в формате - Web

ДОГОВОР № __
г. Киев
“___”________________ 20__ г.
__________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора
____________________________,
действующего
на
основании
__________________________________________________,
с
одной
стороны
и
___________________________,
далее
–
«Исполнитель»,
действующего
на
основании
__________________________________________________, далее – «Исполнитель», с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», а отдельно «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по созданию сайта
согласно Техническому заданию. За что Заказчик выплачивает вознаграждение Исполнителю на
условиях и в срок, предусмотренный настоящим Договором.
1.2. Настоящим Договором не предусматривается наполнение Исполнителем страниц сайта
контентом
1.3. Термины, употребляемые в данном Договоре:
1.3.1.“дизайн сайта” – макет графического оформления сайта.
1.3.2.“Интернет-система” – система управления контентом сайта на базе CMS Joostina.
1.4. Приемка сайта осуществляется согласно требованиям Технического задания, которое является
неотъемлемой частью данного Договора.
1.5. Исполнитель обязуется осуществить работы по созданию сайта в сроки, указанные в п. 2
настоящего договора, при условии передачи Заказчиком в полном объеме всех необходимых
материалов для разработки дизайна и Интернет-системы, предоставления Заказчиком
Технического задания, а также выполнения Заказчиком п. 5.1., п.5.2., п. 5.3. данного Договора.
2. Порядок выполнения работ
2.1. Работы начинают выполняться Исполнителем с момента поступления на счет оплаты согласно
пункта 5.2. данного Договора.
2.2. Срок исполнения договора - ___ рабочих дней.
2.3. Заказчик передает Исполнителю все материалы, необходимые для создания сайта и Техническое
задание.
2.4. Исполнитель разрабатывает один макет главной страницы сайта и передает Заказчику в формате
JPG.
2.5. Заказчик рассматривает предоставленный Исполнителем макет главной страницы сайта, и, при
необходимости, передает Исполнителю перечень доработок.
2.6. Исполнитель вносит изменения в макет главной страницы сайта согласно перечня доработок и
передает его заказчику в формате JPG.
2.7. Заказчик в течение 3 рабочих дней утверждает макет главной страницы сайта.
2.8. Исполнитель выполняет html – верстку утвержденного дизайна сайта в соответствии с
Техническим заданием. Верстка внутренних страниц сайта выполняется в соответствии с
утвержденным макетом главной страницы сайта. При этом оформление всех страниц сайта
(кроме контента) должно полностью соответствовать макету главной страницы сайта.
2.9. Исполнитель выполняет интеграцию html-страниц в Интернет-систему и программирование
функциональности, описанной в техническом задании.
2.10.
Исполнитель размещает страницы сайта и базу данных на своем хостинге и проводит
тестирование сайта.
2.11.
Заказчик в течение 3 рабочих дней тестирует страницы сайта и Интернет-систему и, при
необходимости, составляет перечень замечаний. Замечания могут касаться только
неработоспособности функциональности, описанной в техническом задании. В случае
необходимости внесения изменений в ранее принятый дизайн сайта (п. 2.6, п. 2.7) оформляется
дополнительное соглашение к данному договору.
2.12.
Исполнитель вносит изменения в коды интернет-системы на основании перечня
замечаний.
2.13.
Перечень комментариев и доработок высылаются Заказчиком по e-mail с почтового ящика
<…> .
От имени заказчика
От имени исполнителя
___________________________
____________________________
1
2.14. Исполнитель размещает страницы сайта и базу данных
выполнения Заказчиком п. 5.1., п.5.2., п. 5.3. данного Договора.
2.15.
Заказчик подписывает акт приемки работ по договору.
на хостинге Заказчика после
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1.Соблюдать сроки выполнения работ, изложенные в п. 2 настоящего договора
3.1.2.Передать авторские права на разработанный дизайн сайта Заказчику по окончанию работ,
на условиях, оговоренных в 4 разделе настоящего Договора;
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1.Увеличить сроки выполнения работ, оговоренные в п. 2 настоящего договора, на количество
дней вынужденного простоя до получения соответствующих указаний от Заказчика.
3.2.2.Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение
Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора
Исполнителем.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1.Оплатить работы Исполнителя на условиях, предусмотренных в 5 разделе данного
Договора.
3.3.2.Принимать работы и подписывать соответствующие акты в установленные в п. 2 сроки.
Мотивами для отказа в приемке выполненных работ по договору может служить только их
несоответствие Техническому заданию.
3.3.3.Формулировать замечания по выполненным работам, а также Техническое задание таким
образом, чтобы исключить возможность их неправильного толкования.
3.3.4.Указывать внизу всех HTML – страниц сайта Заказчика гиперссылку: «Сделано в студии
Web-Avangard» на веб - сайт http://www.web-avangard.com.
3.3.5.Согласовать с Исполнителем выбор хостинг-провайдера для размещения сайта
4. Вопросы собственности
4.1. Авторские права на разработанный дизайн сайта переходят Заказчику после подписания Акта
выполненных работ и полного финансового расчета с Исполнителем.
4.2. Авторские права на дизайн сайта передаются Заказчику на неограниченный во времени срок.
4.3. При использовании дизайна сайта ссылка на Исполнителя обязательна.
4.4. Исполнитель не имеет права передавать авторские права на разработанный дизайн сайта иным
лицам, кроме как Заказчику.
5. Стоимость работ и порядок оплаты
5.1. Стоимость разработки сайта составляет ______________ грн.00 коп. (Сумма прописью).
5.2. Заказчик осуществляет предоплату в размере 50% от стоимости разработки сайта, что
составляет _______________ грн. 00 коп. (Сумма) в течение 3 рабочих дней со дня подписания
Сторонами договора.
5.3. Окончательный расчёт, с учётом полученной суммы Исполнителем в соответствии с п.5.2.
Договора, проводиться между Сторонами в течение трех рабочих дней, со дня подписания
Сторонами акта приемки работ по договору, описанному в п.2.15 настоящего договора.
5.4. При изменении объемов предоставляемых услуг относительно утвержденного Технического
задания, сумма Договора может измениться, о чем заключается дополнительное соглашение.
6.
Невозможность исполнения
6.1. В случае невозможности исполнения задания
(несвоевременное предоставление
информационных материалов, утверждение Технического задания с нарушением Заказчиком
срока его рассмотрения), а также при наличии других объективных причин, возникших по вине
Заказчика, Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение условий данного
Договора перед Заказчиком, а также перед любыми другими третьими лицами.
6.2. Любые негативные последствия (вследствие предъявления претензий, исков, решения суда,
хозяйственного суда и т.п.), возникшие, или могущие возникнуть в связи с нарушением п.п. 6.1. и п.
7.2. данного Договора и предъявлены Исполнителю, несёт Заказчик.
От имени заказчика
От имени исполнителя
___________________________
____________________________
2
7.
Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору,
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством, с учетом
особенностей, установленных настоящим Договором.
7.2. Исполнитель не несет ответственности за достоверность материалов, предоставленных
Заказчиком. Ответственность за информацию в том виде, в котором она размещена и
представлена на сайта Заказчика, возлагается на Заказчика.
7.3. В случае просрочки своих обязательств, предусмотренных данным Договором, Исполнитель
уплачивает Заказчику пеню из расчета двойной учетной ставки НБУ, действовавшей в период
просрочки, от общей суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы
договора.
7.4. В случае нарушения п. 5.2 или п. 5.3. данного Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню
из расчёта двойной учетной ставки НБУ, действовавшей в период просрочки платежа, от общей
суммы Договора за каждый день просрочки платежа, но не более 50% от суммы договора.
7.5. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие выполненных работ эстетическим
ожиданиям Заказчика при условии выполнения Технического задания.
7.6. В случае отказа Заказчика от выполнения пункта договора 2.7, а также, в случае досрочного
расторжения договора по инициативе Заказчика, сумма предоплаты, полученная Исполнителем
согласно пункту 5.2. данного Договора, возврату не подлежит.
8.
Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств
по настоящему Договору и от ответственности, если такое полное или частичное неисполнение
обязательств вызвано возникновением и действием обстоятельств форс-мажора и их
последствиями.
8.2. Обстоятельствами форс-мажора (обстоятельствами непреодолимой силы) являются следующие
обстоятельства: наводнение, пожар, землетрясение или другие стихийные бедствия, массовые
неповиновения, военные действия, акты и решения государственных структур Сторон и другие
подобные события, которые непосредственно влияют на возможность исполнения Сторонами
условий настоящего Соглашения.
8.3. Если какое-либо из возникших обстоятельств форс-мажора непосредственно повлияло на
выполнение обязательств, принятых на себя какой-либо из Сторон, то срок исполнения таковых
обязательств для такой Стороны продлевается соразмерно времени, в течение которого
действовали как непосредственно сами такие обстоятельства, так и их последствия.
8.4. Сторона, которая столкнулась с какими-либо обстоятельствами форс-мажора, вследствие чего
создалась невозможность исполнения такой Стороной обязательств, принятых на себя по
настоящему Соглашению, обязана уведомить о наступлении этого обстоятельства другую Сторону
без промедления и принять меры по максимальному уменьшению негативного воздействия этих
обстоятельств. Наступление форс-мажорных обстоятельств подтверждается компетентным
органом.
9.
Арбитражная оговорка
9.1. Все споры, разногласия и расхождения, которые могут возникнуть в связи с исполнением,
прекращением и толкованием настоящего Договора решаются Сторонами в первую очередь путем
переговоров.
9.2. Если любой спор между Сторонами Договора, который возник в связи с выполнением или
невыполнением обязательств Сторон по Договору, не был решен в течение 30 (тридцати) дней с
момента его возникновения, то такой спор подлежит передаче на рассмотрение в суд по
местонахождению ответчика.
10. Другие условия
10.1. Содержание настоящего Договора, всех дополнений и приложений к данному Договору, рабочих
документов и материалов, передаваемых в какой-либо форме при исполнении Договора, является
коммерческой тайной (конфиденциальной информацией) Сторон и не подлежит разглашению или
От имени заказчика
От имени исполнителя
___________________________
____________________________
3
передаче третьим лицам. Условия конфиденциальности касаются всех должностных лиц и
сотрудников Сторон, имеющих отношение к использованию информации, относящейся к
разработке сайта. Не является нарушением условий конфиденциальности предоставление
информации, касающейся настоящего Договора, соответствующим органам, уполномоченным
производить проверки деятельности любой из Сторон.
10.2. Настоящий Договор вступает в силу со следующего рабочего дня с момента подписания
Договора и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
10.3. Договор может быть пролонгирован, прекращен досрочно, изменен и дополнен по письменному
соглашению Сторон. Любые изменения и дополнения оформляются в виде письменных
приложений к настоящему Договору и после подписания таких приложений обеими Сторонами
являются неотъемлемой частью данного Договора.
10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
Реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Директор ___________________/_____________/
_____________________________/_______________/
м. п.
м. п.
От имени заказчика
От имени исполнителя
___________________________
____________________________
4