Заказчик: АО «Мособлгаз» Объект газификации: «Распределительный газопровод высокого давления, газопровод среднего давления, газопровод-ввод среднего давления по адресу: Московская область, Раменский городской округ, Гжельский с/о, КИЗ "Сосновка", уч.4, з/у с кад.№ 50:23:0020241:26». Проектная документация. РАЗДЕЛ 1: Пояснительная записка. Шифр: № ГС-05/522-Д00340-22-ГСН-ТП-ПЗ г. Раменское 2023 г. Заказчик: АО «Мособлгаз» Объект газификации: «Распределительный газопровод высокого давления, газопровод среднего давления, газопровод-ввод среднего давления по адресу: Московская область, Раменский городской округ, Гжельский с/о, КИЗ "Сосновка", уч.4, з/у с кад.№ 50:23:0020241:26». Проектная документация. РАЗДЕЛ 1: Пояснительная записка.. Инв. N. подп. 2023 г. Подпись, дата Взам. Инв. N Шифр: № ГС-05/522-Д00340-22-ГСН-ТП-ПЗ Директор ООО «ВЕКТОР-ГАЗ» Е.Н. Попова Главный инженер проекта Д.Ю. Редькина г. Раменское 2023 г. СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № тома Обозначение Наименование Примечание ГС-05/522-Д00340Раздел 1. Пояснительная записка. 22-ГСН-ТП-ПЗ Раздел 2. ГС-05/522-Д003402 2.1 Проект полосы отвода. 22-ГСН-ТП-ППО 2.2 Проект полосы отвода. Продольные профили. ГС-05/522-Д00340- Раздел 3. Технологические и конструктивные реше3 22-ГСН-ТП-ТКР ния линейного объекта. Искусственные сооружения. ГС-05/522-Д003404 Раздел 5. Проект организации строительства. 22-ГСН-ТП-ПОС ГС-05/522-Д003405 Раздел 9. Смета на строительство. 22-ГСН-ТП-СМ ПРИМЕЧАНИЕ: 1. В связи с отсутствием зданий, строений и сооружений, входящих в инфраструктуру линейного объекта в данной проектной документацией РАЗДЕЛ 4 не разрабатывался. 2. В связи с отсутствием мероприятий по сносу (демонтажу) линейных объектов в данной проектной документацией РАЗДЕЛ 6 не разрабатывался. Подп. и дата Инв. № подл. 1 2023 Инв. № подл. Изм. Кол.уч Лист № док. ГИП Проверил Разраб. Н.контр. Редькина Редькина Баева Чаплыгин Подп. 1191-ПЗС ГС-05/522-Д00340-22-ГСН-ТП–ПЗ Дата Листов 11.23 «Распределительный газопровод высокого давле- Стадия Лист ния, газопровод среднего давления, газопроводП 1 23 11.23 ввод среднего давления по адресу: Московская 11.23 область, Раменский городской округ, Гжельский с/о, КИЗ "Сосновка", уч.4, з/у с кад.№ АО «Вектор -ГАЗ» 11.23 50:23:0020241:26» Копировал: Формат А4 СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 1 № I 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 3 4 5 6 7 8 9 Инв. № подл. Подп. и дата Взаи. инв. № 10 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 Наименование Примечание Состав проектной документации. Содержание тома. Соответствие проектной документации техническим регламентам и другим нормативно-правовым и нормативнотехническим документам. Текстовая часть: Введение. Реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектной документации. Исходные данные для разработки проектной документации. Сведения о климатической, географической и инженерногеологической характеристике района строительства линейного объекта. Климатическая характеристика района строительства. Инженерно-геологические условия. Инженерно-экологические изыскания. Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта, обоснование выбранного варианта трассы газопровода. Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта. (Пересечение с автомобильной дорогой ГК «Автодор»). Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного объекта. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное и постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка. Сведения о категории земель на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий. Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений. Принципиальные решения по надежности объекта, последовательности строительства, намечаемые этапы строительства. Газопроводы и сооружения на них. Шкафной газорегуляторный пункт. Охранная зона газопроводов. Строительство полиэтиленовых газопроводов. Безопасность и охрана окружающей среды. Гражданская оборона и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объек- ГС-05/522-Д00340-22-ГСН-ТП–ПЗ Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата Копировал: Лист 2 Формат А4 11.8 II 1 2 3 Инв. № подл. Подп. и дата Взаи. инв. № 4 5 6 7 8 9 тов капитального строительства. Эксплуатация газораспределительной сети. Приложения: Техническое задание № 12179-91-ДНП/1. Согласие, содержащее технические требования и условия на прокладку и эксплуатацию инженерной коммуникации (газопровод высокого давления P≤0,6 МПа) в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-113 Центральная кольцевая автомобильная дорога на км 142+910 (пересечение). Выданно ГК «Автодор». Согласие, содержащее технические требования и условия на прокладку и эксплуатацию инженерной коммуникации (газопровод высокого давления P≤0,6 МПа) в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-107 «Московское малое кольцо» Икша – Ногинск – Бронницы – Голицыно – Истра – Икша на км 134+940 (пересечение) и в границах придорожной полосы на участке км 134+576 – км 134+940 (лево). Выданно ГК «Автодор». Схема границ сервитута (автодорога А107, А113) Договор подряда. Техническое задание. Свидетельство СРО. Выписка СРО. Протокол аттестаций. Уведомление о включении в НОПРИЗ. ГС-05/522-Д00340-22-ГСН-ТП–ПЗ Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата Копировал: Лист 3 Формат А4 Соответствие проектной документации техническим регламентам и другим нормативно-правовым и нормативно-техническим документам Проектная документация разработана в соответствии с государственными нормами и правилами, стандартами, постановлением № 87 от 16.02.2008, федеральным законом № 384-ФЗ от 30.12.2009 г техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года N 870), исходными данными, а также техническими условиями и требованиями, выданными органами государственного надзора и заинтересованными организациями при согласовании места размещения объекта, и обеспечивает безопасную эксплуатацию оборудования при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям промышленной безопасности опасных производственных объектов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды, экологической, пожарной безопасности, а также требованиям государственных стандартов, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта предусмотренных чертежами мероприятий. Редькина Д.Ю. Инв. № подл. Подп. и дата Взаи. инв. № ГИП ГС-05/522-Д00340-22-ГСН-ТП–ПЗ Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата Копировал: Лист 4 Формат А4 1. ВВЕДЕНИЕ 1.1. Реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектной документации Проектная документация по объекту: «Распределительный газопровод высокого давления, газопровод среднего давления, газопровод-ввод среднего давления по адресу: Московская область, Раменский городской округ, Гжельский с/о, КИЗ "Сосновка", уч.4, з/у с кад.№ 50:23:0020241:26» выполнен согласно технического задания (приложение №1 к договору подряда № ПСД-Фенино-Сосновка-2023 от 23.10.2023г.) в рамках выполнения Программы Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2030 года», утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 №778/50; Постановлением Правительства Московской области 482/24 от 10.08.2020г. 1.2 Исходные данные для разработки проектной документации Исходными данными для разработки проектной документации являют- Инв. № подл. Подп. и дата Взаи. инв. № ся: - договор на выполнение проектных и изыскательских работ № ПСДФенино-Сосновка-2023 от 23.10.2023г; - техническое задание на разработку проектно-сметной и землеустроительной документации, утвержденное АО «Мособлгаз»; - Программа Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2030 года», утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 №778/50; Постановлением Правительства Московской области 482/24 от 10.08.2020г - отчет об инженерно-геодезических изысканиях, выполненный ЗАО «Сафоновский промкомбинат», в декабре 2023г.; - отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ООО «Геодриллинг» в ноябре 2023г. Проект разработан в соответствии с требованиями нормативной документации: - СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; - СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; - СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»; - ГОСТ 21.710-2021 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации наружных сетей газоснабжения; - ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации; ГС-05/522-Д00340-22-ГСН-ТП–ПЗ Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата Копировал: Лист 5 Формат А4 - СП 42.13330.2016* (с Изменениями N 1, 2) «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»; - СП 62.13330.2011* (с Изменением № 1,2,3,4) Газораспределительные системы; - СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 «Освоение подземного пространства. Прокладка подземных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения»; - «СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*»; - Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года N 870); - ФНиП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утвержденные приказом Федральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года N 531; - Постановление Правительства №87 от 16.02.2015г «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». Инв. № подл. Подп. и дата Взаи. инв. № 2. Сведения о климатической, географической и инженерногеологической характеристике района строительства линейного объекта Участок производства работ по административной принадлежности расположен от д.Фенино до КИЗ «Сосновка» Раменского городского округа Московской области. Расстояние до МКАД – около 60 км, до г. Раменское – около 30 км. Абсолютные отметки поверхности земли в пределах 130,00 до 119,00 м. Территория застроена, проходимость удовлетворительная. Рельеф в пределах трассы проектируемого газопровода равнинный, практически нерасчлененный. Территория покрыта одноэтажной застройкой сельского типа. Через деревню проходят автодороги МКУ «Рамавтодор» с твердым покрытием по насыпи высотой до 0,2м. Проектируемое сооружение пересекает автодороги общего пользования федерального значения: А-107 «Московское малое кольцо» Икша – Ногинск – Бронницы – Голицыно – Истра – Икша и Центральной кольцевой автомобильной дороги А-113 - принадлежность ГК «Автодор»; дорогу «ММК Фенино - Глебово - Речицы» - принадлежность ГБУ МО «Мосавтодор». Трасса газопровода пересекает реку Гжелка. 2.1 Климатическая характеристика района строительства. В административном отношении участок работ расположен по адресу: от д.Фенино до КИЗ «Сосновка» Раменского городского округа Московской области. ГС-05/522-Д00340-22-ГСН-ТП–ПЗ Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата Копировал: Лист 6 Формат А4 Климат района работ умеренно-континентальный и, согласно «СП 131.13330.2020. Строительная климатология. СНиП 21-01-99*», характеризуется следующими основными показателями: - средняя годовая температура воздуха - плюс 5,6 С; - абсолютный минимум - минус 43 С; - абсолютный максимум - плюс 38 С; - количество осадков за год - 705 мм. Преобладающее направление ветра: - зимой (январь) – западное; - весной (апрель) – южное; - летом (июль) – западное; - осенью (октябрь) – юго-западное. Среднегодовая скорость ветра 0-2,0 м/с. Наибольшая среднемесячная скорость ветра отмечается в январе. Среднемесячные и среднегодовые значения температура воздуха, ºС Инв. № подл. Подп. и дата Взаи. инв. № Характеристика Средняя I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ГОД -7,8 -6,9 -1,3 6,5 13,3 17,0 19,1 17,1 11,3 5,2 -0,8 -5,2 5,6 Расчетные температуры наружного воздуха: 1) наиболее холодных суток обеспеченностью 98% (один раз в 50 лет) минус 34ºС, обеспеченностью 92% (один раз в 12,5 лет) – минус 29ºС; 2) наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 98% - минус 29ºС, обеспе-ченностью 92% - минус 26ºС; 3) средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца –6,0ºС; 4) продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 0ºС - 135 дней; средняя температура периода – минус 5.3ºС; 5) продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 8ºС – 204 дней, средняя температура периода – минус 2.2ºС; 6) продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 10ºС – 222 день, средняя температура периода – минус 1.3ºС. Климатический район и подрайон – IIB. Ветровой район – I. Снеговой район – III. По таблице 10.1 СП 20.13330.2016 нормативное значение ве-са снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли s0 составляет 1,5 кПа (150 кгс/м2). Сейсмичность района работ - 5 баллов. 2.2 Инженерно-геологические условия. В геолого-литологическом строении до глубины бурения 5,0 м принимают участие (сверху-вниз): - современные почвенные образования – почвенно-растительный слой (pQIV); - современные техногенные отложения (tQIV); - современные аллювиальные отложения (aQIV); - верхнеюрские отложения (J3). ГС-05/522-Д00340-22-ГСН-ТП–ПЗ Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата Копировал: Лист 7 Формат А4 По результатам лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов и полевым испытаниям, с учетом возраста, генезиса грунтов и фондовых данных, в геоло-гическом разрезе площадки выделены следующие слои и инженерно-геологические эле-менты (ИГЭ): 1 Техногенные отложения представленные песком, с вкл. гравия, щебня, прс, tQIV 2 Песок мелкий коричневый, средней плотности, малой степени водонасыщения и водона-сыщенный, с прослоями песка ср. крупности, aQIV 3 Глина черная, тугопластичная, J3. Техногенный насыпной грунт (ИГЭ № 1) не рекомендуется в качестве основания. Грунты ИГЭ №№ 1-2, согласно СП 28.13330.2017, неагрессивны к бетону всех марок и к железобетонным конструкциям. Коррозионная агрессивность грунтов ИГЭ №№ 1-2 по отношению к углеродистой и низколегированной стали по ГОСТ 9.602-2016 – средняя. В пределах исследуемой площадки вскрыты техногенные отложения (ИГЭ №1). Данные грунты вскрыты скважинами №№ 2-3,13,19-20 с поверхности до глубины 0,2-0,5 м. Мощность отложений составляет 0,2-0,5 м. Отложения представлены песком, с вкл. гравия, щебня, прс. Рекомендуется произвести выемку насыпных грунтов с замещением их песчано-гравийной смесью с послойной трамбовкой. 2.3 Инженерно-экологические изыскания. Инв. № подл. Подп. и дата Взаи. инв. № Проведено маршрутное геоэкологическое обследование участка выделенного под строительство газопровода, включающее в себе обход территории и сбор информации о местах расположения свалок, полигонов ТБО, и других потенциальных источников загрязнения, выявление и нанесение на карты фактического материала визуальных признаков загрязнения (пятен мазута, химикатов, нефтепродуктов, несанкционированных свалок пищевых и бытовых отходов, и т.п.). В результате проведённого обследования не обнаружено свалок, полигонов, пятен мазута, химикатов, нефтепродуктов, несанкционированных свалок пищевых и бытовых отходов. 3. Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта, обоснование выбранного варианта трассы газопровода. Трасса газопровода выбрана в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016* (с Изменениями N 1, 2) «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений». Местоположение земельного участка под строительство газопровода: Московская область, г.о. Раменское, д. Фенино – КИЗ «Сосновка». Категория земель - земли населенных пунктов. Выбранный вариант обоснован минимальными пересечениями и сближениями от существующих подземных и надземных коммуникаций, здаГС-05/522-Д00340-22-ГСН-ТП–ПЗ Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата Копировал: Лист 8 Формат А4 ний, сооружений и кратчайшего расстояния от существующего газопровода высокого (Г3) давления до самого крайнего земельного участка с жилым домом, расположенного в КИЗ «Сосновка» уч.4, з/у с кад.№ 50:23:0020241:26. 4. Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта. Инв. № подл. Подп. и дата Взаи. инв. № Проектная документация по объекту: «Распределительный газопровод высокого давления, газопровод среднего давления, газопровод-ввод среднего давления по адресу: Московская область, Раменский городской округ, Гжельский с/о, КИЗ "Сосновка", уч.4, з/у с кад.№ 50:23:0020241:26» выполнена для строительства подземного газопровода высокого давления (Г3) предусматривается из ПЭ труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 – 110х10,0 по ГОСТ Р 58121.2-2018 и среднего давления (Р≤0,3МПа) из труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 – 110x10,0 по ГОСТ Р 58121.2-2018 с установкой газорегуляторного пункта и отключающих устройств Ду100мм в подземном исполнении. Работа по врезке построенных газопроводов в действующие газораспределительные сети является газоопасной и осуществляется газораспределительной организацией после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, способы присоединения вновь построенных газопроводов к действующим сетям определяются газораспределительной организацией в соответствии с действующими нормами. В качестве топлива используется природный газ с теплотворной способностью QpH=8000 ккал/м3; ρ=0,683 кг/м3. В соответствии с ФЗ № 116 от 21 июля 1997г. "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" проектируемый газопровод относится к III классу опасности опасных производственных объектов. Проектной документацией предусматривается: • Присоединение в существующий газопровод высокого давления Р≤0,6МПа из ПЭ труб dn110мм трубой dn110мм. (Присоединение в действующую газораспределительную сеть осуществляется газораспределительной организацией после получения разрешения на ввод в эксплуатацию); • Прокладка газопровода высокого давления из труб ПЭ 100 ГАЗ SDR11 ∅110х10,0; • ПК0+5,5 установка отключающего устройства Ду100 в подземном исполнении под ковер по нормали 154.05-0-ГСН.ЗД ГУП МО "Мособлгаз" с установкой информационно-предупреждающего знака; • ПК32+47,0 установка отключающего устройства Ду100 в подземном исполнении под ковер по нормали 154.05-0-ГСН.ЗД ГУП МО "Мособлгаз" с установкой информационно-предупреждающего знака; • Установка газорегуляторного пункта с основной и резервной линиями редуцирования газа на базе регуляторов давления РДП-50/2 РвходГС-05/522-Д00340-22-ГСН-ТП–ПЗ Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата Копировал: Лист 9 Формат А4 ное<0,6МПа, (Рвыходное=0,1МПа), в ограждении 4,0х8,0м по черт. 035.0160-ГСН.ОГР.1 АО "Мособлгаз". Общий расчетный расход 135м3//ч. • Прокладка газопровода среднего давления из труб ПЭ 100 ГАЗ SDR11 ∅110х10,0; • Установка отключающих устройств Ду100 – 1шт с ПЭ патрубками в подземном исполнении под ковер по нормали 154.05-0-ГСН.ЗД ГУП МО "Мособлгаз" с установкой информационно-предупреждающего знака (стойка типа «Ин»); Пересечения с преградами закрытым способом трубой марки СТО 73011750-004-2008 с защитным покрытием типа «Протект» и укладка газопроводов в защитных футлярах через преграды см. планы графической часть данного раздела. Инв. № подл. Подп. и дата Взаи. инв. № 4.1 Пересечение с автомобильной дорогой А-107 и А-113 (ГК «Автодор»). В соответствии с согласием ГК "Автодор" при пересечении Центральной кольцевой автомобильной дороги А-113 на км 142+910 и автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-107 «Московское малое кольцо» Икша - Ногинск - Бронницы - Голицыно - Истра - Икша на км 134+940 от ПК28+28,9 до ПК30+12,2 - газопровод высокого давления из труб ПЭ 100 ГАЗ SDR11-110х10,0 по ГОСТ Р 58121.2-2018 проложить закрытым способом ГНБ в футляре из труб ПЭ100 ∅225х20,5 по ГОСТ 185992001, L=183,3м с двумя контрольными трубками dу50 полевого типа. 4.1.1 Размещение инженерной коммуникации в месте пересечения автомобильной дороги запроектировать в соответствии с пунктом 7.3.3.2 «СП 341.1325800.2017. Свод правил. Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным направленным бурением» на глубине не менее шести диаметров бурового канала, но не менее 1,5 (полутора) метров от основания насыпи автомобильной дороги (глубина 2,5м от основания насыпи дороги). Запрещается пересечение инженерной коммуникацией тела земляного полотна (насыпи) автомобильной дороги. Прокладка инженерной коммуникации в обочине автомобильной дороги не допускается. 4.1.2 Размещение наземных элементов Объекта (включая рабочие котлованы, устройство смотровых колодцев и концы футляра) выполнить за границами полосы отвода автомобильной дороги на расстоянии не менее 5,0 (пяти) метров от границы полосы отвода автомобильной дороги. Координаты полосы отвода автомобильной дороги нанесены согласно выписки из Единого государственного реестра и приложены в проектную документацию данного раздела (см. графическую часть раздела 2.1 «ППО» листы № 910). Координаты полосы отвода уточнены и приложены (см. листы № 13-14 графическую часть раздела 2.1 «ППО»). Разрытие откосов земляного полотна дороги не допускается. 4.1.3 В соответствии с требованиями «СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*» (далее – СП 34.13330.2021) пересечение предусмотрено под углом, близким к 90о к оси автомобильной дороги, в защитном кожухе (футляре). Материал футляра, выбран с учетом ГС-05/522-Д00340-22-ГСН-ТП–ПЗ Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата Копировал: Лист 10 Формат А4 Взаи. инв. № Подп. и дата Инв. № подл. нагрузки от движения тяжеловесного транспорта, в том числе при проведении работ по реконструкции дороги, а также не снижает несущую способность конструкции и элементов автомобильной дороги. При выборе материалов для труб учтен уровень грунтовых вод и их агрессивность в соответствующих изысканиях по геологии. 4.1.4 Для предотвращения просадки дорожного покрытия проектной документацией предусмотрено устройство перехода через автомобильную дорогу закрытым способом без образования зазора вокруг футляра. 4.1.5 Прокладка газопровода в границах придорожной полосы на участке км 134+576 – км 134+940 (лево) предусмотрена на расстоянии не менее 5,0 (пяти) метров от границы полосы отвода автомобильной дороги, на глубине не менее 1,0 (одного) метра от поверхности земли (см. графическую часть раздела 2.1 «ППО» листы № 9-10 и раздела 2.2 «ППО. Продольные профили» лист № 6). Координаты полосы отвода уточнены и приложены (см. листы № 13-14 графической части раздела 2.1 «ППО»). 4.1.6 Место размещения строящегося газопровода уточнено в проектной документации привязкой к дорожному знаку 6.13 «Километровый знак» А107 км 134+940 (пересечение) и А-113 км 142+910 (пересечение). На месте прокладки инженерной коммуникации предусмотрено обозначение знаками-табличками закрепления разбивочных осей инженерной коммуникации с нанесением информации об эксплуатирующей организации. См. графическую часть раздела 2.1 «ППО» лист №10, и графическую часть раздела 5 «ПОС» лист №1. 4.1.7 Не допускается размещение инженерной коммуникации в створе искусственных сооружений автомобильной дороги на расстоянии менее 30,0 (тридцати) метров от крайних опор сооружений при пересечении автомобильной дороги. Разрытие фундаментов опорных конструкций искусственных сооружений не допускается. 4.1.8 Параллельная прокладка инженерной коммуникации в границах полосы отвода автомобильной дороги не допускается. 4.1.9 Проектом запрещается проведение строительных, эксплуатационных и ремонтно-восстановительных работ, включая аварийные, с конструктивных элементов (покрытие, откосы, бермы и др.) автомобильной дороги, равно как и устройство съездов, въездов и т.п., в том числе временных, а также остановку и стоянку транспортных средств на автомобильной дороге в целях выполнения упомянутых работ. 4.1.10 Проектная документация выполнена с учётом всех существующих сооружений автомобильной дороги (водоотвод, дренаж, внутренние инженерные сети автомобильной дороги, расположение фундаментов сооружений, находящихся на автомобильной дороге и т.д.) и в соответствии с «ГОСТ Р 58350-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения». 4.1.11 Проектной документацией разработан план и поперечный разрез земляного полотна автомобильной дороги в месте пересечения проектируеГС-05/522-Д00340-22-ГСН-ТП–ПЗ Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата Копировал: Лист 11 Формат А4 Взаи. инв. № Подп. и дата Инв. № подл. мого газопровода и автомобильной дороги (продольный профиль газопровода), с нанесением на них имеющихся инженерных коммуникаций, проложенных вдоль автомобильной дороги. (см. графическую часть: лист №10 раздела 2.1 «ППО», и лист №6 раздела 2.2 «ППО»). 4.1.12 В составе проектной документации разработаны схемы расположения земельных участков и расчет площадей с отображением границ земельных участков, границ полосы отвода автомобильной дороги и проезжей части, площадей и координат поворотных точек земельных участков: - предназначенных для ведения строительно-монтажных работ Объекта, включая подъездные дороги, зоны складирования материалов, размещения бытовок, техники и т.д.; - предназначенных для расположения Объекта с отображением границ участков, необходимых для его эксплуатации. Схемы см. Приложения раздела №2.1 «ППО» стр. 55-122 документа. Также приложена схема границ сервитута в границах полосы отвода автодороги А107 и А113 (см. Приложения раздела №2«ППО» стр. 52-55). 4.1.13 Проектной документацией предусмотрена рекультивация земель и восстановление растительного слоя в местах проведения работ за пределами полосы отвода. В пределах полосы отвода автодороги А107 и А113 плодородный и растительный слой не нарушается. 4.1.14 Проектной документацией исключается складирование и размещение материалов, оборудования и техники на конструктивных элементах (проезжей части, обочинах, разделительной полосе, откосах земляного полотна) автомобильной дороги. Все строительно-монтажные и подготовительные работы должны вестись за пределами полосы отвода автодороги А107 и А113. 4.1.15 Разработан ситуационный план М1:2000 по незастроенной территории объекта строительства с нанесением проектируемых инженерных сооружений в полосе отвода автомобильной дороги (см. графическую часть раздела 3 «ТКР» лист №2. 4.1.16 Разработан ситуационный план М1:500 по застроенной территории объекта строительства с нанесением существующих и проектируемых инженерных сооружений в полосе отвода автомобильной дороги (см. графическую часть раздела 3 «ТКР» лист №3. Поперечный профиль в месте пересечения автомобильной дороги см. раздел 2.2 «ППО. Продольные профили» лист №6. Также в разделе 2.1 «ППО» приложены планы М1:500 всей трассы газопровода, в том числе и место пересечения автомобильной дороги А107 и А113 со всеми существующими и проектируемыми коммуникациями. 4.1.17 На период производства работ разработана схема организации дорожного движения транспортных средств, предусматривающая использование только существующих съездов с автомобильной дороги. Ограждение мест производства всех видов строительно-монтажных работ запроектировано в соответствии с ГОСТ Р 58350-2019, СТО АВТОДОР 4.1-2014 «Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор». Схема ОДД будет направлена в ГС-05/522-Д00340-22-ГСН-ТП–ПЗ Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата Копировал: Лист 12 Формат А4 УГИБДД ГУ МВД России по Московской области не менее чем за 3 (трое) суток до начала производства работ. Схема движения строительной техники по существующим съездам автодорог ГК Автодор приложена в раздел 5 «ПОС» стр.85 документа. 5. Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного объекта. Устройство газопровода среднего давления предусматривается из полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR11 110х10,0 по ГОСТ Р 58121.2-2018, а также с защитным покрытием «Протект» по СТО 73011750-004-2009. Устройство газопровода высокого (Г3) давления предусматривается из труб ПЭ 100 ГАЗ SDR11 ∅110х10,0. Охранная зона газопровода – 2,0м и 3,0 со стороны провода спутника от оси газопровода; Охранная зона ГРПШ по 10,0м от ограждения сооружения. Количественные показатели основного оборудования и трубопроводов приведены в табл. 1. Количество труб в таблице дано без учета технологических отходов (2%) и изготовление центрирующих колец для защиты труб при размещении внутри футляра. Показатели системы газоснабжения Таблица 1. № Наименование Взаи. инв. № 1.2 1.3 Инв. № подл. Подп. и дата 1.4 1.5 Ед. изм. Газопровод высокого давления Р≤0,6МПа: 1 1.1 Количество 2265,5 траншейная прокладка ПЭ 100 ГАЗ SDR11 110х10,0 бестраншейная прокладка газопрово- 78,4/265,3/7,7/120,8/ да ПЭ 100 ГАЗ SDR11 110х10,0 в фу191,8/183,3/130,2 тляре ПЭ 100 ГАЗ SDR11 225х20,5. траншейная прокладка газопровода 9,0/6,5/8,5 ПЭ 100 ГАЗ SDR11 110х10,0 в футляре ПЭ 100 ГАЗ SDR11 225х20,5. траншейная прокладка Стальной га1,7 зопровод d108х4,0мм в «усиленной» изоляции; надземный участок (обвязка регуля0,7+2,3 торного пункта) стальной газопровод d1108х4,0мм ГС-05/522-Д00340-22-ГСН-ТП–ПЗ Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата Копировал: м. м. м. м. м. Лист 13 Формат А4 Всего газопровода высокого давления Р≤0,6МПа: 2.1 2.2 3 4 7 7.1 Инв. № подл. Подп. и дата Взаи. инв. № 9 10 м. Газопровод среднего давления Р≤0,3МПа: 2 8 3271,7 траншейная прокладка газопровода ПЭ 100 ГАЗ SDR11 110х10,0 415,0 м. бестраншейная ПЭ 100 ГАЗ SDR11 110х10,0 в футляре ПЭ 100 ГАЗ SDR11 225х20,5. траншейная прокладка Стальной газопровод d108х4,0мм в «усиленной» изоляции; надземный участок (обвязка регуляторного пункта) стальной газопровод d108х4,0мм Всего распределительного газопровода среднего давления: Газопроводы-отводы ПЭ 100 ГАЗ SDR11 3х3,0 Траншейная прокладка газопровода Оборудование объекта: Газорегуляторный пункт с регулятором давления РДП-50В Р<0,6МПа, с 2-мя линиями редуцирования в ограждении 8х4м Задвижки (по спецификации) Ду100 Футляр ПЭ (по спецификации) 25,9 м. 0,7 м. 2,7+2,3 м. 446,6 м. 3,2 м. 3,2 м. 1 шт. 3 11 шт. шт. 6. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное и постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка. Земельный участок, предоставляемый для размещения газопровода среднего давления, выделяется из состава земель населённых пунктов в краткосрочное пользование на период строительства трубопровода и представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительномонтажных работ, ограниченные условными линиями, проведенными параллельно осям трубопровода. ГС-05/522-Д00340-22-ГСН-ТП–ПЗ Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата Копировал: Лист 14 Формат А4 Использование земельных участков над проложенными газопроводами по назначению должно осуществляться землепользователями этих участков по обеспечению сохранности газопроводов. Ширина и протяженность полосы отвода для строительства проектируемого газопровода определена с учетом принятых проектных решений, категории земель, схем расстановки механизмов, отвалов растительного и минерального грунта, способов соединения и укладки труб газопровода, от способа и схемы обратной засыпки смонтированного трубопровода. Необходимая площадь полосы отвода изымаемой во временное пользование для строительства объекта равна 17794,0 м.кв. Средняя ширина полосы отвода – 10 м. Площадь полосы отвода в краткосрочную аренду под строительство газопровода согласно схемы земельного участка для сервитута с ГК «Автодор» составляет 526,0 м.кв. 7. Сведения о категории земель на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства. Инв. № подл. Подп. и дата Взаи. инв. № Трасса газопровода выбрана в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016* (с Изменениями N 1, 2) «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений». Местоположение земельного участка под строительство газопровода: Московская область, г.о. Раменское, д. Фенино – КИЗ «Сосновка». Категория земель - земли населенных пунктов. Категория земель, при размещении линейного объекта в границах земельных участков № 50:23:0000000:151622 и №50:23:0000000:1076 (ГК «Автодор») - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Выбранный вариант обоснован минимальными пересечениями и сближениями от существующих подземных и надземных коммуникаций, зданий, сооружений и кратчайшего расстояния от места присоединения к проектируемому газопроводу среднего давления до последнего участка с жилым домом в КИЗ «Сосновка». 8. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков. Средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование не требуется. 9. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий. ГС-05/522-Д00340-22-ГСН-ТП–ПЗ Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата Копировал: Лист 15 Формат А4 Для прохождения через дороги, принадлежащие ГК «Автодор» и ГБУ МО «Мосавтодор» получены согласия, содержащие технические требования и условия (см. Приложения). 10. Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений. Специальных компьютерных программ, для выполнения расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений не использовалось. 11. Принципиальные решения по надежности объекта, последовательности строительства, намечаемые этапы строительства. Инв. № подл. Подп. и дата Взаи. инв. № 11.1 Газопроводы и сооружения на них. В соответствии с п.137 ФНиП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», работа по врезке построенных газопроводов в действующие газораспределительные сети является газоопасной и осуществляется газораспределительной организацией. В соответствии с п.167 вышеуказанных Правил, способы присоединения вновь построенных газопроводов к действующим газораспределительным сетям определяются проектной документацией в соответствии с действующими нормами. Монтаж подземного газопровода высокого давления выполнить: - из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 58121.2-2018, с коэффициентом запаса прочности не менее 2,6. Монтаж подземного газопровода среднего давления выполнить: - из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 58121.2-2018, с коэффициентом запаса прочности не менее 2,6. Диаметры проектируемого газопровода среднего давления приняты согласно гидравлическому расчету. В весенне-осенний период возможно резкое таяние снегов или выпадение большого количества осадков, в связи с чем необходимо предусмотреть осуществление водоотлива из разработанных траншей на весь период строительства. Монтаж газопроводов, испытание и приемку в эксплуатацию производить в соответствии с действующими СП 62.13330.2011* (С изменением № 4) Газораспределительные системы, СП 42-103-2003. Входной контроль качества труб и соединительных деталей должен производиться в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 "Организация строительства". Класс герметичности применяемой запорной арматуры должен быть не ниже класса В. Применяемые трубы должны иметь сертификат качества. К строительству газопровода можно приступать при полном обеспечении трубами. Смонтированный подземный газопровод испытать на герметичность воздухом по нормам испытательных давлений, принятым по таблице 16,17 ГС-05/522-Д00340-22-ГСН-ТП–ПЗ Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата Копировал: Лист 16 Формат А4 Взаи. инв. № Подп. и дата Инв. № подл. СП 62.13330.2011* (С изменением № 4) Газораспределительные системы. Результаты испытания на герметичность должны соответствовать требованиям п.10.5.9 СП 62.13330.2011* (С изменением №4). Сварные стыки, сваренные после испытаний, должны быть проверены физическими методами контроля. Контроль сварных стыков физическими методами предусмотреть в соответствии с п.10.4 и табл.14 Полиэтиленовый газопровод в траншее для компенсации температурных удлинений должен укладываться змейкой в горизонтальной плоскости. Укладка газопровода выполняется параллельно рельефу местности. По трассе полиэтиленового газопровода от верха трубопровода на расстоянии 0,2м укладывается сигнальная лента шириной не менее 0,2 м несмываемой надписью «Газ». Для определения местонахождения газопровода на углах поворота трассы, тройниках, заглушках, сооружений, принадлежащих газопроводу, устанавливаются опознавательные знаки. Повороты линейной части полиэтиленового газопровода допускается выполнять упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы. Для труб Dn>225мм радиус изгиба не менее 30 наружных диаметров трубы. При монтаже газопровода в условиях отрицательных температур необходимо увеличивать радиус упругого изгиба: не менее 50De при температурах близких к 0°С, не менее 60 Dn при температурах ниже минус 10°С. Отметки крышек коверов контрольных трубок вне проезжей части должны быть не менее чем на 0,5 м выше уровня земли. Вокруг коверов выполнить отмостку шириной не менее 0,7 м с уклоном 50 %, исключающим проникновение поверхностных вод в грунт вблизи ковера. Трасса обозначается с помощью опознавательных знаков в характерных точках, нанесенных по ГОСТ на зданиях и сооружениях, привязки сделать по месту. На опознавательных знаках наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения или характерной точки и телефон аварийнодиспетчерской службы. Работы по строительству газопровода должны выполняться специализированной организацией. Для прокладки газопровода использовать только трубы, имеющие сертификат качества завода-изготовителя. Трубы должны храниться в условиях, обеспечивающих их сохранность от повреждений. Не допускается использовать для строительства газопровода трубы сплющенные, имеющие уменьшение диаметра более 5% от номинального и трубы с надрезами и царапинами глубиной более 0,7 мм. К строительству приступать только при полном обеспечении трубами и соединительными деталями. Предусмотренные в проекте материалы, арматура, изделия и газовое оборудование (технические устройства) сертифицированы на соответствие требованиям государственных стандартов и нормативных документов, утвержденных в установленном порядке, и имеют разрешение Ростехнадзора России на их применение. ГС-05/522-Д00340-22-ГСН-ТП–ПЗ Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата Копировал: Лист 17 Формат А4 Существующие подземные инженерные коммуникации и глубина их заложения нанесены согласно топосъемки, в натуре возможны отклонения, а также наличие неуказанных подземных инженерных коммуникаций, что должно учитываться при производстве работ. Инв. № подл. Подп. и дата Взаи. инв. № 11.2 Шкафной газорегуляторный пункт Для снижения высокого давления газа Р≤0,6МПа на среднее Р≤0,3МПа и поддержания его на заданном уровне в системе газоснабжения проектом принят к установке газорегуляторный пункт с двумя взаимозаменяемыми линиями редуцирования с регуляторами РДП-50В на каждой линии. Газорегуляторный пункт имеет ограждение размером 8,0х4,0м по проектному решению 035.16-0-ГСН.ОГР-1 АО "Мособлгаз". Пропускная способность регулятора давления РДП-50В составляет 3847,0 м³/час. В комплект поставки газорегуляторного пункта входит: - узел фильтра (фильтр газа ФГ-50Ф). Фильтр служит для очистки газа от механических примесей. Степень засоренности фильтра определяется по перепаду давления газа до и после фильтра, при этом потери на фильтре не должны превышать 100 мм в.ст. - две линии редуцирования с регуляторами давления РДП-50В; - предохранительно-запорные клапаны. Предохранительно-запорный клапан служит для автоматического отключения потока газа в случае превышения давления газа за регулятором на 25%; - предохранительно-сбросные клапаны ПСК-25В/700. Предохранительно-сбросной клапан предназначен для автоматического сброса газа в атмосферу в случае превышения давления газа за регулятором на 15%; - продувочные и сбросные газопроводы; - контрольно-измерительные приборы. Устанавливаемое оборудование настраивается на следующие параметры: а) регулятор давления РДП-50В: - входное давление Р≤0,6МПа; - давление на выходе Р=0,1МПа. б) предохранительно-сбросной клапан ПСК-25В/700 - настраивается на Рсб.мах=0,115МПа. в) предохранительно-запорный клапан - настраивается на Рверх=0,125МПа. Примечание: в процессе эксплуатации возможно изменение параметров настроек газового оборудования в устанавливаемом газорегуляторном пункте. После снижения давления газа в газорегуляторном пункте на среднее до 0,1 МПа подача газа осуществляется в распределительные газопроводы среднего давления. ГС-05/522-Д00340-22-ГСН-ТП–ПЗ Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата Копировал: Лист 18 Формат А4 Газопроводы выполняются из стальных электросварных труб dy50-200 по ГОСТ 10704-91, сортамент по ГОСТ 10705-80*; из стальных водогазопроводных труб dy15-25 по ГОСТ 3262-75. Газопроводы после испытания на герметичность необходимо покрыть двумя слоями грунтовки ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) и окрасить двумя слоями эмали ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) в цвета согласно ГОСТ 14202-69, при этом степень очистки поверхности стальных конструкций от окислов (окалины, ржавчины) перед нанесением защитных покрытий должна быть третьей (согласно ГОСТ 9.602-2016). 11.3 Охранная зона газопроводов. Инв. № подл. Подп. и дата Взаи. инв. № Согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000г. № 878, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров от газопровода с каждой стороны или 2 метра с одной стороны и 3 метра со стороны провода-спутника. Охранная зона ГРПШ по 10,0м от его границ. На земельные участки, входящие в охранную зону газопровода, в целях предупреждения его повреждения или нарушения условий эксплуатации, налагаются ограничения, которые запрещают: - строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; - устраивать свалки и склады, разливать растворы кислоты, щелочей, солей и других химически активных веществ; - огораживать и перегораживать охранную зону, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций, проведению обслуживания и устранению повреждений газопровода; - разводить огонь и размещать источники огня; - самовольно подключаться к газопроводам; - перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки и другие устройства газораспределительных сетей; - рыть погреба, копать почву сельскохозяйственными орудиями и механическими на глубину более 0,3 м. 11.4 Строительство полиэтиленовых газопроводов. Транспортирование и хранение полиэтиленовых труб и соединительных деталей осуществляется в соответствии с требованиями стандарта и технических условий на трубы и соединительные детали, а также положениями СП 42-101-2003. Сварка полиэтиленового газопровода производится с помощью соединительных деталей с закладными электронагревателями. К сварке допускаются сварщики, аттестованные как "Сварщик полиэтиленовых газопроводов". Во время сварки труб должен осуществляться постоянный контроль качества работ и применяемыми материалами. Работы по сварке и укладке полиэти- ГС-05/522-Д00340-22-ГСН-ТП–ПЗ Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата Копировал: Лист 19 Формат А4 Инв. № подл. Подп. и дата Взаи. инв. № леновых газопроводов ведут при температуре не ниже -15°С и не выше +30°С. Испытание трубопроводов на прочность проводят воздухом после укладки трубопровода в траншею и его присыпки. Испытание на герметичность – после засыпки. Испытания на прочность и герметичность производит строительно-монтажная организация в присутствии представителя газового хозяйства. Плодородный слой почвы должен быть снят и перемещен в отвал для хранения за пределы прибрежно-защитной полосы. На рекультивируемых землях засыпку газопровода производят с послойным уплотнением грунта и без устройства валика над газопроводом. При сооружении временных дорог по сельхозугодиям плодородный слой почвы должен быть снят со всей полосы строительства с перемещением его в отвалы временного хранения за пределы прибрежно-защитной полосы. Испытание на герметичность: Газопровод подлежит испытанию на герметичность. Полиэтиленовые газопроводы с давлением свыше 0,005 МПа до 0,3 МПа испытываются давлением 0,6 МПа в течение 24 часов. Для проведения испытания газопровода на герметичность, рекомендуемая максимальная длина испытываемого газопровода принимается согласно СП42-101-2003 таблица 30. Использовать манометры класса точности 0,15. Перед испытанием на герметичность внутренняя полость газопровода должна быть очищена в соответствии с проектом производства работ. Испытания подземных газопроводов следует производить после их монтажа в траншее и присыпки выше верхней образующей трубы не менее чем на 0,2м или после полной засыпки траншеи. Испытание проектируемого газопровода должны выполняться в соответствии с проектом производства работ. Подземный газопровод следует считать выдержавшим испытание на герметичность, если фактическое падение давления в период испытания не превышает величины, регламентируемой СП 62.13330.2011* (с изменением № 3) и СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». 11.5 Безопасность и охрана окружающей среды. Строительство газопровода вести строго в соответствии с землеотводом. Проектируемые газопроводы предназначены для транспортировки природного газа, следовательно, являются экологически опасными объектами. Для сведения к минимуму отрицательных возможных воздействий проектом предусмотрена подземная прокладка газопровода. Применены материалы, не оказывающие вредного влияния на окружающую среду, необходимо при работах осуществлять контроль качества сварных стыков. ГС-05/522-Д00340-22-ГСН-ТП–ПЗ Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата Копировал: Лист 20 Формат А4 При испытании на герметичность после завершения строительства в качестве рабочей среды использовать сжатый воздух, который не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. При проведении работ по водоотведению и устройству необходимых футляров предусматривать мероприятия, исключающие нарушения геологического и водного баланса задействованных территорий. При прокладке газопровода предусматривать мероприятия по сохранению почвенно-растительного слоя, при необходимости произвести его восстановление. При строительстве газопровода предусмотрена вырубка деревьев и кустарников согласно перечетной ведомости и дендроплана. На площадке строительства газопровода необходимо иметь контейнеры для складирования строительного мусора со своевременным его вывозом в специально отведённые места. При работе со строительной техникой использовать существующие дороги при необходимости оборудовать специальные съезды, исключить возможность загрязнения почвы горюче-смазочными жидкостями. Земляные работы при пересечении проектируемого газопровода с существующими коммуникациями вести вручную с разрешением или в присутствии представителей организации, ведающих данными коммуникациями. Котлованы и траншеи должны быть обезопасены надписями, ограждениями и т.п. При прокладке газопровода выдерживать расстояние от существующих деревьев не менее 1,5 м. Также предусмотрена вырубка деревьев и кустарников согласно дендроплана и перечетной ведомости. После завершения строительно-монтажных работ произвести полное восстановление и благоустройство задействованной территории. В составе настоящей проектной документации предусмотрен отдельный раздел «Охрана окружающей среды». Инв. № подл. Подп. и дата Взаи. инв. № 11.6 Гражданская оборона и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций Раздел «Гражданская оборона и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» представляет собой самостоятельный раздел в составе настоящей проектной документации. В разделе дано обоснование категории проектируемого объекта по гражданской обороне, разработан комплекс мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и предложены решения по предотвращению и локализации аварий на проектируемом объекте. 11.7 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. Документация содержит решения по обеспечению безопасной эксплуатации наружных газопроводов и требования по периодичности и порядку ГС-05/522-Д00340-22-ГСН-ТП–ПЗ Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата Копировал: Лист 21 Формат А4 Инв. № подл. Подп. и дата Взаи. инв. № проведения текущих и капитальных ремонтов, а также технического обслуживания, осмотров, контрольных проверок, мониторинга, в том числе грунтовых условий (выявление пучения, просадки, оползней, обрушения, эрозии грунта и иных явлений, которые могут повлиять на безопасность эксплуатации наружных газопроводов) и производства строительных работ, осуществляемых в зоне прокладки сетей газораспределения для недопущения их повреждения. В соответствии со сведениями, приведенными в документации, продолжительность эксплуатации полиэтиленовых газопроводов – 50 лет, стальных – 40 лет, неразъемные соединения – 40 лет согласно ФНиП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». Продолжительность эксплуатации сети газопотребления и газоиспользующего оборудования. № Наименование Срок эксОснование плуатации (лет) Труба полиэтиленовая ГОСТ 50 СП 42-103-2003 1 Р 58121.2-2018. Все диаметры Труба стальная сортамент 40 лет СП 42-103-2003 ГОСТ 10704-91 в изоляции 2 «усиленного типа» по ГОСТ 9.602.2016 Фасонные изделия из ПЭ50 лет и боПаспорта завода – 3 100 ТУ 6-19-359-97 лее изготовителя 10 лет гаПаспорт завода – 4 КИП на газопроводе рантийный изготовителя. срок Срок эксПаспорт завода – плуатации изготовителя. 5 Ковер чугунный Ф 250 мм не ограничен. Лента сигнальная с надпи50 лет и боСертификат заво6 сью «ГАЗ» лее. да – изготовителя ТУ 2245-002-80699681-2009 50 лет и боПаспорт завода – 7 Задвижки лее изготовителя. 50 лет и боПаспорт завода – 8 Кран КН Ф 63 мм. лее изготовителя. не менее 30 Паспорт завода – лет (без учета изготовителя. Шкафной газорегуляторный замены ком9 пункт плектующих изделий) ГС-05/522-Д00340-22-ГСН-ТП–ПЗ Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата Копировал: Лист 22 Формат А4 11.8 Эксплуатация газораспределительной сети Инв. № подл. Подп. и дата Взаи. инв. № Эксплуатация должна осуществляться в соответствии с требованиями «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления», ФНиП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», ГОСТ Р 54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация.», а также согласно инструкциям заводов - изготовителей и производственных инструкций, обеспечивающих безопасное проведение работ, согласованных с Ростехнадзором. Опасный производственный объект подлежит регистрации в Государственном реестре в установленном порядке. ГС-05/522-Д00340-22-ГСН-ТП–ПЗ Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата Копировал: Лист 23 Формат А4 Приложения Приложение № 1 к Договору от __________№_________________ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» (ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР») СОГЛАСИЕ, содержащее технические требования и условия ___________________ Москва №___________________ АО «Мособлгаз» (Наименование юридического лица) 1-й км Рублево-Успенское шоссе, д. 1, корп. Б, этаж 9, кабинет 901, д. Раздоры, г.о. Одинцово, Московская обл., 143082 на прокладку и эксплуатацию инженерной коммуникации (газопровод высокого давления P≤0,6 МПа) в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-113 Центральная кольцевая автомобильная дорога на км 142+910 (пересечение) Настоящим Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (далее – Государственная компания), с учетом требований, приложенных к письму ООО «Юго-восточная магистраль» от 26.09.2023 № 763-2023, выдает АО «Мособлгаз» (далее – Владелец коммуникации) согласие, содержащее технические требования и условия (далее – Согласие) на прокладку и эксплуатацию инженерной коммуникации (газопровод высокого давления P≤0,6 МПа) (далее – Объект/инженерная коммуникация) в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-113 Центральная кольцевая автомобильная дорога (далее – автомобильная дорога) на км 142+910 (пересечение) в рамках выполнения работ по объекту: «Распределительный газопровод высокого давления, расположенный по адресу: Московская область, Раменский городской округ, Гжельский с/о, КИЗ «Сосновка», уч.4, з/у с кад. № 50:23:0020241:26», на следующих условиях. Условиями Согласия на прокладку и эксплуатацию инженерной коммуникации в границах полосы отвода автомобильной дороги являются следующие положения и требования: - Согласие не дает права на приватизацию земли или приобретение ее в личное пользование в границах полосы отвода автомобильной дороги; - Согласие не дает права требовать с Государственной компании возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды, причиненных ограничением прав лиц в связи с установлением, изменением зоны с особыми условиями использования территорий; 2 - все необходимые мероприятия по проектированию, размещению, дальнейшему содержанию, обслуживанию, а также по защите инженерной коммуникации осуществляет Владелец коммуникации за счет собственных средств; - в случае последующих капитального ремонта, реконструкции автомобильной дороги и необходимости переноса (переустройства) трассы инженерной коммуникации либо отдельных ее элементов, работы по переносу и (или) переустройству инженерной коммуникации осуществляются по соглашению между Владельцем коммуникации и Государственной компанией в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством. При прокладке и эксплуатации инженерной коммуникации учесть и выполнить следующие положения и требования: 1. Основные требования при проектировании. 1.1. Размещение инженерной коммуникации в месте пересечения автомобильной дороги запроектировать в соответствии с пунктом 7.3.3.2 «СП 341.1325800.2017. Свод правил. Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным направленным бурением» на глубине не менее шести диаметров бурового канала, но не менее 1,5 (полутора) метров от основания насыпи автомобильной дороги. Запрещается пересечение инженерной коммуникацией тела земляного полотна (насыпи) автомобильной дороги. Прокладка инженерной коммуникации в обочине автомобильной дороги не допускается. 1.2. Размещение наземных элементов Объекта (включая рабочие котлованы, устройство смотровых колодцев и концы футляра) выполнить за границами полосы отвода автомобильной дороги на расстоянии не менее 5,0 (пяти) метров от границы полосы отвода автомобильной дороги. Координаты полосы отвода автомобильной дороги уточнить в проектной документации. Разрытие откосов земляного полотна не допускается. 1.3. Прокладку коммуникаций осуществить в том числе с учетом решений проектов: – «А-113 – строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область). «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе)». Пусковой комплекс (этап строительства) № 4». Генпроектировщик ОАО «Союздорпроект». – переноса/переустройства инженерных коммуникаций в связи со строительством и реконструкцией автомобильной дороги. 1.4. В соответствии с требованиями «СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*» (далее – СП 34.13330.2021) пересечение предусмотреть под углом, близким к 90о к оси автомобильной дороги, в защитном кожухе (футляре) необходимого диаметра из соответствующего материала, выдерживающего нагрузки от движения тяжеловесного транспорта, в том числе при проведении работ по реконструкции дороги, а также не снижающего несущую способность конструкции и элементов автомобильной дороги. При выборе материалов для футляра учесть уровень грунтовых вод и их агрессивность. 3 1.5. Для предотвращения просадки дорожного покрытия проектной документацией предусмотреть прокладку футляра без образования зазора вокруг футляра. 1.6. Место размещения инженерной коммуникации необходимо уточнить при разработке документации, привязав к дорожному знаку 6.13 «Километровый знак», при необходимости инициировать внесение уточнений в согласие, содержащее технические требования и условия по изменению (уточнению) адреса пересечения инженерной коммуникации с автомобильной дорогой. 1.7. На месте прокладки инженерной коммуникации предусмотреть обозначение знаками-табличками закрепления разбивочных осей инженерной коммуникации с нанесением информации об эксплуатирующей организации. 1.8. Не допускается размещение инженерной коммуникации в створе искусственных сооружений автомобильной дороги на расстоянии менее 30,0 (тридцати) метров от крайних опор сооружений при пересечении автомобильной дороги. Разрытие фундаментов опорных конструкций искусственных сооружений не допускается. 1.9. Параллельная прокладка инженерной коммуникации в границах полосы отвода автомобильной дороги не допускается. 1.10. Проектом исключить возможность проведения строительных, эксплуатационных и ремонтно-восстановительных работ, включая аварийные, с конструктивных элементов (покрытие, откосы, бермы и др.) автомобильной дороги, равно как и устройство съездов, въездов и т.п., в том числе временных, а также остановку и стоянку транспортных средств на автомобильной дороге в целях выполнения упомянутых работ. 1.11. Проектную документацию выполнить с учётом существующих сооружений автомобильной дороги, принимая во внимание все инженерные сооружения (водоотвод, дренаж, внутренние инженерные сети автомобильной дороги, расположение фундаментов сооружений, находящихся на автомобильной дороге и т.д.), «ГОСТ Р 58350-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения» (далее – ГОСТ Р 58350-2019). 1.12. Проектом предусмотреть план и схему поперечного разреза земляного полотна автомобильной дороги в месте пересечения проектируемой инженерной коммуникацией автомобильной дороги, с нанесением на них имеющихся инженерных коммуникаций, проложенных вдоль автомобильной дороги. 1.13. Проектом предусмотреть подготовку схем расположения земельных участков и расчет площадей с отображением границ земельных участков, границ полосы отвода автомобильной дороги и проезжей части, площадей и координат поворотных точек земельных участков: − предназначенных для ведения строительно-монтажных работ Объекта, включая подъездные дороги, зоны складирования материалов, размещения бытовок, техники и т.д.; − предназначенных для расположения Объекта с отображением границ участков, необходимых для его эксплуатации. 4 1.14. Проектом предусмотреть рекультивацию земель и восстановление растительного слоя в местах проведения работ в полосе отвода и за ее пределами. 1.15. Проектом исключить складирование и размещение материалов, оборудования и техники на конструктивных элементах (проезжей части, обочинах, разделительной полосе, откосах земляного полотна) автомобильной дороги. 1.16. В состав проектной документации включить ситуационный план трассы прокладки инженерной коммуникации масштаба М 1:2000 по незастроенной территории объекта строительства с нанесением проектируемых инженерных сооружений в полосе отвода автомобильной дороги. 1.17. В состав проектной документации включить ситуационный план трассы прокладки инженерной коммуникации масштаба М 1:500 по застроенной территории объекта строительства с нанесением существующих и проектируемых инженерных сооружений в полосе отвода, а также поперечный профиль в месте пересечения автомобильной дороги. 1.18. В состав проектной документации включить проект организации строительства, отражающий мероприятия по организации строительно-монтажных работ при пересечении автомобильной дороги и параллельной прокладке вдоль автомобильной дороги, направленные на сохранность всех конструктивных элементов автомобильной дороги, а также обеспечивающие существующую интенсивность и безопасность движения автомобильного транспорта по автомобильной дороге. 1.19. Разработать на период производства работ схему организации дорожного движения транспортных средств, предусматривающую использование только существующих съездов с автомобильной дороги. Ограждение мест производства всех видов строительно-монтажных работ запроектировать в соответствии с ГОСТ Р 58350-2019, СТО АВТОДОР 4.1-2014 «Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» и направить в УГИБДД ГУ МВД России по Московской области не менее чем за 3 (трое) суток до начала производства работ. 1.20. Проектную документацию разработать силами проектной (подрядной) организации, являющейся членом саморегулируемой организации, в соответствии с положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и стандартам Государственной компании. Согласовать проектную документацию с Голицынским филиалом Государственной компании, концессионером участка ЦКАД ПК № 4 (от M-7 «Волга» до M-4 «Дон») – ООО «Юго-восточная магистраль» (119571, Москва, пр. Вернадского, д. 92, корп. 1, помещение 14, комната 39) (далее – Концессионер). 1.21. Проектные решения и технология работ должны удовлетворять требованиям действующих нормативных документов, в том числе СП 34.13330.2021. 1.22. Графическое исполнение чертежей должно соответствовать требованиям «ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». 1.23. Проектную, рабочую и исполнительную документацию передать Государственной компании в одном экземпляре и на электронном носителе 5 (в форматах, согласованных с Государственной компанией, а также соответствующих «Требованиям к предоставляемым данным для актуализации базы данных системы ГИС «Автодор»). 2. Условия выдачи предписания о порядке производства работ. 2.1. Данный документ не является разрешением на строительство и не дает права на производство работ. 2.2. Голицынский филиал Государственной компании выдаст предписание о порядке производства работ в полосе отвода автомобильной дороги при выполнении следующих условий: − наличие согласования с Концессионером, Голицынским филиалом Государственной компании, Государственной компанией проектной и рабочей документаций, выполненной в соответствии с настоящими техническими требованиями и условиями; − согласование с Концессионером, Голицынским филиалом Государственной компании технологической документации (проект производства работ), выполненной в том числе с учетом требований МДС 12-81-2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ» и СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СниП 12-01-2004», до начала производства работ, включая производство подготовительных работ; − наличие заключенного с Государственной компанией договора на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода автомобильных дорог Государственной компании, предусматривающего технические требования и условия в соответствии с регламентом выдачи согласий в письменной форме, содержащих технические требования и условия, предусмотренных Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; − наличие заключенного с Государственной компанией соглашения об установлении сервитута в отношении части земельного участка, необходимого для размещения Объекта (с учетом охранной зоны, включая подъездные дороги, зоны складирования материалов, размещения бытовок, техники и т.д.) в границах полосы отвода автомобильной дороги. − наличие оформленного разрешения на производство земляных и строительных работ в зоне подземных и воздушных коммуникаций с владельцами данных коммуникаций; − наличие согласованной с Государственной компанией документации по планировке территории Объекта в границах полосы отвода автомобильной дороги (за исключением случаев, при которых для строительства линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), в случае необходимости на основании письменного обращения Государственной компании обеспечить внесение изменений в существующую документацию по планировке территории автомобильной дороги; 6 − наличие оформленного разрешения на строительство, полученного в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (если применимо); − выполнение иных условий, определенных регламентом выдачи предписаний о порядке производства работ в границах полос отвода и придорожных полос на участках автомобильных дорог Государственной компании, утвержденным приказом Государственной компании от 04.09.2020 № 230 и размещенным на официальном сайте Государственной компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.ruhw.ru/. 3. Требования при прокладке и эксплуатации. 3.1. До начала производства работ, связанных с прокладкой инженерной коммуникации в полосе отвода автомобильной дороги, Владельцу коммуникации необходимо: - получить в Голицынском филиале Государственной компании предписание о порядке производства работ в границах полосы отвода на участках автомобильных дорог Государственной компании, предусмотренное регламентом выдачи предписаний о порядке производства работ в границах полос отвода и придорожных полос на участках автомобильных дорог Государственной компании, утвержденным приказом Государственной компании от 04.09.2020 № 230 и размещенным на официальном сайте Государственной компании в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» https://www.ruhw.ru/; - заключить соглашение с Государственной компанией об установлении сервитута на часть земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги, необходимого для размещения и эксплуатации инженерной коммуникации с учетом охранной зоны. 3.2. При прокладке и эксплуатации инженерной коммуникации соблюдать требования Порядка использования полос отвода автомобильных дорог федерального значения, утвержденного приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 18.08.2020 № 313 «Об утверждении Порядка установления и использования полос отвода автомобильных дорог федерального значения». 3.3. При возникновении ситуаций в течение срока выполнения работ по прокладке и эксплуатации инженерной коммуникации, влекущих угрозу безопасности дорожного движения (разрушение элементов дороги, водопропускных труб и т.п.), Владелец коммуникации обязан незамедлительно уведомить Концессионера, Голицынский филиал Государственной компании, Государственную компанию и предпринять меры по обеспечению своими силами и средствами безопасного проезда транспортных средств по автомобильной дороге. 3.4. Для осуществления приемки законченных работ, по окончании работ направить в Государственную компанию письменное уведомление о назначении рабочей и приемочной комиссии с приложением списка членов комиссии. В состав рабочей и приемочной комиссии включить представителей Концессионера, Голицынского филиала Государственной компании. Извещение о проведении комиссий должно быть направлено по факсу и заказным письмом с уведомлением, на дату получения не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала приемки. 7 3.5. Государственная компания имеет право осуществлять технический надзор, включая организацию, проведение и качество выполняемых работ и используемых материалов, осуществлять инспекционный надзор за качеством выполнения работ при прокладке, эксплуатации и ремонте инженерной коммуникации. Для осуществления контроля Государственная компания вправе привлекать специализированные организации, о чем уведомляет Владельца коммуникации в недельный срок. 3.6. Государственная компания осуществляет контроль выполнения настоящих технических требований и условий и соблюдения нормативно-технических и нормативно-правовых документов. В случае если прокладка и/или эксплуатация инженерной коммуникации производится с грубыми нарушениями норм, Государственная компания вправе требовать устранения Владельцем коммуникации выявленных нарушений за его счет. 3.7. В случае повреждения инженерной коммуникации в границах полосы отвода автомобильной дороги третьими лицами, Владелец коммуникации обязан произвести ремонт своими силами и за свой счет с последующим возмещением расходов с лица, виновного в повреждении. 3.8. Владелец коммуникации обязан нести имущественную ответственность перед Государственной компанией и третьими лицами, в том числе за вред, причинённый федеральной собственности, а также за действия лиц, привлеченных Владельцем коммуникации для выполнения работ по прокладке и/или эксплуатации инженерной коммуникации. 3.9. Владелец коммуникации обязуется возместить в полном объеме ущерб Государственной компании и/или третьим лицам, возникший в результате неисполнения или неполного выполнения технических требований и условий, или иных действий Владельца коммуникаций, повлекших его появление. 3.10. Владелец коммуникации, осуществляющий прокладку или эксплуатацию инженерной коммуникации с нарушением настоящих технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию Государственной компании обязан прекратить работы. 3.11. До ввода инженерной коммуникации в эксплуатацию передать Государственной компании экземпляр рабочей и исполнительной документации по инженерной коммуникации в электронном и бумажном виде (в форматах, согласованных с Государственной компанией, а также соответствующих «Требованиям к предоставляемым данным для актуализации базы данных системы ГИС «Автодор»). 3.12. Контроль выполнения настоящих технических требований и условий обеспечивается Концессионером и Голицынским филиалом Государственной компании. 4. Прочие условия. 4.1. Владелец коммуникации несет гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе за последствия дорожно-транспортных происшествий в зоне проведения работ, причиной которых явилась организация работ. 4.2. С момента начала строительства считать согласованным проведение работ 8 по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции либо строительству автомобильной дороги в границах охранной зоны инженерной коммуникации. 4.3. В случае передачи полномочий по прокладке коммуникации либо по передаче (продаже) готовой продукции другому юридическому (физическому) лицу, в том числе непосредственному производителю работ, подписать уведомление в адрес такого лица об имеющихся в технических требованиях и условиях обременениях, а также письменно сообщить об этом Государственной компании в течение 10 (десяти) рабочих дней. 4.4. В случае, если строительство элементов инженерной коммуникации производится с грубыми нарушениями норм, Государственная компания имеет право запретить производство работ до устранения Владельцем коммуникации выявленных нарушений. 4.5. В случае возникновения обстоятельств, требующих пересмотра (отмены действия) настоящих технических требований и условий, изменения могут быть внесены по обоснованиям, согласованным с Государственной компанией. 4.6. Владелец коммуникации, осуществляющий их прокладку или переустройство без согласия и без разрешения на строительство (в случае, если для прокладки или переустройства таких инженерных коммуникаций требуется выдача разрешения на строительство) или с нарушением данных технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию Государственной компании «Российские автомобильные дороги» обязан прекратить прокладку или переустройство инженерной коммуникации, осуществить снос незаконно возведенных сооружений, иных объектов и привести участок автомобильной дороги в первоначальное состояние. В случае отказа от исполнения указанных требований, Государственная компания организовывает выполнение работ по ликвидации проложенных или переустроенных инженерных коммуникаций с последующей компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет Владельца коммуникации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 4.7. Неисполнение любого пункта настоящего Согласия влечет за собой его аннулирование. 4.8. Данное Согласие является неотъемлемой частью договора № _______________от «____» _______ 20__ г. на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-113 Центральная кольцевая автомобильная дорога, и без него недействительны. 4.9. Срок действия Согласия в части, касающейся проектирования инженерной коммуникации – 2 (два) года, по остальным пунктам - на период действия договора № _______________от «___» ________ 20__ г. 4.10. По истечении срока действия настоящего Согласия, в части касающейся проектирования, если не поступил запрос о продлении технических требований и условий от Владельца коммуникации, технические требования и условия аннулируются. При этом, затраты Владельца коммуникации, связанные с подготовительными и проектными работами, не возмещаются. Начальник управления по работе с имуществом А.А. Степанов Приложение № 1 к Договору от __________№_________________ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» (ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР») СОГЛАСИЕ, содержащее технические требования и условия ___________________ Москва №___________________ АО «Мособлгаз» (Наименование юридического лица) 1-й км Рублево-Успенское шоссе, д. 1, корп. Б, этаж 9, кабинет 901, д. Раздоры, г.о. Одинцово, Московская обл., 143082 на прокладку и эксплуатацию инженерной коммуникации (газопровод высокого давления P≤0,6 МПа) в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-107 «Московское малое кольцо» Икша – Ногинск – Бронницы – Голицыно – Истра – Икша на км 134+940 (пересечение) и в границах придорожной полосы на участке км 134+576 – км 134+940 (лево) Настоящим Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (далее – Государственная компания) выдает АО «Мособлгаз» (далее – Владелец коммуникации) согласие, содержащее технические требования и условия (далее – Согласие) на прокладку и эксплуатацию инженерной коммуникации (газопровод высокого давления P≤0,6 МПа) (далее – Объект/инженерная коммуникация) в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-107 «Московское малое кольцо» Икша – Ногинск – Бронницы – Голицыно – Истра – Икша (далее – автомобильная дорога) на км 134+940 (пересечение) и в границах придорожной полосы на участке км 134+576 – км 134+940 (лево), в рамках выполнения работ по объекту: «Распределительный газопровод высокого давления, расположенный по адресу: Московская область, Раменский городской округ, Гжельский с/о, КИЗ «Сосновка», уч.4, з/у с кад. № 50:23:0020241:26», на следующих условиях. Условиями Согласия на прокладку и эксплуатацию инженерной коммуникации в границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги являются следующие положения и требования: - Согласие не дает права на приватизацию земли или приобретение ее в личное пользование в границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги; - Согласие не дает права требовать с Государственной компании возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды, причиненных ограничением прав лиц 2 в связи с установлением, изменением зоны с особыми условиями использования территорий; - все необходимые мероприятия по проектированию, размещению, дальнейшему содержанию, обслуживанию, а также по защите инженерной коммуникации осуществляет Владелец коммуникации за счет собственных средств; - в случае последующих капитального ремонта, реконструкции автомобильной дороги и необходимости переноса (переустройства) трассы инженерной коммуникации либо отдельных ее элементов, работы по переносу и (или) переустройству инженерной коммуникации осуществляются по соглашению между Владельцем коммуникации и Государственной компанией в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством. При прокладке и эксплуатации инженерной коммуникации учесть и выполнить следующие положения и требования: 1. Основные требования при проектировании. 1.1. Размещение инженерной коммуникации в месте пересечения автомобильной дороги на км 134+940 запроектировать в соответствии с пунктом 7.3.3.2 «СП 341.1325800.2017. Свод правил. Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным направленным бурением» на глубине не менее шести диаметров бурового канала, но не менее 1,5 (полутора) метров от основания насыпи автомобильной дороги. Запрещается пересечение инженерной коммуникацией тела земляного полотна (насыпи) автомобильной дороги. Прокладка инженерной коммуникации в обочине автомобильной дороги не допускается. 1.2. Размещение наземных элементов Объекта (включая рабочие котлованы, устройство смотровых колодцев и концы футляра) выполнить за границами полосы отвода автомобильной дороги на расстоянии не менее 5,0 (пяти) метров от границы полосы отвода автомобильной дороги. Координаты полосы отвода автомобильной дороги уточнить в проектной документации. Разрытие откосов земляного полотна не допускается. 1.3. В соответствии с требованиями «СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*» (далее – СП 34.13330.2021) пересечение предусмотреть под углом, близким к 90о к оси автомобильной дороги, в защитном кожухе (футляре) необходимого диаметра из соответствующего материала, выдерживающего нагрузки от движения тяжеловесного транспорта, в том числе при проведении работ по реконструкции дороги, а также не снижающего несущую способность конструкции и элементов автомобильной дороги. При выборе материалов для футляра учесть уровень грунтовых вод и их агрессивность. 1.4. Для предотвращения просадки дорожного покрытия проектной документацией предусмотреть прокладку футляра без образования зазора вокруг футляра. 1.5. Прокладку инженерной коммуникации в границах придорожной полосы на участке км 134+576 – км 134+940 (лево) предусмотреть на расстоянии не менее 5,0 (пяти) метров от границы полосы отвода автомобильной дороги, на глубине не менее 1,0 (одного) метра от поверхности земли. Координаты полосы отвода уточнить в проектной документации. 3 1.6. Место размещения инженерной коммуникации необходимо уточнить при разработке документации, привязав к дорожному знаку 6.13 «Километровый знак», при необходимости инициировать внесение уточнений в согласие, содержащее технические требования и условия по изменению (уточнению) адреса пересечения инженерной коммуникации с автомобильной дорогой. 1.7. На месте прокладки инженерной коммуникации предусмотреть обозначение знаками-табличками закрепления разбивочных осей инженерной коммуникации с нанесением информации об эксплуатирующей организации. 1.8. Не допускается размещение инженерной коммуникации в створе искусственных сооружений автомобильной дороги на расстоянии менее 30,0 (тридцати) метров от крайних опор сооружений при пересечении автомобильной дороги. Разрытие фундаментов опорных конструкций искусственных сооружений не допускается. 1.9. Параллельная прокладка инженерной коммуникации в границах полосы отвода автомобильной дороги не допускается. 1.10. Проектом исключить возможность проведения строительных, эксплуатационных и ремонтно-восстановительных работ, включая аварийные, с конструктивных элементов (покрытие, откосы, бермы и др.) автомобильной дороги, равно как и устройство съездов, въездов и т.п., в том числе временных, а также остановку и стоянку транспортных средств на автомобильной дороге в целях выполнения упомянутых работ. 1.11. Проектную документацию выполнить с учётом существующих сооружений автомобильной дороги, принимая во внимание все инженерные сооружения (водоотвод, дренаж, внутренние инженерные сети автомобильной дороги, расположение фундаментов сооружений, находящихся на автомобильной дороге и т.д.), «ГОСТ Р 58350-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения» (далее – ГОСТ Р 58350-2019). 1.12. Проектом предусмотреть план и схему поперечного разреза земляного полотна автомобильной дороги в месте пересечения проектируемой инженерной коммуникацией автомобильной дороги, с нанесением на них имеющихся инженерных коммуникаций, проложенных вдоль автомобильной дороги. 1.13. Проектом предусмотреть подготовку схем расположения земельных участков и расчет площадей с отображением границ земельных участков, границ полосы отвода, придорожной полосы автомобильной дороги и проезжей части, площадей и координат поворотных точек земельных участков: − предназначенных для ведения строительно-монтажных работ Объекта, включая подъездные дороги, зоны складирования материалов, размещения бытовок, техники и т.д.; − предназначенных для расположения Объекта с отображением границ участков, необходимых для его эксплуатации. 1.14. Проектом предусмотреть рекультивацию земель и восстановление растительного слоя в местах проведения работ в полосе отвода и за ее пределами. 4 1.15. Проектом исключить складирование и размещение материалов, оборудования и техники на конструктивных элементах (проезжей части, обочинах, разделительной полосе, откосах земляного полотна) автомобильной дороги. 1.16. В состав проектной документации включить ситуационный план трассы прокладки инженерной коммуникации масштаба М 1:2000 по незастроенной территории объекта строительства с нанесением проектируемых инженерных сооружений в полосе отвода автомобильной дороги. 1.17. В состав проектной документации включить ситуационный план трассы прокладки инженерной коммуникации масштаба М 1:500 по застроенной территории объекта строительства с нанесением существующих и проектируемых инженерных сооружений в полосе отвода, а также поперечный профиль в месте пересечения автомобильной дороги. 1.18. В состав проектной документации включить проект организации строительства, отражающий мероприятия по организации строительно-монтажных работ при пересечении автомобильной дороги и параллельной прокладке вдоль автомобильной дороги, направленные на сохранность всех конструктивных элементов автомобильной дороги, а также обеспечивающие существующую интенсивность и безопасность движения автомобильного транспорта по автомобильной дороге. 1.19. Разработать на период производства работ схему организации дорожного движения транспортных средств, предусматривающую использование только существующих съездов с автомобильной дороги. Ограждение мест производства всех видов строительно-монтажных работ запроектировать в соответствии с ГОСТ Р 58350-2019, СТО АВТОДОР 4.1-2014 «Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» и направить в УГИБДД ГУ МВД России по Московской области не менее чем за 3 (трое) суток до начала производства работ. 1.20. Проектную документацию разработать силами проектной (подрядной) организации, являющейся членом саморегулируемой организации, в соответствии с положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и стандартам Государственной компании. 1.21. Проектные решения и технология работ должны удовлетворять требованиям действующих нормативных документов, в том числе СП 34.13330.2021. 1.22. Графическое исполнение чертежей должно соответствовать требованиям «ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». 1.23. Проектную, рабочую и исполнительную документацию передать Государственной компании в одном экземпляре и на электронном носителе (в форматах, согласованных с Государственной компанией, а также соответствующих «Требованиям к предоставляемым данным для актуализации базы данных системы ГИС «Автодор»). 5 2. Условия выдачи предписания о порядке производства работ. 2.1. Данный документ не является разрешением на строительство и не дает права на производство работ. 2.2. Голицынский филиал Государственной компании выдаст предписание о порядке производства работ в полосе отвода и придорожной полосе автомобильной дороги при выполнении следующих условий: − наличие согласования с Голицынским филиалом Государственной компании, Государственной компанией проектной и рабочей документаций, выполненной в соответствии с настоящими техническими требованиями и условиями; − согласование с Голицынским филиалом Государственной компании технологической документации (проект производства работ), выполненной в том числе с учетом требований МДС 12-81-2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ» и СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СниП 12-01-2004», до начала производства работ, включая производство подготовительных работ; − наличие заключенного с Государственной компанией договора на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода автомобильных дорог Государственной компании, предусматривающего технические требования и условия в соответствии с регламентом выдачи согласий в письменной форме, содержащих технические требования и условия, предусмотренных Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; − наличие заключенного с Государственной компанией соглашения об установлении сервитута в отношении части земельного участка, необходимого для размещения Объекта (с учетом охранной зоны, включая подъездные дороги, зоны складирования материалов, размещения бытовок, техники и т.д.) в границах полосы отвода автомобильной дороги. − наличие оформленного разрешения на производство земляных и строительных работ в зоне подземных и воздушных коммуникаций с владельцами данных коммуникаций; − наличие согласованной с Государственной компанией документации по планировке территории Объекта в границах полосы отвода автомобильной дороги (за исключением случаев, при которых для строительства линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), в случае необходимости на основании письменного обращения Государственной компании обеспечить внесение изменений в существующую документацию по планировке территории автомобильной дороги; − наличие оформленного разрешения на строительство, полученного в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (если применимо); − выполнение иных условий, определенных регламентом выдачи предписаний о порядке производства работ в границах полос отвода и придорожных полос на 6 участках автомобильных дорог Государственной компании, утвержденным приказом Государственной компании от 04.09.2020 № 230 и размещенным на официальном сайте Государственной компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.ruhw.ru/. 3. Требования при прокладке и эксплуатации. 3.1. До начала производства работ, связанных с прокладкой инженерной коммуникации в полосе отвода и придорожной полосе автомобильной дороги, Владельцу коммуникации необходимо: - получить в Голицынском филиале Государственной компании предписание о порядке производства работ в границах полосы отвода и придорожной полосы на участках автомобильных дорог Государственной компании, предусмотренное регламентом выдачи предписаний о порядке производства работ в границах полос отвода и придорожных полос на участках автомобильных дорог Государственной компании, утвержденным приказом Государственной компании от 04.09.2020 № 230 и размещенным на официальном сайте Государственной компании в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» https://www.ruhw.ru/; - заключить соглашение с Государственной компанией об установлении сервитута на часть земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги, необходимого для размещения и эксплуатации инженерной коммуникации с учетом охранной зоны. 3.2. При прокладке и эксплуатации инженерной коммуникации соблюдать требования Порядка установления и использования полос отвода автомобильных дорог федерального значения, утвержденного приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 18.08.2020 № 313 «Об утверждении Порядка установления и использования полос отвода автомобильных дорог федерального значения», а также требования Указа Президента Российской Федерации от 27.06.1998 № 727 «О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования». 3.3. При возникновении ситуаций в течение срока выполнения работ по прокладке и эксплуатации инженерной коммуникации, влекущих угрозу безопасности дорожного движения (разрушение элементов дороги, водопропускных труб и т.п.), Владелец коммуникации обязан незамедлительно уведомить Голицынский филиал Государственной компании, Государственную компанию и предпринять меры по обеспечению своими силами и средствами безопасного проезда транспортных средств по автомобильной дороге. 3.4. Для осуществления приемки законченных работ, по окончании работ направить в Государственную компанию письменное уведомление о назначении рабочей и приемочной комиссии с приложением списка членов комиссии. В состав рабочей и приемочной комиссии включить представителей Голицынского филиала Государственной компании. Извещение о проведении комиссий должно быть направлено по факсу и заказным письмом с уведомлением, на дату получения не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала приемки. 3.5. Государственная компания имеет право осуществлять технический надзор, включая организацию, проведение и качество выполняемых работ и используемых 7 материалов, осуществлять инспекционный надзор за качеством выполнения работ при прокладке, эксплуатации и ремонте инженерной коммуникации. Для осуществления контроля Государственная компания вправе привлекать специализированные организации, о чем уведомляет Владельца коммуникации в недельный срок. 3.6. Государственная компания осуществляет контроль выполнения настоящих технических требований и условий и соблюдения нормативно-технических и нормативно-правовых документов. В случае если прокладка и/или эксплуатация инженерной коммуникации производится с грубыми нарушениями норм, Государственная компания вправе требовать устранения Владельцем коммуникации выявленных нарушений за его счет. 3.7. В случае повреждения инженерной коммуникации в границах полосы отвода и/или придорожной полосе автомобильной дороги третьими лицами, Владелец коммуникаций обязан произвести ремонт своими силами и за свой счет с последующим возмещением расходов с лица, виновного в повреждении. 3.8. Владелец коммуникации обязан нести имущественную ответственность перед Государственной компанией и третьими лицами, в том числе за вред, причинённый федеральной собственности, а также за действия лиц, привлеченных Владельцем коммуникации для выполнения работ по прокладке и/или эксплуатации инженерной коммуникации. 3.9. Владелец коммуникации обязуется возместить в полном объеме ущерб Государственной компании и/или третьим лицам, возникший в результате неисполнения или неполного выполнения технических требований и условий, или иных действий Владельца коммуникаций, повлекших его появление. 3.10. Владелец коммуникации, осуществляющий прокладку или эксплуатацию инженерной коммуникации с нарушением настоящих технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию Государственной компании обязан прекратить работы. 3.11. До ввода инженерной коммуникации в эксплуатацию передать Государственной компании экземпляр рабочей и исполнительной документации по инженерной коммуникации в электронном и бумажном виде (в форматах, согласованных с Государственной компанией, а также соответствующих «Требованиям к предоставляемым данным для актуализации базы данных системы ГИС «Автодор»). 3.12. Контроль выполнения настоящих технических требований и условий обеспечивается Голицынским филиалом Государственной компании. 4. Прочие условия. 4.1. Владелец коммуникации несет гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе за последствия дорожно-транспортных происшествий в зоне проведения работ, причиной которых явилась организация работ. 4.2. С момента начала строительства считать согласованным проведение работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции либо строительству автомобильной дороги в границах охранной зоны инженерной коммуникации. 4.3. В случае передачи полномочий по прокладке коммуникации 8 либо по передаче (продаже) готовой продукции другому юридическому (физическому) лицу, в том числе непосредственному производителю работ, подписать уведомление в адрес такого лица об имеющихся в технических требованиях и условиях обременениях, а также письменно сообщить об этом Государственной компании в течение 10 (десяти) рабочих дней. 4.4. В случае, если строительство элементов инженерной коммуникации производится с грубыми нарушениями норм, Государственная компания имеет право запретить производство работ до устранения Владельцем коммуникаций выявленных нарушений. 4.5. В случае возникновения обстоятельств, требующих пересмотра (отмены действия) настоящих технических требований и условий, изменения могут быть внесены по обоснованиям, согласованным с Государственной компанией. 4.6. Владелец коммуникации, осуществляющий их прокладку или переустройство без согласия и без разрешения на строительство (в случае, если для прокладки или переустройства таких инженерных коммуникаций требуется выдача разрешения на строительство) или с нарушением данных технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию Государственной компании «Российские автомобильные дороги» обязан прекратить прокладку или переустройство инженерной коммуникации, осуществить снос незаконно возведенных сооружений, иных объектов и привести участок автомобильной дороги в первоначальное состояние. В случае отказа от исполнения указанных требований, Государственная компания организовывает выполнение работ по ликвидации проложенных или переустроенных инженерных коммуникаций с последующей компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет Владельца коммуникации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 4.7. Неисполнение любого пункта настоящего Согласия влечет за собой его аннулирование. 4.8. Данное Согласие является неотъемлемой частью договора № _______________от «____» _______ 20__ г. на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-107 «Московское малое кольцо» Икша – Ногинск – Бронницы – Голицыно – Истра – Икша, и без него недействительны. 4.9. Срок действия Согласия в части, касающейся проектирования инженерной коммуникации – 2 (два) года, по остальным пунктам - на период действия договора № _______________от «___» ________ 20__ г. 4.10. По истечении срока действия настоящего Согласия, в части касающейся проектирования, если не поступил запрос о продлении технических требований и условий от Владельца коммуникации, технические требования и условия аннулируются. При этом, затраты Владельца коммуникации, связанные с подготовительными и проектными работами, не возмещаются. Начальник управления по работе с имуществом А.А. Степанов ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Публичный сервитут объекта «Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа, газопровод среднего давления Р≤0,3 МПа с установкой ШГРП» (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) Раздел 1 Сведения об объекте № п/п 1 1 2 3 Характеристики объекта Описание характеристик 2 3 Местоположение объекта Московская область, г Раменское, д Фенино Площадь объекта ± величина погрешности определения площади 526 м² ± 8 м² (P ± ∆P) Иные характеристики объекта Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Публичный сервитут, в целях размещения объекта «Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа, газопровод среднего давления Р≤0,3 МПа с установкой ШГРП». Срок установления: 120 месяцев в пользу Акционерного Общества «Мособлгаз» ОГРН 1175024034734, ИНН 5032292612 (Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Раздоры, 1-й км. Рублево-Успенского шоссе, дом 1, корпус Б, info@mosoblgaz.ru) 1. Система координат Обозначение характерных точек границ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 — Раздел 2 Сведения о местоположении границ объекта МСК-50, зона 2 2. Сведения о характерных точках границ объекта Средняя Координаты, м квадратическая Описание Метод определения погрешность обозначения точки координат характерной положения на местности (при точки наличии) характерной X Y точки (Mt), м 2 3 4 5 6 448 544,03 2 244 112,09 0,10 448 552,10 2 244 171,64 0,10 448 558,17 2 244 216,47 0,10 448 563,06 2 244 215,20 0,10 448 556,97 2 244 170,33 Аналитический метод 0,10 Нет закрепления 448 548,94 2 244 111,09 0,10 448 546,52 2 244 111,60 0,10 448 544,81 2 244 111,93 0,10 448 544,03 2 244 112,09 0,10 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 2 3 4 5 6 — — — — — Раздел 3 Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта 1. Система координат МСК-50, зона 2 Обозначение характерных точек границы 1 — 1 — 2. Сведения о характерных точках границ объекта Измененные Описание Средняя Существующие Метод (уточненные) квадратическая обозначения координаты, м определения координаты, м точки на погрешность координат местности положения характерной (при характерной X Y X Y точки наличии) точки (Mt), м 2 3 4 5 6 7 8 — — — — — — — 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 2 3 4 5 6 7 8 — — — — — — — Раздел 4 План границ объекта Масштаб 1:600 Используемые условные знаки и обозначения: - Вновь образованная часть границы ЗОУИТ - Обозначение кадастрового квартала, в котором расположен объект - Характерная точка границы ЗОУИТ - Граница и обозначение земельного участка, учтенного в ГКН Подпись Дата « 7 » декабря 20 23 г. Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта ДОГОВОР № ПСД-Фенино-Сосновка-2023 на выполнение проектных и (или) изыскательских и строительно-монтажных работ по догазификации населенного пункта д. Фенино, КИЗ «Сосновка», Раменский г.о. для нужд филиала АО «Мособлгаз» «Юго-Восток» Московская область «23» октября 2023 г. Акционерное Общество «Мособлгаз» (АО «Мособлгаз»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя директора филиала АО «Мособлгаз» «Юго-Восток» Носова Александра Александровича, действующего на основании доверенности от 18.04.2022 г. № 12-07/471, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР-ГАЗ» (ООО «ВЕКТОР-ГАЗ», ОГРН 1125040002845, юридический адрес: 140105, Московская область, Раменский г.о, г. Раменское, ул. Чугунова, д. 15/3, помещ. 1), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Поповой Елены Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании результатов осуществления закупки путем проведения конкурса в электронной форме (Протокол подведения итогов № 32312781276 от 09.10.2023) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 1. Предмет Договора 1.1. Подрядчик обязуется выполнить проектные и (или) изыскательские работы и строительно-монтажные работы (далее – работы) по догазификации населенного пункта, расположенного по адресу: д. Фенино, КИЗ «Сосновка», Раменский г.о. для нужд филиала АО «Мособлгаз» «Юго-Восток» (далее – Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) в объеме, установленном в Приложении № 2 к настоящему Договору и проектной документацией, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 1.2. Работы выполняются поэтапно, в следующем порядке: 1 этап – проектно-изыскательские работы; 2 этап – строительно-монтажные работы. 1.3. Подрядчик обязуется выполнить проектные и (или) изыскательские работы, а также работы по оформлению разрешительной документации, в том числе на использование земельных участков под объектами строительства Заказчика (землеустроительной документации). 1.4. Проектная документация и материалы инженерных изысканий должны быть подготовлены в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к ним нормативными актами Российской Федерации, действующими на момент передачи результата работ Заказчику. 1.5. Строительно-монтажные Работы должны быть выполнены в соответствии со строительными нормами, правилами и требованиями, предъявляемыми органом государственного строительного надзора, о соответствии построенного, 2 реконструируемого, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации. 1.6. Работы выполняются в соответствии с графиком выполнения работ, техническим заданием, а по окончании работ закрывается путем подписания Акта о приемке выполненных работ в порядке, установленном разделом 7 настоящего Договора. 1.7. Место выполнения работ: д. Фенино, КИЗ «Сосновка», Раменский г.о. 2. Цена Договора 2.1. Цена Договора определяется на основании Расчета цены договора (Приложение №2 к настоящему Договору) и составляет 34 485 100,00 руб. (Тридцать четыре миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч сто рублей 00 копеек), в том числе НДС 20 % – 5 747 516,67 руб. (Пять миллионов семьсот сорок семь тысяч пятьсот шестнадцать рублей 67 копеек), из них: – стоимость работ по 1 этапу формируется исходя из порядка формирования цены, определенного Протоколом заседания Правления АО «Мособлгаз» от 06.08.2021 № 33-П с применением дополнительного коэффициента снижения Подрядчика, определенного по результатам проведения конкурентной процедуры, в размере 0,873367700603459, и составляет 2 694 515,70 руб. (Два миллиона шестьсот девяносто четыре тысячи пятьсот пятнадцать рублей 70 копеек), в том числе НДС 20 % – 449 085,95 руб. (Четыреста сорок девять тысяч восемьдесят пять рублей 95 копеек); – стоимость работ по 2 этапу определяется на основании Расчета стоимости, с применением дополнительного коэффициента снижения Подрядчика, определенного по результатам проведения конкурентной процедуры, в размере 0,873367700603459, и составляет 31 790 584,30 руб. (Тридцать один миллион семьсот девяносто тысяч пятьсот восемьдесят четыре рубля 30 копеек), в том числе НДС 20 % – 5 298 430,72 руб. (Пять миллионов двести девяносто восемь тысяч четыреста тридцать рублей 72 копейки). После завершения проектно-изыскательских работ и проведения проверки определения достоверности сметной стоимости Объекта цена Договора подлежит корректировке путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения. При этом при оформлении дополнительного соглашения о корректировке цены договора Стороны учитывают, что стоимость проектно-изыскательских работ не должна превышать сметные нормативы, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, а стоимость строительно-монтажных работ не должна превышать укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры (далее – НЦС). Стоимость строительно-монтажных работ по видам работ, не учтенным в показателях НЦС, рассчитывается расчетным методом с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов. Цена Договора определяется на весь срок действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных Договором и действующим законодательством Российской Федерации. Цена Договора включает в себя стоимость изыскательских работ с подготовкой отчетов по инженерным изысканиям, проектной документации, стоимость строительномонтажных работ с учетом всех расходов Подрядчика, связанных с выполнением работ, а также все расходы на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате работ и услуг сторонних организаций, третьих лиц, и других обязательных платежей. Стоимость согласований проектной документации с компетентными государственными органами, эксплуатирующими смежные коммуникации и линейные объекты, попадающие в зону проектируемого объекта, организациями и органами местного самоуправления, расходы на проведение проверки сметной стоимости включены в стоимость работ по настоящему Договору. В случае если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, 3 сумма, подлежащая уплате физическому лицу в соответствии с Договором, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора. 2.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации. 2.3. Цена Договора может быть изменена соглашением Сторон в следующих случаях: – при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема и качества выполняемых работ; – при изменении объема и (или) однородных видов выполняемых работ по Договору, но не более чем на 30 (тридцать) процентов от первоначальной цены такого договора; – при существенном увеличении цен на товары по решению (согласованию) коллегиального исполнительного органа Заказчика или единоличного исполнительного органа Заказчика при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения договора и (или) цены договора более чем на 30 (тридцать) процентов. 2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе производить оплату работ по Договору после перечисления Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в размере, определенном в соответствии с разделом 6 Договора, либо удержать денежные средства в размере такой неустойки (штрафа, пени) из цены Договора. 2.6. Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, в том числе связанных с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком импортного оборудования и/или материалов. 2.7. Стороны установили, что положения статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям Сторон по Договору не применяются. 3. Порядок расчетов 3.1. Выполнение проектных и изыскательских работ и строительно-монтажных работ осуществляется без предварительных платежей (аванса). 3.2. Оплата выполненных работ по Объекту производится в следующем порядке: 3.2.1. По 1 этапу – на основании предъявленного Подрядчиком Заказчику счета после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных проектных и (или) изыскательских работ, составленного по форме согласно Приложению № 2.1 к настоящему Договору, путем безналичного перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных проектных и (или) изыскательских работ. В случае если цена работ по 1 этапу по результатам проверки определения достоверности сметной стоимости окажется ниже стоимости, указанной в дефисе 1 п. 2.1 Договора, расчет осуществляется в соответствии с ценой, определенной по результатам проверки определения достоверности сметной стоимости, с применением дополнительного коэффициента снижения Подрядчика, определенного по результатам проведения конкурентной процедуры, в размере 0,873367700603459. В случае если цена работ по Договору по результатам проведения проверки определения достоверности сметной стоимости окажется выше цены, указанной в дефисе 1 п. 2.1 Договора, расчет осуществляется в соответствии с ценой, указанной в дефисе 1 п. 2.1 Договора, с применением дополнительного коэффициента снижения Подрядчика, определенного по результатам проведения конкурентной процедуры, в размере 0,873367700603459. 3.2.2. По 2 этапу - в размере 96% от стоимости выполненных строительномонтажных работ, на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ. Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком работы в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ. 4 3.3. В случае если цена работ по 2 этапу по результатам проверки определения достоверности сметной стоимости окажется ниже стоимости, указанной в дефисе 2 п. 2.1 Договора, расчет осуществляется в соответствии с ценой, определенной по результатам проверки определения достоверности сметной стоимости, с применением дополнительного коэффициента снижения Подрядчика, определенного по результатам проведения конкурентной процедуры, в размере 0,873367700603459. В случае если цена работ по Договору по результатам проведения проверки определения достоверности сметной стоимости окажется выше цены, указанной в дефисе 2 п. 2.1 Договора, расчет осуществляется в соответствии со стоимостью, определенной по результатам экспертизы, но не выше цены НЦС, с применением дополнительного коэффициента снижения Подрядчика, определенного по результатам проведения конкурентной процедуры, в размере 0,873367700603459. При этом в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Акта о приемке выполненных работ Подрядчик выставляет и передает Заказчику счет-фактуру. Окончательный расчет за выполненные работы осуществляется в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих дней с даты подписания сторонами итогового Акта о приемке выполненных работ, указанного в п. 7.2.8 Договора. 3.4. Работы, выполненные с изменением или отклонением от Технического задания, оплате не подлежат. 3.5. Все платежи по Договору осуществляются Заказчиком путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 17 настоящего Договора. 4. Сроки выполнения работ 4.1. 1-й этап: срок выполнения работ составляет 5 (пять) месяца. Начало работ при условии получения Подрядчиком от Заказчика письма о начале производства работ, направленного Почтой России заказным письмом с уведомлением о вручении. 4.2. 2-й этап: срок выполнения работ составляет 4(четыре) месяц с даты завершения работ по 1-му этапу. 4.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Договором порядке. 4.4. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет за собой прекращения неисполненных обязательств Сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика. 5. Права и обязанности Сторон 5. Порядок сдачи-приемки работ: 5.1. При выполнении проектных и (или) изыскательских работ Подрядчик обязан: 5.1.1. Выполнить проектные и (или) изыскательские работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, и иными исходными данными. После завершения проектно-изыскательских работ оформляется сметная документация с использованием сметных нормативов, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов, стоимость проектно-изыскательских работ определяется по сборникам базовых цен на проектные работы (СБЦ), стоимость строительно-монтажных работ определяется с применением действующей сметно-нормативной базы ТСНБ-2001 с пересчетом в текущий уровень цен с использованием расчетных индексов ГАУ МО «Мособлэкспертиза». 5 5.1.2. Согласовывать результат изыскательских работ с компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления. 5.1.3. Согласовывать проектные решения со службами, выдавшими технические условия, с компетентными государственными органами. 5.1.4. Безвозмездно дорабатывать результат проектных и (или) изыскательских работ в случае получения замечаний от согласующих организаций. 5.1.5. Готовую проектную документацию, в том числе сметную документацию, разработанную в программе Excel и формате с расширением .esw, передать с нарочным на согласование Заказчику на предмет соответствия Техническому заданию и установленным нормативно-техническим требованиям. В течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после получения от Подрядчика проектной документации Заказчик рассматривает ее на предмет соответствия Техническому заданию и установленным нормативно-техническим требованиям. По результатам такого рассмотрения Заказчик направляет Подрядчику с нарочным одно из двух: – согласованную проектную документацию; – перечень замечаний с указанием сроков устранения выявленных нарушений, ошибок и недоработок. Подрядчик обязан устранить нарушения, ошибки и недоработки согласно замечаниям, в указанные сроки. 5.1.6. Осуществить при необходимости авторский надзор. 5.1.7. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Договора, а также в случае, если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию. 5.1.8. Обеспечить получение для Заказчика документов, необходимых для проектирования и дальнейшего строительства объекта. В целях исполнения данного обязательства Подрядчик обязан от имени Заказчика подать все необходимые заявления и документы в соответствующие государственные органы и органы местного самоуправления, устранить согласно замечаниям указанных органов ошибки и недостатки, и получить документы, необходимые для проектирования и дальнейшего строительства Объекта. 5.1.9. Передавать Заказчику результаты выполненных работ в установленном порядке и сроки. 5.1.10. Своевременно и за свой счет по замечаниям Заказчика, согласующих компетентных государственных органов, эксплуатирующих смежные коммуникации и линейные объекты, попадающие в зону проектируемого объекта, организаций и органов местного самоуправления вносить в разработанную проектную документацию и в материалы инженерных изысканий необходимые исправления, а также устранять выявленные ошибки и недостатки. 5.1.11. Подрядчик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора. 5.1.12. Передать безвозмездно Заказчику исключительные права на результат выполненных работ путем указания на передачу таких прав в акте сдачи-приемки выполненных проектных и (или) изыскательских работ. 6 5.1.13. Гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц прав препятствовать выполнению Заказчиком работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком проектной документации и (или) результата инженерных изысканий. 5.1.14. Представлять Заказчику сведения об изменении своего адреса и (или) банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса и (или) банковских реквизитов надлежащим адресом и надлежащими банковскими реквизитами Подрядчика будут считаться адрес и реквизиты, указанные в Договоре. 5.1.15. Контролировать сроки исполнения своих обязательств субподрядчиками в случае их привлечения. 5.2. При выполнении проектных и (или) изыскательских работ Подрядчик вправе: 5.2.1. Привлечь к исполнению обязательств по Договору других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т. п., по видам работ, предусмотренным Договором. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения цены Договора и (или) объемов работ по Договору. 5.2.2. Досрочно исполнить обязательства по Договору. 5.3. При выполнении проектных и (или) изыскательских работ Заказчик обязан: 5.3.1. Своевременно принять и оплатить Подрядчику выполненные им работы в порядке, предусмотренном условиями Договора. 5.3.2. Предоставить Подрядчику исходную документацию. 5.3.3. Выдать Подрядчику доверенность на представление интересов Заказчика по Договору. 5.4. При выполнении проектных и (или) изыскательских работ Заказчик вправе: 5.4.1. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным Договором порядком. 5.4.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ. 5.4.3. Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ. 5.4.4. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных разделом 11 настоящего Договора. 5.4.5. Для проверки соответствия качества выполненных работ привлекать независимых экспертов. 5.4.6. Требовать оплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с условиями Договора. 5.4.7. Не выбирать объем по Договору в полном объеме. 5.5. При выполнении строительно-монтажных работ Заказчик вправе: 5.5.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 5.5.2. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным Договором порядком. 5.5.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ. 5.5.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ. 5.5.5. Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ. 7 5.5.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, предусмотренных разделом 11 настоящего Договора. 5.5.7. Для проверки соответствия качества выполненных работ привлекать независимых экспертов. 5.5.8. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Договора. 5.6. При выполнении строительно-монтажных работ Заказчик обязан: 5.6.1. Сообщать в письменной форме на электронную почту Подрядчика, указанную в разделе 17 настоящего Договора, либо заказным письмом с уведомлением о вручении, о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. 5.6.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Договором. 5.6.3. При обнаружении несоответствия качества, объема и цены выполненных Подрядчиком работ условиям Договора требовать устранения недостатков и дефектов согласно замечаниям. 5.7. При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик вправе: 5.7.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (по форме приложения № 5) в установленном Договором порядке. 5.7.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями Договора. 5.7.3. Привлечь к исполнению обязательств по настоящему Договору других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т. п., по видам работ, предусмотренным в Приложении № 2 к настоящему Договору. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет изменения Цены Договора и (или) объемов работ по настоящему Договору. 5.7.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Договора. 5.7.5. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору. 5.8. При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обязан: 5.8.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором. 5.8.2. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации. 5.8.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдачеприемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет. 5.8.4. Контролировать сроки исполнения своих обязательств субподрядчиками в случае их привлечения. 5.8.5. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Договора, а также если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора. 8 Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию. 5.8.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды. 5.8.7. Вывезти в пятидневный срок с момента выполнения работ оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, иное принадлежащее Подрядчику имущество, мусор, а также произвести уборку строительной площадки. 5.8.8. Своевременно выставлять счет на оплату выполненных работ. 5.8.9. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет. 5.8.10. При выполнении строительно-монтажных и земляных работ обеспечить соблюдение Требований к производству строительно-монтажных и земляных работ (Приложение № 6 к настоящему Договору). 5.8.11. В течении 2 (двух) календарных дней после выполнения работ передать Заказчику по Акту приема-передачи проектную и землеустроительную документацию. 5.8.12. Выполнить комплекс работ по подготовке технического плана для постановки Объекта на государственный кадастровый учет и регистрации права собственности на него, а также подготовить графическое описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории и в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента сдачи-приемки Объекта в эксплуатацию передать Заказчику по Акту приема-передачи подготовленный Технический план и графическое описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории на электронном носителе (XML файлы), а также в формате dwg/dxf. В случае получения от Заказчика замечаний в отношении представленных документов Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения замечаний от Заказчика устранить их в рамках гарантийных обязательств, если иной (более длительный) срок не согласован Сторонами. 5.8.13. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором. 6. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность согласно законодательству Российской Федерации и условиям Договора. 6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором (в том числе гарантийного обязательства), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере 0,1 % от стоимости работ, за каждый день просрочки. 6.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, в том числе гарантийного обязательства, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором. 6.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, в том числе гарантийного обязательства, за исключением просрочки исполнения обязательств, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 100 000 руб. (сто тысяч рублей 00 копеек). 9 6.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 10 000 руб. (десяти тысяч рублей копеек). 6.2.5. За каждый факт выявления дефектов и (или) недостатков, представляющих повышенную опасность, начисляется штраф в размере, указанном в Приложении № 4 к настоящему Договору. 6.3. Общая сумма начисленных неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. 6.4. Уплата Сторонами неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Договору. 6.5. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных Подрядчиком Заказчику документах, несет Подрядчик. 6.6. В случае получении от специализированных организаций уведомлений (извещений, предписаний, постановлений) о выявлении факта совершения административного правонарушения либо о рассмотрении дел об административных правонарушениях, связанных с исполнением настоящего Договора, Заказчик направляет Подрядчику копию указанного уведомления (извещения, предписания, постановления) для прибытия последнего на рассмотрение. При подтверждении факта совершения Подрядчиком административного правонарушения Подрядчик оплачивает примененные штрафы. 7. Порядок сдачи и приемки работ 7.1. Порядок сдачи-приемки проектных и (или) изыскательских работ: 7.1.1. Срок и перечень проектной документации, результатов изыскательских работ, подлежащих оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику, определены Техническим заданием (приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью Договора. 7.1.2. После завершения проектных и (или) изыскательских работ по Объекту Подрядчик передает Заказчику проектную документацию и результаты инженерных изысканий в составе, определенном Техническим заданием, с приложением накладной, акта сдачи-приемки выполненных проектных и (или) изыскательских работ, составленного по форме согласно Приложению № 2.1 к настоящему Договору, и счета-фактуры. 7.1.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в Техническом задании, Заказчик рассматривает представленные документы. 7.1.4. По результатам такого рассмотрения Заказчик направляет Подрядчику на электронную почту, указанную в разделе 17 настоящего Договора, и заказным письмом с уведомлением о вручении либо с нарочным: – подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки выполненных проектных работ, либо – запрос о предоставлении разъяснений относительно выполненной работы, либо – мотивированный отказ от принятия выполненных проектных работ, содержащий перечень выявленных недостатков и разумные сроки их устранения. 7.1.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений относительно результатов проектных работ Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных проектных работ. 7.1.6. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных проектных работ, в связи с необходимостью устранения недостатков результатов работ, Подрядчик обязан в срок, установленный в мотивированном отказе Заказчиком, устранить указанные недостатки (произвести доработки) за свой счет и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/ замечаниями отчет об устранении 10 недостатков, выполнении необходимых доработок, а также подписанный Подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных проектных работ в 3 (трех) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных проектных работ. 7.1.7. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков (выполнении доработок) в надлежащем порядке и в установленные сроки, Заказчик принимает выполненные проектные работы и подписывает 3 (три) экземпляра акта сдачи-приемки выполненных проектных и (или) изыскательских работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном пунктом 7.1.4 Договора. 7.1.8. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных проектных работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ. 7.2. Порядок сдачи-приемки строительно-монтажных работ. 7.2.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения выполнения предусмотренных Договором работ в целом Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (по форме Приложения №5), подписанный Подрядчиком, в 3 (трех) экземплярах, счет-фактуру, счет на оплату выполненных работ. 7.2.3 В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 7.1 настоящего Договора, Заказчик рассматривает представленные документы. 7.2.4. По результатам такого рассмотрения Заказчик направляет Подрядчику заказным письмом с уведомлением о вручении либо передает с нарочным один из следующих документов: подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта о приемке выполненных работ; запрос о предоставлении разъяснений относительно выполненных работ; мотивированный отказ от принятия выполненных работ, содержащий перечень выявленных недостатков и разумные сроки их устранения. 7.2.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений относительно выполненных работ, относящихся к условиям исполнения Договора, Подрядчик в течение 2 (Двух) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ. 7.2.6. В случае отказа Заказчика от принятия выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков результатов работ Подрядчик обязан в срок, установленный в мотивированном отказе Заказчиком, устранить указанные недостатки (произвести доработки) за свой счет и передать Заказчику приведенный в соответствие предъявленным требованиям и замечаниям отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ (по форме Приложения № 5) в 3 (трех) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ. 7.2.7. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков (выполнении доработок) в надлежащем порядке и в установленные сроки, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ (по форме Приложения № 5), один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в пункте 7.2.4 настоящего Договора. 7.2.8. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком выписки из Единого государственного реестра недвижимости в отношении Объекта стороны оформляют итоговый Акт о приемке выполненных работ (Приложение № 5 к настоящему Договору). 11 8. Контроль за проведением работ 8.1. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора представляет Подрядчику приказ АО «Мособлгаз» или иной документ о назначении лица, ответственного за осуществление контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), а также правильностью использования Подрядчиком материалов. 8.2. Подрядчик вызывает представителя Заказчика (специалиста, ответственного со стороны Заказчика за осуществление контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ) телефонограммой либо по адресу электронной почты yugovostok@mosoblgaz.ru за 2 (два) рабочих дня до начала проверки операций, указанных в пункте 8.3 настоящего Договора. Заказчик вправе привлечь на основании соответствующего договора третьих лиц для осуществления строительного контроля. Результаты проверки операций заносятся в общий журнал работ, что является основанием для заполнения строительного паспорта (при необходимости). При проверке и последующей приемке Заказчиком скрытых работ составляется акт освидетельствования скрытых работ, выполненных при строительстве Объекта, в количестве 3 (трех) экземпляров. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и подписания Сторонами акта освидетельствования скрытых работ, выполненных в ходе строительства (реконструкции, капитального ремонта). 8.3. Подрядчик вызывает Заказчика на следующие операции: – проверку результатов механических испытаний пробных (допускных) сварных стыков; – проверку результатов механических испытаний стыков, сваренных для проверки технологии сварки стальных и полиэтиленовых газопроводов; – проверку результатов механических испытаний сварных стыков стальных газопроводов, не подлежащих контролю физическими методами, и стыков подземных газопроводов, сваренных газовой сваркой, представив предварительно копии сертификатов, паспортов и др.; – проверку результатов визуального и измерительного контроля сварных стыков трубопровода, представив предварительно копии сертификатов, паспортов и др.; – проверку результатов контроля сварных стыков, осуществленного неразрушающими физическими методами; – проверку результатов контроля изоляции сварных стыков стальных газопроводов на бровке; – проверку постели, уклона и изоляции стального газопровода с использованием дефектоскопа; – проверку присыпки трубопровода на 20–30 см выше верхней образующей и проверку результатов контроля, выполненного прибором типа «ИПИТ», на отсутствие контакта между грунтом и стальной трубой; – проверку укладки сигнальной ленты и попутного проводника у полиэтиленового газопровода; – проверку результатов контроля изоляции стального трубопровода, выполненного прибором типа «АНПИ», при полностью засыпанной траншее; – продувку газопровода с использованием поролоновых поршней; – испытание на герметичность; – проверку скрытых работ по устройству фундамента под размещение электрозащитной установки (далее – ЭЗУ); – проверку укладки в траншею питающего и дренажного кабелей; – проверку скрытых работ по устройству защитного заземления (далее – УЗЗ); – проверку скрытых работ по устройству фундаментов под газорегуляторные пункты (далее – ГРП), газорегуляторные пункты блочные (далее – ГРПБ), шкафные 12 распределительные пункты (далее – ШРП), коверы отключающих устройств; – проверку укладки в траншею кабеля для освещения ГРП, ГРПБ; – проверку скрытых работ по устройству молниезащиты; – другие работы, предусмотренные проектной документацией и требованиями технических регламентов. 8.4. Если Заказчик не был информирован о проведении скрытых работ или информирован с опозданием, то Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ для дополнительной проверки качества выполненных работ. 8.5. Если уполномоченный представитель Заказчика не явится в согласованный Сторонами срок на приемку скрытых работ, то Подрядчик имеет право составить акт освидетельствования скрытых работ, выполненных в ходе строительства (реконструкции, капитального ремонта), без подписи Заказчика. При этом ответственность за качество выполненных работ лежит на Подрядчике. 8.6. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. 8.7. Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для проведения работ, должны соответствовать требованиям проектной документации и нормативных документов Российской Федерации. Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения работ. 9. Обеспечение исполнения Договора 9.1. Обеспечение исполнения договора не установлено. 10. Гарантии 10.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.8.2 настоящего Договора. 10.2. Гарантийный срок на результат выполненных работ по Договору составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме приложения № 5). 10.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. Настоящий пункт распространяется на гарантийные обязательства Подрядчика в отношении качества подготовленного технического плана, необходимого для постановки объекта на государственный кадастровый учет и регистрации права собственности на него, а также в отношении качества, подготовленного графического описания местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории. Подрядчик гарантирует разработку проектной документации и проведение инженерных изысканий в строгом соответствии с Техническим заданием, а также гарантирует точность и надежность выполненных работ. 10.4. Подрядчик гарантирует, что качество разработанной проектной документации и изыскательских работ будет соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, технических регламентов, нормативнотехнических документов, ГОСТ, а также условиям Договора и нормам технологического и строительного проектирования. Подрядчик несет ответственность за качество, технико-экономический уровень разработанной проектной документации в целом, за единство изложения и оформления 13 материалов всех разделов проектной документации и за соответствие результата проектной документации и (или) инженерных изысканий по составу и содержанию требованиям действующего законодательства. 10.5. Гарантийный срок на результат выполненных проектных и (или) изыскательских работ определяется в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации. 10.6. Если в ходе строительства или в процессе эксплуатации Объекта в подготовленных Подрядчиком по Договору проектной документации и (или) результате изыскательских работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик обязуется в установленный Заказчиком срок безвозмездно переделать документацию, не отвечающую установленным требованиям и условиям Договора. 10.7. В случае обнаружения вышеуказанных недостатков Сторонами составляется акт о выявленных недостатках, содержащий перечень обнаруженных недостатков. Для участия в составлении указанного акта Подрядчик обязан в сроки, установленные в письменном уведомлении Заказчика, направить своего представителя. Если Подрядчик в установленный срок не направит своего представителя, акт о выявленных недостатках, фиксирующий недостатки, обнаруженные в проектной документации и (или) результате проведенных инженерных изысканий, составляется и подписывается Заказчиком самостоятельно с указанием на то, что Подрядчик не явился для составления и подписания такого акта. Подписанный Заказчиком в одностороннем порядке акт о недостатках направляется Подрядчику любым способом, фиксирующим факт его получения Подрядчиком. В таком случае считается, что Подрядчик согласился с фактом наличия недостатков и обязан приступить к устранению перечисленных недостатков. 11. Изменение и расторжение Договора 11.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда либо в случае одностороннего отказа Стороны Договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 11.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае, если: 11.2.1. Подрядчик выполняет работы ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок либо являются существенными и неустранимыми. 11.2.2. Подрядчик не приступает к исполнению Договора в срок, установленный Договором, или нарушает График выполнения работ, предусмотренный Договором, либо в ходе исполнения Подрядчиком условий Договора стало очевидно, что работы не будут выполнены надлежащим образом в установленный Договором срок. 11.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать Стороной Договора. 11.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре. Выполнение Заказчиком указанных действий считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре. 11.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) рабочих дней с даты 14 надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. 11.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика относительно принятого решения об одностороннем отказе от исполнения Договора Подрядчиком выполнены следующие действия: – устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения; – Заказчику компенсированы затраты на проведение проверки соответствия качества выполненных работ с привлечением независимых экспертов. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством либо настоящим Договором являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора. 11.7. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае, если: 11.7.1. Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результата выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок, не примет в разумный срок необходимых мер для устранения указанных обстоятельств. 11.7.2. Заказчиком нарушены обязательства по Договору, и это препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также имеются обстоятельства, очевидно свидетельствующие о том, что исполнение указанных обязательств не будет произведено в установленный срок. 11.8. В отношении порядка и сроков расторжения Договора Подрядчиком в одностороннем порядке применяются пункты 11.4 и 11.5 настоящего Договора. 11.9. Расторжение Договора по соглашению сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении. 11.10. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты его получения. 11.11. В случае расторжения Договора Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных работ, а также размер суммы, перечисленной Заказчиком Подрядчику в счет платы за выполненные работы. 11.12. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме. 12. Обстоятельства непреодолимой силы 12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, пожар, землетрясение, диверсия, военные действия, блокада и др.), препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 12.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в 15 письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности их действия. 12.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 12.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Договора без возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 13. Порядок урегулирования споров Сторон 13.1. Спор, возникающий в ходе исполнения Договора, может быть передан на разрешение Арбитражного суда Московской области после принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию, по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня направления претензии (требования). 13.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. 13.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. 13.4. В случае неисполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Московской области. 14. Антикоррупционная оговорка 14.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача и (или) получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 14.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 14.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 14.1 настоящего Договора другой Стороной, его аффилированными лицами, работниками или посредниками. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено соответствующей Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 14.3. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 14.1 настоящего Договора и (или) неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения полученного уведомления о таком нарушении в соответствии с пунктом 14.2 16 настоящего Договора другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 15. Общие требования в области охраны окружающей среды и обращения с отходами, образующимися в результате выполнения работ 15.1. Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды, о недрах, о безопасности строительных работ (в т. ч. требования противопожарной безопасности), земельное, лесное, водное, санитарно-эпидемиологическое законодательство Российской Федерации. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. Подрядчик также несет ответственность перед Заказчиком за несоблюдение указанных требований привлеченными им субподрядчиками. 15.2. В процессе выполнения работ и после их завершения Подрядчик обеспечивает сбор отходов, образующихся в результате выполнения работ, с последующим их вывозом или утилизацией в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Право собственности на отходы, образующиеся из сырья и материалов Подрядчика, а также из сырья и материалов Заказчика в результате выполнения Подрядчиком работ по Договору, возникает у Подрядчика с момента их образования. Подрядчик самостоятельно вносит плату за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с законодательством Российской Федерации. 15.3. Подрядчик обеспечивает в процессе выполнения работ по Договору и после их завершения собственными силами или с привлечением третьих лиц сбор отходов, образующихся в результате выполнения Подрядчиком работ по Договору (в том числе строительных отходов, грунта и строительного мусора), с последующим вывозом на специализированные полигоны или иные объекты размещения отходов либо их утилизацию (использование). 15.4. Подрядчик обязуется в 30-дневный срок после подписания Акта приемки Объекта вывезти за пределы строительной площадки строительную технику и оборудование, временные здания и сооружения, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество. 15.5. Подрядчик обязуется в 5-дневный срок после подписания Акта о приемке выполненных работ, вывезти за пределы строительной площадки строительную технику и оборудование, временные здания и сооружения, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество. 15.6. После завершения строительно-монтажных работ по соответствующему Объекту Подрядчик обязуется провести поэтапную рекультивацию нарушенного земельного участка, предоставленного последнему для проведения работ по Договору, в соответствии с его категорией, а также сдачу земельного участка с приведением его в состояние, пригодное для его использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, а также выполнить благоустройство территории, приведя её в изначальное состояние в течение 15 дней после завершения строительно-монтажных работ. В случае если завершение работ осуществляется в осенне-зимний период, работы по благоустройству должны быть завершены не позднее срока указанного в обращении Заказчика. 15.7. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ по Договору нарушения природоохранного законодательства, включая оплату штрафов, пеней, а также возмещение причиненного в связи с этим вреда окружающей среде. 17 15.8. Подрядчик обязуется возместить Заказчику любые убытки, возникшие вследствие нарушения обязательств, указанных в настоящем разделе Договора. 16. Срок действия Договора 16.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2024 г. включительно. 16.2. Договор заключен в электронной форме (дополнительно Стороны вправе оформить Договор в письменном виде в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Договор, заключенный в электронной форме). 16.3. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения представленной Заказчиком информации и закупочной документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по договору. 16.4. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются: – Приложение № 1 «Техническое задание»; – Приложение № 1 к техническому заданию «Содержание разделов проектной документации для сетей газораспределения и (или) газопотребления давлением до 1,2 МПа включительно»; – Приложение № 2 к техническому заданию «Содержание разделов рабочей документации для сетей газораспределения и (или) газопотребления давлением до 1,2 МПа включительно»; – Приложение № 3 к техническому заданию «Операционная инструкция по работе подрядчика в РМП-Подрядчика»; – Приложение № 4 к техническому заданию «Требования к информации, вносимой в СУПР Подрядчиком»; – Приложение № 2 « Расчет цены Договора»; – Приложение № 3 «График выполнения работ»; – Приложение № 4 «Перечень дефектов и недостатков, представляющих повышенную опасность»; – Приложение № 5 «Форма Акта о приемке выполненных работ». – Приложение № 6 «Требования к производству строительно-монтажных и земляных работ. 17. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон Подрядчик: ООО «ВЕКТОР-ГАЗ» Заказчик: АО «Мособлгаз» Адрес местонахождения и почтовый адрес: 140105, Московская область, Раменский г.о, г. Раменское, ул. Чугунова, д. 15/3, помещ. 1 ИНН 5040115021 КПП 504001001 ОКПО 37600918 Банковские реквизиты: р/с 40702810840000030910 в ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 Адрес местонахождения: 143082, Московская область, г. Одинцово, д. Раздоры, 1–й км (Рублево-Успенское шоссе Тер.), дом 1, корпус Б, этаж 9, кабинет 901. Почтовый адрес: 143016, Московская область, Одинцовский городской округ, бокс 47. ИНН 5032292612 КПП 503201001 Филиал АО «Мособлгаз» «Юго-Восток» Место нахождения и почтовый адрес филиала: 140411, Московская область, г. Коломна, проспект Кирова, д. 9 Контакты ответственного лица: Фомин Дмитрий 18 8-926-320-01-32 vektor-gaz@mail.ru ИНН 5032292612 КПП 502243001 Банковские реквизиты филиала: «Газпромбанк» (АО) г. Москва р/с 40702810500000010313 БИК 044525823 к/с 30101810200000000823 Лицо, ответственное за исполнение настоящего Договора: Кучеренко Елена Викторовна Инженер 2 категории отдела догазификации службы исполнения заказа филиала АО «Мособлгаз» «Юго-Восток» 8 (496) 615-54-48 внутр. 086-20 kucherenkoev@kolomna.mosoblgaz.ru Подрядчик: Директор ООО «ВЕКТОР-ГАЗ» Заказчик: Первый заместитель директора филиала АО «Мособлгаз» «Юго-Восток» ___________ (подпись) _Е.Н. Попова_ (инициалы, фамилия) « ___ » ___________ 2023 г. (дата) ___________ (подпись) _ А.А. Носов_ (инициалы, фамилия) « ___ » ___________ 2023 г. (дата) М.П. М.П. 19 Приложение № 1 к Договору на выполнение проектных и (или) изыскательских и строительномонтажных работ по догазификации населенного пункта д. Фенино, КИЗ «Сосновка», Раменский г.о. для нужд филиала АО «Мособлгаз» «Юго-Восток» от «23» октября 2023 г. № ПСД-ФениноСосновка-2023 Техническое задание на выполнение проектных и (или) изыскательских и строительномонтажных работ по догазификации населенного пункта д. Фенино, КИЗ «Сосновка», Раменский г.о. для нужд филиала АО «Мособлгаз» «ЮгоВосток» Общие данные № п/п 1 2 3 Перечень основных данных и требований Наименование 4 Местоположение Основание для выполнения работ Объем работ 5 Состав работ Содержание основных данных и требований к выполнению работ Выполнение проектных и (или) изыскательских и строительномонтажных работ по догазификации населенного пункта д. Фенино, КИЗ «Сосновка», Раменский г.о. для нужд АО «Мособлгаз» «Юго-Восток» Московская область, Раменский г.о., д. Фенино, КИЗ «Сосновка» Программа Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2030 года». Основные технические требования (определяются в соответствии с Заявками о намерении заключить договор о бесплатном подключении на границе земельного участка): 1. – Проектирование распределительных газопроводов; – Проектирование газопроводов-вводов; – Материал проектируемого газопровода – ПЭ/Ст; – Диаметр проектируемого газопровода и давление – определить гидравлическим расчетом, проектным решением; 2. Источник газоснабжения: в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение). Технические условия, передаваемые подрядным организациям вместе с Заявкой на выполнение работ по Договору. 3. Способ прокладки распределительных газопроводов и газопроводов-вводов – открытым способом в подземном исполнении. При прохождении газопроводов через искусственные и естественные преграды – закрытым способом (способ прокладки определяется проектным решением). 4. Проектные решения выполнить в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения. 5. Суммарная ориентировочная протяженность сетей газораспределения от места присоединения к источнику газоснабжения до точки подключения 3 500 м (протяженность уточняется в процессе выполнения проектных работ). Состав работ определяется исходя из требований к прокладке газопровода в соответствии заключенными с заявителями договорами о подключении (технологическом присоединении). 20 6 Сроки выполнения работ 7 Гарантийный срок качества работ 8 Требования к составу работ и оформлению проектной документации в зависимости от вида объектов 8.1 Требования к оформлению проектной документации на газопроводы-вводы протяженностью не более 30 м и давлением P ≤ 0,3 МПа с прокладкой открытым способом до границ земельного участка и сеть газопотребления в границе земельного участка заявителя (в т.ч. газопровод-ввод) 8.2 Требования к оформлению проектной документации на газопроводы-вводы протяженностью более 30 м и 1 этап: срок выполнения работ составляет 5 (пять) месяцев. Начало работ при условии получения Подрядчиком от Заказчика письма о начале производства работ, направленного Почтой России заказным письмом с уведомлением о вручении. 2 этап: срок выполнения работ составляет 4 (четыре) месяца с даты завершения работ по 1-му этапу; Гарантийный срок на результат выполненных работ по Договору составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме приложения № 5) Типы проектов: 1) Газопроводы-вводы (до границ земельных участков заявителей) протяженностью не более 30 м и давлением P≤0,3 МПа с прокладкой открытым способом. 2) Газопроводы-вводы (до границ земельных участков заявителей) протяженностью более 30 м и давлением P ≤ 0,3 МПа с прокладкой открытым способом и газопроводов-вводов (до границ земельных участков заявителей) с прокладкой закрытым способом давлением P ≤ 0.3 МПа. 3) Распределительные газопроводы от газопровода-источника с газопроводами-вводами до границ земельного участка потребителя. 1) Расположение газопровода-источника определять с использованием исполнительно-технической документации (ИТД). Расположение существующих коммуникаций определять с использованием трассоискателей (при необходимости), существующих картографических материалов, топографических съемок на смежные коммуникации (при наличии) и т.д. 2) Проект-схему на газопровод-ввод выполнять в упрощенном варианте в составе: – титульный лист; – лист общих данных с описанием материала и диаметра труб, сроков эксплуатации, описанием охранной зоны; – план газопровода в масштабе 1:500. Характерными точками газопровода-ввода, требующими привязки к местности, являются: место присоединения, точки на границе земельного участка или забора при отсутствии кадастровой границы, углы поворотов или изгибов. Характерные точки должны иметь не менее двух привязок к объектам капитального строительства. На плане указать схему пересечения с коммуникациями (при наличии); – спецификация оборудования, изделий и материалов. 3) При подготовке проекта-схемы рекомендуется (при необходимости) проектной организации: - использовать существующую топографическую съемку местности, имеющуюся в администрации (органах местного самоуправления); - проводить согласования с собственниками коммуникаций, которые будут пересекать проектируемые газопроводы; - При прокладке газопровода в полосе отвода автомобильной дороги получать договор и технические условия на прокладку газопровода в полосе отвода автомобильной дороги от балансодержателя дорог. 1) Проект-схему на прокладку газопровода выполнять в упрощенном варианте в составе: – титульный лист; – лист общих данных с описанием материала и диаметра труб, сроков эксплуатации, описанием охранной зоны; – план газопровода в масштабе 1:500 на топографической съемке. Характерными точками газопровода-ввода, требующими привязки к 21 8.3 давлением P ≤ 0,3 МПа с прокладкой открытым способом до границ земельного участка и газопроводов-вводов с прокладкой закрытым способом давлением P ≤ 0,3 МПа до границ земельного участка Требования к оформлению проектной документации на распределительные газопроводы от газопроводаисточника с газопроводамивводами до границ земельного участка потребителя местности, являются место присоединение, точки на границе земельного участка или забора при отсутствии кадастровой границы, углы поворотов или изгибов. Характерные точки должны иметь не менее двух привязок к объектам капитального строительства. На плане указать схему пересечения с коммуникациями (при наличии); Топографическую съемку выполнять на расстоянии 2,0 м в каждую сторону от оси проектируемого газопровода. 2) При прокладке газопровода в полосе отвода автомобильной дороги получать договор и технические условия на прокладку газопровода в полосе отвода автомобильной дороги от балансодержателя дорог. 1) Проектную документацию разработать в соответствии Приложением № 10 к действующей редакции Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. Проектная документация подлежит согласованию со всеми заинтересованными организациями. 2) Состав проектной документации (далее – ПД): -Раздел 1. Пояснительная записка (включая перечень соответствующих мероприятий по охране окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, обеспечению пожарной безопасности); -Раздел 2. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения; -Раздел 3. Проект организации строительства (включая перечень соответствующих мероприятий по демонтажу зданий, строений и сооружений; организация дорожного движения – при необходимости); -Раздел 4. Смета на строительство (включая сводку затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства и локальные сметные расчеты). Содержание разделов ПД приведено в Приложение № 1 к Техническому заданию. 3) Состав рабочей документации (далее – РД): -Раздел 1. Проект полосы отвода. Наружные газопроводы (включая спецификацию оборудования и материалов); -Раздел 2. Антикоррозионная защита газопроводов. Электроснабжение СКЗ (разрабатывается при необходимости). Содержание разделов РД приведено в Приложение № 2 к Техническому заданию. 4) Утвердить понижающий коэффициент 0,83 к стоимости выполнения проектных работ (ПД+РД) в связи с их одновременной разработкой. Мероприятия по охране окружающей среды, по рекультивации нарушенных земель, обеспечению пожарной безопасности дополнительно не осмечиваются (включены в состав раздела «Пояснительная записка»). 5) Подрядчик обязан пройти экспертизу раздела 4 проектной документации для подтверждения стоимости строительства объекта. Перечень подрядных организаций на проведение экспертизы сметной стоимости согласовывается Подрядчиком с Заказчиком перед направлением сметной документации на экспертизу. 6) В техническом отделе Управления развития газовых сетей, в технических отделах филиалов Общества одновременному согласованию подлежат следующие разделы: – Пояснительная записка; – Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения; – Проект полосы отвода. Наружные газопроводы; – Антикоррозионная защита газопроводов. Электроснабжение СКЗ (в случае необходимости разработки); – Электроснабжение ГРПБ (в случае необходимости разработки). 22 9.1 Общие требования к выполнению инженерногеодезических изысканий для 3 типа объектов Перечень нормативных документов: 1) СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; 2) СП 126.13330.2017 «Свод правил. Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84»; 3) СП 11-104-97 «Свод правил по инженерным изысканиям для строительства. Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; 4) СП 11-104-97 «Свод правил по инженерным изысканиям для строительства. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерногеодезических изысканиях для строительства»; 5) ГКИНП-02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500» (с учетом изменений, предусмотренных «Правилами закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей» (утв. Приказом ГУГК СССР от 14.01.1991 № 6п); 6) Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (вместе с «Положением о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»); 7) Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 , утв. ГУГК при Совете Министров СССР 25.11.1986; 8) ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS». Основные данные и требования к выполнению инженерно-геодезических работ: 1) Система координат – МСК-50 (для объектов, расположенных на территории Московской области); 2) Система высот – Балтийская, 1977 г.; 3) Получить в установленном порядке необходимые разрешения на производство инженерно-геодезических работ, выписки координат и высот пунктов геодезической сети; 4) Выполнить комплекс инженерно-геодезических работ для проектируемого объекта сети газораспределения; 5) Масштаб топографической съемки – М 1:500, с сечением рельефа 0,5 м; 6) Выполнить съемку подземных коммуникаций в границах полосы изысканий. Согласовать полноту и достоверность нанесения на материалы изысканий коммуникаций со всеми организациями, эксплуатирующими подземные, наземные и надземные инженерные коммуникации и сооружения, расположенные в зоне проектируемого газопровода; 7) Ширина полосы топографической съемки для проектируемого газопровода (всего) – 50 м (по 25 м от оси газопровода в каждую сторону); 8) По результатам инженерно-геодезических изысканий подготовить документ о выполненных инженерно-геодезических работах. . 9) Согласовать оформленные материалы инженерно-геодезических работ со всеми организациями, эксплуатирующими подземные, наземные и надземные инженерные коммуникации и сооружения, расположенные в зоне проектируемого газопровода, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика. 23 9.2 Общие требования к выполнению инженерногеологических изысканий для 3 типа объектов 9.3 Общие требования к выполнению инженерноэкологических изысканий для 3 типа объектов 10) При условии выполнения работ в неблагоприятный период необходимо согласование заказчика. 11) В случае увеличения объема более чем на 5га от проектируемого необходимо обоснование и согласование со стороны заказчика. 12) Развитие планово-высотных опорных геодезических сетей более 3 пунктов необходимо согласовывать с заказчиком. Указанный выше документ необходимо сформировать в виде технического документа об инженерно-геодезических изысканиях, в 3 экземплярах на бумажном носителе (в том числе 2 экземпляра оригиналы) и 1 экземпляр на электронном носителе (в формате .pdf). 1. Перечень нормативных документов: 1) СП 11-105-97 «Свод правил по инженерным изысканиям для строительства. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ»; 2) СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». 2. До начала выполнения инженерных изысканий письменно уведомлять Заказчика о дате и времени проведения данных работ На основании требований п. 4.1 ст. 47 Градостроительного кодекса РФ (от 29.12.2004 № 190-ФЗ) результатом инженерных изысканий является документ о выполненных инженерных изысканиях, содержащий материалы в текстовой и графической формах, фото и видео материалы выполнения работ, и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий указанной территории применительно к объекту капитального строительства при осуществлении строительства, реконструкции такого объекта и после их завершения, и о результатах оценки влияния строительства, реконструкции такого объекта на другие объекты капитального строительства. Указанный выше документ необходимо сформировать в виде технического документа об инженерногеологических изысканиях, в 3 экземплярах на бумажном носителе (в том числе 2 экземпляра оригиналы) и 1 экземпляр на электронном носителе (в формате .pdf). Перечень нормативных документов: 1) СП 11-102-97 «Свод правил по инженерным изысканиям для строительства. Инженерно-экологические изыскания для строительства»; 2) ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериального, гельминтологического анализа»; 3) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3; 4) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 5) СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности. НРБ99/2009»; 6) СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»; 7) СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего 24 излучения». 9.4 Общие требования к выполнению инженерноархеологических изысканий для 3 типа объектов 10.1 Общие требования к выполнению землеустроительных и кадастровых работ для всех типов объектов На основании требований п. 4.1 ст. 47 Градостроительного кодекса РФ (от 29.12.2004 № 190-ФЗ) результатом инженерных изысканий является документ о выполненных инженерных изысканиях, содержащий материалы в текстовой и графической формах и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий указанной территории применительно к объекту капитального строительства при осуществлении строительства, реконструкции такого объекта и после их завершения и о результатах оценки влияния строительства, реконструкции такого объекта на другие объекты капитального строительства. Указанный выше документ необходимо сформировать в виде технического документа об инженерно-экологических изысканиях, в 3 экземплярах на бумажном носителе (в том числе 2 экземпляра оригиналы) и 1 экземпляр на электронном носителе (в формате .pdf). Перечень нормативных документов: 1) Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ; 2) Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (в действующей редакции). На основании требований п. 4.1 ст. 47 Градостроительного кодекса РФ (от 29.12.2004 № 190-ФЗ) результатом инженерных изысканий является документ о выполненных инженерных изысканиях, содержащий материалы в текстовой и графической формах и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий указанной территории применительно к объекту капитального строительства при осуществлении строительства, реконструкции такого объекта и после их завершения и о результатах оценки влияния строительства, реконструкции такого объекта на другие объекты капитального строительства. Указанный выше документ необходимо сформировать в виде технического отчета об исследовательских археологических работах, в 3 экземплярах на бумажном носителе (в том числе 2 экземпляра оригиналы) и 1 экземпляр на электронном носителе (в формате .pdf). 1. Оформление запросов, обращений, получение, сбор, анализ и систематизация материалов и документов для проектирования объекта: 1) Предварительный выбор места прохождения трассы проектируемой сети газораспределения. Разработка и согласование с Заказчиком схемы прохождения трассы сети газораспределения, с 25 2. приложением гидравлического расчета и пояснительной записки. 2) Подготовка запросов и получение технических условий от организаций, эксплуатирующих инженерные сети и сооружения, расположенных в зоне проектируемого газопровода (согласно предварительно выбранному месту прохождения трассы). При прокладке газопровода в полосе отвода автомобильной дороги необходимо получить договор и технические условия на прокладку газопровода в полосе отвода автомобильной дороги от балансодержателя дорог. 3) Получение сведений из ЕГРН в отношении земельных участков, на которых планируется сети газораспределения, КПТ (кадастровый план территории). 4) Получение сведений о наличии (отсутствии) памятников истории и культуры (в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). 5) Получение сведений о необходимости проведения предварительного археологического обследования и проведения историко - культурной экспертизы (в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры). 6) Получение сведений из государственного водного реестра. Согласование прохождения трассы газопровода в местах пересечения с водными преградами или попадания трассы сети газораспределения в границы водоохранных зон в установленном порядке. 7) Разработка и утверждение с Заказчиком схемы границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории, на которых планируется размещение объектов, с указанием координат характерных точек границ территории. 8) Получение разрешения на размещение объекта в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 08.04.2015 № 229/13 «Об утверждении Порядка и условий размещения на территории Московской области объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов». Подготовка документов, необходимых для заключения договора аренды предусматривающего использование земельного участка (части земельного участка), попадающего в полосу отвода проектируемого газопровода для строительства (в том числе разработка и утверждение в установленном порядке проектной документации лесного участка): 1) Определить земельные участки, попадающие в полосу отвода проектируемого газопровода; 2) Собрать комплект правоустанавливающих и право удостоверяющих документов на земельные участки полностью или частично попадающие в границы полосы отвода проектируемого газопровода; 3) После выполнения работ, указанных в п. 1) и п. 2) совместно с Заказчиком уточнить местоположение проектируемого газопровода и подготовить ведомость правообладателей земельных участков, подлежащих временному занятию, в которой указать: адрес, кадастровый номер участка, площадь участка, наименование организации (собственника, арендатора или иного правообладателя), Ф. И. О, руководителя, телефон/факс для связи с ним; 4) Подготовить карту (план) земельного участка к договору аренды, (договору субаренды, либо соглашению об установлении сервитута) 26 для размещения объекта; 5) Определить объем компенсационных затрат по каждому земельному участку в связи с его временным занятием; 6) Провести комплекс кадастровых работ по образованию части земельного участка и внесению сведений в Единый государственный реестр недвижимости (при необходимости). 3. Сбор всех исходных данных, технических условий и согласований, необходимых для проектирования, выполняется Подрядчиком за счет средств, предусмотренных на исполнение договора. 4. Разработка и утверждение в установленном порядке дендроплана и перечетной ведомости. Согласование расчета компенсации стоимости зеленых насаждений уполномоченным органом местного самоуправления. Проектная документация передается Заказчику в 3 экземплярах на бумажном носителе (в том числе 2 экземпляра оригиналы) и 1 экз. в электронном виде (текстовая часть в среде: Word, Excel; графическая часть в формате «AutoCAD»), имеющей сертификат соответствия). Бумажная и электронная версии должны быть абсолютно идентичны, с подписями проектировщиков, главного инженера проекта, руководителя организации, заверенные печатью (при наличии). 5. Подготовка по согласованию с Заказчиком сведений и документов, необходимых для установления публичного сервитута, предусматривающего использование земель, земельных участков (частей земельных участков), необходимых для строительства проектируемого газопровода и его последующей эксплуатации, реконструкции, в том числе, но не ограничиваясь: 1) Определение земель, земельных участков (частей земельных участков), попадающих в полосу отвода проектируемого газопровода. 2) Формирование сравнительных вариантов размещения инженерного сооружения (с обоснованием предлагаемого варианта размещения газопровода) в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 19.04.2022 № П/0150. Представляются Заказчику в электронном виде в 1 экз. (текстовая часть в формате: «doc», графическая часть в формате: «dwg», «pdf». 3) Подготовка обоснования необходимости установления публичного сервитута в объеме сведений, предусмотренных Земельным кодексом РФ. Представляется Заказчику в электронном виде в 1 экз. (текстовая часть в формате: «doc»). 4) Подготовка графического описания местоположения границ публичного сервитута, содержащего схему расположения границ публичного сервитута, которая представляется Заказчику в электронном виде в 1 экз. в формате: «pdf» и описание границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, которое предоставляется в виде файла в формате XML, созданного с использованием XML-схем, обеспечивающих считывание и контроль представленных данных. Оформляется в соответствии с Приказом Росреестра РФ от 13.01.2021 № П/0004. 5) Подготовка проекта ходатайства и всех необходимых для установления публичного сервитута документов, которые представляются Заказчику в электронном виде в 1 экз. (текстовая часть в формате: «doc»). 6) Направление ходатайства и всех необходимых для установления публичного сервитута документов в уполномоченный орган. 27 6. 7) Обеспечение своевременного выявления правообладателей земельных участков, попадающих в границы публичного сервитута, способами, предусмотренными земельным законодательством, а также своевременного направления копий решения правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута и сведения о правах на которые поступили в Уполномоченный орган в соответствии с положениями земельного законодательства, с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным соответственно в выписке из Единого государственного реестра недвижимости и в заявлениях об учете прав (обременений прав) на земельные участки. Подготовка заявления, материалов и сведений, необходимых для установления границ охранной зоны проектируемого/построенного газопровода, и направление их в орган, уполномоченный на установление зон с особыми условиями использования территорий (выполняется по согласованию с Заказчиком): 6.1 Материалы и сведения, необходимые для установления границ охранной зоны (графическое описание границ зоны с особыми условиями использования территорий), необходимо подготовить в электронной форме согласно статье 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в составе сведений согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости», а также Приказу Росреестра от 26.07.2022 N П/0292 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории». При этом координаты характерных точек контура сооружения должны быть определены согласно Приказу Росреестра от 23.10.2020 N П/0393 (ред. от 29.10.2021) «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машиноместа». 6.2 Графическое и текстовое описание границ охранной зоны сооружения формируется в соответствии с Приказом Росреестра от 28 10.2 Общие требования к представляемым Подрядчиком Заказчику документам по результатам землеустроительных и кадастровых работ 26.07.2022 N П/0292. 6.3 Графическое и текстовое описание границ охранной зоны газопровода представляется в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре в электронном виде, в формате XML (на отдельном CD-диске), подписанного электронной цифровой подписью исполнителя, а также каталог координат. Указанные материалы представляются Заказчику нарочно. 6.4 Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения материалов, сведений и документов, указанных в п. 6.3 настоящего раздела, осуществляет их проверку, о результатах которой сообщает Подрядчику путем отправки соответствующего уведомления на адрес электронной почты Подрядчика, указанный в Договоре. 6.5 При наличии выявленных в ходе проверки замечаний, Подрядчик обязан безвозмездно устранить выявленные замечания, и повторно направить исправленные материалы, сведения и документы, указанные в п. 6.3 настоящего Технического задания, для проверки Заказчику в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня направления замечаний на адрес электронной почты Подрядчика. В случае отсутствия замечаний Подрядчик приступает к формированию пакета документов, необходимого для принятия уполномоченным органом Распоряжения об установлении ЗОУИТ (далее – Распоряжение). Уполномоченным органом, осуществляющим принятие решений об установлении ЗОУИТ на территории Московской области, является Министерство экологии и природопользования Московской области (далее – Уполномоченный орган). 6.6 Подрядчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента утверждения проектной документации Объекта формирует и направляет в Уполномоченный орган заявление об установлении ЗОУИТ Объекта с приложением необходимых материалов, сведений и документов. 6.7 Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня направления в Уполномоченный орган заявления об установлении ЗОУИТ Объекта предоставляет Заказчику скан-копию соответствующего заявления с отметкой о принятии заявления Уполномоченным органом. 6.8 Подрядчик осуществляет контроль за ходом рассмотрения поданного заявления и в случае необходимости представляет по запросу Уполномоченного органа дополнительные материалы, сведения и документы, а также устраняет все недостатки в подготовленных материалах и сведениях, в том числе графическом и текстовом описании границ, выявленные в процессе подготовки Распоряжения Уполномоченным органом, и (или) в процессе внесения в ЕГРН сведений о границах ЗОУИТ Объекта в срок, не позднее 5 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса. 6.9 Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Распоряжения Уполномоченным органом уведомляет Заказчика по адресу электронной почты, с приложением скан-копии Распоряжения. 1. Утвержденная Заказчиком схема прохождения трассы сети газораспределения и пояснительная записка. 2. Полученные в установленном порядке технические условия от эксплуатирующих инженерные сети и сооружения организаций. 3. Подписанный с балансодержателем автомобильной дороги договор на прокладку инженерных коммуникаций в полосе отвода автомобильной дороги, содержащий технические требования и условия. 29 для всех типов объектов 4. Выписка из ЕГРН в отношении земельных участков, на которых планируется размещение сети газораспределения, КПТ 5. Оформленное в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 08.04.2015 № 229/13 «Об утверждении Порядка и условий размещения на территории Московской области объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» на имя АО «Мособлгаз» Разрешение уполномоченного органа местного самоуправления на размещение объекта без предоставления земельных участков и установления сервитутов, с приложением схемы границ, в 2 экземплярах (1 оригинал и 1 заверенная копия). 6. Ведомость правообладателей земельных участков, подлежащих временному занятию (1 оригинал). 7. Дендроплан и перечетная ведомость, согласованный с учетом расчета стоимости компенсации. 8. Документы, необходимые для заключения договора аренды: 8.1. На земельные участки, находящиеся в собственности контрагентов юридических лиц: 1) копию свидетельства на право собственности земельного участка (выписка из ЕГРН после 15.07.2016); 2) карточку с банковскими реквизитами контрагента, подписанную руководителем организации и главным бухгалтером; 3) копия Свидетельства о регистрации юридического лица; 4) копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 5) приказ о назначении руководителя; 6) копия Устава; 7) копия информационного письма налогового органа, о переходе на упрощенную систему налогообложения, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица Руководителя, в случае если Организация применяет упрощенную систему налогообложения; 8) проект договора аренды (соглашения об установлении сервитута); 9) карту (план) границ части земельного участка, оформленную как приложение к договору аренды (соглашению об установлении сервитута); 10) копию свидетельства контрагента о внесении записи в ЕГРЮЛ. 8.2. На земельные участки, находящиеся на праве аренды у контрагентов - юридических лиц: 1) копию свидетельства на право собственности земельного участка (выписка из ЕГРН после 15.07.2016); 2) оригинал согласия собственника на передачу участка в субаренду (в случае, если в основном договоре аренды не указано иное); 3) копию основного договора аренды; 4) карточку с банковскими реквизитами контрагента; 5) карточку с банковскими реквизитами контрагента, подписанную руководителем организации и главным бухгалтером; 6) копия свидетельства о регистрации юридического лица; 7) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 8) копия Приказа о назначении руководителя; 9) копия Устава; 10) копия информационного письма налогового органа, о переходе на упрощенную систему налогообложения, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица Руководителя, в случае если Организация применяет упрощенную систему налогообложения; 11) проект договора субаренды (соглашения об установлении сервитута); 12) карту (план) границ части земельного участка, оформленную как 30 приложение к договору субаренды (соглашению об установлении сервитута); 13) копию свидетельства контрагента о внесении записи в ЕГРЮЛ. 8.3. На земельные участки, находящиеся в собственности контрагентов физических лиц: 1) копию свидетельства на право собственности земельного участка (выписка из ЕГРН после 15.07.2016); 2) карточку с банковскими реквизитами контрагента; 3) проект договора аренды (соглашения об установлении сервитута); 4) карту (план) границ части земельного участка (если арендуем часть участка, а не весь), оформленную как приложение к договору аренды (соглашению об установлении сервитута); 5) копию свидетельства ИНН; 6) копию СНИЛС; 7) копию паспорта (первый разворот и регистрация); 8) почтовый адрес контрагента. 8.4. На земельные участки, находящиеся на праве аренды у контрагентов - физических лиц: 1) копию свидетельства на право собственности земельного участка (выписка из ЕГРН после 15.07.2016); 2) оригинал согласия собственника на передачу участка в субаренду (в случае, если в основном договоре аренды не указано иное); 3) копию основного договора аренды; 4) карточку с банковскими реквизитами контрагента; 5) проект договора субаренды (соглашения об установлении сервитута); 6) карту (план) границ части земельного участка (если арендуем часть участка, а не весь), оформленную как приложение к договору аренды (соглашению об установлении сервитута); 7) копию свидетельства ИНН; 8) копию СНИЛС; 9) копию паспорта (первый разворот и регистрация); 10) почтовый адрес контрагента. 8. Графическое и текстовое описание границ охранной зоны газопровода (в XML файле) и каталог координат (в формате Word). 9. Решение уполномоченного органа об установлении охранной зоны в отношении проектируемого/построенного объекта (копия, удостоверенная уполномоченным органом, выдавшим решение) и оригинал документа, подтверждающего внесение в ЕГРН сведений о границах установленной охранной зоны (кадастровая выписка о территориальной зоне, зоне с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ). 10. Решение уполномоченного органа об установлении публичного сервитута, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки, выписка из ЕГРН о границах установленного публичного сервитута (в случае выполнения подп. 5 п. 10.1 настоящего Технического задания). 11. После получения указанных в п.10 документов и сведений необходимо обеспечить определение платы за публичный сервитут (подготовку отчета об оценке) в отношении земельных участков (частей земельных участков), находящихся в частной собственности или находящихся в государственной или муниципальной 31 10.3 Общие требования к составу работ и оформлению проектной документации для всех типов объектов 1. собственности и предоставленных гражданам или юридическим лицам. При этом плата подлежит определению в соответствии с методическими рекомендациями по определению платы за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности или находящихся в государственной или муниципальной собственности и предоставленных гражданам или юридическим лицам, утвержденными приказом МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 4 июня 2019 г. N 321 и Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 № 135-ФЗ. Размер такой платы должен определяться на дату, предшествующую не более чем на 30 дней дате направления правообладателю земельного участка соглашения об осуществлении публичного сервитута (в случае выполнения подп. 5 п. 10.1 настоящего Технического задания). Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями разрешительной документации, технических условий, а также с требованиями действующих нормативных документов: 1) Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870; 2) Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ; 3) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; 4) СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002» (с изм. № 1); 5) СП 42-101-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; 6) СП 42-102-2004 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб» (с учетом Поправки); 7) СП 42-103-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»; 8) Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 531); 9) Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87) (в действующей редакции); 10) ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к оформлению проектной и рабочей документации»; 11) Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ; 12) Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ; 13) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в действующей редакции); 14) Постановление органа местного самоуправления «О порядке оформления и выдачи разрешений на вырубку деревьев и 32 2. 3. 4. 5. 6. 10.4 Общие требования к разработке и оформлению сметной документации для всех типов объектов 1. 2. 3. кустарников». По результатам выбора местоположения трассы газопровода и сооружений на нем наименование объекта в проектной документации дополнить информацией об адресе (местоположении) объекта (газопровода). Наименование объекта не должно иметь разночтений с документами, подтверждающими право пользования земельным участком на период выполнения работ. Согласовать проектную документацию со всеми заинтересованными организациями, со всеми организациями, эксплуатирующими подземные, наземные и надземные инженерные коммуникации и сооружения, расположенные в зоне проектируемого газопровода, с балансодержателями автомобильных дорог, выдавших технические требования и условия на прокладку инженерных коммуникаций в полосе отвода автомобильной дороги, с правообладателями земельных участков, чьи интересы затрагиваются при размещении проектируемого объекта сети газораспределения, либо на чьи земельные участки накладывается обременение в пределах нормативного строительного расстояния после выполнения строительства объекта (газопровода), с администрацией муниципального образования и органами государственной власти, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика. Охранные зоны газопровода и сооружений на нем должны быть согласованы с собственниками земельных участков, чьи земли они затрагивают. Согласование проектной документации, выполняется Подрядчиком за счет средств, предусмотренных на исполнение договора. В случае если в проектной документации присутствует указание на товарный знак (конкретного производителя) товара, Подрядчик обязан дополнить наименование данного товара словосочетанием или эквивалент и указать параметры эквивалентности используемого при выполнении работ товара, указание на товарный знак которого содержится в проектной документации. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться. Сметную документацию на выполнение строительно-монтажных работ в текущем уровне цен с применением действующей территориальной сметно-нормативной базы ТСНБ-2001 с пересчетом в текущий уровень цен с использованием расчетных индексов ГАУ МО «Мособлэкспетиза» в соответствии с Порядком ценообразования и сметного нормирования в строительстве Московской области ПЦСН-2020 МО, утвержденным Московской областной комиссией по индексации цен и ценообразованию в строительстве Московской области (Протокол от 25.11.2020 № 11), с применением дополнительного коэффициента снижения Подрядчика, определенной по результатам проведения конкурсных процедур». Сводный сметный расчет представить в двух уровнях цен: базисном и текущем. Для пересчета базисной цены в текущий уровень цен применить индексы по виду строительства. В составе сметной документации предусмотреть затраты на: - разбивку осей трубопроводов и сооружений; - техническую рекультивацию; - строительство газопровода; - временные здания и сооружения; - перевозку рабочих; - средства на непредвиденные работы и затраты; 33 11 Требования к оформлению и комплектованию проектной и сметной документации. 12 Особые условия (ИСУП ТП) - производство работ в зимнее время; - авторский надзор; - изготовление технического плана. 4. В состав сметной документации включить сводную ведомость объемов работ. 5. После согласования с Заказчиком схемы прохождения трассы сети газораспределения, на весь объект выполнить сводку затрат в текущем уровне цен. 6. В соответствии с п. 46 Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных Приказом Федеральной антимонопольной службы РФ от 16 августа 2018 года №1151/18, расходы на выполнение строительно-монтажных работ не должны превышать расходы, определенные в соответствии с укрупненными сметными нормативами цены строительства (НЦС). Проектно-сметная документация передается Заказчику в 3хэкхемплярах на бумажном носителе (в том числе 2 экземпляра оригиналы) и 1 экз. в электронном виде (текстовая часть в среде: Word, Excel; сметная документация в среде: Excel и формате программы (.esw); графическая часть в формате «AutoCAD»), имеющей сертификат соответствия). Бумажная и электронная версии должны быть абсолютно идентичны, с подписями проектировщиков, главного инженера, руководителя организации, заверенные печатью (при наличии). 1. Подрядчик представляет Заказчику еженедельные отчеты о ходе выполнения работ в форме электронного отчета, формируемого в подсистеме «Рабочее место подрядчика» информационной системы управления проектами (ИСУП) в соответствии с Порядком (Приложение № 3 к настоящему Техническому заданию). 2. Подрядчик выполняет работы по схематическому внесению запроектированных газопроводов в Систему управления пространственными ресурсами АО «Мособлгаз» (далее – СУПР) в следующем порядке: - Подрядчик направляет Заказчику заявку с указанием реквизитов Договора, срока выполнения работ, статический IP адрес Подрядчика в сети интернет и на основании заявки получает у Заказчика учетные данные для доступа к внешнему геопорталу СУПР (далее - Геопортал). - Доступ к Геопорталу производится посредством интернет-браузеров по адресу pir.mosoblgaz.ru с последующей авторизацией. - Подрядчик вносит схемы проектируемых газопроводов с указанием атрибутов объектов газового хозяйства инструментами внешнего Геопортала. Данные вносятся в соответствии с Требованиями к информации, вносимой в СУПР. - Подрядчик при предоставлении проектной документации на согласование Заказчику информирует Заказчика о выполнении работ по внесению данных в СУПР. - Заказчик выполняет проверку корректности и полноты внесенных Подрядчиком схем газопроводов (проектной документации) в СУПР. - В случае отсутствия замечаний после согласования проектной документации и отображения схемы проектируемых газопроводов в СУПР, подрядчик не вправе вносить какие-либо изменения без уведомления Заказчика. 3. Дополнительно Заказчик предоставляет Подрядчику Требования к информации, вносимой в СУПР (Приложение № 4 к настоящему Техническому заданию). Руководство пользователя (справка) Геопорталом и условные обозначения находятся объектов газового хозяйства находятся 34 в Геопортале в разделе справка. 13 Приложения – Приложение № 1 к техническому заданию «Содержание разделов проектной документации для сетей газораспределения и (или) газопотребления давлением до 1,2 МПа включительно»; – Приложение № 2 к техническому заданию «Содержание разделов рабочей документации для сетей газораспределения и (или) газопотребления давлением до 1,2 МПа включительно»; – Приложение № 3 к техническому заданию «Операционная инструкция по работе подрядчика в РМП-Подрядчика»; – Приложение № 4 к техническому заданию «Требования к информации, вносимой в СУПР Подрядчиком». Подрядчик: Директор ООО «ВЕКТОР-ГАЗ» ___________ (подпись) Заказчик: Первый заместитель директора филиала АО «Мособлгаз» «Юго-Восток» _Е.Н. Попова_ (инициалы, фамилия) « ___ » ___________ 2023 г. (дата) ___________ (подпись) _ А.А. Носов_ (инициалы, фамилия) « ___ » ___________ 2023 г. (дата) М.П. М.П. Приложение к Техническому заданию АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 5040115021-20230203-1518 03.02.2023 (регистрационный номер выписки) (дата формирования выписки) ВЫПИСКА из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку проектной документации: Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР-ГАЗ» (полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя) 1125040002845 (основной государственный регистрационный номер) 1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 1.1 1.2 Идентификационный номер налогоплательщика 5040115021 Полное наименование юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР-ГАЗ» (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя) 1.3 Сокращенное наименование юридического лица ООО «ВЕКТОР-ГАЗ» 1.4 Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности 140105, Россия, Московская область, Раменский район, г. Раменское, ул. Чугунова, д.15/5, пом. 4 (для индивидуального предпринимателя) 1.5 1.6 1.7 1.8 Является членом саморегулируемой организации Регистрационный номер члена саморегулируемой организации Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения Ассоциация "Саморегулируемая организация "Региональное Объединение Проектировщиков" (СРО-П-189-26032014) П-189-005040115021-0002 14.05.2014 2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации: 2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) 2.2 в отношении особо опасных, технически 2.3 в отношении объектов использования сложных и уникальных объектов атомной энергии капитального строительства (кроме объектов (дата возникновения/изменения права) использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права) (дата возникновения/изменения права) Да, 03.08.2012 Нет Нет 1 3. Компенсационный фонд возмещения вреда 3.1 3.2 Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей) 4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 4.1 4.2 4.3 4.4 Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Дата уплаты дополнительного взноса 19.04.2017 Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей) Нет Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров 5. Фактический совокупный размер обязательств 5.1 Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки Руководитель аппарата 23737371.7 руб. А.О. Кожуховский 2 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Приокское управление Ростехнадзора 16 февраля 2023 г. ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 03-23-340 Председатель: И.о. заместителя руководителя (председатель комиссии) Секретарь: И.о. начальника отдела предоствления госулуг, планирования и отчетности Члены комиссии: Государственный инспектор, отдел общепромышленного надзора по Рязанской области Государственный инспектор, отдел общепромышленного надзора Главный государственный инспектор, межрегиональный отдел горного и металлургического надзора Государственный инспектор, межрегиональный отдел по надзору за взрывопожароопасными, химически опасными объектами и магистральными трубопроводами г. Рязань А. Е. Пронин Н. Н. Баландина М. И. Орлов С. В. Павлов И. А. Гордеев В. А. Иванов Проведена аттестация специалистов организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР-ГАЗ" (ИНН: 5040115021) в объеме, соответствующем должностным обязанностям. № п/п 1 Фамилия, имя, отчество Редькина Дарья Юрьевна Секретарь: Должность Главный инженер проектов Причина проверки знаний Первичная Результаты проверки знаний А Сдано 1. __________________________________________________ Области аттестации Б Сдано 7.3. Не сдано 7.1. В / Н. Н. Баландина / Г Редькина Дарья Юрьевна АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА ул. Новый Арбат, дом 21, Москва, 119019, тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33, www.nopriz.ru, e-mail:info@nopriz.ru ОКПО 42860946, ОГРН 1157700004142 ИНН / КПП 7704311291 / 770401001 УВЕДОМЛЕНИЕ о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования Настоящим уведомляем о том, что сведения о специалисте: Редькина Дарья Юрьевна, адрес места жительства (регистрации): 140105, Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Северное ш, дом № 42, квартира 255 – включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. С в е д е н и я размещены на официальном сайте Национального объединения изыскателей и проектировщиков в сети «Интернет»: https://www.nopriz.ru, в разделе «Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования». Записи присвоен идентификационный номер – П-158749. А. О. Кожуховский
