Проект-Договора1

Договор № ______
на оказание услуг по осуществлению авторского надзора и научно-методического
руководства при выполнении ремонтно-реставрационных работ
г.Москва
«______» __________ 20_____ г.
Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Динамо», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Перегудова Андрея Николаевича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
_________________________________________________________________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности
«Сторона», заключили настоящий Договор (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по
осуществлению авторского надзора и научно-методического руководства (далее- «Услуги») при
выполнении ремонтно-реставрационных работ на
объекте культурного наследия
(достопримечательного места) регионального значения «Стадион «Динамо» 1928 г., арх. Л.З.
Чериковер» по адресу г. Москва, САО, Ленинградский пр., вл. 36 (далее - «Объект»),
1.2. При осуществлении авторского надзора и научно-методического руководства в целях
обеспечения их соответствия решениям, предусмотренным научно-проектной документацией,
выполняемым ремонтно-реставрационным на Объекте, Стороны руководствуются требованиями
технических регламентов, СРП-2007 (4-я ред.), №73-ФЗ от 25 июня 2002 года «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», СНиП,
СП и иных нормативных документов.
1.3. Перечень лиц, представляющих Исполнителя при осуществлении авторского надзора,
устанавливаются приказом, экземпляр которого передается Заказчику.
2. Цена Договора и порядок расчетов.
2.1. Стоимость оказания услуг по осуществлению авторского надзора и научно-методического
руководства при выполнении ремонтно-реставрационных работ на Объекте составляет ____
(__________________________) рублей ____ копеек, НДС не облагается (п. 15, п. 2 ст. 149 НК
РФ), определенной на основании Сметы (Приложение № 1 к Договору).
2.2. Заказчик осуществляет оплату услуг Исполнителя ежемесячно в соответствии с
Приложением № 2 к настоящему Договору
на основании счета после предоставления
ежемесячного Отчета о выполненных услугах и подписания Акта сдачи-приемки оказанных
услуг не позднее 10 (десяти) рабочих дней, считая от даты подписания его Сторонами.
2.3. Цена Договора может быть изменена по соглашению Сторон. В случае изменения общей
стоимости услуг по договору оформляется дополнительное соглашение, являющееся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.4. Оплата оказанных Исполнителем Услуг по настоящему Договору осуществляется по
безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет
Исполнителя, указанный в Договоре. Обязательства Заказчика считаются исполненными с
момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3. Сроки, порядок сдачи и приемки услуг.
3.1. Услуги предоставляются согласно Календарному плану (Приложение №2 к настоящему
Договору). По завершении выполнения Услуг за отчетный период по предмету договора
Исполнитель представляет Заказчику Отчет о выполненных услугах
в 1 экземпляре и Акт
оказания услугах в 2-х экземплярах.
3.2.В течение 5 (пяти) рабочих дней, считая от даты получения ежемесячного Отчета об
оказанных услугах и Акта оказания услуг, Заказчик обязан подписать Акт и направить один
экземпляр Исполнителю, либо, при наличии недостатков, представить Исполнителю
мотивированный отказ от его подписания.
3.3.В случае недостатков Исполнитель обязуется устранить их в течение 7 (семи) рабочих дней со
дня получения соответствующих претензий Заказчика.
4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Контролировать оказание услуг по осуществлению авторского надзора и научнометодического руководства за выполнением ремонтно-реставрационных работ на объекте
культурного наследия, осуществляемого Исполнителем в соответствии с п. 1.1. настоящего
Договора.
4.1.2. Вызывать представителей Исполнителя при возникновении непредвиденных ситуаций.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1 .Обеспечить доступ Исполнителя на Объект.
4.2.2. Не препятствовать Исполнителю в исполнении обязательств по настоящему Договору.
4.2.3. Выполнять обязательные для исполнения указания Исполнителя по нарушениям и
отступлениям от проектной документации, выявленные в ходе осуществления авторского надзора
и научно-методического руководства за выполнением работ и зафиксированные в журнале
авторского надзора.
4.2.2. Принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги в соответствии с условиями
настоящего Договора.
4.3. Исполнитель вправе:
4.3.1. Вносить предложения о приостановлении работ, выполняемых на Объекте с нарушением
действующих норм и правил, технических условий, а также с отступлениями от научно-проектной
документации
4.4 Исполнитель обязан:
4.4.1.Оказать услуги Заказчику качественно, в объеме и сроки, предусмотренные Договором.
4.4.2.Вести Журнал авторского надзора. Фиксировать в Журнале авторского надзора выявленные
нарушения требований норм и правил, технических условий, а также отступления от научнопроектной документации при проведении ремонтно-реставрационных работ
на объекте
культурного наследия. Давать указания и рекомендации по их устранению с установлением сроков
исполнения таких указаний и рекомендаций. Предоставлять отчет об оказанных услугах.
4.4.3. Принимать участие в работе комиссии по приемке ремонтно-реставрационных работ, а
также в оформлении актов освидетельствования скрытых работ..
5. Ответственность Сторон.
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае нарушение сроков оказания услуг согласно п. 3.1. Договора Заказчик вправе
требовать от Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 процента от стоимости не
оказанных в срок услуг за каждый день просрочки их исполнения.
5.3. 3а нарушение срока оплаты согласно п. 2.2. Договора Исполнитель вправе требовать от
Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 процента от неуплаченной суммы за каждый
день просрочки платежа.
6. Порядок разрешения споров.
6.1. Все споры и разногласия, возникшие по Договору, или в связи с ним, Стороны будут
стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде
надлежаще оформленных дополнительных соглашений, протоколов или иных документов.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного
суда г. Москвы в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
7. Обстоятельства непреодолимой силы.
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские
волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные
действия.
7.2.В случае наступления таких обстоятельств, Сторона обязана в течение 10 (десяти)
календарных дней уведомить об этом другую Сторону.
7.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 90 (девяноста)
календарных дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
8. Срок действия, продление и досрочное расторжение Договора.
8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
8.2.Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за
нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия, и не снимает со Сторон
обязательств по проведению окончательных расчетов.
8.3. Срок действия Договора может быть продлен по соглашению Сторон.
8.4. Допускается досрочное расторжение Договора по соглашению Сторон, либо по требованию
одной из Сторон, в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
РФ.
9. Конфиденциальность.
9.1.Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность любой информации и сведений,
предоставленных каждой из Сторон в связи с исполнением Договора, не раскрывать и не
разглашать данную информацию и сведения какой-либо третьей стороне без предварительного
письменного согласия другой Стороны Договора.
10. Прочие условия.
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
10.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - Смета
Приложение № 2 - Календарный план
11. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон.
Заказчик:
Исполнитель:
125047, г. Москва, Лесная ул., д.6
ИНН:7714286453 КПП:771001001
ОГРН 1097746776841 ОКПО 64446331
ОКВЭД 45.2
Почтовый
адрес
(Обособленное
подразделение):
125167, г. Москва, Ленинградский проспект,
д.36, стр. 29
Телефон: (499) 755 42 22
Факс: (499) 755 42 23
КПП 771445001
Р/с: 4070 2810 3000 6000 0917
БИК: 044525187
К/с: 3010 1810 7000 0000 0187
Банк: ОАО Банк ВТБ г. Москва
Генеральный директор
ЗАО «УК «Динамо»
________________________А.Н.Перегудов
____________________
Приложение №1
к договору №
от «____»_________ 2013 г.
СМЕТА
Оказание услуг по осуществлению авторского надзора
и научно-методического руководства
при выполнении ремонтно-реставрационных работ
на объекте культурного наследия
(достопримечательное место) регионального значения «Стадион «Динамо»
по адресу: г. Москва, САО, Ленинградский пр., вл. 36»
Наименование проектной
(изыскательской) организации
Наименование организации заказчика ЗАО «УК «Динамо»
№
п/п
1
1
Перечень
выполняемых работ
2
Авторский надзор
и научнометодическое
руководство
ИТОГО
Исполнители
Колво
Кол-во
чел-дней
Средняя
оплата труда за
1 день (*)
Оплата
труда
(всего)
5
6
7
Должность
3
1
4
1
(*)
Итого тыс. руб.
(сумма прописью)
Заказчик:
Исполнитель:
Генеральный директор
ЗАО «УК «Динамо»
________________________А.Н. Перегудов
М.П.
М.П.
Приложение №2
к договору № ______
от «____»_________ 2013 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
оказания услуг по осуществлению авторского надзора и
научно-методического руководства при выполнении ремонтно-реставрационных работ
на объекте культурного наследия (достопримечательное место) регионального значения
«Стадион «Динамо» по адресу г. Москва, САО, Ленинградский пр., вл. 36»
№
Наименование
работ
п.п.
1.
Сроки выполнения
начало
окончание
Авторский
надзор
и научнометодическое
руководство
В том числе:
Заказчик:
Исполнитель:
Генеральный директор
ЗАО «УК «Динамо»
________________________А.Н. Перегудов
М.П.
М.П.
Количество
ч/дней всего,
в т.ч. по месяцам