случае не выполнения Заказчиком условий п.5.7. Договора ответственность за сохранность
выполненных Работ, а так же за сроки, качество и результаты Работ несет Заказчик.
5.9. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю для выполнения Работ на весь срок
выполнения Исполнителем Работ доступ к Оборудованию Заказчика, поставленному в рамках
настоящего Договора.
5.10. Исполнитель обязуется приступить к выполнению Работ на следующий рабочий день с
наступления поздней из дат:
- подписание Сторонами Акта о технологической готовности помещений, согласно п.5.7.
настоящего Договора;
- поставки Исполнителем первой партии Оборудования, согласно Приложению № 2 к
настоящему Договору;
- поступление на расчетный счет Исполнителя оплаты в соответствии с п.4.1. настоящего
Договора;
при условии выполнения Заказчиком обязательств в соответствии с п.п. 5.7., 5.9. настоящего
Договора.
Исполнитель обязуется выполнить Работы в течение 30 (тридцати) рабочих дней (без учета
времени, необходимого на приемку, в соответствии с п.5.12., 5.13. настоящего Договора) с
наступления поздней из дат:
- согласования Сторонами Технического задания (Приложение №1)
- подписание Сторонами Акта о технологической готовности помещений, согласно п. 5.7.
настоящего Договора;
- подписание уполномоченными представителями Сторон товарной накладной последней
партии Оборудования;
- поступление на расчетный счет Исполнителя оплаты в соответствии с п. 4.1. настоящего
Договора;
- при условии выполнения Заказчиком обязательств в соответствии с п.п. 5.7, 5.9. настоящего
Договора.
5.11. Исполнитель по факту завершения Работ уведомляет Заказчика о завершении
вышеуказанных Работ и о готовности к проведению приемо-сдаточных испытаний (далее – «ПСИ»).
Уведомление должно быть направлено по факсу: (8512) 48-02-62;48-02-63.
5.12. После завершения Работ Исполнитель передает выполненные Работы Заказчику, а
Заказчик в присутствии уполномоченного представителя Исполнителя и совместно с ним в течение
2 (двух) рабочих дней от даты получения уведомления о завершении Работ, согласно п. 5.11.
настоящего Договора, обязуется провести комплексную проверку выполненных Работ, путем
проведения ПСИ. Программа ПСИ утверждается Сторонами в Приложении № 3 к настоящему
Договору. В рамках комплексной проверки Заказчик осуществляет, в том числе проверку
Оборудования по качеству. По результатам вышеуказанной проверки, Заказчик производит
приемку Оборудования по качеству и Работ по Акту сдачи-приемки Оборудования по качеству и
Акту сдачи-приемки выполненных Работ соответственно. Обязанность Исполнителя выполнить
Работы считается исполненной по факту подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных
Работ.
5.13. В случае мотивированного отказа от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ
и/или Акту сдачи-приемки Оборудования по качеству Сторонами оформляется дефектная
ведомость с перечнем недоработок, которые должны быть устранены Исполнителем своими силами
за свой счет в сроки согласованные Сторонами.
При наличии у Заказчика претензий к выполненным Работам и/или качеству Оборудования, в
сроки предусмотренные п.5.12. настоящего Договора, подписываются Акт сдачи-приемки
выполненных Работ и/или Акту сдачи-приемки Оборудования по качеству с составлением к ним
дефектной ведомости с перечнем недостатков, которые должны быть устранены Исполнителем
своими силами и за свой счет в сроки согласованные Сторонами. После устранения недостатков
Исполнитель и Заказчик подписывают Акт об устранении недостатков Работ и/или Акт об
устранении недостатков Оборудования.
В случае отказа представителя Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных
Работ и/или Акту сдачи-приемки Оборудования по качеству в сроки, указанные в п. 5.12 настоящего
Договора и не предоставления письменного мотивированного отказа в те же сроки, Работы и/или
Оборудование по качеству считаются принятыми без замечаний.
Датой приёмки Работ и/или Оборудования по качеству в этом случае считается дата,
рассчитанная как дата направления Исполнителем Заказчику уведомления, в соответствии с п. 5.11,
плюс 2 (два) рабочих дня.
5.14. Частичные и досрочные поставки разрешены. Досрочное выполнение Работ разрешено.
5.15. Для выполнения Работ по настоящему Договору Исполнитель имеет право без
согласования с Заказчиком привлекать любые субподрядные организации. При этом Исполнитель
несет ответственность за действия субподрядных организаций, как за свои собственные.
6. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ
6.1. Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать требованиям, изложенным
в документации фирм-производителей.
6.2. Оборудование поставляется Исполнителем в упаковке, соответствующей действующим
стандартам и обеспечивающей сохранность Оборудования при транспортировке.
6.3. Каждая единица Оборудования должна содержать на упаковке маркировку производителя
с указанием типа Оборудования и условий транспортировки.
6.4. Гарантийный срок на Оборудование составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания
Акта сдачи приемки Оборудования по качеству, согласно пп. 5.12., 5.13. настоящего Договора.
6.5. Гарантийный срок на Работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
6.6. Гарантийное обслуживание не распространяется на расходные части (аккумуляторы,
видеокассеты, компакт-диски, органайзер, кабели, картриджи и т.п.), а также на позиции указанные
в Спецификации под №№ 3,04, 4,04, 4,05, 7,13, 8,06, 11,06.
6.7. Гарантийное обслуживание осуществляется при предъявлении Исполнителю Заказчиком
претензии в отношении качества Оборудования, самого дефектного Оборудования и гарантийного
талона на это Оборудование.
6.8. Гарантийные обязательства Исполнителя на Оборудование включают в себя ремонт
дефектных деталей Оборудования или неисправного Оборудования в целом. Ремонт дефектных
деталей или неисправного Оборудования в целом осуществляется в сроки, предусмотренные
обязательствами фирмы-производителя Оборудования.
6.9. Транспортировка Оборудования, подлежащего гарантийному или не гарантийному ремонту
не входит в обязанности Исполнителя.
6.10. Исполнитель не несет гарантийные обязательства перед Заказчиком в следующих случаях:
- несоблюдения Заказчиком требований Инструкций по эксплуатации, а так же правил,
изложенных в технической документации на Оборудование;
- использования Заказчиком Оборудования не по назначению (согласно прилагаемой к
Оборудованию технической документации);
- наличия механических повреждений Оборудования;
- ремонт или замена дефектного Оборудования производились Заказчиком самостоятельно
без предъявления до ремонта или замены Исполнителю претензии в отношении качества
Оборудования, а так же самого дефектного Оборудования для осуществления Исполнителем
ремонта или замены;
- ненадлежащая эксплуатация Заказчиком результата выполненных Исполнителем Работ.
6.11. Гарантийное обслуживание Работ осуществляется при предъявлении Исполнителю
Заказчиком претензии в отношении качества Работ.
6.12. Если в течение гарантийного срока, указанного в п. 6.5. настоящего Договора, выявятся
дефекты Работ, не связанные с обстоятельствами, указанными в п. 6.10. настоящего Договора, то
Исполнитель, по требованию Заказчика, в срок от 10 (десяти) до 20 (двадцати) рабочих дней после
направления претензии, в зависимости от сложности дефекта Работ, без какой-либо дополнительной
оплаты со стороны Заказчика устранит обнаруженные дефекты.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. При несвоевременной оплате, установленной п. 4.1. настоящего Договора Заказчиком,
Исполнитель оставляет за собой право изменить стоимость и сроки поставки Оборудования, а так
же стоимость и сроки выполнения Работ. При этом любые изменения должны быть согласованы
Сторонами. При не достижении согласия по указанным условиям в 15-дневный срок, настоящий
Договор может быть расторгнут любой из Сторон в одностороннем порядке, при этом Стороны
возвращают друг другу всё полученное по сделке в течение 5 (пяти) рабочих дней.
7.2. При несоблюдении Заказчиком условий оплаты, согласно п. 4.2. настоящего Договора,
Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика уплату пени в размере 0,03% от задержанной
к оплате суммы за каждый календарный день просрочки оплаты но не более 10% от задержанной к
оплате суммы.
7.3. При необоснованном отказе Заказчика от приемки заказанного Оборудования Исполнитель
имеет право потребовать от Заказчика оплатить Исполнителю все убытки, связанные с
организацией поставки или производства и реализацией заказанного Оборудования третьей
стороне.
7.4. В случае нарушения сроков поставки Оборудования, указанных в п. 5.1 настоящего
Договора, Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя уплату пени в размере 0,03% от
стоимости недопоставленного Оборудования, за каждый день просрочки поставки, но не более 10%
от суммы недопоставленного Оборудования.
7.5. В случае нарушения сроков окончания выполнения Работ, указанных в п. 5.10 настоящего
Договора, по вине Исполнителя, Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя оплатить пеню,
в размере 0,03% от стоимости невыполненных Работ, за каждый день просрочки, но не более 10%
от стоимости невыполненных Работ. За нарушение начального срока выполнения Работ
Исполнитель ответственности не несет.
7.6. При невозможности Исполнителя поставить заказанное Оборудование или заменить его по
согласованию с Заказчиком на аналогичное, Исполнитель обязуется вернуть сумму, выплаченную
Заказчиком за недопоставленное Оборудование, а так же Заказчик имеет право потребовать от
Исполнителя уплату пени в размере 0,03% от этой суммы за каждый календарный день нахождения
данной суммы на р/с Исполнителя, но не более 10% от стоимости недопоставленного Оборудования
в течение 10 (десяти) календарных дней с момента окончания срока поставки, но не ранее получения
от Заказчика письменного распоряжения (претензии) на вышеуказанный возврат, а так же на оплату
пени.
7.7. Исполнитель не несет иную ответственность (в том числе не возмещает убытки), за
исключением ответственности, предусмотренной п.п. 7.4., 7.5. и 7.6. настоящего Договора.
7.8. Имущественная и иная ответственность Сторон друг перед другом определяются
законодательством РФ и настоящим Договором.
7.9. Применение любой меры ответственности, предусмотренной Договором, равно как и
действующим законодательством Российской Федерации, распространяющимся на отношения
регулируемые Договором, должно сопровождаться направлением претензии (уведомления) с
указанием в нем характера нарушения и расчета суммы ущерба (неустойки, иных санкций).
Направление указанного уведомления является обязательным условием, устанавливающим порядок
применения мер ответственности, предусмотренных законодательством и отлагательным условием
в соответствии ст. 157 ГК РФ для вступления в силу соответствующего положения статьи 7
Договора.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, а именно, но не ограничиваясь: войны, пожара, наводнения, землетрясения, забастовки,
экономической реформы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего Договора.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору,
обязана с наступлением и прекращением вышеуказанных обстоятельств немедленно, однако не
позднее 15 (пятнадцати) дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме
информировать другую Сторону. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает
соответствующую Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на
основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть из настоящего Договора
или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
9.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в Арбитражном
суде г. Москвы.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Исполнитель оставляет за собой право по согласованию с Заказчиком в период действия
настоящего Договора вносить изменения в Спецификацию.
10.2. В случае, если в процессе исполнения настоящего Договора какая-либо из позиций
Оборудования будет снята с производства, Исполнитель по согласованию с Заказчиком имеет право
поставить Оборудование аналогичный или лучше, чем первоначально предусмотренное.
10.3. Документы, подписанные надлежащими лицами, будут считаться направленными
надлежащим образом, если они направлены заказным письмом с уведомлением о вручении или
доставлены курьером по адресам, указанным в Договоре, а также по телеграфу и факсу, при условии
документального подтверждения факта и даты получения сообщения другой Стороной и
последующей отправки оригинала документа заказным письмом с уведомлением о вручении или
курьером.
10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.
10.5. Если одно или несколько положений настоящего Договора будут признаны
недействительными, это не влечет за собой недействительности его других положений.
10.6. После подписания настоящего Договора обеими Сторонами все предыдущие переговоры и
переписка по вопросам, урегулированным настоящим Договором, утрачивают юридическую силу.
10.7. Все дополнения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
10.8. Все условия настоящего Договора, а также содержание переговоров Сторон в процессе
работы над Договором и в ходе его реализации, являются конфиденциальными и не подлежат
разглашению Сторонами.
10.9. Договор составлен на 6 (шести) листах, не включая Приложений, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Договора, в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
10.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, указанной на
первом листе настоящего Договора, и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя
по настоящему Договору обязательств.
11.2. В случае прекращения действия настоящего Договора его положения сохраняют свою силу
для обязательств, возникших на его основе.
11.3. Договор может быть расторгнут по обоюдному соглашению Сторон. Расторжение Договора
в одностороннем порядке не допускается. Возможен односторонний отказ от исполнения Договора
в случае, предусмотренном п.7.1. настоящего Договора.
Приложения:
- Приложение №1 – Техническое Задание на __ (_____) листах;
- Приложение №2 – Спецификация на 5 (пяти) листах;
- Приложение №3 – Программа приемо-сдаточных испытаний на ___ (______) листах.
12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ООО «Астраханский региональный канал»
414000, Астраханская обл., г. Астрахань,
Набережная 1 Мая ул/Шаумяна ул., дом № 75/48
ИНН: 3015098202
КПП: 301501001
Расчетный счет: 40702810210200007729
в
Филиал №2351 ВТБ 24 (ЗАО) г. Краснодар
К/с 30101810900000000585
БИК 040349585
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАО «ОКНО ТВ»
105120, г. Моcква, 2-й Сыромятнический пер., д. 8
ИНН: 7709159763
КПП: 770901001
ОГРН: 1027739502780
ОКПО: 17042037
Расчетный счет: 40702810338090011493
Московский банк Сбербанка России
ОАО г.Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
подписи сторон:
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Генеральный директор
_______________ Е.З.Ульянова
__________________ Н.В. Лукашина
"___" ________ 2014г.
"__" _______ 2014 г.
М.П.
М.П.
Приложение № 1
К договору № ______________ от « » ________2014г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ЗАО «ОКНО ТВ»
«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Астраханский региональный канал»
Лукашина Н.В._____________
«___» _____________ 2014 г.
Е.З.Ульянова _____________
«___» _____________ 2014 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1.1. Требования к монтажу и пуско-наладке
1.1.1. Общие положения
Все монтажные и пуско-наладочные работы должны производиться в строгом соответствии с
требованиями техники пожарной безопасности, инструкциями по охране труда и другими
отраслевыми документами, нормы которых регулируют выполнение производимых работ.
При выполнении работ по монтажу поставляемого телевизионного, светового оборудования
необходимо избегать сильных механических воздействий, которые могут привести к изменению
геометрических форм с потерей технической характеристик, частичному или полному
разрушению поставляемого оборудования.
Установка оборудования должна быть выполнена так, чтобы у обслуживающего персонала была
возможность доступа к любому из устройств.
Всё поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям пожарной безопасности.
1.1.2. Прокладка кабелей
При монтаже следует избегать прокладки кабелей звуковых, сигнальных и видеоцепей
параллельно или рядом с силовыми кабельными цепями. В случае отсутствия возможности
прокладки кабелей звуковых, сигнальных и видеоцепей отдельно силовых кабельных цепей
следует, применить дополнительные защитные мероприятия для избегания взаимного влияния.
Для прокладки силовых и слаботочных кабельных линий должны быть применены кабели, не
поддерживающие горение.
Кабельные трассы должны быть обслуживаемыми.
Монтажные работы должны выполняться в соответствии с действующими требованиями
Правил устройства электроустановок (ПУЭ), свода правил по проектированию и строительству
«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий СП 31-110-2003,
СНиП 11-01-95 РМ 93-01, а также правил техники безопасности.
Приложение № 2
к Договору № _______ от « » _________2014 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование
1
Произвель
Модель
Колво
Цена, $
Сумма, $
PANASONIC
AG-HPX255EN
2
$9 566
$19 132,00
ВИДЕОКАМЕРЫ НА ШТАТИВАХ АСБ-2
1,01
Камкодер
1,02
Штатив для видеокамер до 16 кг
LIBEC
LX10 STUDIO
2
$1 370
$2 740,00
1,03
Мини-контроллер
LIBEC
ZFC-5HD
2
$200
$400,00
1,04
Многокамерный пульт ДУ
DATA VIDEO
MCU-100
1
$2 235
$2 235,00
2
Микшерный пульт АСБ-2
2,01
Микшер Carbonite 2 2 M/E
Ross
C2-216-001
1
$35 445
$35 445,00
2,02
Резервный блок питания для
Carbonite 2M Frame and Panel
Ross
1
$1 535
$1 535,00
3
C2M-REDPSU-EXT
АУДИО ОБОРУДОВАНИЕ АСБ-2
3,01
Цифровой микшер
Behringer
X32-PRODUCER
1
$2 171
$2 171,00
3,02
Рэковый аудиомикшер
Behringer
RX1202FX
1
$251
$251,00
3,03
Студийный монитор 80 Вт
BEHRINGER
CE500A-BK
2
$205
$410,00
3,03
Студийный монитор 130 Вт
EVENT
2020 BAS
2
$350
$700,00
BEHRINGER
HA4700
1
$175
$175,00
Ultimate
JS-MS70
1
$82
$82,00
BLACK
MAGIC
AUDIO MONITOR
1
$2 055
$2 055,00
SENNHEISER
MKE 2-P-C
6
$485
$2 910,00
BLACK
MAGIC
Samsung
Samsung
SmartScope Duo
4K
UE50F6130
UE75F6400
1
$1 295
$1 295,00
2
2
$827
$4 900
$1 654,00
$9 800,00
ALTA-3002 Grey
8
$49
$392,00
5
$68
$340,00
3,03
3,04
4-канальный микшер-усилитель для
наушников
Мониторные стойки с изменяемой
высотой (пара)
3,05
Аудио монитор
3,06
Микрофон петличный
4
Видео мониторинг АСБ-2
4,01
Мониторная сборка
4,02
4,03
ТВ
ТВ
4,04
Настольный кронштейн для монитора
Tuarex
4,05
Настольный кронштейн для 2-х ЖК
мониторов
Kromax
OFFICE-3 Grey
5
Итерком связь АСБ-2
5,01
гарнитура оператора
RTS
MH-300-DM-A5M
3
$200
$600,00
5,02
Белтпак
RTS
BP-319 B A5F
3
$282
$846,00
5,03
Панель
RTS
DKP8LK B A5F
1
$1 670
$1 670,00
6
Рабочая станция АСБ-2
6,01
Рабочая станция 8300E SFF
HP
A2K86EA
4
$1 027
$4 108,00
6,02
Монитор
7
Инфраструктура АСБ-2
7,01
7,02
7,03
MD-SDI Frame Synchronizer with Rear
Module
HD/SD 4 Channel Analog audio
Multiplexer with rear I/O
Analog Audio and Timecode DA with
Remote Gain w/ Rear Module
Dell
U2412M
4
$420
$1 680,00
Ross
SFS-8221-R2
1
$3 639
$3 639,00
Ross
MUX-8258-4C-R2C
2
$1 766
$3 532,00
Ross
ADA-8405-C-R2C
3
$508
$1 524,00
7,04
Шасси для установки модулей
Ross
OG3-FR-CN
2
$2 062
$4 124,00
7,05
Резервный блок питания
Ross
PS-OG3
2
$638
$1 276,00
7,06
Крепление
Ross
FSB-OG3
2
$59
$118,00
7,07
Коммутатор резерва
LES
SW-621HV-REL
1
$776
$776,00
7,08
Панель управления
LES
KR-11CP
2
$308
$616,00
7,09
Комутатор звуковой 2х1
LES
SW-212as2
1
$493
$493,00
7,10
Опция рассширения
Nevion
SL-UPG-16IN+OUT
1
$6 540
$6 540,00
7,11
Панель управления
Nevion
SL-16S-CP
1
$752
$752,00
7,12
Панель управления
Nevion
SL-16XY-CP
1
$963
$963,00
7,13
КОНСОЛЬ - АСТРАХАНЬ
PROLIGHT
КОН/5-ПЛ-Т2
1
$7 971
$7 971,00
8
8,01
Световое оборудование
Осветительный прибор ARRI
ARRI
Junior 650 PLUS
2
$889
$1 778,00
8,02
Осветительный прибор Kinoflo 4 ft
Kinoflo
SYS-4804-F230
2
$1 921
$3 842,00
8,03
Осветительный прибор Kinoflo 4 ft
Kinoflo
SYS-4802-F230
1
$1 485
$1 485,00
Dedolight
DLH4
4
$492
$1 968,00
Dedolight
DT-24-1
4
$333
$1 332,00
Dedolight
DBD8
4
$80
$320,00
OSRAM
A1\216 (FCS)
10
$3
$30,00
Kinoflo
488-K32-S
15
$39
$585,00
$39
$195,00
Kinoflo
488-K55-S
5
8,10
Осветительный прибор Dedolight
DLH4 (150W)
Диммерный блок для осветительного
прибора DLH4
Шторки 4-лепестковые для
осветительного прибора DLH4
Лампа для осветительного
прибора Dedolight DLH4
Лампа для осветительного
прибора Kinoflo 4ft\3200K
Лампа для Осветительного
прибора Kinoflo 4ft\5500K
Штатив C-Stand 40”
Manfrotto
A2033F
4
$200
$800,00
8,11
Штатив C-Stand 20”
Manfrotto
A2025F
1
$200
$200,00
8,12
Штатив Master Stand
Manfrotto
1004BAC
4
$130
$520,00
8,13
Зажим 2 1\2 GRIP HEAD
Manfrotto
D220
5
$105
$525,00
8,14
Держатель 20» EXTENSION ARM
Manfrotto
D500
1
$56
$56,00
8,15
Держатель 40» EXTENSION ARM
Manfrotto
D520
4
$56
$224,00
8,16
Стойка-база для фонового света
(Backlite stand w\o pole)
Manfrotto
003
2
$40
$80,00
8,17
Крепление
Dedolight
CLAMP 1
6
$80
$480,00
8,18
Перчатки Hothand Gloves Blk,
Medium/9
HotHand
SHH-05-009
2
$79
$158,00
8,04
8,05
8,06
8,07
8,08
8,09
9
Расходные материалы АСБ ,2 и услуги
9,01
Разъемы
Neutrik
NBNC75BDD6-D
500
$2
$1 000,00
9,02
Кабель инсталляционный
Belden
1855A
610
$2
$1 220,00
9,03
кабель магистральный
9,04
Разъемы
9,05
Кабель витая пара UTP (U/UTP),
категория 5e, 4 пары (24 AWG),
9,06
9,07
9,08
Патч-панель 19", 1U, 16 портов RJ45, категория 5e, Dual IDC
Разъем RJ-45(8P8C) под витую пару,
категория 5e
Комплект винт M6, квадратная гайка,
шайба (16 мм)
Draka
HD PRO 1,0/4,8AF
300
$1
$300,00
Neutrik
NBNC75BUU11
100
$2
$200,00
Hyperline
UTP4-C5E-SOLIDLSZH-OR-305
1
$148
$148,00
2
$36
$72,00
1
$30
$30,00
Hyperline
Hyperline
PP2-19-16-8P8CC5e-110D
PLUG-8P8C-SVC5-100
Hyperline
CNS-M6-16
200
$1
$200,00
Canford
42-9351
4
$289
$1 156,00
9,09
Распределитель питания
9,10
Распределитель электропитания
TSL
MDU2-CO
1
$562
$562,00
9,11
Распределитель электропитания
TSL
MDU14-CO
1
$671
$671,00
9,12
Работы по монтажу
ОКНО ТВ
Услуги 1
1
$10 256
$10 256,00
9,13
Работы по пуско-наладке
ОКНО ТВ
Услуги 2
1
$2 564
$2 564,00
10
Выездной комплект ПТС
10,01
Мобильная студия
DataVideo
MS-3000
1
$45 000,00
$45 000,00
10,02
19" стойка для оборудования
DataVideo
OBV-RACK
1
$2 063,00
$2 063,00
10,03
многокамерный пульт ДУ
DataVideo
MCU-200
1
$2 235,00
$2 235,00
10,04
Профессиональная гарнитура
DataVideo
HP-2A
4
$125,00
$500,00
10,05
Кабель 50м
DataVideo
CB-31
4
$508,00
$2 032,00
10,06
Коммутатор
Blackmagic
1
$3 670,00
$3 670,00
10,07
Мониторная сборка
Blackmagic
Compact Videohub
SmartScope Duo
4K
1
$1 295
$1 295,00
10,08
Шасси для установки модулей
Ross
OG3-FR-CN
1
$2 062
$2 062,00
10,09
Резервный блок питания
Ross
PS-OG3
1
$638,00
$638,00
10,10
Крепление
Ross
FSB-OG3
1
$59,00
$59,00
10,11
Модуль
2
$605,00
$1 210,00
10,12
Модуль
2
$605,00
$1 210,00
10,13
Модуль
10,14
10,15
Blackmagic
OpenGear Converter
- Optical Fiber
OpenGear Converter
- UpDownCross
4
$605,00
$2 420,00
Blackmagic
OpenGear Converter
- SDI to Audio
1
$605,00
$605,00
Blackmagic
OpenGear Converter
- SDI to Analog
OpenGear Converter
- Analog to SDI
1
$605,00
$605,00
OpenGear Converter
- Sync Generator
1
$620,00
$620,00
UltraStudio SDI
1
$525,00
$525,00
Blackmagic
ATEM Studio
Converter
2
$2 500,00
$5 000,00
Blackmagic
ATEM Camera
Converter
9
$750,00
$6 750,00
1402 VLZ 4
1
$630,00
$630,00
14000
14000
Blackmagic
Модуль
Модуль
Blackmagic
10,16
Модуль
Blackmagic
10,17
Блок видео входов-выходов
10,18
Двунаправленный конвертр
10,19
Конвертор видео-аудио в оптику
Blackmagic
10,20
Аудио микшер
Mackie
10,21
Система передачи сигнала
PRO-X
XW-HDU06
1
коммутатор
D-Link
10,23
Плата 4-х входов-выходов
BLACK
MAGIC
DECKLINK QUAD
10,24
psi exp плата для 2xSDI вх/вых
BLACK
MAGIC
DECKLINK DUO
10,22
преобразователь HDMI в SDI
BLACK
MAGIC
10,26
преобразователь SDI в HDM
10,27
DGS-1210-20/B1A
1
2
2
180
180
1310
2620
595
1190
395
790
395
1185
2
BLACK
MAGIC
Battery Converter
HDMI to SDI
Battery Converter
SDI to HDMI
Монитор
Dell
U2412M
2
420
840
10,28
Комплект оптической коммутации
NAG
FC-FC set
1
2000
2000
11
Комплект ТЖК на 3 камеры
11,01
Видеокамера P2
PANASONIC
AG-HPX374E
2
10 980
21 960
11,02
Фильтр защитный 82 мм
TIFFEN
2
64
128
11,03
ФИЛЬТР
TIFFEN
2
145
290
11,04
Карта памяти P2 64Gb
11,05
Штатив для В/К до 12кг
11,06
Штативная планка
11,07
аккумулятор
11,08
Зарядное устройство на два
аккумулятора
11,09
Микрофон накамерный
11,10
10,25
UV PROTECTOR
82
CIRCULAR
POLARIZER82
3
PANASONIC
AJ-P2E064FG
8
870
6 960
VINTEN
VB5-AP2F
2
2 695
5 390
PANASONIC
SHAN-TM700
2
394
788
DIONIC HD
4
735
2 940
DUAL 2722
1
1 100
1 100
PANASONIC
AG-MC200G
2
430
860
Свет накамерный LED
VECT
ET-LBPS1800
2
409
818
11,11
ТРАНСПОРТНЫЙ КОФР
АЛМИ
БЕТА 70
2
388
776
11,12
Дождевой чехол
АЛМИ
ТЕТА 72
2
213
426
11,13
Чехол с дож.накидкой для камер
АЛМИ
RO HPX374
2
325
650
11,14
Зимник для камкордера
АЛМИ
ЭПСИЛОН 78
2
438
876
11,15
Радиосистема
SENNHEISER
EW 122P G3-B-X
2
717
1 434
11,16
Радиосистема
SENNHEISER
EW 135 G3-B-X
2
711
1 422
11,17
Камкодер
PANASONIC
AG-HPX250EN
1
5 350
5 350
11,18
Штатив для видеокамеры до 9кг
SACHTLER
SYSTEM FSB 8
1
2 294
2 294
11,19
Карта памяти P2 64Gb
PANASONIC
AJ-P2E064FG
4
870
3 480
11,20
Фильтр защитный 72 мм
TIFFEN
1
40
40
11,21
ФИЛЬТР
TIFFEN
1
128
128
11,22
Аккумулятор D54 8800мА/час
BEILLEN
BL-D88
2
100
200
11,23
Аккумулятор D54 3500мАч
BEILLEN
BL-D320
1
65
65
11,24
Зарядное устройство
BEILLEN
1
110
110
11,25
Микрофон накамерный
PANASONIC
1
430
430
ANTON
BAUER
ANTON
BAUER
UV PROTECTOR
72
CIRCULAR
POLARIZER72
BL-BCY-P
AG-MC200G
11,26
транспортный кофр
АЛМИ
КСИ GP 51
1
225
225
11,27
дождевик для AG-AC160EN
АЛМИ
ТЕТА PN 160
1
158
158
11,28
зимний чехол для AG-AC160EN
АЛМИ
ЭПСИЛОН PN 160
1
353
353
11,29
Радиосистема
SENNHEISER
EW 122P G3-B-X
1
717
717
11,30
Радиосистема
SENNHEISER
EW 135 G3-B-X
1
711
711
11,31
Свет накамерный LED
1
170
170
11,32
рековый двунаправленный конвертр
1
2 300
2 300
11,33
Конвертор видео-аудио в оптику
1
700
700
11,34
Картридж LTO5 1500Gb
12
Комплект Aviwest
12,01
Комплект кодирующего уст-ва со
студийным декодером
BLACK
MAGIC
BLACK
MAGIC
HD-V6
PANASONIC
ATEM STUDIO
CONVERTE
ATEM CAM
CONVERTER
SONY
LTX-1500GN
20
65
1 300
Aviwest
DMNGPRO180kit
1
25950
25950
VECT
Итого
$351 340
Итого к оплате: 351 340 (триста пятьдесят одна тысяча триста сорок и 00/100) долларов США,
включая НДС 18%
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Генеральный директор
_______________ Е.З.Ульянова
__________________ Н.В. Лукашина
"___" ________ 2014г.
"__" _______ 2014 г.
М.П.
М.П.
Приложение № 3
к Договору № _______ от « » _________2014 г.
ПРОГРАММА ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Цель испытаний
Проверка работоспособности оборудования Аппаратно-студийного блока (АСБ-2).
Объекты испытаний:





оборудование машинного зала;
оборудование рабочего места режиссерской бригады АСБ-2;
оборудование рабочего места звукорежиссёра АСБ-2;
оборудование рабочего места инженера и инженера по настройке камер;
оборудование съёмочной зоны.
Машинный зал
Проверяемые функции:

распределение линий электропитания по технологическому оборудованию;

работа системы управления модульной инфраструктурой;

ручная коммутация сигналов
Рабочее место режиссерской бригады АСБ
Проверяемыe функции:

формирование программы на видеомикшере с использованием камер, видеосерверов, графической станции и
внешних линий, проверка технологических режимов видеомикшера (Chromakey, DVE, DSK);

проверка режима «аварийного формирования программы» на матричном коммутаторе.

визуальный контроль источников и формируемой программы на плазменных панелях;

служебная связь (интерком)
Рабочее место звукорежиссера АСБ
Проверяемые функции:

формирование основной звуковой программы на звуковом микшере

инструментальный контроль программы на звуковом индикаторе

акустический контроль программы на звуковых мониторах

визуальный контроль программы на видеомониторах
Рабочее место операторов по настройке камер
Проверяемые функции:

регулировка параметров сигналов с ТВ-камер с использованием панелей дистанционного управления

служебная связь (интерком)

конфигурирование периферийного технологического оборудования
Оборудование съемочной зоны
Проверяемые функции:

наведение ТВ камер на объект съёмки, масштабирование, фокусировка;

работа системы индикации Tally

работа микрофонов

работа системы служебной связи с операторами
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Генеральный директор
_______________ Е.З.Ульянова
__________________ Н.В. Лукашина
"___" ________ 2014г.
"__" _______ 2014 г.
М.П.
М.П.