153 (21.06.12) об осуществлении закупок товарно

Повторное объявление об осуществлении закупок товарно-материальных запасов
способом запроса ценовых предложений
1. АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»
(далее - АО «KEGOC») в лице филиала «Восточные межсистемные электрические сети» РК, ВКО, 070018 г.Усть-Каменогорск, ул.Бажова,67.
2. Закупка товарно-материальных запасов.
3. Подробная информация:
Сумма,
Сроки и
Краткая
Место
выделенная
№
Наименование закупаемых
Ед.
Кол-во,
условия
характеристика
поставки
для закупки
п/п
товаров
измерения
объем
поставки
товаров
товара
в тенге без
товаров
учета НДС
аналоговый, типа
1
Телефонный аппарат
Siemens Gigaset
Штука
5,0000
53 500,00
5010
Токоизмерительные цифровые
2
К4571Ц
Штука
3,0000
24 000,00
клещи
3
Лестница
деревянная L=5м
Штука
6,0000
4
Лестница
деревянная L=3м
Штука
6,0000
5
Лестница
Штука
6,0000
6
Бензиновая электростанция
Штука
1,0000
7
Дрель ударного действия
Штука
1,0000
НБР-3,0И 20.
Штука
1,0000
600 000,00
КР - 4
Штука
1,0000
8 000,00
Закрытый в
комлекте
Штука
3,0000
137 139,00
8
9
10
Станция насосная с бензиновым
приводом
Кран регулировочно-запорный
многоходовой
Пожарный щит
Стремянка
(алюминиевая)
Etalon SPG 6500
(генератор 5 кВт)
HP2070 1010w/02900об/2,4кг
В течение 60
рабочих дней
с даты
вступления
договора в
силу DDP
ИНКОТЕРМС
2010, склад
получателя
90 000,00
ВосточноКазахстанская
обл., г.УстьКаменогорск,
центральный
склад
72 000,00
48 000,00
180 000,00
35 866,00
4. Гарантия на весь поставляемый товар должна составлять 12 (двеннадцать) месяцев со дня принятия товара по акту приемки запасов.
5. Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в запечатанном конверте с 08 час.00мин. 22.06.2012г. по 08 час.00 мин.
02.07.2012 г. включительно по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 67, кабинет 109.
6. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать:
1) полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;
2) наименование и почтовый адрес филиала, которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в объявлении о
закупках;
3) наименование закупок товаров, для участия в которых представляется ценовое предложение потенциального поставщика.
7. Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков проводится в: в 08 час.00 мин. 02.07.2012 г., по адресу:
г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова,67, кабинет 109.
8. Ценовое предложение должно включать все расходы, связанные с поставкой товаров.
9. Проект договора о закупках с указанием существенных условий прилагается.
10. Договор о закупках заключается в срок не более 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания протокола об итогах.
11. Каждый потенциальный поставщик подает только одно ценовое предложение, скрепленное подписью и печатью (при ее наличии)
потенциального поставщика, которое должно содержать следующие сведения и документы:
1) наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров;
3) место и сроки поставки товаров;
4) цену за единицу и общую цену товаров, без учета НДС, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара;
5) копию свидетельства о государственной регистрации потенциального поставщика;
6) техническую спецификацию на товары, подписанную потенциальным поставщиком (согласно приложению №2 к проекту договора).
12. Любое заинтересованное лицо имеет право присутствовать при вскрытии конвертов. Разрешается аудио и видеозапись вскрытия
конвертов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Уполномоченные представители потенциальных поставщиков имеют право ознакомиться с ценовыми предложениями других
потенциальных поставщиков под роспись.
13. Дополнительную информацию можно получить по тел.: 8 (7232) 297-367
Приложение: 1. Проект договора о закупках товаров.
Начальник ОМТС
Суббота В.А
Договор № _______________
о закупках товарно-материальных запасов
г. Усть-Каменогорск
«___»____________ 2012г.
АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan
Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
директора филиала «Восточные МЭС» Уражанова К.М., действующего на основании
Положения о филиале и Генеральной доверенности № 140 от 30.12.2011 г., с одной стороны, и
________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _____________действующего на
основании ________с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, на основании
Типовых правил закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых национальным управляющим
холдингом, национальными холдингами, национальными компаниями и организациями,
пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат
национальному управляющему холдингу, наицональному холдингу, национальной компании,
утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2009 года №787
и Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей
участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве
собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров
АО «ФНБ «Самрук-Казына» (протокол от 18 ноября 2009 года № 32) (далее - Правила) и
протокола _____от ______ №______ об итогах закупок товаров способом запроса ценовых
предложений, заключили настоящий договор о закупках (далее - договор) о нижеследующем:
Толкование терминов
1. В договоре ниже перечисленные понятия будут иметь следующее толкование:
1) «Заказчик» - АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»
(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», свидетельство о государственной
перерегистрации юридического лица от 21 октября 2004 года № 6801-1901-АО; филиал
«Восточные межсистемные электрические сети», свидетельство об учетной перерегистрации
филиала юридического лица от 31.01.2005 года № 1018-1917-Ф-л.
2) «Поставщик» - физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую
деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не
установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических
лиц (консорциум), выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним
договоре о закупках;
3) «договор» - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и
Поставщиком в соответствии с Правилами и законодательством Республики Казахстан,
зафиксированный в письменной форме, подписанный Сторонами со всеми приложениями и
дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;
4) «цена договора» - сумма, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в
рамках договора за полное выполнение договорных обязательств;
5) «товар» - ТМЦ и сопутствующие услуги, которые Поставщик обязан поставить в
рамках договора;
6) «казахстанское содержание» - процентное содержание стоимости оплаты труда
граждан Республики Казахстан, задействованных в исполнении договора о закупках от общего
фонда оплаты труда по данному договору, и (или) стоимости доли (долей) казахстанского
происхождения, установленной в товаре (товарах) в соответствии с критериями достаточной
переработки или полного производства резидентами Республики Казахстан от общей стоимости
товара (товаров) по договору о закупках;
7) «сопутствующие услуги» - услуги, обеспечивающие поставку товаров, такие,
например, как транспортировка.
2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный
договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
1) договор;
2) перечень закупаемых товаров (приложение 1 к договору);
3) технические и качественные характеристики товаров (приложение 2 к договору);
4) форма отчета по казахстанскому содержанию товаров (приложение 3 к договору).
Предмет договора
3. Поставщик обязуется продать и поставить, а Заказчик принять и оплатить товары, не
ранее 2011-2012 года выпуска, в количестве и стоимости согласно перечню закупаемых
товаров (приложение 1,2 к договору), являющемуся неотъемлемой частью договора.
Цена договора
4. Цена на поставляемый товар, указанная в приложении 1 к договору, остается
неизменной в течение срока действия договора. Цена договора составляет _______ (_______)
тенге, в том числе НДС ___ (________) процентов ________ (_________) тенге, за
исключением случаев, когда Поставщик не является плательщиком НДС или поставляемый
товар не облагается НДС в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
5. В цену договора включены все расходы Поставщика, включая упаковку, маркировку,
транспортировку и оформление документов, указанных в пункте 22 договора.
В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость в цену договора вносятся
соответствующие корректировки, учитывающие эти изменения.
6. Поставщик несет все риски и расходы, связанные с поставкой товара до склада
грузополучателя, включая оплату налогов, пошлин и иных установленных законодательством
Республики Казахстан платежей.
Порядок оплаты
7. Оплата товара Заказчиком по договору производится в тенге, по факту поставки,
путем перечисления денег на банковский счет Поставщика в размере 100 (сто) процентов от
цены поставленной партии товара.
8. Срок оплаты – в течение 30 (тридцати) операционных дней со дня представления
Заказчику документов, предшествующих оплате.
9. Оригинал счета – фактуры направляется Поставщиком в адрес Заказчика не ранее
даты акта приемки запасов и не позднее 5 (пяти) дней после утверждения акта приемки запасов.
10. Документы, предшествующие оплате:
- акт приемки запасов;
- счет-фактура;
11. Поставщик обязан предоставить с последней партией товара отчет по казахстанскому
содержанию (приложение 3 к договору).
Оплата за последнюю партию товара производится в течении 30 (тридцати) операционных
дней со дня предоставления в адрес Заказчика документов, предшествующих оплате, и отчета
по казахстанскому содержанию (приложение 3 к договору).
Качество товара и гарантии
12. Технические параметры и комплектность поставляемого товара должны
соответствовать или быть выше стандартов, указанных в приложении 1,2 к договору,
являющимся его неотъемлемой частью.
13. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в рамках договора, является
новым, неиспользованным. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по договору, не
будет иметь дефектов, связанных с материалами или работой, при нормальном использовании
поставленных товаров в условиях, обычных для Республики Казахстан.
14. Гарантия Поставщика действительна в течение 12-ти (двенадцати) месяцев со дня
принятия товара по акту приемки запасов при условии соблюдения Заказчиком правил
хранения и эксплуатации, согласно предоставленной Поставщиком технической
документации.
15. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех
претензиях, связанных с данной гарантией.
16. После получения подобного уведомления Поставщик обязан в срок, установленный
Заказчиком, произвести замену бракованного товара и/или его части без каких-либо расходов
со стороны Заказчика.
17. Если Поставщик, получив уведомление, не заменит товар в сроки, требуемые
Заказчиком, Заказчик вправе применить необходимые санкции и меры по замене товара за счет
Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик обладает по
договору в отношении Поставщика. При этом Заказчик имеет право отказаться от этого товара,
а Поставщик обязан принять обратно отклоненный Заказчиком товар и вернуть Заказчику всю
сумму, полученную за данный товар с возмещением всех затрат.
18. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара и поставкой нового,
несет Поставщик.
19. В случае замены, гарантийный срок на этот товар или его части отсчитывается
заново со дня повторной приемки.
20. Гарантия Поставщика не распространяется на дефекты, являющиеся результатом
неправильной эксплуатации Заказчиком товара.
Сопроводительная документация, тара
21. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от
повреждения или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна
выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и
воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого
хранения.
22. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями
Заказчика, оговоренными в перечне закупаемых товаров (приложение 1 к договору).
Поставщик обязан направить Заказчику следующую документацию:
1) оригинал накладной на отпуск запасов на сторону;
2) транспортная накладная, железнодорожная квитанция или автогрузовая квитанция;
3) сертификат соответствия.
Сроки и порядок поставки
23. Поставщик обязан поставить товар в пункт назначения, указанный в приложении 1 к
договору. Транспортировка этого товара до пункта назначения осуществляется и оплачивается
Поставщиком, а связанные с этим расходы включены в цену договора.
24. Сроки поставки товара указаны в приложении 1 к договору, являющимся его
неотъемлемой частью.
25. Грузополучателем товара по договору является филиал АО «KEGOC» «Восточные
межсистемные электрические сети» в соответствии с приложением 1,2 к договору,
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
26. Условия поставки считаются выполненными Поставщиком в день поставки товара
грузополучателю по акту приемки запасов на склад и/или устранение всех недостатков, в
согласованном договором пункте назначения. Днём поставки считается дата подписания
уполномоченными лицами обеих Сторон акта приемки запасов на склад.
27. Условия договора считаются выполненными Поставщиком в день подписания акта
приемки запасов уполномоченными лицами обеих Сторон.
28. Грузополучателю предоставляется право принимать товар и проводить все операции,
связанные с приемкой и оформлением товара в транспортных органах.
Порядок приемки
29. Приемка товара по количеству, качеству и комплектности производится в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
30. Акты приемки запасов, дефектные акты и акты о скрытых недостатках товара
должны быть составлены Сторонами в течение 5 (пяти) дней со дня поставки товара или со дня
обнаружения дефектов и скрытых недостатках товара, но в пределах гарантийного срока.
31. В случае поставки Поставщиком товаров с открытыми дефектами и
несоответствиями, Заказчик имеет право не принимать такой товар, с составлением дефектного
акта.
Обстоятельства непреодолимой силы
32. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору, а также за ущерб, причиненный вследствие наступления
обстоятельств непреодолимой силы, вызванных наводнениями, пожарами, землетрясениями,
эпидемиями, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами,
гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным
административным вмешательством со стороны Правительства, или каких-либо
постановлений, административных или иных ограничений, оказывающих влияние на
выполнение обязательств Сторонами по договору, или предписаний административных или
иных государственных органов, документов иных организаций, ограничивающих
распоряжение деньгами на банковских счетах Сторон, или иных обстоятельств, находящихся
вне разумного контроля Сторон. Сроки выполнения обязательств по договору соразмерно
отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на
выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после
наступления обстоятельств непреодолимой силы.
33. Обе Стороны должны в течение 3 (трех) дней известить письменно друг друга о
начале, а также об окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
выполнению обязательств по договору.
34. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана
предоставить для их подтверждения документ, выданный ОЮЛ «Союз Торговопромышленных палат Республики Казахстан» и/или иным соответствующим уполномоченным
органом Республики Казахстан.
Ответственность Сторон
35. При несоблюдении сроков поставки товара Заказчик вправе требовать от Поставщика
уплаты пени в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от цены поставленного с
нарушением сроков поставки товара за каждый день просрочки, путём снижения суммы
подлежащей оплате и выставления уведомления (претензия), но не более 10 (десяти)
процентов от цены поставленного с нарушением сроков поставки товара, о чем Поставщику
будет направлено соответствующее уведомление.
36. При несоблюдении сроков замены (гарантийный срок) товара Заказчик вправе
требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от
цены не заменённого в срок товара за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти)
процентов от цены не заменённого в срок товара, о чем Поставщику будет направлено
соответствующее уведомление (претензия).
37. При несоблюдении Заказчиком сроков оплаты, Поставщик вправе требовать от
Заказчика уплаты пени в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от цены,
подлежащей оплате за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от суммы,
подлежащей оплате.
38. При расторжении договора в одностороннем порядке, по основаниям,
предусмотренными пунктом 46 договора, Заказчик имеет права требовать от Поставщика
уплаты неустойки в размере 10 (десяти) процентов от цены договора.
Порядок разрешения споров
39. Поставщик и Заказчик примут все меры для урегулирования всех споров и
разногласий, которые могут возникнуть при исполнении договора или в связи с ним, путем
переговоров между Сторонами.
40. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и
Поставщик не могут разрешить спор по договору, любая из Сторон вправе потребовать
решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Внесение изменений и дополнений в договор
41. Внесение изменения в договор при условии неизменности качества и других условий,
явившихся основой для выбора поставщика, допускается:
1) по взаимному согласию Сторон в части уменьшения цены на товары, и соответственно
суммы договора о закупках, если в процессе исполнения договора о закупках цены на
аналогичные закупаемые товары, изменились в сторону уменьшения;
2) в части уменьшения либо увеличения суммы договора о закупках, связанной с
уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых товаров,
а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, при условии
неизменности цены за единицу товара, указанных в заключенном договоре о закупках. Такое
изменение заключенного договора о закупках товаров, допускается в пределах сумм,
предусмотренных для приобретения данных товаров, в плане закупок на год, определенный
для осуществления закупки;
3) в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о
закупках товара предложил при условии неизменности цены за единицу товара более лучшие
качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки товара,
являющегося предметом заключенного с ним договора о закупках товара;
Не допускается вносить в договор изменения, которые могут изменить содержание
условий проведенных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора
Поставщика, по основаниям, не предусмотренным данным пунктом.
42. Если любое изменение ведет к уменьшению цены или сроков, необходимых
Поставщику для поставки любой части товаров по договору, то цена договора или график
поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в договор вносятся
соответствующие поправки, при этом Поставщик не имеет права снижать качество товара.
Изменение цены договора в сторону увеличения не допускается.
43. Если в период выполнения обязательств по договору Поставщик по уважительным
причинам несвоевременно поставляет товар и/или оказывает сопутствующие услуги,
Поставщик обязан незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте
задержки, ее предположительной длительности и причине (-ах). После получения уведомления
от Поставщика Заказчик оценив ситуацию, вправе по своему усмотрению соразмерно
отодвигает срок выполнения договора Поставщиком.
44. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они оформлены в
письменной форме и подписаны уполномоченными лицами Сторон.
Заключительные положения
45. Заказчик вправе в любое время расторгнуть договор, направив Поставщику
соответствующее письменное уведомление, если Поставщик признается банкротом или
неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно при условии,
если расторжение договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на
совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии
предъявлены Заказчику.
46. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий договора Заказчик
вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив Поставщику письменное
уведомление о невыполнении обязательств:
1) если Поставщик не поставляет часть или весь товар в срок (-и), предусмотренный (-е)
договором;
2) если Поставщик поставил товар ненадлежащего качества с недостатками, которые не
могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;
3) если Поставщик не выполняет какие-либо другие свои обязательства по договору.
47. Заказчик вправе в любое время расторгнуть договор в силу нецелесообразности его
дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление за
7 (семь) дней до его расторжения. В уведомлении указывается причина расторжения договора
и оговаривается объем неисполненных Поставщиком договорных обязательств, а также дата
расторжения договора.
Когда договор расторгается согласно настоящему пункту, Поставщик имеет право
требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением договора, на день
расторжения.
48. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по договору
третьей стороне.
49. Поставщик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика
раскрывать кому-либо содержание договора или какого-либо из его положений, технической
документации, информации, предоставленной Заказчиком. Указанная информация должна
предоставляться персоналу Поставщика конфиденциально и в той мере, насколько это
необходимо для выполнения договорных обязательств.
50. Поставщик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика
использовать документы или информацию по договору, кроме как в целях реализации
договора.
51. Договор составляется на русском языке, с приложением в необходимых случаях
перевода на другие языки. Вся относящаяся к договору переписка и другая документация,
которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данному условию.
52. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в
соответствии с договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с
последующим предоставлением оригинала.
53. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в
силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.
54. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с
налоговым законодательством Республики Казахстан.
55. Договор вступает в силу с «___» ________ 2012 года и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств, взятых на себя по настоящему Договору.
56. Договор оформлен в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) экземпляру для каждой
Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
57. В случае изменения реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга в
трехдневный срок обо всех изменениях. В противном случае убытки возлагаются на виновную
Сторону.
Адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик
Поставщик
«Восточные межсистемные электрические
сети» акционерного общества
«Казахстанская компания по управлению
электрическими сетями» («Kazakhstan
Electricity Grid Operating Company»)
«KEGOC».
070018, г. Усть-Каменогорск,
ул. Бажова, 67
тел. 8 (7232) 26-68-77, 29-73-45
факс 8 (7232) 26-76-47
РНН 181 600 080 372 КБЕ 17
ИИК КZ10826F0KZTD2001181
в филиале АО «АТФБанк»
г. Усть-Каменогорск
БИК АLMNKZKA
БИН 980141003828
Свидетельство о постановке на
учет
по НДС Серия
62001 № 0003172 от
24.08.2009г.
Директор филиала «АО «КЕGOC»
Поставщик:
«Восточные МЭС»:
________________________К.Уражанов
_______________________
Приложение 1
к договору №_________ от «__»_______2012г
Перечень закупаемых товаров
Количество,
объем
Цена за
единицу
(с учетом
НДС), тенге
Сумма
(с учетом
НДС),
тенге
Условия
поставки
(в соответствии
с
ИНКОТЕРМС
2010)
Срок
поставки
товаров
Место
поставки
товара
6
7
8
9
10
№
п/п
Наименование товара
Краткая характеристика
товара
Единица
измерения
1
2
3
4
5
1
Телефонный аппарат
аналоговый, типа Siemens
Gigaset 5010
Штука
5,0000
2
Токоизмерительные цифровые клещи
К4571Ц
Штука
3,0000
3
Лестница
деревянная L=5м
Штука
6,0000
4
Лестница
деревянная L=3м
Штука
6,0000
5
Лестница
Стремянка (алюминиевая)
Штука
6,0000
6
Бензиновая электростанция
Etalon SPG 6500 (генератор 5
кВт)
Штука
1,0000
7
Дрель ударного действия
HP2070 1010w/0-2900об/2,4кг
Штука
1,0000
8
Станция насосная с бензиновым
приводом
НБР-3,0И 20.
Штука
1,0000
9
Кран регулировочно-запорный
многоходовой
КР - 4
Штука
1,0000
10
Пожарный щит
Закрытый в комлекте
Штука
3,0000
Итого:
В том числе НДС:
ЗАКАЗЧИК
ПОСТАВЩИК
Директор филиала «АО «КЕGOC»
«Восточные МЭС»_____________К.Уражанов
______________________________
Приложение 2
к договору №____от «__»______2012г.
Технические и качественные характеристики товаров
1) Телефонный аппарат: Проводной телефон Gigaset 5010:
Простой и надежный проводной телефонный аппарат. Отличное недорогое решение для офиса
Стандарт: проводной
Идентификация вызываемого абонента: нет
Индикация
нет
Телефонный справочник (номера): 14
(быстрый набор): 10
Цифровой спикерфон: нет
Автодозвон:
нет
Автоответчик (мин)
нет
Дисплей:
нет
Спец. кнопки • Повторный набор последнего номера;
«HOLD» электронное удержание;
«PAUSE» добавление ожидания в набор;
«MUTE» откл. микрофона;
«FLASH» (программируемая кнопка 80÷700мс);
Регулятор уровня громкости трубки.
Крепление к стене
есть
Интерфейс
Количество тел.линий 1
Трубка (проводная/беспроводная)
есть/нет
Подключение гарнитуры
нет
Обмен данными нет
2)Токоизмерительные цифровые клещи К4571Ц
ПАРАМЕТРЫ К4571Ц
цифровой
Класс точности, %
Напряжение постоянного тока , В
0,4; 4; 40; 400; 700
Напряжение переменного тока , В
0,4; 4; 40; 400; 1000
Сила переменного тока, А
0,4; 4; 400; 1000 ±3,0
±2,0
±1,5
Сопротивление, кОм
0,4; 4; 40; 400; 4000
±2,0
Емкость, мФ
0,4; 4; 40; 100 ±2,5
Частота, кГц
0,4; 4; 40; 400; 4000; 4000; 20МГц
Проверка диодов
+
Звуковой пробник
+
Фиксация данных
+
Индикация
цифровая (ЖКИ 3999 (3 1/2) разряда)
Питание, В
9 (Батарейки типа КОРУНД 6F22)
Габаритные размеры, мм
248х88х45
Масса, кг
0,36
±2,0
3) Лестница L=5м:
деревянная L=5м, с оковками на низу, стяжки из прута d=8-10мм через каждые 2 м. Ширина: внизу не менее 40см, вверху не менее 30см. Расстояние
между ступеньками не более 40см.
4) Лестница L=3м:
деревянная L=3м, с оковками на низу, стяжки из прута d=8-10мм через каждые 2 м. Ширина: внизу не менее 40см, вверху не менее 30см. Расстояние
между ступеньками не более 40см.
5) Лестница (стремянка алюминиевая):
Стремянка (алюминиевая) высота рабочей площадки 1,45м, СБ-7
6) Бензиновая электростанция Etalon SPG 6500(генератор 5 Квт):
Модель двигателя - SFE 390; мощность двигателя - 13 л/с; выходное напряжение - 380/220/12 вольт; максимальная выходная мощность - 5,5 кВт;
номинальная выходная мощность - 5 кВт; количество розеток на 220В - 2 шт. (на 220 и 380 вольт); габаритные размеры (длина х высота х ширина) 700х565х560 мм;
7) Дрель ударного действия НР 2070
Дрель ручная, электрическая 220 v
W-1010ват, 2900об/мин
Две скорости
Диаметр сверления: сталь, дерево, бетон 16/40/20мм
Название Макита, вес 2,4кг
8) Станция насосная с бензиновым приводом НБР-3 ОИ 20
номинальное давление 70 МПа
Подача топливо 3л/мин
Топливо АИ-92;АИ-95
Объем бака, л-20
9) Кран регулировочно-запорный многоходовой КР-4
КР - 4,ном.давление 70МПа
масса 6,7кг
кол-во выходов 4
10) Щит металлический закрытого типа (с комплектующими)
Щиты и стенды пожарные предназначены для хранения пожарного инвентаря и оборудования. Изготовлен из тонколистовой стали.
В комплект пожарных щитов и стендов входят:
лом,
багор,
лопата,
топор
два конусных ведра.
два огнетушителям ОП 5
Приложение 3
к договору №_________ от «__»_______2012г
Отчет по казахстанскому содержанию товаров
по договору № ____ от «___»__________ 2012 г.
Факт. каз. содержание, тенге, в том
Сумма каз.
Наименование
числе:
№ договора
Сумма
содержания, указ. Фактическое
Факт. каз.
№ (товаров, работ, договора с в заявке потенц. исполнение с
содержани
п/п
НДС, тенге поставщика (цен.
НДС, тенге
ев%
Всего, оборудование
услуг)
предл.), тенге с НДС
в том
работы
числе: и материалы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Доля
казахстанских
кадров
(0-1)
Примечание
10
11
Итого:
Информация предоставлена на основании Единой методики расчета организациями казахстанского содержания при закупке товаров, работ
и услуг
Приложение:
1) подтверждающие документы по казахстанскому содержанию (сертификаты о происхождении товаров CT-KZ или заявления-декларации,
выданные соответствующим уполномоченным органом при выпуске единичного, нестандартного, несерийного товара или товара, выпускаемого под
заказ);
2) список сотрудников организации, с указанием Ф.И.О., уд. личности, подписанный руководителем и заверенный печатью организации.
Руководитель организации (наименование
должности и организации)
подпись (печать)