Документация к извещению (Далее Документация)

Документация к извещению
(Далее Документация)
1.
Предмет закупки
2.
Требования к работам связанные
с определением их соответствия
потребностям Заказчика
3.
Требования к описанию
участниками поставок, работ
4.
Сроки выполнения поставок,
работ
Место выполнения поставок,
работ
Сведения о цене договора
5.
6.
Поставка, монтаж и ПНР систем автоматической пожарной сигнализации (АПС),
оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ), автоматической установки
порошкового пожаротушения (АУПП), внутреннего противопожарного водопровода
(ВППВ), противодымной вентиляции (ДУ) в здании РОО «Сахалинский» филиал
№2754 Банка ВТБ 24 (ЗАО) по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 234 «лит» А.
В соответствии с приложением 5 «Техническое задание» к Документации.
Коммерческое предложение участника запроса предложений (далее – участник)
должно быть подготовлено по Форме 1, являющейся приложением 1 к настоящей
Документации.
Не более 120 календарных дней с момента заключения Договора.
г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 234 «лит» А.
Максимальная цена договора – 8 700 578,00 (Восемь миллионов семьсот тысяч
пятьсот семьдесят восемь) рублей с учетом НДС.
Оплата по Договору производится Заказчиком после полного завершения работ,
включая устранение выявленных дефектов, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
подписания Сторонами Акта приемки объекта в эксплуатацию, оформленного в
установленном порядке, а также Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и
Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
Заявки на участие должны быть предоставлены в форме электронного документа по
адресу:
Электронная торговая площадка (ЭТП) по адресу: http://etp.roseltorg.ru.
Дата начала приема заявок: 18.09.2013
Дата окончания приема заявок: 01.10.2013
Заявки, поданные позднее срока окончания подачи заявок, не рассматриваются.
7.
Форма, сроки и порядок оплаты
товаров, работ
8.
Порядок, место, дата начала и
дата окончания срока подачи
заявок
9.
Формы, порядок, дата начала и
дата окончания срока
предоставления разъяснений
положений Документации
Любой участник вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений
Документации через ЭТП по адресу: http://etp.roseltorg.ru, в порядке, предусмотренном
регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде (на бланке участника или с
печатью участника) за подписью руководителя участника или уполномоченного лица
участника на электронный адрес: tendkom@vtb24.ru, но не позднее 12:00 МСК
27.09.2013.
Все разъяснения положений Документации будут размещаться на официальном сайте
и на ЭТП в срок с 19.09.2013 г. по 30.09.2013 г. в рабочие дни.
10.
Место, дата и время открытия
доступа к заявкам на участие в
запросе предложений
Электронная
торговая
01.10.2013 г. 12:00 МСК
11.
Критерии оценки и
сопоставления заявок на участие
в запросе предложений
12.
Порядок оценки и сопоставления
заявок
площадка
по
адресу:
http://etp.roseltorg.ru
№
п/п
Наименование критерия оценки заявок
Значимость
критерия, %
1
Цена заявки
40
2
Квалификация участника:
60
2.1.
Опыт выполнения монтажных и пусконаладочных работ
систем автоматической пожарной сигнализации (АПС),
оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ),
автоматической установки порошкового пожаротушения
(АУПП), внутреннего противопожарного водопровода
(ВППВ), противодымной вентиляции (ДУ) за 2010-2013 гг.
70
Обеспеченность кадровыми ресурсами при выполнении
монтажных и пуско-наладочных работ систем: вентиляции,
автоматической
пожарной
сигнализации
(АПС),
2.2.
оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ),
30
автоматических установок порошкового пожаротушения
(АУПП), внутреннего противопожарного водопровода
(ВППВ)
Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. В
порядке убывания итоговых рейтингов, заявкам участников присваивается
соответствующие номера – второй, третий и т.д.
Участник, чья заявка получила наибольший итоговый рейтинг, признается
победителем запроса предложений.
В случае равенства итоговых рейтингов предпочтение отдается Заявке, полученной
ранее по времени.
Методика оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений
приведена в приложении 6 к Документации.
13.
Переторжка
14.
Место, дата и порядок
рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок и
подведение итогов открытого
запроса предложений
15.
Срок подписания договора
16.
Требования к участникам
Заказчик вправе принять решение о проведении процедуры переторжки (процедуру
добровольного изменения цен заявок в целях повышения их предпочтительность для
Заказчика) после открытия доступа к заявкам, но до принятия решения об итогах
запроса предложений Заказчик вправе неоднократно принимать решения о проведении
процедуры переторжки.
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений,
подведение итогов запроса предложений состоится по адресу: Мясницкая, 35, к.703а
не позднее 23.10.2013 г.
Заказчик рассматривает заявки на их соответствие требованиям, установленным в
Документации, и оценивает заявки в соответствии с критериями, установленными п.13
Документации в порядке, установленном п.14 Документации. Участник, заявке
которого присвоен первый номер, признаётся победителем открытого запроса
предложений. В случае отказа этого участника от заключения договора Заказчик
вправе заключить договор с участником, заявке которого присвоен номер два и так
далее.
Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом, который в
течение 3 дней после его подписания размещается Заказчиком на официальном сайте.
Протокол оценки и сопоставления заявок составляется в двух экземплярах, один из
которых остается у Заказчика. Заказчик должен быть готов по запросу победителя
открытого запроса предложений по истечении трех рабочих дней со дня подписания
протокола передать ему один экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в запросе предложений и проект договора, который составляется путем
включения в него условий выполнения договора, предложенных победителем
открытого запроса предложений в Заявке на участие в запросе предложений, в проект
договора. Экземпляры протокола и проекта договора предоставляются лично в руки
уполномоченному представителю победителя (действующему по доверенности).
В течение 20 календарных дней со дня размещения на Официальном сайте и
http://etp.roseltorg.ru, протокола рассмотрения, оценки заявок и подведения итогов.
Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с
законодательством к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ,
оказания услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
1. быть правомочным заключать договор;
2. не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, не быть признанным по
решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
3. не являться лицом, на имущество которого наложен арест по решению суда,
административного органа, и (или) экономическая деятельность которого
приостановлена по основаниям, предусмотренным законодательством;
4. не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год, размер которой превышает 10 процентов
балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
5. сведения об участнике должны отсутствовать в реестре недобросовестных
поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля
2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и в реестре
недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»;
6. наличие опыта выполнения монтажных и пуско-наладочных работ систем
автоматической пожарной сигнализации (АПС), оповещения и управления
эвакуацией
при пожаре (СОУЭ), автоматической установки порошкового
пожаротушения (АУПП), внутреннего противопожарного водопровода (ВППВ),
противодымной вентиляции (ДУ)) за 2010 по 2013 г. в рамках завершенных
договоров (не менее трех договоров);
7. должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных и
привлеченных кадровых ресурсов соответствующей квалификации, в том числе:

17.
1
Документы, представляемые
участниками для подтверждения
их соответствия установленным
требованиям
не менее 1 (одного) монтажника систем вентиляции для проведения
монтажных и пусконаладочных работ оборудования системы противодымной
вентиляции;
 не менее 1 (одного) монтажника слаботочных работ для проведения
монтажных и пусконаладочных работ оборудования систем: противодымной
вентиляции, автоматической пожарной сигнализации (АПС), оповещения и
управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ), автоматических установок
порошкового пожаротушения (АУПП), внутреннего противопожарного
водопровода (ВППВ);
8. обладать лицензией на «Производство работ по монтажу, ремонту и
обслуживанию
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений»;
19.1. В качестве документов, подтверждающих соответствие участника требованиям,
указанным в пп. 1 - 4 п. 18 Документации, должны быть представлены следующие
документы:
1) копия устава организации и/или учредительного договора (при наличии),
заверенная печатью и подписью уполномоченного лица организации;
2) отсканированный оригинал или нотариально заверенная копия полученной не
ранее чем за 3 месяца (а если были изменения — то не ранее внесения таких
изменений в соответствующий реестр) до дня подачи заявки на участие в запросе
предложений выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для
юридических лиц); выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальный предпринимателей); или документов,
удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык1 документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц);
3) копии приказов о назначении на должности директора и главного бухгалтера,
заверенные печатью и подписью уполномоченного лица организации;
4) копии «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о прибылях и убытках» за последний
отчетный период текущего года с отметкой налогового органа или с Протоколом
приема налоговой отчетности, заверенные печатью и подписью уполномоченного
лица и главного бухгалтера организации. В случае если организация применяет
упрощенную систему налогообложения, то предоставляются копия уведомления о
возможности применения упрощенной системы налогообложения и копии
налоговых деклараций за предыдущий год и последний отчетный период текущего
года (при наличии) с отметкой налогового органа или с Протоколом приема
налоговой отчетности, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица и
главного бухгалтера организации;
5) копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявку, на
осуществление действий от имени участника (копия решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени участника без доверенности). Если от имени участника действует иное лицо,
заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени
участника, заверенную подписью и печатью участника либо нотариально
заверенную копию такой доверенности;
6) отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной
сделки, сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого
одобрения
установлено
законодательством
Российской
Федерации/законодательством иностранного государства, учредительными
документами юридического лица и если для участника выполнение договора
является крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника
о том, что данная сделка для такого участника не является крупной сделкой,
сделкой с заинтересованностью или письмо о том, что организация не попадает
под действие такого требования закона, поскольку единственный участник
(акционер) является единоличным исполнительным органом. В случае, если
получение решения об одобрении или о совершении крупной сделки, сделки с
заинтересованностью, до истечения срока подачи заявок на участие в запросе
предложений для участника невозможно в силу необходимости соблюдения
установленного законодательством и учредительными документами участника
Документ должен содержать апостиль, перевод на русский язык и свидетельство нотариуса о подлинности подписи переводчика, осуществившего
перевод текста документа на русский язык.
порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об
одобрении или о совершении таких сделок, участник обязан представить письмо,
содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса
предложений представить вышеуказанные решения до момента заключения
договора;
7) гарантийное письмо о ненахождении участника в процессе реорганизации,
ликвидации, об отсутствии в отношении участника решения арбитражного суда о
признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества
участника, наложенного по решению суда, административного органа, о
неприостановлении экономической деятельности участника;
8) Справка из ФНС России о задолженности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней и налоговых санкций по состоянию на дату не ранее чем за 6
календарных месяцев до даты ее предоставления в Банк.
Дополнительно участники-нерезиденты Российской Федерации должны предоставить:
9) документы, подтверждающие полномочия должностных лиц участника на
подписание договоров;
10) нотариально удостоверенная копия Разрешения Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации;
11) нотариально удостоверенная копия документа о постановке иностранного
юридического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации и
присвоении ему идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), кода
причины постановки (КПП), кода иностранной организации (КИО);
в случае если организация имеет в России представительства или филиалы:
12) решение иностранного юридического лица об открытии представительства в
Российской Федерации;
13) положение о представительстве иностранного юридического лица в Российской
Федерации;
14) нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении в сводный
государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации
представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов
иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской
Федерации;
19.2. В качестве документов, подтверждающих соответствие участника требованиям,
указанным в пп. 6-8 п. 18 Документации, должны быть представлены следующие
документы:
1) справка об опыте выполнения не менее трех договоров (Форма 4) по монтажу и
пуско-наладке систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), оповещения
и управления эвакуацией
при пожаре (СОУЭ), автоматической установки
порошкового
пожаротушения
(АУПП),
внутреннего
противопожарного
водопровода (ВППВ), противодымной вентиляции (ДУ)) за 2010-2013 гг., с
обязательным приложением:

копий указанных договоров с приложениями;

документов, подтверждающих выполнение данных работ (актов
выполненных работ и т.п.) с приложением (при наличии)
рекомендательных писем.
2) справка (Форма 3), подтверждающая наличие соответствующих кадровых
ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения договора,
заверенная печатью и подписью руководителя организации, с обязательным
приложением копий документов, подтверждающих квалификацию специалистов
(дипломы, сертификаты и т.п.);
3) отсканированный оригинал лицензии на «Производство работ по монтажу,
ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений».
18.
Требования к содержанию,
форме, оформлению и составу
заявки на участие
1)
2)
Любой участник вправе подать только одну заявку. Участник, подавший заявку на
участие в запросе предложений, вправе изменить или отозвать свою заявку на
участие в запросе предложений, в соответствии с регламентом ЭТП, в любое
время после ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок на участие
в запросе предложений, указанного в п. 10 Документации.
Срок действия заявки должен составлять не менее чем 60 (шестьдесят) календарных
дней со дня, следующего за днем открытия доступа к заявкам. Срок указывается в
Коммерческом предложении (Форма 1 – приложение к Документации). Указание
меньшего срока может служить основанием для отклонения заявки.
3)
4)
5)
6)
7)
Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями
Документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные
документацией по запросу предложений, входящие в состав заявки на участие в
запросе предложений должны быть предоставлены участником через ЭТП
в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительный
формат *.pdf, один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в запросе
предложений, размещенные участником на ЭТП, должны иметь наименование
либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла
заявки на участие в запросе предложений. Допускается размещение на ЭТП
документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов,
разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности
невозможно, не допускается.
Все документы, входящие в заявку, должны быть составлены на русском языке.
Документы, оригиналы которых выданы участнику третьими лицами на
иностранном языке, должны быть представлены на языке оригинала с
обязательным приложением перевода этих документов на русский язык,
заверенным в установленном порядке (приложение отсканированного
нотариально заверенного перевода). При выявлении расхождений между текстом
на русском языке и на языке оригинала, преимущество будет отдано тексту на
русском языке. Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведённые на
русский язык.
Все суммы денежных средств в заявке на участие в запросе предложений
и приложениях к ней должны быть выражены в рублях.
Заявка предоставляется вместе с сопроводительным письмом, содержащим опись
документов, входящих в состав заявки.
В состав заявки на участие в открытом запросе предложений должны входить следующие документы:
19.1
Коммерческое предложение
Готовится по форме 1, являющейся приложением 1 к Документации, в соответствии с
рекомендациями по заполнению данной формы. В случае победы участника в
открытом запросе предложений условия, содержащиеся в коммерческом предложении,
будут включены в проект договора.
19.2
Анкета участника
Готовится по форме 2.1/2.2, являющейся приложением 2 к Документации в
соответствии с рекомендациями по заполнению данной формы. В случае победы
участника в открытом запросе предложений наименование и реквизиты участника,
содержащиеся в анкете, будут включены в проект договора. К анкете должна быть
приложена доверенность на лицо, действующего от имени участника (в случае, если
это лицо не является единоличным исполнительным органом участника).
19.3
Документы, подтверждающие
соответствие участника
требованиям, установленным
Заказчиком
Приложения к документации:
В соответствии с перечнем документов, указанным в п.17 Документации.
20.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Форма 1 – Коммерческое предложение с приложением.
Форма 2.1/2.2 – Анкета участника.
Форма 3 – Справка о кадровых ресурсах.
Форма 4 – Справка об опыте выполнения договоров.
Техническое задание с приложениями.
Методика оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.
Проект договора с приложениями.
Приложение №1
к Документации к извещению
Форма 1 – Коммерческое предложение
(оформляется на официальном бланке участника; участник присваивает письму дату и номер в соответствии с
принятыми у него правилами документооборота)
«_____»_______________ 20__г.
№________________________
По Извещению №
от «….» ………… 20… г.
Уважаемые господа!
Изучив Извещение о проведении Открытого запроса предложений, опубликованное на Официальном сайте
www.zakupki.gov.ru за №_____ от «__» ______ 201__ г. (указать дату и номер Извещения), а также Документацию о
запросе предложений, и принимая установленные в них требования и условия Запроса предложений,
______________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование Участника с указанием Организационно-правовой формы)
расположенное по адресу
______________________________________________________________________________________________________,
(почтовый адрес Участника)
предлагает заключить договор на
______________________________________________________________________________________________________,
(наименование предмета Запроса предложений согласно Документации)
в соответствии с данным Коммерческим предложением, Техническим заданием и проектом договора по следующей
цене:
_________________________________ (сумма прописью) рублей, в т. ч. НДС / НДС не облагается на основании
______________________________________________________________________________________________________
(цена указывается цифрами и словами в рублях с точностью до двух знаков после запятой, включая НДС; в случае, если НДС не облагается,
необходимо указать статью и норму закона, освобождающего от обложения НДС и предоставить подтверждающий документ в составе Заявки)
Срок поставки товара, выполнения работ: _____(число прописью) календарных дней.
Настоящая заявка действует до «____»___________________20__ года.
Настоящая заявка является офертой в соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Участнику запроса предложений также необходимо заполнить Таблицу № 1 (Приложение 1 к Коммерческому
предложению), которая приведена в составе Документации в виде отдельного файла в формате Excel.
Таблица 1 должна быть представлена в составе заявки на участие в запросе предложений в формате Excel.
__________________________
(должность)
М.П.
________________________
(Ф.И.О.)
_______________
(подпись)
Дата: «_ _» ____ 201__г.
Инструкции:
1. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей документации по запросу предложений, а также
иные данные и сведения, предусмотренные документацией по запросу предложений, входящие в состав заявки на участие в запросе
предложений должны быть предоставлены участником через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате
(предпочтительный формат *.pdf, один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в запросе предложений, размещенные
участником запроса предложений на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать
содержание данного файла заявки на участие в запросе предложений. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в
архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности
невозможно, не допускается.
2. Форма 1 – Коммерческое предложение, Форма 2.1./2.2. – Анкета участника должны быть подписаны и скреплены печатью
лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника без
доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае доверенность
прикладывается к заявке на участие в запросе предложений.
Приложение №2
к Документации к извещению
Форма 2.1 – Анкета участника (для юридических лиц)2
Приложение к письму №________ от «__» ________ 201__г.
по извещению № ………….. в от ……….
(анкета заполняется по всем позициям; в случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет»)
Сведения об
№ п/п
Наименование
участнике
1.
Полное и сокращенное наименование (с указанием организационно-правовой
формы; в соответствии с учредительными документами), торговая марка (если
имеется)
2.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
3.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
4.
Лицензии на вид деятельности (дата, регистрационный номер, срок действия,
уполномоченный государственный орган, выдавший лицензию)
5.
Сведения об учредителях(чья доля в уставном капитале 10% и более):
Для физических лиц: ФИО (полностью), дата рождения.
Для юридических лиц: полное наименование (включая организационноправовую форму), ИНН
6.
Размер уставного капитала
7.
Адрес места нахождения
8.
Фактический, почтовый адрес,
9.
Контактный телефон / факс
10.
Веб-сайт, адрес электронной почты
11.
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, телефоны банка, номер
расчётного счета, номер корреспондентского счёта, БИК, прочие банковские
реквизиты) (указываются реквизиты, которые будут использованы при
заключении Договора)
12.
Сведения о руководителях организации:
Должность, ФИО (полностью), дата рождения, стаж работы в данной
организации, контактный телефон)
13.
Сведения о главном бухгалтере:
Должность, ФИО (полностью), дата рождения, стаж работы в данной
организации, контактный телефон)
14
Количественный и профессиональный состав штатных работников
15
Информация об аналогичных работах/услугах за последние 2 года
16.
Информация о наличии опыта работы с банками и ВТБ 24 (ЗАО)
17..
Сведения об ответственном лице участника по техническим по
коммерческим вопросам:
Должность, ФИО (полностью) и контактная информация (телефон, факс, e-mail)
С проверкой достоверности указанных сведений и обработкой персональных данных согласен 3.
__________________________
(должность)
М.П.
________________________
(Ф.И.О.)
_______________
(подпись)
Дата: «__» _____ 201__г.
Текст Анкеты набирается участником на компьютере в редакторе Word. Подчистки и исправления, включая заверенные, не
допускаются.
Без подписи руководителя, даты заполнения и печати организации (где она существует) Анкета считается недействительной
Информация в Анкете должна быть актуальна на день ее подписания (не более 30 дней).
Заказчик вправе на любом этапе закупки затребовать нотариально или иным способом удостоверенные копии документов,
подтверждающие сведения, указанные в настоящей анкете.
3
Все лица, указанные в Анкете, делегируют руководителю организации право подписи о согласии на проверку и обработку своих
персональных данных.
2
Форма 2.2 – Анкета участника (для физических лиц)4
Приложение к письму №________ от «__» ________ 201__г.
по извещению № ………….. в от ……….
(анкета заполняется по всем позициям; в случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет»)
Сведения об
№ п/п
Наименование
участнике
1.
Фамилия, имя, отчество,
2.
Дата рождения
3.
Место рождения
4.
Серия, номер паспорта, кем выдан, дата
5.
ИНН
6.
Адрес регистрации (в т.ч. временной)
7.
Адрес фактического пребывания (заполняется, если не совпадает с адресом
регистрации)
8.
Контактный телефон / факс
9.
Адрес электронной почты
10.
Информация об аналогичных работах/услугах за последние 2 года
11.
Информация о наличии опыта работы с банками и ВТБ 24 (ЗАО) (перечислить
выполненные работы для Банка)
С проверкой достоверности указанных сведений и обработкой персональных данных согласен:
__________________________
(Ф.И.О.)
_______________________
(подпись)
Дата: «__» _____________ 201__г.
Текст Анкеты набирается участником на компьютере в редакторе Word. Подчистки и исправления, включая заверенные, не
допускаются.
Без подписи, даты заполнения Анкета считается недействительной
Информация в Анкете должна быть актуальна на день ее подписания (не более 30 дней).
Заказчик вправе на любом этапе закупки затребовать нотариально или иным способом удостоверенные копии документов,
подтверждающие сведения, указанные в настоящей анкете.
4
Приложение №3
к Документации к извещению
Форма 3 - Справка о кадровых ресурсах
№
Ф.И.О сотрудника
Специальность,
должность
Планируемая роль при исполнении договора
Сертификаты, аттестаты, дипломы
1.
2.
1. В данной справке перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены участником запроса предложений в ходе
исполнения договора.
2. В течение срока выполнения работ состав сотрудников, представленных в данной справке может меняться только с согласования Заказчика по каждому
специалисту, который планируется к замене.
3. Участнику запроса предложений необходимо приложить копии документов, подтверждающих соответствующую квалификацию специалистов.
Подпись Участника
___________________ /_______________(ФИО, должность)
м.п.
Приложение №4
к Документации к извещению
Форма 4 - Справка об опыте выполнения договоров
№
п/п
Заказчик (наименование, адрес,
контактное лицо с указанием
должности, контактные телефоны)
1.
Договор 1
…
2.
Договор 2
….
Сроки выполнения (год и месяц начала
Описание договора
выполнения - год и месяц фактического
(предмет договора,
окончания выполнения работ)
объем и состав работ)
Сумма
договора,
рублей
Сведения о
рекламациях по
перечисленным
договорам
…
ИТОГО:
__________________________
(должность)
________________________
(Ф.И.О.)
М.П.
_______________
(подпись)
Дата: «__» _________ 2013 г.
Х
Приложение №5
к Документации к извещению
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку, монтаж и ПНР систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), оповещения и
управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ), автоматической установки порошкового
пожаротушения (АУПП), внутреннего противопожарного водопровода (ВППВ), противодымной
вентиляции (ДУ) в здании РОО «Сахалинский» филиал №2754 Банка ВТБ 24 (ЗАО) по адресу:
г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 234 «лит» А.
Наименование работ
Поставка, монтаж и ПНР систем автоматической пожарной сигнализации
(АПС), оповещения и управления эвакуацией
при пожаре (СОУЭ),
автоматической установки порошкового пожаротушения (АУПП),
внутреннего противопожарного водопровода (ВППВ), противодымной
вентиляции (ДУ) в здании РОО «Сахалинский» филиал №2754 Банка ВТБ
24 (ЗАО) по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 234 «лит» А.
Место поставки товара,
выполнения работ
Требования к сроку объему
предоставления гарантий качества
выполненных работ
Срок поставки, выполнения работ
г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 234 «лит» А.
Цели и правовое основание для
выполнения работ
Целями выполнение работ является монтаж и ПНР систем автоматической
пожарной сигнализации (АПС), оповещения и управления эвакуацией при
пожаре (СОУЭ), автоматической установки порошкового пожаротушения
(АУПП),
внутреннего
противопожарного
водопровода
(ВППВ),
противодымной вентиляции (ДУ) в здании РОО «Сахалинский» филиал
№2754 Банка ВТБ 24 (ЗАО) по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д.
234 «лит» А.
Основанием для выполнения работ является:
Закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности».
Подрядчик обеспечивает выполнение работ силами своего персонала,
который имеет оформленные трудовые отношения с Подрядчиком.
Пожарную безопасность в ходе выполнения работ, инструктаж и
организацию мероприятий по охране труда обеспечивает Подрядчик.
Работы должны выполняться Подрядчиком без нарушения режима работы
подразделений Заказчика.
Работы выполняются с соблюдением требований экологических, санитарногигиенических, противопожарных и других норм, действующих на
территории Российской Федерации.
Работы осуществляются с соблюдением действующих правил охраны труда
и техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических
норм и производственных инструкций для обслуживающего персонала.
1. Федеральный закон №123-ФЗ. «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».
2. ГОСТ Р 50009-2000. «Технические средства охранной сигнализации».
3. ГОСТ 12.1.004-91* «Система стандартов безопасности труда. Пожарная
безопасность. Общие требования».
4. РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охраннопожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».
5. СНиП 21-01-97 (1999) «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
6. СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования,
утверждения и составе проектной документации на строительство
предприятий, зданий и сооружений».
7. СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».
8. СНиП 2.04.09-84. «Пожарная автоматика зданий и сооружений».
9. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
10. ПУЭ. «Правила устройства электроустановок».
11. Постановление Правительства РФ 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе
Требование
к
качеству
безопасности работ
Перечень
документов
и
регламентирующих
Срок гарантий качества на полный объем выполненных работ составляет
два года.
Не более 120 календарных дней с момента заключения Договора.
Общие требования к работам
Требования к системе
противодымной вентиляции
Требования
к
системе
противопожарного водопровода
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
12. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования
пожарной безопасности».
13. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и
правила проектирования».
14. СП
6.13130.2009
«Системы
противопожарной
защиты.
Электрооборудование».
15. СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Противопожарные требования».
16. СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. «ИСТОЧНИКИ
НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ».
17. СП
10.13130.2009
«Системы
противопожарной
защиты.
«ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД».
18. СП 31-101-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и
общественных зданий».
Внутренние инженерные системы
и оборудование должны
соответствовать Российским нормам и стандартам, а также настоящему
Техническому заданию Заказчика.
Все применяемые материалы, изделия, конструкции и оборудование
должны быть одобрены Заказчиком и иметь сертификаты в соответствии с
законом Российской Федерации «О сертификации продукции и услуг».
Настоящее техническое задание составлено в соответствии с
рабочими проектами для обеспечение здания следующими инженерными
системами:
- автоматической пожарной сигнализацией (АПС);
- системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре
(СОУЭ);
- внутренним противопожарным водопроводом (ВППВ);
- противодымной вентиляцией (ДУ).
Технические решения, принятые в процессе работ, должны соответствовать
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных
норм, действующих на территории РФ, и техническим условиям
соответствующих городских инженерных служб.
Предусмотреть систему дымоудаления из коридоров подвального
этажа, коридоров длиной более 15 метров без естественного освещения, из
помещений без естественного освещения или с естественным освещением
через окна или фонари, не имеющие механизированных (автоматически и
дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг окон и
проемов в фонарях, в обоих случаях с площадью, достаточной для удаления
дыма при пожаре, предназначенного для массового пребывания людей.
Состав оборудования систем дымоудаления:
- Вентиляторы дымоудаление предусмотреть с пределом
огнестойкости EI60. На нагнетательной части вентиляторов установить
обратные клапана. Вентиляторы установить в обособленных венткамерах с
противопожарными перегородками.
- Клапаны дымоудаления предусмотреть с электромеханическим
приводом и пределом огнестойкости EI60.
- Воздуховоды проложить в обособленной шахте, с огнестойким
покрытием, предающим воздуховоду огнестойкость не менее EI45.
Оборудование и аппаратура, устанавливаемые на объекте должны
иметь пожарный сертификат и соответствовать требованиям Федерального
закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от
22 июля 2008 года № 123-ФЗ, СП 05 13130 2009, СП 7.13130.2009, а так же
иных нормативных требований.
Работы выполняются в соответствии с действующими нормами,
правилами и стандартами, а также территориальными нормами,
ведомственными и прочими документами и удовлетворяет требованиям
нормативных документов, действующих на территории Российской
Федерации, и требованиям по охране окружающей среды.
Питание оборудования систем противодымной вентиляции
обеспечить по первой категории.
Оборудовать здание системой внутреннего противопожарного
водопровода.
Запуск пожарных насосов осуществить местно (из помещения
насосной станции), дистанционно (от кнопок, установленных у пожарных
кранов и из помещения с постоянным пребыванием дежурного персонала) и
автоматически (от датчиков давления).
Пожарные шкафы применить фирмы НПО «Пульс» или аналогичные.
Трубопроводы системы выполнить из стальных электросварных труб по
ГОСТ 10704-91*.
Работы включают в себя следующие подсистемы:
- внутренний пожарный водопровод;
- насосную станцию ВППВ;
- автоматику насосной станции ВППВ.
Систему противопожарной автоматики выполнить на оборудовании
«Спрут-2» (Россия) или «Bolid» (Россия).
Требования
автоматической
сигнализации
к
системе
пожарной
Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации (АПС)
выполнить на базе адресно-аналогового оборудования.
Для своевременного обнаружения очага пожара предусмотреть
оборудование
извещателями
системы
автоматической
пожарной
сигнализации:
- всех помещений, в соответствии с требованиями приложения А СП
5.13130.2009;
- запотолочного пространства при наличии открытой прокладки
кабелей с общим объемом горючей массы от 1,5 до 7 литров на 1 м
кабельной линий.
В помещениях, где применение дымовых извещателей невозможно,
из-за наличия факторов приводящих к их ложному срабатыванию,
предусмотреть применение тепловых адресно-аналоговых извещателей.
Система пожарной сигнализации должна обеспечивать управление и
мониторинг инженерных систем при пожаре. Управление инженерными
системами осуществить подачей на аппаратуру противопожарной
автоматики сигналов «Пожар».
Информацию о состоянии системы АПС передать на Центральный
пункт управления системами противопожарной защиты (ЦПУ СПЗ),
расположенный на 1 этаже. Информация должна быть выведена на дисплей
приемно-контрольного оборудования и на монитор автоматизированного
рабочего места (АРМ) оператора предусмотренного для систем пожарной
сигнализации здания.
В проекте предусмотреть возможность отключения отдельных групп
извещателей без нарушения работы, как подключаемых к ним шлейфов, так
и всей системы.
В зоне арендуемых помещений предусмотреть необходимый резерв
адресного пространства для возможности подключения будущих
арендаторов при поэтапном вводе системы в эксплуатацию.
АПС должна управлять следующим противопожарным и инженерным
оборудованием:
клапанами противопожарными;
клапанами дымовыми;
вентиляторами общеобменной приточно-вытяжной вентиляции;
вентиляторами противодымной приточно-вытяжной вентиляции;
лифтами;
противопожарными дверями и воротами;
системой оповещения и управления эвакуацией;
системой контроля и управления доступом.
АПС должна осуществлять контроль следующего противопожарного
и инженерного оборудования:
клапаны дымовые;
вентиляторы противодымной приточно-вытяжной вентиляции;
контрольно-сигнальные
клапаны
автоматических
установок
пожаротушения;
противопожарные двери и ворота.
Информацию о состоянии системы АПС передать на ЦПУ СПЗ.
Информация должна быть выведена на дисплей приемно-контрольного
оборудования и на монитор АРМ оператора систем пожарной сигнализации
здания.
Предусмотреть автоматизацию следующих противопожарных систем:
внутреннего противопожарного водопровода;
автоматического порошкового пожаротушения;
противодымной приточно-вытяжной вентиляции.
Автоматизацию противопожарных систем выполнить в соответствии
с требованиями СП 5.13130.2009.
Информацию о состоянии противопожарных систем передать на ЦПУ
СПЗ. Информация должна быть выведена на приборы индикации и на
монитор АРМ оператора систем пожарной сигнализации здания.
Система пожарной сигнализации должна обеспечивать:
- обнаружение и фиксирование фактов появления очагов загорания,
задымленности, повышения температуры;
- формирование сигналов для включения системы оповещения людей
о пожаре;
- фиксирование информации обо всех принятых сигналах тревоги в
базе данных с указанием даты, времени, адреса и ведение протокола работы;
- контроль целостности шлейфов АПС;
- автоматическую световую индикацию о наличии основного или
резервного питания;
- формирование сигналов для отключения системы приточной
вентиляции и систем кондиционирования.
Составные части подсистемы АПС должны включать в себя:
- устройства сбора и обработки информации;
- систему электропитания оборудования;
- пожарные извещатели и средства обнаружения;
- кабельную сеть.
В составе системы пожарной сигнализации возможно использование
следующих извещателей и средств обнаружения:
- дымовой - для обнаружения возгорания, сопровождающегося
появлением дыма малой концентрации;
- ручной (ИПР) – для подачи сигнала об обнаружении возгорания
лицами, находящимися в помещении.
Приемо-контрольные пульты системы пожарной сигнализации
(устройства сбора и обработки информации) расположить в помещении
дежурного персонала 1-го этажа (пожарный пост). В этом же помещении
должна быть предусмотрена возможность оповещения о пожаре по
громкоговорящей связи.
АПС должна обеспечивать выдачу сигнала тревоги при
возникновении пожарной опасности. Средствами пожарной сигнализации
оборудуются все помещения и коридоры согласно НПБ 104-03, СНиП–21–
01-97 и СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2009 с обеспечением круглосуточной
работы пожарных извещателей.
Оборудование должно соответствовать разрешительным перечням и
иметь сертификаты соответствия. Внутренние помещения строения,
включая за фальшпотолочные пространства, должны быть, оборудованы
точечными детекторами пожарной сигнализации.
Помещения, имеющие значительные размеры, должны быть
оборудованы лучевыми дымовыми детекторами. В помещениях и на путях
эвакуации должны быть размещены датчики, контролирующие наличие
опасных факторов пожара (ОФП).
Системы АПС должна удовлетворять следующим требованиям по
противопожарной защите объекта:
Защитить все помещения здания, кроме помещений с мокрым
процессом и лестничных клеток, дымовыми пожарными извещателями.
Предусмотреть установку на путях эвакуации ручных пожарных
извещателей для подачи сигнала при визуальном обнаружении загораний.
Центральный прибор АПС должен быть прост в эксплуатации и не
требовать от дежурного персонала специальных знаний, иметь техническую
возможность автоматизированной передачи текущей и статистической
информации о пожарных извещениях в серверное помещение с
использованием локальной вычислительной сети.
АПС должна обеспечивать режим самодиагностики и обнаруживать
внутреннюю неисправность не более чем за 30 секунд после ее
возникновения (в том числе и короткое замыкание) с выводом результатов
на АРМ дежурного персонала.
АПС должна строится с возможностью дальнейшей интеграции в
общий программно-аппаратный комплекс системы безопасности и при
определении факта возгорания, обеспечивать включение звуковой и
световой сигнализации по путям эвакуации персонала, в соответствии с
Требования
к
установке
порошкового пожаротушения
Требования к системе оповещения
и управления эвакуацией при
пожаре
разработанными планами эвакуации.
Системы АПС должна быть спроектирована с возможностью
обеспечивать взаимодействие со следующими подсистемами:
- управления и диспетчеризации оборудования кондиционирования,
вентиляции, освещения и электроснабжения;
- охранной сигнализации и контроля доступа;
- комплексом систем внутреннего противопожарного водоснабжения.
Сети пожарной сигнализации должны быть выполнены:
в помещениях, имеющих подвесной потолок – скрытно за
подвесным потолком в гофрированных тубах ПВХ.
в помещениях без подвесных потолков – открыто в
электротехнических ПВХ коробах по стенам и потолку.
На каждом этаже в стояках, при наличии технической возможности,
или в навесных в шкафах сигнализации размещается промежуточная
приемно-контрольная аппаратура системы сигнализации совместно с
источниками резервного питания.
Автоматической установкой порошкового пожаротушения (АУПП)
оборудовать следующие помещения:
- склада ГСМ;
- бойлерную;
- помещение дизель-генератора.
Тушение пожара в защищаемых помещениях предусмотреть для всего
защищаемого объема, с использованием порошковых модулей
оборудованных газогенерирующим элементом.
Оборудование АУПП для склада ГСМ предусмотреть в
взрывозащищенном исполнении.
Огнетушащие порошки должны соответствовать требованиям ГОСТ
Р 53280.4.
Установка должна обеспечивать задержку выпуска порошка на время,
необходимое для эвакуации людей из защищаемого помещения,
отключение вентиляции (кондиционирования и т. п.), закрытие заслонок
(противопожарных клапанов и т. д.), но не менее 10с от момента включения
в помещении устройств оповещения об эвакуации.
Аппаратура управления АУПП реализовать на оборудование
аналогичном используемому в разделе АПС и интегрировать в систему
мониторинга и контроля пожарной сигнализации и противопожарной
автоматики.
Тип системы оповещения выбрать согласно СП3.13130.2009.
СОУЭ должна обеспечивать передачу экстренной информации во все
помещения постоянного и временного пребывания людей.
Система оповещения должна обеспечивать управление эвакуацией
людей при пожаре, которое осуществляется в соответствии с
рекомендованными в Своде правил СП 3.13130.2009 СОУЭ «Системы
противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».
Система оповещения должна соответствовать современным
требованиям, иметь автоматическую систему выдачи сигналов оповещения
при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации.
Центральное оборудование системы оповещения разместить в ЦПУ
СПЗ на 1 этаже здания.
Основное назначение системы СОУЭ заключается в приеме сигнала
оповещения с микрофона (сигналы пожарной тревоги, сообщения о
необходимости эвакуации и т.п.) и/или радиотрансляционной сети и
передача его одному потребителю, выбранной группе потребителей или
всем
потребителям.
В
качестве
потребителей
используются
громкоговорители, монтируемые на потолке, в плитах фальшпотолка и
стенах лестничных пролетов.
Оповещение людей о пожаре должно осуществляется: передачей
голосовых сообщений и световых сигналов (с помощью световых
указателей) о необходимости эвакуации, о путях эвакуации и действиях,
направленных на обеспечение безопасности.
Аппаратура оповещения должна располагаться в помещении охраны.
Конечными устройствами оповещения (динамики, громкоговорители)
оборудуются все коридоры зданий, лестничные пролеты, основные пути
эвакуации людей, места массового скопления сотрудников и посетителей
Банка.
Требования к количественным
характеристикам (объему работ)
Требования к результатам работ и
иные показатели, связанные с
определением соответствия
выполняемых работ потребностям
заказчика
Порядок сдачи и приемки
результатов работ
СОУЭ должна обеспечивать трансляцию речевых сообщений
хорошей разборчивости во все служебные и технологические помещения. В
каждом служебном и технологическом помещении должны быть
установлены громкоговорители, дизайн которых соответствует дизайну
помещений.
Речевое оповещение должно запускается автоматически при
срабатывании пожарной сигнализации от приборов приемно-контрольных,
охранно-пожарных и в ручном режиме с выносного пульта управления.
Подрядчик выполняет работы в соответствии с настоящим
техническим заданием.
Работы выполняются силами, материалом и инструментом
Подрядчика.
Работы должны выполняться с применением технологий, не
приводящих к ухудшению состояния здания банка или его частей.
Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований Заказчика по
соблюдению производственной санитарии, не допускать нарушений
общественного порядка и иных действий, вызывающих неудобства для
сотрудников Банка и/или имущества сотрудников Банка или других лиц в
результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием
применяемых Подрядчиком методов проведения работ. Подрядчик обязан
обеспечить изоляцию всех шумопроизводящих Работ, мешающих
нормальной деятельности банка, в рабочее время.
Подрядчик обязан оформлять промежуточную исполнительную
документацию в следующем порядке:
- журнал учёта выполнения работ в соответствии с приказом
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 12.01.2007 № 7 «Об утверждении и введение в действие Порядка
ведения общего и (или) специального журнала учёта выполнения работ при
строительстве,
реконструкции
некапитальном
ремонте
объектов
капитального строительства»;
- исполнительная документация в соответствии с приказом
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие
Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования
работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;
- акты скрытых работ в соответствии с приказом федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 №
1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и
порядку ведения исполнительной документации при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства
и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ,
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;
- акт приемки систем в эксплуатацию в соответствии со
Строительными Нормами и Правилами (СНиП) 3.01.04-87 «Приемка в
эксплуатацию" законченных строительством объектов. Основные
положения».
Приемка и оценка Заказчиком работ осуществляется в соответствии с
требованиями задания Заказчика.
Подрядчик должен письменно извещать Заказчика о готовности
отдельных этапов и скрытых работ. Их готовность должна подтверждаться
двусторонними актами промежуточной приемки и освидетельствования
скрытых работ. Подрядчик может приступить к выполнению последующих
работ только после подписания данного акта. Если закрытие работ,
подлежащих освидетельствованию, выполнено без подписания данного
акта, или Заказчик не был информирован о готовности к приемке таких
работ, или информирован с опозданием, то по требованию Заказчика
Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем
восстановить ее. Подрядчик сдаёт Заказчику отчетную документацию Акты о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2),
Справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма
КС-3) с предоставлением всей исполнительной технической документации
по выполненным работам.
Приложение № 6
к Документации к извещению
Методика оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений
1. Общие положения
Настоящая методика определяет:
 совокупность критериев оценки заявок на участие в запросе предложений и диапазон их
значимостей;
 порядок оценки заявок на участие в запросе предложений;
 расчет итогового рейтинга заявок на участие в запросе предложений.
Рейтинг по каждому критерию представляет собой оценку в баллах. Дробное значение рейтинга округляется
до двух знаков после запятой.
Диапазон значимости критериев приведен в Таблице №1.
Таблица №1
Значимость
критерия, %
№
п/п
Наименование критерия оценки заявок
1
Цена заявки
Kс = 40
2
Квалификация участника:
Kd = 60
2.1.
2.2.
Опыт выполнения монтажных и пусконаладочных работ систем автоматической
пожарной сигнализации (АПС), оповещения и управления эвакуацией при пожаре
(СОУЭ), автоматической установки порошкового пожаротушения (АУПП),
внутреннего противопожарного водопровода (ВППВ), противодымной вентиляции
(ДУ) за 2010-2013 гг.
Обеспеченность кадровыми ресурсами при выполнении монтажных и пусконаладочных работ систем: вентиляции, автоматической пожарной сигнализации
(АПС), оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ), автоматических
установок порошкового пожаротушения (АУПП), внутреннего противопожарного
водопровода (ВППВ)
Кo = 70
Кk = 30
1. Порядок оценки Заявок по критериям
1.1. Оценка Заявок по критерию «Цена заявки»
Для оценки критерия «Цена заявки» рейтинг в баллах оценивается по сто бальной системе и определяется по
формуле:
RСi = 100*(Сmin / Сi),
где:
100 – максимальный балл;
RСi – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой Заявке по указанному критерию;
Сmin – минимальное предложение участника запроса предложений о цене договора, указанной в заявке на участие в
запросе предложений из всех представленных допущенными участниками запроса предложений, руб.;
Сi – предложение участника запроса предложений о цене договора, указанной в заявке на участие в запросе
предложений i-го участника запроса предложений, руб.
1.2. Оценка Заявок по критерию «Квалификация участника»
Рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой Заявке по критерию «Квалификация участника», определяется по
формуле:
Rdi = Roi * Кo+ Rki*Кk,
где:
Rdi – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой Заявке по критерию «Квалификация участника»;
Roi – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой Заявке по подкритерию «Опыт выполнения монтажных и
пусконаладочных работ систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), оповещения и управления
эвакуацией при пожаре (СОУЭ), автоматической установки порошкового пожаротушения (АУПП), внутреннего
противопожарного водопровода (ВППВ), противодымной вентиляции (ДУ) за 2010-2013 гг.»;
Rki – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой Заявке по подкритерию «Обеспеченность кадровыми ресурсами при
выполнении монтажных и пуско-наладочных работ систем: вентиляции, автоматической пожарной сигнализации
(АПС), оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ), автоматических установок порошкового
пожаротушения (АУПП), внутреннего противопожарного водопровода (ВППВ)»;
Кo - значимость подкритерия «Опыт выполнения монтажных и пусконаладочных работ систем автоматической
пожарной сигнализации (АПС), оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ), автоматической
установки порошкового пожаротушения (АУПП), внутреннего противопожарного водопровода (ВППВ),
противодымной вентиляции (ДУ) за 2010-2013 гг.»;
Кk- значимость подкритерия «Обеспеченность кадровыми ресурсами при выполнении монтажных и пусконаладочных работ систем: вентиляции, автоматической пожарной сигнализации (АПС), оповещения и управления
эвакуацией при пожаре (СОУЭ), автоматических установок порошкового пожаротушения (АУПП), внутреннего
противопожарного водопровода (ВППВ)».
1.2.1. Оценка Заявок по подкритерию «Опыт выполнения монтажных и пусконаладочных работ систем
автоматической пожарной сигнализации (АПС), оповещения и управления эвакуацией при пожаре
(СОУЭ), автоматической установки порошкового пожаротушения (АУПП), внутреннего противопожарного
водопровода (ВППВ), противодымной вентиляции (ДУ) за 2010-2013 гг.»:
При оценке по данному подкритерию к учету принимаются только завершенные в 2010-2103 гг. работы по
монтажу и пуско-наладке систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), оповещения и управления
эвакуацией при пожаре (СОУЭ), автоматической установки порошкового пожаротушения (АУПП), внутреннего
противопожарного водопровода (ВППВ), противодымной вентиляции (ДУ) за 2010-2013 гг., подтвержденные
копиями договоров с обязательным приложением копий документов, подтверждающих выполнение данных работ
(акты выполненных работ и т.п.).
Участнику запроса предложений будут присваиваться баллы исходя из следующих параметров оценки:
Параметры оценки
Баллы (Roi)
Участник запроса предложений имеет опыт выполнения
монтажных
и
пусконаладочных
работ
систем
автоматической
пожарной
сигнализации
(АПС),
оповещения и управления эвакуацией
при пожаре
(СОУЭ),
автоматической
установки
порошкового
пожаротушения (АУПП), внутреннего противопожарного
водопровода (ВППВ), противодымной вентиляции (ДУ) за
2010-2013 гг. в рамках завершенных договоров на общую
сумму, не превышающую 8 млн. руб.
Участник запроса предложений имеет опыт выполнения
монтажных
и
пусконаладочных
работ
систем
автоматической
пожарной
сигнализации
(АПС),
оповещения и управления эвакуацией
при пожаре
(СОУЭ),
автоматической
установки
порошкового
пожаротушения (АУПП), внутреннего противопожарного
водопровода (ВППВ), противодымной вентиляции (ДУ) за
2010-2013 гг. в рамках завершенных договоров на общую
сумму от 8 млн. руб. до 28 млн. руб.
Участник запроса предложений имеет опыт опыт
выполнения монтажных и пусконаладочных работ систем
автоматической
пожарной
сигнализации
(АПС),
оповещения и управления эвакуацией
при пожаре
(СОУЭ),
автоматической
установки
порошкового
пожаротушения (АУПП), внутреннего противопожарного
водопровода (ВППВ), противодымной вентиляции (ДУ) за
2010-2013 гг. в рамках завершенных договоров на общую
сумму 28 млн. руб. до 56 млн. руб.
Участник запроса предложений опыт выполнения
монтажных
и
пусконаладочных
работ
систем
автоматической
пожарной
сигнализации
(АПС),
оповещения и управления эвакуацией
при пожаре
(СОУЭ),
автоматической
установки
порошкового
пожаротушения (АУПП), внутреннего противопожарного
водопровода (ВППВ), противодымной вентиляции (ДУ) за
2010-2013 гг. в рамках завершенных договоров на общую
сумму 56 млн. руб. до 84 млн. руб.
Участник запроса предложений имеет опыт выполнения
монтажных
и
пусконаладочных
работ
систем
автоматической
пожарной
сигнализации
(АПС),
оповещения и управления эвакуацией
при пожаре
(СОУЭ),
автоматической
установки
порошкового
пожаротушения (АУПП), внутреннего противопожарного
водопровода (ВППВ), противодымной вентиляции (ДУ) за
2010-2013 гг. в рамках завершенных договоров на общую
сумму свыше 84 млн. руб.
0
25
50
75
100
1.2.2. Оценка Заявок по подкритерию «Обеспеченность кадровыми ресурсами при выполнении монтажных
и пуско-наладочных работ систем: вентиляции, автоматической пожарной сигнализации (АПС),
оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ), автоматических установок порошкового
пожаротушения (АУПП), внутреннего противопожарного водопровода (ВППВ)»:
При оценке по данному подкритерию учитывается наличие у участника запроса предложений необходимых
кадровых ресурсов, а именно - монтажников систем: вентиляции, автоматической пожарной сигнализации (АПС),
оповещения и управления эвакуацией
при пожаре (СОУЭ), автоматических установок порошкового
пожаротушения (АУПП), внутреннего противопожарного водопровода (ВППВ), привлекаемых участником
запроса предложений для дальнейшего выполнения монтажных и пуско-наладочных работ по договору.
Для подтверждения наличия необходимых кадровых, участник запроса предложений должен предоставить в
составе заявки на участие в запросе предложений справку о кадровых ресурсах, подготовленную по форме 3
(приложение 3 к Документации), с обязательным приложением документов, подтверждающих квалификацию
специалистов (сертификаты, дипломы и т.п.).
Участнику запроса предложений будут присваиваться баллы исходя из следующих параметров оценки:
Параметры оценки
Баллы (Rki)
Участник
запроса
предложений
имеет
не
более
2
0
монтажников систем: вентиляции, автоматической
пожарной сигнализации (АПС), оповещения и
управления эвакуацией
при пожаре (СОУЭ),
автоматических
установок
порошкового
пожаротушения
(АУПП),
внутреннего
противопожарного водопровода (ВППВ).
Участник
запроса
предложений
имеет
от
2
до
4
25
монтажников систем: вентиляции, автоматической
пожарной сигнализации (АПС), оповещения и
управления эвакуацией
при пожаре (СОУЭ),
автоматических
установок
порошкового
пожаротушения
(АУПП),
внутреннего
противопожарного водопровода (ВППВ).
Участник запроса предложений имеет от 4
до 6
50
монтажников систем: вентиляции, автоматической
пожарной сигнализации (АПС), оповещения и
управления эвакуацией
при пожаре (СОУЭ),
автоматических
установок
порошкового
пожаротушения
(АУПП),
внутреннего
противопожарного водопровода (ВППВ).
Участник
запроса
предложений
имеет
от
6
–
8
75
монтажников систем: вентиляции, автоматической
пожарной сигнализации (АПС), оповещения и
управления эвакуацией
при пожаре (СОУЭ),
автоматических
установок
порошкового
пожаротушения
(АУПП),
внутреннего
противопожарного водопровода (ВППВ).
Участник
запроса
предложений
имеет
свыше
9
100
монтажников систем: вентиляции, автоматической
пожарной сигнализации (АПС), оповещения и
управления эвакуацией
при пожаре (СОУЭ),
автоматических
установок
порошкового
пожаротушения
(АУПП),
внутреннего
противопожарного водопровода (ВППВ).
2. Определение победителя
Для получения итогового рейтинга заявки рейтинг, присуждаемый этой заявке по каждому критерию умножается
на соответствующую указанному критерию значимость.
Для оценки Заявки осуществляется расчет итогового рейтинга i-ой Заявки, который определяется по формуле:
Ri = Rci * Kс + Rdi * Kd
где:
Ri – итоговый рейтинг i-ой заявке;
Rci - рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой Заявке по критерию «Цена заявки»;
Rdi- рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой Заявке по критерию «Квалификация участника»;
Kс – значимость критерия «Цена заявки»;
Kd – значимость критерия «Квалификация участника»;
Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. В порядке убывания
итоговых рейтингов, Заявкам участников присваивается соответствующие номера – второй, третий и т.д.
При этом если значение итогового рейтинга i-ой Заявки получается отрицательное значение, то итоговый
рейтинг i-ой Заявки участника равняется 0 баллов.
Участник, чья Заявка получила наибольший итоговый рейтинг, признается победителем процедуры
закупки.
В случае равенства итоговых рейтингов предпочтение отдается Заявке, полученной ранее по времени.
Приложение №7
к Документации к извещению
Договор № ________
г. Москва
« ___ » ___________ 2013 г.
Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество), именуемый в дальнейшем - Заказчик, в
лице________________,
действующего
на
основании
доверенности
________________________________,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________ (для юридических лиц указываются полное
наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения), именуемое в дальнейшем Исполнитель,
в
лице
________________________,
действующего
на
основании
_________________________, с другой стороны, вместе именуемые - Стороны, с соблюдением
требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иного законодательства Российской Федерации,
на основании результатов размещения ___________________ города Москвы путем проведения
________________________________ протокол от _____ № ________, заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика принимает на себя обязательства выполнить работы по
монтажу системы противопожарной защиты (далее – работы):
- пожарная сигнализация, система оповещения, автоматика противодымной защиты;
- противопожарный водопровод, система порошкового пожаротушения;
- система противодымной защиты,
в здании РОО «Сахалинский» филиал № 2754 Заказчика по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина д. 234
«лит» А (далее – Объект), в соответствии со Сметой (Приложение к настоящему Договору, которое является
неотъемлемой его частью) и сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и
оплатить результат выполненных работ в порядке, установленном настоящим Договором.
1.2. Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ по
настоящему Договору, принять результат выполненных работ и оплатить обусловленную настоящим
Договором стоимость выполненных работ.
2. Цена Договора и условия платежей
2.1. Цена настоящего Договора определяется на основании Сметы (Приложение 1 к настоящему
Договору) и составляет ___________ (________________) рублей __ копеек, том числе НДС 18% ___________ (________________) рублей __ копеек.
2.2. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком после полного завершения работ,
включая устранение выявленных дефектов, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания
Сторонами Акта приемки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке, а также
Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат
по форме КС-3.
2.3. Цена настоящего Договора включает в себя стоимость работ, расходных материалов,
материалов необходимых для выполнения работ по настоящему Договору, расходы на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи, все затраты,
издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением
настоящего Договора.
2.4. Обязательства Заказчика по оплате цены настоящего Договора считаются исполненными с
момента списания денежных средств в размере, составляющем предельную цену настоящего Договора, с
банковского счета Заказчика, указанного в разделе 14 настоящего Договора.
2.5. В случае ненадлежащего исполнения со стороны Исполнителя принятых на себя обязательств
по настоящему Договору оплата стоимости работ производиться после оплаты Исполнителем
неустойки, предусмотренной разделом 9 настоящего Договора.
3. Обязательства и права Сторон
3.1. Обязательства Исполнителя:
3.1.1. Осуществлять все работы в объеме и в сроки, установленные настоящим Договором.
3.1.2. Предъявлять приёмочной комиссии результаты работ, выполненных в полном объеме с
комплектом исполнительной технической документации.
3.1.3. Обеспечить выполнение на Объекте мероприятий, предусмотренных по охране труда и
технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды.
3.1.4. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ,
качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать
уполномоченных представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их
требованию отчеты о ходе выполнения работ, используемую документацию.
3.1.5. Обеспечить содержание и уборку Объекта и прилегающей территории с соблюдением норм
технической и пожарной безопасности, производственной санитарии, а также чистоту выезжающего
автотранспорта и строительной техники.
3.1.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы
при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе
исполнения работ;
- иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или качеству результатов
выполняемой работы, либо создающих невозможность её завершения в срок.
3.1.7. Вывезти в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Сторонами Акта о
приемке выполненных работ за пределы Объекта принадлежащие ему строительные машины и
оборудование, транспортные средства, инструменты и приспособления, материалы, изделия и
конструкции, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор и освободить
Объект.
3.1.8. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по настоящему
Договору, за координацию деятельности.
3.1.9. Нести риск случайного уничтожения и/или повреждения Объекта, кроме случаев, связанных
с обстоятельствами непреодолимой силы до даты подписания Сторонами Акта приемки объекта в
эксплуатацию и Акта о приемке выполненных работ.
3.1.10. При проведении Заказчиком проверок по целевому использованию средств, представить
ему все необходимые документы и информацию по производству работ на Объекте.
3.1.11. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы,
устанавливаемые законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.
3.1.12. Обеспечивать выполнение работ в пределах цены, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
3.1.13. Представить после завершения работ Заказчику Акт приемки объекта в эксплуатацию, Акт
о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по
форме КС-3 для приемки Заказчиком результатов выполненных работ и оплаты по настоящему
Договору в соответствии с банковскими реквизитами, указанными в разделе 14 настоящего Договора.
3.1.14. Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах
настоящего Договора.
3.1.15. Предоставить Заказчику сведения об изменении своего места нахождения, фактического
адреса в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае
непредставления в установленный срок уведомления об изменении места нахождения, фактического
адреса, местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в разделе 14 настоящего
Договора.
3.1.16. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора
согласовать с Заказчиком список работников, уполномоченных на выполнение работ по настоящему
Договору от имени Исполнителя, с предоставлением следующих сведений: фамилии, имена и отчества
работников, дата и место рождения, паспортные данные, место жительства (регистрация по месту
жительства), разрешение на работу, действующее на период выполнения работ по настоящему Договору
(для иностранных граждан).
3.1.17. В случае привлечения к выполнению работ по настоящему Договору третьих лиц нести
ответственность перед Заказчиком за их действия (бездействия), как за свои собственные.
3.2. Права Исполнителя:
3.2.1. Требовать своевременной оплаты результатов выполненных работ в соответствии с пунктом
2.2. настоящего Договора.
3.2.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках
настоящего Договора.
3.2.3. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями
настоящего Договора.
3.2.4. При привлечении Исполнителем субподрядчика на выполнение работ, Исполнитель обязан
предоставить Заказчику копию договора субподряда.
3.2.5. Привлечение соисполнителей не влечет изменение предельной цены настоящего Договора
и/или объемов работ по настоящему Договору.
3.3. Обязательства Заказчика:
3.3.1. Произвести оплату стоимости работ, выполненных Исполнителем в полном объеме, согласно
цене, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
3.3.2. Осуществлять контроль за производством работ на Объекте (объёмами, качеством,
стоимостью и сроками выполнения работ).
3.3.3. Обеспечить допуск в строения, через которые проходят проектные инженерные
коммуникации.
3.3.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем
Договоре.
3.4. Права Заказчика:
3.4.1. Проверить сведения о работниках, предоставляемых Исполнителем в соответствии с п.3.1.16.
настоящего Договора.
3.4.2. Отказать в согласовании работников, привлекаемых к выполнению работ по настоящему
Договору и потребовать от Исполнителя привлечь к участию в выполнении работ иных работников.
3.4.3. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
3.4.4. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной
документации (Акт приемки объекта в эксплуатацию, Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2
и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет, счет-фактура) (далее –
отчетная документация) и материалов (сертификаты качества), подтверждающих исполнение
обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
3.4.5. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
3.4.6. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.
3.4.7. Направлять Исполнителю уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки
(пеней, штрафов), предусмотренных настоящим Договором за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.
3.4.8. В случае неуплаты Исполнителем в добровольном порядке предусмотренных настоящим
Договором сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскать их в судебном порядке.
3.4.9. Отказаться от приемки результата выполненных работ в случае обнаружения недостатков,
которые исключают использование Объекта по его назначению и не могут быть устранены
Исполнителем (пункт 6 статья 753 Гражданского кодекса Российской Федерации).
4. Срок выполнения работ
4.1. Работы по настоящему Договору должны быть выполнены Исполнителем в следующие сроки:
Дата начала выполнения работ - ___________.
Дата окончания выполнения работ – истечение 120 (сто двадцати) календарных дней с даты начала
выполнения работ.
5. Порядок изменения Договора
5.1. Любые изменения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они
оформлены письменно в виде дополнительных соглашений и подписаны Сторонами.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его
изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить
путём переговоров, а достигнутые договорённости оформить в виде дополнительных соглашений или
иных документов, подписанных Сторонами и скреплённых печатями.
Все неурегулированные споры разрешаются в судебном порядке, которому должен
предшествовать претензионный порядок разрешения спора, а именно: сторона, считающая свои права
нарушенными, должна в течение 10 (десяти) календарных дней (со дня, когда ей стало известно о
нарушении ее прав) подать письменную претензию другой стороне; в свою очередь сторона,
получившая претензию обязана письменно в течение 10 (десяти) календарных дней ответить на
полученную претензию.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы,
определяемых в соответствии с п.3 ст.401 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы сторона, для которой создалась
невозможность исполнения обязательства по настоящему Договору, обязана немедленно информировать
доступными средствами связи другую сторону о наступлении такого рода обстоятельств и в течение 3
(трех) рабочих дней уведомить в письменной форме другую сторону о вышеуказанных обстоятельствах
с приложением подтверждающего документа, полученного из компетентных органов, после чего
Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ по настоящему
Договору.
Если обстоятельства, указанные в п. 7.1. настоящего раздела будут длиться более 2 (двух)
календарных месяцев с даты соответствующего уведомления каждая из Сторон вправе расторгнуть
настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких
обстоятельств.
7.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке,
действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы,
то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение
которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
8. Гарантийные обязательства и прочие условия
8.1. Срок гарантии на результаты выполненных работ, в том числе гарантии нормальной
эксплуатации Объекта и входящих в него систем оборудования и материалов устанавливается
продолжительностью не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами отчетной
документации.
8.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят
продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на
период устранения недостатков. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении
которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Исполнитель.
Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счет.
8.3. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах
гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или
его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации.
8.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Заказчика и
Исполнителя.
8.5. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для
их подтверждения Заказчик назначит квалификационную экспертизу, которая составит
соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характере.
8.6. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ на Объекте, возмещается
виновной стороной.
8.7. Любое уведомление по настоящему Договору направляется в письменной форме в виде
факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом
получателю по его адресу, указанному в разделе 14 настоящего Договора.
8.8. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в течение 1 (одного)
рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов
расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных
средств на указанный в настоящем Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.
8.9. Все сообщения, переданные по смыслу настоящего пункта, считаются полученными стороной,
в адрес которой они направлены, в случае отправки почтой – в день фактического получения,
подтверждённого отметкой почты, иными, поименованными в данном пункте способами – в день
отправки.
9. Ответственность Сторон
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на
себя обязательств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего
Договора.
9.2. В случае не выполнения Исполнителем п. 3.1.7 настоящего Договора Заказчик вправе
задержать оплату выполненных работ Исполнителю до даты освобождения им Объекта.
9.3. В случае нарушения обязательств, предусмотренные настоящим Договором, Исполнитель
уплачивает Заказчику неустойку, в том числе:
9.3.1. В случае нарушения сроков выполнения работ и сдачи результатов выполненной работы по
его вине, кроме случаев, когда эти сроки были перенесены по соглашению Сторон, в исходную
документацию внесены изменения, вызвавшие увеличение сроков выполнения работ, начиная с первого
дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки – в размере 8 (восьми) % от стоимости
работ, подлежащих выполнению согласно п. 4.1 настоящего Договора.
9.3.2. За несвоевременное устранение в согласованный Сторонами срок замечаний и недостатков
результатов выполненных работ – в размере 8 (восьми) % от цены настоящего Договора, начиная с
первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки.
9.3.3. В случае выполнения работ ненадлежащего качества начиная с первого дня следующего за
днем уведомления Исполнителя, за каждый день просрочки в размере – 8 (восемь) % от стоимости
некачественно выполненных работ.
9.3.4. В случае нарушения Исполнителем обязательств по выполнению работ в объеме,
предусмотренном настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату
неустойки. Неустойка начисляется в размере 8 (восьми) % от предельной цены настоящего Договора,
указанной в п. 2.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки с даты направления Заказчиком
Исполнителю уведомления о ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств по выполнению
работ до даты исполнения указанных обязательств Исполнителем.
9.3.5. В случае просрочки Исполнителем сдачи Объекта (Заказчику) в эксплуатацию в сроки,
установленные настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки сдачи Объекта в эксплуатацию в сроки,
установленные настоящим Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного
настоящим Договором срока сдачи Объекта в эксплуатацию. Размер такой неустойки составляет 8
(восемь) % от предельной цены Договора, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
9.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, Исполнитель вправе
потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется со дня, следующего после дня
истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства по оплате. Размер
такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трёхсотой) действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неуплаты.
9.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему
Договору и от возмещения убытков, причинённых не исполнением или ненадлежащим исполнением
своих обязательств.
11. Срок действия и порядок расторжения Договора
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
11.2. При расторжении Договора по соглашению Сторон либо по решению суда Заказчик обязан:
-принять результаты работ, фактически выполненных Исполнителем с надлежащим качеством на
дату расторжения настоящего Договора;
-в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Исполнителя Акта о приемке выполненных
работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписать их
или дать мотивированный отказ;
-в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты оформления указанных документов оплатить
фактически выполненные Исполнителем работы.
11.4. При расторжении настоящего Договора по любым основаниям Исполнитель обязан в
течение 2 (двух) недель освободить Объект и передать Заказчику исполнительную документацию.
11.5. Расторжение настоящего Договора оформляется подписанием соглашения Сторон,
регулируется в судебном порядке или направлением соответствующей стороной письменного
уведомления об отказе от исполнения Договора в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
11.6. Настоящий Договор считается расторгнутым только при условии урегулирования
Сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до даты расторжения настоящего
Договора обязательствам.
12. Порядок сдачи-приемки результатов выполненных работ
12.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель
письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ.
12.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления,
указанного в п. 12.1 настоящего раздела, Исполнитель предоставляет комплект отчетной документации,
предусмотренной п.3.4.4. настоящего Договора, подписанной Исполнителем в 2 (двух) экземплярах.
12.3. Не позднее 3 (трех) дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 12.2
настоящего Договора, Заказчик рассматривает результаты выполненных работ и осуществляет приемку
результатов выполненных работ по настоящему Договору на предмет соответствия их объема, качества
требованиям, изложенным в настоящем Договоре, и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком
1 (один) экземпляр отчетной документации либо запрос о предоставлении разъяснений касательно
результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с
перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа
Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения
недостатков и/или доработки результатов работ, Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте,
составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
12.4. Для проверки соответствия качества выполненных Исполнителем работ требованиям,
установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
12.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно
результатов выполненных работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных
работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения
Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения
в отношении результатов выполненных работ, или в срок, установленный в указанном акте, содержащем
перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика
замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с
предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении
недостатков, выполнении необходимых доработок.
12.6. В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков, содержащего
выявленные недостатки и необходимые доработки Заказчиком будет принято решение об устранении
Исполнителем недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а
также в случае отсутствия у Заказчика замечаний к результатам выполненных работ, запросов
касательно предоставления разъяснений в отношении выполненных работ Заказчик принимает
выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра отчетной документации, 1 (один) экземпляр
которой направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в разделе 12 настоящего Договора.
12.7. Подписанная Заказчиком и Исполнителем отчетная документация и предъявленный
Исполнителем Заказчику счет на оплату предельной цены Договора являются основанием для оплаты
Исполнителю выполненных работ.
13. Заключительная часть Договора
13.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации.
13.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.
14. Местонахождение, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК
Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35
ИНН: 7710353606
КПП: 775001001
р/с 60311810400000000000
БИК 044525716
к/с 30101810100000000716 в ОПЕРУ МГТУ Банка
России
ИСПОЛНИТЕЛЬ
__________________/ _________________/
м.п.
_________________/ ______________/
м.п.
Приложение № 1
к Договору от ___ №_____
Смета
№
п/п
Наименование работ и затрат
1
2
Единица
измерения
3
Кол-во
единиц
ВСЕГО
затрат,
руб.
5
4
Закупка материалов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Насос центробежный N=2,2кВт , в комплекте с
фундаментными болтами, ответными фланцами,
болтами, гайками, шайбами и прокладками CR 10-5
Обратный клапан, DN65 мм Khlop CV-02/W
Затвор дисковый , DN65 MACHAON BFV-01/W
Манометр показывающий радиальный МП-4У-1,6 МПа
Манометр ДМ 2005 исп.5 от 0 до 0,6 МПа
Кран трехходовой Bung PV-01/T
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2)
диаметром 76х45
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
2
2
8
3
3
6
шт.
4
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой
черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного
прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм
м
2
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой
черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного
прохода 76 мм, толщина стенки 3,5 мм
м
85
шт.
8
шт.
шт.
шт.
шт.
20
40
1
1
шт.
1
шт.
м
м
м
1
50
20
100
м
м
шт.
10
170
2
шт.
шт.
2
2
шт.
шт.
12
12
шт.
1
шт.
шт.
шт.
1
2
2
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16
МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм,
наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм
Шкаф пожарный-встроенный,белый,1350х750 (заказной)
на два отделения ШПК
Огнетушитель ОП-4
Прибор индикации "Спрут" ПИ
Прибор управления "Спрут" (ПУ) (исп. 5)
Шкаф аппаратуры коммутации (ШАК) исполнение:
ПН/2,2/3/АВР + ПН/2,2/3/АВР + ПУ/АВР+
Нагрузка/0,1/1/АВР-Ш3 ШАК
Светильник 220V IP65 с наклейкой «Станция
пожаротушения» БС-943
Кабель питания ВВГнг- FRLS 4х1,5
Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 FE 180
Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1 FE 180
Лоток перфорированный с крепежными и
соединительными элементами. 100х600х1
Труба ПВХ гофрированная D=20 мм
Коробка универсальная с клемником Tyco
Вентилятор дымоудаления ВР-80-70-7,1 (11х1500) 400С
Вентилятор ВО-30-160-063 (4х1500)
Клапан дымоудаления КДМ-2-С-1000х350-МВЕ(220)-ВНВГ-Н
Решетка для клапана 1000х350
Клапан противопожарный КЛОП-1(60)-НО-600х500МВ(220)-Н
Клапан противопожарный КЛОП-1(60)-НО-Ф400-НпМВ(220)-Н
Решетка наружная 800х800
Решетка наружная 1000х1000
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Решетка наружная 1000х350
Решетка наружная 600х500
Клапан обратный КО Ф630-Фл
Воздуховоды прямоугольные (х/к сталь) 1,5мм. L=1250
Воздуховоды круглые (х/к сталь) 1,5мм. L=1250
Огнезащитный состав "Фиброгейн "
шт.
шт.
шт.
м2
м2
кг
8
1
2
303
125
357
Персональный компьютер (Intel Core i5, 2.8 GHz, DDR3,
4Gb HDD, 500Gb, DVD-RW, GTX550Ti 1024Mb, LAN, Win7),
клавиатура, мышь
Монитор 22" Samsung SyncMaster B2230W
Система пожарного мониторинга FSM-2000
Модульный корпус панели для 10 модулей HBC 0010 A
шт.
шт.
шт.
шт.
1
1
1
1
Корпус модульного расширения для 12 модулей HBE 0012 A
Шасси панели укороченное PRS 0002 A
Шасси панели удлиненное PRD 0004 A
Кронштейн источника питания FPO-5000-PSB-CH
Модуль контроллера батарей BCM-0000-B
Универсальный источник питания UPS 2416 A
Заглушка вместо модуля FDP 0001 A
Комплект проводов BCM-Батареи CBB 0000 A
Контроллер панели RU MPC-8000-B
Адресная карта на 1024 точки ADC 1024 A
Коммуникационный модуль 20 мА IOS 0020 A
Модуль входа/выхода IOP 0008 A
Модуль извещателя ANI 0016 A
Модуль шлейфа LSNi, 300мА, 1600м LSN 0300 A
Интерфейсный модуль на восемь выходов с двумя входами
FLM-420-I8R1-S
Интерфейсный модуль реле высокого напряжения FLM420-RHV-S
Стандартный интерфейсный модуль для 4-проводной
линии LSN FLM-420/4-CON-S
Двухдиапазонный оптический (DualRay) дымовой
извещатель FAP-DO420
MS 400 Основание извещателя MS 400
Сбрасываемый ручной извещатель, красный FMC-420RWGSRRD
Тестовый ключ FMC-KEY-RW
Пульт сигнализации, четыре направления по 2-х проводной
адресной линии Роса-2SL ПС-4
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный пусковой
взрывозащищенный Роса-2SL ППКОПП-2П-Ех
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный пусковой
Роса-2SL ППКОПП-2П
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
2
10
шт.
2
шт.
27
шт.
1
шт.
шт.
244
244
шт.
шт.
38
38
шт.
1
шт.
1
шт.
1
Блок коммутации и контроля цепей пуска Роса-2SL БККП
Пульт дистанционного пуска Роса-2SL ПДП
Блок искрозащиты оповещателя (БИО), ExibIIC Роса-2SL
БИО
Блок искрозащиты пожарного шлейфа (БИШ), ExibIIC
Роса-2SL БИШ
Блок искрозащиты сигнального шлейфа (БИШ-О), ExibIIC
Роса-2SL БИШ-О
шт.
шт.
3
3
шт.
2
шт.
1
шт.
1
шт.
3
65
66
67
68
69
70
Извещатель охранный точечный магнитоконтактный
взрывозащищенный ИО 102-26/В исп.10 "Аякс"
71
72
73
74
75
Световой оповещатель "Порошок не входи", 1ExibIICT6
Роса-2SL ОС-Ex
Светозвуковой оповещатель "Порошок уходи", 1ExibIICT6
Роса-2SL ОСЗ-Ex
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
взрывозащищенный ИПД-Ex (ИП 212-120)
Модуль порошкового пожаротушения взрывозащищенный
МПП-8Н (Буран-8Н) взр.
Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО
102-2 (СМК-1)
шт.
2
шт.
2
шт.
3
шт.
4
шт.
2
Световой оповещатель "Порошок не входи" Роса-2SL ОС
Светозвуковой оповещатель "Порошок уходи"ОСЗ
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
точечный ИП 212-73 (Профи-О)
шт.
шт.
5
5
шт.
6
Модуль порошкового пожаротушения МПП-8Н (Буран-8Н)
Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75
Кабель КСБГКнг(А)-FRHF 1х2х0,75
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5
Кабель UTP 4х2x0,52 кат 5е
Труба ПВХ гофрированная D=20 мм
Лоток металлический перфорированный, основание 50 мм,
высота 50 мм, длина 3000 мм
Короб 20х10 мм
Короб 40х25 мм
Рукав гибкий металлический оцинкованный Металлорукав20
Контроллер системы оповещения Plena Voice Alarm LBB
1990/00
шт.
м
м
м
м
м
6
2200
20
250
5
2000
м
м
м
21
100
20
м
20
шт.
1
Маршрутизатор системы Plena Voice Alarm LBB 1992/00
Пожарная панель системы Plena Voice Alarm System LBB
1995/00
Станция передачи объявлений системы Plena Voice Alarm
LBB 1956/00
Клавиатура системы Plena Voice Alarm LBB 1957/00
Усилитель мощности Plena 240 Вm LBB 1935/20
Усилитель мощности Plena 480 Вm LBB 1938/20
Комплект из 12 плат корректирующих нагрузок 60 Вm
PLN-DMY60
Зарядное устройство 24В Plena vas PLN-24CH12
Аккумулятор 12В, 100 Ач NPL 100-12l
Корпусной громкоговоритель LB1-UW06-L
Потолочный громкоговоритель LHM 0606/10
Шкаф алюминиевый 19 разборный PA-231D
Кабель КПСнг(А)- FRLS 1x2x0,75
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5
Труба ПВХ гофрированная D=20 мм
Короб 20х10 мм
Коробка пластиковая 5 клемм, IP55 D9125
шт.
1
шт.
1
шт.
шт.
шт.
шт.
1
1
1
2
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м
м
м
м
шт.
1
1
2
30
123
1
1200
10
1000
100
10
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
Итого по разделу
Монтажные работы
1
2
Установка насоса центробежного N=2,2кВт , в комплекте
с фундаментными болтами, ответными фланцами,
болтами, гайками, шайбами и прокладками CR 10-5
шт.
2
Установка обратного клапана, DN65 мм Khlop CV-02/W
шт.
2
Установка затвора дискового , DN65 MACHAON BFV-01/W
Установка манометра показывающего радиального МП4У-1,6 Мпа
Установка манометра ДМ 2005 исп.5 от 0 до 0,6 МПа
Установка крана трехходового Bung PV-01/T
Приварка переходов концентрических на Ру до 16 МПа (160
кгс/см2) диаметром 76х45
Установка фланцевых соединений на стальных
трубопроводах диаметром 65 мм
шт.
8
шт.
шт.
шт.
3
3
6
шт.
4
шт.
22
Устройство труб стальных сварных водогазопроводных с
резьбой черных легких (неоцинкованных) диаметр
условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм
100 м
0,02
Устройство труб стальных сварных водогазопроводных с
резьбой черных легких (неоцинкованных) диаметр
условного прохода 76 мм, толщина стенки 3,5 мм
100 м
0,25
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Приварка отводов 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду
на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного
прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной
стенки 3 мм
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз
грунтовкой ГФ-021
шт.
4
100 м2
0,0922
Масляная окраска металлических поверхностей стальных
балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество
окрасок 2
100 м2
0,0922
Установка шкафа пожарноговстроенного,белого,1350х750 (заказной) на два отделения
ШПК
Установка кранов пожарных диаметром 50 мм
шт.
шт.
20
20
Устройство труб стальных сварных водогазопроводных с
резьбой черных легких (неоцинкованных) диаметр
условного прохода 76 мм, толщина стенки 3,5 мм
100 м
0,6
Приварка отводов 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду
на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного
прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной
стенки 3 мм
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз
грунтовкой ГФ-021
шт.
4
100 м2
0,216
Масляная окраска металлических поверхностей стальных
балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество
окрасок 2
Установка прибора индикации "Спрут" ПИ
Установка прибора управления "Спрут" (ПУ) (исп. 5)
100 м2
шт.
шт.
0,216
1
1
шт.
1
шт.
1
т
100 м
0,012
1,7
Установка шкафа аппаратуры коммутации (ШАК)
исполнение: ПН/2,2/3/АВР + ПН/2,2/3/АВР + ПУ/АВР+
Нагрузка/0,1/1/АВР-Ш3 ШАК
Установка светильника 220V IP65 с наклейкой «Станция
пожаротушения» БС-943
Устройство лотка перфорированного с крепежными и
соединительными элементами. 100х600х1
Устройство трубы ПВХ гофрированная D=20 мм
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Установка коробки универсальной с клемником Tyco
Протяжка кабеля питания ВВГнг- FRLS 4х1,5
Протяжка кабеля КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 FE 180
Протяжка кабеля КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1 FE 180
Установка вентилятора дымоудаления ВР-80-70-7,1
(11х1500) 400С
Установка вентилятора ВО-30-160-063 (4х1500
Установка клапана дымоудаления КДМ-2-С-1000х350МВЕ(220)-ВН-ВГ-Н
Установка решетки для клапана 1000х350
Установка решетки наружней 800х800
Установка решетки наружней 1000х1000
Установка решетки наружней 1000х350
Установка решетки наружней 600х500
Установка клапана противопожарного КЛОП-1(60)-НО600х500-МВ(220)-Н
Установка клапана противопожарного КЛОП-1(60)-НОФ400-Нп-МВ(220)-Н
Установка клапана обратного КО Ф630-Фл
Устройство воздуховодов прямоугольных (х/к сталь)
1,5мм. L=1250
Устройство воздуховодов круглых (х/к сталь) 1,5мм.
L=1250
шт.
100 м
100 м
100 м
2
0,5
0,2
1
шт.
шт.
2
2
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
12
12
2
2
8
1
шт.
1
шт.
шт.
1
2
100 м2
3,03
100 м2
1,25
Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций
воздуховодов составом "Фиброгейн "
100 м2
4,28
Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
100 кг
2
Установка персонального компьютера (Intel Core i5, 2.8
GHz, DDR3, 4Gb HDD, 500Gb, DVD-RW, GTX550Ti 1024Mb,
LAN, Win7), клавиатуры, мыши
Настройка простых сетевых трактов конфигурация и
настройка сетевых компонентов
шт.
1
шт.
1
Установка системы пожарного мониторинга FSM-2000
Установка модульного корпуса панели для 10 модулей
HBC 0010 A
Установка корпуса модульного расширения для 12 модулей
HBE 0012 A
Установка шасси панели укороченное PRS 0002 A
Установка шасси панели удлиненное PRD 0004 A
Установка кронштейна источника питания FPO-5000PSB-CH
Установка модуля контроллера батарей BCM-0000-B
шт.
1
шт.
1
шт.
шт.
шт.
1
1
1
шт.
шт.
1
1
Установка универсального источника питания UPS 2416 A
Установка заглушки вместо модуля FDP 0001 A
Устройство комплекта проводов BCM-Батареи
CBB 0000 A
Установка контроллера панели RU MPC-8000-B
шт.
100 шт.
1
0,09
100 м
шт.
1
1
Устроство адресной карты на 1024 точки ADC 1024 A
шт.
1
Установка коммуникационного модуля 20 мА IOS 0020 A
Установка модуля входа/выхода IOP 0008 A
Установка модуля извещателя ANI 0016 A
шт.
шт.
шт.
1
1
2
Установка модуля шлейфа LSNi, 300мА, 1600м LSN 0300 A
шт.
10
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Установка интерфейсного модуля на восемь выходов с
двумя входами FLM-420-I8R1-S
Установка интерфейсного модуля реле высокого
напряжения FLM-420-RHV-S
Установка стандартного интерфейсного модуля для 4проводной линии LSN FLM-420/4-CON-S
Установка двухдиапазонного оптического (DualRay)
дымового извещателя FAP-DO420
Установка MS 400 Основание извещателя MS 400
Установка сбрасываемого ручного извещателя, красного
FMC-420RW-GSRRD
Установка пульта сигнализации, четыре направления по 2х проводной адресной линии Роса-2SL ПС-4
Установка прибора приемно-контрольного охраннопожарного пускового взрывозащищенного Роса-2SL
ППКОПП-2П-Ех
Установка прибора приемно-контрольного охраннопожарного пускового Роса-2SL ППКОПП-2П
Установка блока коммутации и контроля цепей пуска
Роса-2SL БККП
шт.
2
шт.
27
шт.
1
шт.
шт.
244
244
шт.
38
шт.
1
шт.
1
шт.
1
шт.
3
шт.
3
шт.
2
шт.
1
шт.
1
шт.
5
шт.
2
шт.
2
шт.
5
шт.
5
шт.
3
шт.
6
шт.
100 м
10
20
т
100 м
100 м
0,0441
1
0,2
100 м
100 м
100 м
100 м
100 м
0,2
22
0,2
2,5
0,05
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Установка пульта дистанционного пуска Роса-2SL ПДП
Установка блока искрозащиты оповещателя (БИО),
ExibIIC Роса-2SL БИО
Установка блока искрозащиты пожарного шлейфа (БИШ),
ExibIIC Роса-2SL БИШ
Установка блока искрозащиты сигнального шлейфа
(БИШ-О), ExibIIC Роса-2SL БИШ-О
Установка извещателя охранного точечного
магнитоконтактного взрывозащищенного ИО 102-26/В
исп.10 "Аякс"
Установка светового оповещателя "Порошок не входи",
1ExibIICT6 Роса-2SL ОС-Ex
Установка светозвукового оповещателя "Порошок уходи",
1ExibIICT6 Роса-2SL ОСЗ-Ex
Установка светового оповещателя "Порошок не входи"
Роса-2SL ОС
Установка светозвукового оповещателя "Порошок
уходи"ОСЗ
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
Установка извещателя пожарного дымового оптикоэлектронного взрывозащищенного ИПД-Ex (ИП 212-120)
Установка извещателя пожарного дымового оптикоэлектронного точечного ИП 212-73 (Профи-О)
Установка модуля порошкового пожаротушения
взрывозащищенный МПП-8Н (Буран-8Н) взр.
Устройство трубы ПВХ гофрированная D=20 мм
Устройство лотка металлического перфорированного,
основание 50 мм, высота 50 мм, длина 3000 мм
Устройство короба 20х10 мм
Устройство короба 40х25 мм
Устройство рукава гибкого металлического
оцинкованного Металлорукав-20
Протяжка кабеля КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75
Протяжка кабеля КСБГКнг(А)-FRHF 1х2х0,75
Протяжка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5
Протяжка кабеля UTP 4х2x0,52 кат 5е
95
96
Установка контроллера системы оповещения Plena Voice
Alarm LBB 1990/00
Установка маршрутизатора системы Plena Voice Alarm
LBB 1992/00
шт.
1
шт.
1
шт.
1
шт.
1
шт.
1
шт.
1
Установка усилителя мощности Plena 240 Вm LBB 1935/20
шт.
1
Установка усилителя мощности Plena 480 Вm LBB 1938/20
Устройство комплекта из 12 плат корректирующих
нагрузок 60 Вm PLN-DMY60
Установка зарядного устройства 24В Plena vas PLN24CH12
Установка аккумулятора 12В, 100 Ач NPL 100-12l
Установка корпусного громкоговорителя LB1-UW06-L
шт.
2
шт.
1
шт.
шт.
шт.
1
2
30
Установка потолочного громкоговорителя LHM 0606/10
шт.
123
Установка шкафа алюминиевого 19 разборного PA-231D
Устройство трубы ПВХ гофрированной D=20 мм
Устройство короба 20х10 мм
Установка коробки пластиковой 5 клемм, IP55 D9125
Протяжка кабеля КПСнг(А)- FRLS 1x2x0,75
Протяжка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5
Уборка и вывоз мусора
шт.
100 м
100 м
шт.
100 м
100 м
т
1
10
1
10
12
0,1
3
Установка вакуум-насосная, установленная мощность
электродвигателей до 25 кВт
Комплексная наладка
Проверка монтажа системы перед настройкой
Вентилятор осевой
Вентилятор радиальный
1 шт.
1 шт.
шт.
1 шт.
1 шт.
2
3
2
2
2
Регулировочно-запорное устройство клапан обратный
1 шт.
2
1 шт.
14
97
98
99
100
Настройка простых сетевых трактов конфигурация и
настройка сетевых компонентов (маршрутизатор.)
Установка пожарной панели системы Plena Voice Alarm
System LBB 1995/00
Установка станции передачи объявлений системы Plena
Voice Alarm LBB 1956/00
Установка клавиатуры системы Plena Voice Alarm LBB
1957/00
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
Итого по разделу
Пусконаладочные работы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Регулировочно-запорное устройство клапан воздушный
проходной с электрическим, пневматическим приводом
Система дымоудаления при количестве обслуживаемых
этажей до 6
Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции
и омической асимметрии
1 шт.
1
участок
6
Схема образования участка сигнализации (центральной,
технологической, местной, аварийной, предупредительной и
др.)
1 шт.
3
Итого по разделу
Итого по разделам
НДС 18%
Всего по смете