СКАЧАТЬ Проект технического задания по 223-ФЗ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по проведению открытого конкурса на право заключения энергосервисного договора, с
целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования
электрической энергии на освещение мест общего пользования многоквартирных домов
1. Наименование выполняемых работ – выполнение электромонтажных работ в
рамках энергосервисного контракта. Работы производятся в многоквартирных
домах согласно адресного списка, Приложение 2 к Техническому заданию.
2. Виды выполняемых работ: Выполнение работ по замене/модернизации системы
освещения мест общего пользования (далее МОП) в многоквартирных жилых
домах (далее МКД) с целью сокращения суммарного энергопотребления системы
освещения МОП в МКД не менее чем на 80%.
3. Описание работ: необходимо выполнить работы по замене в местах общего
пользования квартирных, лифтовых холлах, а также на лестничных пролетах,
существующих светильников на светодиодные светильники со светодиодами
мощностью 5 Вт, руководствоваться методами и технологиями производства работ
– в соответствии с действующими нормами с соблюдением технологии,
регламентируемой СНиП и требования к качеству применяемых материалов –
согласно действующим ГОСТам, а также нормам СанПин Дополнительные работы,
не предусмотренные документацией, производятся только после согласования с
Заказчиком.
4. Сроки выполнения работ: не позже ______ рабочих дней с момента подписания
Контракта.
5. Условия выполнения работ: в полном соответствии с условиями Контракта и
требованиями настоящего технического задания.
6. Общие требования к выполнению работ:
В Результате выполнения работ, суммарное энергопотребления систем
освещения МОП в МКД должно снизится не менее чем на 80%.
- Выполнить работы в полном объеме и установленные Контрактом сроки и
надлежащего качества.
- Все работы Исполнитель выполняет из своих материалов, своими силами и
техническими средствами. Работы выполняются на условиях энергосервисного
Контракта без первоначальных вложений Заказчика.
- Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо
третьим лицам в процессе производства работ.
- В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ немедленно
поставить в известность Заказчика.
- Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.
- Не реже одного раза в неделю информировать Заказчика о ходе выполнения
работ.
- Выполнение работ не должно создавать угрозу жителям, проживающим в домах.
- Заказчик не должен иметь ограничений на осуществление деятельности,
предусмотренной Контрактом в учредительных документах.
- Соответствие предмету конкурса основных видов деятельности участника
закупочной процедуры (определенных на основании его уставных документов)
7. Требования к качеству работ, методы производства работ, организационнотехнологическая схема производства работ:
- Технология и методы производства работ – в полном соответствии со
стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на
территории РФ нормативно-правовыми актами.
- Работы производятся только в отведенной зоне работ, минимально необходимым
количеством технических средств и механизмов, необходимых для сокращения
уровня шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится
ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов собственными силами.
- Руководство ремонтными работами должно быть поручено инженернотехническому персоналу, аттестованному по правилам техники безопасности,
пожарной безопасности.
- Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все
выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил
отступления от условий Контракта, ухудшившие качество работ, в согласованные
сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя,
восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет
денежных средств Исполнителя.
8. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов
работ:
Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением
законодательства РФ об охране труда, а также иных нормативных правовых актов,
установленных перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 23.05.2000г. №399 «О нормативных
правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны
труда»»: строительные норм и правила, своды правил по проектированию и
строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по
охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами
исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов
безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России;
правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции
по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы. Гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы,
утвержденные Минздравом России.
Исполнитель несет полную ответственность за безопасность проводимых работ,
несет ответственность перед жильцами и Заказчиком за причиненный ущерб при
выполнении работ.
9. Требования по выполнению работ, поставкам необходимых материалов для
производства работ:
при производстве работ используемые материалы должны соответствовать
конструктивным решения, ГОСТам и ТУ, обеспечены техническими паспортами,
сертификатами соответствия стандартам РФ и др. документами, удостоверяющими
их качество и соответствовать параметрам, указанным Исполнителем в заявке
(форма 10). Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых
материалов государственным стандартам и техническим условиям, за сохранность
всех поставленных для реализации Контракта материалов и оборудования до сдачи
готового объекта в эксплуатацию. Исполнитель обязан предоставить Заказчику
данные о применяемых им материалах и оборудовании (включая соответствующие
паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия
экологическим нормам). В случае, если Исполнитель использовал материалы и/или
оборудование несоответствующее стандартам качества, он обязан за свой счет и
своими силами произвести их замену.
10. Порядок сдачи и приемки результатов работ:
Исполнитель извещает Заказчика об окончании работ в соответствии с
установленным порядком. В случае, когда работа выполнена с низким качеством,
Заказчик по своему усмотрению вправе потребовать от Исполнителя обязательного
устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет собственных
средств. Приемка объекта производится в течение 3-х рабочих дней после даты
получения Заказчиком уведомления Исполнителя о его готовности. Заказчик
вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые
исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены
Исполнителем. Работы считаются принятыми после подписания Сторонами
двухстороннего акта сдачи-приемки выполненных работ.
11. Требования по объему гарантий качества работ:
в полном объеме на все виды работ.
12. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
в течении срока действия энергосервисного контракта плюс 1 (один) год после его
исполнения.
Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполненного ремонта
начинает действовать с момента подписания сторонами акта о приемке готового
объекта. Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные
по вине Исполнителя и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то
Исполнитель обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет.
При отказе Исполнителя от составления или подписания акта об обнаруженных
дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик проводит за счет
Исполнителя квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по
итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по
исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд г.ХантыМансийска.
Приложение 1 к Техническому заданию. Спецификация на материал.
Светильник светодиодный энергосберегающий общего назначения, предназначенный для
внутреннего освещения жилых, общественных помещений и производственных зданий,
Срок эксплуатации – не менее 10 лет.
Дата изготовления – на ранее 01.01.2014г.
Материал корпуса светильника – сталь.
Размеры, мм (Д*Ш*Г) – 143*121*21
Класс энергозащиты – 1
Рабочий диапазон температур, oC – от -40 до +50
Световой поток (не менее) 500 Лм
Цветовая температура источника света от 3700К до 4200К
Материал рассеивателя – Матовый поликарбонат
Масса светильника в сборе – не более 0,22 кг
Масса светильника в упаковке – не более 0,3 кг
Мощность потребления – не более 5 Вт
Максимальная сила тока светильника в номинальном диапазоне питающих напряжений – не более 0,04А
Количество источников питания – не более 1 шт.
Выходной ток источника питания – не более 0,15А
Крепление рассеивателя к корпусу светильника – заклепочное
Страна производства светильника – Российская Федерация
Степень защиты – не ниже IP-20
Приложение 2 к Техническому заданию. Адресный перечень
многоквартирных домов
№
п/п
Адрес
Подъезды Этажность
Снабжение
дома