Содержание документации об аукционе

advertisement
«У Т В Е Р Ж Д А Ю»
Глава сельского поселения
Федоскинское
____________Е.А. Балакирев
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОБ АУКЦИОНЕ
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ
по обустройству детских игровых и спортивных площадок в населенных пунктах
сельского поселения Федоскинское
Организатор конкурса: Отдел ЖКХ Администрации сельского поселения Федоскинское
1
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на
выполнение работ по обустройству детских игровых и спортивных площадок в населенных
пунктах сельского поселения Федоскинское
Муниципальный Заказчик: Администрация сельского поселения Федоскинское Мытищинского
муниципального района Московской области
Место нахождения муниципального Заказчика: 141052, Московская область, д.Сухарево, д.56
Адрес электронной почты: [email protected]; [email protected]
Организатор конкурса: Отдел ЖКХ Администрации сельского поселения Федоскинское
Мытищинского муниципального района 141052 Московская область, д. Сухарево. Тел.577-85-86.
Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по обустройству детских игровых и
спортивных площадок в населенных пунктах сельского поселения Федоскинское.
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: населенные пункты сельского
поселения Федоскинское
Начальная (максимальная) цена контракта с учетом всех затрат, включая расходы на уплату
налогов, сборов и других обязательных платежей: 3300000,0 (Три миллиона триста тысяч)
рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со следующего дня после
опубликования в официальном печатном издании - газете «Родники» и размещения на официальном
сайте www.mytyshi.ru извещения о проведении аукциона, Организатор аукциона на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих
дней со дня получения такого заявления, бесплатно, предоставит комплект документации об
аукционе в письменной форме или в электронном виде (при себе иметь электронный носитель
информации). Выдача производится по вышеуказанному адресу Организатора в рабочие дни с 9:00
часов до 16:00 часов.
Кроме того, документация об аукционе размещена на официальном сайте Московской области
www.gz-mo.ru
Место, дата и время проведения аукциона: в 10:00 часов по Московскому
времени «29»
июля 2010 г. по адресу: Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д.36/7,
здание Администрации Мытищинского муниципального района, зал заседаний, 2 этаж.
Аукционная комиссия Мытищинского муниципального района
2
Содержание документации об аукционе
Извещение о проведении открытого аукциона
Часть I ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Законодательное регулирование
1.2. Муниципальный заказчик, Организатор
1.3. Предмет аукциона. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг
1.4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), общая начальная (максимальная) цена запасных
частей к технике, к оборудованию, начальная (максимальная) цена единицы услуги, работы
1.5. Источник финансирования заказа и порядок оплаты
1.6. Требования к участникам размещения заказа
1.7. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению муниципального контракта
1.8. Расходы на участие в аукционе и при заключении муниципального контракта
1.9. Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа
1.10. Условия допуска к участию в аукционе. Отстранение от участия в аукционе
1.11. Национальный режим в отношении товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых иностранными лицами
2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
2.1. Содержание документации об аукционе
2.2. Разъяснение положений документации об аукционе
2.3. Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе
2.4. Отказ от проведения аукциона
3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
3.1. Форма заявки на участие в аукционе и требования к ее оформлению
3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе
3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе
3.4. Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
3.5. Подтверждение полномочий представителя участника аукциона
4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
4.2. Запрет изменения заявок на участие в аукционе
4.3. Отзыв заявок на участие в аукционе
4.4. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием
4.5. Обеспечение заявок на участие в аукционе
5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА
5.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе
5.2. Порядок проведения аукциона
5.3. Требования к предложению о цене контракта
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
6.1. Срок заключения контракта
6.2. Порядок заключения контракта
6.3. Обеспечение исполнения муниципального контракта
6.4. Права и обязанности победителя аукциона
3
6.5. Права и обязанности муниципального заказчика
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗОВ
7.1. Обжалование результатов размещения заказа.
7.2. Урегулирование споров
Часть II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
8. Информация о проводимом аукционе
Часть III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗА
Форма 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
Форма 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Форма 2.1 Приложение №1 к заявке – предложение о поставке товара (выполнении работ, оказание услуг).
Форма 3. АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Форма 4. ДОВЕРЕННОСТЬ
Форма 5. Запрос на разъяснение документации об аукционе на право заключения муниципального контракта
Форма 6. Заявления на привлечение субподрядных организаций
Часть IV. Проект муниципального контракта
Часть V. Техническое задание
4
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Законодательное регулирование
Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21
июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством, регулирующим
государственный и муниципальный заказ.
1.2. Муниципальный заказчик, Организатор
1.2.1. Муниципальный заказчик, указанный в Информационной карте аукциона (далее ИКА) настоящей
документации об аукционе проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в ИКА, в соответствии с
процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.
1.2.2. Организатор, привлеченный заказчиком, указанный в ИКА, выполняет часть функций
организационно-технического характера по организации аукциона.
1.3. Предмет аукциона. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг
1.3.1. Предмет аукциона указан в ИКА.
1.3.2. Организатор извещает всех заинтересованных лиц о проведении аукциона и возможности подавать
заявки на участие в аукционе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых
содержится в ИКА, в проекте муниципального контракта и в соответствии с процедурами и условиями,
приведенными в настоящей документации об аукционе.
1.3.3. Место, условия и сроки (периоды) и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг,
указаны в ИКА, в проекте муниципального контракта и настоящей документации.
1.4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), общая начальная (максимальная) цена запасных
частей к технике, к оборудованию, начальная (максимальная) цена единицы услуги, работы
1.4.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в извещении о проведении аукциона и в
ИКА.
1.4.2. Общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию, цена единицы
услуги и (или) работ в случае, если при проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт
на выполнение технического обслуживания и (или) ремонт техники, оборудования заказчик, организатор не
могут определить необходимое количество запасных частей к технике, оборудованию и необходимый объем
услуг и (или) работ указывается в ИКА.
1.4.3. Начальная (максимальная) цена единицы услуги в случае, если при проведении аукциона на право
заключить муниципальный контракт на оказание услуг связи, юридических услуг в случае, если заказчик,
организатор не могут определить необходимый объем таких услуг указывается в ИКА.
1.5. Источник финансирования заказа и порядок оплаты
1.5.1. Заказчик направляет средства на финансирование заказа на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг из источника финансирования муниципального заказа, указанного в ИКА.
1.5.2. Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги определяется в
Проекте муниципального контракта и указан в ИКА.
1.6. Требования к участникам размещения заказа
1.6.1. За исключением случая, указанного в пункте 1.6.2. в аукционе может принять участие любое
юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения
и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель.
5
1.6.2. В случае, если проводится открытый аукцион среди субъектов малого предпринимательства, в
соответствии указанием на это в ИКА в части сведений, указываемых в отношении отдельного лота,
участниками такого аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта
малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.6.3. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе на любой лот, заявки на
любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота Участник размещения заказа вправе подать
только одну заявку на участие в аукционе.
1.6.4. Участник размещения заказа для того, чтобы принять участие в аукционе должен удовлетворять
требованиям, установленным по действующему законодательству РФ, а так же требованиям, установленным
в ИКА.
1.6.5. Обязательные требования к участникам размещения заказа:
1.6.5.1. соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом аукциона. В случае, если законодательством предусмотрено
лицензирование вида деятельности, являющегося предметом аукциона, участники размещения заказа должны
обладать лицензией, действующей на момент окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
1.6.5.2. непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие
решения арбитражного суда решения о признании участника размещения заказа - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
1.6.5.3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие
в аукционе;
1.6.5.4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в
случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;
1.6.5.5. обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта муниципальный
заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности (за исключением случаев
размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ,
баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма) в случае
установления данного требования заказчиком;
1.6.5.6. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения
заказа в случае установления данного требования заказчиком;
1.6.5.7. выполнение участником размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из
нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с
номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в
сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион, в случае если
при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объекта капитального строительства путем проведения аукциона начальная (максимальная) цена контракта
(цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более и в случае установления данного требования
заказчиком, организатором в ИКА. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником
размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).
1.7. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению муниципального контракта
6
1.7.1. Участник размещения заказа вправе привлечь к исполнению муниципального контракта
соисполнителей (субподрядчиков) с письменного согласия заказчика в случае, если такое право
предусмотрено в Информационной карте аукциона и на условиях, указанных в проекте муниципального
контракта.
1.8. Расходы на участие в аукционе и при заключении муниципального контракта
1.8.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие
в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта, а заказчик не имеет обязательств
в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
1.9. Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа
1.9.1. Заказчик вправе предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной
системы, организациям инвалидов, осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание
услуг, при участии в размещении заказа в порядке и в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг,
установленными Правительством Российской Федерации. Сведения о предоставлении вышеуказанных
преимуществ содержатся в извещении о проведении аукциона и в ИКА. Преимущества при участии в
размещении заказов указанным учреждениям и предприятиям, организациям устанавливаются в отношении
предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в ИКА, но не более пятнадцати процентов.
1.10. Условия допуска к участию в аукционе. Отстранение от участия в аукционе
1.10.1. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается
комиссией к участию в аукционе в случае:
 непредставления участником размещения заказа документов, указанных в разделе 3.1. настоящей
документации об аукционе и входящих в состав заявки на участие в аукционе, либо наличия в таких
документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах,
соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ
 несоответствия требованиям, указанным в пункте 1.6.5 настоящей документации об аукционе и в
ИКА;
 непредоставления документа или заверенной в установленном порядке копии документа,
подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если
необходимость предоставления обеспечения указана в ИКА;
 несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в т.ч. наличие в
такой заявки предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену
лота, начальную (максимальную) цену единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных частей
(каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и
(или) работы;
 несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, предъявляемым в соответствии с пунктом
1.6.2. настоящей документации об аукционе.
1.10.2. Заказчик, комиссия отстраняет участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе
его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в случае:
 установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником
размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;
 установления факта проведения ликвидации в отношении участника размещения заказа –
юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа –
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
 установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица,
индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
 установления факта наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.10.3. В случае установления фактов несоответствия участника размещения заказа требованиям,
установленным в пункте 3. ИКА, такой участник отстраняется от участия в аукционе на любом этапе его
7
проведения, а в случае признания участника победителем аукциона, контракт с таким участником не
заключается.
1.11. Национальный режим в отношении товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых иностранными лицами
1.11.1. При размещении заказов к товарам, происходящим из иностранного государства или группы
иностранных государств, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется
национальный режим, предусматривающий, что такие товары, работы, услуги допускаются для целей
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или
муниципальных нужд на равных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами,
выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, если иное не установлено международным договором
Российской Федерации или федеральными законами.
1.11.2. Режим, предусмотренный частью 11.1. настоящей статьи, применяется к товарам, происходящим из
иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами, если аналогичный режим установлен иностранным государством или
группой иностранных государств в отношении товаров российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами.
1.11.3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативное правовое регулирование
в сфере размещения заказов, по поручению Правительства Российской Федерации устанавливает условия
допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ,
услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, для целей размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд в одном из
следующих случаев:
1) если иностранным государством или группой иностранных государств в отношении товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, не установлен режим,
аналогичный режиму, предусмотренному частью 11.1. настоящей статьи;
2) если при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных или муниципальных нужд товары российского происхождения, работы, услуги,
выполняемые, оказываемые российскими лицами, имеют приоритет по отношению к товарам, происходящим
из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.
1.11.4. Нормативный правовой акт, устанавливающий условия, запреты и ограничения допуска товаров,
происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых иностранными лицами, для целей размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, подлежит обязательному опубликованию в
порядке, предусмотренном для официального опубликования нормативных правовых актов Правительства
Российской Федерации или нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, и в
течение трех рабочих дней со дня такого опубликования размещается на официальном сайте Российской
Федерации в сети "Интернет", определенном в соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от
21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
1.11.5. Товары, происходящие из иностранного государства или группы иностранных государств, работы,
услуги, выполняемые, оказываемые иностранными лицами, допускаются для целей размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд в
соответствии с запретами и ограничениями, установленными Правительством Российской Федерации, и на
условиях, установленных в соответствии с частью 11.3. настоящей статьи федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов.
1.11.6. Заказчик, уполномоченный им орган вправе запросить у федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, сведения об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств,
работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, для целей размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд. Указанный
федеральный орган исполнительной власти в течение десяти дней обязан представить необходимые сведения
по запросу заказчика, уполномоченного им органа.
2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
2.1. Содержание документации об аукционе.
8
2.1.1. Документация об аукционе включает перечень частей, разделов и подразделов и форм, а также
изменения и дополнения, вносимые в документацию об аукционе в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ и настоящей документацией об аукционе.
2.1.2. Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам в порядке и на условиях,
предусмотренных в извещении о проведении аукциона. С проектно-сметной документацией (в случаях,
предусмотренных законодательством РФ) можно ознакомиться в порядке, установленном в ИКА.
2.1.3. Документация об аукционе для ознакомления также доступна в электронном виде на сайте
www.mytyshi.ru. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) комиссия будет руководствоваться
текстом документации об аукционе на бумажном носителе, утвержденным заказчиком/в форме электронного
документа (в связи с отсутствием технической возможности приема и рассылки электронных документов,
документооборот при проведении настоящего аукциона осуществляется только на бумажных носителях),
размещенного на сайтах, и предоставляемого заинтересованным лицам в установленном порядке и не несет
ответственности за содержание документации об аукционе, полученной участником размещения заказа не в
соответствии с порядком, предусмотренным настоящей документацией об аукционе.
Обращаем Ваше внимание на то, что Участники размещения заказа, ознакомившиеся с комплектом
документации об аукционе на официальном сайте и не направившие заявления на получение документации об
аукционе на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте
разъяснений, изменений или дополнений документации об аукционе. Заказчик не несет обязательств или
ответственности в случае не получения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или
дополнений к аукционной документации.
2.2. Разъяснение положений документации об аукционе
2.2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, организатора или комиссии с
участником размещения заказа не допускаются.
2.2.2. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме
электронного документа (в связи с отсутствием технической возможности приема и рассылки электронных
документов, документооборот при проведении настоящего аукциона осуществляется только на бумажных
носителях) заказчику, организатору запрос о разъяснении положений документации об аукционе.
Организатор обязан:
- в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса направить участнику размещения
заказа в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об
аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, организатору не позднее, чем за пять дней до дня
окончания подачи заявок на участие в аукционе, по адресу Организатора, заказчика, указанного в ИКА;
- в течение 1 (одного) рабочего дня направить запрос о разъяснении положений документации об аукционе
и разъяснения Заказчику для размещения на официальном сайте www.mytyshi.ru.
2.2.3. Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений
положений документации об аукционе указаны в ИКА.
2.2.4. В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения положений документации об
аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на
сайте www.mytyshi.ru с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от
которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.
2.3. Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе
2.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого
аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение
предмета аукциона не допускается.
2.3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней и в течение одного рабочего дня со дня принятия указанного
решения такие изменения соответственно опубликовываются заказчиком в официальном печатном издании и
размещаются на сайте www.mytyshi.ru . При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так,
чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте
внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на
участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
2.3.3. Заказчик, организатор по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника
размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее,
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
2.3.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об
аукционе такие изменения опубликовываются в официальном печатном издании и в течение одного дня
9
размещаются на сайте www.mytyshi.ru заказчиком, и в течение 2 (двух) рабочих дней направляются
организатором заказными письмами или в форме электронных документов (в связи с отсутствием
технической возможности приема и рассылки электронных документов, документооборот при проведении
настоящего аукциона осуществляется только на бумажных носителях) всем участникам размещения заказа,
которым была предоставлена документация об аукционе в порядке, предусмотренном настоящей
документации об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со
дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на сайте www.mytyshi.ru внесенных
изменений в документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок
составлял не менее чем пятнадцать дней.
2.3.5. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с сайта www.mytyshi.ru,
самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение открытого
аукциона и в документацию об аукционе, размещенные на сайте www.mytyshi.ru и опубликованные в
официальном печатном издании.
2.3.6. Заказчик, организатор не несут ответственность в случае, если участник размещения заказа не
ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе,
размещенными и опубликованными надлежащим образом.
2.4. Отказ от проведения аукциона
2.4.1. Заказчик, официально опубликовавший в официальном печатном издании и разместившие на сайте
www.mytyshi.ru, www.gz-mo.ru извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его
проведения не позднее чем за 10 (десять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
2.4.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается заказчиком
соответственно в течение 5 (пяти) рабочих дней и 2 (двух) дней со дня принятия решения об отказе от
проведения открытого аукциона в порядке, установленном для официального опубликования и размещения
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона..
2.4.3. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком, комиссией
вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о
месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в
аукционе, открывается доступ к поданным в форме электронных документов (в связи с отсутствием
технической возможности приема и рассылки электронных документов, документооборот при проведении
настоящего аукциона осуществляется только на бумажных носителях) заявкам на участие в аукционе и
направляются организатором соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим
заявки на участие в аукционе. В случае, если в ИКА установлено требование обеспечения заявки на участие в
аукционе, заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявок на участие в аукционе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об
отказе от проведения открытого аукциона.
3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
3.1. Форма заявки на участие в аукционе и требования к ее оформлению
3.1.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме
электронного документа с электронной цифровой подписью. Электронный документооборот осуществляется
в соответствии с действующим законодательством РФ, регулирующим данный вид деятельности (в связи с
отсутствием технической возможности приема и рассылки электронных документов, документооборот при
проведении настоящего аукциона осуществляется только на бумажных носителях).
3.1.2. Участник размещения заказа готовит заявку на участие в аукционе в соответствии с требованиями
настоящей документации об аукционе и в соответствии с формами документов, установленными частью
«Часть III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА».
Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в конверте (конверт
не запечатывается). На конверте, в котором представляется заявка на участие в аукционе, Участником
размещения заказа указывается:
- наименование муниципального Заказчика, почтовый адрес;
- наименование открытого аукциона (№ лота), на участие в котором подается данная заявка, следующим
образом: «Заявка на участие в открытом аукционе на ________________________ (наименование аукциона),
Лот № ___ (наименование лота)»;
- наименование Участника размещения заказа и почтовый адрес.
10
Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес
(для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
3.1.3. В случае, если участник размещения заказа планирует принять участие в аукционе по нескольким или всем
лотам (в случае их наличия), он должен подготовить заявку и том заявки на участие в аукционе на каждый лот
отдельно с учетом требований пункта 3. «ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА
УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ».
3.1.4. При описании условий и предложений участник размещения заказа должен применять общепринятые
обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов,
если иное не указано в технической части настоящей документации об аукционе.
3.1.5. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать
двусмысленных толкований.
3.1.6. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе, подаваемые в
письменной форме, должны быть прошиты и пронумерованы (содержать сквозную нумерацию листов).
Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее
состав документов (форма приведена в части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»), должны быть скреплены печатью участника размещения
заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным
таким участником размещения заказа (в том числе на прошивке).
Примечание: концы прошивочной нити выводятся с тыльной стороны единой книги, связываются и
заклеиваются листом бумаги, на котором делается надпись о том, что документы прошиты и пронумерованы
с указанием количества листов, при этом прошивка должна быть собственноручно подписана участником
размещения заказа или лицом, им уполномоченным (с расшифровкой), и скреплена печатью (подпись
участника - физического лица печатью не заверяется).
Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения,
входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени
участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе
заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.
3.1.7. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, подаваемой в
письменной форме, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица (с
расшифровкой), если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами
Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если
указание на это содержится в настоящей документации об аукционе.
В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то
верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью уполномоченного на подписание лица
(для юридического лица) (с расшифровкой) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого
документа.
3.1.8. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в состав такой заявки, не
допускается применение факсимильных подписей.
3.1.9. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе и приложения к ней, должны лежать
строго в порядке, указанном в Форме 1. «Опись документов» (часть III. «Часть III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»).
3.1.10. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и
исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью
уполномоченного лица (для юридических лиц) (с расшифровкой) или собственноручно заверенных
(физическим лицом) .
3.1.11. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в
аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.
3.1.12. Все заявки на участие в аукционе, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в
состав заявок на участие в аукционе (тома заявок), не возвращаются, кроме отозванных участниками
размещения заказа заявок на участие в аукционе, а также заявок на участие в аукционе, поданных с
опозданием.
Документы, для которых в настоящей документации об аукционе установлены специальные формы,
должны быть составлены строго в соответствии с данными формами. Участник размещения заказа не в праве
изменять (дополнять, редактировать, корректировать и т.п.) формы документов, установленные настоящей
документацией, если обратное прямо не указано в данных формах.
11
Сведения могут быть впечатаны в формы, а также допускается заполнять формы от руки печатными
буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.
3.1.13. Порядок оформления заявки на участие в аукционе в форме электронного документа (в связи с
отсутствием технической возможности приема и рассылки электронных документов, документооборот при
проведении настоящего аукциона осуществляется только на бумажных носителях):
 Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в форме электронного
документа.
 Требования настоящей документации об аукционе применяются при оформлении заявки на участие в
аукционе в форме электронного документа с учетом особенностей электронного документооборота.
 Заявка на участие в аукционе, подаваемая в форме электронного документа, должна по содержанию
соответствовать заявке на участие в аукционе, подаваемой в письменной форме, требования к которой
установлены действующим законодательством о размещении заказов.
 Наименование электронного документа, содержащего заявку на участие в аукционе, должно
содержать сведения о наименовании открытого аукциона, на участие в котором подается заявка,
наименование и номер лота, реестровый номер торгов следующим образом: «Заявка на участие в открытом
аукционе____________ (наименование аукциона). Лот № ___ ________________ (наименование лота).
Реестровый номер торгов _______». Реестровый номер торгов указывается на основании реестрового номера
торгов, который содержится в извещении о проведении соответствующего аукциона.
 Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подаваемой в форме электронного
документа должны быть оформлены с использованием электронно-цифровой подписи уполномоченных лиц
Электронный документооборот осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ,
регулирующим данный вид деятельности.
 Оформление заявки на участие в аукционе в форме электронного документа с нарушением
требований, указанных в настоящей документации об аукционе, является основанием для недопуска
участника размещения заказа к участию в аукционе в связи с несоответствием заявки требованиям
документации об аукционе.
3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе
3.2.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся
корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в аукционе, которыми обмениваются
участники размещения заказов и заказчик или организатор, должны быть написаны на русском языке.
3.2.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в аукционе, без предоставления
надлежащего перевода, может быть расценено комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе
требованиям, установленным документацией об аукционе.
3.2.3. Входящие в заявку на участие в аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику
размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что
к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. В случае противоречия
оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.
3.2.4. На входящих в заявку на участие в аукционе документах, выданных компетентным органом другого
государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль
(удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало
лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен
этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.
3.2.5. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может
быть расценено комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным
документацией об аукционе.
3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе
3.3.1. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
3.3.1.1. сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку, включая:
 фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона и т.д. – указываются участником
размещения заказа в формах:

12
 Форма №2.
 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 Форма №2.1. Приложение №1 к заявке – предложение о поставке товара (выполнении работ,
оказание услуг).
 полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о
проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию
такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для
иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;
 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
размещения заказа - юридического лица (в зависимости от формы собственности: копия решения о
назначении или об избрании, приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без
доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени участника
размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность
на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника
размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или
уполномоченным этим руководителем лицом (с расшифровкой), либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица в соответствии с действующим законодательством РФ,
регламентирующим данный вид деятельности;
 копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
 решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для
участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом
контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения
исполнения контракта является крупной сделкой;
3.3.1.2. сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных
характеристиках товара (в случае, если предметом муниципального контракта является поставка товаров), о
качестве работ, услуг (в случае, если предметом муниципального контракта является выполнение работ или
оказание услуг), оформляемые в соответствии с Формой № 3. «Предложение на поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг» части III «Часть III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА», в том числе копии документов,
подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг, требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
установлены требования к таким товарам, работам, услугам, за исключением случаев, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;
3.3.1.3. документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа
установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе, в случае, если в ИКА содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное
поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе, или копию такого поручения, заверенную соответствующим образом уполномоченным лицом
участника размещения заказа);
13
б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям
подпункта 1.6.5.1., если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и такие товары, работы, услуги
являются предметом аукциона и такое требование содержится в ИКА;
в) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию,
установленному в подпункте 1.6.5.5., и такое требование установлено заказчиком в ИКА;
г) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки
объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом,
осуществляющим строительство, - в случае, если при размещении заказа на выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем проведения
аукциона начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и
более, заказчиком, организатором в ИКА установлено требование выполнения участниками размещения
заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе,
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства,
относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение
которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее
чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который
проводится аукцион <*> (при этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа
(с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из
объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).
<*> Если указанные документы не содержат сведения, подтверждающие опыт участника размещения заказа
(содержат сведения об опыте иных юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей) либо необходимые сведения в них отсутствуют, то опыт такого участника размещения
заказа может быть подтвержден другими документами, прикладываемыми участником размещения заказа по
своему усмотрению в соответствии с описью документов (Форме 1. «Опись документов» (часть III. «Часть
III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗА»)), представляемых для участия в открытом аукционе.
3.3.2. В случае неполного представления документов, перечисленных в подпункте 3.3.1. и в ИКА, Участник
размещения заказа не допускается комиссией к участию в аукционе.
3.3.3. Представление заявки на участие в аукционе и соответствующих документов с отклонением от
установленных в настоящей документации об аукционе форм расценивается комиссией как несоответствие
заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе.
3.3.4. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, имеются расхождения между
обозначением сумм прописью и цифрами, то комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная
прописью.
3.4. Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
3.4.1. Описание участниками размещения заказа поставляемого товара, в случае если он является предметом
аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и
качественных характеристик, требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ,
оказываемых услуг, в случае если они являются предметом аукциона, их количественных и качественных
характеристик осуществляются в соответствии с требованиями часть VI. Техническая часть документации об
аукционе и по Форме 3. «Предложение на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)»,
приведенной в части III «Часть III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА».
3.4.2. В случае проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции,
геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды,
жетонов и удостоверений, сувенирной продукции, заказчик вправе в ИКА поместить изображение товара, на
поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении, и в Информационной карте аукциона
установить требование о соответствии поставляемых товаров изображению, помещенному в
Информационной карте аукциона.
3.4.3. В случае, проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической
продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной
одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции, если в ИКА установлено требование о
соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого размещается заказ,
14
организатор в соответствии с датами, временем, графиком, указанным в ИКА организуют проведение осмотра
участниками размещения заказа указанного образца или макета товара. Указанный осмотр проводится без
взимания платы. Проведение такого осмотра осуществляется не реже, чем через каждые пять рабочих дней с
даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте.
3.5. Подтверждение полномочий представителя участника аукциона.
Подтверждение полномочий представителя участника аукциона подтверждается документом,
подтверждающим полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
участника размещения заказа без доверенности).
В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа,
заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем
участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности.
В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника
размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица в соответствии с действующим законодательством РФ, регламентирующим данный
вид деятельности.
3.5.1. Если уполномоченным представителем участника являются руководитель юридического лица,
имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без
доверенности, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, полномочия лица на осуществление
действий от имени участника при проведении настоящего аукциона подтверждаются в следующем порядке:
3.5.1.1. Документами, подтверждающими полномочия лица на осуществление действий от имени
акционерного общества, являются:
а) протокол общего собрания акционеров, содержащий сведения об избрании единоличного органа, либо
надлежащим образом заверенная выписка из него;
б) решение единственного участника (акционера) закрытого акционерного общества, содержащее сведения
об избрании единоличного исполнительного органа, либо надлежащим образом заверенная выписка из него;
в) протокол собрания (решение) совета директоров, содержащий сведения общества, либо надлежащим
образом заверенная выписка из него;
г) договор с управляющей организацией или управляющим либо его надлежащим образом заверенная
копия.
3.5.1.2. Документами, подтверждающими полномочия лица на осуществление действий от имени общества
с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью, являются:
а) протокол общего собрания участников, содержащий сведения об избрании единоличного
исполнительного органа, либо надлежащим образом заверенная выписка из него;
б) решение единственного участника, содержащее сведения об избрании единоличного исполнительного
органа, либо надлежащим образом заверенная выписка из него;
в) договор с управляющим либо его надлежащим образом заверенная копия.
3.5.1.3. Документами, подтверждающими полномочия лица на осуществление действий от имени
хозяйственного товарищества, производственного кооператива, некоммерческой организации (фонд,
некоммерческое партнерство, ассоциация, союз и т.д.), являются: протокол общего собрания участников
(членов), содержащий сведения об избрании единоличного исполнительного органа, либо надлежащим
образом заверенная выписка из него.
3.5.1.4. Документом, подтверждающим полномочия лица на осуществление действий от имени
государственного или муниципального унитарного предприятия, государственного или муниципального
учреждения является правовой акт органа исполнительной власти, изданный в пределах предоставленных
полномочий (ведомственная принадлежность ГУП, МУП должна быть отражена в учредительных
документах), содержащий сведения о назначении на должность руководителя ГУП, МУП, либо надлежащим
образом заверенная его копия.
3.5.1.5. Документами, подтверждающими полномочия индивидуального предпринимателя, являются:
15
а) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенная копия такой выписки;
б) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства.
3.5.1.6. Документом, подтверждающим полномочия физического лица, является документ, удостоверяющий
личность физического лица.
3.5.2. Если уполномоченным представителем участника является лицо, имеющее полномочия на основании
надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности, полномочия лица на осуществление действий
от имени участника при проведении настоящего аукциона подтверждаются в следующем порядке:
3.5.2.1. Документами, подтверждающими полномочия представителя, действующего на основании
доверенности, являются:
а) оригинал доверенности, составленной по Форме 4 «Доверенность» части III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА» (или нотариально
заверенная копия);
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой
выписки (если доверенность подписана руководителем юридического лица);
в) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана индивидуальным предпринимателем);
г) копия документа, удостоверяющего личность (если доверенность подписана участником - физическим
лицом);
д) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (если доверенность подписана иностранным лицом).
Полномочия лица, подписавшего доверенность, должны быть подтверждены вышеназванными
документами.
3.5.3. Если уполномоченным представителем участника является руководитель обособленного структурного
подразделения - филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем
порядке. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала
(представительства). Заявку на участие в торгах может подписывать:
1) руководитель юридического лица;
2) лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица.
3.5.4. Полномочия руководителя юридического лица считаются подтвержденными в случае, если сведения о
фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего заявку, полностью
совпадают в заявке и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя
юридического лица.
Полномочия руководителя юридического лица не считаются подтвержденными в следующих случаях:
а) сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего
заявку, полностью или частично не совпадают в заявке и документе, подтверждающем факт избрания
(назначения) на должность руководителя юридического лица;
б) не представлен какой-либо из вышеуказанных документов.
3.5.5. Выписки из документов организации признаются документом, подтверждающим полномочия лица на
осуществление действий от имени организации, при следующих условиях:
а) выписка заверена единоличным исполнительным органом (руководителем, с расшифровкой) организации
и заверена печатью организации;
б) выписка заверена иным уполномоченным должностным лицом организации и заверена печатью
организации (с расшифровкой).
4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
4.1.1. Заявки на участие в аукционе подаются участниками размещения заказа в порядке и сроки, указанные
в ИКА.
16
4.1.2. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе
непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
4.1.3. Участники размещения заказа имеют право подать свои заявки на участие в аукционе в день
рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в
аукционе.
4.1.4. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу Организатора аукциона, указанному в ИКА. При
этом датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем
опубликования и размещения на сайте извещения о проведении аукциона. В день рассмотрения заявок на
участие в аукционе непосредственно до начала процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе заявки
на участие в аукционе подаются по адресу Заказчика, указанному в ИКА.
4.1.5. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи, участник
размещения заказа самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки заказчику,
организатору с соблюдением необходимых сроков.
4.1.6. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в настоящей документации об
аукционе, регистрируется уполномоченными лицами организатора, заказчика и маркируется путем нанесения
на заявку регистрационного номера. При этом требование предоставления документов, подтверждающих
полномочия лица, подавшего заявку на участие в аукционе, на осуществление таких действий от имени
участника размещения заказа, не допускается.
4.1.7. Поступившие заявки регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке
поступления заявок на участие в аукционе. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный
номер заявки, дату, время, способ подачи, дату и время поступления, подпись и расшифровку подписи лица,
вручившего конверт должностному лицу организатора, заказчика.
4.1.8. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчиком,
организатором выдается расписка в получении заявки на участие в аукционе с указанием даты и времени ее
получения.
4.2. Запрет изменения заявок на участие в аукционе
4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, не вправе изменить заявку на
участие в аукционе.
4.3. Отзыв заявок на участие в аукционе
4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на
участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
4.3.2. Заявки на участие в аукционе отзываются в следующем порядке:
 Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее
информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в аукционе. При этом в соответствующем
уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона,
номер и наименование лота, реестровый номер торгов (в соответствии с сайтом), регистрационный номер
заявки на участие в аукционе, дата, время и способ подачи заявки на участие в аукционе;
 Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено
подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) (с расшифровкой) и собственноручно подписано
физическим лицом – участником размещения заказа;
 До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, заявления об отзыве заявок на участие в
аукционе подаются по адресу Организатора аукциона, указанному в ИКА;
 В день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала процедуры
рассмотрения заявок на участие в аукционе заявления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по
адресу Заказчика, указанному в ИКА.
 Если уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе подано с нарушением требований
настоящего пункта, Заказчик не несет ответственность в случае его потери.
4.3.3. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в
аукционе.
4.3.4. После получения и регистрации уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе заказчик,
комиссия сравнивают регистрационный номер заявки, указанный в заявке и в уведомлении об отзыве
соответствующей заявки на участие в аукционе и в случае, если они совпадают, заявка на участие в аукционе
комиссией не рассматривается, а сведения о поданных и отозванных заявках на участие в аукционе
фиксируются в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе
17
4.3.5. После окончания срока подачи заявок и начала рассмотрения заявок на участие в аукционе не
допускается отзыв заявок на участие в аукционе.
4.3.6. В случае, если в ИКА установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик
возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику
размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в аукционе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
поступления заказчику, организатору уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
4.3.7. Участники размещения заказа имеют право отозвать свои заявки на участие в аукционе в любое время
до дня начала рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом рассмотрения
заявок на участие в аукционе, но не позднее времени, указанного в извещении о проведении открытого
аукциона и ИКА. В день рассмотрения заявок на участие в аукционе до момента рассмотрения заявок на
участие в аукционе уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе подаются по адресу Заказчика,
указанному в ИКА.
4.3.8. В случае установления факта подачи одним и тем же участником размещения заказа двух и более
заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки
таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа,
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
4.4. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием
4.4.1. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не
рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа. Данные о заявках,
поступивших после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются
заказчиком, организатором в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.
4.4.2. В случае, если в ИКА было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе,
заказчик возвращают внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства
соответствующим участникам размещения заказа в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания
протокола аукциона путем перечисления денежных средств по реквизитам счета, указанным в заявке на
участие в аукционе, поданной соответствующим участником размещения заказа.
4.5. Обеспечение заявок на участие в аукционе
4.5.1. Если в ИКА установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в аукционе, участники размещения заказа, подающие заявки на участие в аукционе, вносят денежные
средства в качестве обеспечения заявок в сумме и на счет, реквизиты которого указаны в ИКА.
4.5.2. Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в аукционе подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате или заверенной в
установленном порядке его копией.
4.5.4. Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате или заверенной в установленном
порядке его копией должно быть подано участником размещения заказа в составе документов, входящих в
заявку на участие в аукционе.
4.5.5. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, должны быть
зачислены на счет заказчика, реквизиты которого указаны в Информационной карте аукциона, до момента
окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона.
4.5.6. В случае если в ИКА установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе, заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные средства,
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе путем перечисления денежных средств на
счет, реквизиты которого указаны в заявке на участие в аукционе, поданной соответствующим участником
размещения заказа в следующих случаях и в следующие сроки:
4.5.6.1. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от проведения
открытого аукциона;
4.5.6.2. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заказчику, организатору уведомления об отзыве
участником размещения заказа заявки на участие в аукционе с соблюдением положений подраздела 4.3.
настоящей документацией об аукционе;
4.5.6.3. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе участнику (ам) размещения заказа, которому (ым) отказано в допуске к участию в аукционе;
4.5.6.4. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участникам аукциона,
которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона,
заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер;
18
4.5.6.5. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участникам размещения
заказа, заявки на участие в аукционе которых получены после окончания приема конвертов с заявками на
участие в аукционе и возвращены;
4.5.6.6. участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта (присвоен
второй номер), в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем
аукциона или (при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта) с таким
участником аукциона;
4.5.6.7. победителю аукциона (участнику аукциона, с которым заключается муниципальный контракт) в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта;
4.5.6.8. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня признания аукциона несостоявшимся участникам
размещения заказа за исключением участника размещения заказа, признанного участником аукциона,
которому указанные денежные средства возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним
муниципального контракта.
4.5.7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не
возвращаются в случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта.
5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА
5.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе
5.1.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в
документации об аукционе и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в
пункте 0. настоящей документации об аукционе.
5.1.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания
подачи заявок на участие в аукционе. Дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе указана в
извещении о проведении аукциона и в ИКА.
5.1.3. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на
участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким
участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в
отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
5.1.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, в соответствии с настоящей
документации об аукционе, комиссией принимается решение:
5.1.4.1. о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения
заказа участником аукциона;
5.1.4.2. об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.
5.1.5. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение
об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в
аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника
размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае
если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся
только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех
участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение
о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного
участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.
5.1.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией оформляется
протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который в день окончания рассмотрения заявок на
участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте www.mytyshi.ru.
5.1.7. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками
аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к
участию в аукционе, заказчиком, организатором направляются уведомления о принятых комиссией решениях
не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. В
случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не
подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании
аукциона несостоявшимся.
5.2. Порядок проведения аукциона
5.2.1. Аукцион проводится в день, время и в месте, указанные в извещении о проведении аукциона и в ИКА.
19
5.2.2. В аукционе могут участвовать только те участники размещения заказа, которые были признаны
участниками аукциона в соответствии с законодательством РФ и настоящей документации об аукционе.
5.2.3. Электронная форма участия в аукционе не допускается.
5.2.4. Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов комиссии, участников аукциона или их
представителей. Из числа членов комиссии в присутствии ее членов путем открытого голосования
большинством голосов выбирается аукционист.
5.2.5. Комиссия непосредственно за 20 минут перед началом проведения аукциона регистрирует участников
аукциона, явившихся на аукцион или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам
комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении
каждого лота и явившихся на аукцион, и их представителей.
5.2.6. При регистрации комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе,
присутствующих представителей участников аукциона. Представители участников аукциона должны
предоставить доверенность, выданную от имени участника размещения заказа и составленную по Форме 4.
«Доверенность», приведенной в части III «Часть III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА».
5.2.7. Участники аукциона или их представители регистрируются в Листе регистрации участников
аукциона.
5.2.8. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки
(далее – карточки). Карточку вправе получить только участник аукциона – физическое лицо (в том числе
индивидуальный предприниматель), либо один представитель участника аукциона – юридического лица.
Каждым участником аукциона может быть получена только одна карточка. Одно и то же лицо не может быть
представителем 2 (двух) и более участников аукциона. Лицо не может быть представителем какого-либо
участника аукциона, если это лицо само по себе является участником аукциона.
Непосредственно перед началом проведения аукциона, но не раньше времени, указанного в пункте 5.2.1.
настоящей документации об аукционе, комиссия уточняет у присутствующих участников размещения заказа
сведения о наличии в комиссии:
- физических лиц, лично заинтересованных в результатах размещения заказа (в том числе физических лиц,
подавших заявки на участие в аукционе либо состоящих в штате организаций, подавших указанные заявки);
- физических лиц, на которых способны оказывать влияние участники размещения заказа (в том числе
физических лиц, являющихся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления,
кредиторами участников размещения заказа). В случае представления участниками размещения заказа таких
сведений комиссия рассматривает доводы, изложенные участником аукциона, и принимает решение в
соответствии с действующим законодательством.
5.2.9. Аукцион проводится путем снижения аукционистом начальной (максимальной) цены контракта,
указанной в извещении о проведении открытого аукциона и в ИКА, на «шаг аукциона», указанный в ИКА.
5.2.10. В случае если в ИКА указана общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике,
оборудованию (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники,
оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг
связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены
запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне, указанном в ИКА, начальной цены
единицы услуги, указанных в ИКА, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в ИКА в размере
пяти процентов общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию,
начальной цены единицы услуги и изменяется в порядке, предусмотренном пунктом 5.2.9. настоящей
документации об аукционе.
5.2.11. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из
Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, Аукционист
обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и назвать новую цену контракта, полученную в
соответствии со сниженным «шагом аукциона».
5.2.12. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в
случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены
контракта в случаях, предусмотренных в п. 1.4 настоящей документации об аукционе, общей (максимальной)
цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги (в целях настоящего
пункта далее - начальная (максимальная) цена контракта), «шага аукциона», наименования участников
аукциона, которые не явились на аукцион. В случае если в извещении о проведении открытого аукциона
20
предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или)
организаций инвалидов в случае, если в ИКА предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.
Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.
5.2.13. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта
(цены лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 5.2.9
настоящей документации об аукционе, поднимает карточку на уровне вытянутой вверх руки после слов: «Кто
готов заключить контракт по цене ?» в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.
Предложение участника аукциона (представителя участника аукциона) принимается и фиксируется, если оно
поступило не позднее удара молотка аукциониста. Каждое поднятие карточки участником аукциона является
его заявлением о цене контракта, сниженной на «шаг аукциона» от начальной (максимальной) цены
контракта, а далее от последней из предложенной участниками аукциона цены контракта. Заявление о цене
контракта, сделанное поднятием карточки, считается действительным только после того, как номер поднятой
карточки объявлен аукционистом.
5.2.14. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после
объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), сниженной в соответствии
с «шагом аукциона», а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в
порядке, установленном пунктом 5.2.9. настоящей документации об аукционе, и «шаг аукциона», в
соответствии с которым снижается цена.
При проведении аукциона, Аукционист имеет право:
а) обратиться к комиссии, представителям, обеспечивающим порядок в зале, призвать к порядку
Участников аукциона и их представителей, в случаях, если они своим поведением мешают, саботируют
проведение процедуры аукциона, нарушают порядок в зале проведения аукциона;
б) делать замечания, предупреждать Участников аукциона и их представителей о ненадлежащем поведении;
в) задавать вопросы, конкретизировать, переспрашивать, уточнять у Участников аукциона и их
представителей относительно характера производимых ими действий.
Во время процедуры аукциона аукционист, комиссия самостоятельно или по просьбе участника аукциона
путем поднятия руки вверх без карточки может принять решение о приостановке процедуры проведения
аукциона и объявлении перерыва. Продолжительность такого перерыва в проведении аукциона может
составлять не более 30 минут. Перерыв в проведения аукциона может быть объявлен комиссией не более двух
раз, но не ранее, чем через 30 минут с начала проведения аукциона.
Во время всей процедуры аукциона (включая перерыв) участникам аукциона (их представителям)
запрещается вступать в переговоры между собой, заказчиком, членами комиссии, аукционистом. Запрещается
покидать место проведения аукциона, постоянно держать поднятой свою карточку, физически препятствовать
поднятию карточки конкурентом, нецензурно выражаться.
При проведении процедуры аукциона пользоваться мобильным телефоном и разговаривать участникам
аукциона запрещено.
5.2.15. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта
ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании
проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и
наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене
контракта.
5.2.16. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, и чей
номер карточки был назван аукционистом последним за исключением следующих случаев:
а) в случае, если при проведении аукциона на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и
ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля и
аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт, победителем аукциона
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт.
б) в случае проведения аукциона в соответствии с п. 5.2.10. настоящей документации об аукционе
победителем признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к
оборудованию, предусмотренных в перечне, указанном в ИКА, наиболее низкую цену услуги. До заключения
муниципального контракта на техническое обслуживание и (или) на ремонт техники, оборудования
победителем аукциона определяется цена каждой запасной части к технике, к оборудованию,
предусмотренной в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренном в перечне
запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об аукционе, при этом общая
цена запасных частей к технике, к оборудованию не должна превышать общую цену запасных частей к
технике, к оборудованию, предложенную победителем аукциона.
21
5.2.17. Заказчик осуществляет аудиозапись аукциона. Действующим законодательством РФ предусмотрено
право осуществления участником аукциона аудио- и видеозаписи аукциона. Во избежание накладок
технического характера участник аукциона, желающий осуществлять аудио- и видеозапись аукциона, должен
известить комиссию о таком намерении до начала процедуры аукциона.
5.2.18. Комиссия ведет протокол аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами
комиссии.Протокол составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых хранится у заказчика (отдел
муниципального заказа управления по экономике), второй протокол в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
подписания передается победителю аукциона (по каждому лоту отдельно).
5.2.19. В протокол заносятся сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках
аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта, последнем и предпоследнем предложениях о цене
контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте
жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее
предложение о цене контракта.
5.2.20. Указанный протокол размещается заказчиком на сайте www.mytyshi.ru в течение дня, следующего
после дня подписания указанного протокола и опубликовывается в официальном печатном издании в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня подписания указанного протокола.
5.2.21. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику, в
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов
аукциона. Заказчик, организатор в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления такого запроса в
письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона
соответствующие разъяснения (в связи с отсутствием технической возможности приема и рассылки
электронных документов, документооборот при проведении настоящего аукциона осуществляется только на
бумажных носителях).
5.2.22. В случае если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием
предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная
(максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» был снижен до минимального размера и после
троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило
ни одного предложения о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта,
аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более
лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.
5.2.23. В случае если в аукционе участвовал один участник, заказчик, организатор в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, обязан передать единственному участнику аукциона
прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом контракт заключается на условиях,
предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в
извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене
контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Единственный участник
аукциона не вправе отказаться от заключения контракта.
5.3. Требования к предложению о цене контракта
5.3.1. Участник аукциона делает предложение о цене контракта непосредственно во время процедуры
аукциона в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта и «шагом аукциона», указанными в
ИКА.
5.3.2. В процессе ведения торгов аукционист объявляет цену, а представители участника аукциона
оповещают (сигнализируют) о своем согласии с объявленной ценой путем поднятия карточки с номером
участника аукциона. Карточка поднимается на уровне вытянутой вверх руки после слов: «Кто готов
заключить контракт по цене (объявляется цена)?»
5.3.3. Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, в любом случае не может превышать
начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в ИКА.
5.3.4. Цена контракта должна включать все налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае, если в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации участник размещения заказа освобождается от
уплаты НДС, то в расчете цены контракта должно быть указано основание освобождения от уплаты НДС.
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
6.1. Срок заключения контракта
22
6.1.1. С победителем аукциона в отношении каждого лота отдельно будет заключен контракт в срок не
ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем
через двадцать дней со дня проведения аукциона.
6.1.2. В случае если аукцион признан несостоявшимся (признан несостоявшимся в отношении отдельного
лота) в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана только одна
заявка на участие в аукционе и эта заявка была признана соответствующей требованиям и условиям,
предусмотренным документацией об аукционе, либо только один участник размещения заказа, подавший
заявку на участие в аукционе, был признан участником аукциона, муниципальный контракт может быть
заключен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
6.1.3. В случае, если аукцион признан несостоявшимся (признан несостоявшимся в отношении отдельного
лота) в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник аукциона, контракт будет заключен с
единственным участником аукциона в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации..
6.2. Порядок заключения контракта
6.2.1. Организатор, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания соответствующего
протокола передает победителю аукциона проект контракта, который составляется путем включения цены
контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об
аукционе.
6.2.2. В случае, если победитель аукциона в срок, предусмотренный в Информационной карте аукциона
настоящей документации об аукционе, не представил организатору, заказчику подписанный муниципальный
контракт, переданный ему в соответствии с действующим законодательством РФ, настоящей документации
об аукционе, а также обеспечение исполнения контракта в соответствии с подразделом 6.3. настоящей
документации об аукционе, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального
контракта. Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения контракта также в случае, если
аукцион проводился в соответствии с подпунктом «б» п. 5.2.16. настоящей документации об аукционе и
указанный участник не оплатил в установленный срок цену права на заключения контракта.
6.2.3. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального
контракта в соответствии с пунктом 6.2.2., заказчик вправе обратиться в суд с иском требования о
понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Муниципальный заказчик также вправе
заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта,
при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случае отказа муниципального заказчика от
заключения контракта с победителем аукциона (п.6.5.1. настоящей документации об аукционе), либо при
уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым
заключается такой контракт. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения
победителя аукциона или участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта,
от заключения контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе, в случае если требование обеспечения заявки на участие в аукционе установлено в ИКА, не
возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
контракта, от заключения контракта муниципальный заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении
такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если
муниципальный заказчик отказался от заключения контракта с победителем аукциона (п.6.5.1. настоящей
документации об аукционе), либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником
размещения заказа, с которым заключается такой контракт, от заключения контракта с победителем аукциона
и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается
несостоявшимся.
6.2.4. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.
6.3. Обеспечение исполнения муниципального контракта
6.3.1. Если в соответствии с ИКА заказчиком установлено требование обеспечения исполнения
муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником
аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, обеспечения исполнения муниципального
контракта. Заказчик вправе определить обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть
обеспечены.
23
6.3.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде безотзывной
банковской гарантии, договора поручительства или после передачи заказчику денежных средств, в том числе
в форме вклада (депозита). Заказчик в документации об аукционе вправе установить, что обеспечение
исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается, о
чем указано в Информационной карте аукциона. В других случаях способ обеспечения исполнения контракта
из указанных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно.
6.3.3. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления указаны в ИКА.
6.3.4. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которыми заключается контракт, является
бюджетное учреждение и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта,
предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
6.3.5. Требования к обеспечению исполнения муниципального контракта, предоставляемому в виде
безотзывной банковской гарантии (оригинал):
6.3.5.1. безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским
кодексом Российской Федерации, а также иными законодательными актами Российской Федерации;
6.3.5.2. в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах
которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее суммы,
установленной в ИКА и должна быть выражена в российских рублях;
6.3.5.3. безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на контракт, исполнение которого она
обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на
соответствующий протокол (протокол аукциона) как основание заключения контракта;
6.3.5.4. срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного
общего срока поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по муниципальному контракту и
оканчиваться не ранее его завершения;
 бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан заказчик, принципалом – исполнитель
(поставщик, подрядчик), гарантом - банк или иное кредитное учреждение, выдавшее банковскую гарантию;
 в банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право заказчика на
истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения исполнителем
(поставщиком, подрядчиком) своих обязательств по контракту в предусмотренные сроки или расторжения
контракта и отказа его вернуть полученную сумму аванса. При этом должно быть предусмотрено, что для
истребования суммы обеспечения заказчик направляет в банк только письменное требование, оригинал
банковской гарантии и документы, подтверждающие выплату исполнителю (поставщику, подрядчику) аванса;
 платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение пяти рабочих дней
после обращения бенефициара;
 в банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих изложенному или
делающих изложенное неисполнимым;
 банковская гарантия должна быть выдана российскими банком, страховой компанией или иной
кредитной организацией, имеющими действующие лицензии Банка России и о которых достоверно известно,
что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензия не
отозвана и не приостановлена полностью или частично;
 банковская гарантия может быть предъявлена гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения
обязательств по решению заказчика в случае неисполнения исполнителем (поставщиком, подрядчиком) своих
обязательств по контракту или расторжения контракта и отказа исполнителя (поставщика, подрядчика)
вернуть полученный аванс.
 безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что
изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей
банковской гарантии.
6.3.6. Требования к обеспечению исполнения муниципального контракта, предоставляемому в виде залога
денежных средств:
6.3.6.1. денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога должны быть
перечислены в размере и на счет, реквизиты которого установлены в ИКА;
6.3.6.2. факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта
подтверждается платежным документом или заверенной в установленном порядке его копией (платежное
поручение с отметкой банка об оплате);
6.3.6.3. денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть зачислены по
реквизитам счета муниципального заказчика, указанным в ИКА, до заключения муниципального контракта. В
противном случае, обеспечение исполнения контракта считается не предоставленным;
24
6.3.6.4. денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключается
муниципальный контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по
муниципальному контракту. Денежные средства возвращаются на счет, реквизиты которого указаны
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
6.3.6.5. В случае уклонения и отказа участника размещения заказа от исполнения обязательств по
контракту, а также в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения муниципального контракта в
случае существенного нарушения участником размещения заказа обязательств по контракту, денежные
средства, внесенные данным участником размещения заказа в качестве обеспечения исполнения контракта,
возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю).
6.3.6.6. Денежные средства, внесенные участниками размещения заказа в качестве обеспечения контракта и
удержанные у участников размещения заказа в соответствии с п. 6.3.7.5., зачисляются в доходную часть
бюджета сельского поселения Федоскинское Мытищинского муниципального района Московской области.
6.3.8. Требования к обеспечению исполнения муниципального контракта, предоставляемому в виде
договора поручительства (оригинал):
6.3.8.1. поручителем должно выступать юридическое лицо, государственная регистрация которого
осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого
составляют не менее чем триста миллионов рублей;
6.3.8.2. капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату
или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании
периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую
отчетную дату.
6.3.8.3. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и
резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью.
6.3.8.4. Вместе с договором поручительства участник размещения заказа, с которым заключается контракт,
предоставляет соответствующие копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в
установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г"
пункта 1 части 2 статьи 35 Закона и подтверждающих его полномочия.
Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны
уполномоченным лицом поручителя (с расшифровкой). Соблюдение указанных требований подтверждает
подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя.
6.3.8.5. Муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления участником
размещения заказа, с которым заключается контракт, комплекта документов, указанных в п. 6.3.8.4.:
6.3.8.6. договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным действующим
законодательством РФ, регламентирующим данный вид деятельности, в т.ч Гражданского кодекса РФ;
6.3.8.7. договор поручительства также должен содержать указание на соответствующий контракт путем
указания на стороны контракта, название предмета и ссылки на соответствующий протокол как основание
заключения контракта;
6.3.8.6. срок действия договора поручительства должен действовать в течение срока исполнения контракта
согласно условиям контракта;
6.3.8.7. договор поручительства должен содержать указание на согласие поручителя с тем, что изменения и
дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору
поручительства.
6.3.8.8. В договоре поручительства не должно быть условий или требований, противоречащих изложенному
или делающих изложенное неисполнимым;
6.3.9. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному
контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало
обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по
муниципальному контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10
(Десяти) банковских дней предоставить муниципальному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение
исполнение обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые
указаны в настоящей документации об аукционе.
6.4. Права и обязанности победителя аукциона
6.4.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в документации об аукционе по цене
контракта, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене контракта,
25
предложенной таким участником. В случае если в ИКА предусмотрены преимущества для учреждений,
предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона
признано такое учреждение, предприятие или такая организация, контракт по требованию указанных
участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом
преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены
лота), указанной в ИКА.
6.4.2. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, заказчик, если иное не
предусмотрено настоящей документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким
лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением
индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.
6.4.3. Участник аукциона, которому заказчик направил проект муниципального контракта, не вправе
отказаться от заключения такого контракта.
6.4.4. Участник аукциона, которому по итогам аукциона муниципальный заказчик направил проект
муниципального контракта, представляет расчет предложенной им в процессе торга цены муниципального
контракта.
6.4.5. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и муниципальный контракт заключается по
начальной (максимальной) цене контракта, либо согласованной с таким участником цене контракта, не
превышающей начальную (максимальную) цену контракта, участник аукциона, с которым заключается
муниципальный контракт, представляет расчет цены муниципального контракта. ».
6.5. Права и обязанности муниципального заказчика.
6.5.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения
муниципального контракта, муниципальный заказчик обязан отказаться от заключения муниципального
контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, а также
установления факта:
6.5.1.1. проведения ликвидации участника аукциона – юридического лица или принятие арбитражным
судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
6.5.1.2. приостановления деятельности участника аукциона – юридического лица, индивидуального
предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
6.5.1.3. предоставления участником аукциона заведомо ложных сведений, содержащихся в документах,
предусмотренных п. 3.3.1. настоящей документации об аукционе;
6.5.1.4. нахождения имущества участника аукциона под арестом, наложенным по решению суда, если на
момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период;
6.5.1.5. наличия у участника аукциона задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника аукциона по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при
условии, что участник аукциона не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.5.2. В случае если это предусмотрено в ИКА, муниципальный заказчик по согласованию с поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять
процентов предусмотренные контрактом количество товаров, при изменении потребности в товарах, на
поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров
муниципальный заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта
пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при
внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких
товаров, муниципальный заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы
дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части
такого товара определяются как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в
контракте количество такого товара.
6.5.3. В случае если это предусмотрено в ИКА, до 1 января 2010 года, заказчик по согласованию с
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта на выполнение работ, в том числе
26
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, вправе
изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении
потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в
дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами,
предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по
согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта
пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при
внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких
работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
6.5.4. При заключении муниципального контракта муниципальный заказчик по согласованию с участником,
с которым заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не
превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной
(максимальной) ценой контракта (ценой лота), если такое право муниципального заказчика предусмотрено в
ИКА документацией об аукционе. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену
единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона,
с которым заключается контракт на количество товара, указанное в ИКА.
6.5.5. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения
муниципального контракта.
6.5.6. В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности муниципального
заказчика по такому контракту переходят к новому муниципальному заказчику в том же объеме и на тех же
условиях.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗОВ
7.1. Обжалование результатов размещения заказа.
7.1.1. Действия (бездействие) муниципального заказчика, комиссии могут быть обжалованы участниками
размещения заказа в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Урегулирование споров
7.2.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий и споров, связанных с
размещением муниципального заказа путем проведения аукциона участники размещения заказа,
муниципальный заказчик и комиссия предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий,
претензий и разногласий в добровольном порядке.
7.2.2. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке разрешаются в судебном
порядке в соответствии с законодательством РФ.
27
Часть II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
Данные, содержащиеся в Разделе 2. «Информационная карта аукциона», являются
неотъемлемой частью документации об аукционе, которые уточняют, разъясняют и дополняют
положения Раздела 1. «Общие условия проведения аукциона».
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
Муниципальный Заказчик: Администрация сельского поселения Федокинское Мытищинского
муниципального района Московской области
Место нахождения муниципального Заказчика: 141052, Московская область, д.Сухарево, д.56,
тел/факс 577-85-47
Адрес электронной почты: [email protected]; [email protected]
Организатор конкурса: Отдел ЖКХ Администрации сельского поселения Федоскинское
Мытищинского муниципального района - 141052, Московская область, д. Сухарево д. 56 .Тел.57785-86.
Предмет контракта (лота): Выполнение работ по обустройству детских игровых и спортивных
площадок в населенных пунктах сельского поселения Федоскинское
Источник финансирования заказа: бюджетные средства сельского поселения Федоскинское
Мытищинского муниципального района
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.mytyshi.ru,
www.gz-mo.ru.
Начальная (максимальная) цена контракта с учетом всех затрат, включая расходы на
уплату налогов, сборов и других обязательных платежей: 3 300 000,0 (Три миллиона триста
тысяч) рублей.
Цена муниципального контракта и расчёты представляются и производятся в валюте
Российской Федерации (в рублях). Цена контракта не должна превышать начальную
(максимальную) цену контракта, указанную в информационной карте.
Все риски, связанные с изменением себестоимости поставляемого товара (выполнения работ,
оказания услуг), в том числе в связи с инфляцией, на протяжении действия муниципального
контракта несет исполнитель муниципального контракта.
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Оплата производится по мере открытия
финансирования, б/н расчет в соответствии с проектом муниципального контракта по факту
выполненных работ на основании представленных Подрядчиком Акта приемки выполненных
работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3,
подписанных Сторонами, Счета и счета-фактуры в 2-х экземплярах, сертификатов качества и
соответствия.
Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»): аукцион проводится
путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на «шаг» аукциона - 5% (пять)
процентов. Предел снижения шага аукциона: 5% – 0,5 %.
Место, сроки (периоды) и условия выполнения работ:
Место - населенные пункты сельского поселения Федоскинское
Сроки: - с момента подписания контракта 85 календарных дней;
Условия - в соответствии с техническим заданием.
Требования к участникам размещения заказа:
1. Соответствие Участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом аукциона;
а) отсутствие ограничений на осуществление деятельности, предусмотренной контрактом, в
учредительных документах;
28
б) соответствие предмету конкурса основных видов деятельности участника - определенных на
основании его выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
в) не допускается участие в конкурсе группы лиц участника размещения заказа, которая может
оказывать влияние на деятельность заказчика, а также их сотрудников и аффилированных лиц.
2. Непроведение ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица или
непроведение в отношении Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального
предпринимателя процедуры банкротства и об открытии конкурсного производства;
3. Неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном
Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в
аукционе;
4. Отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой
жалобе;
5. Отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в реестре недобросовестных
поставщиков.
Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа учреждений и предприятий
уголовно-исполнительной системы и организаций инвалидов: не предоставляются.
Ответ на запрос о разъяснении документации об аукционе: в соответствии с пунктом 2.2.
настоящей аукционной документации в сроки в соответствии со ст. 24 Федерального закона от
24.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд».
Заявки подаются по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д.36/7, ком. 409. Датой
начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем
опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте
извещения о проведении аукциона. Срок окончания подачи заявок – 10:00 часов по московскому
времени «21»июля 2010 г.
Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: с 10:00 часов по
московскому времени «21» июля 2010г. по адресу: 141008, Московская область, г. Мытищи,
Новомытищинский проспект, д.36/7, каб. 409.
Место, дата и время проведения аукциона: в 10:00 часов по московскому времени «29» июля
2010г. по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д.36/7, зал заседаний, 2 этаж.
Регистрация участников в 09:45 по московскому времени.
Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе: подтверждающие соответствие
действующему законодательству РФ, настоящей документации об аукционе в соответствии с
разделом 3 документации об аукционе и описи документов.
Обеспечение заявки на участие в аукционе:
165 000 (Сто шестьдесят пять тысяч) рублей.
Обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется по реквизитам муниципального
заказчика. В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать
«Обеспечение заявки на участие в аукционе (наименование аукциона)», а также «НДС не
облагается».
Обеспечение заявки на участие в аукционе должно быть перечислено в срок, обеспечивающий их
поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в
аукционе. Подтверждающим документом является платежное поручение с отметкой банка об
оплате или заверенная в установленном порядке его копия. Платежное поручение (копия) должно
быть подано участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в
29
аукционе.
Не внесение
указанной суммы обеспечения заявки, является основанием для отказа в
допуске к участию в аукционе
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в аукционе и обеспечения исполнения муниципального контракта:
Получатель: Администрации сельского поселение Федоскинское Мытищинского муниципального
района Московской области
ИНН получателя: 5029087596
КПП получателя: 502901001
Расчетный счет получателя: 40302810000005000006
Банк получателя: РКЦ Московского ГТУ Банка России в г. Королёв
БИК 044661000
Назначение платежа: оплата обеспечения заявки на участие в открытом аукционе (обеспечения
исполнения муниципального контракта) на выполнение работ по (НДС не облагается).
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:
660 000,0 (Шестьсот шестьдесят тысяч) рублей.
Муниципальный контракт заключается после предоставления победителем
обеспечения
исполнения муниципального контракта в виде: безотзывной банковской гарантии, договора
поручительства или после передачи муниципальному заказчику денежных средств, в том числе в
форме вклада (депозита), в соответствии с п. 6.3 настоящей аукционной документации.
Исключается обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования
ответственности по контракту. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному
контракту предоставляется на весь срок действия этого контракта.
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации об
аукционе: не предусмотрено
Срок подписания проекта муниципального контракта победителем аукциона:
муниципальный контракт заключается с победителем аукциона не ранее 10 дней, но не позднее
20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона
Документация об аукционе разработана на основании Федерального закона от 24.07.2005 г.
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
30
Часть III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Форма № 1
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом аукционе
на __________________________________________________________________________________
(наименование аукциона, № лота)
Настоящим___________________________________________________________________________(фирменное
наименование Участника размещения заказа - юридического лица или фамилия, имя отчество - Участника размещения заказа - физического лица)
подтверждает,
что
для
участия
в
открытом
аукционе
на
_____________________________________________________________________________________
(наименование аукциона, № лота)
направляются ниже перечисленные документы.
Кол-во
Кол-во
№№
Наименование
экземпп\п
страниц
ляров
1.
Заявка на участие в аукционе, в том числе приложение №1 к заявке –
предложение о поставке товара (выполнении работ, оказание услуг). *
2.
Анкета Участника размещения заказа *
3.
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа (юридического лица) - копия решения о
назначении (избрании), либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым, такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности
В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо,
заявка на участие в аукционе должна содержать доверенность на
осуществление действий от имени Участника размещения заказа,
подписанную руководителем и заверенную печатью.
В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица
в соответствии с действующим законодательством РФ, регламентирующим
данный вид деятельности. *
4.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная
ФНС России и полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона или
нотариально заверенная ее копия (для юридических лиц).
5.
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, выданная ФНС России и полученная не ранее чем за 6
месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении
открытого аукциона или нотариально заверенная ее копия (для
индивидуальных предпринимателей).
6.
Копии документов, удостоверяющих личность (для Участников размещения
заказа - физических лиц)
7.
Копия учредительного документа участника размещения заказа (для
Участников размещения - юридических лиц)
8.
Перевод на русский язык, надлежащим образом заверенный, документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя, документов, удостоверяющих
личность, в соответствии с законодательством соответствующего государства
31
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
(для иностранных лиц)
Копии документов, подтверждающих соответствие участников размещения
заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся
предметом настоящего аукциона
Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение,
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения, заверенную
уполномоченным лицом участника размещения заказа)
Другие копии документов, прикладываемые по усмотрению участника размещения заказа **
Формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за
два предыдущих года и последний отчетный период календарного года, с
отметкой налоговой инспекции (заверено подписью руководителя и печатью
организации).
Акт сверки расчетов налогоплательщика по налогам, сборам, взносам (может
быть по форме № 23-а краткая) или Справка об исполнении
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней и налоговых санкций (заверено подписью руководителя и
печатью организации)
Свидетельство о государственной регистрации (заверено подписью
руководителя и печатью организации)
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверено подписью
руководителя и печатью организации)
Другие документы (далее указываются все другие документы,
прикладываемые по усмотрению участника размещения заказа)
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)
______________________________________ (Ф.И.О.)
_________________________
м.п.
(подпись)
Главный бухгалтер __________________________ (Ф.И.О.) ___________________
(подпись)
м.п.
Примечание:
* - документы представляются по формам, представленным в настоящей аукционной документации;
** - непредставление данных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в
аукционе
32
Форма №2.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
На бланке организации
Дата, исх. номер
Главе сельского поселения Федоскинское
Е.А. Балакиреву
«____»_____________2010 г.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
на право заключения с ____________________________________________________________________
(указывается наименование муниципального заказчика)
муниципального контракта на _____________________________________________________________
(наименование аукциона)
1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые
к
данному
аукциону
законодательство
и
нормативно-правовые
акты
__________________________________________________________________________________________
(наименование Участника размещения заказа)
в лице, ___________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и
направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями
документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в составе нашей заявки на участие в
аукционе, в том числе в приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящей заявки на участие
в аукционе.
3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации об аукционе и её технической части и
влияющими на стоимость товаров, работ, услуг.
4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами при подаче предложения о цене контракта на аукционе не будут
учтены какие-либо расценки на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, которые должны быть
поставлены, выполнены, оказаны в соответствии с предметом аукциона, данные товары, работы, услуги будут
в любом случае поставлены, выполнены, оказаны в полном соответствии с требованиями документации об
аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документации об аукционе.
5. Если по итогам аукциона муниципальный Заказчик предложит нам заключить муниципальный контракт, мы
берем на себя обязательство поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на требуемых условиях,
обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями документации об
аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документации об аукционе и согласно
нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.
6. Мы также подтверждаем свое согласие с условиями муниципального контракта, принимаем все требования
настоящей документации, регламентирующей порядок проведения аукциона на размещение заказа на поставку
товара, выполнение работ, оказание услуг.
7.Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении_____________________________________________
(наименование организации,
индивидуального предпринимателя)
33
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ %
(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника аукциона по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
8. Настоящим гарантируем достоверность приведенной нами в заявке информации и подтверждаем право
заказчика не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий,
запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о
соисполнителях.
9. В случае если по итогам аукциона муниципальный Заказчик предложит нам заключить муниципальный
контракт, мы берем на себя обязательства подписать контракт с ______________________________ на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями документации об
аукционе и условиями наших предложений, в срок не менее 10 дней, но не более 20 дней со дня размещения на
официальном сайте протокола аукциона.
10. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель
аукциона
будет
признан
уклонившийся
от
заключения
муниципального
контракта
с
______________________________________________, мы обязуемся подписать данный контракт на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями документации об аукционе и
условиями нашего предложения по цене.
11. В случае, если мы будем признаны единственным участником аукциона, мы обязуемся подписать
муниципальный контракт на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ, документации об аукционе по начальной (максимальной)
цене контракта или по согласованной с муниципальным заказчиком цене, не превышающей начальную
(максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении аукциона и документации об
аукционе.
12. В случае признания нас победителями аукциона, нами будет представлено:
- обеспечение исполнения муниципального контракта в виде ________________________ (банковской
гарантии, по контракту, договора поручительства, денежных средств, перечисленных в обеспечение
контракта на расчетный счет Заказчика) на сумму __ % от начальной (максимальной) цены контракта;
13. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о
заключении с нами муниципального контракта в установленных действующим законодательством РФ
случаях, и нашего уклонения от заключения контракта на поставку товара (выполнение работ, оказание
услуг), являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе
нам не возвращается и перечисляется в бюджет сельского поселения Федоскинское Мытищинского
муниципального района. А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о нас
________________________________________ (наименование участника размещения заказа) в Реестр
недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.
14. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с муниципальным Заказчиком, а
также с его сотрудниками.
15. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период от даты получения
протокола аукциона и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального
контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным
заказчиком договора о заключении муниципального контракта на условиях наших предложений.
16. Юридический и фактический адреса/место жительство телефон _______________________________, факс
______________, банковские реквизиты: ИНН_____________, КПП___________, ОГРН_____________
Наименование обслуживающего банка ______________, расчетный счет_____________, корреспондентский
счет______________, код БИК________________ .
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
17. Неотъемлемой частью настоящей заявки являются:
1. Приложение № 1 к заявке на участие в аукционе - предложение о поставке товара, выполнении работ,
оказании услуг.
34
2. Документы согласно описи - на _____стр.
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)
______________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер __________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
м.п.
35
o ФОРМА 2.1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
o
o ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОСТАВКЕ ТОВАРА (ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, ОКАЗАНИИ УСЛУГ)
к заявке _________________________________________ на
(фирменное наименование Участника размещения заказа - юридического лица
или фамилия, имя отчество - Участника размещения заказа - физического лица)
участие в открытом аукционе
на _____________________________________________________________
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОСТАВКЕ ТОВАРА (ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, ОКАЗАНИИ УСЛУГ)1
№
п/п
Наименование товара (работ,
услуг)
Подробное описание функциональных
характеристик (потребительских свойств)
и качественных характеристик товара
(работ, услуг)
Нормативнотехническая
документация
Объем поставки
товаров (выполнения
работ, оказания услуг)
Сроки поставки товаров
(выполнения работ,
оказания услуг)
1
2
3
4
5
6
Оплата поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг) осуществляется в следующем порядке: _____________________2.
1
2
В таблице возможно добавление иных граф
Графа обязательна для заполнения Участником размещения заказа.
36
o ФОРМА 3
АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
1. Полное и сокращенное наименования организации и ее
организационно-правовая
форма
(на
основании
Учредительных документов установленной формы
(устав,
положение,
учредительный
договор),
свидетельства
о
государственной
регистрации,
свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц)
Для индивидуальных предпринимателей указывается:
фамилия, имя, отчество; гражданство
2. Регистрационные данные
2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица
(на основании Свидетельства о государственной
регистрации)
2.2
Учредители
(перечислить
наименования
и
организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля
в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для
акционерных обществ
выписка из реестра акционеров
отдельным документом) (на основании Учредительных
документов установленной формы (устав, положение,
учредительный договор)
2.3 Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной
налоговой службы, в которой участник размещения заказа
зарегистрирован в качестве налогоплательщика (указать
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника)
2.4. Размер уставного капитала (для юридических лиц).
3. Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
Примечание:
Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа
подтверждены путем предоставления следующих документов:
- Устав, положение, учредительный договор;
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Информационное письмо об учете в ЕГРПО;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
3. Юридический адрес участника размещения заказа (для Страна:
индивидуального предпринимателя указывается место Адрес:
жительства)
4. Банковские реквизиты
В случае, если представлено несколько реквизитов, то выделить реквизиты для возврата денежных
средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, если это предусмотрено настоящей документацией
об аукционе.
4.1.
Наименование, местонахождения обслуживающего
банка.
4.2. Расчетный счет
4.3.
4.4.
Корреспондентский счет
Код БИК
37
Страна:
Адрес:
Телефон:
Факс:
5. Почтовый адрес участника размещения заказа
6. Сведения о выданных участнику размещения заказа
лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по
муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид
деятельности,
реквизиты
действующей
лицензии,
наименование территории на которой действует лицензия)
7. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях,
аффилированных лицах (о лицах, входящих с участником
аукциона в одну группу лиц (в ред. ст. 105, 106 ГК
Российской Федерации), в том числе об аффилированных
лицах
(в
соответствии
с
определением
понятия
«аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О
конкуренции
и
ограничении
монополистической
деятельности» № 948-1 от 22.03.1991 г.)
В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды по усмотрению участника размещения заказа
могут быть представлены соответствующие документы.
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:
1. ___________________________________________________________________________;
(название документа, количество страниц в документе)
2. ___________________________________________________________________________;
(название документа, количество страниц в документе)
3. ___________________________________________________________________________;
(название документа, количество страниц в документе)
4. ___________________________________________________________________________;
(название документа, количество страниц в документе)
5. ___________________________________________________________________________;
(название документа, количество страниц в документе)
Участник размещения заказа/уполномоченный представитель:
__________________________
(должность)
________________ (_____________________)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
38
ФОРМА №4.
(ОБРАЗЕЦ)
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Физическое лицо, юридическое лицо – участник размещения заказа:
______________________________________________________(далее–доверитель)
(Наименование участника размещения заказа)
в лице__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
Действующий (ая) на основани_______________________________________(устава, доверенности,
положения и т.д.)
доверяет ___________________________________________(далее – представитель)
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ «____» _____________
представлять
интересы
доверителя
на
аукционе
_______________________
__________________________________________________________(далее – аукцион)
(указать наименование предмета аукциона)
проводимом ______________________________________________________________
(указать название муниципального заказчика)
Представитель уполномочен от имени доверителя участвовать в аукционе, в ходе проведения аукциона
подавать предложения о цене муниципального контракта, подавать муниципальному заказчику,
аукционной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя документы,
совершать иные действия связанные с участием доверителя в аукционе.
Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.
Подпись _________________________________ ________________________ удостоверяем.
(Ф.И.О. представителя полностью)
(Подпись представителя)
Участник размещения заказа/уполномоченный представитель
______________
(подпись)
(должность, Фамилия И.О., основание и реквизиты документа,
соответствующего на подпись лица)
Главный бухгалтер
М.П.
подтверждающие
полномочия
_____________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
39
ФОРМА № 5.
Запрос на разъяснение документации об аукционе на право заключения муниципального
контракта на….
(образец, заполняется по усмотрению участника размещения заказа)
Главе сельского поселения
Федоскинское
Е.А. Балакиреву
«____»_____________200_ г.
Исх.№_______
от «__» ___________200__г.
Вх.№_______
от «__» ___________200__г.
Запрос на разъяснение документации об аукционе на право заключения муниципального
контракта на _______________________________________________________________
(наименование работ, являющихся предметом Муниципального контракта)
Уважаемые господа!
Просим Вас разъяснить следующие положения документации об аукционе:
№ п/п
Раздел
документации об
аукционе
Ссылка на пункт документации об
аукционе, положение которого
следует разъяснить
Содержание запроса на
разъяснение положений
документации об аукционе
Ответ на запрос прошу направить:___________________________ (Реквизиты, контактные лица:
почтовый адрес, номер телефона, номер факса и т.п.)
(Подпись)
(Фамилия, имя, отчество, должность лица)
М.п.
40
ФОРМА №6.
Заявление на привлечение субподрядных организаций
Главе сельского поселения
Федоскинское
Е.А. Балакиреву
ЗАЯВЛЕНИЕ *
_________________________, в лице _________________________ просит Вас разрешить
(наименование организации)
(должность, Ф.И.О.)
привлечение следующих субподрядных организаций на выполнение работ (оказание услуг) по исполнению
муниципального контракта на ____________________________________(наименование предмета
контракта) на сумму в размере ___________ рублей:
№ п/п
Наименование
работ по договору
субподряда
Наименование субподрядчика,
юридический адрес, реквизиты
Предварительн
ая стоимость
по договору
субподряда,
руб.
Срок договора
субподряда
ИТОГО:
Настоящим подтверждаем свою полную, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств привлеченными субподрядными организациями, за координацию их деятельности.
Уполномоченный представитель
______________
(подпись)
(должность, Фамилия И.О., основание
соответствующего на подпись лица)
Главный бухгалтер
М.П.
___________________________
и
реквизиты
документа,
подтверждающие
полномочия
_____________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
*Образец заполняется и направляется с подписанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
муниципальным контрактом, заключаемым по итогам размещения заказа в случае, если в
настоящей документацией об аукционе – Информационной карте аукциона заказчиком,
организатором предусмотрено право поставщика (подрядчика, исполнителя) привлечения
указанных организаций
41
Часть IV.
Проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___
на выполнение работ для муниципальных нужд
сельского поселения Федоскинское Мытищинского
муниципального района Московской области
Мытищинский район, д. Сухарево
«___» _________20___г.
Сельское поселение Федоскинское Мытищинского муниципального района Московской
области, интересы которого представляет Администрация сельского поселения Федоскинское
Мытищинского муниципального района Московской области, именуемая в дальнейшем
«Заказчик», в лице Главы сельского поселения Федоскинское Балакирева Евгения Алексеевича,
действующего на основании Устава сельского поселения Федоскинское с одной стороны, и
_______________,
именуемое
в
дальнейшем
«Подрядчик»
в
лице
_____________________________________________,
действующего
на
основании
____________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании
Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров,
выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» и Протокола
заседания единой конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа Мытищинского
муниципального района от ______ №_____, заключили настоящий муниципальный контракт,
(далее – Контракт), о нижеследующем:
I. Предмет контракта
1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить
Выполнение работ по обустройству детских игровых
сельского поселения Федоскинское.
и спортивных площадок в населенных пунктах
и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить
его.
1.2. Выполнение работ осуществляется в соответствии с техническим заданием,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №1).
1.3. Содержание и сроки выполнения работ определяются в соответствии с календарным
планом
выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта
(Приложение №2).
II. Цена и порядок расчетов
2.1. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему Контракту определяется
согласно смете, протоколу согласования стоимости работ (Приложения №3, 4) и составляет
_______ в том числе НДС_____.
2.2. Цена контракта включает в себя выполнение полного объема работ, согласно
техническому заданию: стоимость разработки проекта, стоимость материалов, строительных,
монтажных и пусконаладочных работ, транспортных расходов, а также оплату налогов, пошлин и
других обязательных платежей.
2.3. Цена настоящего Контракта является твердой на протяжении всего срока исполнения.
42
2.4. Аванс в размере __________________ уплачивается Заказчиком в течение ________
дней после подписания настоящего Контракта на основании счета Подрядчика.
2.5. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком на основании Акта сдачиприемки выполненных работ (КС-2, КС-3), подписанного Сторонами, представленных
Подрядчиком.
2.6. Заказчик производит оплату выполняемых работ путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Подрядчика платежными поручениями, при наличии средств в
бюджете.
В случае изменения расчетного счета, Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной
форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном
случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в
настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик
III. Условия и сроки выполнения работ
3.1. Работа выполняется с использованием материалов____(Подрядчика, Заказчика).
3.2. В случае если работа выполняется с использованием материала Заказчика, Подрядчик
обязан использовать предоставленный материал экономно и расчетливо, после окончания работы
представить Заказчику отчет об расходовании материала, а также возвратить его остаток в случае
остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.
3.3. Начальный срок выполнения работ
Промежуточные сроки выполнения работ (в случае необходимости)
Конечный срок выполнения работ
3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и
промежуточных сроков выполнения работы.
IV. Порядок осуществления Заказчиком приемки выполняемых работ
4.1. Заказчик в течение ______________________ с участием Подрядчика принимает
выполненную работу (ее результат) по акту сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от
настоящего Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе
немедленно заявляет об этом Подрядчику.
4.2. При приемке-передаче результата работы Подрядчик обязан представить Заказчику
акты на все скрытые работы.
4.3. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от Контракта или
иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые
недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить
об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.
4.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков
выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена
экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой
установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинной связи
между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.
В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения
экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.
V. Качество работы
5.1. Качество
выполненной
Подрядчиком
работы
должно
соответствовать
требования__________________(техническое задание, СНиП, СанПин, другим требованиям)
предъявляемым к роду выполненных работ.
43
5.2. Подрядчик гарантирует Заказчику качество выполненной работы в течение ____ лет
со дня подписания сторонами акта рабочей комиссии или даты устранения замечаний
5.3. Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющее
результат работы.
5.4. В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования,
связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии,
что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата
работы.
5.5. В случае когда предусмотренный настоящим Контрактом гарантийный срок
составляет менее двух лет и недостатки результата работы обнаружены Заказчиком по истечении
гарантийного срока, но в пределах двух лет с момента, когда результат выполненной работы был
принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик
докажет, что недостатки возникли до передачи результата работы Заказчику или по причинам,
возникшим до этого момента.
5.6. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то
Подрядчик своими силами и без увеличения общей стоимости работ обязан в срок, установленный
Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
5.7. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается
двухсторонним актом, который подписывается Заказчиком и Подрядчиком.
5.8. Для участия в составлении акта согласования порядка и сроков устранения дефектов
Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения
письменного извещения Заказчика.
5.9. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов
Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы
специализированную организацию, которая составит соответствующий акт, фиксирующий
дефекты.
5.10. В случае если Подрядчик не устранил дефекты в установленные сроки, Заказчик
имеет право устранить дефекты своими силами или силами третьих лиц за счет Подрядчика,
взыскав при этом с Подрядчика убытки в размере стоимости работ по устранению недостатков.
VI. Права и обязанности Сторон
6.1. Заказчик вправе:
1) во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не
вмешиваясь в его деятельность;
2) требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
настоящим Договором;
3) требовать от Подрядчика своевременного устранения выявленных недостатков;
4) отказаться от оплаты выполненных Подрядчиком работ, не предусмотренных настоящим
Контрактом, и потребовать возврата уплаченных Подрядчику денежных средств в течение трех
рабочих дней с момента получения Подрядчиком письменного требования.
6.2. Заказчик обязан:
1) обеспечить оплату выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим
Контрактом;
2) в случае сокращения потребности в выполнении части работ изменить первоначальную
цену Контракта пропорционально объему работ, но не более чем на 10 % цены Контракта, в
случаях, предусмотренных Законом о размещении заказов.
6.3. Подрядчик вправе:
1) самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика, если иное не
указано в настоящем Контракте;
44
2) требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случае если это предусмотрено
настоящим Контрактом.
6.4. Подрядчик обязан:
1) выполнять работу в соответствии с техническим заданием, определяющей объем,
содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену
работ;
2) выполнить все работы, указанные в техническом задании и в смете;
3) приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком
скрытых работ и составления актов их освидетельствования.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был
информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан, по требованию
Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем
восстановить за свой счет;
4) безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе;
5) немедленно предупредить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах,
которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают
невозможность ее завершения в срок;
6) обеспечить в зоне выполнения работ соблюдение правил техники безопасности,
пожарной безопасности, промсанитарии, требований охраны окружающей среды, движения
людей;
7) вывезти в недельный срок со дня завершения ремонтно-строительных работ
принадлежащие ему строительные материалы, инструменты, оборудование, а также строительный
мусор;
8) в 5-дневный срок информировать Заказчика об изменении адреса и (или) реквизитов,
указанных в Контракте.
VII. Ответственность Сторон
7.1. Подрядчик несет ответственность за:
1) нарушение начального, конечного и промежуточного сроков выполнения работы;
2) ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за
предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц;
3) несохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, иного
имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего Контракта;
4) за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не
докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной
его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим
Заказчиком или привлеченными им третьими лицами;
5) за нанесение ущерба любому имуществу Заказчика, возникшего в результате его
действий или бездействий при выполнении работ, предусмотренных Контрактом.
7.2. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего
Контракта или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного
настоящим Контрактом использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от
Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок либо возмещения своих
расходов на устранение недостатков.
7.3. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и
оборудования, риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной
работы до ее приемки Заказчиком.
7.4. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в
п.7.3. настоящего Контракта, несет Сторона, допустившая просрочку.
45
7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного
настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока
исполнения обязательства, в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
7.6. В случае нарушения Подрядчиком срока начала выполнения работ по Контракту,
Заказчик вправе потребовать уплату пени за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства: в первые десять дней
просрочки в размере в размере
не менее одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации;
за каждый последующий день просрочки в размере в размере
не менее одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации.
7.7. В случае нарушения Подрядчиком срока окончания выполнения работ по Контракту,
Заказчик вправе потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, в размере в размере не
менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Если настоящим Контрактом для разных видов работ установлены различные сроки
окончания их выполнения, то положения настоящего пункта применяются отдельно в отношении
каждого из допущенных Подрядчиком нарушений указанных сроков.
7.8. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или
по вине Заказчика.
7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий, предусмотренных
настоящим Контрактом, с Подрядчика взыскивается неустойка (штраф, пени) за каждый день до
момента фактического устранения Подрядчиком нарушения условий настоящего Контракта в
размере в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа,
пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
7.10. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего
Подрядчику или его субподрядчикам имущества Заказчик вправе потребовать уплату неустойки
(штрафа, пеней) за каждый день просрочки в размере в размере не менее одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации.
7.11. Уплата неустойки, возмещение убытков не освобождают Подрядчика от исполнения
обязательств по настоящему Контракту.
7.12. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
настоящим Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере
одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации в день до момента фактического
устранения Заказчиком нарушения условий настоящего Контракта, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или
по вине другой стороны.
7.13. В случае прекращения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине
Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику затраты за фактически произведенные
работы.
7.14. В случае прекращения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине
46
Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.
7.15. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
принятых на себя по настоящему Контракту обязательств в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
VIII. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений,
действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
8.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также
последствия, вызванные этими обстоятельствами.
8.3. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные
меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по
настоящему Контракту.
8.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить
другую Сторону о таком событии, по крайней мере не позднее чем через 14 (четырнадцать) дней
после этого события, представив при этом информацию о характере и причине этого события, и
также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.
8.5. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий
любого события форс-мажора.
IX. Срок действия и расторжение Контракта
9.1. Срок действия настоящего Контракта с «____» ____________ 20__ г. по «____»
______________ 20__ г.
9.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Подрядчика от
ответственности за нарушение Контракта.
9.3. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению
Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
X. Прочие условия
10.1. В соответствии с
(указывается пункт, номер и дата конкурсной документации, документации об аукционе)
установлено обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту
(указывается размер обеспечения исполнения обязательств по Контракту)
10.2. Обеспечение исполнения Контракта возвращается Подрядчику путем перечисления
денежных средств на расчетный счет, указанный Подрядчиком, либо в виде возврата оригинала
банковской гарантии в течение пяти банковских дней со дня выполнения Подрядчиком всех
обязательств по Контракту.
10.3. Возврат суммы, внесенной в обеспечение исполнения Контракта, возвращается
Подрядчику в порядке, установленном действующим законодательством
47
10.4. Ответственным лицом Заказчика по всем вопросам, связанным с исполнением
Сторонами условий Контракта является __________________________________________ .
10.5. Ответственным лицом Поставщика по всем вопросам, связанным с исполнением Сторонами
условий Контракта является ______________________________________________ .
10.6. Изменения в настоящий Контракт действительны лишь в том случае, если они
оформлены в виде дополнительного соглашения и подписаны Сторонами.
10.7. При исполнении настоящего Контракта перемена Поставщика не допускается за
исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.8. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Контракта,
разрешаются в Арбитражном суде Московской области.
XI. Заключительные положения
11.1. Муниципальный контракт составлен в ____ экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
11.2. К Муниципальному контракту прилагается:
техническое задание (Приложение №1);
календарный план выполненных работ (Приложение №2);
протокол согласования стоимости работ (Приложение №3);
смета (Приложение №4).
XII. Почтовые, банковские реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
Администрация сельского поселения
Федоскинское
141052,
Московская
область,
д.
Сухарево, д.56
ИНН:5029087596 КПП:502901001
Р/С:40204810700000002292
Отделение 1 Московского ГТУ Банка
России г. Москва 705
л/с:03483003350 УФК по Московской
области
БИК:044583001
Подрядчик:
Глава сельского поселения Федоскинское
______________________Е.А. Балакирев
М.П.
48
Приложение № 1
к муниципальному Контракту
от ________20_____г. № ____
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к муниципальному контракту
от «___» ___________ 20___г. № _____ на Выполнение работ по обустройству детских игровых и
спортивных площадок в населенных пунктах сельского поселения Федоскинское.
Адрес выполнения работ: _________________________________________________.
Объем работ: ____________________________________________________________.
Проводимые работы:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Общие требования:
обеспечить проведение работ в соответствии со сметами и действующими нормами;
производить доставку материалов, оборудования, рабочих собственным транспортом;
работы проводятся из материалов подрядчика;
производить разгрузку и складирование материалов в местах согласованных с Заказчиком;
обеспечить вывоз рабочего мусора, доставку и хранение материалов своими силами;
проведение работ согласовывать с Северными электрическими сетями;
при проведении Заказчиком праздничных мероприятий на территории поселения должны
находиться сотрудники подрядной организации для обслуживания данных мероприятий;
выполнение аварийных работ должны проводиться в круглосуточной режиме, в случае
необходимости осуществлять выезды в выходные дни;
выполнение заявок от Заказчика в течение двух рабочих дней (приложение № 3 к техническому
заданию);
на все проводимые капитальные работы делать технический паспорт объекта
Гарантийные требования:
Подрядчик несет ответственность за выполнение услуг в соответствии с нормативной базой РФ в
течение двух лет с момента подписания актов приема-сдачи выполненных работ.
Привлечение субподрядчиков: ________________________.
Заказчик:
Глава сельского
поселения Федоскинское
_____________________
______________Е.А. Балакирев
_____________________
“
”
20___ г.
Подрядчик:
“
”
20___г.
49
Приложение № 2
к муниципальному Контракту
от ________20_____ г. № _____
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения работ
к муниципальному контракту № ____ от «____» _________ 20___ г.
на выполнение работ по _ Выполнение работ по обустройству детских игровых
и спортивных
поселения
площадок
в
населенных
пунктах
сельского
Федоскинское.______________________________________________________
Сроки проведения
№
этап
а
Подробное содержание
работ
Срок начала
работ
1
2
3
1.
Выполнение
работ
по
обустройству
детских
игровых
и спортивных
площадок в населенных
пунктах
сельского
поселения Федоскинское.
С момента
подписания
Контракта
Срок
окончания
работ
Документ,
подтверждающий
выполнение
работ
Стоимость
выполненных работ
4
5
6
Акт сдачиприемки
выполненны
х работ
Заказчик:
Глава сельского
поселения Федоскинское
Подрядчик:
______________Е.А. Балакирев
_____________________
“
”
20___ г.
“
”
20___г.
50
Приложение № 3
к муниципальному Контракту
от ___________20____ г. № _____
ПРОТОКОЛ
согласования стоимости работ
к муниципальному контракту № _____ от «____» ________ 20___ г. на
Выполнение работ по обустройству детских игровых
сельского поселения Федоскинское
№ этапа
и спортивных площадок в населенных пунктах
Контрактная стоимость
продукции
Описание выполняемых работ
(тыс. руб.)
1
2
3
1.
Выполнение работ по обустройству детских
игровых и спортивных площадок в населенных
пунктах сельского поселения Федоскинское.
ИТОГО: Общая стоимость работ, в т.ч. расходы на уплату технического надзора, пошлин, налогов,
сборов и др. обязательных платежей (в том числе НДС) все расходы на материалы: перевозку,
разгрузку, хранение; страхование, стоимость гарантии на выполненные работы составляет:
__________ (______________________________) руб., в том числе НДС 18% __________________
рублей.
Стоимость работ является фиксированной суммой на весь период выполнения работ и не
подлежит индексации и корректировке.
Заказчик:
Глава сельского
поселения Федоскинское
_____________________
______________Е.А. Балакирев
_____________________
“
”
20___ г.
Подрядчик:
“
”
20___г.
51
Часть V. Техническое задание
на выполнение работ по обустройству детских игровых и спортивных площадок в
населенных пунктах сельского поселения Федоскинское
Адрес выполнения работ: МО, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское: детские площадки: д. Торфоболото, д. Красная Горка, д. Сухарево, д. Семенищево, д. Капустино.
- спортивные площадки: д. Аксаково, д. Б. Ивановское.
Срок выполнения: 85 дней с момента заключения Муниципального контракта
Общая сумма финансирования: 3 300 000 (три миллиона триста тысяч) рублей, в том числе
НДС 18%.
Необходимо выполнить следующие виды работ:
Устройство пяти детских игровых площадок:
1. Выбор места расположения детской игровой площадки в присутствии представителя
Заказчика. Выполнение эскизного проекта детских игровых площадок с привязкой к
местности – 5 шт. Проект согласовывается с Администрацией сельского поселения
Федоскинское. Площадь одной детской площадки варьируется от 150 кв. м до 200 кв. м.
Размеры уточняются на стадии составления эскизного проекта.
2. Разбивка участка - 5 шт. по 150-200 кв. м.
3. Устройство корыта – 5 шт. по 150-200 кв. м.
4. Устройство борта – 5* 50-60 п.м.
5. Устройство выравнивающего слоя из песка h=10 см - 5*150-200 кв.м. с послойной укаткой.
6. Устройство выравнивающего слоя из щебня h=15 см - 5*150-200 кв.м. с послойной укаткой.
7. Устройство подготовительного слоя из гранитного отсева h=8 см с последующей укаткой 5*150-200 кв.м.
8. Устройство декоративного покрытия типа Erfolg или аналога - 5*150-200 кв.м. Цвет
покрытия согласовывается с Заказчиком.
9. Приобретение и установка МАФ согласно проекта:
- скамейки – 15 шт.: длина – не менее 1 500 мм, высота – не менее 450 мм, ширина – не менее
450 мм, сиденье скамьи изготовлено из доски толщиной не менее 50 мм;
- урны - 15 шт.;
- песочница – 5 шт.: длина – не менее 1 500 мм, ширина – не менее 1 500 мм, высота стенок
песочницы – не менее 200 мм;
- карусель – 5 шт., длина – не менее 2 000 мм, ширина – не менее 2 000 мм, высота – не менее
768 мм;
- качели одноместные – 5шт., длина – не менее 2 500 мм, ширина – не менее 2 300 мм, высота –
не менее 2150 мм;
52
- горка – 5 шт., длина – не менее 3 950 мм, ширина – не менее 630 мм, высота ската горки – не
менее 1 300 мм;
- качалка – балансир – 5 шт., длина – не менее 2 460 мм, ширина – не менее 300 мм, высота – не
менее 550 мм.
Модели детских игровых форм и их цветовые решения согласовываются с Заказчиком.
Работы по изготовлению фундаментов для МАФ производятся в соответствии с экспликацией.
Монтаж элементов детских игровых площадок производится в соответствии с чертежами,
экспликацией и ГОСТ Р 52301-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность
при эксплуатации».
10. Засыпка песка в песочницу – по факту.
11. Изготовление, оформление информационной доски в соответствии с ГОСТ Р 52301-2004
«Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации» и ее
установка согласно проекта.
12. Уборка территории от мусора по окончании работ.
13. Погрузка и вывоз мусора.
А также работы, определенно не указанные в настоящем Техническом задании, но необходимые
для надлежащего исполнения настоящего муниципального Контракта и Технического Задания.
Устройство одной спортивной площадки в д. Большое Ивановское:
1. Выбор места расположения спортивной площадки в присутствии представителя Заказчика.
Выполнение проекта спортивной площадки с привязкой к местности. Проект
согласовывается с Администрацией сельского поселения Федоскинское.
2. Устройство основания спортивной площадки 360 кв. м.
- Разбивка участка - 360 кв. м
- Устройство корыта – 360 кв. м
- Устройство выравнивающего слоя из песка h=10 см 360 кв.м с послойной укаткой
- Устройство выравнивающего слоя из щебня h=15 см 360 кв.м с послойной укаткой
- Устройство борта – 84 пог. м
- Устройство асфальтобетонного покрытия h=7 см - 5*150-200 кв.м. Асфальт должен быть
чистым, свободным от инородных примесей, вкраплений, пыли и грязи. После нанесения
асфальта его необходимо протестировать на «заполнение водой» в присутствии Заказчика.
Стандартные требования не допускают остаточных лужиц с водой глубиной более 1,5 мм.
- Устройство декоративного покрытия из резиновой крошки типа Masterfibre или аналога h=1
см - 360 кв.м.
3. Изготовление и монтаж металлического ограждения. Высота ограждения 3,3 м.:
- Копание ям вручную глубиной 0,7 м. Установка (бетонирование) столбов из металлического
профиля 80х80х3 мм по периметру площадки с шагом 2,0 м
- Крепление на столбы рам из металлического профиля 24х40х2 мм с сеткой рабицей, ячейка
50х50 мм, из проволоки 3 мм в два яруса. В центре рам ставятся распорки из профиля
20х20х1,5 мм. Высота одной секции 1,65 м.
53
- Вход на площадку выполнен разрывом 1,0 м с боковой части площадки. За входом, с
наружной стороны, устанавливается экран, по конструкции аналогичный ограждению, длиной
2 м, на расстоянии 1 м.
4. Масляная окраска металлического ограждения 230 кв.м в два слоя. Окраска
металлоконструкций выполняется красками, устойчивыми к атмосферным осадкам. Цвета
краски согласовываются с Заказчиком.
5. Устройство асфальтобетонного покрытия по периметру площадки 42 кв.м
6. Монтаж (бурение ям и бетонирование, глубина 800 мм) МАФ:
- ворота для мини-футбола 2,24х1,55 м, совмещенные с ограждением – 1 пара;
- баскетбольные щиты 1,2х0,9 м стритбольной формы – 1 пара;
- кольца баскетбольные усиленные (антивандальные), 450 мм внутренний диаметр, с сеткой из
металлической цепи. Высота установки 3,05 м – 1 пара;
- волейбольные стойки, высота надземной части 2550 мм, диаметр трубы 57 мм – 1 пара.
Модели малых форм и место их установки согласовывается с Заказчиком.
7. Уборка территории от мусора.
8. Погрузка и вывоз мусора.
А также работы, определенно не указанные в настоящем Техническом задании, но необходимые
для надлежащего исполнения настоящего муниципального Контракта и Технического Задания.
Устройство одной спортивной площадки в д. Аксаково:
1. Выбор места расположения спортивной площадки в присутствии представителя Заказчика.
Выполнение проекта спортивной площадки с привязкой к местности. Проект
согласовывается с Администрацией сельского поселения Федоскинское.
2. Устройство основания спортивной площадки 360 кв. м.
- Разбивка участка - 360 кв. м
- Устройство корыта – 360 кв. м
- Устройство выравнивающего слоя из песка h=10 см 360 кв.м с послойной укаткой
- Устройство выравнивающего слоя из щебня h=15 см 360 кв.м с послойной укаткой
- Устройство борта – 84 пог. м
- Устройство асфальтобетонного покрытия h=7 см - 5*150-200 кв.м. Асфальт должен быть
чистым, свободным от инородных примесей, вкраплений, пыли и грязи. После нанесения
асфальта его необходимо протестировать на «заполнение водой» в присутствии Заказчика.
Стандартные требования не допускают остаточных лужиц с водой глубиной более 1,5 мм.
- Устройство декоративного покрытия из резиновой крошки типа Masterfibre или аналога h=1
см - 360 кв.м.
3. Изготовление и монтаж металлического ограждения. Высота ограждения 3,3 м.:
- Копание ям вручную глубиной 0,7 м. Установка (бетонирование) столбов из металлического
профиля 80х80х3 мм по периметру площадки с шагом 2,0 м
54
- Крепление на столбы рам из металлического профиля 24х40х2 мм с сеткой рабицей, ячейка
50х50 мм, из проволоки 3 мм в два яруса. В центре рам ставятся распорки из профиля
20х20х1,5 мм. Высота одной секции 1,65 м.
- Вход на площадку выполнен разрывом 1,0 м с боковой части площадки. За входом, с
наружной стороны, устанавливается экран, по конструкции аналогичный ограждению, длиной
2 м, на расстоянии 1 м.
4. Масляная окраска металлического ограждения 230 кв.м в два слоя. Окраска
металлоконструкций выполняется красками, устойчивыми к атмосферным осадкам. Цвета
краски согласовываются с Заказчиком.
5. Устройство асфальтобетонного покрытия по периметру площадки 42 кв.м
6. Монтаж (бурение ям и бетонирование, глубина 800 мм) МАФ:
- ворота для мини-футбола 2,24х1,55 м, совмещенные с ограждением – 1 пара;
- баскетбольные щиты 1,2х0,9 м стритбольной формы – 1 пара;
- кольца баскетбольные усиленные (антивандальные), 450 мм внутренний диаметр, с сеткой из
металлической цепи. Высота установки 3,05 м – 1 пара;
- волейбольные стойки, высота надземной части 2550 мм, диаметр трубы 57 мм – 1 пара.
Модели малых форм и место их установки согласовывается с Заказчиком.
7. Уборка территории от мусора.
8. Погрузка и вывоз мусора.
А также работы, определенно не указанные в настоящем Техническом задании, но необходимые
для надлежащего исполнения настоящего муниципального Контракта и Технического Задания.
Требования к детскому игровому оборудованию:
1. Соответствие оборудования национальным и международным стандартам.
2. На оборудование должны иметься гигиенические сертификаты.
3. Каждое изделие должно сопровождаться техническим паспортом, в котором должно быть
указано: предназначение, заводской номер, правила безопасной эксплуатации и монтажные
схемы.
4. Детское игровое оборудование должно устанавливаться с учетом возрастных особенностей
детей.
5. Детское игровое оборудование должно отвечать требованиям безопасности, согласно
Российского ГОСТа:
оборудование должно быть с подстраховкой, чтобы взрослые имели доступ для помощи детям,
находящимся внутри оборудования;
игровой зоне, находящейся на высоте, для защиты детей от падения должны быть
предусмотрены предохраняющие перила или барьеры;
размеры отверстий, тоннелей, решеток, сеток и т.д. не должны представлять собой опасность
для застревания пальцев рук, ног и головы ребенка;
выступающие гайки и края болтов должны быть закрыты пластиковыми заглушками;
все детали оборудования должны крепиться к фундаментам.
55
Требования к применяемым материалам для детского игрового оборудования:
1. для изготовления деревянных деталей должна использоваться древесина хвойных пород
влажностью 7-10%;
2. деревянные детали оборудования должны быть тщательно отшлифованы;
3. стальные детали должны быть окрашены порошковыми красителями, крепежные и
закладные элементы оцинкованы.
Необходимые сопутствующие условия по выполнению контракта:
1. Согласование действующих коммуникаций с инженерными службами (теплосеть,
электросеть, водоканал, узел связи, газовая служба) для выполнения земляных работ.
2. Предоставление Заказчику проектной документации.
Комментарии:
1. Перед началом выполнения муниципального контракта производится обследование
объектов с представителем Заказчика.
2. Все работы выполняются в соответствии с:
- СНиП 3.02.01–87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
- СНиП 111-4-80 «Техника безопасности в строительстве».
- ГОСТ Р 52301-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при
эксплуатации».
3. Перед приобретением все малые архитектурные формы и оборудование детских игровых
площадок согласовывается с Заказчиком.
4. На всех этапах производства работ должны быть представлены сертификаты качества на
применяемые материалы, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество
материалов, конструкций и деталей.
5.Подрядчику не допускается самостоятельно, без письменного согласования с Заказчиком,
изменять виды и объемы работ и материалов.
6. Исполнитель обязан составить сметно-проектную документацию для согласования с
Администрацией.
Календарный план выполнения работ по обустройству детских игровых и
спортивных площадок в населенных пунктах сельского поселения
Федоскинское
№
п/п
1
2
3
4
Объект
Срок исполнения
Детская площадка № 1
Детская площадка № 2
Спортивная площадка № 1
Детская площадка № 3
17 дней с момента заключения МК
34 дня с момента заключения МК
25 дней с момента заключения МК
51 день с момента заключения МК
56
5
6
7
Детская площадка № 4
Спортивная площадка № 2
Детская площадка № 5
68 дней с момента заключения МК
50 дней с момента заключения МК
85 дней с момента заключения МК
График выполнения работ по устройству одной детской игровой площадки
№
п/п
1
2
3
Наименование работ
Срок выполнения
Выбор места расположения детской 1 день
игровой площадки в присутствии
представителя Заказчика.
Выполнение
эскизного
проекта 2 дня
детской
игровой
площадки
с
привязкой к местности
Заказ МАФ фирме-изготовителю
3 дня с момента заключения МК
4
Разбивка участка, устройство корыта, 3 дня после изготовления эскизного
устройство борта.
проекта
5
Устройство выравнивающего слоя из
песка h=10 см с последующей
послойной укаткой
Устройство выравнивающего слоя из
щебня h=15 см
с последующей
послойной укаткой.
6
2 дня после проведения предыдущих
работ
2 дня после проведения предыдущих
работ
7
Устройство подготовительного слоя 2 дня после проведения предыдущих
из гранитного отсева h=8 см с работ
последующей укаткой
8
Устройство декоративного покрытия
типа Erfolg или аналога
Приобретение и установка МАФ
согласно проекта
9
10
11
12
13
14
2 дня после проведения предыдущих
работ
2 дня после проведения предыдущих
работ или 2 дня с момента доставки МАФ
фирмой-изготовителем
Засыпка песка в песочницу
1 день после установки песочницы
Изготовление,
оформление 15 дней с момента заключения МК
информационной
доски
в
соответствии с ГОСТ Р 52301-2004
«Оборудование детских игровых
площадок.
Безопасность
при
эксплуатации»
Установка информационной доски 1 день после изготовления
согласно проекта
Уборка территории от мусора по 1 день после окончания работ
окончании работ
Погрузка и вывоз мусора
1 день после окончания работ
57
График выполнения работ по устройству одной спортивной площадки
№
п/п
1
2
3
Наименование работ
Срок выполнения
Выбор
места
расположения 1 день
спортивной площадки в присутствии
представителя Заказчика.
Выполнение
эскизного
проекта 2 дня
спортивной площадки с привязкой к
местности
Заказ МАФ фирме-изготовителю
3 дня с момента заключения МК
4
Разбивка участка, устройство корыта, 3 дня после изготовления эскизного
устройство борта.
проекта
5
Устройство выравнивающего слоя из
песка h=10 см с последующей
послойной укаткой
Устройство выравнивающего слоя из
щебня h=15 см
с последующей
послойной укаткой.
6
2 дня после проведения предыдущих
работ
2 дня после проведения предыдущих
работ
7
Устройство
асфальтобетонного 2 дня после проведения предыдущих
покрытия h=7 см
работ
8
Устройство декоративного покрытия
из резиновой крошки типа Masterfibre
или аналога h=1 см
Изготовление ограждения
Приобретение и установка МАФ
согласно проекта
9
10
11
12
13
14
15
3 дня после проведения предыдущих
работ
7 дней с момента заключения МК
2 дня после проведения предыдущих
работ или 2 дня с момента доставки МАФ
фирмой-изготовителем
Установка ограждения
7 дней после устройства основания
Покраска ограждения
3 дня после установки ограждения
Устройство
асфальтобетонного 2 дня после установки ограждения
покрытия по периметру площадки 42
кв.м
Уборка территории от мусора по 1 день после окончания работ
окончании работ
Погрузка и вывоз мусора
1 день после окончания работ
После заключения Контракта работы ведутся параллельно на двух объектах (одна детская игровая
площадка и одна спортивная).
58
Скачать