ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА Наименование пункта Пояснения Общество с ограниченной ответственностью

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
Наименование пункта
Наименование заказчика
Организатор конкурса
Вид торгов
Предмет конкурса
Краткое описание
выполняемых работ
Пояснения
Общество с ограниченной ответственностью
«Югводоканал» (далее ООО «Югводоканал»)
Конкурсная комиссия ООО «Югводоканал»
Открытый конкурс
Торги, победителем которых признается лицо, предложившее
лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие, в
конкурсе которого присвоен первый номер.
Выполнение работ по капитальному ремонту электродвигателя СД
12-52-4, 630кВт, 6 кВ, 1500 об/мин в количестве 2 шт.
Капитальный ремонт электродвигателя: ремонт статора с
изготовлением обмотки, разборка, сборка, ремонт ротора, замена
подшипников.
Начальная
1 078 000 (один миллион семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек
(максимальная) цена
с НДС (18%)
договора
Ориентировочный перечень сырья и материалов, необходимых для капитального ремонта
одного электродвигателя СД 12-52-4, 630кВт, 6 кВ, 1500 об/мин
Л
Единица
Наименование
Количество
№
измерения
1
Провод ПСДТ 1,8*4,5 ТУ 16К71-129-91
кг
227
Элмикатерм 524099 0,13 25-30
2
кг
31
ТУ 3492-090-50157126-2011
Лента ЛСЭП-934-ТПл0,13*20
3
кг
33
ТУ 3492-024-50157149-00
4
Лента полиэф. НПФ-0,16*20 ГОСТ 4514-78
м
2000
5
Лак МЛ-92 ГОСТ 15865-70
кг
11
6
Эмаль ЭП 9111 ТУ 2312-025-05758799-2004
кг
3
7
Текстолит А-4,0 ГОСТ 2910-74
кг
8,5
8
Шнур лавсановый d=3 ТУ-17РФ-44-8351-86
м
400
9
Стекломикал. ЛФК-ТТ-0,13 ГОСТ 4268-75
кг
7,5
Стеклослюдопласт ГИП-0,2
10
кг
4
ТУ 3492-021-50157149-2005
Припой ПМФОЦР d=2,8
11
кг
1,2
ТУ 1733-005-17228138-2006
12
Электронит 0,3 ТУ 38114146
кг
6
Подшипник ГОСТ 8338-75
13
шт
2
ГОСТ 3189-89
Качество
отремонтированного
оборудования
должно
соответствовать:
нормам,
установленным
«Правилами
эксплуатации электроустановок потребителей 2003 года»,
Требования к качеству
требованиям ГОСТ 183-74.
выполняемых работ
Взрывозащищенное оборудование, переданное в ремонт
«Исполнителю»,
выдается
из
ремонта
без
испытаний
взрывозащищенной оболочки (в общепромышленном исполнении).
Требования к
Послеремонтный гарантийный срок не менее 12 месяцев.
предоставлению гарантий
После капитального ремонта оборудования «Исполнитель»
и качеству услуг
должен предоставить протокол заводских испытаний.
Сроки выполнения работ
Место выполнения работ
Форма, сроки и порядок
оплаты
Порядок формирования
цены договора
Сведения о валюте,
используемой для
формирования цены
договора и расчетов с
поставщиками
Требования к участникам
конкурса
В течение 60-ти (шестидесяти) календарных дней с момента
зачисления на расчетный счет «Исполнителя» установленной
суммы аванса.
2-4 кварталы 2013 года.
На территории «Исполнителя». Доставка оборудования в
ремонт и его вывоз производится «Заказчиком» самостоятельно.
Оплата за выполненные работ производится «Заказчиком»
путем перечисления денежных средств на расчетный счет
«Исполнителя» в следующем порядке:
50% - предоплата в течение 20-ти (двадцати) банковских дней
с момента оформления счета на оплату;
50% - оплата в течение 20-ти (двадцати) банковских дней
после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
Цена контракта является фиксированной. В цену должны быть
включены вознаграждение исполнителя, поставщика, подрядчика,
все затраты на исполнение контракта, включая расходы на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,
сборов и других обязательных платежей.
Российский рубль
1. Соответствие участников требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом торгов:
а) отсутствие ограничений на осуществление деятельности,
предусмотренной договором в учредительных документах;
б) соответствие предмету конкурса основных видов деятельности
участника (для юридических лиц – определенных на основании его
учредительных документов);
в) не допускается участие в конкурсе участника размещения заказа,
который может оказывать влияние на деятельность заказчика,
специализированной организации, а также их сотрудников и
аффилированных лиц;
2. Непроведение ликвидации участника - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом
и об открытии конкурсного производства;
3. Неприостановление деятельности участника в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, на день подачи заявки на
участие в конкурсе;
4. Отсутствие у участника задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период. Участник размещения
заказа считается соответствующим установленному требованию в
Критерии оценки заявок
на участие в конкурсе, их
содержание и значимость
случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в
конкурсе не принято.
5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений
об участниках размещения заказа.
Для оценки заявок используются следующие критерии с
соответствующими предельными значениями.
1. Стоимость договора - 60%;
2. Сроки выполнения работ - 20%;
3. Окончательный расчет – 20%
Оценка заявок осуществляется в следующем порядке:
1.
Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга
по каждой заявке.
2.
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения
рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных
на их значимость.
3.
Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой
оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по
критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух
десятичных знаков после запятой по математическим
правилам округления. При этом для расчетов рейтингов
применяется коэффициент значимости, равный значению
соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.
4.
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере
уменьшения степени привлекательности предложения
участника производится по результатам расчета итогового
рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший
итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Первый
номер может быть присвоен нескольким заявкам, набравшим
наибольший итоговый рейтинг. Дальнейшее распределение
порядковых номеров заявок осуществляется в порядке
убывания итогового рейтинга.
5. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Стоимость
договора», определяется по формуле:
Amax - Ai
Rai=
Ч100
Amax
где:
Rai
6.
7.
- рейтинг,
присуждаемый
i-й
заявке
по
указанному критерию;
Amax
- начальная (максимальная) цена договора;
Ai
- цена, предложенная i-м участником.
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг,
присуждаемый этой заявке по критерию «Стоимость
договора», умножается на соответствующую указанному
критерию значимость.
Рейтинг, присуждаемый заявке на участие в конкурсе по
критерию «Сроки выполнения работ», определяется по
формуле:
Rbi= Bmax - Bi
Ч100
Bmax
где:
Rbi
8.
9.
- рейтинг,
присуждаемый
i-й
заявке
по
указанному критерию;
Bmax
- начальный (максимальный) срок выполнения
работ;
Bi
- Срок выполнения работ, предложенный i-м
участником.
Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг,
присуждаемый этой заявке по критерию «Сроки выполнения
работ», умножается на соответствующую каждому критерию
значимость.
Рейтинг, присуждаемый заявке на участие в конкурсе по
критерию «Окончательный расчет», определяется по
формуле:
Dmax - Di
Rdi=
Ч100
Dmax
где:
Rbi
Документы, входящие в
состав заявки
Порядок подачи заявок и
конкурсных предложений
Сроки и место подачи
конвертов с заявками на
- рейтинг,
присуждаемый
i-й
заявке
по
указанному критерию;
Dmax
- начальная сумма договора;
Di
- сумма договора, предложенная i-м участником.
10.
Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг,
присуждаемый этой заявке по критерию «Окончательный
расчет», умножается на соответствующую каждому критерию
значимость.
Победителем признается участник, набравший максимальное
количество баллов.
Полный перечень документов, предоставляемых Участником
конкурса в составе своей конкурсной заявки и предложения, указан
в Описи документов.
Конкурсная заявка и предложение предоставляются Конкурсной
комиссии ООО «Югводоканал». В состав конкурсной заявки
должны входить: опись (1 экземпляр), конкурсная заявка (1
экземпляр), конкурсное предложение (1 экземпляр) с обоснованием
стоимости, договор, квалификационная анкета (1 экземпляр), а
также все документы, указанные в описи. Документы подаются в
запечатанном конверте. Все страницы конкурсной заявки и
предложения
должны
быть
прошиты,
парафированы/завизированы лицом или лицами, подписавшими
конкурсную заявку. На конверте с конкурсными документами
необходимо
указать
наименование
организации-Участника
конкурса, наименование объекта конкурса и в обязательном
порядке на нем должна стоять печать организации-Участника.
Конкурсная заявка и предложение должны быть подписаны
руководителем Участника или лицом (лицами), имеющим (и)
оформленные на то полномочия и заверены печатью Участника.
Период подачи заявок на участие в конкурсе с 08 часов 00 минут
(по московскому времени) «14» июня 2013г. до 10 часов 00 минут
участие в конкурсе
(по московскому времени) «05» июля 2013г. по адресу Заказчика:
353380, Россия, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Торговая, 2.
Участникам размещения заказов, желающим присутствовать на
процедуре вскрытия конвертов, необходимо за один рабочий день
до даты вскрытия конвертов предоставить конкурсной комиссии
ООО «Югводоканал» официальное письмо о направлении
сотрудника на процедуру вскрытия конвертов с указанием
фамилии, имени, отчества и должности.
Место, дата рассмотрения В 11:00 (по московскому времени) «05» июля 2013г. по адресу
заявок (вскрытия
Заказчика: 353380, Россия, Краснодарский край, г. Крымск, ул.
конвертов):
Торговая, 2.
В 15:00 (по московскому времени) «05» июля 2013г. по адресу
Место, дата подведения
Заказчика: 353380, Россия, Краснодарский край, г. Крымск, ул.
итогов
Торговая, 2.
Участник, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе её
изменить или отозвать в любое время до дня вскрытия конкурсной
комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Порядок отзыва заявок на Участникам размещения заказов, желающим отозвать или внести
участие в конкурсе
изменения в конкурсную заявку, необходимо предоставить
официальное письмо Заказчику с просьбой о возврате конкурсных
документов. В течение двух рабочих дней участник может забрать
конкурсные документы у секретаря конкурсной комиссии.
Любой участник вправе направить в письменной форме в адрес
Порядок и сроки
Заказчика запрос о разъяснении предмета конкурса. В течение двух
предоставления
рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик
участникам разъяснений обязан направить в письменной форме или в форме электронного
по конкурсной
документа разъяснения положений конкурсной документации, если
документации
указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за три дня до
дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
Образцы форм для заполнения участниками конкурсных процедур ООО «Югводоканал»
_____________________________________________________________________________
На бланке организации
Дата, исх. номер
Конкурсной комиссии
ООО «Югводоканал»
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
На участие в открытом конкурсе по выполнению работ по капитальному ремонту
электродвигателя СД 12-52-4, 630кВт, 6 кВ, 1500 об/мин в количестве 2 шт.
Организация – участник конкурса:________________________________________________
(наименование организации-участника)
№№
Наименование
п\п
1
Закрытый конверт
Конкурсное предложение (все документы пронумерованы, заверены
1.1
печатью, визой руководителя и прошиты)
1.2
2
Проект контракта
Открытый конверт (все документы пронумерованы, заверены
печатью, визой руководителя)
2.1
Конкурсная заявка
2.2
Опись документов
2.3
Квалификационная анкета
2.4
2.5
2.6
2.7
Выписка из единого государственного реестра (далее ЕГР)
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки
(для юридических лиц) полученная не ранее чем за шесть месяцев до
дня размещения на официальном сайте, сайте Заказчика извещения о
проведении конкурса
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о внесении записи в Единый Государственный
Реестр Юридических Лиц
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа - юридического лица
(копия решения о назначении или об избрании, копия приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
участника размещения заказа без доверенности (далее для целей
настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника
размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе
должна содержать также доверенность на осуществление действий от
имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника
размещения заказа и подписанную руководителем участника
размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана
Количество
страниц
2.8
лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа,
заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
Копия устава
2.9
Копия учредительного договора
2.10
Копия свидетельства о регистрации изменений в учредительных
документах
2.11
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
2.12
2.13
Сертификат соответствия/паспорт изделия, паспорт качества
выполняемых работ
Буклеты, статьи о производственной деятельности, рекомендательные
письма, отзывы, отчеты о проведенной деятельности в сфере работ
предмета конкурса (квалификация)
Руководитель организации
(подпись)
М.П.
(расшифровка подписи)
Образцы форм для заполнения участниками конкурсных процедур ООО «Югводоканал»
_____________________________________________________________________________
На бланке организации
Дата, исх. номер
Конкурсной комиссии
ООО «Югводоканал»
КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА
На участие в открытом конкурсе по выполнению работ по капитальному ремонту
электродвигателя СД 12-52-4, 630кВт, 6 кВ, 1500 об/мин в количестве 2 шт.
1.
Изучив конкурсную документацию на _________________________________________,
(предмет конкурса)
а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые
акты,______________________________________________________________________
(наименование организации – участника конкурса)
в лице_____________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в извещении,
информационной карте конкурса. В случае нашей победы, согласны осуществить
выполнение требований в соответствии с нашим предложением, и заключить договор на
сумму ________ рублей с НДС (18%), включающую в себя все затраты на исполнение
договора, расходы на страхование, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.
Мы заявляем, что на момент подачи заявки на участие в конкурсе:
2.1. в отношении_________________________________________________________________
(наименование организации – участника конкурса)
ликвидация
не
проводится,
решение
арбитражного
суда
о
признании
____________________________________________________________________________
(наименование организации – участника конкурса)
банкротом и об открытии Конкурсного производства отсутствует;
2.2. деятельность ________________________________________________________________
(наименование организации – участника конкурса)
не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
2.3. у ___________________________________________________________________________
(наименование организации – участника конкурса)
3.
4.
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
Мы согласны придерживаться положений настоящей заявки на участие в конкурсе до
момента подписания договора или признания конкурса несостоявшимся, но, в любом
случае, не менее 45 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Эта
заявка на участие в конкурсе будет оставаться для нас обязательной и может быть принята
в любой момент до наступления вышеуказанных обстоятельств.
В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательства подписать договор на выполнение заказа в соответствии с требованиями
конкурсной документации и на условиях, которые мы назовём в нашем конкурсном
предложении.
5.
6.
Если наши конкурсные предложения будут лучшими после конкурсных предложений
победителя конкурса, то, в случае отказа победителя конкурса от подписания договора,
мы обязуемся подписать данный договор.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера
и
взаимодействия
с
Конкурсной
комиссией
нами
уполномочен_________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника организации – Участника)
7.
8.
9.
10.
11.
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.
Мы объявляем, что до заключения договора на реализацию заказа настоящая заявка будет
считаться имеющей силу договора между нами.
Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на
предоставление услуг, составляющих полный комплекс услуг, которые должны быть
выполнены в соответствии с предметом конкурса, данные услуги будут в любом случае
выполнены в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой
нами стоимости договора.
Корреспонденцию
в
наш
адрес
прошу
направлять
по
адресу
____________________________________________________________________________,
по телефону 8 (__)______, факсу 8 (__)______ или электронной почте ________________
К настоящей заявке прилагаются документы на _____ страницах.
Руководитель организации
(подпись)
М.П.
(расшифровка подписи)
Образцы форм для заполнения участниками конкурсных процедур ООО «Югводоканал»
_____________________________________________________________________________
На бланке организации
Дата, исх. номер
Конкурсной комиссии
ООО «Югводоканал»
КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На участие в открытом конкурсе по выполнению работ по капитальному ремонту
электродвигателя СД 12-52-4, 630кВт, 6 кВ, 1500 об/мин в количестве 2 шт.
Исполняя
наши
обязательства
и
изучив
конкурсную
документацию
на
_____________________________________________________________________________
1.
(наименование объекта и наименование заказа)
а также условия и порядок проведения настоящего конкурса на выполнение
вышеуказанного заказа, мы______________________________________________________
(полное наименование организации-участника конкурса по учредительным документам)
в лице _______________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))
уполномоченного, в случае признания нас победителями конкурса, подписать договор и
выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями
конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем
предложении:
Таблица №1
№
Наименование показателя
1.
Выполнение работ по капитальному
ремонту электродвигателя СД 12-52-4,
630кВт, 6 кВ, 1500 об/мин в количестве
2 шт.
Стоимость за 1
единицу с учетом
НДС (18%)
Общая стоимость с
учетом НДС (18%)
Итого:
Сроки выполнения работ
Форма, сроки и порядок
оплаты
В течение __-ти (_________) календарных дней с момента
зачисления на расчетный счет «Исполнителя» установленной
суммы аванса.
2-4 кварталы 2013 года.
50% - предоплата в течение ___-ти (___________)
банковских дней с момента оформления счета на оплату;
50% - оплата в течение ___-ти (__________) банковских дней
после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
Следуя праву, предоставленному нам условиями и порядком проведения конкурса, мы
предлагаем на Ваше рассмотрение дополнительные предложения:____________________.
2.
Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя
обязательство выполнить заказ в соответствии с требованиями конкурсной документации
и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.
3.
4.
5.
Мы объявляем, что до подписания договора на выполнение заказа настоящее
предложение и Ваше уведомление о нашей победе будут считаться как имеющие силу
договора между нами.
Мы согласны с условием, что Вы не обязаны принимать предложение с самой низкой
стоимостью и минимальными сроками выполнения заказа по объекту конкурса.
Срок действия настоящего конкурсного предложения составляет 45 дней с даты
проведения конкурса, указанной в конкурсной документации.
Руководитель организации
(подпись)
М.П.
(расшифровка подписи)
Образцы форм для заполнения участниками конкурсных процедур ООО «Югводоканал»
_____________________________________________________________________________
На бланке организации
Дата, исх. номер
Конкурсной комиссии
ООО «Югводоканал»
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ АНКЕТА УЧАСТНИКА
На участие в открытом конкурсе по выполнению работ по капитальному ремонту
электродвигателя СД 12-52-4, 630кВт, 6 кВ, 1500 об/мин в количестве 2 шт.
Организация – участник конкурса:________________________________________________
(полное наименование организации и её организационно-правовая форма)
Юридические реквизиты:
Страна
Адрес
Телефон
Факс
Почтовые реквизиты:
Страна
Адрес
Банковские реквизиты:
Номер расчетного счета
Название банка
Номер корреспондентский счет
БИК
ИНН, ОГРН, ОКПО организации
КПП
Регистрационные данные:
Дата, место и орган регистрации
Учредители (наименование юридических лиц и их ИНН; ФИО
физических лиц) и доля их участия (для акционерных обществ
с большим количеством участников – выписка из реестра
акционеров отдельным документом)
Профиль деятельности
Срок деятельности организации (с учетом
правопреемственности)
Я, нижеподписавшийся, заверяю правильность всех данных, указанных в анкете.
Руководитель организации
(подпись)
М.П.
(расшифровка подписи)