Извещение на запрос котировок на выполнение работ по

advertisement
Извещение о проведении запроса котировок
Дата размещения на сайте 24 апреля 2012г.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес учреждения
ОГАУЗ «Областной перинатальный центр»
Адрес: 634063, г. Томск, ул. Ивана Черных, 96/1
Адрес электронной почты, номер контактного телефона специалиста учреждения
Изотова Ольга Олеговна, 8 (3822) 643-584, [email protected]
Предмет запроса котировок (договора)
Выполнение работ по разработке и изготовлению полиграфической продукции
Работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием
№
п/п
Наименование выполняемых работ,
характеристики выполняемых работ
1
Разработка и изготовление стендов для
отделений
Материал: ПВХ. Требования к
материалу: Толщина 5 мм, белый,
вспененный, плотность 0,5-0,7 г/см3.
Цвет: пленка Oracal №090, №043.
Габариты: Высота 325 мм., ширина 245
мм. 1 карман формата А4
Разработка и изготовление вывесок для
2
отделений
Материал: ПВХ. Требования к
материалу: Толщина 5 мм, белый,
вспененный, плотность 0,5-0,7 г/см3.
Цвет: пленка Oracal №010, №043.
Габариты: Высота 500 мм., ширина 1300
мм.
Разработка и изготовление табличек для
3
кабинетов
Материал: ПВХ. Требования к
материалу: Толщина 5 мм, белый,
вспененный, плотность 0,5-0,7 г/см3.
Цвет: пленка Oracal №010, №043, №090.
Габариты: Высота 150 мм., ширина 300
мм.
Разработка и изготовление указателей
4
(стрелок)
Материал: ПВХ. Требования к
материалу: толщина 5 мм, белый,
вспененный, плотность 0,5-0,7 г/см3.
Цвет: полноцветная печать 1440 dpi.
Габариты: Высота 150 мм., ширина 300
мм. Двусторонние.
Максималь
Колич Максимальная
Единицы
ная
ество цена за ед. в
измерения
стоимость,
(ед.),
руб.
в руб.
Штука
150
530
79 500,00
Штука
2
1600
3 200,00
Штука
100
230
23 000,00
Штука
30
420
12 600,00
Разработка и изготовление аппликаций
Материал: виниловая пленка. Требования
к материалу: самоклеящийся слой с
одной стороны и возможность нанесения
на поверхность. Цвет: полноцветная
печать 1440 dpi. Габариты: высота
200мм., ширина 300мм.
6 Разработка и изготовление аппликаций
Материал:виниловая пленка. Требования
к материалу: самоклеящийся слой с
одной стороны и возможность нанесения
на поверхность. Цвет:полноцветная
печать 1440 dpi. Габариты: высота
170мм., ширина 300мм.
5
Штука
10
340
3 400,00
Штука
151
170
25 670,00
Сведения о проведении запроса котировок, общие условия и порядок проведения
запроса котировок
Участнику размещения заказа будет отказано в участии в проведении запроса котировок в
случаях:
1. непредставления копий документов, а также иных сведений, требование о наличии
которых установлено извещением о проведении запроса котировок либо наличие в таких
документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о
работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание, которых
размещается заказ;
2.несоответствия участника размещения заказа требованиям к участникам размещения
заказа, установленным извещением о проведении запроса котировок;
3.несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным извещением о
проведении запроса котировок.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в котировочной заявке,
установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа или принятия
арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа банкротом и об
открытии конкурсного производства, факта наличия задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, такой участник
размещения заказа отстраняется от участия в размещении заказа на любом этапе его
проведения.
Место и сроки выполнения работ
Выполнение работ должно осуществляется силами и средствами Исполнителя в течение
30 календарных дней со дня заключения Договора. Место выполнение работ – г. Томск,
ул. Ивана Черных, 96/1.
Исполнитель обязан выполнить работы в полном объеме, с надлежащим качеством в
соответствии с техническим заданием. Исполнитель обязан разработать и согласовать с
Заказчиком оригинал-макет по каждой позиции. В срок, установленный Заказчиком,
устранить замечания Заказчика к представленному на согласование оригинал-макету.
Вся полиграфическая продукция должна быть упакована. Исполнитель обязан обеспечить
такую упаковку, которая будет способна предотвратить ее повреждение или порчу во
время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре.
Исполнитель обязан заменить любую полиграфическую продукцию, повредившуюся во
время перевозки в результате неправильной упаковки или связанных с этим причин.
Сведения о начальной цене договора
147 370,00 руб.
Код ОКДП 2220000
Цена договора включает в себя: стоимость выполненных работ, стоимость сырья и
материалов, необходимых для выполнения работ, транспортные расходы, в том числе
расходы по доставке продукции до места предоставления продукции и сопроводительной
документации, расходы по разработке оригинал-макета; страхование, налоги, пошлины,
сборы и другие обязательные платежи, все затраты, связанные с выполнением работ.
Дата и время окончания приема котировочных заявок
В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок просим представить
котировочную заявку в срок до 28 апреля 2012г. 12 час. 00 по местному времени.
Место, порядок приема котировочных заявок
Котировочная заявка (оригинал) подается за подписью на то уполномоченного лица в
рабочее время по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 96/1 ОГАУЗ "Областной
перинатальный центр" корпус А, 3 этаж каб. 328 Изотовой Ольге Олеговне, тел. 8 (3822)
643-584.
Заявка может быть подана в форме электронного документа с электронной цифровой
подписью (ЭЦП), в соответствии с Федеральным Законом от 10.01.02 №1-ФЗ “об
электронной цифровой подписи». Заявки принимаются в форме электронных документов
по электронному адресу: [email protected] При подаче котировочной заявки в форме
электронного документа необходимо: 1. Использовать механизмы "защищенной
электронной почты" с передачей электронных писем подписанных ЭЦП в формате
S/MIME (Secure MIME) 2. Для подтверждения подлинности ЭЦП и идентификации
владельца сертификата открытого ключа подписи включать сертификат открытого ключа
подписи в ЭЦП сообщения или отправить как вложение вместе с заявкой. Подробнее о
механизмах "защищенной электронной почты" и настройке почтовых клиентов можно
узнать по адресу: http://cryptopro.ru/cryptopro/documentation/smime.htm".
Если по окончании срока подачи котировочной заявки учреждением будет получена
только одна котировочная заявка, комиссия по размещению заказов рассматривает ее на
соответствие требованиям и условиям, предусмотренным извещением. Котировочные
заявки, полученные после окончания срока подачи котировочных заявок не
рассматриваются и направляются в течение трех рабочих дней с момента получения таких
заявок участникам размещения заказа.
Требования к участникам размещения заказа
Сведения об участнике размещения заказа не должны быть включены в реестр
недобросовестных поставщиков.
Соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом размещения
заказа. (не предусмотрено)
Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства.
Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в размещении заказа для нужд
учреждения.
Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При
наличии задолженности участник размещения заказа считается соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по
такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в размещении заказа не принято.
Дата, место подведения итогов размещения заказа
634063, г. Томск, ул. Ивана Черных, 96/1
02 мая 2012г.
Комиссия по размещению заказов на следующий рабочий день после дня окончания
приема котировочных заявок рассматривает котировочные заявки с целью определения
соответствия каждого участника размещения заказа требованиям, установленным
извещением о проведении запроса котировок, и соответствия котировочной заявки,
поданной таким участником, требованиям к котировочным заявкам, установленным
извещением о проведении запроса котировок.
На основании результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок учреждение
формирует протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок, который
подписывается всеми присутствующими членами комиссии по размещению заказов
непосредственно после окончания оценки и сопоставления котировочных заявок.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок размещается в течение рабочего
дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте
учреждения 03 мая 2012г.
Учреждение в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и
оценки котировочных заявок передает по средствам электронной почты победителю в
проведении запроса котировок проект договора, который составляется путем включения в
него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса
котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке.
Срок заключения договора по результатам проведения запроса котировок
Договор может быть заключен не ранее чем через три рабочих дня со дня размещения на
официальном сайте учреждения протокола, составленного по результатам размещения
заказа.
Победитель должен подписать проект договора в течение пяти рабочих дней со дня
подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Заказчик должен
подписать договор в течение двух рабочих дней со дня предоставления подписанного
проекта договора победителем запроса котировок.
В случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора,
учреждение вправе заключить договор с участником, которому по результатам
рассмотрения и оценки котировочных заявок был присвоен второй номер, на условиях
проекта договора, являющегося неотъемлемой частью к извещения проведении запроса
котировок, и по цене договора, предложенных таким участником в котировочной заявке.
Проект договора должен быть подписан участником, которому присвоен второй номер в
течение двух рабочих дней с даты получения такого проекта договора от учреждения.
Информация о праве отказаться от проведения запроса котировок в любое время до
определения победителя в проведении запроса котировок
В любое время до истечения срока представления котировочных заявок учреждение
вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Дата: ________________
Кому: ОГАУЗ «Областной перинатальный центр»
Уважаемые господа!
Изучив запрос котировок на выполнение работ по разработке и изготовлению
полиграфической продукции, мы, _________________________,
наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)
представляем следующие сведения:
Адрес: ______________________________________________
место нахождения (для юридического лица),
место жительства (для физического лица)
банковские реквизиты:
ИНН_________________________________ КПП_________________________________
Р/сч____________________________________ в _________________________________
БИК ____________________________
К/сч __________________________
Адрес электронной почты________________________
*Страна________________________
*Субъект РФ____________________
*Вид деятельности __________________________
*Код ОКВЭД
*Регистрирующий орган________________________
*Регистрационный номер _____________*Дата регистрации
_____________________________
*Телефон __________________________ *Факс _________________________________
*ФИО руководителя ___________________________
*Должность_______________________ *Численность работников
______________________
Мы, _____________ соглашаемся исполнить условия договора, указанные в
извещении о проведении запроса котировок от «_____» _______________ 2012 г. и
осуществить выполнение работ по разработке и изготовлению полиграфической
продукции в соответствии с техническим заданием на общую сумму _______________
руб.
Мы подтверждаем:
1. Сведения об __________________ наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) не включены в реестр недобросовестных поставщиков;
2. Не проводится ликвидация __________________ наименование (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического лица) и отсутствует решение арбитражного суда о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства.
3. Деятельность _____________ наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях
участия в размещении заказа для нужд учреждения.
4. У ___________ наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Цена настоящего договора включает в себя: стоимость выполненных работ,
стоимость сырья и материалов, необходимых для выполнения работ, транспортные
расходы, в том числе расходы по доставке продукции до места предоставления продукции
и сопроводительной документации, расходы по разработке оригинал-макета; страхование,
налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, все затраты, связанные с
выполнением работ.
_______________________________________________________________
(должность)
(подпись, печать)
(расшифровка подписи)
*поля не обязательные для заполнения
ДОГОВОР №_______
на выполнение работ по разработке и изготовлению полиграфической продукции
г. Томск
«
» ___________ 2012 г.
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной
перинатальный центр», именуемое в дальнейшем «Заказчик» (далее «Заказчик»), в лице
Главного врача Холопова Александра Владимировича, действующего на основании Устава, c
одной стороны, и
____________________________________именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего на основании
_______________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор по итогам проведения запроса котировок
(протокол
________________) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке и
изготовлению полиграфической продукции
в соответствии с Техническим заданием
(Приложение № 1 к настоящему Договору) (далее по тексту – работы), а Заказчик обязуется
принять и оплатить результаты выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
1.2. Выполнение работ осуществляется силами и средствами Исполнителя в течение 30
календарных дней со дня заключения Договора.
1.3. Место выполнение работ – г. Томск, ул. Ивана Черных, 96/1.
1.4. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения договора вправе
изменить не более чем на двадцать процентов количество всех предусмотренных договором
объема работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен
договор. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с
Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству
объема таких работ, но не более чем на двадцать процентов такой цены договора, а при
внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в
выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик обязан изменить цену договора
указанным образом.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Выполнить работы, предусмотренные п.1.1. настоящего Договора, в полном объеме,
с надлежащим качеством в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему
Договору), и в срок, предусмотренный п.1.2. настоящего Договора.
2.1.2. Разработать и согласовать с Заказчиком оригинал-макет по каждой позиции.
2.1.3. В срок, установленный Заказчиком, устранить замечания Заказчика к
представленному на согласование оригинал-макету.
2.1.4. По факту выполненных работ предоставить Заказчику подписанный акт
выполненных работ по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 96/1.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Требовать от Заказчика оплату надлежащим образом выполненных работ в размере,
установленном Сторонами при подписании настоящего Договора.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. В течение 1-го рабочего дня согласовать представленный Исполнителем на
согласование оригинал-макет полиграфической продукции либо сообщить Исполнителю об
отказе от согласования с указанием причин отказа и срока устранения выявленных недостатков.
2.3.2. Оплатить работы Исполнителя, оговоренные в п. 1.1. настоящего Договора в
порядке и по цене, установленным разделом 3 настоящего Договора.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Исполнителем работ.
2.4.2. Задержать оплату выполненных работ в случае не устранения указанных ранее
дефектов в выполненных работах, представленных к оплате;
3. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Цена настоящего договора составляет _____________________ (_____________
_____________________________________) рубля, НДС _____, и включает в себя:
- стоимость выполненных работ,
- стоимость сырья и материалов, необходимых для выполнения работ,
- транспортные расходы, в том числе расходы по доставке продукции до места
предоставления продукции и сопроводительной документации,
- расходы по разработке оригинал-макета;
- страхование, налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи,
- все затраты, связанные с выполнением работ.
3.2. Оплата работ осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней после полного исполнения
Исполнителем обязательств по выполнению работ в соответствии с условиями договора, а
также предоставления Заказчику счетов-фактур, актов выполненных работ, подписанного
сторонами и оформленного в соответствии с требованиями п. 3.7., 4.4.,.4.5. настоящего
договора.
3.3. Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ
Исполнителем считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
Сбор всех необходимых для оплаты товаросопроводительных документов осуществляется
Исполнителем.
3.4.Валюта, используемая для расчетов,- рубль Российской Федерации.
3.5.Вся полиграфическая продукция должна быть упакована. Исполнитель обязан
обеспечить такую упаковку, которая будет способна предотвратить ее повреждение или порчу
во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре.
Исполнитель обязан заменить любую полиграфическую продукцию, повредившуюся во время
перевозки в результате неправильной упаковки или связанных с этим причин.
3.6. Приемка выполненных работ оформляется двусторонним актом выполненных работ.
В акте выполненных работ, в том числе, указываются:
- сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Договора;
- размер неустойки (пени, штрафа), подлежащей взысканию в соответствии с условиями
настоящего договора (при наличии оснований, указанных в п.4.4., 4.5.договора). Расчет размера
неустойки (штрафа, пени) Исполнитель производит самостоятельно в соответствии с условиями
настоящего договора;
- основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени), подлежащей
взысканию в соответствии с условиями настоящего договора (при наличии оснований,
указанных в п.4.4., 4.5. настоящего Договора);
- итоговая сумма, подлежащая оплате по договору.
В случае отсутствия в представленном Исполнителем акте выполненных работ расчета
неустойки (штрафа, пени) (при наличии оснований, указанных в п.п.4.4., 4.5. настоящего
Договора), Заказчик вправе отказаться от подписания данного акта выполненных работ и
оформить акт выполненных работ самостоятельно, с учетом вышеуказанных требований.
3.7. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания выполнения работ и
получения акта выполненных работ принимает одно из следующих решений:
а) в случае, если выполненные работы в полной мере соответствуют требованиям
Договора и Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), Заказчик принимает
работы и подписывает акт выполненных работ.
б) в случае, если выполненные работы содержат отклонения от условий Договора,
Заказчик составляет перечень замечаний и необходимых доработок.
Замечания к выполненным работам подлежат доработке Исполнителем в сроки,
установленные Заказчиком или, если такие сроки не установлены, в течение 5-ти календарных
дней с момента подписания Заказчиком перечня замечаний. Доработка выполненных работ
осуществляется Исполнителем за свой счет без последующей компенсации этих расходов
Заказчиком. Время, предоставленное Исполнителю для устранения недостатков, считается
просрочкой Исполнителя и влечет последствия, предусмотренные п. 4.4. настоящего Договора.
В случае невозможности доработки выполненных работ в срок, установленный
настоящим пунктом, Заказчик вправе соразмерно уменьшить размер оплаты выполненных
работ.
4. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения, либо ненадлежащего исполнения
Сторонами обязательств по настоящему договору, возмещаются в объеме и порядке,
предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
4.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
настоящим договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа,
пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
(штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Исполнитель, или по вине третьих лиц.
4.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, Заказчик вправе предъявить требование об уплате неустойки и
произвести оплату по настоящему Договору за вычетом неустойки (штрафа, пеней). Неустойка
(штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа,
пеней) устанавливается в размере двух трехсотых действующей на день уплаты неустойки
(штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Исполнитель освобождается
от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
4.5. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Исполнитель обязан в течение 5
рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить
Заказчику штрафную неустойку в размере 5,0% от стоимости выполненных работ
ненадлежащего качества.
4.6. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои
обязательства по договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее
исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (Раздел 6
настоящего договора «Форс-мажор»).
4.7. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением
обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору в
полном объеме.
5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по требованию
Заказчика или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством РФ.
5.2. О расторжении договора в одностороннем порядке Заказчик уведомляет Исполнителя
за 3 дня до момента расторжения договора.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по
договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они
непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок
исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут
действовать эти обязательства.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу
вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую
Сторону в течение 3 (трех) дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством
указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными
государственными органами.
6.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 7.2.
договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры, возникающие из договора, разрешаются Сторонами путем предъявления
претензий. Срок ответа на претензию, письма - 7 дней с момента получения.
7.2. В случае не достижения согласия, споры передаются Сторонами на рассмотрение
Арбитражного суда Томской области.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Официальный документооборот в рамках договора осуществляется путем обмена
подлинниками документов. Для оперативного решения вопросов допускается обмен
документами посредством факсимильной связи, а также электронной почты, с обязательной
досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (трех) рабочих дней.
8.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств по договору.
8.3. Все приложения к договору должны быть совершены в письменной форме,
подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Во всем, что не оговорено в договоре, Стороны руководствуются действующим
законодательством.
8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
9. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик:
634063, г. Томск, Ивана Черных, 96/1
ИНН 7017245682 КПП701701001
Исполнитель:
ОГРН 1097017014698
Л.сч.№8104000471
Департамент финансов Томской области,
Р.сч.№ 40601810400003000001 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Томской области г. Томск
БИК 046902001
Главный врач_______________ / А.В. Холопов /
__________________ /
М.П.
/
М.П.
Приложение № 1 к договору № _____ от «___»________ 2012 г.
Техническое задание на выполнение работ по разработке и изготовлению
полиграфической продукции
№
Наименование
п/п
выполняемых работ
Характеристики выполняемых работ
Заказчик:
Ед.
изм.
Колво
Исполнитель:
Цена
за ед.
(руб.)
Сумма
(руб.)
Скачать