Запрос предложенийx - Институт Саратовгражданпроект

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГУПП «ИНСТИТУТ
САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»
____________ Р.Г. Акимов
«0 9 » июня 2012 года
ДОКУМЕНТАЦИЯ
На проведение запроса предложений для заключения договора на
разработку рабочей документации реконструкции и технического
перевооружения корпуса №2 ОАО «9 ЦАРЗ» с созданием дополнительных
производственных площадей корпуса 2А-1, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Энгельс, пр-т Фридриха Энгельса, строение 205»
для нужд Заказчика
г. Саратов 2012
СОДЕРЖАНИЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.
ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
6.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
8.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ИНСТРУКЦИИ ПО
ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
10.
6. ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
15.
7. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
19.
1.
2.
3.
4.
Стр. 2 из 20
Уведомление о проведении запроса предложений
1.
1.1. Заказчик, Государственное Унитарное Проектное Предприятие «ИНСТИТУТ
САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ» САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (далее – ГУПП «ИНСТИТУТ
САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»), в лице директора Акимова Р. Г., действующего на
основании Приказа №182 от 18 августа 2010г. и Устава, проводит конкурентную процедуру
– открытый Запрос предложений (далее - Запрос предложений) с официальной публикацией
извещения и документации на сайте ГУПП «ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ http://www.saratovgp.ru./ в разделе «Закупки» и в связи с этим
приглашает заинтересованных лиц подавать свои предложения на право заключения
Договора на разработку рабочей документации реконструкции и технического
перевооружения корпуса №2 ОАО «9 ЦАРЗ» с созданием дополнительных
производственных площадей корпуса 2А-1, расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Энгельс, пр-т Фридриха Энгельса, строение 205» для нужд Заказчика.
1.2. Основные условия договора состоят в следующем:
1.2.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в
соответствии с условиями настоящего запроса.
1.2.2. Сроки оказания услуг:
Минимальный срок выполнения работ 15 календарных дней;
Максимальный срок выполнения работ 30 календарных дней.
Лучшим условием исполнения договора признается предложение с наименьшим
сроком выполнения работ с момента заключения договора.
1.3.
В запросе предложений может принять участие любое лицо,
своевременно подавшее надлежащим образом оформленное Предложение по предмету
запроса и документы согласно извещению и документации о проведении открытого запроса
предложений.
Претендовать на победу в открытом запросе Предложений могут Участники,
предложившие лучшие условия для исполнения Договора, определяемые закупочной
комиссией на основании установленных порядка и критериев оценки Предложений, и
отвечающие следующим требованиям:
1.3.1.
Соответствие
требованиям,
устанавливаемым
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;
1.3.2. Непроведение ликвидации участника процедуры закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
1.3.3. Неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок;
1.3.4. Отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
Стр. 3 из 20
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник
закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие
в процедуре закупки не принято;
1.3.5. Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ;
1.3.6. Обладание участниками процедур закупок исключительными правами на
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик
приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на
создание произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных.
1.4. Подробное описание требований к оказанию услуг, требований к Участникам и их
Предложениям, а также процедур открытого запроса предложений содержится в
Документации по запросу предложений (далее – Документация) на право заключения
Договора на разработку рабочей документации реконструкции и технического
перевооружения корпуса №2 ОАО «9 ЦАРЗ» с созданием дополнительных
производственных площадей корпуса 2А-1, расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Энгельс, пр-т Фридриха Энгельса, строение 205» для нужд Заказчика.
1.5. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать
Предложение, подготовленное в порядке, оговоренном в Документации. Предложения
предоставляются с 10 часов 00 минут «10» июня 2012 до 16 часов 00 минут по московскому
времени «14» июня 2012 года, по адресу: 410002, Россия, Саратовская область, г. Саратов,
ул. Бабушкин взвоз, 1, телефон (8452) 23-37-59, тел 8 905 3698743 адрес электронной почты:
e-mail: vsaratovgp@yandex.ru
1.6. Цена Договора устанавливается путем оценки и сопоставления предложений.
Цена должна включать в себя все издержки, налоги и пошлины, сборы и иные
обязательные платежи.
1.7. Процедура открытого запроса предложений не является конкурсом, ее проведение
не регулируется соответствующими статьями Гражданского кодекса Российской Федерации
и не накладывает на Организатора размещения заказа соответствующего объема
гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем
запроса предложений. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса
предложений, разместив сообщение об этом на официальном сайте.
1.8. Договор по результатам открытого запроса предложений между Заказчиком и
Победителем заключается не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном
сайте протокола об оценке и сопоставлении предложений участников закупки и не позднее
чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.
Стр. 4 из 20
2.
2.1.
Общие положения
Общие сведения о процедуре запроса предложений
2.1.1 Заказчик, Государственное Унитарное Проектное Предприятие «ИНСТИТУТ
САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ» САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (далее – ГУПП
«ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»), в лице директора Акимова Р. Г.,
действующего на основании Приказа №182 от 18 августа 2010г. и Устава, проводит
конкурентную процедуру – открытый Запрос предложений (далее - Запрос
предложений) с официальной публикацией извещения и документации на сайте
ГУПП «ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ» САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
http://www.saratovgp.ru./ в разделе «Закупки» и в связи с этим приглашает
заинтересованных лиц подавать свои предложения на право заключения Договора на
разработку рабочей документации реконструкции и технического перевооружения
корпуса №2 ОАО «9 ЦАРЗ» с созданием дополнительных производственных
площадей корпуса 2А-1, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Энгельс,
пр-т Фридриха Энгельса, строение 205» для нужд Заказчика
Дополнительную информацию по предмету запроса предложений можно получить у
Главного специалиста планово-производственого отдела ГУПП «ИНСТИТУТ
САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ» Груздева Сергея Сергеевича, телефон (8452)23-3759, адрес электронной почты: vsaratovgp@yandex.ru.
2.1.2 Подробные требования к выполняемым работам изложены в разделе 3. Требования к
Участникам, порядок подтверждения соответствия предъявляемым требованиям
приведен в разделе 4. Порядок проведения запроса предложений и участия в нем,
а также инструкции по подготовке Предложений приведены в разделе 5. Формы
документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Предложения,
приведены в разделе 6.
2.1.3 Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в документацию о
проведении запроса предложений не позднее чем за пять дней до даты окончания
подачи предложений.
2.1.4 Уведомление о внесении изменений в Документацию публикуются на сайте
http://www.saratovgp.ru./ в разделе «Закупки» не позднее чем в течение трех дней со
дня принятия решения о внесении изменений.
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
Правовой статус процедур и документов
Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не
регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации. Таким образом, данная
процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема
гражданско-правовых обязательств.
Опубликованное Извещение о закупке вместе с настоящей Документацией по запросу
предложений являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться
Участниками в соответствии с этим.
Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые
сторонами договоренности.
При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы
с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):
− Извещение о проведении запроса предложений и настоящая Документация по запросу
предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;
− Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими
требованиям заказчика.
2.2.5 Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении запроса предложений и
настоящей Документации по запросу предложений стороны руководствуются
Гражданским кодексом Российской Федерации.
Стр. 5 из 20
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
3.
На разработку рабочей документации реконструкции и технического перевооружения
корпуса №2 ОАО «9 ЦАРЗ» с созданием дополнительных производственных площадей
корпуса 2А-1, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, пр-т Фридриха
Энгельса, строение 205» для нужд заказчика
1.
Основание для проектирования
2. Наименование Заказчика
ГУПП «Саратовгражданпроект» Саратовской области
3. Наименование выполняемых работ
Рабочая документация реконструкции и
технического
перевооружения
корпуса
№2
ОАО «9 ЦАРЗ» на участке 2А-1
4. Место расположения проектируемого
Г. Энгельс, пр-т Фридриха Энгельса, стр. 205
объекта
5. Цели исполнения результатов работ
Строительство нового корпуса на участке 2А-1
6. Виды выполняемых работ
7. Сроки (периоды) выполнения работ
рабочая документация
Минимальный срок выполнения работ 15 календарных дней;
Максимальный срок выполнения работ 30 календарных дней.
8. Краткая характеристика здания
1.
2.
3.
Площадь – 1300,0 м2;
Строительный объем –
Этажность – 1 этаж;
м3;
Согласно действующим строительным нормам и правилам
9. Общие требования к выполнению работ
Согласно действующим строительным нормам и правилам
10. Требования к архитектурнопланировочным, конструктивным и
инженерным решениям
В соответствии с требованиями нормативных документов
11. Требования к качеству работ, в том числе
технология производства работ, методы
производства работ, организационнотехнологическая схема производства работ
12. Дополнительные условия проектирования
При необходимости в ходе выполнения проекта, проектная
организация
выполняет
техническое
обследование
здания,
инженерных сетей, а так же инженерно-геологические изыскания
проектируемого объекта капремонта своими силами и за свой счёт
13. Состав передаваемой Заказчику документации:
1.
2.
3.
Разделы документации: АС, ТХ. Разделы проекта в процессе
проектирования могут быть изменены
Рабочая документация в шести экз. на бумажном носителе и
один на эл. носителе. Чертежи в программе AutoCAD версии
не ниже 2007, пояснительная записка в программе Office Word
2007
Вся
документация
согласно
ГОСТ21.1101-2009
и
Градостроительного кодекса РФ от 29. 12.2004, №190-Ф3
Стр. 6 из 20
14. Дополнительные требования к выдаче проектной
документации
15. Требования по объему гарантий качества на
результаты работ
Работа считается выполненной, если по ней будет получено
положительное заключение при проверке достоверности определения
сметной стоимости объекта капитального строительства.
Переданная рабочая документация должна быть доработана
проектировщиком за свой счёт в случае:
1) Наличия замечаний вневедомственной экспертизы.
2) Если при подготовке рабочей документации выявятся ошибки и
несоответствия данному техническому заданию.
Подрядчик устраняет за свой счет любые дефекты
выполненных работ, выявленные Заказчиком, в срок, установленный
Заказчиком.
16. Иные требования к работам и условиям их
выполнения по усмотрению Заказчика
17.
Наличие свидетельства СРО о допуске к работам,
которые влияют на безопасность объектов
капитального строительства
Проект должен быть выполнен в строгом соответствии с заданием на
проектирование, действующими нормативными документами.
Требуется
Стр. 7 из 20
4.
Требования к участникам. Подтверждение соответствия
предъявляемым требованиям
4.1. Соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся объектом закупки;
4.2. Непроведение ликвидации участника процедуры закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
4.3. Неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок;
4.4. Отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник
закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие
в процедуре закупки не принято;
4.5. Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ;
4.6. Обладание участниками процедур закупок исключительными правами на
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик
приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на
создание произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных.Подтверждение
соответствия Участников установленным требованиям
5. Участник включает в состав Предложения следующие документы
подтверждения его соответствия требованиям, установленным к Участникам:
Стр. 8 из 20
для
а) организационные и правоустанавливающие документы:
№
1
Вид документа
Кол-во
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
(полученное не ранее чем за три месяца до
Ориг.
Копии
-
1
-
1
-
1
дня размещения на сайте Заказчика
извещения о проведении открытого
запроса предложений)
2
Свидетельство о постановке на
юридического лица в налоговом органе
учет
3
Свидетельство о регистрации юридического
лица (инд.предпринимателя)
б) заверенные Участником копии действующих лицензий и сертификатов на виды
деятельности, связанные с исполнением Договора;
в) Анкету Участника по форме 3;
г) иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие
установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими
цель предоставления этих документов.
д) В случае, если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый
документ, он прилагает справку в произвольной форме, объясняющую причину
отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения в соответствии
Участника данному требованию. В случае неисполнения Участником требований,
установленных настоящим пунктом, Закупочная комиссия Заказчика вправе отказать в
допуске к участию в запросе предложений указанному Участнику.
Стр. 9 из 20
5 Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по
подготовке Предложений.
5.1. Общий порядок проведения запроса предложений.
5.1.1. Публикация Извещения о проведении открытого запроса предложений – «09» июня
2012 года на сайте ГУПП «ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ» САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ http://www.saratovgp.ru./ в разделе «Закупки».
5.1.2. Документация о проведении запроса предложений размещена на сайте заказчика
http://www.saratovgp.ru./
в
разделе
«Закупки»
09.06.2012г.
Подготовка
заинтересованными лицами Предложений, подача Предложений – с 10 часов 00
минут «10» июня 2012г до 16 часов 00 минут по «14» июня 2012 года Московского
времени.
5.1.3. Вскрытие Предложений участников закупки – «15» июня 2012 года.
− Заказчик вправе продлить срок окончания приема Предложений.
− Рассмотрение, оценка и сопоставление Предложений могут быть проведены
Закупочной комиссией в день вскрытия конвертов с Предложениями.
5.1.4. Заключение Договора с Победителем – не ранее чем через 5 дней со дня размещения
на официальном сайте протокола об оценке и сопоставлении предложений
участников закупки и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного
протокола.
Подготовка Предложений
5.2.
5.2.1. Участник должен подготовить Предложение, включающее:
а) Письмо о подаче оферты по форме 1;
б) Предложение о цене и сроках выполнения договора по форме 2;
в) документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям Документации
(подраздел 4.2.1).
5.2.2. Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого
требования Заказчик отказывает в допуске такому Участнику к участию в запросе
предложений.
5.2.3. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан и заверен
печатью Участника.
5.2.4.
Участники обеспечивают доставку Предложений Заказчику в сроки, указанные в п.
5.1, лично или через своего полномочного представителя либо посредством
почтового отправления, курьерской службы или электронной почты. Предложение
подается участником размещения заказа заказчику в письменной форме (на
бумажном носителе) по указанному адресу Заказчика.
5.2.5. Участник запроса предложений, подавший заявку на участие, вправе изменить или
отозвать ее в любое время до истечения срока представления Предложений.
5.3.
Рассмотрение, оценка и сопоставление Предложений
5.3.1. Общие положения
5.3.1.1. Вскрытие конвертов с Предложениями, рассмотрение, оценка и сопоставление
Предложений осуществляется Закупочной комиссией Заказчика.
5.3.1.2.
Оценка Предложений включает этап рассмотрения и этап оценки Предложений.
Стр. 10 из 20
5.3.2.
5.3.2.1.
Этап рассмотрения Предложений
В рамках этапа рассмотрения Предложений участников Закупочная комиссия
проверяет:
а) соответствие Участников требованиям Документации в соответствии с пунктом 4
Документации;
б) полноту и качество оформления Предложений и их соответствие требованиям
Документации.
5.3.2.2.
Заказчик отказывает в допуске к участию в запросе предложений Участнику,
подавшему Предложение позже установленного срока, без рассмотрения по
существу.
5.3.2.3.
В рамках этапа рассмотрения Закупочная комиссия Заказчика вправе запросить у
Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе
представления отсутствующих документов.
5.3.2.4.
При рассмотрении Предложений Заказчик вправе отказать в допуске к участию в
запросе предложений Участникам в случае:
а)
несоответствия Участника требованиям Документации;
б)
предоставления Предложения:
 не отвечающего требованиям Документации;
 оформленного с существенными отклонениями от требований Документации;
 содержащего более одной оферты;
в) в иных случаях, предусмотренных Документацией.
5.3.2.5.
На основании результатов рассмотрения Предложений Участников закупочная
комиссия принимает решение о соответствии Предложения
Участника
требованиям Документации и допуску к дальнейшему участию в запросе
предложений.
5.3.2.6.
Организатор закупки может проводить одновременные или последовательные
переговоры с участниками в отношении их предложений, в том числе переговоры
по снижению цены. Переговоры оформляются протоколом, который
подписывается организатором закупки и участником закупочной процедуры, с
которым проводятся переговоры.
5.3.3.
5.3.3.1.
Этап оценки Предложений
Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в
Заявках, закупочная комиссия оценивает и сопоставляет такие Заявки по
следующим критериям оценки:
Критерии оценки заявок
Значимость
критерия
Коэффициент
значимости
критерия
Стр. 11 из 20
Примечание
1.
руб.
Цена
50%
договора,
2. Сроки выполнения
50%
5.3.3.2.
5.3.3.3.
0,5
Минимальный срок
выполнения работ 15
календарных дней;
Максимальный срок
выполнения работ 30
календарных дней.
Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки
по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных
знаков после запятой по математическим правилам округления. Значимость
критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов
применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего
критерия в процентах, деленному на 100 (сто). Совокупная значимость критериев
оценки Заявок составляет 100 (сто) процентов.
Оценка рейтинга по критерию «Цена договора» определяется:
При оценке Заявок по данному критерию лучшим условием исполнения договора
по указанному критерию признается предложение Участника с наименьшей величиной
цены исполнения договора.
5.3. Сроки (периоды) выполнения работ.
Значимость критерия – 50%, коэффициент значимости критерия – 0,50
В рамках критерия «сроки (периоды) выполнения работ» оценивается срок, в течение
которого участник конкурса в случае заключения с ним государственного контракта должен
выполнить работы.
Рейтинг, присуждаемой i-й заявке по критерию «сроки (периоды) выполнения работ»,
определяется по формуле:
max
F
Rf
i
- F
= ----------- x 100,
i
max
F
min
- F
где:
Rf - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
i
max
F - максимальный срок выполнения работ в календарных днях с даты заключения
муниципального контракта;
min
F - минимальный срок выполнения работ в календарных днях с даты заключения
муниципального контракта;
i
F - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работ в
календарных днях с даты заключения муниципального контракта.
Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по
критерию «срок выполнения работ», умножается на соответствующую указанному критерию
значимость.
Стр. 12 из 20
При оценке заявок по критерию «срок выполнения работ» лучшим условием
исполнения муниципального контракта по критерию «срок выполнения работ» признается
предложение в заявке с наименьшим сроком выполнения работ с момента заключения
договора.
5,4Для оценки Заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой Заявке.
Итоговый рейтинг Заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому
установленному критерию оценки Заявки (цена, качество услуг, квалификация Участника),
умноженных на их значимость:
R I = Ra*0,5 + Rf* 0,5
где R I – итоговый рейтинг
Присуждение каждой Заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности
содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета
итогового рейтинга по каждой Заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг,
присваивается первый номер. В случае, если несколько заявок имеют одинаковый рейтинг,
меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких
заявок.
5.3.
Определение Победителя
5.4.1. Победителем запроса предложений признается Участник, который предложил
лучшие условия исполнения Договора и Предложению которого присвоен первый
номер.
5.4.2. Решение об определении
Закупочной комиссии.
5.5.
Победителя
оформляется
протоколом
заседания
Заключение Договора
5.5.1. Договор между Заказчиком и Победителем заключается не ранее чем через 5 дней со
дня размещения на официальном сайте протокола об оценке и сопоставлении
предложений участников закупки и не позднее чем через 20 дней со дня подписания
указанного протокола.
5.5.2. Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика.
5.5.3. В случае, если Победитель в срок, предусмотренный п. 5.5.1, не заключит Договор на
условиях, определенных Документацией, закупочная комиссия признает Победителя
уклонившимся от заключения Договора.
5.5.4. В случае, если Победитель признан уклонившимся от заключения Договора,
Заказчик вправе заключить договор с участником, занявшим при проведении
Запроса предложений второе место.
5.5.5. В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся и Договор не заключен
в срок, установленный Документацией, Заказчик вправе:
- отказаться от проведения повторной процедуры закупки, в случае если утрачена
потребность в закупке предполагаемого предмета договора;
- объявить о проведении повторного запроса предложений. При этом заказчик вправе
изменить условия запроса предложений;
- заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).
Стр. 13 из 20
6.
6.1
Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение
Письмо о подаче заявки (форма 1)
6.1.1 Форма письма о подаче заявки
начало формы
«_____»_______________ года
№________________________
Изучив Извещение и Документацию о проведении запроса предложений,
опубликованные на сайте ГУПП «ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ http://www.saratovgp.ru./в разделе «Закупки», и, принимая
установленные в них требования и условия запроса предложений,
___________________________________________________________________
полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы
в лице_______________________________________________________________,
должность, ФИО руководителя, уполномоченного лица
действующего на основании_____________________________________________
Устава, доверенности или других документов
находящийся
по
адресу:
_______________________________________________
____________________________________________________________________
юридический адрес Участника
сообщает о согласии участвовать в запросе предложений и предлагает заключить Договор
на оказание следующих услуг:
____________________________________________________________________
(краткое описание оказываемых ус луг)
на условиях и в соответствии с Предложением о составе и качестве оказываемых страховых
услуг, Предложением о цене Договора, являющимися неотъемлемыми приложениями к
настоящему письму, на общую сумму
_______________________________
(итоговая стоимость, рублей, с НДС/без НДС)
Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая
неотъемлемые приложения:
1. Предложение о цене и сроках выполнения договора (форма 2) — на ____ листах;
2. Анкета Участника (форма 3) — на ____ листах;
Стр. 14 из 20
3.
4.
Документы,
подтверждающие
требованиям — на ____ листах.
Проект договора.
соответствие
Участника
установленным
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
6.1.2
Инструкция по заполнению
Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает
письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой
формы) и юридический адрес.
Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями
документации.
Стр. 15 из 20
Предложение о цене и сроках выполнения договора (форма 2)
6.2
начало формы
Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Наименование Участника: _________________________________
Предложение о цене и сроках выполнения договора на разработку рабочей
документации реконструкции и технического перевооружения корпуса №2 ОАО «9
ЦАРЗ» с созданием дополнительных производственных площадей корпуса 2А-1,
расположенного по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, пр-т Фридриха Энгельса,
строение 205» для нужд заказчика
№ п/п
Наименование показателя
1
Предложение цены выполнения договора
2
Предложение сроков выполнения договора
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Стр. 16 из 20
Показатель для расчетов
Сумма, рублей
(указать с НДС/без НДС)
6.3
6.4.1
Анкета Участника (форма 3)
Форма Анкеты Участника
начало формы
Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Анкета Участника
№
п/п
1.
Наименование
Сведения об Участнике
Организационно-правовая форма и фирменное
наименование Участника
2.
Свидетельство о внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
3.
ИНН Участника
4.
Юридический адрес
5.
Почтовый адрес
6.
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка,
номер расчетного счета Участника в банке, прочие
банковские реквизиты)
7.
Телефоны Участника (с указанием кода города)
8.
Факс Участника (с указанием кода города)
9.
Адрес электронной почты Участника
10.
Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника,
имеющего право подписи согласно учредительным
документам Участника, с указанием должности и
контактного телефона
11.
Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица
Участника с указанием должности и контактного
телефона
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
6.4.2. Инструкции по заполнению
Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям.
В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы
при заключении Договора.
Стр. 17 из 20
Приложение
к запросу предложений
ПРОЕКТ
ДОГОВОР
на выполнение проектных работ
г. Саратов
«___»________2012г.
Государственное
унитарное
проектное
предприятие
«Институт
Саратовгражданпроект» Саратовской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице директора Акимова Романа Георгиевича, действующего на основании Устава с
одной стороны, и
_________________________________________________________________________
_,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
директора
____________________________, действующего на основании _____________________, с
другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить: «Рабочую
документацию реконструкции и технического перевооружения корпуса №2 ОАО «9
ЦАРЗ» с созданием дополнительных производственных площадей корпуса 2А-1,
расположенного по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, пр-т Фридриха Энгельса,
строение 205 (Разделы документации: архитектурно-строительная часть и
технологическая часть)» (в дальнейшем – работа) согласно Технического задания
(Приложение № 1), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора, а
Заказчик обязуется принять и оплатить работу в соответствии с условиями настоящего
Договора.
1.2. Наименование, сроки выполнения всего комплекса работ или отдельных этапов,
определяются Календарным планом (Приложение № 2), который является неотъемлемой
частью настоящего Договора.
2. Стоимость работ и порядок расчетов.
2.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению согласно настоящему Договору,
составляет: ______________ (________________________________________) рублей, в том
числе НДС 18% - _____________ рублей.
2.2. Оплата производится поэтапно, после завершения выполнения работ по каждому
этапу согласно календарного плана (Приложение № 2).
2.3. По условиям настоящего Договора Заказчик обязан в течение 5 (пяти)
календарных дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ этапа
производить оплату в размере стоимости выполненного этапа.
2.4. На момент завершения работ Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности
разделов проектной документации, путем направления в адрес Заказчика письменного
уведомления. Заказчик после получения уведомления обязан получить разделы проектной
документации и акты сдачи приемки выполненных работ и в течение 10 календарных дней
подписать их, либо направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки.
3. Срок действия договора
3.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течении срока,
предусмотренного в п. 1.2 настоящего Договора, а в части исполнения обязательств до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Стр. 18 из 20
4. Обязанности сторон
4.1. Заказчик обязан производить платежи согласно п. 2.3 настоящего Договора.
4.2. Заказчик обязан принять работу у Исполнителя согласно п. 2.4 настоящего
Договора.
4.3.
Исполнитель обязан выполнить работу качественно и
предусмотренный условиями настоящего Договора.
в срок,
4.4. Исполнитель обязан осуществлять производство работ согласно
Технического
задания
(Приложение
№
1),
соблюдая
требования
Градостроительного кодекса РФ, технических регламентов и другой нормативноправовой документации.
4.5. Исполнитель обязан обеспечить при производстве проектных работ
использование современных эффективных технологий и материалов.
4.6. Исполнитель осуществляет сопровождение и устранение выявленных
Государственной экспертизой недостатков за свой счет.
4.7. Исполнитель не обязан устранять недостатки в выполненной документации
после передачи ее Заказчику по акту приема-передачи, если в период между
передачей разделов проекта Заказчику и предоставления его для рассмотрения в
экспертизу произошли изменения норм и правил, а также любого законодательства,
касающегося выполненной работы. Указанные недостатки устраняются после
подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.
5. Ответственность сторон
5.1. При неисполнении обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. За нарушение сроков оплаты выполненных по Договору работ,
Исполнитель вправе начислить Заказчику штрафные санкции (пени) в размере 0,01%
от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки платежа.
5.3. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе начислить
Исполнителю неустойку в размере 0,01% стоимости невыполненных работ за
каждый день просрочки.
6. Особые условия
6.1. Исполнитель приступает к работе со следующего дня после подписания
настоящего Договораобеими Сторонами.
6.2. Изменения Договора по содержанию, порядку и условиям расчета
производятся только по письменному согласию Сторон.
6.3. Все изменения к настоящему Договору выполняются в письменной форме
и должны быть подписаны обеими Сторонами.
6.4. Возникающие разногласия и споры в процессе заключения Договора
разрешаются соглашением Сторон с отражением в протоколах разногласий.
6.5. Возникающие в процессе исполнения Договора споры и разногласия между
Сторонами разрешаются в претензионном порядке, а при невозможности их
урегулирования – в Арбитражном суде Саратовской области. Срок рассмотрения
претензии – 30 (Тридцать) дней со дня поступления.
Стр. 19 из 20
6.6. В случае необходимости проектирования индустриальных строительных
изделий, разработка проектно-сметной документации будет осуществляться по
отдельному Договору (дополнительному соглашению).
6.7. Данный Договор не предусматривает проектирование индивидуальных
тепловых пунктов, повысительных водопроводных насосных станций, котельных,
ГРПШ и т.д., если иное не предусмотрено настоящим Договором.
6.8. Внеплощадочные сети и отдельно стоящие объекты выполняются по отдельному
договору после предоставления заказчиком технических условий от заинтересованных
служб.
6.9. Исполнитель рассматривается в качестве автора разработанных
документов.
6.10. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, в т.ч. один экземпляр
Исполнителя и один экземпляр Заказчика. Экземпляры идентичные и имеют равную
юридическую силу.
8. Приложения
К настоящему договору прилагаются:
1. Техническое задание
2. Календарный план работ
9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик:
ГУПП «Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области
Адрес: 410002,г.Саратов, ул.Бабушкин взвоз, 1,
тел. 23-37-59, факс: 28-66-81
ИНН 6450028286 КПП 645001001
Р/с 40602810108010000042
в филиале «ТрансКредитБанка» в г.Саратове,
г.Саратов
К/с 30101810900000000841
БИК 046311841
Исполнитель:
Директор
Директор
________________________ /Р.Г. Акимов/
М.П.
________________/___________________/
М.П.
Стр. 20 из 20