Договор №
advertisement
Договор № г. Красноярск «___»___________ 201__ года Акционерное общество «Красноярский машиностроительный завод» (АО «Красмаш») в лице Генерального директора Назарько Александра Кирилловича, действующего на основании устава предприятия, с одной стороны, именуемое «Заказчик» и ______________________________, в лице ______________________________________, действующего на основании __________________, именуемый «Поставщик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», (по итогам ______________ (Протокол ___________ от _______ 201__ г. № ___) – указывается в случае проведения закупки) заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Предметом настоящего Договора является поставка __________ (указывается наименование Оборудования в соответствии с заявкой победителя, либо в соответствии с Техническим заданием Заказчика), (далее – «Оборудование»), а также выполнение работ по пуско-наладке, вводу в эксплуатацию Оборудования, теоретическое и практическое ознакомление с базовым курсом по эксплуатации Оборудования специалистов Заказчика. Поставщик обязуется передать Оборудование в собственность Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить Оборудование в размере, порядке и на условиях настоящего Договора. 1.2. Наименование и номенклатура Оборудования, его количество, стоимость, сроки поставки определяются Спецификацией (Приложение № 2 к настоящему Договору), технические и качественные показатели – Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и технической документации производителя Оборудования. 1.3. Место поставки Оборудования: 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 2.1. Цена Договора составляет _________________ рублей ___ копеек (_________ ________), включая НДС ___ %: ___________ рублей ____ копеек (_______________ рублей ___ копеек). 2.2. В цену Договора включена стоимость Оборудования, упаковки и маркировки Оборудования, доставки в местонахождение Заказчика (660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29), страхования Оборудования на период доставки в местонахождение Заказчика, документация к Оборудованию на русском языке и языке страны производителя Оборудования, теоретического и практического ознакомления с базовым курсом по эксплуатации Оборудования специалистов Заказчика, пусконаладки Оборудования, а также все иные расходы Поставщика (налоги, пошлины, сборы и т.п.). 2.3. Цена Договора и валюта платежа устанавливается в Российских рублях. 2.4. Условия оплаты: Оплата осуществляется в два этапа: - 1-й этап: платеж в размере 65% от стоимости договора осуществляется в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после доставки Оборудования Поставщиком в местонахождение Заказчика, подписания Сторонами транспортно - сопроводительных документов перевозчика и Поставщика, свидетельствующих о доставке всей номенклатуры Оборудования, проведения пуско-наладочных работ, подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию; - 2-й этап: окончательный расчет в размере 35% от стоимости договора производится в I квартале 2016 года. 2.6. Расчеты с Поставщиком осуществляются в пределах стоимости (цены) постав- ленного Оборудования, определенной Спецификацией (Приложение № 2 к настоящему Договору). 2.7. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ 3.1. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком на условиях DDP (ИНКОТЕРМС 2000) в адрес - 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29 в сроки определенные Спецификацией (Прило- 1 жение № 2 к настоящему Договору). 3.2. Поставщик поставляет Оборудование с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Оборудования Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору) и Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору). 3.3. На время транспортировки Оборудования, со склада Поставщика до склада Заказчика, Поставщиком осуществляется страхование Оборудования на время его транспортирования за свой счет. 3.4. Право перехода ответственности на Оборудование и все риски случайной гибели, утраты или повреждения Оборудования переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Заказчиком товарной накладной по форме №ТОРГ12 и Акта сдачи - приема Оборудования по количеству и комплектности (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору). 3.5. Фактической датой выполнения Поставщиком поставки Оборудования считается дата, указанная в Акте ввода Оборудования в эксплуатацию (форма установлена в Приложении № 4 к настоящему Договору). 3.6. Доставка Оборудования в местонахождение Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика. 4 ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ 4.1. При приемке Оборудования на складе Заказчика последний проверяет соответствие Оборудования транспортным и сопроводительным документам, а также принимает Оборудование по количеству тарных мест с соблюдением нормативных правовых актов. Приемка Оборудования по количеству тарных мест подтверждается подписанием Заказчиком накладной. 4.2. При этом Подписание Заказчиком накладной не означает осмотр и приемку Оборудования Заказчиком по качеству, количеству и комплектности. 4.3. Приемка Оборудования осуществляется на складе Заказчика при получении оборудования с подписанием Сторонами Акта сдачи - приема Оборудования (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору). 4.4. После поставки всей номенклатуры Оборудования Поставщик производит пусконаладочные работы, теоретическое и практическое ознакомление с базовым курсом по эксплуатации Оборудования специалистов Заказчика. 4.5. В случае поставки Оборудования, несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке, стандартам и Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору), Заказчик принимает такое Оборудование на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение десяти рабочих дней со дня получения претензии от Заказчика обязан за свой счет заменить Оборудование ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектное Оборудование, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Оборудования на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Оборудование надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик. 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЪЕМУ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ 5.1. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии изготовителей Оборудования, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичные документы. 5.2. Поставщик гарантирует: 5.2.1. надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Оборудования, безупречное качество изготовления Оборудования и его сборки; 5.2.2. полное соответствие поставляемого Оборудования Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору); 5.3. В период гарантийного срока обслуживания Оборудования: 5.3.1. Неисправное или дефектное Оборудование будет возвращено Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. 5.3.2. В случае замены или исправления дефектного Оборудования гарантийный срок на данное Оборудование соответственно продлевается на период простоя до устранения неисправностей или дефектных частей. 5.3.3 Поставщик несет гарантийную ответственность за неполадки и неисправности Оборудования, если они произошли не по вине Заказчика. 5.3.4. При выявлении неисправности или дефекта Оборудования в течение действия га- 2 рантии, Заказчик в течение пяти дней предоставляет Поставщику письменное уведомление (извещение) о характере неисправности с перечислением выявленных дефектов, неисправностей. 5.3.5. Поставщик в течение десяти дней после получения уведомления (извещения) принимает решение об устранении неисправности и информирует по факсу Заказчика. Поставщик определяет причину отказа (неисправности) и уведомляет Заказчика о способе и сроках восстановления (ремонта) Оборудования. Гарантированный срок выезда специалистов Поставщика к Заказчику для диагностики неисправностей составляет четыре рабочих дня с момента получения Поставщиком сообщения о выявленных недостатках работы Оборудования. В случае неприбытия специалистов Поставщика в вышеуказанный срок Заказчик вправе по своему усмотрению отремонтировать самостоятельно или с привлечением третьих лиц (при этом гарантийный обязательства Поставщика сохраняются) или отправить Оборудование для ремонта в адрес Поставщика. Все транспортные и прочие расходы, связанные с дефектным Оборудованием, понесенные Заказчиком возмещаются Поставщиком в полном объёме. 5.3.6. При возможности устранения неисправности своими силами на площадях Заказчика Поставщик в течение десяти дней после получения уведомления от Заказчика о неисправности направляет специалистов сервисной службы Поставщика для устранения неисправности. В отдельных случаях допускается устранение неисправностей путем оказания технической консультации специалиста Заказчика относительно методов самостоятельного устранения неисправностей. 5.3.7. При невозможности устранения Поставщиком неисправности своими силами на площадях Заказчика Поставщик обеспечивает замену неисправных частей. 5.3.8. Все расходы, связанные с возвратом или заменой неисправных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены неисправных частей гарантийный срок на данное Оборудование соответственно продлевается на период простоя до устранения неисправностей. 5.3.9. При невозможности устранения выявленной неисправности Поставщик обязан заменить неисправное Оборудование новым за свой счет. Гарантийный срок на данное Оборудование соответственно продлевается на период простоя до устранения неисправностей. 5.3.10. Срок устранения выявленных неисправностей или замена неисправного Оборудования в пределах гарантийного срока составляет 60 (шестьдесят) календарных дней со дня предъявления претензии Поставщику. 5.3.11. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Оборудования, если они произошли: -в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений Оборудования без письменного согласия Поставщика; -в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания; -в результате если неисправность вызвана внешними факторами – намеренная порча, стихийным бедствием, наводнением, пожаром, аварией и другими подобными обстоятельствами; -в случае если извещение о неисправности получено Поставщиком после истечения гарантийного срока обслуживания. 5.4. Поставщик обязан предоставить Заказчику до дня подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Оборудованием, возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 09.00 до 18.00 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке. 5.5. Поставщик обязан предоставить Заказчику информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Оборудования. 5.6. Поставщик гарантирует Заказчику в течение гарантийного срока обеспечить поставку запасных частей и расходных материалов, обеспечить техническое обслуживание. 5.7. Поставщик гарантирует Заказчику возможность в течение десяти лет с момента завершения гарантийных обязательств обеспечить поставку запасных частей и расходных материалов, обеспечить техническое обслуживание Оборудования по отдельным Договорам. 5.8. Если в период гарантийного срока обслуживания обнаружено, что неисправность Оборудования возникла вследствие нарушения правил и условий эксплуатации, изложенной в эксплуатационной документации или документации, поставляемой совместно с Оборудованием, и (или) Оборудование подвергалось ремонту любыми, кроме Поставщика, третьими лицами, Заказ- 3 чик оплачивает документально подтвержденную стоимость ремонта и запасных частей в полном объеме, включая, расходы на выезд представителей специалиста Поставщика по адресу Заказчика. 6. ТРЕБОВАНИЯ ПО СРОКУ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ 6.1. Гарантийный срок на поставляемое Оборудование составляет: не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня его ввода в эксплуатацию (подписания «Акта ввода Оборудования в эксплуатацию»). 7. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПУСКОНАЛАДОЧНЫМ РАБОТАМ ДЛЯ ПОСТАВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА МЕСТЕ У ЗАКАЗЧИКА. 7.1.Заказчик Оборудования обязан: 7.1.1. Своевременно, в соответствии с условиями настоящего договора, оплатить Оборудование, работы и услуги Поставщика. Своими силами обеспечить выполнение следующих работ по установке оборудования в соответствии с требованиями технической документации и условиями Поставщика: подготовить постоянное место для Оборудования; распаковать Оборудование; установить Оборудование на его постоянное место эксплуатации на поставляемые совместно с Оборудованием установочные элементы; - осуществить подвод электропитания и сжатого воздуха. 7.1.2. Осуществляет изготовление фундамента под Оборудование, его нивелирование, установку анкерных болтов (при необходимости), а так же подвод коммуникаций (электроэнергия, воздух, вода, вентиляция) к месту монтажа Оборудования. Расходы по изготовлению фундамента, подключению коммуникаций, установке Оборудования на место монтажа несет Заказчик. 7.1.3. В течение двух дней после поступления Оборудования извещает по факсу или Email Поставщика о готовности Оборудования к выполнению пусконаладочных работ. 7.1.4. Выделяет постоянного ответственного представителя, наделенного соответствующими полномочиями, для оперативного решения возникающих организационно-технических вопросов. 7.1.5. Предоставляет в распоряжение представителей Поставщика, охраняемое служебное помещение в непосредственной близости от места проведения работ для бытовых нужд, складирования приборов, материалов и т.п. 7.1.6. Знакомит представителей Поставщика с правилами техники безопасности, пожарной безопасности и внутреннего распорядка по месту проведения работ. Факт инструктажа оформляется в специальном журнале под роспись. 7.1.7. Организует охрану участка монтажа Оборудования, находящихся на нем материалов и инструментов на время отсутствия представителей Поставщика. 7.1.8. Обеспечивает возможность вноса на территорию и, по окончанию работ, выноса инструментария, приспособлений и рабочей одежды, принадлежащих специалистам Поставщика в установленном порядке. 7.1.9. Проводит приемку и аттестацию Оборудования совместно с представителями Поставщика по взаимосогласованной методике. Представителями Заказчика совместно с представителями Поставщика проверяются основные функции Оборудования и его соответствие техническим параметрам, указанным в документации, которые можно проверить техническими средствами предприятия Заказчика без разборки смонтированного Оборудования. 7.1.10. В случае несоответствия технических параметров, поставленного Оборудования, Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору) Стороны обязаны составить Акт с перечнем дефектов и необходимых работ по их устранению. Поставщик обязан произвести работы по устранению дефектов Оборудования без дополнительной оплаты в согласованный сторонами срок. 7.1.11. В случае невозможности устранения Поставщиком выявленных дефектов, а так же обеспечения технических характеристик поставляемого Оборудования, указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), Заказчик принимает такое Оборудование на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам испытаний. Поставщик в течение десяти рабочих дней со дня получения претензии от Заказчика обязан за свой счет заменить Оборудование качественным и обеспечивающим технические характеристики в соответствии с условиями Техническим заданием 4 (Приложение № 1 к настоящему Договору). Расходы, связанные с принятием некачественного Оборудования на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Оборудование надлежащего качества и обеспечивающим технические характеристики в соответствии с условиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору) несет Поставщик. 7.1.12. При положительных результатах испытаний, которые продемонстрировали соответствие Оборудования качеству, Техническому заданию (Приложении № 1 к настоящему Договору) и Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору), а также теоретическое и практическое ознакомления с базовым курсом по эксплуатации Оборудования специалистов Заказчика, Стороны подписывают Акт ввода Оборудования в эксплуатацию (Приложение № 4 к настоящему Договору). 7.2. Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Заказчику, с момента подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию (Приложение № 4 к настоящему Договору). 7.3. Поставщик Оборудования обязан: 7.3.1.Поставщик, не позднее, чем за десять дней до даты выезда специалистов на пусконаладку, направляет Заказчику уведомление содержащее: информацию о специалистах, выезжающих на пуско-наладку для оформления пропусков; дату приезда специалистов. 7.3.2. Осуществляет силами своих специалистов руководство распаковкой и снятием с консервации Оборудования персоналом Заказчика. 7.3.3. Проводит: - Сборочные и наладочные работы; - Испытание под нагрузкой в соответствии с согласованным регламентом (при необходимости); - Пуск в эксплуатацию Оборудования. - Работы по пуско-наладке Оборудования должны быть осуществлены до ________2015 г. согласно Спецификации (Приложение № 2 к Договору). 7.3.4. Имеет право отозвать своих представителей, если перерыв в работе во время пусконаладочных работ по вине Заказчика превысит 48 часов, или сделать перерыв в проведении работ для проведения технической консультации, оформив Акт «О временном прекращении работ». 7.3.5. Несет расходы по командированию и проживанию своих специалистов. 7.3.6. Для выполнения пуско-наладочных работ направляет специалистов сервисной службы Поставщика, являющихся гражданами РФ, имеющих паспорт РФ и регистрацию, имеющих не ниже III группы по электробезопасности. 7.3.7. Специалисты сервисной службы обязаны выполнять требования пропускного и внутриобъектового режима. 7.4. Заказчик не имеет права проводить пробные пуски или эксплуатировать Оборудование до завершения пуско-наладочных работ, приемки, аттестации Оборудования и оформления Акта ввода Оборудования в эксплуатацию. 7.4.1. При нарушении этого условия Оборудование считается принятым в эксплуатацию и снимается Поставщиком с гарантийного обслуживания. 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 8.1. Заказчик вправе: 8.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки Оборудования, соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Договором. 8.1.2. В случае поставки Оборудования с нарушением условий настоящего Договора Заказчик вправе отказаться от оплаты поставленного Оборудования и потребовать возврата, уплаченных Поставщику, денежных средств, которые подлежат возврату в течение трех рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного требования, или потребовать уменьшения оплаты стоимости Оборудования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 8.1.3. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку (отгрузку) Оборудования. 8.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов. 5 8.2. Заказчик обязан: 8.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках Оборудования, обнаруженных в ходе его поставки или приемки. 8.2.2. Своевременно письменно уведомлять Поставщика обо всех выявленных несоответствиях качества Оборудования, выполненных работ Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору). 8.2.3. Обеспечивать своевременную оплату Оборудования в соответствии с условиями настоящего Договора. 8.2.4. Выполнять все указания завода-изготовителя по правилам эксплуатации, хранению и уходу за поставляемым Оборудованием. 8.2.5. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по выполненным им обязательствам. 9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА 9.1. Поставщик вправе: 9.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи - приема Оборудования по количеству и комплектности (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору) на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов и при условии истечения срока проведения экспертизы. 9.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Оборудования в соответствии с подписанным Сторонами Актом сдачи - приема Оборудования по количеству и комплектности (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору). 9.2. Поставщик обязан: 9.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Оборудование по адресу: 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29 на условиях, предусмотренных настоящим Договором и в сроки, установленные в Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору) и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим Договором. 9.2.2. Безвозмездно устранить выявленные недостатки Оборудования или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 9.2.3. Осуществить сборку и пуско-наладочные работы Оборудования в объемах, в сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Договором. 9.2.4. В период проведения пуско-наладочных работ на объекте выполнять правила внутреннего распорядка и техники безопасности, действующие на территории Заказчика. 10. КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ 10.1. Качество Оборудования должно полностью соответствовать Техническому заданию (Приложение № 2 к настоящему Договору) и технической документации Производителя Оборудования. 10.2. Оборудование, поставленное в рамках настоящего Договора, должно быть: свободно от прав третьих лиц; новым - ______ года выпуска (не допускается поставка Оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов); не бывшим в эксплуатации и не выставочным образцом; работоспособным и готовым к эксплуатации; не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Оборудования. 10.3. Оборудование и его комплектующие, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь: сертификаты соответствия; сертификаты качества; свидетельства о первичной аттестации; соответствующую выписку из ГОСРЕЕСТРа; паспорта на данный вид Оборудования; руководство по эксплуатации; сертификаты безопасности; 10.4. Поставляемое Оборудование, а так же входящий в состав комплект средств техно- 6 логического оснащения должны быть поставлены комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. 10.5. Поставщик обязан обеспечить качество всех выполняемых работ в соответствии с действующими на момент подписания Договора нормами и правилами, требованиями настоящего договора, Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору). 11. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА 11.1. Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей характеру поставляемого Оборудования, стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Оборудования. 11.2. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Оборудования при его хранении и транспортировании до Заказчика. Поставщик обеспечивает безопасность транспортировки Оборудования. 11.3. Перед упаковкой все части поставляемого Оборудования должны быть подвергнуты консервации, обеспечивающей предохранение Оборудования от порчи во время транспортировки и хранения. 11.4. Поставщик обязан на каждое место составить подробный упаковочный лист, в котором указывается номер места, общее количество мест, перечень упакованных предметов, их количество, тип (модель), номер по спецификации Договора, вес брутто и нетто, № Договора. Один экземпляр упаковочного листа в непромокаемом конверте закладывается в ящик вместе с Оборудованием, второй экземпляр крепится с наружной стороны тарного места. 11.5. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Оборудования вследствие некачественной упаковки или консервации или неполной инструкции по хранению. Поставщик должен обеспечить при перевозке, поставки и разгрузке Оборудования сохранность заводской упаковки Оборудования и пломб. В случае распаковки в целях таможенного досмотра Поставщиком должен быть представлен соответствующий Акт, либо иной документ таможенного органа, фиксирующий факт распаковки (срыва пломбы). В любом другом случае, приемка Заказчиком Оборудования, заводская упаковка и опломбирование которые нарушены, не производится. 11.6. Хранение Оборудования в упаковке Поставщика на территории Заказчика должно осуществляться в соответствии с инструкциями на русском языке, которые должны быть переданы Заказчику не менее чем за один месяц до прибытия первой партии груза в его адрес. 11.7. Если Заказчик производит распаковку прибывшего Оборудования самостоятельно в отсутствие полномочного представителя Поставщика, не прибывшего в срок, назначенный Заказчиком, то Заказчик составляет Акт, описывающий по внешним признакам поставленное Оборудование, и в случае необходимости в течение пяти рабочих дней составляет рекламационный Акт с указанием претензий и сроков их устранения. Маркировка упаковки: 11.8. Ящики маркируются с 3-х сторон. На каждое место наносится несмываемой краской следующая маркировка на русском (и английском, в случае поставки из-за границы) языках: Договор № ПОСТАВЩИК ЗАКАЗЧИК Место назначения (Адрес поставки) Место №___/Общее количество мест Вес нетто/брутто (кг) Размеры (см): (длина*ширина*высота) На все места, требующие специального обращения, наносится дополнительная маркировка: Осторожно Верх Не кантовать Или другая необходимая маркировка 11.9. Ящики и другие виды упакованного Оборудования нумеруются дробными числами, причем числитель будет означать порядковый номер ящика, а знаменатель общее количество мест одной комплектной единицы Оборудования. 11.10. На грузовых местах высотой более 1 метра и весом более 500 кг должен быть указан соответствующим знаком центр тяжести, а также места строповки. 7 11.11. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением груза и/или отправкой его не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки. 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОТГРУЗКЕ ОБОРУДОВАНИЯ 12.1. Отгрузка Оборудования производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика. 12.2. За 15 (пятнадцать) календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Заказчику извещение о дате готовности Оборудования к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Заказчику данные: - наименование Оборудования, дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов). 13. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ 13.1. Маркировка должна быть четкой и разборчивой, а так же выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету Оборудования. 13.2. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию климатических факторов. 13.3. Маркировка должна сохраняться в течение всего допустимого срока использования Оборудования. 13.4. Маркировка Оборудования должна содержать следующие данные: наименование и модель Оборудования, заводской номер, год изготовления, организацию изготовитель; места строповки; базовые поверхности для выверки; массу Оборудования; места подключения к энергоносителям. 13.5. Маркировка приборов регистрации, контроля и управления, входящих в состав Оборудования должна содержать четкие данные о типе в соответствии с паспортом на Оборудование. 13.6. Маркировка опций Оборудования, должна содержать следующие данные: наименование и модель, заводской номер, год изготовления, организацию изготовитель; ТРЕБОВАНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЗАКАЗЧИКУ ТЕХНИЧЕСКИХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ 14.1. При поставке Оборудования Поставщик предоставляет Заказчику следующую документацию на бумажных носителях и на русском языке: 14.1.1. Технический паспорт на Оборудование и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации, руководство оператора, руководство по программированию) Оборудованием. 14.1.2. Один комплект технической документации в распечатанном виде, 1 экземпляр документации на CD диске, страховой экземпляр математического обеспечения на CD диске; и содержать: описание станка и работы всех его узлов и блоков, в т.ч. покупных; инструкция по эксплуатации для оператора станка; инструкцию по техническому обслуживанию; инструкция по программированию; инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию СЧПУ; исчерпывающие перечни кодов ошибок, PLC таблицы и изменяемых параметров СЧПУ; блочные, монтажные и принципиальные электрические схемы всех входящих узлов и блоков и станка в целом; 14.1.3. Документы о сертификации Оборудования (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, качества, сертификаты (или декларации) соответствия; 14.1.4. Оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Оборудования и гарантийного периода; 14.1.5. Счет, счет-фактуру, выставленные Заказчику; 14.1.6. Товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика); 14. 8 14.1.7. Свидетельства о первичной аттестации приборов для контроля; 14.1.8. Соответствующую выписку из ГОСРЕЕСТРа; 14.2. Поставщик в течение двадцати дней после заключения Договора направляет исходные данные для разработки планировочных решений и проектов по размещению Оборудования (габариты оборудования, с учётом отсутствия опций, не приобретаемых Заказчиком, наличие фундамента с его характеристиками или установка на виброопоры, точки подвода энергоносителей), данных по энергоносителям (эл. энергия, напряжение, суммарная мощность, сила тока, число фаз, сечение и материал проводников, количество жил, точность поддержания в %), сжатый воздух (давление, расход воздуха, чистота воздуха по ГОСТ или количество определённого типоразмера частиц на объём воздуха, наличие паров масел, геометрия штуцера), пар и т.п., требования к помещениям, коммуникациям, технологическим газам и т.д. 14.3. ПЛК-программы работы электроавтоматики и машинные данные (должны быть записаны в системе ЧПУ и на DVD-диске в формате и объёме, достаточном для восстановления работоспособности Оборудования). 14.4. Вместе с Оборудованием Поставщик обязуется представить комплект разрешительной документации на русском языке, подтверждённой Российским Сертификатом соответствия. (В случае наличия в составе поставляемого Оборудования сосудов работающих под давлением, Поставщик обязуется оформить техническую документацию в соответствии с ПБ 03-576-03). 14.5. Лицензионное программное обеспечение ЧПУ для обработки. По обслуживанию и функционированию ПО должно точно соответствовать оригинальной промышленной версии системы ЧПУ и быть предназначено для обучения эксплуатации поставляемого в соответствии документацией Оборудования. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ И ПРАКТИЧЕСКОМУ ОЗНАКОМЛЕНИЮ ПОСТАВЩИКОМ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА РАБОТЕ С ПОСТАВЛЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 15.1. Представитель сервисной службы Поставщика проводит теоретическое и практическое ознакомление с базовым курсом по эксплуатации Оборудования группы - не менее 3-х человек, по месту нахождения Заказчика. Теоретическое ознакомление с базовыми курсами по эксплуатации до 5 дней. 15.2. Результат теоретического и практического ознакомление с базовым курсом по эксплуатации Оборудования подтверждается изготовлением представителем Заказчика детали- образца. 15.3. Датой окончания теоретического и практического ознакомление с базовым курсом по эксплуатации Оборудования признается дата подписания Сторонами Акта ввода Оборудования в эксплуатацию (форма установлена в Приложении №4 к настоящему Договору). 15. 16. ФОРС-МАЖОР 16.1. Стороны освобождаются от ответственности за просрочку исполнение своих обязательств по Договору, если она явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: - наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору. 16.2. Сторона, для которой, вследствие действия непреодолимой силы, создалась невозможность выполнения обязательств по Настоящему Договору, должна немедленно (в течение трёх рабочих дней с момента наступления такого обстоятельства) письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Наличие форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой РФ. 16.3. Отсутствие письменных уведомлений или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает не известившую своевременно Сторону права ссылаться на действия непреодолимой силы, как на причину неисполнение своих обязательств по Договору. 16.4. В случае если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, обстоятельство непреодолимой силы должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие. 16.5. В случае если указанных обстоятельств продлится более шестидесяти дней любая 9 из Сторон вправе расторгнуть Договор путём обращения в суд. В этом случае Поставщик возвратит в течение семи дней после даты расторжения сумму перечисленную Поставщику по Договору Заказчиком до расторжения Договора. 17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 17.1. Стороны несут ответственность, имущественную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в порядке и размерах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и иными совместными документами. 17.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется на каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 17.3. При нарушении срока поставки продукции Поставщик уплачивает пени в размере 0,05% от суммы договора за каждый день просрочки. 17.4. При нарушении срока проведения пуско-наладочных работ Поставщик уплачивает пени в размере 0,03% от суммы договора за каждый день просрочки. 17.5. В случае передачи Поставщиком Покупателю некомплектного товара Поставщик, кроме действий, предусмотренных п.п. 1, 2 статьи 480 ГК РФ, уплачивает пени в размере 0,05% от суммы договора за каждый день просрочки, начиная со дня, установленного Покупателем для доукомплектования товара. 17.6. В случае поставки продукции ненадлежащего качества Поставщик, кроме действий, предусмотренных статьей 475 ГК РФ, обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,05% от суммы договора за каждый день с момента направления Покупателем Поставщику уведомления о ненадлежащем исполнении обязательств по договору до момента устранения недостатков. 17.7. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства. 18. УВЕДОМЛЕНИЯ 18.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде факсимильного сообщения, электронного сообщения на электронный адрес, заверенной телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении. 19. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 19.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 19.2. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами возложенных на них обязательств, включая выплату неустойки и возмещения убытков, если такие требования были предъявлены заинтересованной Стороной. При этом неустойка носит штрафной характер и не вычитается из подлежащей возмещению суммы убытков. 19.3. Основанием для изменения и расторжения Договора являются обстоятельства, установленные настоящим Договором и действующим Российским законодательством. 20. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 20.1. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 20.2. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда Красноярского края. 20.3. Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: - Техническое задание (Приложение № 1) - Спецификация (Приложение № 2) 10 - Акт сдачи - приема по количеству и комплектности (Приложение № 3) - Акт ввода оборудования в эксплуатацию (Приложение № 4) 21. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 21.1. Адрес и реквизиты Заказчика: 21.2. Адрес и реквизиты Поставщика: Наименование: АО «Красмаш» Адрес: 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29 тел.: 8 (391) 264-66-01 факс: 8 (391) 264-48-91 E-mail: kras@krasmail.ru Платежные реквизиты: ИНН 2462206345 КПП 246750001 В Восточно-Сибирском банке Сбербанка России г. Красноярска БИК 040407627 ОКПО 06606330 к/c 30101810800000000627 р/с 40702810631020004513 ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК _______________ (А.К. Назарько) М.П. ______________(________________) М.П. 11 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Договору № ____ от «____ » _________ 201__ г. Техническое задание на оборудование Высокочастотная установка ВЧД 4-2,5/40 1. Краткое описание оборудования: Установка предназначена для предварительного нагрева таблетированных пресс-порошков, пресс-материалов и реактопластов в электрическом поле высокой частоты при изготовлении изоляторов по заказу 13900. 2. Место поставки оборудования: Адрес: 660123 Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий д.29, АО «Красмаш». 3. Сроки поставки оборудования: июль 2015 года. Срок выполнения пуско - наладочных работ :август 2015 года. 4. Общие требования к оборудованию: 4.1. Конструкция каждой единицы оборудования должна учитывать условия размещения на участке прессования пластмасс. По согласованию с заказчиком возможно уточнение мест размещения вспомогательного оборудования. 4.2. Требования к техническим характеристикам высокочастотной установки ВЧД 4 2,5/40: - Мощность колебательная номинальная - 2,5 кВт; - Частота рабочая - 40,68±0,4068 МГц; - Масса нагреваемых таблеток - 025 - 0,64 кг; - Время нагрева таблеток для то температуры (110± 10) - 3 0 - 5 0 °С; - Габаритные размеры - 540x7200x1646 мм. - Параметры подключения ВЧД уточняются и конкретизируются в процессе заключения договора. 4.1 Упаковка и транспортирование Оборудование должно поставляться в упаковке в соответствии с ГОСТ 23170- 78, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортирования с учётом перегрузок и длительного хранения. При транспортировании пластмассовых конструкций должна быть учтена их способность к охрупчиванию при отрицательной температуре (в зимний период) и приняты меры к исключению растрескивания. 5. Требования к условиям эксплуатации Товара (оборудования) Наименование условий эксплуатации Минимальная температура в рабочем помещении Максимальная температура в рабочем помещении Максимальная абсолютная влажность Единицы измерения °С Значения °С +40 % 80 +15 6. Требования по теоретическому и практическому ознакомлению ПОСТАВЩИКОМ персонала ЗАКАЗЧИКА работе с поставленным Товаром (оборудованием) 6.1. Представитель сервисной службы ПОСТАВЩИКА проводит теоретическое и практическое ознакомление с базовым курсом по эксплуатации Товара (оборудования) группы - не менее 3-х человек, по месту нахождения ЗАКАЗЧИКА, теоретическое ознакомление с базовыми курсами по эксплуатации до 5 дней. 6.1. Результат теоретического и практического ознакомление с базовым курсом по эксплуатации Товара (оборудования) подтверждается изготовлением представителем ЗАКАЗЧИКА детали- образца. 6.2. Датой окончания теоретического и практического ознакомление с базовым курсом по эксплуатации Товара (оборудования) признается дата подписания Сторонами Акта приемапередачи Товара (оборудования) в эксплуатацию. 7. Требования по сроку гарантий качества Товара (оборудования) Гарантийный срок на поставляемый Товар (оборудование) составляет 24 месяца с даты его ввода в эксплуатацию (подписания «акта ввода оборудования в эксплуатацию»). 12 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Договору № ____________ от «____ » _________ 201__ г. СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование № п/п Оборудования (марка, модель и т.п.) Производитель /страна Ед. происхождени изм. я/ Е Колво, ед. Цена за ед., руб. (включая НДС) Общая стоимость, руб. (включая НДС) 1. Итого: Цена Договора составляет: _________________ рублей ___ копеек (__________________________ рублей ___ копеек), включая НДС ___ %: _________ рублей ___ копеек (___________________ рублей ___ копеек). СРОКИ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ 1. Срок поставки: июнь 2015 г. 2. Пуско-наладочные работы, теоретическое и практическое ознакомление с базовым курсом по эксплуатации Оборудования специалистов Заказчика должны быть осуществлены в июле 2015 г. после поставки Оборудования, согласно Технического задания (Приложение № 1 к Договору) в местонахождении Заказчика. Доставка оборудования в местонахождение Заказчика (660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29). Доставка оборудования осуществляется на условиях поставки DDP г. Красноярск, (ИНКОТЕРМС 2000); Фактической датой выполнения Поставщиком поставки Оборудования считается дата указанная в Акте ввода Оборудования в эксплуатацию ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК: _______________ (А.К. Назарько) МП ______________ (____________) МП 13 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Договору № ____________ от «____ » _________ 201__ г. АКТА СДАЧИ - ПРИЕМА ОБОРУДОВАНИЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КОМПЛЕКТНОСТИ от «___»_________201__г. «Поставщик» _____________________ в лице _____________________, с одной стороны и «Заказчик» ОАО» Красмаш в лице __________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем: Поставщик поставил, а Заказчик принял следующее Оборудование согласно Спецификации №____________ ___________________________________________(описание Оборудования) Стоимость поставленного Оборудования составляет: _________________________ _____________________________________ (сумма за поставленное Оборудование) 1. В процессе приемки Оборудования выявлено: 1.1. Оборудование поступило в _____________________________________________________________________________ _____________ (указывается количество мест (тары) согласно сопроводительной документации, состояние тары, наличие маркировок, комплектность поставки) 1.2. При приемке выявлено: _____________________________________________________________________________ ___ (указываются несоответствия поступившего Оборудования требованиям Договора) 2. По результатам сдачи – приемки Оборудования принимается решение: _____________________________________________________________________________ ___ (по количеству мест (тары) согласно сопроводительной документации состоянию тары, наличию маркировок, комплектность поставки Оборудования, отвечает техническим требованиям Договора или указываются несоответствия и сроки устранения) К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Оборудования:__________________________________(перечислить документы) ЗАКАЗЧИК: _______________ (_____________) (__________) МП ПОСТАВЩИК: ______________ МП 14 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Договору № ____________ от «____ » _________ 201__ г. АКТ ВВОДА ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ № от«___»_________201_ г. по Договору №______________ от «___»______________201__г. «Поставщик» _____________________ в лице ________________________, с одной (должность, Ф.И.О) стороны и «Заказчик» ОАО «Красмаш» в лице ________________________ , с другой (должность, Ф.И.О) стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар (Оборудование) согласно Спецификации (Приложение № ____ к Договору №____________ от _________ 201__ г.): _____________________ ____(описание оборудования) в количестве __________ шт. Стоимость поставленного оборудования с учётом НДС составляет: _____________________________________ (сумма за поставленное оборудование) Оборудование находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Договора. К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку оборудования: __________________________________(перечислить документы) В сроки, предусмотренные условиями договора, Поставщиком проведены пуско- наладочные работы, практическое ознакомление по пользованию и эксплуатации оборудования специалистов Заказчика согласно спецификации (Приложение № ____ к Договору №___________ от ___________ 201__ г.). Заказчик не имеет претензий к Поставщику по количеству и комплектности поступившего оборудования, качеству выполненных работ по Договору №_____________________ от___________________________ Общая стоимость по Договору №___________________ от____________ с учетом НДС составила _______________________________________(сумма) ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК: _______________ (_____________) ______________ (___________) МП МП 15
