Документация о закупке У-03405.05.60.14x

advertisement
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ»
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
ООО «Востокнефтепровод»
_____________ В.В. Жуков
«___» _______________2014 г.
Документация о закупке
по лоту № У-03405.05.60.14
«Текущий ремонт анодного заземления установок
катодной защиты МН "Омск-Иркутск", «Красноярск-Иркутск» участка ЛЭУ филиала Иркутское
РНУ»
Статья БДР
Статья БДС
СОГЛАСОВАНО:
И. о. начальника ОГЭ
__________А.А. Даутов
«_____»____________2014 г.
Начальник отдела экономической безопасности
службы безопасности
_________ И.В. Сметанка
«_____»____________2014 г.
Начальник службы подготовки и проведения
торгов
_________ К.Ю. Овчинников
«_____»____________2014 г.
Технический исполнитель закупки
_____________________________
«_____»____________2014 г.
г. Братск
Содержание
1. Извещение о закупке по лоту
2. Техническая часть документации о закупке
3. Типовой договор
4. Инструкция для Участника закупки по подготовке заявки на участие в закупке (запрос предложений) на выполнение работ, оказание услуг
ООО «Востокнефтепровод»
Извещение о закупке ООО «Востокнефтепровод»
по лоту № У-03405.05.60.14
«Текущий ремонт анодного заземления установок катодной защиты МН «ОмскИркутск», «Красноярск-Иркутск» участка ЛЭУ филиала Иркутское РНУ»
Настоящим, Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирские
магистральные нефтепроводы» («Востокнефтепровод»), место нахождения (почтовый
адрес): 665734, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Олимпийская,14 адрес электронной почты: [email protected], номер контактного телефона заказчика) 8 (3953) 332-540,
(далее – Заказчик) по лоту № У-03405.05.60.14 «Текущий ремонт анодного заземления установок катодной защиты МН «Омск-Иркутск», «Красноярск-Иркутск» участка
ЛЭУ филиала Иркутское РНУ», осуществляет закупку:
1. Способ закупки:
Открытый аукцион
2. Номер и наименование лота: № У-03405.05.60.14 «Текущий ремонт анодного заземления установок катодной защиты МН «Омск-Иркутск», «Красноярск-Иркутск» участка
ЛЭУ филиала Иркутское РНУ»
Без предварительного квалификационного отбо3. Наличие предварительного квара
лификационного отбора (ПКО):
4. Информация об организаторе закупки:
- полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью
«Восточно-Сибирские магистральные нефтепроводы»
- сокращенное наименование:
ООО «Востокнефтепровод»
- адрес проведения процедур по закуп- 665734, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Олимпийке:
ская,14
- контактный телефон:
8 (3953) 332-540; 8 (3953) 300-728
- факс:
8 (3953) 300-703
- адрес сайта для размещения инфорwww.vostoknefteprovod.transneft.ru,
мации о закупке:
www.zakupki.gov.ru
- адрес электронной почты:
[email protected]
5. Информация о заказчике:
- полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью
«Восточно-Сибирские магистральные нефтепроводы»
- сокращенное наименование:
ООО «Востокнефтепровод»
- адрес местонахождения:
665734, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Олимпийская,14
- почтовый адрес:
665734, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Олимпийская,14
- адрес электронной почты:
[email protected]
- контактный телефон:
8 (3953) 332-567
6. Информация о предмете договора:
Согласно документации о закупке
Наименование товаКолОКДП
ОКВЭД
ЕИ
Доп.сведения
ров, работ, услуг
во
4530630 - Монтаж 45.31 - Производ-
«Текущий ремонт
1 код по ОКАТО
электротехнических ство электромонустановок
тажных работ
анодного заземле- Шт.
ния установок катодной защиты МН
"Омск-Иркутск",
«КрасноярскИркутск» участка
ЛЭУ филиала Иркутское РНУ»
25000000000 Иркутская область, код ОКЕИ
876
7. Место выполнения работ (оказания услуг), поставки товара:
ЛЧ МН "Омск-Иркутск", "Красноярск-Иркутск" филиала Иркутское РНУ ООО «Востокнефтепровод»
8. Начальная (максимальная) цена 5 521 506,88 (Пять миллионов пятьсот двадцать
одна тысяча пятьсот шесть) рублей 88 копеек, без
договора (лота):
учета НДС (18%)
9. Срок подачи организациями ма- Не предусмотрен
териалов на ПКО (при наличии)
10. Срок предоставления докумен- 31.03.2014 до 18-00 ч. (время Иркутское)
тации о закупке
665734, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Олимпий11. Место предоставления докуская,14
ментации о закупке
12. Порядок предоставления доку- Документация о закупке, заверенная уполномоченным представителем
ментации о закупке
Плата за документацию не взимается.
13. Размер платы за предоставлеОбязательным является предоставление обеспечение документации о закупке
ния участия в закупке (30 000,00 руб. НДС не облагается). Заявки участников, не представивших
обеспечение участия, не рассматриваются
Оплата обеспечения заявки на участие в закупке
14. Порядок внесения платы за
производится по безналичному расчету с обязапредоставление документации о
тельным указанием в назначении платежа –
закупке
«Обеспечение заявки на участие в закупке по лоту
№ У-03405.05.60.14 «Текущий ремонт анодного
заземления установок катодной защиты МН
«Омск-Иркутск», «Красноярск-Иркутск» участка
ЛЭУ филиала Иркутское РНУ», по следующим
реквизитам:
Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирские магистральные нефтепроводы».
ИНН 3801079671 КПП 997150001
ОАО Банк ВТБ г. Москва
БИК 044525187,к/с 30101810700000000187,
р/с 40702810900060001109
Не предусмотрен
15. Сроки внесения платы за
предоставление документации о
закупке
16. Место вскрытия конвертов с
заявками на участие в закупке
665734, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Олимпийская,14
17. Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке
18. Место рассмотрения заявок на
участие в закупке и подведения
итогов закупки
19. Дата рассмотрения заявок на
участие в закупке и подведения
итогов закупки
20.Право Организатора закупки
изменять условия закупки, в том
числе и отказа от ее проведения
01.04.2014 до 16-00 ч. (время Иркутское)
665734, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Олимпийская,14
Дата рассмотрения - до 08.04.2014
Дата проведения аукциона - до 15.04.2014
В любое время, уведомив потенциальных участников через сайт www.zakupki.gov.ru
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ»
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
ООО «Востокнефтепровод»
______________ В.В. Жуков
«_____»___________2014 г.
Техническая часть документации о закупке
по лоту № У-03405.05.60.14
«Текущий ремонт анодного заземления установок катодной защиты МН
"Омск-Иркутск", «Красноярск-Иркутск» участка ЛЭУ филиала Иркутское
РНУ»
г. Братск
А. Техническое задание на «Текущий ремонт анодного заземления установок катодной защиты МН "Омск-Иркутск", «Красноярск-Иркутск» участка ЛЭУ филиала
Иркутское РНУ» по лоту № У-03405.05.60.14
Общие положения: установка дополнительных электродов с целью снижения сопротивления растеканию тока заземлителей для приведения значений тока в соответствие с требованиями нормативно-технической документации и выполнения рекомендаций технического отчёта комплексного обследования коррозионного состояния
и состояния противокоррозионной защиты - ТО-29.020.00-ВСМН-ДСТ-006-12, ТО29.020.00-ВСМН-ДСТ-003-12,
ТО-29.020.00-ВСМН-ДСТ-002-12
ТО-29.020.00ВСМН-ДСТ-004-13.
Место проведения работ: Иркутская область филиал «Иркутское РНУ» ООО «Востокнефтепровод ЛЧ магистрального нефтепровода «Омск-Иркутск», «КрасноярскИркутск».
Состав объекта: анодное заземление установок катодной защиты магистральных
нефтепроводов «Омск-Иркутск», «Красноярск-Иркутск» участка ЛЭУ филиала Иркутское РНУ ООО «Востокнефтепровод»: 698,13 км МН, 711,40 км МН, 714,74 км
МН, 732,87 км МН, 809,65 км МН, 857,30 км МН.
1. Срок окончания выполнения работ – 31 августа 2014 года.
2. Объем работ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Бурение скважин для дополнительных электродов анодного заземления.
Монтаж дополнительных электродов анодного заземления.
Разработка траншей кабельных линий.
Прокладка кабельных линий дополнительных электродов анодного заземления.
Монтаж и подключение СКИП.
Монтаж кабельных линий к от СКИП дополнительных электродов анодного заземления к существующим СКИП анодных полей установок катодной электрохимической защиты магистральных нефтепроводов «Омск-Иркутск», «Красноярск-Иркутск»..
Требования к исполнителю услуг
- Участник закупки должен быть правоспособным, создан и зарегистрирован в
установленном порядке;
- в отношении Участника закупки не должно проводиться процедур ликвидации или банкротства, он не должен быть в судебном порядке признан банкротом, в
отношении него не должно быть открыто конкурсное производство;
- деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организациям, выполняющим работы, оказывающим услуги, для выполнения которых он привлекается;
- обладание Участником закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если, в связи с исполнением договора, Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;
- отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период:
- отсутствие у Участника закупки просроченной задолженности перед организациями системы «Транснефть», неисполненных обязательств, срок исполнения которых просрочен более чем на 6 месяцев, неисполненных судебных решений;
- в отношении Участника закупки, его учредителей и руководителей не должны быть возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной
деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки;
- Участник закупки должен иметь необходимые свидетельства, лицензии и
аттестации на право производства работ.
- Участник закупки должен иметь в наличии квалифицированный и опытный
персонал, способный оказать услуги, выполнить работы в объеме, предусмотренном
документацией о закупке;
- Участник закупки должен иметь в собственности (либо частично в аренде)
достаточную для выполнения работ, услуг технику и оборудование;
- Участник закупки должен в течение последних двух лет оказывать услуги
аналогичные по характеру, объему и степени сложности услугам, указанным в настоящей документации;
- отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого
осуществляется ФАС России.
- выполнение работ в строгом соответствии с дефектной ведомостью.
- обязательно наличие аттестации персонала по промышленной безопасности
в области нефтяной и газовой промышленности («А», «Б 2»).
- работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов ОАО «АК Транснефть».
- при выполнении ремонта применять материалы и оборудование, включенные в реестр ОАО «АК Транснефть».
- дополнительные материалы, необходимые для выполнения работ в полном
объеме, но неуказанные в дефектной ведомости работ, приобретаются Подрядчиком
без изменения договорной стоимости работ.
4.Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов ОАО «АК «Транснефть».
1. ОР-13.100.00-КТН-030-12 «Порядок допуска подрядных организаций к производству работ по строительству, техническому перевооружению, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, ремонтно-эксплуатационным нуждам объектов
ОАО «АК «Транснефть».
2. РД-29.020.00-КТН-087-10 «Положение о системе технического обслуживания и
ремонта электротехнического оборудования магистральных нефтепроводов на
давление до 10 МПа»
3. РД-33.040.99-КТН-210-10 «Положение по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту вдольтрассовых линий электропередачи и средств электрохимической защиты линейной части магистральных нефтепроводов».
4. Правила устройства электроустановок, 7-е издание, 2003 года;
5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 2003 года;
6. Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. 2001 года.
7. ОТТ-25.160.10-КТН-068-10 «Техническое решение по приварке к нефтепроводу и
нефтепродуктопроводу вантузов, патрубков для приборов КИП, бобышек и термокарманов, катодных выводов для монтажа кабелей ЭХЗ. Общие технические
требования"
8. РД-91.020.000-КТН-259-10 «Нормы проектирования заземляющих устройств объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов организаций системы «Транснефть».
9. ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные Общие требования к
защите от коррозии».
10. ГОСТ 9.602-2005 «ЕСЗКС. Сооружения подземные. Общие требования к защите
от коррозии»
11. РД-91.020.00-КТН-234-10 «Нормы проектирования электрохимической защиты
магистральных трубопроводов и сооружений НПС»
12. СНиП III-42-80* «Магистральные трубопроводы»
13. СНиП 2.03.11-85* «Защита строительных конструкций от коррозии»
14. СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы. Нормы проектирования»
15. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1».
16. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2».
17. РД 153-39.4-056-00 «Правила технической эксплуатации магистральных нефтепроводов»
18. РД-19.020.00-КТН-353-09 «Типовая программа комплексного опробования электрохимической защиты линейной части магистральных нефтепроводов»
19. Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».
20. РД-13.100.00-КТН-319-09 «Правила безопасности при эксплуатации магистральных нефтепроводов»
21. РД-93.010.00-КТН-114-07 «Магистральные нефтепроводы. Правила производства
и приемки строительно-монтажных работ»
22. ОР-91.200.00-КТН-028-10 «Порядок приемки скрытых работ, состав работ,
оформление соответствующей документации на объектах ОАО «АК «Транснефть».
23. РД-01.075.00-КТН-052-11 «Типовые цветовые решения для объектов и оборудования магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов».
24. ОР-23.040.00-КТН-089-12 "Порядок организации и планирования работ по техническому обслуживанию, ремонту оборудования и сооружений линейной части магистральных нефтепроводов и технологических нефтепроводов нефтеперекачивающих станций".
25. ОР-03.100.30-КТН-150-11 «Порядок организации огневых, газоопасных и других
работ повышенной опасности на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах организаций системы «Транснефть» и оформления нарядов-допусков на их
подготовку и проведение»
26. РД-13.220-00-КТН-211-12 «Правила пожарной безопасности на объектах организаций системы ОАО «АК «Транснефть»
5. Порядок расчетов оформление и первичной документации
5.1. Ежемесячное предоставление оригиналов счетов, счетов-фактур и актов сдачиприемки оказанных услуг, оформленных надлежащим образом
5.2. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 20 рабочих
дней, следующих за датой подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных
работ и предоставления Заказчику оригиналов счета и счета-фактуры.
5.3. Последний счет, акт сдачи-приемки выполненных работ, счет-фактуру месяца в
оригиналах Исполнитель предоставляет заказчику не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.
Приложение 1. «Дефектная ведомость на текущий ремонт анодного заземления
установок катодной защиты МН "Омск-Иркутск", «Красноярск-Иркутск» участка
ЛЭУ филиала Иркутское РНУ».
Дефектная ведомость
на текущий ремонт анодного заземления установок катодной защиты МН
"Омск-Иркутск", «Красноярск-Иркутск» участка ЛЭУ филиала Иркутское РНУ
ООО «Востокнефтепровод»
№
п/п
1
1
2
3
4
1. Анодное заземление установки катодной защиты 698,13 км МН «ОмскИркутск»
Единицы
КолиВид работ
измереПримечание
чество
ния
2
3
4
5
Разработка скважины БКМ для установСкважина,
ки дополнительного электрода анодного
Выполнение
шт./общий 20/10
заземления диаметром 350 мм глубиной
Подрядчиком
объём, м³
4000 мм объёмом 0,5 м³ каждая
Материал
Установка дополнительного электрода
Подрядчика.
анодного заземления диаметром 211 мм
электрод
20
Выполнение
длиной 1780 мм по 1 в скважину
Подрядчиком
Разработка грунта 2 группы при помощи
автотехники (БАР) траншей КЛ между
скважинами дополнительного электрода
Выполнение
анодного заземления, между СКИП дом³
79,2
Подрядчиком
полнительных электродов и существующим СКИП анодного поля длиной 330
м, шириной 0,3 м, глубиной 0,8 м
Материал
Подрядчика.
Прокладка кабельной линии ВВГнг-1х16
м
300
С учётом кав траншее
беля комплекта анодного
5
6
7
Прокладка кабельной линии ВВГнг-2х35
в транешее
Обратная засыпка грунта 2 группы
вручную траншей КЛ между скважинами дополнительного электрода анодного
заземления, между СКИП дополнительных электродов и существующим СКИП
анодного поля длиной 230 м, шириной
0,3 м, глубиной 0,8 м
Обратная засыпка грунта 2 группы
вручную скважины БКМ для установки
дополнительного электрода анодного
заземления диаметром 350 мм глубиной
4000 мм объёмом 0,5 м³ каждая после
установки в ней электрода
м
30
м³
79,2
Выполнение
Подрядчиком
Скважина,
шт./общий
объём, м³
20/6
Выполнение
Подрядчиком
8
Монтаж СКИП
шт./кг
1/33
9
Монтаж фундамента СКИП из бетона
размером 500х500х250 мм
шт./м³
1/0,062
5
жилы
16
Подключение КЛ к клеммам СКИП до10 полнительных электродов, клеммам существующего СКИП анодного поля
№
п/п
1
1
2
3
заземления
«Менделеевец»-МК.(200
метров) Выполнение
Подрядчиком
Материал
Подрядчика.
Выполнение
Подрядчиком
Материал
Подрядчика.
Выполнение
Подрядчиком
Материал
Подрядчика.
Выполнение
Подрядчиком
Выполнение
Подрядчиком
2. Анодное заземление установки катодной защиты 711,40 км МН «ОмскИркутск»
Единицы
КолиВид работ
измереПримечание
чество
ния
2
3
4
5
Разработка скважины БКМ для установСкважина,
ки дополнительного электрода анодного
Выполнение
шт./общий 20/10
заземления диаметром 350 мм глубиной
Подрядчиком
объём, м³
4000 мм объёмом 0,5 м³ каждая
Материал
Установка дополнительного электрода
Подрядчика.
анодного заземления диаметром 211 мм
электрод
20
Выполнение
длиной 1780 мм по 1 в скважину
Подрядчиком
Разработка грунта 2 группы при помощи
Выполнение
м³
79,2
автотехники (БАР) траншей КЛ между
Подрядчиком
скважинами дополнительного электрода
анодного заземления, между СКИП дополнительных электродов и существующим СКИП анодного поля длиной 330
м, шириной 0,3 м, глубиной 0,8 м
Материал
Подрядчика.
С учётом кабеля комплекта анодного
заземления
«Менделеевец»-МК.(200
метров) Выполнение
Подрядчиком
Материал
Подрядчика.
Выполнение
Подрядчиком
4
Прокладка кабельной линии ВВГнг-1х16
в траншее
м
300
5
Прокладка кабельной линии ВВГнг-2х35
в транешее
м
30
м³
79,2
Выполнение
Подрядчиком
Скважина,
шт./общий
объём, м³
20/6
Выполнение
Подрядчиком
6
7
Обратная засыпка грунта 2 группы
вручную траншей КЛ между скважинами дополнительного электрода анодного
заземления, между СКИП дополнительных электродов и существующим СКИП
анодного поля длиной 230 м, шириной
0,3 м, глубиной 0,8 м
Обратная засыпка грунта 2 группы
вручную скважины БКМ для установки
дополнительного электрода анодного
заземления диаметром 350 мм глубиной
4000 мм объёмом 0,5 м³ каждая после
установки в ней электрода
8
Монтаж СКИП
шт./кг
1/33
9
Монтаж фундамента СКИП из бетона
размером 500х500х250 мм
шт./м³
1/0,062
5
жилы
16
Подключение КЛ к клеммам СКИП до10 полнительных электродов, клеммам существующего СКИП анодного поля
№
п/п
1
Материал
Подрядчика.
Выполнение
Подрядчиком
Материал
Подрядчика.
Выполнение
Подрядчиком
Выполнение
Подрядчиком
3. Анодное заземление установки катодной защиты 714,74 км МН «ОмскИркутск»
Единицы
КолиВид работ
измереПримечание
чество
ния
2
3
4
5
1
Разработка скважины БКМ для установки дополнительного электрода анодного
заземления диаметром 350 мм глубиной
4000 мм объёмом 0,5 м³ каждая
2
Установка дополнительного электрода
анодного заземления диаметром 211 мм
длиной 1780 мм по 1 в скважину
3
Разработка грунта 2 группы при помощи
автотехники (БАР) траншей КЛ между
скважинами дополнительного электрода
анодного заземления, между СКИП дополнительных электродов и существующим СКИП анодного поля длиной 330
м, шириной 0,3 м, глубиной 0,8 м
Скважина,
шт./общий
объём, м³
20/10
Выполнение
Подрядчиком
электрод
20
Материал
Подрядчика.
Выполнение
Подрядчиком
м³
79,2
Выполнение
Подрядчиком
Материал
Подрядчика.
С учётом кабеля комплекта анодного
заземления
«Менделеевец»-МК.(200
метров) Выполнение
Подрядчиком
Материал
Подрядчика.
Выполнение
Подрядчиком
4
Прокладка кабельной линии ВВГнг-1х16
в траншее
м
300
5
Прокладка кабельной линии ВВГнг-2х35
в транешее
м
30
м³
79,2
Выполнение
Подрядчиком
Скважина,
шт./общий
объём, м³
20/6
Выполнение
Подрядчиком
6
7
Обратная засыпка грунта 2 группы
вручную траншей КЛ между скважинами дополнительного электрода анодного
заземления, между СКИП дополнительных электродов и существующим СКИП
анодного поля длиной 230 м, шириной
0,3 м, глубиной 0,8 м
Обратная засыпка грунта 2 группы
вручную скважины БКМ для установки
дополнительного электрода анодного
заземления диаметром 350 мм глубиной
4000 мм объёмом 0,5 м³ каждая после
установки в ней электрода
8
Монтаж СКИП
шт./кг
1/33
9
Монтаж фундамента СКИП из бетона
размером 500х500х250 мм
шт./м³
1/0,062
5
Материал
Подрядчика.
Выполнение
Подрядчиком
Материал
Подрядчика.
Выполнение
Подрядчиком
Подключение КЛ к клеммам СКИП до10 полнительных электродов, клеммам существующего СКИП анодного поля
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
жилы
16
Выполнение
Подрядчиком
4. Анодное заземление установки катодной защиты 732,87 км МН «ОмскИркутск»
Единицы
КолиВид работ
измереПримечание
чество
ния
2
3
4
5
Разработка скважины БКМ для установСкважина,
ки дополнительного электрода анодного
Выполнение
шт./общий 20/10
заземления диаметром 350 мм глубиной
Подрядчиком
объём, м³
4000 мм объёмом 0,5 м³ каждая
Материал
Установка дополнительного электрода
Подрядчика.
анодного заземления диаметром 211 мм
электрод
20
Выполнение
длиной 1780 мм по 1 в скважину
Подрядчиком
Разработка грунта 2 группы при помощи
автотехники (БАР) траншей КЛ между
скважинами дополнительного электрода
Выполнение
анодного заземления, между СКИП дом³
79,2
Подрядчиком
полнительных электродов и существующим СКИП анодного поля длиной 330
м, шириной 0,3 м, глубиной 0,8 м
Материал
Подрядчика.
С учётом кабеля комплекта анодного
Прокладка кабельной линии ВВГнг-1х16
м
300
заземления
в траншее
«Менделеевец»-МК.(200
метров) Выполнение
Подрядчиком
Материал
Прокладка кабельной линии ВВГнг-2х35
Подрядчика.
м
30
в транешее
Выполнение
Подрядчиком
Обратная засыпка грунта 2 группы
вручную траншей КЛ между скважинами дополнительного электрода анодного
Выполнение
заземления, между СКИП дополнительм³
79,2
Подрядчиком
ных электродов и существующим СКИП
анодного поля длиной 230 м, шириной
0,3 м, глубиной 0,8 м
Обратная засыпка грунта 2 группы
Скважина,
вручную скважины БКМ для установки
Выполнение
шт./общий
20/6
дополнительного электрода анодного
Подрядчиком
объём, м³
заземления диаметром 350 мм глубиной
4000 мм объёмом 0,5 м³ каждая после
установки в ней электрода
8
Монтаж СКИП
шт./кг
1/33
9
Монтаж фундамента СКИП из бетона
размером 500х500х250 мм
шт./м³
1/0,062
5
жилы
16
Подключение КЛ к клеммам СКИП до10 полнительных электродов, клеммам существующего СКИП анодного поля
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Материал
Подрядчика.
Выполнение
Подрядчиком
Материал
Подрядчика.
Выполнение
Подрядчиком
Выполнение
Подрядчиком
5. Анодное заземление установки катодной защиты 809,65 км МН «ОмскИркутск»
Единицы
КолиВид работ
измереПримечание
чество
ния
2
3
4
5
Разработка скважины БКМ для установСкважина,
ки дополнительного электрода анодного
Выполнение
шт./общий 20/10
заземления диаметром 350 мм глубиной
Подрядчиком
объём, м³
4000 мм объёмом 0,5 м³ каждая
Материал
Установка дополнительного электрода
Подрядчика.
анодного заземления диаметром 211 мм
электрод
20
Выполнение
длиной 1780 мм по 1 в скважину
Подрядчиком
Разработка грунта 2 группы при помощи
автотехники (БАР) траншей КЛ между
скважинами дополнительного электрода
Выполнение
анодного заземления, между СКИП дом³
79,2
Подрядчиком
полнительных электродов и существующим СКИП анодного поля длиной 330
м, шириной 0,3 м, глубиной 0,8 м
Материал
Подрядчика.
С учётом кабеля комплекта анодного
Прокладка кабельной линии ВВГнг-1х16
м
300
заземления
в траншее
«Менделеевец»-МК.(200
метров) Выполнение
Подрядчиком
Материал
Прокладка кабельной линии ВВГнг-2х35
Подрядчика.
м
30
в транешее
Выполнение
Подрядчиком
Обратная засыпка грунта 2 группы
м³
79,2
Выполнение
7
вручную траншей КЛ между скважинами дополнительного электрода анодного
заземления, между СКИП дополнительных электродов и существующим СКИП
анодного поля длиной 230 м, шириной
0,3 м, глубиной 0,8 м
Обратная засыпка грунта 2 группы
вручную скважины БКМ для установки
дополнительного электрода анодного
заземления диаметром 350 мм глубиной
4000 мм объёмом 0,5 м³ каждая после
установки в ней электрода
Подрядчиком
Скважина,
шт./общий
объём, м³
20/6
8
Монтаж СКИП
шт./кг
1/33
9
Монтаж фундамента СКИП из бетона
размером 500х500х250 мм
шт./м³
1/0,062
5
жилы
16
Подключение КЛ к клеммам СКИП до10 полнительных электродов, клеммам существующего СКИП анодного поля
Выполнение
Подрядчиком
Материал
Подрядчика.
Выполнение
Подрядчиком
Материал
Подрядчика.
Выполнение
Подрядчиком
Выполнение
Подрядчиком
6. Анодное заземление установки катодной защиты 857,3 км МН «ОмскИркутск»
№
п/п
1
1
Вид работ
2
Разработка скважины БКМ для установки дополнительного электрода анодного
заземления диаметром 350 мм глубиной
4000 мм объёмом 0,5 м³ каждая
Единицы
измерения
3
Скважина,
шт./общий
объём, м³
Количество
Примечание
4
5
20/10
Выполнение
Подрядчиком
2
Установка дополнительного электрода
анодного заземления диаметром 211 мм
длиной 1780 мм по 1 в скважину
электрод
20
Материал
Подрядчика.
Выполнение
Подрядчиком
3
Разработка грунта 2 группы при помощи
автотехники (БАР) траншей КЛ между
скважинами дополнительного электрода
анодного заземления, между СКИП дополнительных электродов и существующим СКИП анодного поля длиной 330
м, шириной 0,3 м, глубиной 0,8 м
м³
79,2
Выполнение
Подрядчиком
300
Материал
Подрядчика.
С учётом кабеля комплекта анодного
4
Прокладка кабельной линии ВВГнг-1х16
в траншее
м
5
6
7
Прокладка кабельной линии ВВГнг-2х35
в транешее
Обратная засыпка грунта 2 группы
вручную траншей КЛ между скважинами дополнительного электрода анодного
заземления, между СКИП дополнительных электродов и существующим СКИП
анодного поля длиной 230 м, шириной
0,3 м, глубиной 0,8 м
Обратная засыпка грунта 2 группы
вручную скважины БКМ для установки
дополнительного электрода анодного
заземления диаметром 350 мм глубиной
4000 мм объёмом 0,5 м³ каждая после
установки в ней электрода
м
30
м³
79,2
Выполнение
Подрядчиком
Скважина,
шт./общий
объём, м³
20/6
Выполнение
Подрядчиком
8
Монтаж СКИП
шт./кг
1/33
9
Монтаж фундамента СКИП из бетона
размером 500х500х250 мм
шт./м³
1/0,062
5
жилы
16
Подключение КЛ к клеммам СКИП до10 полнительных электродов, клеммам существующего СКИП анодного поля
заземления
«Менделеевец»-МК.(200
метров) Выполнение
Подрядчиком
Материал
Подрядчика.
Выполнение
Подрядчиком
Материал
Подрядчика.
Выполнение
Подрядчиком
Материал
Подрядчика.
Выполнение
Подрядчиком
Выполнение
Подрядчиком
Материалы
№
п/п
1
1
2
3
3
Наименование
Единицы
измерения
3
2
Стойка контрольно-измерительного пункта (СКИП-2шт.
0-8-2,0 УХЛ1)
Кабель ВВГнг 1х16 ок 0,66 кВ
м
Кабель ВВГнг 2х35 ок 0,66 кВ
м
Комплектный анодный заземлитель «Менделеевец»комМК 1х20МК-2-200-ТС в комплекте с магистральным
плект
кабелем марки ВВГ 1х16 мм² 200 метров
Количество
Примечание
4
5
6
600
180
6
4
5
6
7
8
9
Муфта концевая термоусаживаемая наружной установки, напряжением до 1кВ, для кабеля сечением 2550 мм² типа 3КНТп-1-25/50
Термоусаживаемая трубка ТУТ 20/8
Бетон В15 ГОСТ 26633-91
Наконечник медный ТМЛ 16-8-6
Наконечник медный ТМЛ 35-10-8
Бирка маркировочная пластмассовая для силовых кабелей 28х28х0,8
шт.
150
м
м³
шт.
шт.
30
0,375
300
72
шт.
56
Данные
№
Данные
п/п
1
2
1 Период проведения работ июль - август 2014 года
2 Группа грунта - II
Разработка грунта:
под скважины электродов БКМ – 20 %
3
под траншеи БАР – 70 %
вручную – 10 %
Применяемая автотехника:
а/м бортовой повышенной проходимости на базе «УРАЛ» 1
ед.
4 БКМ на базе «Урал» 1 ед.
БАРа на базе «Беларусь» 1 ед.
жилой вагон «КЕДР» 1 ед.
Перебазировка из г. Иркутск 130 км
Проживание персонала в жилом вагоне Подрядчика. Затра5
ты на проживание не учитывать.
Персонал Подрядчика 10 человек (ИТР-1 чел., рабочие-9
6
чел.)
Транспортировка материалов и оборудования из г. Иркутск
7
130 км.
8 Стеснённых условий нет.
9 Обводнённых участков нет.
И.о. главного энергетика
Примечание
3
А.А. Даутов
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
ООО «Востокнефтепровод»
______________В.В. Жуков
«____»__________2014г.
График выполнения работ (оказания услуг) по лоту № У-03405.05.60.14
«Текущий ремонт анодного заземления установок катодной защиты МН "ОмскИркутск", «Красноярск-Иркутск» участка ЛЭУ филиала Иркутское РНУ»
Ед.
изм
.
п/
п
Наименование работ,
услуг
1
Текущий ремонт анодного заземления установок катодной защиты
МН "Омск-Иркутск",
У.е.
«Красноярск-Иркутск»
участка ЛЭУ филиала
Иркутское РНУ
И.о. главного энергетика
Кол-во
1
Сроки исполнения работ, услуг
ОкончаНачало
Всего дни
ние
01.07.2014
31.08.2014
62
А.А. Даутов
ДОГОВОР ПОДРЯДА №
Текущий ремонт анодного заземления установок катодной защиты
МН "Омск-Иркутск", «Красноярск-Иркутск» участка ЛЭУ филиала Иркутское РНУ
г. Братск
«____» ________________ 2014 г.
__________________________________________________________________
(_______________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
_________________________________________________________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирские магистральные нефтепроводы» (ООО «Востокнефтепровод»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Бронникова Виктора Александровича, действующего на основании устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили Договор о нижеследующем.
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Статья 1. Определение и толкование терминов
В Договоре используются следующие термины:
1.1. «Акт сдачи-приемки выполненных работ» – первичный учетный документ,
составляемый Подрядчиком и подтверждающий выполнение Подрядчиком Работ и
услуг за отчетный этап, подписываемый Сторонами.
1.2. «Гарантийный срок» - период времени, в который Подрядчик обеспечивает
собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества Работ и услуг, выявленных Заказчиком или правомочными согласно действующему законодательству РФ третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств
по Договору.
1.3. «Дата вступления Договора в силу» - дата подписания Договора Сторонами.
1.4. «Дефекты/Недостатки» - любые отступления в работах от требований нормативных документов к качеству и полноте работ.
1.5. «Дополнение» или «Дополнительное соглашение» - подписанный Сторонами
документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в Договор, и составляющий неотъемлемую часть Договора.
1.6. «Дополнительные работы» – это дополнительные объемы работ, не указанные
в настоящем договоре, выданные Подрядчику Заказчиком в письменной форме.
1.7. «Договор» - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями и Дополнениями к нему.
1.8. «ЗИП» - запасные части и принадлежности, конструктивно входящие в состав
Объекта, используемые при выполнении работ по Договору.
1.9. «Материалы» - материалы и изделия, используемые при выполнении работ по
Договору.
1.10. «Надзорные органы РФ» – органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами технических нормативов и других
регулятивных норм, введенных законами и нормативными правовыми актами единого государственного органа управления.
1.11. «Объект» - анодные заземления установок катодной защиты МН "ОмскИркутск", «Красноярск-Иркутск» участка ЛЭУ филиала Иркутское РНУ или их составные части, на которых выполняются Работы и услуги согласно условиям Договора.
1.12. «Персонал Подрядчика» – штатные работники Подрядчика или физические
лица, привлеченные Подрядчиком на договорной основе для выполнения Работ или
их части.
1.13. «Представитель Подрядчика» – лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Подрядчик обязан
письменно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объема предоставленных ему полномочий.
1.14. «Приложение» - документ, указанный в перечне приложений к Договору, или в
дальнейшем прилагаемый к нему, и являющийся неотъемлемой частью Договора.
1.15. «Работы и услуги», «Работы» - комплекс работ по техническому обслуживанию Объекта, согласно техническому заданию Приложение №1, в том числе оказание
консультаций по устранению всех возникающих неисправностей в работе Объекте,
выполняемых Подрядчиком в соответствии с Договором, проведение иных неразрывно связанных с предметом договора работ, в том числе и в течение Гарантийного срока.
1.16. «Нормативные
документы»
нормативные
документы
РФ,
ООО «Востокнефтепровод», ОАО «АК «Транснефть», устанавливающие нормы и
правила, общие принципы или характеристики в отношении организации и производства выполняемых Работ по техническому обслуживанию Объектов системы ОАО
«АК «Транснефть».
1.17. «Расходные материалы» – инструмент, инвентарь, иные расходные материалы
и прочее, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за исключением Материалов, конструктивно входящих в состав Объекта (ЗИП).
1.18. «Срок выполнения Работ» - период времени, указанный в п. 5.1 Договора.
1.19. «Срок выполнения Работ по Этапу Работ» – период времени с Даты начала
выполнения Работ по Этапу Работ до даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу Работ.
1.20. «Срок завершения Работ» – календарный день, следующий за днем подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по последнему Этапу Работ.
1.21. Срок завершения Работ по Этапу Работ» – календарный день, следующий за
днем подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу Работ.
1.22. «Срок действия Договора» – период времени с Даты вступления Договора в
силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, включающих обязательства Сторон в Гарантийный срок.
1.23. «Стоимость работ по Договору» – денежная сумма, оговоренная в ст. 3 Договора, которая выплачивается Подрядчику в порядке и на условиях, определенных в
ст. 4 Договора.
1.24. «Сторона» – Заказчик и/или Подрядчик.
1.25. «Субподрядчик» – любое лицо, привлеченное Подрядчиком для выполнения
любой части Работ по Договору.
1.26. Период Работ – календарный месяц.
Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во
множественном числе.
Статья 2. Предмет Договора
2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение Работ и услуг по
Объекту в соответствии условиями настоящего Договора, включая:
 выполнение Работ в соответствии с Приложением №1 к настоящему договору;
 устранение дефектов/недостатков;
 сдачу работ и выполнение Гарантийных обязательств.
2.2. Подрядчик в установленные Договором сроки и в пределах Стоимости работ по
Договору выполнит за свой счёт и своими силами все Работы и услуги в объеме,
определенном в пункте 2.1 Договора.
2.3. Объект принадлежит Заказчику на праве собственности.
2.4. Получатели результатов работ по Договору указаны в статье 28.
2.5. В случае необходимости Стороны вправе заключать Дополнительные соглашения к Договору в письменной форме.
Статья 3. Стоимость работ по Договору
3.1. Общая стоимость работ по Договору, подлежащая оплате Подрядчику, составляет ________________________ (___________________________________) рублей
_____ копеек, в том числе НДС (18%) в сумме ____________________
(_______________________________) рублей ________ копейки. Протокол согласования договорной цены в Приложении №3. Стоимость работ по Этапам работ указана в
Приложении №2.
3.2. Указанная в пункте 3.1 Стоимость Работ, определенных Договором, может изменяться в случаях, предусмотренных в п.п. 3.3 и 17.1.
3.3. Если после вступления настоящего Договора в силу органами государственной
власти РФ/субъектов РФ будут введены, отменены либо изменены налоги, сборы и
пошлины, и это обоснованно повлечет за собой изменение размеров затрат Подрядчика, цена Работ по Договору может быть соразмерно увеличена или уменьшена, о
чем Стороны подписывают Дополнительное соглашение к Договору в течение 14
(Четырнадцати) дней, следующих за датой вступления в силу соответствующего нормативного правового акта.
3.4. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 4. Порядок и условия платежей
4.1. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком поэтапно в течение 20
рабочих дней, следующих за датой подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему Этапу работ (Приложение № 2) и предоставления Заказчику оригиналов счета и счета-фактуры.
4.2. Датой платежа по настоящему Договору является дата списания денежных
средств с расчетного счета Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны
самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.
Статья 5. Сроки выполнения Работ
5.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по Договору в ___________ г.
5.2. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внести изменения
в сроки выполнения работ, то такие изменения должны проводиться по согласованию
Сторон в письменной форме.
РАЗДЕЛ 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Статья 6. Обязательства Подрядчика
В счет Стоимости, указанной в Статье 3 Договора, Подрядчик:
6.1. Выполняет все Работы и услуги, являющиеся предметом Договора, указанными
в п. 2.1 настоящего Договора, в соответствии с Приложением №1, Нормативными документами, Эксплуатационными документами на обслуживаемое оборудование,
иными условиями Договора, а также требованиями действующего законодательства
Российской Федерации. Любые отклонения от требований Нормативных документов,
в том числе не влияющие на технологию и качество Работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.
6.2. Своими силами и средствами обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ и
услуг, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.
6.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой подписания Договора
назначает ответственных Представителей для координации и согласования хода выполнения работ по настоящему Договору, о чем направляет Заказчику официальное
уведомление в письменной форме. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О.
Представителей, занимаемая должность, полномочия и срок их действия.
В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующей за датой подписания Договора,
представляет Заказчику список лиц с указанием всех разрешительных документов и
допусков по охране труда и электробезопасности. Лица, ответственные за проведение
работ повышенной опасности, перед фактическим допуском к работе проходят проверку знаний норм и правил промышленной безопасности в комиссии Заказчика.
6.4. Устраняет в течение срока, зафиксированного в акте, оформленном в соответствии со статьей 19 Договора, своими силами и за свой счет все дефекты (недостатки)
в выполненных им Работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств по Договору.
6.5. В течение Гарантийного срока несет ответственность за качество выполненных
работ. Гарантийный срок составляет 24 месяца с момента выполнения работ.
6.6. В период выполнения Работ в соответствии с требованиями Нормативных документов ведет техническую отчетную документацию.
6.7. Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях
сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей
среды, безопасности работающих.
Соблюдает на Объекте в течение всего срока действия Договора все необходимые меры противопожарной, промышленной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды, благоустройства и безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными документами ОАО
«АК «Транснефть», обеспечивает соблюдение работниками, привлекаемыми для выполнения работ по Договору, требований Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах, действующей на объекте Заказчика.
Гарантирует, что любой Субподрядчик, привлеченный к выполнению работ от лица
Подрядчика, выполняет их в соответствии с локальными нормативными актами Подрядчика и ОАО «АК «Транснефть» по всем вопросам, связанным с конфиденциальностью получаемой информации, охраной труда, охраной окружающей среды и промышленной безопасностью.
6.8. В случае обнаружения дефектов (недостатков) в выполненных Работах в счет
Стоимости Работ по Договору обязан приступить к их устранению, в том числе и в
нерабочее время, не позднее 3 (трёх) дней с момента уведомления ответственного
представителя Подрядчика на Объекте телефонограммой Заказчика, регистрируемой
Заказчиком в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом Заказчика.
Уведомление об обнаружении дефектов (недостатков) в выполненных работах должно быть направлено Подрядчику также в письменном виде.
6.9. Обеспечивает проведение первичного инструктажа на рабочем месте с регистрацией в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте».
6.10. Подрядчик при заключении настоящего договора обязуется представить в ООО
«Востокнефтепровод» информацию путем надлежащего оформления Приложения № 7к
настоящему Договору о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в
том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц), а также
о лицах, входящих в исполнительные органы Подрядчика, с приложением документов,
подтверждающих данную информацию. Изменения к представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных органов Подрядчика, с приложением подтверждающих документов Подрядчик обязуется
представлять в ООО «Востокнефтепровод» по форме Приложения №7 к настоящему
Договору не позднее 3 дней с момента, когда произошли данные изменения. Надлежащим образом оформленное Приложение №7 «Информация о цепочке собственников
контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)», является обязательной и
неотъемлемой частью настоящего договора.
Если какие-либо поля Приложения №7 к настоящему Договору не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.
Если указанная информация и документы не были надлежащим образом представлены
в ООО «Востокнефтепровод», последний вправе в одностороннем порядке отказаться
от исполнения настоящего Договора без возмещения Подрядчиком убытков, заявив о
таком отказе за 15 дней, по истечении которых договор считается расторгнутым. При
этом, все исполненное по договору, а если это невозможно - стоимость исполненного,
подлежит возврату, если предусмотренное договором встречное предоставление не
может быть осуществлено ввиду расторжения договора.
Подрядчик согласен на раскрытие ООО «Востокнефтепровод» предоставленной Подрядчиком информации по форме Приложения №7 к настоящему Договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной власти, ОАО «АК «Транснефть» и предоставляет ООО «Востокнефтепровод»
право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам и ОАО «АК «Транснефть». Подрядчик, предоставляя ООО «Востокнефтепровод»
информацию по форме Приложения №7 к настоящему Договору, обязуется выполнить
все требования законодательства о защите персональных данных. Подрядчик подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие,
как это предусмотрено настоящим пунктом, Подрядчик получены.
Условия, изложенные в настоящем пункте являются существенными.
6.11.Ежеквартально оформляет и направляет в адрес Заказчика акты сверки расчетов
по договору по состоянию на 31.03.2014г., 30.06.2014г., 31.10.2014г., 31.12.2014г. не
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.
6.12. При выполнении работ соблюдает требования Энергетической политики ОАО
«АК «Транснефть» и системы энергетического менеджмента (международного стандарта ISO 50001:2011).
Статья 7. Обязательства Заказчика
По Договору Заказчик:
7.1. Производит оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном Статьей 4 Договора, а также производит иные платежи, предусмотренные Договором и/или Дополнительными соглашениями к нему.
7.2. Обеспечивает проведение вводного инструктажа персонала Подрядчика (Субподрядчика) по месту производства Работ с регистрацией в «Журнале вводного инструктажа».
7.3. Рассматривает представленные документы на получение допуска для работы на
Объекте. По результатам рассмотрения обязан оформить допуск на работы на Объекте или мотивированный отказ.
7.4. Осуществляет контроль на Объекте за сроками и качеством работ, ведение соответствующего учета.
7.5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой подписания Договора
назначает ответственных Представителей для координации и согласования хода выполнения работ по настоящему Договору, о чем направляет Подрядчику официальное
уведомление в письменной форме. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О.
Представителей, занимаемая должность, полномочия и срок их действия.
7.6. Осуществляет приемку выполненных Работ.
7.7. Оказывает Подрядчику содействие в выполнении работ:
- обеспечивает круглосуточный доступ работников Подрядчика на Объекты для
устранения дефектов/недостатков;
- ознакомляет Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, которые
необходимы для исполнения работ.
РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Статья 8. Материалы
8.1. Подрядчик в счет стоимости работ по Договору поставляет на Объект все Расходные материалы, необходимые для выполнения Работ и услуг по Договору.
Статья 9. Оборудование
9.1. Подрядчик своими силами и в счет стоимости работ по Договору доставляет на
Объект и хранит все оборудование, необходимое для выполнения Работ, выполняет
его ремонт и техническое обслуживание.
9.2. Оборудование должно быть в рабочем состоянии, пригодным для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ и удовлетворять
требованиям нормативных документов ОАО «АК «Транснефть».
РАЗДЕЛ 4. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Статья 10. Режим работы
10.1. Режим работы Персонала Подрядчика при производстве Работ устанавливается
Подрядчиком самостоятельно, но с учетом:
 соблюдения правил внутреннего распорядка, принятого Заказчиком на обслуживаемых Объектах;
 безусловного исполнения технического задания Приложение №1;
 доступности ответственных представителей Подрядчика для приема телефонограмм в соответствии с п. 6.8 Договора.
Статья 11. Привлечение Субподрядчиков
11.1. Подрядчик для выполнения любой части Работ по Договору имеет право привлечь Субподрядчиков по согласованию с Заказчиком. Договор с Субподрядчиком
Подрядчик заключает на торгах.
11.2. Подрядчик в письменном виде информирует Заказчика о привлеченных Субподрядчиках не позднее, чем за две недели до начала производства работ.
11.3. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения Работ привлеченными им Субподрядчиками.
Статья 12. Наряды-допуски
12.1. Проведение огневых, газоопасных и повышенной опасности работ на взрывопожароопасных объектах разрешается только после оформления наряда-допуска в установленном порядке.
12.2. Порядок оформления и выдачи наряда-допуска определяется соответствующими
Нормативными документами.
Статья 13. Учетная документация
13.1. Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику, не позднее последнего числа каждого текущего месяца, оригиналы первичной учетной документации.
13.2. Первичная учетная документация включает в себя:
 акты сдачи-приемки выполненных работ;
 счет-фактуру на выполненные работы (услуги);
 технический отчет о выполненных работах.
Статья 14. Контроль качества выполнения работ
14.1. Подрядчик обязан осуществлять производственный контроль за соблюдением в
процессе выполнения Работ по техническому обслуживанию требований, установленных в Нормативных документах.
14.2. Подрядчик должен иметь задокументированную систему обеспечения качества.
14.3. Подрядчик должен обеспечить соответствие качества выполненных работ требованиям законодательства и Нормативных документов Заказчика.
14.4. Заказчик имеет право в ходе проведения Работ в любое время проверять и контролировать качество выполнения Работ по Договору. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо
обязательств по Договору.
Статья 15. Предотвращение повреждений и ущерба
15.1. Подрядчик обязан предпринимать все меры для обеспечения предотвращения
нанесения ущерба своими действиями, техническими средствами и персоналом Объектам, опознавательным знакам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям.
15.2. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во
время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, благоустройству, если этот вред нанесен в результате его действий.
15.3. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных
претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут
возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком
своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ и услуг, а в случае возникновения таковых - примет на себя оплату убытков, издержек и расходов,
возникших у третьей стороны.
15.4. Подрядчик в полном объеме возмещает понесенные Заказчиком убытки по ликвидации аварии, инцидента и их последствий, произошедшие при нарушении Подрядчиком правил производства работ.
Статья 16. Сдача-приемка выполненных Работ
16.1. Сдача-приемка выполненных Работ за отчетный период (этап работ) осуществляется по Акту сдачи-приемки выполненных работ. Форма акта сдачи - приемки выполненных Работ приведена в Приложении №4.
16.2. Подрядчик предоставляет Заказчику оригиналы акта сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры с сопроводительным письмом в срок не позднее последнего числа текущего месяца.
16.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика
Акта сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик обязан направить Подрядчику
подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ либо мотивированный отказ от
приемки выполненных Подрядчиком Работ. В случае получения Подрядчиком отказа
от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Акт Заказчику в течение 3 дней от даты устранения замечаний.
16.4. Приемка выполненных Работ производится в соответствии с действующим законодательством и Нормативными документами.
16.5. Дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ за каждый этап определяет момент перехода к Заказчику рисков случайной гибели и/или случайного повреждения результатов работ за соответствующий этап выполненных работ.
РАЗДЕЛ 5. ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 17. Внесение изменений в состав Работ
17.1. Заказчик вправе по согласованию с Подрядчиком вносить в техническое задание
(Приложение 1) изменения. Изменения технического задания и соответствующее изменение стоимости оформляется дополнительным соглашением к Договору.
Если возникает необходимость изменения объема работ, Подрядчиком составляется
расчет стоимости изменения объемов выполняемых работ, который согласуется Заказчиком. Данный расчет вместе с Актом, составленным в соответствии с п.п. 18.4,
18.5 Договора, является основанием для формирования дополнительного соглашения
на увеличение либо уменьшение Стоимости работ по настоящему Договору.
Статья 18. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить
Заказчика
18.1. Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при
обнаружении:
 возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний
о способе исполнения Работ и услуг;
 иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или
прочности результатов выполняемых Работ и услуг, либо создают невозможность их
завершения в срок, определенный Графиком выполнения Работ.
18.2. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со
стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 18.1 в течение разумного срока не изменит указаний о способе выполнения Работ и услуг, Подрядчик вправе
ставить вопрос о переносе Срока завершения Работ.
18.3. Подрядчик:
 не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 18.1,
 либо продолживший работу, не дожидаясь истечения срока, указанного в пункте
18.2;
 либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о
прекращении Работ - не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
18.4. Если в процессе производства Работ возникла необходимость проведения дополнительных работ, что влечет за собой изменение Стоимости работ по Договору,
Подрядчик обязан предупредить об этом Заказчика и до начала выполнения этих работ составить Акт на производство дополнительных работ или на исключение ряда
работ.
18.5. Акт на производство дополнительных работ должен быть подписан Сторонами.
18.6. Подписанный Акт вместе с расчетом, оформленным в соответствии с п. 17.1 Договора, является основанием для подготовки соответствующего дополнительного соглашения. Подрядчик приступает к выполнению дополнительных работ после подписания дополнительного соглашения.
РАЗДЕЛ 6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Статья 19. Гарантии
19.1. Качество выполненных Подрядчиком работ, а также расходных материалов поставки Подрядчика должно соответствовать требованиям соответствующих Нормативных документов, действующих в системе магистрального нефтепроводного транспорта ОАО «АК «Транснефть». Гарантии качества распространяются, в том числе, на
Материалы, поставки Подрядчика, используемые при выполнении работ по Договору
на срок, определенный изготовителем, подтверждаемый документально.
19.2. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств по Договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической и проектной документацией,
что должно быть удостоверено соответствующим актом Комиссии, сформированной
согласно п. 19.6 настоящего Договора, и эксплуатация была остановлена, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки.
19.3. Если в соответствии с настоящим Договором результаты работ приняты Заказчиком по частям, течение гарантийного срока начинается со дня приемки работ в целом.
19.4. Гарантия качества результата выполнения Работ предусмотренная настоящим
Договором, распространяется на все составляющие результата Работы, выполненные
в рамках Договора.
19.5. Подрядчик не несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего обслуживания или ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
19.6. При обнаружении дефектов в Гарантийный срок Заказчик назначает Комиссию
для расследования причин случившегося, письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика на
Объект для осмотра выявленных дефектов и подписания Сторонами акта о выявленных дефектах. В случае необоснованного неприбытия Представителей Подрядчика,
либо их отказа от подписания акта, действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке. Течение срока исковой
давности начинается с даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Подрядчику либо с даты отправления заявления по почте или факсу.
19.7. В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию
Заказчика, в срок, указанный в акте о выявленных дефектах, своими силами и за свой
счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся
следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае
необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.
19.8. Срок гарантии в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными дефектами в Работах начинает отсчитываться с момента возобновления эксплуатации Объекта.
19.9. Ответственность Подрядчика должна быть подтверждена актом о выявленных
дефектах, где фиксируется дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его
устранения.
19.10. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте о выявленных дефектах,
не устранит недостатки (дефекты), указанные в данном Акте, то Заказчик вправе, без
ущемления своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки собственными
силами или силами других лиц. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 дней,
считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков (дефектов) на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат.
19.11. После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов), отмеченных в Акте,
составляется Акт устранения недостатков.
19.12. Подрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Объекта в Гарантийный срок.
Статья 20. Ответственность Сторон и санкции
20.1. За нарушение сроков выполнения Работ, Подрядчик уплачивает Заказчику по
его требованию неустойку в размере 0,1 % от стоимости не выполненных в срок Работ за каждый день просрочки до даты фактического выполнения обязательств.
20.2. В случае просрочки оплаты выполненных Работ по этапу Заказчик уплачивает
Подрядчику по его требованию неустойку в размере 0,1 % от просроченной суммы за
каждый день просрочки.
20.3. За нарушение срока, указанного в п. 6.4, Подрядчик уплачивает Заказчику по его
требованию неустойку в размере 0,1 % от стоимости Работ с дефектами (недостатками) за каждый день просрочки до даты фактического выполнения обязательств.
20.4. За нарушение срока, указанного в п. 6.8, Подрядчик уплачивает Заказчику по его
требованию неустойку в размере 0,01 % от стоимости работ с дефектами (недостатками) за каждый час просрочки до времени фактического выполнения обязательств.
20.5. Предъявление Сторонами неустойки и (или) иных санкций за нарушение условий договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба
по настоящему Договору, проводится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является по настоящему Договору документом, определяю-
щим дату получения (начисления) Сторонами доходов в виде неустойки и (или) иных
санкций за нарушение условий договорных обязательств.
20.6. Заказчик имеет право при нарушении работником Подрядчика либо Субподрядчика правил безопасного производства работ, создающих угрозу аварии, инцидента
или несчастного случая на опасном производственном объекте, ограничить доступ
виновному лицу на объект до устранения вышеуказанных нарушений. Данные ограничения не могут являться основанием для невыполнения условий п. 2.1 Договора.
Заказчик в течение одного рабочего дня письменно уведомляет Подрядчика об ограничении доступа на объект виновного лица.
20.7. В иных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Статья 21. Обстоятельства непреодолимой силы
21.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в
результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
21.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 21.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую
Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также
официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств. Достаточным
подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы
будет являться справка, выданная Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации.
21.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 21.1, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
21.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более двух месяцев, то стороны проводят дополнительные переговоры для определения
альтернативных способов исполнения Договора.
Статья 22. Урегулирование споров. Арбитраж
22.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется
в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.
22.2. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением
претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту
нахождения Заказчика.
Статья 23. Расторжение Договора
23.1. Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
23.2. Сторона, решившая расторгнуть Договор согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой Стороне за 20 (Двадцать) дней до
предполагаемой Даты расторжения Договора.
23.3. При расторжении Договора, результат работ передается Заказчику, который
оплачивает Подрядчику выполненные работы в соответствии с ценами по Приложению № 3 к Договору.
Статья 24. Особые условия
24.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они
оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
24.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой
новые обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнения или изменения к Договору.
24.3. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения,
переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.
24.4. Если при выполнении Работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и соответственно компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.
24.5. Уступка прав требований может быть произведена только по письменному согласованию другой Стороны.
Статья 25. Условия конфиденциальности
25.1. Условия настоящего Договора считаются конфиденциальными. Условия Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия
как в течение срока его действия, так и в последующие 3 (Три) года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и
законным требованиям лиц, указанных в п. 25.5 настоящего Договора.
25.2. По взаимному согласию Сторон в рамках данного Договора конфиденциальной
признается информация, касающаяся предмета Договора, размера и условий оплаты, а
также иные получаемые Подрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора сведения и документы, за исключением тех, которые без участия этих
Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без
участия Сторон.
25.3. Одна Сторона не должна без предварительного письменного согласия другой
Стороны использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях
реализации настоящего Договора.
25.4. Сторона, получающая конфиденциальную информацию, должна обеспечить защиту этой информации от несанкционированного использования, распространения и
публикации.
25.5. Не считается разглашением условий настоящего Договора сообщение части его
условий в соответствии с законодательством судье, прокурору или следователю в
рамках находящихся на рассмотрении дел, налоговым органам, а также иным органам, в соответствии с действующим законодательством.
Статья 26. Вступление Договора в силу и Срок действия Договора
26.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
__________________.
26.2. Договор составлен в двух экземплярах: один экз. - для Заказчика, другой экз. для Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.
Статья 27. Приложения к Договору
27.1. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.
27.2. Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.
27.3. Перечень Приложений к Договору:
Приложение 1. Техническое задание на текущий ремонт.
Приложение 2. Распределение стоимости работ по этапам работ.
Приложение 3. Протокол согласования договорной цены.
Приложение 4. Форма акта сдачи-приемки выполненных работ.
Приложение 5. Форма акта приема-передачи документации.
Приложение 6. Калькуляция работ или сметный расчет.
Приложение 7. Информация о собственниках
28. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК
Общество с ограниченной ответственностью
«Восточно-Сибирские магистральные нефтепроводы» (ООО «Востокнефтепровод»)
Юридический адрес:
665734, Иркутская область, г. Братск, ж.р.
Энергетик, ул. Олимпийская, дом 14.
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 3801079671/997150001
расчетный счет 407 028 109 000 600 011 09
в ОАО Банк «ВТБ» г. Москва
к/счет 301 018 107 000 000 001 87
БИК 044 525 187
ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
Генеральный директор
__________________/ В.А. Бронников /
М.П.
__________________/ _____________ /
М.П.
Приложение №3
к договору №______________
от «____»________2014 г.
Протокол
согласования договорной цены
Мы, нижеподписавшиеся, ____________в лице______________, действующие
на основании ________________с одной стороны, и, от ООО «Востокнефтепровод»,
в лице генерального директора Бронникова Виктора Александровича, действующего
на основании Устава, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение на выполнение комплекса работ, указанных в статье 2 настоящего Договора на сумму в размере:
__________ руб.___ коп. (__________________________________рубль) тридцать пять копеек, в том числе НДС (18%) в сумме
__________ рублей _____ копейки (_________ рублей ____ копейки).
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
Приложение №4
к договору№___________
от «____»________2014 г.
ФОРМА АКТА
Сдачи-приемки выполненных работ
«____» ______________ 20__ г.
Заказчик: ________________________________________________________.
Подрядчик: ______________________________________________________.
Подрядчик, в лице __________________________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и Заказчик в лице
___________________________________, действующего на основании __________, с
другой стороны, составили настоящий акт о том, что услуги по этапу выполнены в
полном объеме, согласно договора на оказание услуг №_________ от «__»
__________ 20__г.
Объект: ____________________________________________________
Услуги выполнены в период с «__»___ 20__г. по «__» ___ 20__г.
Цена оказанных услуг по этапу составляет:
___________________________________________________________________, в том
числе НДС 18 % _______________________________________________.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Подрядчика, один у Заказчика.
Подрядчик
_______________________
_____________________
_________________/ ______________/
«__» __________ 20__г.
Заказчик
_______________________
_______________________
_________________/______________/
«__» __________ 20__г.
Форма акта согласована:
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Приложение №5
к договору №___________
от «____»________2014 г.
ФОРМА АКТА
приема-передачи документации
№
п/п
Наименование документации
Обозначение
Дата передачи
Заказчик
Подрядчик
_______________________
_______________________
_______________________
_____________________
_________________/ ___________/
_________________/ ______________ /
«__» __________ 20__г.
«__» __________ 20__г.
Форма акта согласована:
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
4. Инструкция для Участника закупки по подготовке заявки на участие в закупке (запрос котировок) на выполнение работ, оказание услуг ООО «Востокнефтепровод»
1. Общие положения
1.1 Предмет закупки
1.1.1 Предметом закупки является право на заключение договора на выполнение полного комплекса работ и услуг, включая поставку материалов и оборудования
согласно разделительной ведомости поставки между Заказчиком и Подрядчиком,
включая испытания, сдачу объектов в эксплуатацию и исполнение обязательств в гарантийный период, по объектам лота.
Подробное описание предмета закупки, характеристика района выполнения
работ (оказания услуг), объемы работ, услуг, спецификации материалов и оборудования приведены в Технической части документации о закупке.
1.2 Условия финансирования
1.2.1 Финансирование работ (услуг) осуществляет Заказчик.
2. Условия и порядок проведения конкурса (аукциона, запроса предложений,
запроса котировок)
2.1. Подготовка проведения конкурса (аукциона, запроса предложений,
запроса котировок).
2.1.1. Организатор закупки вправе до вскрытия заявок на участие в конкурсе
(аукционе, запросе предложений, запросе котировок), провести конференции с
Участниками закупки, на которых доводятся разъяснения условий проведения конкурса (аукциона, запроса предложений, запроса котировок), требований документации о закупке. К участию в конференции приглашаются все Участники закупки, получившие к этому моменту документацию о закупке.
2.2. Дата, время и место представления заявки на участие в конкурсе
(аукционе, запросе предложений, запросе котировок)
2.2.1. Заявка на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок), подписанная уполномоченным лицом Участника закупки, должна быть
представлена до истечения срока, указанного в извещении о закупке.
Заявка на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок), в запечатанном виде должна быть представлена посыльным с сопроводительным письмом и доверенностью на право представления заявки. В приложении к сопроводительному письму следует указать перечень всех документов заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок). Коммерческая
часть заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) предоставляется в запечатанном конверте. Конверт должен быть опечатан печатью организации.
2.2.2. Заявка на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок), полученная после установленного срока их предоставления, возвращается Участникам закупки (в нераспечатанном виде). В случае отправки предложения по
почте Участник закупки принимает на себя ответственность за представление заявки
на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) в срок,
указанный в подпункте 2.2.1.
2.3. Продление срока представления заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок).
2.3.1. Продление срока представления заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) может быть осуществлено по усмотрению Заказчика. Участник закупки, представивший и зарегистрировавший свою заявку
на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) к момен-
ту извещения о продлении срока представления заявок, имеет право до истечения нового срока вносить изменения в свою заявку на участие в конкурсе (аукционе).
2.4 Плата за предоставление документации о закупке
2.4.1 Заказчик устанавливает плату за предоставление документации о закупке. Размер платы за предоставление документации о закупке предусматривается в извещении о проведении закупки, либо в приглашении.
2.5. Обеспечение заявки на участие в конкурсе (аукционе)
2.5.1.Участник закупки может представить в качестве обеспечения своей заявки на участие в конкурсе (аукционе) документы, подтверждающие внесение денежных средств (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе). Денежная
сумма подлежит перечислению организатору закупки не позднее срока представления
заявки. В графе «назначение платежа» платежном поручении указывается: «Для обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе) по лоту №
(наименование лота).
2.5.2 В случае внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе (аукционе), Организатор закупки предоставляет участнику конкурса (аукциона) форму «Подтверждение согласия на невозврат обеспечения заявки
на участие в конкурсе» (форма 2.1). Каждый Участник закупки, подающий заявку на
участие в конкурсе (аукционе), подписывает и заверяет печатью форму «Подтверждение согласия на невозврат обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе)».
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (аукционе) применяется для обеспечения исполнения обязанности Участника закупки по заключению договора, по
предоставлению откорректированного по результатам второго этапа конкурса заявки,
по предоставлению банковской гарантии исполнения условий договора, по отзыву
своей заявки на участие в закупке.
2.5.3. Размер обеспечения определяется в зависимости от цены заявки на участие в конкурсе (аукционе) согласно приведенной ниже таблице.
Цена заявки на участие в конкурсе (аукционе)
Размер обеспечения, руб.
без учета НДС, млн. руб.
Свыше 1,0 до 10,0 включительно
30 000
Свыше 10,0 до 30,0 включительно
150 000
Свыше 30,0
250 000
2.5.4. Сумма обеспечения может быть удержана в следующих случаях:
- Участник закупки отзовет свою заявку на участие в закупке в течение 60
дней с даты, определенной для вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке;
- Участник закупки, уведомленный о признании его победителем закупки в
течение срока действия заявки на участие в конкурсе, откажется подписать договор, в
отношении которого объявлен конкурс (аукцион);
- Участник закупки не представляет в течение 2 рабочих дней откорректированную по результатам пошагового понижения стоимости заявку на участие в конкурсе (аукционе);
- Участник закупки не представит банковскую гарантию исполнения условий
договора в срок, предусмотренный договором, в отношении которого объявлена закупка.
2.5.7 Организатор закупки осуществляет возврат обеспечения заявки на участие в закупке Участникам закупки, не признанным Победителями закупки по итогам
проведения закупки, в течение 10 рабочих дней с даты поступления соответствующего письменного обращения Участника;
2.5.8 Организатор закупки осуществляет возврат обеспечения заявки на участие в закупке Победителю закупки не ранее чем через 10 рабочих дней с даты подписания Победителем договора, на основании соответствующего письменного обращения Победителя
2.6. Представление и прием заявок на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок)
2.6.1 Участник закупки может представить только одну заявку на участие в
конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) либо самостоятельно,
либо в составе коллективной заявки. Участник закупки, представивший больше одной
заявки, отстраняется от участия в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок) по всем заявкам.
2.6.2 Заявка на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок) с комплектом документов, подготовленным в соответствии с требованиями настоящей инструкции, должна быть представлена до истечения срока и по адресу, указанному в извещении.
2.6.3 Заявка на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок) должна быть предоставлена посыльным либо по почте с сопроводительным письмом. В приложении к сопроводительному письму следует указать перечень
всех предоставляемых документов.
В случае предоставлении заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок) посыльным необходимо при себе иметь доверенность на право ее предоставления.
2.6.4 Заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок), полученные после установленного срока их предоставления, возвращаются Участникам закупки (в нераспечатанном виде).
В случае отправки Заявки на участие в конкурсе по почте Участник закупки
принимает на себя ответственность за ее предоставление в срок, указанный в Извещении.
2.7. Дата и место вскрытия конвертов с коммерческой частью заявки на
участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок).
2.7.1 Процедура вскрытия конвертов с коммерческой частью заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) состоится во
время и по адресу, указанному в извещении. В случае изменения времени и места
проведения процедуры вскрытия конвертов Участники закупки извещаются (письменно) дополнительно.
2.7.2 На процедуре вскрытия конвертов могут присутствовать не более двух
представителей от каждого из Участников закупки, при условии предъявления доверенности от организации на право присутствия на процедуре вскрытия.
2.8 Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе или внесения
изменений
2.8.1 Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе (аукционе,
запросе предложений, запросе котировок), вправе изменить или отозвать поданную
им заявку на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок)
в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с заявками на
участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) (времени,
указанном в извещении о закупке).
2.9 Представление коллективной заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок)
2.9.1 В случае представления коллективной заявки на участие в конкурсе
(аукционе, запросе предложений, запросе котировок) от объединений юридических
лиц с указанием лидера ответственность по всем обязательствам и рискам, возникающим в процессе конкурса (аукциона, запроса предложений, запроса котировок),
несет лидер, представляющий заявку на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок).
2.9.2 К коллективной заявке на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) прилагается Соглашение между участниками с распределением видов и объемов работ, услуг по исполнителям и указанием одного из
участников Соглашения в качестве полномочного представителя (лидера) для заключения и реализации договора.
2.9.3 Заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок) от объединений юридических лиц, в которых не указаны конкретные исполнители работ, услуг, к рассмотрению не принимаются.
2.10. Срок действия заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок)
2.10.1. Заявка на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок) должна быть действительна в течение 60 календарных дней с даты вскрытия конвертов с заявками, указанной в извещении о закупке на официальном сайте.
Если срок представления заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок) продлевается, и Участник закупки представляет
свою заявку на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) в течение продленного срока, то заявка должна быть действительна в течение 60
календарных дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок), указанной в извещении о закупке
на официальном сайте об изменении срока предоставления заявки.
2.11. Право собственности на документацию и конфиденциальность
2.11.1 Все представленные заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок) и включенные в них документы после их рассмотрения не возвращаются Участникам закупки за исключением обеспечения, указанного в пункте 2.4
2.11.2 Участники закупки, получившие документацию о закупке, независимо
от того, представляют они заявку на участие конкурсе или нет, должны обращаться с
ней как с конфиденциальным документом.
2.11.3 Заказчик, Организатор закупки и Конкурсная комиссия обязаны соблюдать конфиденциальность информации, содержащейся в заявке на участие в конкурсе
Участника закупки.
2.11.4 Заявка на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок) возвращаются Участнику закупки (в нераспечатанном виде) в случае отзыва заявки Участником закупки до истечения срока представления заявки на участие
в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок).
2.12 Внесение изменений в документацию о закупке
2.12.1. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке,
разъяснения положений такой документации размещаются Заказчиком, Организатором закупки на официальном сайте не позднее чем в течение 3 дней со дня принятия
решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В
случае если изменения в извещение о закупке, документацию о закупке внесены
позднее, чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок), срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном
сайте внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты
окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 15
дней.
2.12 Рассмотрение заявок на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок)
2.12.1 Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям документации о закупке и принимает решение о допуске к дальнейшему участию в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок).
2.12.2 С целью обеспечения качественного выполнения работ, оказания
услуг устанавливаются следующие требования к Участникам закупки:
- Участник закупки должен быть правоспособным, создан и зарегистрирован в
установленном порядке;
- в отношении Участника закупки не должно проводиться процедур ликвидации или банкротства, он не должен быть в судебном порядке признан банкротом, в
отношении него не должно быть открыто конкурсное производство;
- деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организациям, выполняющим работы, оказывающим услуги, для выполнения которых он привлекается;
- обладание Участником закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если, в связи с исполнением договора, Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;
- отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период:
- отсутствие у Участника закупки просроченной задолженности перед организациями системы «Транснефть», неисполненных обязательств, срок исполнения которых просрочен более чем на 6 месяцев, неисполненных судебных решений;
- в отношении Участника закупки, его учредителей и руководителей не должны быть возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной
деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки;
- Участник закупки должен иметь в наличии квалифицированный и опытный
персонал, способный оказать услуги, выполнить работы в объеме, предусмотренном
документацией о закупке;
- Участник закупки должен иметь в собственности (либо частично в аренде)
достаточную для выполнения работ, услуг технику и оборудование;
- отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого
осуществляется ФАС России.
2.12.3. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок) Конкурсная комиссия не допускает к дальнейшему
участию в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) Участников
закупки в случае:
- не предоставления установленных документацией о закупке документов;
- несоответствие заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) требованиям документации о закупке;
- несоответствия требованиям, установленным пунктом 2.12.2 настоящей инструкции;
- установления недостоверности сведений, предоставленных Участниками
закупки;
- превышение начальной (максимальной) цены договора (цены лота), в том
числе попозиционное;
- непредоставления информации в отношении всей цепочки собственников,
включая бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждением соответствующими документами.
2.12.4 Конкурсная комиссия вправе не допустить к участию в закупке лицо,
имеющее просроченную задолженность перед организациями системы «Транснефть»,
неисполненные обязательства, срок исполнения которых просрочен более чем на 6
месяцев, не исполненные судебные решения.
2.12.5 Конкурсная комиссия имеет право потребовать от Участника закупки
письменных разъяснений по представленной заявке, дополнительных сведений и других документов. При отсутствии ответов от Участника закупки. Конкурсная комиссия
имеет право принять решение на основании имеющихся документов.
Разъяснения, дополнительные сведения и другие документы не должны изменять условия представленной заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок).
2.12.6 Участник несет ответственность за достоверность представляемой информации. Заказчик. Организатор закупки вправе осуществить проверку указанных в
заявке на участие в закупке производственных возможностей Участника закупки, в
том числе с выездом в места базирования, с оформлением соответствующего акта
проверки до подведения итогов конкурса (аукциона, запроса предложений, запроса
котировок).
2.13. Оценка заявок на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок)
2.13.1 Оценка заявок Участников закупки в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) осуществляются в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены в документации о закупке.
2.14 Право Конкурсной комиссии
2.14.1 Конкурсная комиссия оставляет за собой право выбрать победителем
любого Участника закупки, предложившего лучшие условия выполнения работ, услуг
по совокупности критериев, указанных в документации о закупке.
2.14.2. В случае, если все участники закупки участвующие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) превысили начальную (максимальную)
цену договора (цену лота) Конкурсная комиссия вправе отклонить все заявки и провести повторный конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок).
2.14.3 В случае несоответствия заявок на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) Участников закупки требованиям документации о закупке только в части превышения начальной (максимальной) цены договора (цены лота) Организатор закупки вправе принять решение о допуске Участника закупки к процедуре пошагового понижения стоимости (при проведении конкурса, аукциона).
2.14.4 При выборе подрядных организаций, исполнителей работ, услуг путем проведения конкурса (аукциона, запроса предложений, запроса котировок) предпочтение отдается Участникам закупки, зарегистрированным на территории Российской Федерации, либо иностранным компаниям, заявившим наибольший уровень
участия российских предприятий в качестве субподрядчиков.
2.15.Действия по итогам конкурса (аукциона, запроса предложений, запроса котировок)
2.15.1 В течение двух рабочих дней после утверждения результатов конкурса
(аукциона, запроса предложений, запроса котировок), Конкурсная комиссия направляет Победителю закупки письменное уведомление о признании его Победителем закупки с приглашением к заключению договора на условиях, содержащихся в документации о закупке и его заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) и направляет уведомления остальным Участникам закупки.
2.15.2 В случае не подписания Победителем закупки договора в срок, установленный в извещении о закупке, Победителем признается следующий Участник закупки или конкурса (аукциона, запроса предложений, запроса котировок) признается
несостоявшимся.
2.15.3 После проведения 2-го этапа конкурса (аукциона) Победитель закупки
обязан не позднее 2-х рабочих дней с момента принятия решения по результатам конкурса (аукциона) предоставить в Конкурсную комиссию откорректированную заявку
на участие в конкурсе (аукционе) по результатам пошагового понижения стоимости.
3. Требования к заявке на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок)
3.1. Язык и денежные единицы заявки на участие в конкурсе (аукционе,
запросе предложений, запросе котировок)
3.1.1 Все документы, имеющие отношение к заявке на участие в конкурсе
(аукционе, запросе предложений, запросе котировок), и вся переписка по конкурсу
(аукциону, запросу предложений, запросу котировок) ведется на русском языке.
3.1.2 Все денежные расчеты должны быть представлены в рублях Российской
Федерации или пересчитаны в рубли РФ по курсу, установленному Центральным
банком Российской Федерации, на день оформления.
3.2. Требования к оформлению и подписанию заявки на участие конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок)
3.2.1 Заявка на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок) состоит из двух частей: Коммерческой и Квалификационно-технической.
Каждая часть заявки должна быть представлена в одном экземпляре: «оригинал».
3.2.2. Документы каждой части заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) должны быть подписаны лицом, имеющим
право подписи от имени Участника закупки (в случае подписи заявки на участие в
конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) не первым лицом представить заверенную копию или оригинал доверенности на право подписи заявки
на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок), пронумерованы, сброшюрованы, вложены в отдельные конверты (всего два конверта) и сопровождены описью представленных документов с указанием номеров страниц. При
этом конверт с Коммерческой частью заявки на участие в конкурсе должен быть запечатан и опечатан печатью организации.
Факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования при оформлении документов заявки на участие в
конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) не допускается.
Все конверты должны быть соответственно подписаны.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ (КОНКУРСЕ (АУКЦИОНЕ, ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК) ООО ВОСТОКНЕФТЕПРОВОД»
/наименование Заказчика/
НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ДАТЫ, УКАЗАННОЙ В ИЗВЕЩЕНИИ О ЗАКУП-
КЕ ПО ЛОТУ
Лот №. «
/№ лота и название, как указано в извещении// Наименование части Заявки
на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок)
Коммерческая или Квалификационно-техническая часть «Оригинал»
Участник закупки:
(полное название организации)
(адрес, телефон, факс, e-mail).
3.2.3 Все внутренние конверты запечатываются во внешний конверт, на котором должна содержаться следующая надпись:
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ (КОНКУРСЕ (АУКЦИОНЕ, ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК) ООО ВОСТОКНЕФТЕПРОВОД»»
/наименование Заказчика/
НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ДАТЫ, УКАЗАННОЙ В ИЗВЕЩЕНИИ О ЗАКУПКЕ ПО ЛОТУ
Лот №. «
/№ лота и название, как указано в извещении/
Участник закупки:
(полное название организации)
(адрес, телефон, факс, e-mail).
3.2.4 Заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок) не должны содержать никаких противоречащих требованиям документации о закупке положений в отношении объемов работ, услуг, условий, основных конструктивных решений и технологических требований, предусмотренного срока выполнения работ, оказания услуг, а также указанной цены заявки.
3.2.5 Таблицы и формы в составе заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) должны быть заполнены по всем графам.
3.2.6 При подготовке заявки на участие в конкурсе (аукционе) колонтитулы и
примечания к формам Инструкции удаляются. Причина отсутствия информации в отдельных графах должна быть объяснена. В формы, которые Участник закупки не
применяет, должна быть внесена запись: "Форма не применяется по причине".
3.2.7 Все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок), несет Участник
закупки.
3.3. Документы, составляющие заявки на участие в конкурсе (аукционе,
запросе предложений, запросе котировок)
3.3.1. Коммерческая часть:
- заявка на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) - по форме 1;
- приложение 1 к форме 1 (в случаях, если Лот состоит из нескольких объектов) - используется при оформлении заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок);
- подтверждение согласия с условиями договора - по форме 2 используется
при оформлении заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок);
- график выполнения работ, услуг - по форме 3 используется при оформлении заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок);
- расчет цены заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений,
запросе котировок) - по форме 4;
3.3.2. Квалификационно-техническая часть:
- соглашение между участниками коллективной заявки на участие в конкурсе
(аукционе, запросе предложений, запросе котировок) (в случае подачи коллективной
заявки на участие в конкурсе);
- договор (Протокол. Соглашение) о намерениях между Подрядчиком и привлекаемыми субподрядчиками;
3.3.3 При осуществлении закупки путем проведения запроса предложений
(запроса котировок) в составе документов предоставляются следующая информация и
формы:
- общие данные Участника закупки и субподрядчиков (в случае их привлечения) - по форме 5;
- заверенные Участником закупки копии учредительных документов организации (устав, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, решение о назначении руководителя, приказ о
вступлении в должность руководителя, приказ о назначении главного бухгалтера с
подписью назначаемого сотрудника, карточка с образцами подписи и печати, договор
об учреждении (при наличии));
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученные не ранее чем за три месяца до даты вскрытия конвертов с
заявками на участие
в запросе предложений в соответствии с извещением/приглашением, а также копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных предпринимателей).
- перечень разрешительной документации (свидетельств о допуске к работам) на право осуществления деятельности (форма 6) и Перечень разрешительных
документов на право выполнения работ, являющихся предметом закупки Участника
закупки и субподрядчиков (в случае их привлечения) (форма 6а);
- ксерокопии лицензий (свидетельств о допуске к работам) на право выполнения работ, являющихся предметом закупки, сертификаты, свидетельства Участников закупки и субподрядчиков (в случае их привлечения);
- - сведения о финансовом состоянии за последний отчетный период текущего года и за три предшествующих ему календарных года - по форме 7;
- - копии бухгалтерской отчетности за последний отчетный период текущего
года и за три предшествующих ему календарных года, с подтверждением об их получении налоговой инспекцией;
- - оборотно-сальдовая ведомость в разрезе субсчетов, входящих в состав
кредиторской задолженности на конец прошедшего календарного года или иная расшифровка кредиторской задолженности по видам задолженности на конец последнего завершенного отчетного периода и на конец прошедшего календарного года.
- - справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у Участника закупки просроченной задолженности по налогам и сборам по состоянию на последнюю отчетную дату;
- - документы, подтверждающие, что у Участника закупки отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер который превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (письменное подтверждение Участника закупки);
- опыт выполнения работ, услуг аналогичных по характеру и объему работ,
услуг за последние три года по форме 8, с обязательным приложением отзывов Заказчиков;
- сведения о персонале, имеющимся в организации в т.ч. предполагаемом для
выполнения работ, услуг по предмету закупки – по форме 9;
- перечень, машин, механизмов и оборудования, имеющихся в организации, в
т.ч. предполагаемых для выполнения работ, услуг по предмету закупки – по форме
10;
- список субподрядчиков (в случае их привлечения) - по форме 11;
- договор (Протокол, Соглашение) о намерениях между Подрядчиком и привлекаемыми субподрядчиками;
- ведомость материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком (на бумажном носителе, а также на электронном носителе (в формате разработки)) – по
форме 12;
- сведения о материально-техническом обеспечении служб контроля качества
выполняемых работ, включая лаборатории – по форме 13;
- сведения о претензиях в результате выполнения работ, услуг на объектах
ОАО «АК «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» - по форме 14;
- перечень документов по охране труда и охране окружающей среды – по
форме 15;
- документы, подтверждающие, что в отношении Участника закупки не проводится процедура банкротства (справка из Арбитражного суда), Участник закупки
не находится в процессе ликвидации (выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП), в отношении
Участника закупки не назначено административное приостановление деятельности
(справка из федеральной службы судебных приставов) или письменное подтверждение Участника закупки по всем рассматриваемым случаям, дата выдачи которого не
превышает 30 суток с даты приема заявки на участие в запросе предложений;
- документы, подтверждающие, что у Участника закупки отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период (письменное подтверждение Участника закупки);
- - сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров
(в том числе, конечных владельцев – физических лиц), а также о лицах, входящих в
исполнительные органы контрагента - по форме 16;
- - документы, подтверждающие информацию в отношении всей цепочки
собственников Участника закупки, включая бенефициаров (в том числе, конечных
владельцев – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы
контрагента: выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и иные документы;
- - согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных – по форме 17.
3.4. Цена заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений,
запросе котировок)
3.4.1 Цена заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) должна включать все затраты Участника закупки, связанные с обязательствами по выполнению всех видов работ и услуг по предмету конкурса (аукциона, запроса предложений, запроса котировок), а также уплату всех налогов, пошлин
и сборов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе
НДС.
3.4.2 Цена заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) определяется в ценах, планируемых на период действия договора в
соответствии с условиями закупки и указывается с точностью до копеек. Расчет цены
выполняется по форме 4.
3.4.3 Стоимость работ, услуг рассчитывается отдельно по каждому объекту,
входящему в состав Лота, с учетом всех подготовительных и других работ. В итоговую стоимость работ, услуг по каждому объекту должны войти, с учетом предмета
лота, затраты на временные здания и сооружения, прочие работы и затраты, а также
все налоги и пошлины.
3.4.4 Перечень и объемы работ, услуг, основные и прочие затраты в обязательном порядке принимаются Участником закупки в соответствии с выданным в составе документации о закупке Графиком выполнения работ (форма 3), услуг Заказчика и уточняются с учетом опыта выполнения аналогичных работ, услуг.
3.4.5 При расчете цены необходимо предусматривать следующее:
-использование местных строительных материалов по ценам, действующим
на текущий момент времени и представленным потенциальными поставщиками, с
выделением транспортных и заготовительно-складских расходов;
-принятый уровень ставки работников (руб./час) с учетом дополнительных
выплат. Полная ставка возмещения оплаты труда должна включать в себя также отчисления на социальное страхование;
-при определении стоимости одного машино-часа должны быть учтены действующие нормы амортизации при эксплуатации технических средств, расход горюче-смазочных материалов, затраты на текущий ремонт и замену или восстановление
быстроизнашивающихся частей и т. д;
- другие сведения, приведенные в примечаниях к форме 4.
3.5. Разъяснения по заполнению заявки на участие в конкурсе (аукционе,
запросе предложений, запросе котировок)
3.5.1. Заявка на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) - по форме 1
Заявка подается от имени организации, приславшей уведомление о намерении
участвовать в заявка на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок) - по форме 1. В форме указывается полное наименование организации,
юридический адрес, номер и наименование лота (в полном соответствии с извещением о закупке на официальном сайте).
3.5.2.Подтверждение согласия с условиями договора (форма 2) Участник
закупки должен подтвердить согласие с Общими условиями договора.
3.5.3 График выполнения работ, услуг (форма 3)
Наименования работ, услуг, единицы измерения и физические объемы заполняются в строгом соответствии с выданным в составе заявки на участие в конкурсе
(аукционе, запросе предложений, запросе котировок) графиком выполнения работ,
услуг, утвержденным Заказчиком. Указывается продолжительность выполнения всех
видов работ, услуг, включая поставку материалов и оборудования.
3.5.4 Расчет цены заявки на участие конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) (форма 4) Порядок определения цены приведен в разделе 3.4.
3.5.5 Анкета участника (субагента) (форма 5)
Указывается полное наименование организации, ее почтовый и местонахождения фактический адреса, e-mail, Web-сайт, банковские реквизиты, номер документа о
регистрации и дата выдачи, размер уставного капитала, основной вид деятельности,
распределение собственности (акций).
Форма 5 заполняется также по каждому субподрядчику, а в случае подачи коллективной заявки - по каждому участнику коллективной заявки.
3.5.6 Перечень разрешительной документации (свидетельств о допуске к
работам) на право осуществления деятельности (форма 6) и перечень разрешительных документов на право выполнения работ, являющихся предметом конкурса (аукциона, запроса предложений, запроса котировок) Участника закупки
и субподрядчиков (в случае их привлечения) (форма 6а)
Представляются сведения об имеющихся свидетельствах о допуске к работам с
указанием их регистрационных номеров, свидетельств и сертификатов в соответствии
с требованиями, предъявляемыми законом и требованиями к подрядным организациям ОАО «АК «Транснефть», видов деятельности, сроков действия, разрешенных территорий деятельности.
Форма 6 заполняется также по каждому участнику коллективной заявки и субподрядчику.
Форма 6а - заполняется по каждому объекту, входящему в состав лота. В случае наличия сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и/или МС
ИСО 9001 прилагается копия.
Приложение к форме 7
Ксерокопии лицензий (свидетельств о допуске к работам) на право выполнения
работ, услуг, являющихся предметом в конкурса (аукциона, запроса предложений, запроса котировок), свидетельств и сертификатов в соответствии с требованиями закона
и требованиями, предъявляемыми к подрядным организациям ОАО «АК «Транснефть». Участника закупки, субподрядчиков и участников коллективной заявки.
В случае привлечения субподрядных организаций Участник закупки должен
иметь разрешение на осуществление функций Генерального подрядчика. Субподрядные организации должны иметь свидетельства о допуске к видам работам, заявленным в Форме 11.
Перечень лицензий (с указанием необходимых видов деятельности), свидетельств, сертификатов, требующихся для выполнения работ, услуг на объектах,
являющихся предметом в конкурса (аукциона, запроса предложений, запроса
котировок)
Все генподрядные и субподрядные организации в системе ОАО «АК «Транснефть», в соответствии с видом выполняемых СМР или предоставляемых услуг,
должны иметь действующие разрешительные документы из следующего перечня:
1. Свидетельство о допуске саморегулируемой организации (СРО) на виды
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
Основание: «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004
N 190-ФЗ.
В обязательном порядке требуется в свидетельстве СРО отметка о допуске
к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных объектов (не требуется только в том случае, если объект строительства не относится
к объектам магистральных трубопроводов и не находится на их территории).
2. Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Требуется при производстве работ по монтажу, ремонту и обслуживанию
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Основание: Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Лицензия должна иметь Приложение на разрешенные виды деятельности, в котором в обязательном порядке должны быть отражены виды работ, выполняемые по
объекту строительства.
3. Подтверждение наличия лабораторий.
3.1. Свидетельство об аттестации Лаборатории Неразрушающего Контроля (далее - «ЛНК») Независимого органа по аттестации Системы экспертизы промышленной безопасности.
Требуется в следующем случае: производство работ по осуществлению неразрушающего контроля.
Свидетельство должно иметь Приложение, в котором в обязательном порядке
должно быть отражено:
перечень объектов, на которых разрешено проведение НК;
применяемые виды и методы неразрушающего контроля.
Основание: Постановление Госгортехнадзора РФ «Об утверждении Правил аттестации и основных требований к лабораториям неразрушающего контроля» от
02.06.2000 № 29 (Зарегистрировано в Минюсте РФ от 25.07.2000 № 2324).
В соответствии с пунктом 1.7 ОР-25.160.40-КТН-002-09 аттестация ЛНК, допускаемых к работам на объектах ОАО «АК «Транснефть» проводится НОАЛ ОАО
ЦТД «Диаскан».
3.2. Электролаборатория. Свидетельство о регистрации, аттестации или аккредитации электролаборатории.
Требуется в следующем случае: производство работ по наладке, диагностике,
испытании и т.д. электротехнического оборудования и электросетей.
Основание: Приказ Ростехнадзора от 02.12.2009 N 996 «Об утверждении Положения об Управлении энергетического надзора».
4. Свидетельства аттестации Национального аттестационного комитета по
сварочному производству (НАКС).
Требуются в следующем случае: производство сварочных работ при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов.
Основание: Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
В соответствии с РД-03.120.10-КТН-001-11 установлены дополнительные требования к аттестационным центрам, осуществляющим аттестацию сварочного производства на объектах ОАО «АК «Транснефть».
4.1. Свидетельство Национального аттестационного комитета по сварочному
производству (НАКС): об аттестации сварочных технологий (РД 03-615-03. постановление
Госгортехнадзора РФ от 19.06.2003 № 103).
Применяемые на объекте строительства технологии сварки (наплавки) в обязательном порядке должны соответствовать области распространения свидетельства
(группе технических устройств, способам сварки (наплавки).
4.2. Свидетельство Национального аттестационного комитета по сварочномупроизводству (НАКС) об аттестации сварочного оборудования, применяемого на
объекте строительств (РД 03-614-03, постановление Госгортехнадзора РФ от
19.06.2003 № 102).
4.3. Свидетельство Национального аттестационного комитета по сварочному
производству (НАКС) об аттестации сварочных материалов, применяемых при производстве сварочно-монтажных работ (РД 03-613-03, постановление Госгортехнадзора
РФ от 19.06.2003 № 101).
5. Разрешение Ростехнадзора на применение взрывчатых материалов.
Требуется в следующем случае: производство буровзрывных работ с применением взрывчатых материалов.
Основание: Постановление Госгортехнадзора РФ от 28.04.2003 № 28 «Об
утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на применение взрывчатых
материалов промышленного назначения и проведение взрывных работ» (РД 13-53703).
6. Лицензия на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами (утилизация, складирование, перемещение твердых бытовых и промышленных отходов).
Требуется в следующем случае: производство работ по утилизации, складированию и перемещению твердых бытовых и промышленных отходов (при демонтаже
ЖБР, линейной части МН, и т.п.).
В случае выполнения специальных работ могут потребоваться дополнительные
разрешительные документы в соответствии с действующим законодательством РФ.
Все разрешительные документы должны иметь сроки действия в соответствии
со сроками выполнения работ, услуг по объектам строительства.
Перечень аттестационных центров по аттестации сварочных технологий и
сварочного оборудования
Аттестационный учебный центр АУЦ Наименование Аттестационного центра
ОАО «Транснефть»
САСа
СУР-11АЦ. Головной аттестационный
центр НАКС Тюменского региона (г. Тюмень)
СУР-ЗАЦ
АУЦ ОАО «Сибнефтепровод» (г.Тюмень)
Сургутский аттестационный центр по
сварочному производству (г. Сургут)
МР-7АЦ «Аттестационный центр «Сварка
трубопроводов» ВНИИСТ (г. Москва)
ЗСР-ГАЦ
Головной аттестационный центр ЗападноАУЦ ОАО «Магистральные нефтепровоСибирского региона НАКС (г. Томск)
ды Центральной Сибири» (г. Томск)
МР-7АЦ «Аттестационный центр «Сварка
трубопроводов»» ВНИИСТ (г. Москва)
ЗСР=-2АЦ
ЗАО «Центр технической безопасности
АУЦ ОАО «Транссибирские магистраль- и диагностики «»Полисервис»( г. Омск)
ные трубопроводы»
ЗСР-1АЦ
ООО «Омский аттестационный центр»
(г. Омск)
АУЦ ОАО «Урало-Сибирские магистральные нефтепроводы» (г. Уфа)
АУЦ ОАО «Северо-западные магистральные нефтепроводы» (г. Казань)
АУЦ ОАО «Верхневолжские магистральные нефтепроводы» (г. Нижний Новгород)
АУЦ ОАО «Приволжские магистральные
нефтепроводы» (г. Самара)
АУЦ ОАО «Магистральные трубопроводы «Дружба» (г. Брянск)
АУЦ ОАО «Черномортранснефть» г. Новороссийск
АУЦ ОАО «Северные магистральные
нефтепроводы»
АУЦ «Балтнефтепровод»
(г. С.Петербург)
МР-7АЦ «Аттестационный центр «Сварка трубопроводов»» ВНИИСТ (г. Москва)
БР-ГАЦ
Головной аттестационный центр НАКС
республики Башкортостан (г. Уфа)
ПР-ГАЦ
Головной аттестационный центр КГТУКАИ Приволжского региона НАКС (г.
Казань)
МР-7АЦ «Аттестационный
центр
«Сварка трубопроводов»» ВНИИСТ» (г.
Москва)
ВВР-ГАЦ
Головной аттестационный центр ВерхнееВолжского региона НАКС. (г. Нижний
Новгород)
МР-7АЦ «Аттестационный центр «Сварка
трубопроводов»» ВНИИСТ ( г. Москва)
СВР-ГАЦ
Головной аттестационный центр СреднеВолжского региона НАКС (г. Тольятти)
МР-ЗАЦ
Аттестационный центр по сварочному
производству Брянской области (г.
Брянск)
ЦР ГАЦ
Головной аттестационный центр Центрального региона НАКС (г. Воронеж)
МР-7АЦ «Аттестационный
центр
«Сварка трубопроводов»» ВНИИСТ (г.
Москва)
ЮР-ГАЦ
Головной аттестационный центр Южного
региона НАКС (г. Ростов-на-Дону)
СЗР-ГАЦ
«Региональный Северо-западный Межотраслевой Аттестационный центр НАКС»
(г. С.Петербург)
МР-7АЦ
«Аттестационный
центр
«Сварка трубопроводов» ВНИИСТ (г.
Москва)
Перечень аттестационных центром САСа, которым поручается проведение аттестации сварочных технологий и сварочного оборудования, применяемых на объектах ОСТ:
1. АЦСТ-4 ООО «Научно-производственное предприятие Северо-кавказский
учебно-научный центр». 344010. г. Ростов-на-Дону пр. Нагибина, З.стр.А:
2. АЦСТ-5 Аттестационный центр «Сварка-Тех-Сервис», 450071. Россия.Башкортостан, г. Уфа, 71. ул. Лесотехникума, 92/3;
3. АЦСТ-7 АНО «Региональный Северо-западный межотраслевой аттестационный центр», 195251, г. С-Петербург, ул. Политехническая,29 Хим. корп.,
к.50;
4. АЦСТ-9 Головной аттестационный центр по сварочному производству
Средне-Волжского региона НАКС», 445667, г. Тольятти, ул. Белорусская,
14;
5. АЦСТ-11 Аттестационный центр «Независимая экспертиза качества сварки», 628400, г. Сургут 8-й промузел;
6. АЦСТ-16 ЗАО «Центр технической безопасности и диагностики «Полисервис». 644105, г. Омск, ул. Пристанционная, 17;
7. АЦСТ-17 ООО «Головной аттестационный центр Верхне-Волжского региона», 603050, Н.Новгород, ул. Алексеевская,26;
8. АЦСТ-19 ООО Аттестационный центр «Сплав». 153007, г. Иваново, ул.
Фрунзе,31;
9. АЦСТ-24 Аттестационный центр «Центр ДиС-Сварка Приволжского региона», 420088. г. Казань, ул. 2-я Азинская, 7а;
10. АЦСТ -26 Аттестационный центр «Сварка Трубопроводов». 105058.
Москва. Окружной пр-д, 19;
11. АЦСТ -27 «Головной аттестационный центр Средне-Сибирского региона
НАКС». 660014, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 31;
12. АЦСТ048 «Головной аттестационный центр Западно-Сибирского региона
НАКС», 634028, г. Томск, ул. Савиных,7;
13. АЦСТ-57 ООО НПЦ «Сварка и контроль», 243400, Брянская обл., г. Почел,
ул. Брянская, 100;
14. АЦСО-1 АНО «Аттестационный научно-технический центр сварочного
оборудования, технологий и материалов Приволжского региона», 420087, г.
Казань, ул. Родина, 18а;
15. АЦСО-4 ООО «Научно-производственное предприятие Северо-кавказский
учебно-научный центр», 344010. Ростов-на-Дону, пр.Нагибина,3 стр.А;
16. АЦСО-5 Аттестационный центр «Сватка-Тех-Сервис», 450071. г.Уфа,71, ул.
Лесотехникума,92/3;
17. АЦСО-8 «Головной аттестационный центр по сварочному производству
Средне-Волжского региона НАКС», 445667, г. Тольятти, ул. Белорусская,
14;
18. АЦСО-10 Аттестационный центр «Независимая экспертиза качества сварки», 628400, г. Сургут, 8-й промузел, ЗАО «Сургутнефтехиммонтаж»;
19. АЦСО-13 ЗАО «Центр технической безопасности и диагностики «Полисервис»», 644105, г. Омск, ул. Пристанционная, 17;
20. АЦСО-14 ООО «Головной аттестационный центр Верхне-Волжского региона», 603050 г. Н. Новгород, ул. Алексеевская,26;
21. АЦСО-16 АНО «Региональный Северо-западный межотраслевой аттестационный центр», 195251 г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая,29 Хим.
корп., к.50;
22. АЦСО-17 ООО Аттестационный центр «Сплав», 153007 г. Иваново, ул.
Фрцунзе,31;
23. АЦСО-21 Аттестационный центр «Сварка трубопроводов», 105058, г.
Москва, Окружной пр-д, 19;
24. АЦСО-22 «Головной аттестационный центр Средне-Сибирского региона
НАКС», 660014, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий.31;
25. АЦСО-38 «Головной аттестационный центр Западно-Сибирского региона
НАКС», 634028 г. Томск, ул. Савиных,7;
26. АЦСО -47 ООО НПЦ «Сварка и контроль», 243400 Брянская обл., г. Почел,
ул. Брянская, 100.
3.5.7 Сведения о финансовом состоянии за последний отчетный период
текущего года и за три предшествующих ему календарных года (форма 7)
Представляются сведения о финансовом состоянии Участника закупки за последний отчетный период текущего года и за три предшествующих ему календарных
года с указанием внеоборотных и оборотных активов, собственного капитала и краткосрочных обязательств (по статьям баланса), а также годового объема выполненных
работ и объема работ, выполненных собственными силами, в тыс. руб.
Форма 7 заполняется также по каждому Участнику коллективной заявки и субподрядчику, привлекаемому для выполнения работ, если стоимость работ составляет
более 30% от общей цены заявки на участие в конкурсе Участника закупки.
Приложение к форме 7
Представляются копии бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период текущего года и за три предшествующих ему календарных года с
подтверждением об их получении налоговой инспекцией.
3.5.8 Опыт выполнения работ, услуг аналогичных по характеру и объекту
работ, услуг за последние три года (форма 8)
Представляются сведения о работах (услугах), выполненных Участником закупки за последние 3 года по работам, аналогичным по характеру и объему работ,
услуг предмету конкурса (аукциона, запроса предложений, запроса котировок), сведения о текущей загрузке. В форме необходимо указать наименование объекта, параметры объекта, наименование заказчика, период выполнения работ, услуг; объем работ (услуг) по проекту в тыс. руб. особые условия выполнения работ, услуг.
3.5.9 Сведения о персонале, имеющемся в организации, в т.ч. предполагаемом для выполнения работ, услуг по предмету закупки (форма 9)
Представляются сведения о численности и квалификации инженернотехнического персонала Участника закупки, в том числе руководителей и специалистов по направлениям и профессиям, с указанием общей численности персонала,
имеющегося в организации.
Представляются сведения о численности рабочего персонала Участника закупки, предполагаемого для выполнения работ, услуг по заявленному Лоту с указанием
разряда (класса).
Форма 9 заполняется по каждому участнику коллективной заявки и субподрядчику, привлекаемому для выполнения работ, если стоимость работ составляет более
30% от общей цены заявки на участие в конкурсе.
3.5.10
Перечень машин, механизмов и оборудования, имеющихся в
организации, в т.ч. предполагаемых для выполнения работ, услуг по предмету
закупки (форма 10)
Представляются сведения об имеющихся в организации основных машинах и
механизмах.
Представляются сведения по основным строительным машинам и оборудованию Участника закупки, предполагаемым для выполнения работ, услуг по заявленно-
му Лоту, с указанием типа, марки, года выпуска, технических характеристик, состояния, права владения. Если строительные машины и оборудование арендованы, то
прилагается ксерокопия договора на аренду техники.
Форма 10 заполняется по каждой единице технике построчно.
Форма 10 заполняется по каждому участнику коллективной заявки и субподрядчику, привлекаемому для выполнения работ, если стоимость работ составляет более 30% от общей цены заявки на участие в конкурсе.
3.5.11
Список субподрядчиков (форма 11)
Представляется перечень привлекаемых субподрядных организаций с указанием видов и стоимости работ, услуг в % от цены заявки на участие в конкурсе. К перечню в обязательном порядке прилагается Договор (Протокол, Соглашение) о намерениях, подписанный Подрядчиком и привлекаемым (и) субподрядчиком (ками). Если привлечение субподрядчиков не предполагается, в форму следует внести запись:
«Субподрядчики не привлекаются».
3.5.12
Ведомость материалов и оборудования, поставляемых подрядчиком (Форма 12).
При подготовке заявки в случае отсутствия материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком, отсутствия необходимости привлечения лабораторий,
должны быть внесены, соответственно, записи «Материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком отсутствуют», «Лаборатории не привлекаются» (форма 14).
Заполняется пообъектно в соответствии со спецификациями, представленными
в Технической части заявки на участие в в конкурсе (аукционе, запросе предложений,
запросе котировок). В случае отсутствия в Технической части документации о закупке ведомости материалов и оборудования, поставляемых Заказчиком, всю поставку
берет на себя Подрядчик.
В случае отсутствия поставки подрядчика, в форму следует внести запись:
«Поставка подрядчика отсутствует».
Заказчик обязуется поставить только те материалы и оборудование, которые
предусмотрены в «Графике материалов и оборудования, поставляемых Заказчиком» в
сроки, указанные в этом «Графике». В случае если «График поставки материалов и
оборудования, поставляемых Заказчиком» не предусматривает поставки материалов и
оборудования Заказчиком, то необходимые материалы и оборудование приобретаются и поставляются на объект Подрядчиком.
3.5.13
Сведения о материально- техническом обеспечении служб
контроля качества выполняемых работ, включая лаборатории (форма 13)
Предоставляются:
- перечень применяемых лабораторий, оборудования и приборных комплексов,
их технические характеристики и количество;
- информация по составу и квалификации персонала лаборатории неразрушающего контроля;
- ксерокопии документов по аккредитации или аттестации лабораторий и персонала.
Форма 13 заполняется по каждому субподрядчику, в случае привлечения его
служб для контроля качества выполняемых работ.
3.5.14
Сведения о претензиях в результате выполнения работ, услуг
на объектах организаций системы «Транснефть» и инвестиционных проектах
ОАО «АК «Транснефть» (форма 14).
Представляется перечень претензий (в случае наличия таковых). Если претензии отсутствуют, в форму следует внести запись: "Претензии не выставлялись".
3.5.15
Перечень документов по охране труда и охране окружающей
среды в соответствии (Формой 15).
3.5.16
Информация о цепочке собственников претендента (Форма
16).
Предоставляется информация в соответствии с Примечаниями к форме. Документы, подтверждающие информацию в отношении всей цепочки собственников
Участника закупки, включая бенефициаров (в том числе, конечных владельцев – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы контрагента: выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и иные документы.
3.5.17
Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных (Форма 17).
Форма 1. Заявка на участие конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок)
Председателю Конкурсной комиссии
ООО «Востокнефтепровод»/
филиала ООО «Востокнефтепровод»
Изучив документацию о закупке,(полное наименование, юридический адрес
Участника закупки) предлагает выполнить полный комплекс работ, услуг по предмету конкурса (аукциона) по Лоту №
«
»« »
наименование лота согласно извещению/ /наименование Заказчика
в соответствии с техническим заданием (проектной документацией) за сумму, указанную в форме 4, являющейся неотъемлемой частью настоящей заявки на участие
конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок), с учетом всех налогов пошлин и сборов и в сроки в соответствии с графиком выполнения работ, услуг
(форма 3), являющимся неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок).
Мы обязуемся в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) не отзывать свою заявку на участие в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок), в течение этого срока заявка остается в силе и в
любой момент может начать реализовываться.
(дата)
теля, печать)
(подпись уполномоченного представи(ФИО и должность подписавшего)
Приложение 1 к Форме 1
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
Наименование объекта
Сроки окончания работ,
услуг
Стоимость объекта, руб.
Итого по лоту без учета
НДС
НДС
Итого по лоту (с учетом
НДС):
(дата)
(подпись уполномоченного представителя, печать)
(ФИО и должность подписавшего)
Форма 2. Подтверждение согласия с условиями договора
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
Участник закупки ознакомился и изучил документацию о закупке, а также
условия выполнения работ (оказания услуг) по объекту (ам), входящему (им) в состав
Лота №________ «________________», и подготовил свою заявку на участие в закупке в соответствии с условиями, указанными в документации о закупке, без каких-либо
оговорок.
Участник закупки понимает, что не имеет права вносить изменения в документацию о закупке и в случае признания Победителем закупки обязуется заключить договор на выполнение работ (оказание услуг) по Лоту №________ «______________» в
соответствии с условиями договора, указанными в документации о закупке, и договорной ценой, указанной в заявке на участие в закупке.
____________________________
______________________
______________________
(наименование должности)
(Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.
«______» _____________
20____г.
Форма 3 График выполнения работ, услуг
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
Наименование работ,
услуг
ед. физ.
из объм ем ы
сроки производства
работ
нача- Окончание
ло
20 _ год
январь
февраль
мар апт
рель
ма июн июл авй ь
ь
густ
сентябрь.
октябрь
Заполняется в строгом соответствии с графиком производства работ, услуг, утвержденным Заказчиком
(дата)
(подпись, печать)
(ФИО. должность)
ноябрь
декабрь
Форма 4 Расчет цены заявки на участие конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок)
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
Наименование работ и затрат
Едини- Количеца из- ство
мерения
1
2
Объект:_____
Наименование работ в соответствии с
графиком
Заказчика
Стоимость
оборудования
поставки
3
Стоимость
материалов и конструкций,
поставки
подрядчика), руб.
Трудозатраты на
строительство,
чел/ч
Оплата
труда
рабочих,
руб.
Вре- Затраты на эксплуамя
тацию машин, руб.
работы
маВсего В т.ч. заршин,
плата мемаш./
ханизаточ
ров
Накладные расходы,
руб.
Сметная
прибыль,
руб.
Стоимость
работ,
всего,
руб.
4
5
6
7
10
11
12
8
9
подрядчика
ВСЕГО ПО
ОБЪЕКТУ
___:
НДС:
ИТОГО по
объекту №
____
Объект:_____
Наименование работ в соответствии с
графиком
Заказчика
Стоимость
оборудования
поставки
подрядчика
ВСЕГО ПО
ОБЪЕКТУ
___:
НДС:
ИТОГО по
объекту №
____
ИТОГО по
Лоту,
включая
НДС
Все затраты на временные здания и сооружении, прочие работы и затраты, налоги и пошлины учтены в итоговой
стоимости работ по лоту и дополнительно выставляться не будут.
Примечания к Форме 4
1.* Стоимость работ рассчитывается отдельно по каждому объекту, входящему в состав Лота, с учетом всех подготовительных
и других работ. Перечень работ, основных и прочих затрат, заполняется Участником закупки в соответствии с графиком выполнения работ, услуг Заказчика и проектной документации. В итоговую стоимость работ по каждому объекту должны войти
затраты на временные здания и сооружения, прочие работы и затраты, а также все налоги и пошлины.
2.Объемы работ принимаются Участником закупки в соответствии с технической частью документации о закупке и графиком
выполнения работ, услуг Заказчика, выданного в составе документации о закупке.
3. Затраты на мобилизацию и демобилизацию включаются в строку "Перебазирование строительно-монтажных организаций"
раздела 5 "Прочие работы и затраты".
4. Графа 4 "Стоимость материалов и оборудования (поставки Подрядчика)" - включает стоимость материалов с учетом транспортных расходов.
5. Графа 6 "Оплата труда" - включает затраты на основную и дополнительную заработную плату рабочих, выполняющих соответствующие работы. Распределение оплаты труда по видам работ производится путем умножения трудозатрат (чел/час.) на
среднюю базовую тарифную ставку.
6. Графы 8 и 9 "Затраты на эксплуатацию машин" включают амортизационные отчисления, затраты на восстановление быстроизнашивающихся частей, на все виды ремонта, техническое обслуживание, горюче-смазочные материалы и зарплату механизаторов.
7. Графа 10 "Накладные расходы". Накладные расходы исчисляются от ФОТ (графа 6 плюс графа 9) в соответствии с "Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве" МДС 81-33.2004 (МДС 81-34.2004) по
видам работ и с учетом действующих на момент составления нормативных документов.
8. Графа 11 "Сметная прибыль". Сметная прибыль в строительстве исчисляются от ФОТ (графа 6 плюс графа 9) в соответствии
с методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001 по видам работ и с
учетом действующих на момент составления нормативных документов.
(дата)
(подпись, печать)
Форма 5. Анкета участника (субподрядчика)
1. Общие сведения о компании-клиенте и руководстве:
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
Полное наименование
Основной государственный регистрационный номер
ИНН
БИК
Адрес местонахождения в соответствии с
учредительными документами
Фактический адрес
Расчетный счет
Корреспондентский
счет
Филиалы: (наименование, адрес)
Дочерние и юридически зависимые предприятия (наименование, адрес)
Уставный капитал:
Распределение собственности (акций):
% юридические лица
(указать наименование)
физические лица
госсобственность
КПП
ОКОНХ
ОКПО
Телефоны
Факс
WWW
E-mail
ФИО руководителя
(полн.)
ФИО главного бухгалтера (полн.)
ФИО
(полн.)
Должность
Контактное лицо
Телефон
Факс
E-mail
Дата регистрации
Организационно-правовая
форма предприятия
Орган государственной регистрации
Дата и номер
лицензии,
наименование
выдавшего ее
органа
Данные о лицах, имеющих
право подписи
Руководитель
Должность__________________________________
ФИО_______________________________________
Число, месяц, год рождения_____________________
Паспорт: серия________ номер_____________
Выдан «_______»________________ _________г.
Кем выдан паспорт__________________________________
__
Главный
бухгалтер
ФИО_______________________________________
Число, месяц, год рождения_____________________
Паспорт: серия________ номер_____________
Выдан «_______»________________ _________г.
Кем выдан паспорт____________________________________
Заместители
Должность_________________________________
ФИО______________________________________
Число, месяц, год рождения_____________________
Паспорт: серия________ номер_____________
Выдан «_______»________________ _________г.
Кем выдан паспорт____________________________________
2. История компании и производственная деятельность:
Год создания
Общее описание хозяйственной
деятельности компании (виды
деятельности)
Наличие лицензий (наименование, №, срок действия)
Постоянный штат (кол-во чел.)/
в т.ч. администрация
3. Сведения о финансовом состоянии и имуществе компании:
1.1.1.1
Чистые
активы,
тыс. руб.
Коэффициент текущей ликвидности за предшествующий год
Обеспеченность собственными
средствами в предшествующем
году, тыс. руб.
П р и м е ч а н и е - Участник гарантирует достоверность представленных данных.
Организатор конкурса (аукциона) имеет право на проверку всех сведений, указанных
в анкете.
«____»______________201_г.
_____________________
(подпись, печать)
_____________________
(ФИО, должность)
Форма 6. Перечень разрешительной документации (свидетельств о допуске к
работам) на право осуществления деятельности
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
Орган,
Регистрационный
выдавший
номер лицензии лицензию
1
2
Вид
сти
деятельно3
Сведения о наличии сертификата Номер,
ГОСТ Р ИСО 9001 и/или МС ИСО выдачи
9001
(дата)
Разрешенные
Срок действия территории
деятельности
4
5
дата
Сертификация в стадии
оформления
(подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечания.
1 Заполняется по каждому участнику коллективной заявки на участие в конкурсе и субподрядчику, привлекаемому для выполнения работ, услуг
2 К форме должны быть приложены ксерокопии лицензий (свидетельств о допуске к работам), свидетельств и сертификатов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к подрядным организациям ОАО «АК «Транснефть»
Участника закупки, субподрядчиков и участников коллективной заявки.
Форма 6а. Перечень разрешительных документов на право выполнения работ, являющихся предметом конкурса (аукциона) Участника закупки и субподрядчиков (в случае их привлечения)
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
Вид работ по
проекту
1
Необходимость
лицензий (свидетельств о допуске к работам), разрешений сертификатов, и другой
разрешительной
документации
по виду работ
(+/-)
2
Наличие лицензий (свидетельств
о допуске к рабоРазрешенные
там), разрешений
сертификатов, и Срок действия территории
другой
деятельности
разрешительной
документации по
виду работ, (+/-)
3
4
5
Примечания.
1 Заполняется по каждому участнику коллективной заявки на участие в конкурсе и субподрядчику, привлекаемому для выполнения работ по каждому объекту, входящему в состав лота.
2 К форме должны быть приложены ксерокопии лицензий (свидетельств о допуске к работам), свидетельств и сертификатов и других разрешительных
документов, необходимых для выполнения работ по данному объекту.
(дата)
(подпись, печать)
(ФИО. должность)
Форма 7. Сведения о финансовом состоянии за последние три года и последний отчетный период текущего года
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
Показатель
№
строк
баланса
Наименование показателей
1
2
20__ г.
20__ г.
20__ г.
Отчетный
период текущего года
3
4
5
6
Годовой объем выполненных
работ (оказанных услуг)
190
Внеоборотные активы
290
Оборотные активы
490
Собственный капитал
590
Долгосрочные обязательства
690
Краткосрочные обязательства
(610 + 620 Краткосрочные обязательства
+ 660) (заемные средства + кредиторская задолженность +
прочие краткосрочные пассивы)
(дата)
(подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. К форме должны быть приложены ксерокопии бухгалтерского баланса (форма №1 по ОКУД) и отчета о прибылях и убытках (форма №2 по ОКУД) за
20__,20__,20__ год, подтвержденные налоговой инспекцией.
2. Если в организации ведется учет по упрощенной системе налогообложения,
то прилагаются налоговые декларации за 200_,200_,200_ год, подтвержденные налоговой инспекцией.
Форма 8. Опыт работы за последние 3 года
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
Наименование выполненПериод выполнеЗаказчик
ных работ (оказанных
ния работ (оказа- Объем выполуслуг), реализованных прония услуг), реали- ненных работ
(наименование
ектов по тематике, соответзации проектов,
(оказанных
ствующей предмету кон- организации) осуществления услуг), тыс. руб.
курса (аукциона)
поставок
1
(дата)
2
(подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
3
4
Форма 9. Сведения об имеющемся персонале, в т.ч. предполагаемом для выполнения работ (оказания услуг) по предмету конкурса (аукциона)
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
Категории персонала
1
Инженернотехнический персонал, всего
в т.ч.:
Руководители (расписать руководящий состав)
Начальники отделов и
служб (расписать
начальников отделов и
служб)
Специалисты по
направлениям деятельности всего,
В т.ч. предполагаемый для выВ т.ч. заняполнения работ (оказания услуг)
того на
по предмету конкурса (аукциона) других объектах в период выОбщая чисполнения
ленность
работ (окаОпыт раперсонала,
зания
бот в
Разряд
Численность,
чел.
должности, (класс) услуг) по
чел
предмету
лет (мес.)
конкурса
(аукциона),
чел.
2
3
4
5
6
В том числе (указать
специалистов или иных
сотрудников в целом
по отделам и/или
службам):
ИТОГО:
(подпись, пе(дата)
чать)
(Ф.И.О., должность)
Форма 10. Перечень машин, механизмов и оборудования, имеющихся в организации и в т.ч. предполагаемых для выполнения работ, услуг по предмету
закупки
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
Наименование,
Всего, В т.ч. предполагаемые
Год Основная тех- шт. для выполнения работ
№ тип, марка
вып ническая хап/п
по предмету
уска рактеристика
закупки,
Состояние Количество
по предмету
закупки, шт.
1
2
3
4
5
6
7
Машины для подготовительных и земляных работ
В т.ч. занятые на других объектах
в период выполнения работ по предмету закупки
8
ИТОГО:
Грузоподъемные машины и механизмы
ИТОГО:
Сварочное оборудование
ИТОГО:
Машины и оборудование для производства очистных, изоляционных и специальных работ
ИТОГО:
Машины и оборудование для производства общестроительных работ
ИТОГО:
Транспортные средства
ИТОГО:
Специальные машины и оборудование для прокладки кабелей связи
ИТОГО:
Специальные машины и оборудование для строительства ВЛ и сооружений ЭХЗ
ИТОГО:
Оборудование и приборы, применяемые для пусконаладочных работ
ИТОГО:
Прочее оборудование
ИТОГО:
Всего единиц техники
__________________ дата ________________ (подпись, печать)
_________________________________ (Ф.И.О., должность)
Примечание: 1. Заполняется по каждой единице техники построчно.
2. Заполняется по каждому участнику коллективной заявки на участие в
конкурсе (аукционе), субподрядчику, привлекаемому для выполнения работ, услуг, составляющих более 30% от стоимости работ (услуг)
Форма 11. Список субподрядчиков (соисполнителей)
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
Адрес места
нахождения,
Наименование
суб№
подрядной организа- юридический
п.п ции (организацииадрес субпод.
соисполнителя)
рядчика (соисполнителя)
Вид работ, выполняемых субподрядчиком
(соисполнителем)
1
4
2
3
Стоимость
Работ, выполняемых субподрядчиком (соисполнителем),
в % от цены заявки
на участие в
закупке
5
Примечание:
К форме в обязательном порядке прилагается Договор (Протокол, Соглашение) о
намерениях, подписанный Подрядчиком (исполнителем) и привлекаемым (ми) субподрядчиком (ами) (соисполнителем (ями)).
(дата)
(подпись, печать)
(ФИО. должность)
Форма 12. Ведомость материалов и оборудования, поставляемых подрядчиком, исполнителем
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
Наименование мате- Тип, марЕд.
риалов и оборудова- ка, характеристика изм.
ния
1
2
3
Объем поставляемой продукции
4
Стоимость
франкоплощадка
всего,
руб.
Поставщик
ед.,
руб.
5
6
7
Объект №
Материалы
Оборудование
ИТОГО по Объекту, без НДС:
Объект №
Материалы
Оборудование
ИТОГО по Объекту.
без НДС:
Примечание:
При отсутствии материалов поставки Подрядчика делается пометка: «Материалы и
оборудование, поставляемые Подрядчиком отсутствуют», «Лаборатории не привлекаются»
(дата)
(подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
УЧАСТНИК ЗАКУПКИ ________________________________________
ФОРМА 13. СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ СЛУЖБ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ВКЛЮЧАЯ ЛАБОРАТОРИИ
ЗП №__«_____________________» «_________________________________________»
/НАИМЕНОВАНИЕ ЗП СОГЛАСНО ИЗВЕЩЕНИЮ/
/НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА/
№ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ И ЛАБОРАТООСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАП/ РИИ*,
ГОД ВЫПУСКА РАКТЕРИСТИКИ
П ТИП, МАРКА
1 2
3
4
(ДАТА)
(ПОДПИСЬ, ПЕЧАТЬ)
(ФИО, ДОЛЖНОСТЬ)
Примечание: 1.Форма заполняется по каждой единице оборудования (лаборатории) построчно.
2. Форма заполняется также по каждому субподрядчику, в случае
привлечения его служб для контроля качества выполняемых работ.
3. При наличии сертификата прилагается ксерокопия.
*- указать номер документов по аккредитации или аттестации лаборатории.
ВСЕГО,
ЕДИНИЦ
5
Форма 14. Сведения о претензиях в результате выполнения работ, услуг на
объектах организаций системы «Транснефть»
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
№
п/п
1
Наименование объек- Год, в котором Краткое
содержание
та, (ОАО, ООО
выставлена
претензии
претензия
«ОСТ»)
2
3
4
(дата)
Удовлетворена/не удовлетворена
(подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
5
Форма 15. Перечень документов по охране труда и охране окружающей среды
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
1.
2.
3.
(дата)
(подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Форма 16 Информация о цепочке собственников претендента
Наименование контрагента
ОАО "АБЦ"
ИНН
777777777
ОГРН
55555555555
КОД ОКВЭД
45.ХХХХХ
Фамилия, имя, отчество руководителя
Петров Петр Петрович
Серия и номер документа, удостоверяющего личность руково1010101010
дителя
Серия и номер
документа,
N
удостоверяюп/п ИНН
ОГРН
Наименование/ФИО
Адрес регистрации
щего его лич*
ность (для физического лица)
1
123133
31
12313212
33
Иванов Иван Иванович
Москва, ул. Арбат д.1,
кв.1.
2
123456
78
12345679
10
ЗАО "ЭЮЯ"
Москва, ул. Московская
д.1, кв.1.
2.1
123456
78
12345658
89
Захаров Захар Захарович
Москва, ул. Московская
д.1, кв.1.
2.2
123411
11
23452635
74
ОАО "КЛМ"
Москва, ул. Московская
д.1, кв.2.
2.2.
1
2.2.
123555
57
123415
63549785
46
35273849
Тарасов Тарас Тарасович
Васильев Василий Ва-
Москва, ул. Московская
д.1, кв.3.
Москва, ул. Московская
4545454545
Руководитель/
участник/
акционер/
бенефициар
Участник
Участник
4504586548
Руководитель
Участник
4504586548
4501258456
Руководитель
Акционер
Информация о
подтверждающих
документах
(Наименование,
реквизиты и т.д.)
Учредительный
договор от
21.11.2008
Учредительный
договор от
21.11.2009
Учредительный
договор от
21.11.2010
Учредительный
договор от
21.11.2011
Устав, приказ №1
от 01.01.2001
Выписка из ре-
2
67
58
сильевич
д.1, кв.3.
2.2.
3
345567
92
65433287
54
Прохоров Прохор Прокопьевич
Москва, ул. Московская
д.1, кв.4.
7700545684
Акционер
2.2.
4
567302
23
33242563
74
Кириллов Кирилл Кириллович
Москва, ул. Московская
д.1, кв.5.
4505525252
Акционер
3
123123
12
14714714
71
Сидоров Сидор Сидорович
Москва, ул. Тверская д.1,
кв.1.
2525252525
Акционер
естра от
26.12.2011
Выписка из реестра от
26.12.2012
Выписка из реестра от
26.12.2014
Учредительный
договор от
21.11.2008
Примечание:1, 2, и т.д. - собственники контрагента (собственники первого уровня)
2.1, 2.2 и т.д. руководитель и собственники организации 2 (собственники второго уровня) и так далее по аналогичной схеме до
конечного бенефициарного собственника (пример 2.2.2)
Приведенные в таблице сведения являются условными и указаны в качестве примера.
(дата)
(подпись, печать),
(Ф.И.О., должность)
Форма 17
Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных
Я,
__________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего личность, дата
выдачи документа, ______________________________________наименование органа,
выдавшего документ зарегистрирован (а) по адресу: ______________________________,
действуя своей волей и в своем интересе, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от
27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» в целях обеспечения
прозрачности финансово-хозяйственной деятельности компаний с государственным
участием, в том числе исключения случаев конфликта интересов и иных
злоупотреблений, связанных с занимаемой должностью, и раскрытия контрагентами
компаний с государственным участием информации в отношении всей цепочки
собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждением
соответствующими документами обеспечения, даю свое согласие:
ООО «Востокнефтепровод» (665734, Иркутская область, г. Братск, ж.р.
Энергетик, ул. Олимпийская, д.14), филиалы ООО «Востокнефтепровод»;
ОАО «АК «Транснефть» (119180, г.Москва, ул.Большая Полянка, д.57);
Федеральная налоговая служба (ФНС России) (127381, г. Москва, ул. Неглинная,
д.23);
Федеральной
службе
по
финансовому
мониторингу
(РОСФИНМОНИТОРИНГ) (место нахождения: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая,
д.39, стр. 1);
Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) (107996,
Москва, ул. Щепкина, д.42)
на обработку (действия (операции) с персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, обезличивание, передачу (распространение, предоставление,
доступ), блокирование, удаление, уничтожение)
моих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата и место рождения;
- сведения о месте регистрации и проживания;
- ИНН;
- сведения о месте работы;
- должность;
- серия, номер документа, удостоверяющего личность;
а также на их передачу между указанными лицам и последующую обработку
указанными лицами.
Обработка осуществляется как с использованием автоматизированной
информационной системы, так и без использования таковой.
Настоящее Согласие действует в течение 5 (пяти) лет с даты написания.
Отзыв Согласия может быть произведен путем направления соответствующего
письменного
заявления
в
__________________________________________________________________________;
(наименование, местонахождение)
_______________________/__________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
«___»__________________ 20___ г.
83
Скачать