Document 565005

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __________
г. Екатеринбург
«__» ________ 2013 г.
ПОСТАВЩИК: ООО «ЭРДЕ ТУЛС», в лице Генерального директора ООО «ЭРДЕ ТУЛС»
Злыгостева Максима Николаевича, действующего на основании Устава, и ПОКУПАТЕЛЬ, в
лице ________________________, действующего на основании__________, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В рамках обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязуется произвести и
поставить в обусловленный срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный
товар, согласно прилагаемым к настоящему Договору Спецификациям.
1.2. В Спецификациях Стороны согласовывают:
 номенклатуру и технические характеристики товара, подлежащего поставке;
 количество товара;
 стоимость единицы товара и суммарную стоимость поставляемого товара;
 сроки поставки товара;
 сроки и порядок оплаты товара;
1.3. Настоящим Поставщик гарантирует, что товар принадлежит ему на праве собственности, не
заложен, не является предметом ареста, свободен от прав третьих лиц.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Общая стоимость товаров (а также стоимость единицы товара) в рамках конкретной
поставки указывается в Спецификациях к настоящему Договору с учетом ставки НДС в размере
18%.
2.2. Расчеты за поставленные товары осуществляются в безналичной форме путем
перечисления денежных средств, подлежащих уплате, на расчетный счет Поставщика.
2.3. Покупатель считается исполнившим обязанность по оплате (предоплате) товаров с
момента зачисления всей суммы подлежащих перечислению Поставщику денежных средств, в
рамках данной оплаты (предоплаты), на расчетный счет Поставщика.
3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Указанная в п.п.1.1. Договора продукция должна быть изготовлена в сроки, указанные в
Спецификациях к настоящему Договору.
3.2. Поставка товара осуществляется на условиях, предусмотренных настоящим Договором и
Спецификацией.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ
4.1. При необходимости (в том числе по запросу Покупателя), Поставщик должен передать
Покупателю документы, подтверждающие соответствие товара требованиям общетехнических
и специальных технических регламентов, государственных стандартов, сохраняющих
общеобязательную силу, технических условий, требованиям промышленной безопасности,
право производителя на изготовление поставляемой продукции и разрешение на ее применение
в сфере соответствующих производств, сертификаты соответствия и происхождения
установленных образцов, иные удостоверения соответствия продукции техническим
регламентам, стандартам, условиям договоров (декларация соответствия, сертификат
соответствия и др.).
4.2. Приемка продукции производится Покупателем по количеству и качеству в соответствии с
требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по количеству (утв. Постановлением
1
Госарбитража СССР от 15.06.1965 №П-6 в ред. с изм. от 14.11.1974, 22.10.1997), а по качеству в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража
СССР от 25.04.1966 №П-7 в ред. с изм. от 14.11.1974, 22.10.1997).
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Изменение условий настоящего Договора допускается только по взаимному согласию
Сторон. Одностороннее изменение условий настоящего Договора недопустимо. Любые
изменения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в
письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон.
5.3. Допускается расторжение Договора в одностороннем порядке:
Покупателем:
а) При нарушении Поставщиком сроков поставки товара (части партии товара) более чем на 30
дней.
б) В соответствии с п.6.3 настоящего Договора.
Поставщиком:
в) В случае нарушения Покупателем сроков внесения предоплаты, оплаты, более чем на 30
дней.
г) В соответствии с п.6.3 настоящего Договора.
5.4. Расторжение Договора в одностороннем порядке может осуществляться лишь одной из
Сторон при условии предварительного уведомления в письменной форме другой Стороны не
менее чем за 15 дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. В случае наступления обстоятельств,
препятствующих полному или частичному
исполнению какой-либо из Сторон обязательств по договору, а именно: стихийное бедствие,
забастовка, военные действия любого характера или другие, независящие от Сторон
обстоятельства, срок исполнения обязательств Стороны, для которой наступили такие
обстоятельства, отодвигается на время, в течение которого будут действовать указанные
обстоятельства.
6.2. При наступлении вышеуказанных обстоятельств, Сторона должна немедленно (в течение
48 часов) известить о них другую Сторону с указанием данных о характере обстоятельств, а так
же о возможности и сроках исполнения обязательств по договору, при этом срок исполнения
обязательств откладывается соразмерно сроку действия таких обстоятельств.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 60 дней и более,
настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из Сторон путем
направления уведомления другой Стороне.
6.4. При расторжении настоящего Договора по форс-мажорным обстоятельствам, Стороны
производят взаиморасчеты по выполненным на момент прекращения настоящего Договора
обязательствам.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения сроков поставки, Поставщик несет ответственность в виде уплаты
пени в размере 0,01 % от стоимости товаров, не поставленных в срок, за каждый день
просрочки, но не более 10 % от общей стоимости Продукции.
7.2. В случае нарушения сроков оплаты за уже поставленные товары, Покупатель несет
ответственность в виде уплаты пени в размере 0,01 % от стоимости неоплаченных товаров за
каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости Продукции.
7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от полного выполнения своих
обязательств по настоящему Договору.
2
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Стороны сохраняют конфиденциальность в отношении условий Договора (Спецификаций и
иных приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора).
8.2. Права и (или) обязанности любой из Сторон могут быть переданы третьим лицам только
при наличии согласия другой Стороны.
8.3. Споры и разногласия, возникшие по настоящему Договору при невозможности их
разрешения путем переговоров, рассматриваются в арбитражном суде по месту нахождения
Ответчика. Обращению одной из Сторон настоящего договора в арбитражный суд
предшествует предъявление претензии другой Стороне. Срок рассмотрения претензии – 10
рабочих дней с момента получения претензии.
8.4. В случае реорганизации, а также изменения реквизитов (адрес, наименование,
обслуживающий банк и др.) одной из Сторон, последняя обязана поставить в известность
другую Сторону о произошедших изменениях в срок, не превышающий одного дня. В
противном случае Сторона, не поставленная в известность, ответственности за причиненные в
связи с этим убытки не несет.
8.5. Настоящий Договор оформляется и подписывается в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу. Все изменения и дополнения к Договору, Спецификации и
иные приложения, совершенные в письменной форме и подписанные обеими Сторонами,
являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до 31 декабря 20__ года. Если ни одна из Сторон за 30 дней до истечения срока
действия настоящего договора не известит другую Сторону в письменной форме о расторжении
договора, срок его действия автоматически продлевается на каждый последующий год.
8.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента, пока
одна из Сторон не заявит о его расторжении.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик: ООО «ЭРДЕ ТУЛС»
Покупатель:
Юридический адрес: 620075, г. Екатеринбург, пр.
Ленина, 69/7 – оф. 366
Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, пр.
Ленина, 69/7 – оф. 366
тел./факс (343) 379-08-24,
e-mail: zlygostev_m@misnt.ru
ИНН 6670383367 КПП 667001001
ОГРН 1126670022346
р/с 40702810900261003450 в филиале Газпромбанка
(ОАО), г. Екатеринбург
к/с 30101810800000000945 в ЕРКЦ г. Екатеринбург
БИК 046568945
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Тел. , e-mail:
ИНН
КПП
ОГРН
р/с
к/с
БИК
Поставщик:
ООО «ЭРДЕ ТУЛС»
____________________
М.П.
«___________»
Покупатель:
«____________»
_____________________
М.П.
3