проект Муниципальный контракт №____ с. Кижинга «___

проект
Муниципальный контракт №____
с. Кижинга
«___» _______ 2010 г.
Муниципальное учреждение Комитет по инфраструктуре администрации МО
«Кижингинский район», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя
Комитета Балданова Вячеслава Агвановича, действующего на основании Положения, с
одной стороны и _____________________________, ОГРН _____________ именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с
протоколом открытого аукциона аукционной комиссии по определению исполнителя в
целях заключения с ним муниципального контракта на выполнение работ по
техническому и аварийному обслуживанию котельного оборудования организаций и
учреждений бюджетной сферы МО «Кижингинский район» Республики Бурятия от «08»
июля 2010 г. № ___, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о
нижеследующем:
1.Предмет контракта
1.1. Исполнитель обязуется за свой риск выполнить по заданию Заказчика, а
Заказчик обязуется принять и оплатить результат следующих работ: техническое и
аварийное обслуживание котельного оборудования организаций и учреждений
бюджетной сферы МО «Кижингинский район» согласно локальному сметному расчёту.
1.2. Работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего Контракта, выполняются в соответствии с
утвержденной и согласованной сторонами сметной документации, являющейся неотъемлемой
частью настоящего Контракта (приложение №1).
2. Стоимость (цена) Контракта
2.1. Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему Контракту, составляет
_____________ (____________________) рублей.
2.2. Утвержденная стоимость работ является окончательной и изменению не подлежит.
2.3. Источник финансирования заказа – бюджет МО «Кижингинский район»
3. Условия платежа
3.1. Оплата производится Заказчиком путем безналичного расчета по указанным
исполнителем реквизитам на основании акта о приёмке выполненных работ, подписанного
Заказчиком и Исполнителем, после выделения денежных средств (лимитов) Заказчику, если иное
не установят по обоюдному согласию Стороны.
3.2 Оплата производятся поэтапно по мере выполнения работ, включая устранение
выявленных дефектов Заказчиком на основании акта о приемке выполненных работ на
соответствие их количеству, качеству, требованиям, установленным настоящим Контрактом.
4. Срок действия Контракта
4.1. Срок действия: период отопительного сезона 2010-2011 гг.
4.2 Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик имеет право проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не
вмешиваясь в его деятельность.
5.2 Заказчик обязан:
5.2.1 При завершении работы принять выполненные Исполнителем работы в течение 5
(пяти) рабочих дней по акту о приёмке выполненных работ.
5.2.2 Оплатить выполненные Исполнителем работы в размерах, на условиях и в сроки,
установленные настоящим Контрактом.
5.3. Подрядчик обязан:
5.3.1 Своими силами и средствами выполнить работы, предусмотренные п. 1.1 и п. 4.1.
настоящего Контракта.
5.3.2
Сдать выполненные работы Заказчику согласно условиям Контракта.
5.3.3 Немедленно предупредить Заказчика и
до получения от него указаний
приостановить работу при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий
выполнения его указаний, способов исполнения работы и иных не зависящих от Исполнителя
обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо
создают невозможность его завершения в срок.
5.3.4 Исполнитель вправе использовать при выполнении условий настоящего Контракта
новые методы и материалы, если это не приведет к ухудшению качества работ или к срыву
сроков работ и если указанные в настоящем пункте меры соответствуют требованиям
действующего законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ГОСТ, СНиП и
т.д.)
6. Порядок сдачи и приемки работ
6.1. Исполнитель в соответствии с требованиями настоящего Контракта
Заказчику результат работы.
передает
6.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) дней после окончания срока действия Контракта
принять результат работ. При обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих
результат работы или иных недостатков в работе, Заказчик обязан заявить об этом Исполнителя и
отразить это в акте сдачи-приемки выполненных работ с указанием сроков их устранения.
6.3. В случае несоответствия результатов работы условиям Контракта Исполнитель обязан
произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в течение 10 (десяти) дней.
6.4. В случае досрочного выполнения Исполнителем работы Заказчик обязуется принять
результат работы в порядке, установленном настоящим разделом Контракта и произвести ее
оплату.
6.5. Заказчик, обнаружив недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них
только в случае, если в акте сдачи-приемки работ были оговорены данные недостатки или
возможность последующего предъявления требований об их устранении.
6.6. Заказчик, приняв работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки в
работе, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки).
6.7. Заказчик, обнаружив после приемки работы отступления от условий настоящего
Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе
приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты
Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя в течение 10 (десяти) дней со дня их
обнаружения.
6.8. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков
выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон должна быть назначена
экспертиза. Расходы по ее проведению несет Исполнитель за исключением случаев, когда
экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем условий настоящего Контракта
2
или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В
указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначение, а если она
назначена по соглашению Сторон – обе стороны.
6.9. При просрочке передачи или приемки результата работы риск, предусмотренные в п. 1.1.
настоящего контракта, несет сторона, допустившая просрочку.
6.10. Подрядчик обязан составить двусторонний акт о сдаче - приёмке выполненных работ с
Заказчиком.
7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. При заключении Контракта обеспечение его исполнения не требуется.
8. Ответственность Сторон
8.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного
настоящим Контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
(штрафа, пеней) устанавливается настоящим Контрактом в размере не менее одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней),
если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине заказчика.
8.2. В случае ненадлежащего исполнения работ Исполнитель безвозмездно устраняет
недостатки в работе в 10-ти дневный срок и возмещает Заказчику убытки, включая упущенную
выгоду.
8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных в п. 3.1.
настоящего Контракта, Исполнитель имеет право потребовать уплату неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего
после дня истечения срока исполнения обязательств, указанного в настоящем Контракте. Размер
неустойки составляет одну трехсотую, действующую на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации. Заказчик освобождается от
уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему
контракту или устранения выявленных нарушений.
8.5. В случае отказа Исполнителя от исполнения обязательств по настоящему Контракту
Заказчику в бесспорном порядке переходит обеспечение исполнения Контракта в размере
указанном в п. 7.1. настоящего Контракта.
9. Действие непреодолимой силы
10.1. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или
косвенно проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных
конфликтов, террористических актов, гражданских волнений и т.п., оказывающих влияние на
выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иных обязательств, если они в
значительной части влияют на выполнение в срок всего контракта или той его части, которая
подлежит выполнению после наступления форс-мажора обе стороны обязаны письменно, не
позднее 5 (пяти) дней известить друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора,
препятствующих выполнению обязательств по настоящему контракту и представить необходимые
документы ил доказать, что эти обстоятельства имели место, в противном случае условия
договора должны быть выполнены без изменений.
3
10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) месяцев и
не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт, может быть, расторгнут
Заказчиком и Исполнителем путем направления уведомления другой стороне.
10. Порядок разрешения споров
11.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде в установленном законом порядке.
11. Общие положения
12.1. Любые изменения и дополнения по настоящему Контракту имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
12.2. Досрочное расторжение Контракта может иметь место по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством с возмещением понесенных убытков.
12.3. При возникновении необходимости в проведении дополнительных работ и по этой
причине в существенном превышении определенной стоимости работ, Исполнитель обязан
своевременно в течение 5 (пяти) дней предупредить Заказчика. Заказчик, не согласившись на
превышение указанной в контракте стоимости работ, вправе отказать. В этом случае
Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты ему стоимости за выполненную часть работ.
12.4. При уменьшении средств бюджета, выделяемых на финансирование подрядных работ
стороны договора вправе согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия
выполнения работ по настоящему Контракту.
12.5. Во всем остальном, что не нашло отражения в настоящем Контракте, но прямо или
косвенно вытекают из него Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
12. Прочие условия
13.1. Настоящий Контракт составлен на русском языке, на пяти листах, подписан в двух
экземплярах, по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра имеют аутентичный текст и
одинаковую юридическую силу.
13.2. Ниже перечисленные документы образуют приложения к настоящему контракту и
являются его неотъемлемой частью:
13. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
4
Приложение №1
К муниципальному контракту
№___ от «___»________2010 г.
Котельные бюджетной сферы МО "Кижингинский район"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на
техническое и аварийное обслуживание котельных
Основание:
Сметная стоимость прочих _____________________________499,372 тыс. руб.
Средства на оплату труда ______________________________0,000 тыс. руб.
Сметная трудоемкость __________________________________276,75 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2010 г.
Стоимость единицы в
базисных ценах, руб.
№
пп
1
1
Обосн
овани
е
2
Наименование работ и затрат
3
Раздел 1. Техническое обслуживание
Техническое и аварийное
обслуживание котельного и
теплосилового оборудования
На единицу в ценах 2001г.
Ед. изм.
Кол.
4
5
шт
27
Общая стоимость в базисных
ценах, руб.
Всего
Экспл.
маш.
оплата
труда
в т.ч.
оплата
труда
Всего
в т.ч.
оплата
труда
6
7
8
9
2820
76140
Экспл.
маш.
Обосновани
е, индекс
Всего в
текущи
х ценах,
руб.
11
12
в т.ч.
оплата
труда
10
1 индекс
изм.см.ст-ти 1
квартал 2010
г. СМР=6,43
489580
2820
5
ВСЕГО на физобъем (27)
Всего с учетом "индекс изм.см.ст-ти 1 квартал 2010 г. СМР=6,43"
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итоги по смете:
Итого Поз. 1
Всего с учетом "индекс изм.см.ст-ти 1 квартал 2010 г. СМР=6,43"
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы
Непредвиденные затраты 2%
ВСЕГО по смете
76140
489580
76140
76140
489580
76140
9792
499372
6