Договор НА поставку ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ/Дополнительное

ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ/ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ НА ПОСТАВКУ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ № _____
А/П Домодедово
20
г.
Фирменное наименование ЮЛ/ФИО, именуемое в дальнейшем Покупатель , в лице
<должность и ФИО лица - подписанта документа>, действующ<его/ей> на основании
<реквизиты документа, уполномочивающего лицо подписывать Договор (например Устава,
Доверенности)>, с одной стороны,
и Фирменное наименование Юр.Лица / ФИО Физ.Лица, именуемое в дальнейшем
Поставщик в лице <должность и ФИО лица - подписанта документа>, действующ<его/ей> на
основании <реквизиты документа, уполномочивающего лицо подписывать Договор
(например Устав, Доверенность)>, с другой стороны,
заключили настоящ<ий/ее> <Договор №__ / <Дополнительное соглашение к Договору
№__ от ____>
о нижеследующем.
1. Изложить Договор и Приложения к нему в следующей редакции:
1. Термины Договора
ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АЭРОПОРТА (ОТИ) –
аэродромы, объект или объекты, предназначенные для обслуживания воздушных судов и
(или) пассажиров, осуществления операций с грузами, а также иные обеспечивающие
функционирование транспортного комплекса объекты.
СУБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ - юридические и физические
лица, являющиеся собственниками объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств или использующие их на ином законном основании.
ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ – совокупность правил и процедур допуска лиц и
транспортных средств на ОТИ.
ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ РЕЖИМ – совокупность организационно-технических
мероприятий и правил, направленных на исключение возможности бесконтрольного
передвижения персонала, пассажиров и транспортных средств на ОТИ.
АКТ НЕЗАКОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА (АНВ) - противоправное действие
(бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее безопасной деятельности
транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей,
материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий
КЗА – контролируемая зона аэропорта – рабочая площадь Московского аэропорта
Домодедово, прилегающая к ней территория и расположенные вблизи здания или часть их,
доступ в которые контролируется.
САБ – служба авиационной безопасности ЗАО «ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ
АВИЭЙШН СЕКЬЮРИТИ».
Клиентская зона – помещения свободного доступа авиапассажиров и клиентов
Московского аэропорта Домодедово, неклиентская зона - все остальные помещения.
2. Предмет Договора
2.1. Поставщик обязуется в срок, указанный в настоящем Договоре поставить и
собрать офисную мебель (далее - Товар),
в ассортименте, количестве согласно
Спецификации на поставляемый товар (Приложение №1 к настоящему Договору), а
Покупатель обязуется принять Товар при условии его соответствия требованиям,
указанным в настоящем Договоре, и произвести его оплату на условиях настоящего
Договора.
1
Покупатель____
Поставщик_____
2.2. Наименование, количество, ассортимент, цена за единицу Товара указаны в
Спецификации на поставляемый товар, являющейся Приложением № 1 к настоящему
Договору и его неотъемлемой частью.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. В срок, установленный Приложением № 3 к настоящему Договору, поставить
Товар на склад Покупателя, месторасположение которого указано в Приложении № 4 к
настоящему Договору, с условием обязательного согласования с Покупателем даты, времени
доставки, места разгрузки Товара. Доставка включает в себя подъём на этаж, занос в
помещение, сборку, монтаж, демонстрацию работы механизмов, осмотр.
3.1.2. Поставить Товар надлежащего качества, в соответствии условиям настоящего
Договора, сопроводительной документации, требованиям нормативных актов РФ.
3.1.3. Соблюдать гарантийные обязательства, предусмотренные Приложением № 15 к
настоящему Договору.
3.1.4. Поставщик обязан возместить Покупателю все убытки, связанные с
невыполнением или ненадлежащим выполнением условий настоящего Договора.
3.1.5. Производить погрузку, сборку, разгрузку Товара, в случае необходимости
подъем на этажи, своими силами и за свой счет, в срок, установленный в настоящем
Договоре.
3.1.6. Поставить Товар в упаковке, обеспечивающей его сохранность во время
доставки, производить разгрузку/погрузку Товара в специально отведенных местах,
определенных Покупателем в неклиентских зонах.
3.1.7. По окончании работ по сборке Товара Поставщик обязан сдать Покупателю
Товар, установленный на месте постоянной эксплуатации, по Акту приема- передачи
оформленный по форме Приложения № 7к настоящему Договору.
3.1.8. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения поставляемого по
настоящему Договору Товара до подписания Сторонами Товарной накладной/Акта приемапередачи.
3.1.9. Поставщик обязан устранять недостатки поставленного Товара в течение
гарантийного срока в течение пяти рабочих дней с момента направления Покупателем
соответствующего Акта дефектного Товара оформленного по форме Приложения № 8 к
настоящему Договору. Расходы, связанные с устранением недостатков, несет Поставщик.
3.1.10. Поставщик обязуется не использовать багажные тележки, принадлежащие
Покупателю.
3.1.11. Любые изменения состава и стоимости поставляемых товаров по настоящему
Договору, должны быть оформлены в письменной форме путем заключения
Дополнительного соглашения к настоящему Договору до начала поставки Товаров.
Поставщик не обязан осуществлять поставку Товаров, не предусмотренных
настоящим Договором, до подписания сторонами соответствующего дополнительного
соглашения.
Любые исходящие от сторон по настоящему Договору письма, содержащие, в том
числе предложения Покупателя в адрес Поставщика поставить те или иные Товары, не
предусмотренные настоящим Договором и/или по ценам/стоимости не соответствующим
настоящему Договору, а также письма, иным образом касающиеся изменения видов, цены
или условий оплаты товаров по настоящему Договору, рассматриваются сторонами
исключительно
в
качестве
предложений
по
заключению
соответствующего
дополнительного соглашения к настоящему Договору.
2
Покупатель____
Поставщик_____
3.1.12. Поставщик обязуется соблюдать в отношении персонала Покупателя Режим
кадрового нейтралитета, установленный в Приложении 12 к настоящему Договору.
3.1.13. Соблюдать порядок обращения пропусков, установленный Приложением № 8 к
настоящему Договору.
3.1.13.1. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания Договора и
далее, не реже одного раза в год, письменно направлять в адрес Управляющего директора
ЗАО ДЭАС действующую номенклатуру (перечень) должностей сотрудников Поставщика,
осуществляющих деятельность в КЗА и/или ОТИ в соответствие с формой, установленной
Приложением № 10 "Перечень сотрудников Поставщика, осуществляющих на законных
основаниях деятельность в КЗА и/или на ОТИ" к настоящему Договору.
3.1.13.2. В течение 1 (одного) календарного дня после кадрового перемещения
(увольнения, перевода сотрудника и т.д.) или изменения штатного расписания в отношении
сотрудников, осуществляющих деятельность в КЗА и/или ОТИ , письменно информировать
об изменениях Управляющего директора ЗАО ДЭАС.
3.1.13.3. В течение 5 (пяти) календарных дней после кадрового перемещения
(увольнения, перевода сотрудника и т.д.) или изменения штатного расписания в отношении
сотрудников, осуществляющих деятельность в КЗА и/или ОТИ , сдать соответствующие
постоянные пропуска в бюро пропусков ЗАО ДЭАС.
3.1.13.4. В случае потери пропуска, оформленного на сотрудника и / или на
автотранспортные средства, самоходные машины и механизмы Поставщика, в течение 1
(одного) календарного дня после выявления, письменно проинформировать о данном факте
Управляющего директора ЗАО ДЭАС.
3.1.13.5. Доводить до сотрудников Поставщика, осуществляющих деятельность в КЗА
и/или ОТИ «Правила поведения сотрудников Поставщика в КЗА и/или на ОТИ», указанные
в Приложении № 11 "Правила поведения сотрудников Поставщика в КЗА и/или на ОТИ" к
настоящему Договору, и обеспечить их соблюдение.
3.1.13.6. В случае нарушения Поставщиком пунктов 3.1.13., 3.1.13.1. - 3.1.13.5.
настоящего Договора Управляющий директор ЗАО ДЭАС вправе принять решение о
приостановке (блокировке) и изъятии пропусков Поставщика с письменным уведомлением
Поставщика.
3.1.13.7. В случае привлечения сторонних организаций для исполнения работ в
интересах Поставщика по настоящему договору обязать стороннюю организацию выполнять
положения, относящейся к обеспечению пропускного и внутри объектового режима,
указанных в пп. 3.1.13., 3.1.13.1. - 3.1.13.7. настоящего Договора, а также Приложения № 811 к настоящему Договору.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Выполнять все обязательства по настоящему Договору в объеме и сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
3.2.2. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего
Договора.
3.2.3. В течение двух часов предоставить место для разгрузки Товара с момента
доставки Поставщиком Товара на склад Покупателя. Время приезда, подпись, расшифровка
подписи, печать проставляются в товарной накладной Покупателем.
3.2.4. Товар принимается Покупателем на склад при условии соответствия
Приложению №1 к настоящему Договору и иным условиям настоящего Договора.
3.2.5. Право собственности на Товар переходит к Покупателю после подписания
товарной накладной (по форме ТОРГ 12) / Акта приема- передачи Сторонами.
3.2.6. Покупатель обязан или подписать Акт приема - передачи, оформленный по
форме Приложения № 7 к настоящему Договору или предоставить мотивированный отказ в
течение двух рабочих дней с момента предоставления данного Акта.
3.2.7. В случае неготовности принять Товар от Поставщика Покупатель обязан
письменно уведомить об этом Поставщика за один рабочий день до момента его поставки.
3
Покупатель____
Поставщик_____
3.2.8. При обнаружении скрытых недостатков при эксплуатации мебели, Покупатель
уведомляет Поставщика в письменной форме, составляя Акт дефектного Товара
оформленный по форме Приложения № 14 к настоящему Договору.
3.2.9. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания Договора и
далее, не реже одного раза в год, письменно направлять в адрес Поставщика действующую
номенклатуру (перечень) должностей сотрудников Покупателя, имеющих право
сопровождения лиц и транспортных средств Поставщика, обладающих разовыми
пропусками в КЗА и/или ОТИ , в соответствие с формой, установленной Приложением № 9
"Перечень сотрудников Покупателя, имеющих право сопровождения лиц и транспортных
средств Поставщика, обладающих разовыми пропусками в КЗА и/или на ОТИ" к настоящему
Договору.
4. Порядок и условия расчетов по Договору
4.1. Стоимость Товара указана в Приложении № 1 к настоящему Договору.
4.2. Оплата Товара по настоящему Договору осуществляется Покупателем в
соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой
частью настоящего Договора.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае нарушения Покупателем своих обязательств по оплате Товара, исключая
обязательства по оплате авансовых платежей, Поставщик вправе потребовать от Покупателя,
помимо оплаты за Товар, уплаты неустойки в размере 0,01 % от несвоевременно
уплаченной суммы за каждый календарный день просрочки оплаты, начиная с даты
возникновения задолженности по оплате.
5.2. В случае нарушения сроков поставки Товара Покупатель вправе на основании
письменной претензии потребовать от Поставщика уплаты пени в размере
0,1 % от
стоимости непоставленного Товара за каждый рабочий день просрочки.
5.3. В случае нарушения Покупателем п. 3.2.3., настоящего Договора, Покупатель
обязан на основании письменной претензии от Поставщика уплатить штраф в размере 0,01%
от стоимости несвоевременно разгруженного Товара.
5.4. В случае нарушения Поставщиком условий, указанных в п. 7.1. и 7.2.
настоящего Договора, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере
() рублей (например: 10% от общего размера стоимости по договору) за каждый факт
разглашения информации, составляющей коммерческую тайну. При этом уплата штрафа,
указанного в настоящем пункте, не освобождает Поставщика от исполнения обязательств,
предусмотренных п.7.3. настоящего Договора.
5.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком гарантийных обязательств
указанных в Приложении № 13 к настоящему договору Покупатель вправе требовать уплаты
штрафа в размере 0,5 % от стоимости неисправного Товара, за каждый календарный день
просрочки.
5.6. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное
неисполнение любой части своих обязательств, если неисполнение будет являться
следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как: наводнение, пожар,
землетрясение и другие экстремальные явления природы, а также война, военные действия,
блокада, забастовки, акты или действия государственных органов, возникшие после
заключения настоящего Договора. При этом сроки исполнения обязательств Сторон по
настоящему Договору соразмерно отодвигаются на время действия таких (форс-мажорных)
обстоятельств и их последствий.
5.6.1 Стороны обязаны в течение <число> (<число прописью>)календарных дней с
момента начала действия форс-мажорных обстоятельств, препятствующих исполнению
4
Покупатель____
Поставщик_____
настоящего Договора, известить по телеграфу, факсу, телексу, телефону, электронной почте
друг друга о начале действия данных обстоятельств, а по окончании их действия – об их
окончании. При этом сообщение должно быть подтверждено представителями органов
власти или торгово-промышленной палаты региона, подвергшегося действию
вышеупомянутых форс-мажорных обстоятельств.
Несвоевременное уведомление о возникновении форс-мажорной ситуации лишает
нарушившую Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение в силу
сложившейся ситуации, за исключением случаев, когда такое неуведомление обусловлено
самими обстоятельствами непреодолимой силы.
5.6.2 В случае если вследствие форс-мажорных обстоятельств отсрочка выполнения
обязательств любой из Сторон по настоящему Договору составит более <число> (<число
прописью>) месяцев, Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего Договора либо
его части.
5.7. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных п.
3.1.11. раздела «Права и обязанности Сторон» предусматривающий положения о Режиме
кадрового нейтралитета> (Режим кадрового нейтралитета) Приложение № 14 настоящего
Договора, Поставщик обязуется возместить Покупателю в полном объеме убытки,
причиненные таким нарушением, включая расходы на обучение, профессиональную
подготовку Работника Покупателя, любые иные расходы Покупателя, связанные с подбором
нового Работника, но в любом случае не менее:
- 100 000 (ста тысяч) рублей, для Работника занимавшего рабочую профессию;
- 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей, для Работника занимавшего должность
специалиста/ служащего;
- 300 000 (трехсот тысяч) рублей для Работника занимавшего руководящую
должность.
5.8. В случае нарушения Поставщиком условий, указанных в п. 3.1.10 Настоящего
Договора, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере ( ) (не
менее двух тысяч рублей) за каждый факт нарушения.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Возможные споры и разногласия по поводу исполнения настоящего Договора
регулируются Сторонами посредством переговоров. При этом Стороны соглашаются, что
рассмотрение претензий и обращений Поставщика к Покупателю осуществляется с
соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования спора в
соответствии с Порядком рассмотрения жалоб, обращений, являющимся Приложением № 5 к
настоящему Договору.
При этом стороны соглашаются, что рассмотрение рекламаций ЮЛ ДМЕ к Поставщику
осуществляется с соблюдением рекламационного порядка в соответствии с порядком
рассмотрения рекламаций, являющимся Приложением № __ к Настоящему Договору.
6.2. При недостижении согласия споры рассматриваются в установленном
законодательством Российской Федерации порядке в Арбитражном суде Московской
области, применению подлежит материальное право РФ.
7. Конфиденциальность
7.1. Стороны согласились с тем, что они будут считать информацией, составляющей
коммерческую тайну каждой из Сторон по настоящему Договору, условия настоящего
Договора и любую иную информацию, переданную ими друг другу в процессе его
исполнения, исключая сведения, которые в соответствии с действующим законодательством
не могут составлять коммерческой тайны. В связи с этим стороны обязуются не открывать и
не разглашать указанную информацию в общем или в частности какой-либо третьей стороне
5
Покупатель____
Поставщик_____
без предварительного письменного согласия другой Стороны, участвующей в настоящем
Договоре.
7.2. Стороны обязуются соблюдать режим коммерческой тайны в соответствии с
условиями настоящего раздела в течение всего срока действия настоящего Договора и не
менее трех лет после его истечения/прекращения.
7.3. Сторона, нарушившая режим коммерческой тайны, в отношении информации
обладателем которой является другая Сторона по настоящему Договору, должна возместить
ущерб, причиненный таким нарушением другой Стороне.
8. Срок действия и порядок расторжения Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
8.2.Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по нему.
8.3. Мотивированное расторжение в одностороннем порядке.
Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке
по инициативе Покупателя путем направления Поставщику соответствующего
мотивированного уведомления за 15 (пятнадцать) календарных дней, в случае
неоднократного нарушения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.
(например: Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара,
поставка которого просрочена на пятнадцать календарных дней).
8.4. Немотивированное расторжение в одностороннем порядке.
Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения Договора путем направления Поставщику соответствующего
немотивированного уведомления за <срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных
дней> до даты расторжения.
9. Прочие условия Договора
9.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, при условии, если они
совершены в письменной форме, путем изложения Договора и/или Приложений к нему в
новой редакции, и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то
представителями Сторон.
9.2. Реквизиты сторон, включая адреса Сторон, банковские реквизиты, иную
информацию о контактных лицах сторон по настоящему Договору, адреса электронной
почты для осуществления контактов указаны в Приложении № 4 к настоящему Договору.
9.3. Поставщик обязуется передавать любую документацию, оформляемую в рамках
и/или во исполнение настоящего Договора, включая официальную переписку между
Сторонами путем отправки документации службой курьерской доставки
либо
непосредственной передачи документации в подразделение документооборота Покупателя
по адресу, указанному в Приложении № 4 к настоящему Договору.
Вся передаваемая в рамках настоящего Договора документация должна передаваться
с Сопроводительным письмом, содержащим:
 Перечень передаваемой документации;
 Регистрационный номер настоящего Договора (согласно печати Покупателя на
Договоре).
В случае передачи документации иным способом, кроме указанного в п.9.3.
настоящего Договора, исключая случаи, предусмотренные в 3.1.11. настоящего Договора,
6
Покупатель____
Поставщик_____
она считается не принятой Покупателем и подлежит уничтожению. Стороны не вправе
ссылаться на такие документы как принятые Покупателем и/или обязательные к исполнению
в отношениях между собой и/или третьими лицами.
9.4. Настоящий Договор составлен на
лист
, включая Приложения, и в
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон. Каждая страница Договора и Приложений к нему подписана представителями
Сторон.
9.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:
9.5.1. Приложение № 1 – Спецификация на поставляемый товар
9.5.2. Приложение № 2 – Порядок и условия расчетов по Договору
9.5.3. Приложение № 3 – Сроки выполнения сторонами обязательств по Договору
9.5.4. Приложение № 4 – Реквизиты сторон
9.5.5. Приложение № 5 - Порядок рассмотрения жалоб и претензий
9.5.6. Приложение № 6 - Порядок рассмотрения рекламаций
9.5.7. Приложение № 7 - Форма Акта приема-передачи.
9.5.8. Приложение № 8 - Порядок обращения пропусков Исполнителя
9.5.9. Приложение № 9 Перечень сотрудников Покупателя, имеющих право
сопровождения лиц и транспортных средств Исполнителя, обладающих разовыми
пропусками в КЗА и/или ОТИ
9.5.10. Приложение № 10 - Перечень сотрудников Поставщика, осуществляющих на
законных основаниях деятельность в КЗА и/или на ОТИ
9.5.11. Приложение № 11 - Правила поведения сотрудников Поставщика в КЗА и/или
на ОТИ
9.5.12. Приложение № 12 - Режим кадрового нейтралитета
9.5.13. Приложение № 13 - Гарантийные обязательства
9.5.14.Форма акта дефектного товара.
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания
сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с момента
подписания Договора.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено __ (__) листах, на русском
языке, в экземплярах – по одному для каждой из сторон. Каждый лист дополнительного
соглашения заверен подписями представителей Сторон.
4. Приложение № <n> к Договору изложить в новой редакции. Приложение <n> в
новой редакции прилагаются к настоящему Дополнительному соглашению. Приложения №
<n> в редакции от <дд.мм.гггг.> признать утратившими силу с момента подписания
настоящего Дополнительного соглашения…
5.10. Подписи Сторон:
Покупатель
/
Поставщик
/
7
Покупатель____
Поставщик_____