Документация о проведении запроса цен №4

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕН
на право заключения договора на капитальный ремонт самотечной
канализации от К 8-1 до К 8-9, К 8-9 до 8-2-2, К 8-10 до 8-11 на объекте
«Магистральные сети канализации гор. Больница КНС-8» ИНВ. №
03124527361054
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИК»
Запрос цен проводится в соответствии с Положением о закупках Заказчика, в
редакции на дату размещения извещения о проведении запроса цен на официальном
сайте ОАО «Тепло-Энергетик» http://тепло-энергетик.рф
Извещение о проведении открытого запроса цен размещено на сайте
http://тепло-энергетик.рф
Лабытнанги, 2012
ЧАСТЬ I. Общие условия проведения запроса цен.
Раздел 1. Общие сведения запроса цен.
1.1. Заказчик - ОАО «Тепло-Энергетик» 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, Карьерная, 9.
телефон/факс(34992) 5-17-98. 5-96-41
E -mail: oaoten@lbt.salekhard.ru (ДАЛЕЕ и везде - Заказчик);
1.2. Предмет закупки: Капитальный ремонт самотечной канализации от К 8-1 до К 89, К 8-9 до 8-2-2, К 8-10 до 8-11 на объекте «Магистральные сети канализации гор.
Больница КНС-8» ИНВ. № 03124527361054
1.3. Срок выполнения работ: 12 дней с момента подписания договора.
1.4. Место и условия выполнения работ: Ямало - Ненецкий автономный округ, г.
Лабытнанги, магистральные сети канализации гор. Больница КНС-8 от К 8-1 до К 8-9, К 89 до 8-2-2, К 8-10 до 8-11
1.5. Условия: Работы должны быть выполнены своевременно, в сроки согласованные
с Заказчиком.
При проведении работ руководствоваться действующими нормами законодательства
и правилами, регулирующими данный вид работ.
Выполнить работы квалифицированным и опытным персоналом, включая
специалистов и рабочих, в соответствии с объемом выполняемых работ;
Для выполнения работ повышенной опасности привлечь квалифицированный и
опытный персонал и дипломированных специалистов, имеющих достаточный опыт в
выполнении подобных работ;
Выполнить работу в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем договоре и
сдать работу Заказчику в состоянии, соответствующей сметной документацией и
позволяющей эксплуатацию объекта;
Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности,
охране окружающей среды во время проведения работ, охране материалов и результатов
работ;
Обеспечить за свой счет охрану, содержание и уборку строительной площадки и
прилегающей к ней территории.
1.6. Начальная (максимальная) цена (руб.) договора: 1 790 596, 55 (один миллион
семьсот девяносто тысяч пятьсот девяносто шесть рублей 55 копеек), в том числе НДС.
2. Нормативно-правовое регулирование процедуры запроса цен.
2.1. Настоящая документация о проведении запроса цен подготовлена в соответствии
с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупах товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», и Положением о закупке товаров, работ, услуг
ОАО «Тепло-Энергетик», утвержденным 20.03.2012г. единственным акционером ОАО
«Ямалкоммунэнерго».
2.2. Запрос цен не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным
конкурсом в соответствии со ст. 447-449 и ст. 1057-1061 Гражданского кодекса Российской
Федерации, и не накладывает на Заказчика обязательств, установленных указанными
статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.3. Предложение участника имеет правовой статус оферты, и будет рассматриваться
в соответствии с этим.
2.4. Договор, заключенный по итогам проведения закупочной процедуры, фиксирует
условия, указанные в настоящей Документации.
2
3. Прочие положения.
3.1. Участник размещения закупки несет все расходы, связанные с подготовкой
заявки и участием в запросе цен. Заказчик не несет ответственности и не имеет
обязательств в отношении указанных расходов, независимо от вида закупочной процедуры
и итога ее завершения.
3.2. Заказчик обеспечивает конфиденциальность всех полученных от Участников
размещения закупки сведений, в том числе содержащихся в Заявках на участие в Запросе
цен. Предоставление информации третьим лицам возможно только в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящей
Документацией.
3.3.
Заказчик вправе отказаться от проведения запроса цен не позднее, чем за 1
(один) рабочий день до окончания срока подачи заявок на запрос цен. Извещение об отказе
от проведения запроса цен подлежит размещению на официальном сайте http://теплоэнергетик.рф в тот же день, не возмещая участникам закупок понесенные ими расходы в
связи с участием в процедуре запроса котировок.
Раздел 2. Порядок проведения процедуры запроса цен.
2.1. Общий порядок проведения запроса цен.
2.1.1. Публикация Извещения о проведении запроса цен.
2.1.2. Публикация Документации по запросу цен.
2.1.3. Подача предложений Участниками размещения закупки.
2.1.4. Оценка предложений Участников размещения закупки и подведение итогов
процедуры закупки.
2.1.5. Публикация протокола о результатах рассмотрения заявок.
2.1.6. Проведение преддоговорных переговоров (при необходимости) и подписание
Договора.
2.2. Требования к Участникам размещения закупки.
Участником закупок может быть любое юридическое лицо либо несколько
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любые
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать
следующим требованиям:
- обладать гражданской правоспособностью по исполнению договора;
- соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом закупки;
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи
заявки на участие в закупке;
- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
3
балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период.
- отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ;
- наличие свидетельства выданного СРО допуском на виды работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, указанных в документации
об аукционе (технической части).
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее пяти лет.
- предоставление графика производства работ.
2.3. Требования, предъявляемые к заявке Участника размещения закупки.
2.3.1. Участник размещения заказа готовит заявку на участие в Запросе цен в
соответствии с требованиями раздела 3 «Образцы форм и документов для заполнения
участниками размещения заказа».
2.3.2. При описании условий и цен участник размещения заказа должен применять
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих
нормативных правовых актов.
2.3.3. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не
должны допускать двусмысленных толкований.
2.3.4. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений,
скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица.
2.3.5. Все документы, представленные в составе заявки на участие в Запросе, должны
быть заполнены по всем пунктам на русском языке.
2.3.6. Допускается подача заявок и сопровождающих документов по электронной
почте: e-mail: oaoten@lbt.salekhard.ru, с одновременной отправкой
заявок и
сопровождающих документов на бумажном носителе посредством почтовой связи, либо
нарочно.
2.3.7. Заявка должна содержать конкретные количественные и качественные
характеристики поставляемых товаров соответствующие показателям, установленным в
извещении. В графах «наименование товаров, характеристики товаров» заявки не
допускается ссылка на соответствие наименований, характеристик поставляемых товаров
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.
2.3.8. Заявка должна быть заверена подписью уполномоченного представителя
участника закупок (руководителя) и печатью (для юридических лиц). Физическое лицо
подписывает заявку самостоятельно либо представителем. В случае если заявка участника
закупок подписана представителем участника, то полномочия представителя участника
закупок подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с
гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. По требованию
участника закупок, подавшего заявку, ему выдается расписка в получении заявки с
указанием даты и времени ее получения.
2.3.9. Любой участник закупок вправе подать только одну котировочную заявку. В
случае подачи участником закупок двух и более котировочных заявок, такие заявки не
рассматриваются.
2.3.10. Заявка должна содержать следующие сведения об участнике размещения
заказа, подавшем такую заявку:
- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона (для
4
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица).
2.3.11. Участник, который будет признан Победителем Запроса цен, в целях
заключения договора, обязан представить следующий пакет документов:
- копии учредительных документов;
- копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о
внесении в единый государственный реестр юридических лиц;
- выписку из Единого Государственного Реестра юридических лиц, выданную не
ранее чем за 30 дней до даты предоставления;
- копию свидетельства о допуске участника размещения заказа к работам,
предусмотренным договором, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства указанных в документации об аукционе (технической части) и
являющихся предметом договора.
2.3.12. Представленные в составе заявки на участие в Запросе цен документы не
возвращаются Участнику размещения закупки.
2.4. Порядок предоставления разъяснений Документации.
2.4.1. Участник вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей
Документации, направив письменный запрос по электронной почте oaoten@lbt.salekhard.ru .
2.4.2. Заказчик обязуется ответить на любой вопрос в разумный срок, за исключением
случаев, если запрос о разъяснении поступил не позднее 2 (двух) дней до дня окончания срока
подачи Заявок.
2.5. Внесение изменений в Документацию о проведении запроса цен.
Организатор запроса цен вправе внести изменения в настоящую Закупочную
документацию не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания приема заявок на
участие в запросе цен.
Внесение изменение в извещение о проведении запроса цен не допускается.
2.6. Подача и прием Заявок на участие в Запросе цен.
2.6.1. Допускается подача заявок и сопровождающих документов по электронной
почте: e-mail: oaoten@lbt.salekhard.ru, с одновременной отправкой
заявок и
сопровождающих документов на бумажном носителе посредством почтовой связи, либо
нарочно до окончания срока подачи заявок.
2.6.2. Каждая Заявка на участие в запросе цен регистрируются Заказчиком в порядке их
поступления.
2.6.3. В случае необходимости Участнику размещения закупки, подавшему конверт с
Заявкой Заказчиком может быть выдана расписка в получении такой Заявки.
2.7. Изменение и отзыв Заявки
2.7.1. Участник размещения закупки на участие в Запросе цен вправе изменить или
отозвать поданную Заявку в любое время до окончания срока подачи заявок.
2.7.2. В случае изменения Заявки Участник направляет в адрес Заказчика:
- письменное обращение с указанием причин внесения изменений;
- перечень изменений.
2.7.3. В случае отзыва заявки:
- письменное обращение Участника.
2.8. Подведение итогов процедуры закупки.
2.8.1. Рассмотрение и оценка поступивших заявок на участие в запросе цен Участников
осуществляется Комиссией и проводится в день указанный в Извещении о проведении запроса
цен. Срок рассмотрения заявок на участие в запросе цен, их оценка и сопоставление
осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня со дня окончания приема заявок на
участие в запросе цен.
5
2.8.2. По результатам проведенных процедур закупочная комиссия принимает
решение либо по определению Победителя, либо по завершению данной процедуры
запроса без определения Победителя и заключения Договора:
- в случае если Заявка какого-либо из Участников полностью удовлетворит
закупочную комиссию, комиссия определит данного Участника Победителем запроса цен.
- в случае если самая лучшая Заявка не удовлетворит закупочную комиссию,
комиссия вправе принять решение о прекращении процедуры запроса цен.
2.8.3. Заявки на участие в Запросе участников размещения заказа оцениваются исходя
из единственного критерия - цена договора (ценовой критерий).
2.8.4. По итогам рассмотрения заявок на участие в запросе цен оформляется протокол
рассмотрения заявок, который ведется Комиссией и подписывается всеми ее членами.
Протокол рассмотрения заявок должен содержать сведения об Участниках размещения
закупки, существенные условия договора. Указанный протокол подлежит обязательному
размещению на сайте Заказчика в течение 3 (трех) дней со дня подписания.
2.8.5. Участник уведомляется о признании его Победителем запроса цен по
электронной почте.
2.9. Заключение договора.
2.9.1. По всем вопросам, не нашедшим отражение в Извещении о проведении запроса,
настоящей Закупочной документации и Заявке Победителя запроса, стороны имеют право
вступить в преддоговорные переговоры.
2.9.2. Порядок заключения и исполнения Договора по итогам проведения закупки
регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Положением о закупке товаров, работ, услуг ОАО «ТеплоЭнергетик».
2.9.3. Договор заключается с Участником размещения закупки, предложившим лучшую
цену и признанным Комиссией по закупкам Победителем запроса цен, в порядке и на
условиях, предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг ОАО «ТеплоЭнергетик», Извещением о проведении запроса цен и настоящей Документацией.
2.9.4. Договор с Победителем запроса цен заключается в срок не позднее 10 (десяти) дней
со дня подписания итогового протокола и размещения его на официальном сайте.
2.9.5. В случае если обеспечение исполнения договора предусмотрено Документацией о
проведении запроса цен, Договор с Победителем запроса цен заключается после
предоставления указанного обеспечения.
2.9.6. Заказчик вправе заключить договор с Участником размещения закупки, которому
присвоен следующий порядковый номер (в порядке возрастания) в случае, если Победитель
запроса цен уклонился от заключения Договора.
2.9.7. Цена договора включает в себя: стоимость работ, материалов, расходы на
поставку, приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и
оборудования, в том числе расходы на использование собственного оборудования,
инструментов, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС),
сборов и других обязательных платежей, установленных действующим законодательством
РФ.
6
3. Техническое задание.
3.1. Требования к предмету закупки – технические характеристики.
Наименование работ
Капитальный ремонт самотечной канализации от
К 8-1 до К 8-9, К 8-9 до 8-2-2, К 8-10 до 8-11 на
объекте «Магистральные сети канализации гор.
Больница КНС-8» ИНВ. № 03124527361054
Требования
к
качеству
работ,
Качество,
технические
характеристики
технические характеристики работ
товара, работ, услуг, безопасность, результат
работ и иные показатели, связанные с
определением соответствия выполняемых работ,
оказываемых услуг потребностям Заказчика
должны соответствовать СНиПам, ГОСТам,
техническим регламентам, ППБ и иным
требованиям действующего законодательства.
Количество или объем работ определяется
дефектной ведомостью - приложение №1 к
извещению. Весь комплекс ремонтных работ
должен быть выполнен в строгом соответствии с
технической частью.
Место выполнения работ
Адрес: Ямало - Ненецкий автономный округ, г.
Лабытнанги, магистральные сети канализации
гор. Больница КНС-8 от К 8-1 до К 8-9, К 8-9 до
8-2-2, К 8-10 до 8-11
Сроки выполнения работ
Срок выполнения работ:
12 дней с момента подписания договора
Условия выполнения работ
Выполнить работы согласно Приложению № 1 к
извещению (дефектная ведомость).
Работы должны быть выполнены
своевременно,
в сроки согласованные с
Заказчиком.
При
проведении
работ
руководствоваться
действующими
нормами
законодательства и правилами, регулирующими
данный вид работ.
Выполнить работы квалифицированным и
опытным персоналом, включая специалистов и
рабочих, в соответствии с объемом выполняемых
работ;
Для выполнения работ повышенной
опасности привлечь квалифицированный и
опытный
персонал
и
дипломированных
специалистов, имеющих достаточный опыт в
выполнении подобных работ;
Выполнить работу в объеме и в сроки,
предусмотренные в настоящем договоре и сдать
работу Заказчику в состоянии, соответствующей
сметной
документацией
и
позволяющей
эксплуатацию объекта;
7
Обеспечить выполнение необходимых
мероприятий по технике безопасности, охране
окружающей среды во время проведения работ,
охране материалов и результатов работ;
Обеспечить за свой счет охрану,
содержание и уборку строительной площадки и
прилегающей к ней территории.
Гарантийные обязательства
24 месяца на весь комплекс выполненных работ.
(но
не
менее
срока
установленного
законодательством РФ)
8
РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКУПКИ
Форма 1
1. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН
На бланке организации
Дата, исх. Номер
Заказчику:
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН
на право заключения Договора на __________________ (указать предмет запроса цен).
1. Изучив документацию о проведении запроса цен на право заключения договора
____________________________________________________________
(фирменное
наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), в лице,
_________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в запросе цен на условиях, установленных в
Документации о проведении запроса цен, и направляет настоящую заявку.
2. Мы предлагаем поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в
количестве, установленном документацией о закупке цен и в соответствии со сведениями о
функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных
характеристиках предлагаемого товара, о качестве предлагаемых работ, услуг
содержащихся в приложении к настоящей заявке (в свободной форме).
3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки
или затраты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, составляющих
полный комплект товаров, комплекс работ, услуг которые должны быть поставлены,
выполнены, оказаны в соответствии с предметом договора, данные товары, работы, услуги
будут в любом случае поставлены, выполнены, оказаны в пределах предлагаемой нами на
запросе цен стоимости договора.
4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Документации о проведении
запроса цен. Цена, указанная в нашей заявке, включает в себя все обязательные и
необходимые расходы и платежи (налоги, пошлины и т. п.), подлежащие выплате при
исполнении договора.
5. Если наше предложение, изложенное выше, будет принято, мы берем на себя
обязательство поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с
требованиями Документации о проведении запроса цен и согласно нашей заявке.
6.
Настоящей
заявкой
подтверждаем,
что
против
______________________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)
не проводится процедура ликвидации; не принято арбитражным судом решения о
признании ___________(наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры
закупки)_______ банкротом; деятельность не приостановлена, а также, что размер
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год не превышает ____ %________________________________
(значение указать цифрами и прописью)
9
балансовой стоимости активов Участника размещения закупки по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
7. В случае если наша Заявка будет признана лучшей, мы берем на себя обязательства
подписать со своей стороны договор на поставку товара (выполнение работ, оказание
услуг) в соответствии с требованиями Документации о проведении запроса цен.
К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____ листах.
_______________________
(Руководитель организации, должность)
Главный бухгалтер
_______________________
(подпись)
_______________________
(подпись)
/___________________/
(ФИО)
/___________________/
(ФИО)
М. П.
10
Форма 2
2. ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ
Полное и сокращенное наименования организации и ее
организационно-правовая форма:
(на основании Учредительных документов установленной
формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства
о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в
единый государственный реестр юридических лиц)
2. Регистрационные данные:
Дата, место и орган регистрации юридического лица,
(на основании Свидетельства о государственной регистрации
или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при
регистрации)
3. Учредители (перечислить наименования и организационноправовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале
превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ– на
основании выписки из реестра акционеров)
(на основании Учредительных документов установленной
формы (устав, положение, учредительный договор))
3.1.
Срок
деятельности
организации
(с
учетом
правопреемственности)
3.2. Размер уставного капитала
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника
1.
4. Место нахождения (место жительства) Участника
размещения закупки
5. Адрес Участника размещения закупки
Страна
Адрес
Страна
Адрес
Телефон
Факс
6. Банковские реквизиты (может быть несколько):
6.1. Наименование обслуживающего банка
6.2. Расчетный счет
6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК
7. Балансовая стоимость активов
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
_______________________
_______________________
/___________________/
(должность)
Главный бухгалтер
(подпись)
_______________________
(подпись)
(ФИО)
/___________________/
(ФИО)
М.П.
11
РАЗДЕЛ 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
г. Лабытнанги
«___» _____________ 2012 г.
Открытое акционерное общество «Тепло-Энергетик»
(ОАО «ТеплоЭнергетик»), в дальнейшем именуемое «Покупатель», в лице и.о. исполнительного
директора Четвертака Бориса Николаевича, действующего на основании Приказа № 1542
от 22.08.2012г. и доверенности 08/43 от 29.11.2011г., с другой стороны,
______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», имеющий свидетельство о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в лице _____________________________________ действующего на
основании ____________________________, с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный договором срок
по заданию Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту самотечной
канализации от К 8-1 до К 8-9, К 8-9 до 8-2-2, К 8-10 до 8-11 (далее по тексту договора
именуются - работы) на объекте «Магистральные сети канализации гор. Больница КНС-8»
ИНВ. № 03124527361054 (далее именуется - Объект), сдать результат работы Заказчику, а
Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в размере, форме и сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Работа, указанная в п. 1.1 настоящего договора выполняется в течение 12 дней с
момента подписания настоящего договора.
1.3. Работа по настоящему Договору считается выполненной после предоставления
и подписания уполномоченными представителями Сторон:
- Акта выполненных работ по форме № КС–2;
- Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта по
форме № КС – 11;
- Комплекта исполнительной документации (исполнительные схемы рабочих
чертежей, акты скрытых работ);
- Закрытый наряд- допуск;
- Накладной, подтверждающей сдачу демонтированных материалов на склад
Заказчика;
- Акта о результатах реализации договора;
1.4. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором, должны
быть оформлены дополнительным соглашением.
2. Сумма договора, порядок ценообразования и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по настоящему договору является договорной ценой, которая
на
момент
заключения
Договора
составляет
________________________________________________________, в том числе НДС 18%, в
соответствии со Сметой затрат (Приложение к настоящему договору).
3.2. Оплата по договору производится за фактически выполненные работы, при
наличии форм КС-2, Акт приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом
объекта по форме № КС – 11, Акт о результатах реализации договора, счёт-фактуры,
12
комплекта исполнительной документации (исполнительные схемы рабочих чертежей, акты
скрытых работ, закрытый наряд- допуск, накладная подтверждающая сдачу
демонтированных материалов на склад Заказчика.
Расчеты за выполненные работы производятся в следующем порядке:
 1-й этап до 65 % от стоимости работ в течение 10 дней после исполнения договора;
 2-й этап – окончательный расчет не позднее 1 декабря 2012г.
3.4. Оплате подлежат фактически выполненные работы, произведенные в
соответствии с рабочей документацией Заказчика и подтвержденные соответствующего
качества выполненных работ (Акты скрытых работ, исполнительные схемы, и т.д.).
3.5. Заказчик не оплачивает Работы, представленные к оплате, выполненные
Подрядчиком с нарушением строительных норм и правил и с отступлениями от рабочей
документации, представленной Заказчиком, до исправления дефекта или согласования
допущенных отступлений с Заказчиком с внесением этих изменений в рабочую
документацию.
3.6. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости
превышения указанной в п. 3.1. настоящего Договора стоимости работы, обязан выполнить
договор по цене, определенной в настоящем договоре.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы,
выполняемой
Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.1.2. В случае нарушения условий Договора отказаться от его исполнения в любое
время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику, часть установленной цены
пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе
Заказчика от исполнения Договора.
4.1.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во
время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим
образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования
отказаться от настоящего договора, либо поручить исправление работ другому лицу за
счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Передать Подрядчику рабочие чертежи в количестве 1 (одного) комплекта;
4.2.2. В течение 5-ти дней после получения от Подрядчика извещения об окончании
работы, осмотреть и принять результаты работы, а при обнаружении отступлений от
договора, ухудшающих результаты работы или иных недостатков в работе, немедленно
уведомить об этом Подрядчика.
4.2.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки,
установленные настоящим Договором.
4.3. Подрядчик имеет право:
4.3.1. Требовать оплаты за выполненные работы.
4.3.2. Требовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с
производством работ, при этом указания и разъяснения должны даваться Заказчиком
письменно в течение 5-ти календарных дней с момента поступления письменного запроса
Подрядчика.
4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1 Не позднее 3 дней после подписания Договора утвердить с Заказчиком график
производства работ и смету затрат.
13
4.4.2 Для выполнения работ привлечь квалифицированный и опытный персонал,
включая специалистов и рабочих, в соответствии с объемом выполняемых работ.
4.4.3 Для выполнения работ повышенной опасности привлечь квалифицированный и
опытный персонал и дипломированных специалистов, имеющих достаточный опыт в
выполнении подобных работ.
4.4.4 С момента начала работ и до завершения вести «Журнал производства работ».
«Журнал производства работ» передается Заказчику одновременно с передачей все
документации согласно СниП 3.01.04-87 и СниП 3.01.01-85.
4.4.5 Осуществить подключение коммуникаций на период выполнения работ на
объекте и вновь построенных сетей в точках подключения.
4.4.6 Не продавать или передавать проектную документацию по объекту третьей
стороне без письменного разрешения Заказчика.
4.4.7 Оплатить превышение проектных объемов работ и стоимость работ.
4.4.8 Оформить наряд допуска к производству работ на Объекте.
Выполнить работу в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем договоре и
сдать работу Заказчику в состоянии, соответствующей сметной документацией и
позволяющей эксплуатацию объекта.
4.4.9 Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности,
охране окружающей среды во время проведения работ, охране материалов и результатов
работ.
4.4.10 Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить работу при обнаружении не зависящих от него обстоятельств, которые
грозят браком результатов работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
4.4.11 Обеспечить за свой счет охрану, содержание и уборку строительной
площадки и прилегающей к ней территории.
4.4.12 Своевременно оформлять исполнительную документацию в соответствии с
действующими СНиП и другими нормативно-правовыми актами и предоставлять их
Заказчику.
4.4.13 По мере фактического использования материалов списывать их стоимость,
предоставляя Заказчику отчет об израсходованных материалах.
4.4.14 Устранить за свой счет недостатки обнаруженные Заказчиком после
подписания акта выполненных работ, в течение 10 дней с момента получения акта
устранения недостатков.
4.4.15 Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения:
- материалов, машин и механизмов и другого имущества, переданных Заказчиком для
исполнения настоящего договора;
- повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.
4.4.16
При просрочке передачи или приемки результата работы риски,
предусмотренные в п. 4.4.8. настоящего Договора
несет сторона, допустившая
просрочку.
4.4.17 Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, и в
связи с этим в существенном повышении цены работы на определенном этапе
выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик обязан своевременно
предупредить об этом Заказчика.
Если Заказчик не согласен на
превышение
согласованной первоначально договорной цены работы, он вправе отказаться от
договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть
работы.
4.4.18 Сдать на склад материалы, демонтированные в процессе выполнения
работ.
14
5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1. Подрядчик обязан о выполнении работ известить Заказчика в письменной
форме.
5.2. После окончания работ, Подрядчик предоставляет Заказчику отчет. Отчет
должен содержать данные о наименовании и количестве полученных, использованных и
неиспользованных материалов, а также сведения об отходах, в том числе возвратных, если
они имеются. Излишки материалов возвращаются Заказчику, либо по письменному
Соглашению сторон остаются у Подрядчика.
5.3. Сдача результатов работы Подрядчиком и
приемка
его Заказчиком
производится в соответствии с гражданским законодательством, на основании Отчета и
оформляется:
- Акта выполненных работ по форме № КС–2;
- Акт приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта по
форме № КС – 11;
- Комплект исполнительной документации (исполнительные схемы рабочих
чертежей, акты скрытых работ);
- Закрытый наряд- допуск;
- Накладная подтверждающая сдачу демонтированных материалов на склад
Заказчика;
- Акт о результатах реализации договора;
- Отчет об использовании давальческого сырья.
Перечисленные документы подписываются обеими Сторонами в течение 5 дней
после извещения Заказчика об окончании работ, с указанием недостатков (в случае их
обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.
5.4. Датой выполнения работ, а также переход права собственности на выполненные
работы считается дата подписания Сторонами документов указанных в п. 1.3. настоящего
Договора.
6. Гарантийный срок
6.1. Гарантийный срок качества выполненных по договору работ устанавливается на
срок 2 года (но не менее гарантийного срока установленного законодательством РФ) со
дня оформления акта приемки законченного строительством объекта.
6.2. Качество выполняемых работ Стороны оценивают согласно действующих
СНиП.
6.3. Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты,
препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой
счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта о выявленных
дефектах, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить
своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного
извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на
период устранения дефектов.
6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о выявленных
дефектах, Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной
экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае подтверждения экспертизой
выявленных дефектов, расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются
Подрядчиком в течении 5 дней с момента получения Подрядчиком требования к оплате.
6.5. Затраты по ликвидации обнаруженных дефектов, включая затраты по
сопутствующим работам, возмещает Подрядчик.
15
7. Ответственность сторон
7.1. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает
Заказчику:
- за несвоевременное окончание ремонта Объекта по вине Подрядчика – пени в
размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ установленную на день применения
штрафных санкций за каждый день просрочки;
- при несвоевременном устранении дефектов Подрядчиком, Заказчик вправе за его счет
устранить дефекты своими силами, и кроме того, взыскать с него неустойку в размере 10%
стоимости работ по устранению дефектов.
7.2. При допущении отступления от требований, предусмотренных в технической
документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за
недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства
Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика устранения в разумный срок
допущенных отступлений либо соразмерного уменьшения установленной за работу цены
или возмещения своих расходов на устранение этих отступлений.
7.3. Подрядчик несет ответственность за несохранность, утрату или порчу
предоставленных Заказчиком материалов, машин и механизмов, оказавшихся в его
владении в связи с исполнением настоящего договора в порядке определенном
законодательством РФ.
7.4. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения
результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.
7.5. При нарушении Заказчиком договорных обязательств он уплачивает
Подрядчику:
- за несвоевременную оплату работ – пени в размере 1/300 ставки рефинансирования
ЦБ РФ установленную на день применения штрафных санкций за каждый день просрочки;
7.6. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств по
настоящему Договору или устранения нарушений.
7.7. За нарушение или ненадлежащее исполнение иных условий договора Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
Договору или в связи с его исполнением, разрешаются путем переговоров.
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде ЯНАО.
9. Порядок изменения и расторжения договора
9.1. Порядок и условия расторжения настоящего Договора осуществляются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Все изменения или дополнения к настоящему Договору действительны,
если они подписаны уполномоченными лицами обеих сторон.
10. Прочие условия
16
10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и
действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
10.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение.
10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны Договора.
11. Местонахождение и банковские реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК:
ОАО «Тепло-Энергетик»
629400, ЯНАО г. Лабытнанги, ул.
Карьерная, 9, ИНН 8902010724 КПП
890201001,
Р/сч. 40702810613120000674
Кор/сч. 30101810100000000639
в «Запсибкомбанк» ОАО г. Тюмень
БИК 047130639
______________________________
ПОДРЯДЧИК:
_________________________________
17