ДОГОВОР № 27 /___

ДОГОВОР № 27 /___
г. Москва
«_____» __________ 2014 г.
ПОСТАВЩИК:Федеральное государственное унитарное предприятие «Гознак», в лице
директора Московского монетного двора – филиала Федерального государственного
унитарного предприятия «Гознак» Жаворонкова Константина Генриховича, действующего на
основании доверенности от 12.07.2012 г. № 69Д, с одной стороны, и,
ПОКУПАТЕЛЬ: Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество),в лицезаместителя
Президента-Председателя Правления, директора Департамента коммуникаций Кожокина М.М.,
действующего на основании доверенности от 21.01.2013 №81, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель оплатить и принять медали
«Скоморох» с логотипом ВТБ24 из серебра 925 пробы, упаковка в капсулу и в
бархатный футляр с сертификатом, именуемые далее «товар», вколичестве и по ценам
указанным в Техническом задании (Приложение №1), согласно эскизу (Приложение №2),
являющихся неотъемлемыми частями Договора.
2.
ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА
2.1. Цена товара за одну штуку составляет 1405,38 (Одна тысяча четыреста пять рублей 38
копеек), включая НДС (18%) в размере 214,38 (Двести четырнадцать рублей 38 копеек).
2.2. Общая сумма Договора составляет 11 812 218,90 (Одиннадцать миллионов восемьсот
двенадцать тысяч двести восемнадцать рублей 90 копеек), в т.ч. НДС (18%) в размере
1 801 863,90 (Один миллион восемьсот одна тысяча восемьсот шестьдесят три рубля 90
копеек).
3.
КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1.Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать утвержденным
образцам.
3.2.Покупатель вправе предъявить претензии Поставщику по количеству, качеству и
ассортименту поставленного товара в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после его приемки.
3.3. Устранение недостатков, поставка недостающего или замена негодного товара
осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Покупателя. В претензии
должно быть указано количество товара, по которому заявлена претензия, содержание и
основание претензии, а также конкретное требование Покупателя. Претензия должна быть
подтверждена актами и иными необходимыми документами. Претензия передается заказным
письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю Поставщика
под расписку и с приложением всех документов, доказывающих обоснованность претензии.
3.4. Поставщик обязуется рассмотреть поступившую претензию в течение 5 (Пяти) рабочих
дней с даты ее получения и письменно уведомить Покупателя о принятом решении по ее
удовлетворению/не удовлетворению. В случае принятия решения о признании фактов,
изложенных в претензии Покупателя, обоснованными – Поставщик обязуется за свой счет
устранить указанные недостатки, поставить недопоставленный товар или заменить товар
ненадлежащего качества в срок не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты получения
претензии.
4. ТАРА И УПАКОВКА
4.1. Медали должны быть упакованы в пластмассовые капсулы и бархатные футляры синего
цвета с ложементами. Медали комплектуются описаниями из картона.
4.2.Упаковка товара должна соответствовать нормативно-техническим требованиям
Поставщика. Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен быть упакован в
соответствии с требованиями утвержденных стандартов, способом, исключающим возможность
порчи, утраты и/или повреждения поставляемого товара в период его загрузки (разгрузки) и
транспортировки до Покупателя.
5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
5.1. Товар должен быть изготовлен и поставлен Покупателю в срок не позднее 50
(пятидесяти) рабочих дней от даты подписания настоящего Договора, при условии
поступления авансового платежа (50%) на расчетный счет Поставщика в срок,
оговоренный п.6.2.1 настоящего Договора.
5.2. При несоблюдении Покупателем срока, предусмотренного п.6.2.1 настоящего
Договора срок изготовления и поставки товара может быть продлен Поставщиком в
одностороннем порядке на срок пропорциональный просрочке обязательств Покупателя.
5.3.Доставка товара производится cилами Поставщика за счет Покупателя на склад,
расположенный по адресу: г. Москва, Днепропетровский пр-д, д.4а, стр. 31а. Стоимость
услуг по доставке товара Покупателю включена в цену товара.
5.4. Право собственности на товар и риск случайной гибели переходят к Покупателю с
даты поставки товара на склад Покупателя и подписания товарной накладной
5.5. Продавец предъявляет Покупателю счет-фактуры в порядке и в сроки, предусмотренные
п.3 ст.168 НК РФ, товарные накладные, свидетельствующие о том, что товар поставлен, а также
акты сдачи-приемки выполненных работ по изготовлению продукции .
6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ТОВАР
6.1. Расчеты между сторонами производятся путем безналичного перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика.
6.2. Оплата товара производится в следующем порядке:
6.2.1. Первый авансовый платеж в размере 50 % от общей суммы Договора оплачивается
Покупателем в течение 5 банковских дней с даты подписания настоящего Договора.
6.2.2. Второй платеж в размере 50 % от общей суммы Договора оплачивается Покупателем в
течение 5 банковских дней с момента подписания товарной накладной..
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. В случае необоснованного отказа от исполнения обязательств по Договору одной из
сторон виновная сторона обязана возместить другой стороне все связанные с исполнением
Договора документально подтвержденные расходы.
В случае необоснованного отказа от исполнения обязательств по
договору
Покупателем, возмещение расходов, указанных в настоящем пункте, может быть произведено
Продавцу за счет платежей, произведенных в соответствии с разделом 6 Договора. Сумма
произведенных платежей, за вычетом указанных расходов, подлежит возврату Покупателю
в полном объеме.
7.3. За просрочку поставки Товара Поставщик несет ответственность в виде пени в размере
0,1(Одной десятой) процентаот суммы недопоставленного товара, но не более 10 (Десяти)
процентов от общей суммы Договора. Уплата пени является обязательной для Поставщика
только после предъявления письменной претензии со стороны Покупателя, при этом
предъявление претензии является не обязанностью Покупателя, а его правом.
7.4.При несоблюдении сроков, предусмотренных п.6.2.1, п.6.2.2 настоящего Договора
Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,1(Одной десятой) процента от
суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 (Десяти)
процентов от общей суммы Договора. Уплата пени является обязательной для Покупателя
только после предъявления письменной претензии со стороны Поставщика, при этом
предъявление претензии является не обязанностью Поставщика, а его правом.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
2
8.1. Товар подлежит обязательному опробованию и клеймению в установленном порядке на
основании постановления Правительства Российской Федерации №643от 18 июня 1999г.
8.2. Поставщик гарантирует сохранность внешнего вида товара на срок 6 месяцев от даты его
поставки при условии соблюдения Покупателем следующих условий хранения:
- товар должен храниться в закрытом сухом помещении при относительной влажности
воздуха не более 80% и температуре окружающей среды (20±5)°С.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
(ФОРС-МАЖОР)
9.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение
любого из своих обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, причем обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло
на исполнение обязательства. К обстоятельствам непреодолимой силы в рамках настоящего
Договора стороны относят: наводнение, землетрясение, пожар,
прочие стихийные бедствия, война или военные действия, забастовка, изменения в
законодательстве РФ, препятствующие исполнению настоящего Договора.
Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнить обязательство по настоящему
Договору в силу наступления обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 10
(Десяти) календарных дней с момента, когда ей стало или должно было стать известно о
наступлении указанного обстоятельства, поставить об этом в известность другую сторону в
письменной форме. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены
соответствующим компетентным органом государственной власти, если они не являются
общеизвестными. Неуведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы лишает сторону права ссылаться на данное обстоятельство,
как основание для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств по
настоящему Договору.
9.2.Если какая-либо из сторон настоящего Договора окажется не в состоянии выполнить какоето из принятых ею на себя обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой
силы в течение какого-либо времени, срок исполнения данного обязательства отодвигается
соразмерно времени действия обстоятельства непреодолимой силы.
Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 6 месяцев, стороны вправе отказаться
от продолжения Договора без уплаты штрафов и/или неустоек, приняв все возможные меры по
проведению взаимных расчетов и уменьшению ущерба, понесенного другой стороной.
9.3. Обязанность доказывания обстоятельств непреодолимой силы лежит на стороне, не
выполнившей свои обязательства.
10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Изменение условий договора, его расторжение и прекращение возможны только по
соглашению сторон. Расторжение и прекращение Договора производится с соблюдением п.7.2
настоящего Договора и проведением всех взаиморасчетов.
10.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из исполнения настоящего
Договора, или в связи с условиями данного Договора, должны быть разрешены соглашением
сторон и, если стороны не придут к таковому соглашению, споры передаются на разрешение в
Арбитражный Суд по месту нахождения истца.
10.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором,
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и
действует по 31декабря2014г.
11.2. Стороны обязаны принимать все необходимые меры в ходе исполнения Договора для
создания условий по противодействию коммерческому подкупу.
3
В случае выявления какой-либо из Сторон фактов, указывающих на действия по
коммерческому подкупу, Сторона обязуется не позднее 5 (пять) рабочих дней уведомить о
подобных фактах другую Сторону.
По требованию Стороны-уведомителя другая сторона обязуется не позднее 10
(десять) рабочих дней создать комиссию по служебному расследованию, обеспечить ее
работу и проинформировать Сторону-уведомителя о результатах расследования и принятых
мерах не позднее 30 (тридцать) календарных дней с начала работы комиссии.
В случае отказа от проведения служебного расследования другая Сторона вправе
расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
11.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, равных по юридической силе. Каждой
стороне принадлежит по одному экземпляру.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА.
ПЛАТЕЖНЫЕ И ОТГРУЗОЧНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:Московский монетный двор Гознака
Местонахождение: 115093, г. Москва, ул. Даниловский Вал, д.1
Телефон/ факс: (495) 952-30-73 / 633-80-20
Расчетный счет 40502810200060021018 в ОАО Банк ВТБ г. Москва
Кор. счет 30101810700000000187
БИК 044525187
Идентификационный номер Исполнителя (ИНН) 7813352058
КПП 772502001
Код по ОКПО 02250238
Коды по ОКВЭД: 27.41; 28.51; 33.50.2; 36.21;36.22; 51.47.34; 52.48.21;52.48.22
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР и ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТОВ:
Поставщик: ФГУП «Гознак»
ИНН/КПП 7813352058/772502001
Адрес: 197046, г. Санкт-Петербург,
Петропавловская Крепость, д.3, литера В
р/с 40502810138250129693
Московский банк ОАО «Сбербанк России»
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
Грузоотправитель: Московский монетный двор Гознака
115093, г. Москва, ул. Даниловский вал, д.1
ИНН 7813352058/КПП 772502001
ОАО Банк ВТБ г. Москва
БИК 044525187
р/с 40502810200060021018
к/с 30101810700000000187
ПОКУПАТЕЛЬ:Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)
Местонахождение: 101000 г. Москва, улица Мясницкая, дом 35
Телефон/факс ((495)960-24-24, доб.4649, 5446 / (495)960-24-24, доб. 5007
К/с 30101810100000000716 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России,
Р/с 47423810282100000000
БИК 04452571
ИНН 7710353606
КПП 7750010011
ОГРН 1027739207462
4
ПОКУПАТЕЛЬ
___________/М.М.Кожокин
М.п.
ПОСТАВЩИК
___________/К.Г.Жаворонков
М.п.
Приложение №1
к Договору №27/___от «____» _________2014г.
Техническое задание
Наименование товара
Максимальная цена договора
Медаль «Скоморох» в упаковке
11 812 218,90 (Одиннадцать миллионов
восемьсот
двенадцать
тысяч
двести
восемнадцать рублей 90 копеек), в т.ч. НДС
(18%) в размере 1 801 863,90 (Один миллион
восемьсот одна тысяча восемьсот шестьдесят
три
рубля
90
копеек).
Обоснование (расчет) максимальной
цены договора
Расчет цены за единицу товара
складывается из цены металла, расходов на
изготовление, упаковку и доставку.
Количество - 8405 шт.
Цена за 1 ед. руб. (в т.ч. НДС 18%) –
1405,38 руб.
Цена договора (в т.ч. НДС 18%) 11 812 218,90 руб.
Металл - серебро 925 пробы,
Диаметр - 33 мм;
Качество исполнения–«пруф»;
Содержание химически чистого
серебра- не менее15,55 г;
Масса общая – не менее 16,85 г.
Упаковка - пластиковая капсула,
бархатный футляр, сертификат
Технические требования к товару
(технические характеристики,
условия эксплуатации, габариты;
требования к материалам,
используемым при выполнении
работ/оказании услуг и т.п.)
Количество товара (если закупается
товар), комплектация товара
1. Количество товара - 8405 шт.
2. Комплектация товара:
- медаль «Скоморох»
- пластиковая капсула;
- футляр бархатный, синего цвета, на
металлической основе (размер футляра
81х81х28мм), с бархатным ложементом
синего цвета под капсулу диаметром 44мм; со
внутренней стороны крышки футляра подушка, обтянутая белым атласом, слева
внизу размещена ленточка белого цвета, под
которую вкладывается сертификат; футляр
укладывается в коробку из картона белого
цвета. По центру подушки (со внутренней
стороны крышки футляра) и крышки
картонной коробки (в которую укладывается
футляр) наносится цветное изображение
логотипа ВТБ24;
- Сертификат к медали с логотипом
ВТБ24(мелованная глянцевая бумага, размер
5
в сложенном виде – 60х60мм).
Объем работ / услуг (если закупаются
работы или услуги), в том числе
состав работ, услуг и
последовательности их выполнения,
сроки выполнения работ и услуг и
результаты их выполнения, их
количественных и качественных
характеристик или порядка их
определения
Место (адрес), условия и сроки
(периоды) поставки товара
Требования к сроку и (или) объему
предоставления гарантий качества
товара, иных объектов гражданского
прав, к обслуживанию Продукции, к
расходам на эксплуатацию Продукции
(при необходимости)
Требования к поставщику/подрядчику
(опыт работы, наличие лицензий,
сертификатов, квалифицированного
персонала, необходимой техники и
т.п.)
Требования к послепродажному
обслуживанию (наличие эксплуатации
сервисных центров, сроки гарантии,
периодичность технического
обслуживания и т.п.)
Требования к конечному результату
Условия оплаты (преимущественно
100% по факту поставки Продукции)
Сведения о валюте, используемой для
формирования цены договора и
расчетов с поставщиками
(исполнителями, подрядчиками)
ПОКУПАТЕЛЬ
__
1. Место (адрес) поставки товара: г.
Москва, Днепропетровский пр-д, д.4а, стр.
31а
2. Медали (в футлярах, с сертификатами)
поставляются в следующем порядке:
- В количестве 8405 шт. – в срок не
позднее - __________ 2014 года;
Гарантийный срок хранения товара - не менее
6 месяцев от даты получения товара на склад
Покупателя.
Свидетельство
о
постановке
на
специальный учет, карта постановки.
Подтверждение наличия оборудования
для изготовления изделий качества «пруф»
Соответствующая
квалификация
сотрудников занятых на производстве
Опыт
изготовления
аналогичных
заказов по количеству и срокам изготовления.
__
Изготовление медали согласно техническому
заданию и в соответствии с утвержденным
ранее образцом
50% (предоплата) от общей суммы Договора
– в течение 5 банковских дней с даты
подписания Договора;
50% (окончательный расчет) – в течение 5
банковских дней с даты подписания товарной
накладной.
Рубли
ПОСТАВЩИК
6
___________________/ М.М.Кожокин _______________ /К.Г.Жаворонков/
М.п.
М.п.
Приложение № 2 к Договору
от «____» __________ 20___ г., №________
Эскиз медали
«Скоморох»
Аверс
Реверс
От «ПОКУПАТЕЛЯ»
От «ИСПОЛНИТЕЛЯ»
_________________/М.М.Кожокин
______________/К.Г.Жаворонков
7
8