проект - Муниципальные закупки

Приложение
к извещению на проведение муниципального закупа
способом запроса котировок
№
п\п
Наименование *
товара
Технические характеристики
1
Облучатель
бактерицидный с
лампами
2
Рециркулятор с
передвижной
подставкой
3
Рециркулятор
настенный
4
Осветитель таблиц
(РОТТА) с
комплектом таблиц
Облученность на расстоянии 1 м, не менее (Вт/м²) 0,75
Суммарный бактерицидный поток (Вт)22,4
Коэффициент использования бактерицидного потока 0,63
Производительность обеззараживания (с лампами Philips TUV 30)
при эффективности 99,9 % (м³/час)132
Коэффициент полезного действия (КПД) 0,65
Номинальное напряжение (В)
220±22 , частота (Гц) 50
Габаритные размеры ВхШхГ (мм)162х942х54 не более
Масса, не более (кг) 2,8
Источник излучения Бактерицидная лампа Philips TUV TL-D 30W SLV
(шт) 2
Тип стартера Philips S10 для люминесцентных ламп (шт) 2 Облучатель
бактерицидный ОБН-150 2х30 АЗОВ применяется для обеззараживания
воздуха в помещении при условии отсутствия людей
Источник излучения 2 лампы F15T8
Рекомендуемый объем помещения, м3
30-40
Время непрерывной работы, сутки не более 7
Производительность, м3/ч 45
Срок службы ламп, ч 8000
Напряжение, В 220
Потребляемая мощность, Вт200
Габаритные размеры СН211-115, мм 825*190*160 не более
Облучатель рециркулятор СН211, предназначены для обеззараживания
воздуха в помещениях II-V категорий, объемом до 50 м3, в лечебнопрофилактических учреждениях в присутствии и отсутствии людей с
помощью обеззараживания воздушного потока в процессе его
циркуляции через корпус, внутри которого размещены две
бактерицидные лампы F15T8.
Источник излучения 2 лампы F15T8
Рекомендуемый объем помещения, м3
30-40
Время непрерывной работы, сутки не более 7
Производительность, м3/ч 45
Срок службы ламп, ч 8000
Напряжение, В 220
Потребляемая мощность, Вт200
Габаритные размеры СН211-115, мм 825*190*160 не более
Рециркулятор «CH-111-130» настенный -Использование
ультрафиолетового излучения для обеззараживания воздуха и
поверхностей в помещении". Рециркулятор предназначен для
обеззараживания воздуха помещений II-V категорий объемом до 30
куб.м. в лечебно-профилактических учреждениях в присутствии и
отсутствии людей с помощью обеззараживания воздушного потока в
процессе его принудительной циркуляции через корпус, внутри которого
размещена одна бактерицидная лампа низкого давления 30 W.
Рециркулятор обеспечивает готовность к эксплуатации помещений ЛПУ
в соответствии с нормами и требованиями, регламентированными
органами санэпиднадзора МЗ РФ.
Предназначен для определения визуса и подбора коррегирующих очков
методом субъективной пробы. Применяется в офтальмологических
отделениях клиник и больниц, поликлиниках, в оптических салонах и
Колво,
шт.
3
3
6
1
5
Гигрометр
психометрический
6
ОУФНУ облучатель
носовой
ультрафиолетовый
магазинах оптики при подборе очков. Напряжение питания от сети
переменного тока 50 Гц (В) 220+10%−5%
Освещенность в центре таблицы не менее (лк) 700
Габаритные размеры (мм) 650х560х95 не более
Масса не более (кг) 7,5
Средний срок службы не менее (лет) 7
Комплектность аппарата РОТТА: Корпус 1 шт.
Светильник с лампой дневного света типа КЛ11\ТБЦ или Osram Dulux S
Таблицы:
— Таблица Головина-Сивцева – кольца Ландольта
— Таблица Головина-Сивцева – буквы
— Таблица Ш-типа
— Таблица Орлова-Сивцева (детская)
— Таблица для проверки остроты зрения вблизи
Щиток для прикрывания глаза 1 шт.
Указка 1 шт.
Шурупы (4х14) 2 шт.
Паспорт
Гигрометр психрометрический ВИТ-1 предназначен для измерения
влажности и температуры воздуха в помещении. Метод измерения
основан на анализе разности показаний «сухого» и «увлажненного»
термометра. Несмотря на простоту конструкции, гигрометр выдает
точные показания, с погрешностью всего 0,2°С. Диапазон измерения
относительной влажности,
% 20…90
Температурный диапазон измерения влажности, оС 0… 25
Диапазон измерения температуры, оС 0… 25
Облучатель ультрафиолетовый стационарный ОУФну (УГН-1) для
облучения верхних дыхательных путей и полости уха
Стационарный облучатель ОУФНу предназначен для групповых
локализованных ультрафиолетовых облучений верхних дыхательных
путей (полости носа, носоглотки, миндалин ) и полости уха (4 пациента)
В качестве источника излучения используются лампы высокого
давления ДРТ -240. Поток ультрафиолетовых лучей концентрируется с
помощью тубусов , индивидуальные зеркала позволяют наблюдать за
направлением потока лучей , шторки разделяют зону на четыре сектора
для удобства пациентов.
Технические характеристики:
количество источников излучения 1 способ размещения настольный
источник излучения ДРТ-240 мощность, Вт 1000
масса, не более, кг 11
длительность пускового режима лампы, мин 15 габаритные размеры, мм
890х890х540 не более, габаритные размеры с установленными тубусами,
мм 1000х1000х540 не более
* В случае наличия в наименованиях, характеристиках товара указания на товарные знаки
следует рассматривать участниками размещения заказа как указания, сопровождающиеся словами
«или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых применяются
другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами,
используемыми заказчиком
Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемого товара в течение 12 месяцев, с
момента подписания акта о приемке, но не менее чем срок действия гарантии производителя данного
товара. Гарантийное обслуживание и ремонт в течение 12 месяцев, с даты подписания Акта приемапередачи оборудования, с предоставлением подменного оборудования при возникновении
гарантийных случаев.
3
1
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Наименование участника размещения заказа (для юридического лица):___________________________
________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (для физического лица)_______________________________________________
________________________________________________________________________________________
Место нахождения (для юридического лица): _________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Место жительства (для физического лица):____________________________________________________
Сайт, e-mail:______________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ИНН___________________________КПП_____________________________________________________
Контактное лицо (ФИО), телефон___________________________________________________________
Кому: МУ «Управление по муниципальным закупкам»
Дата: «____»____________20__г.
Уважаемые господа!
Изучив запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем поставить и осуществить
монтаж медицинского оборудования на сумму _______________(___________________________
______________________________) рублей.
Поставляемый товар является новым товаром.
Цена товара включает расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,
сборов и других обязательных платежей, т.е. является конечной.
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки исполнить условия договора,
указанные в извещении о проведении запроса котировок №_____________________________________
До подготовки и оформления официального договора настоящая котировочная заявка будет
выполнять роль обязательного договора между нами.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление участником
размещения заказа котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных
обязательств.
Наименование
Характеристики
Количество
поставляемых товаров
поставляемых товаров
(ед.изм.)
Руководитель _____________________/________________________/
Мп
проект
Гражданско – правовой договор № ______
на поставку товаров для муниципальных нужд
г. Улан-Удэ
«__» __________ 2012 г.
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Улан-Удэ «Городская
поликлиника № 2» в лице главного врача Доржиевой Светланы Цыреновны, действующего на основании
Устава,
именуемое
в
дальнейшем
Заказчик,
и_________________________________________________________________________________________
(наименование организации-поставщика или индивидуального предпринимателя)
_______________________________в лице ____________________________________________________
(ФИО, должность уполномоченного лица)
_______________________, действующего на основании __________________________________,
(указать документ)
именуемое в дальнейшем Поставщик, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
гражданско-правовой договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить и осуществить монтаж
медицинского оборудования (далее- товар), Заказчику по адресу: г. Улан-Удэ, бул. Карла Маркса, 12,
а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.
1.2. Развернутая номенклатура (ассортимент) товара, цена единицы товара, количество товара
определяются Приложением «Спецификация поставки товара», являющимся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
II. Основания заключения Договора
2.1. Настоящий Договор заключен на основании_____________________________________
_____________________________________________________________________________
III. Цена и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего Договора составляет____________________________________
__________________________________________________________________________________________,
(цифрами и прописью)
в том числе НДС (в случае, если облагается) ______________________________________________
(цифрами и прописью)
__________________________________________________________________________________________
3.2. Источник финансирования Договора – республиканский бюджет.
3.3. Код бюджетной классификации 0000 000 0000000 000 310 (041200005).
3.4. Аванс не предусмотрен.
3.5. В цену Договора включены расходы на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи.
3.6. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных
настоящим Договором количества товаров и иных условий исполнения настоящего Договора.
3.8. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика, по факту поставки и монтажа товара, предъявленным счетам-фактурам, окончательный
расчет до 31.11.2012.
IV. Условия и сроки поставки товаров
4.1. Поставщик передает Заказчику товары в течение 3 календарных дней со дня заключения
Договора.
4.2. Датой поставки товаров считается дата их доставки в адрес Заказчика: г. Улан-Удэ, бул. Карла
Маркса, 12.
4.3. Доставка товаров осуществляется Поставщиком путем отгрузки товара собственным
транспортом.
V. Качество поставляемых товаров
5.1. Качество и комплектность поставляемых товаров должны соответствовать сертификату
соответствия, системы сертификации ГОСТ РФ, сертификату качества производителя и
сопроводительным документам.
5.2. Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемых товаров в течение 12 месяцев, с
момента подписания акта о приемке, но не менее чем срок действия гарантии производителя данного
товара. Гарантийное обслуживание и ремонт в течение 12 месяцев, с даты подписания акта приемапередачи оборудования, с предоставлением подменного оборудования при возникновении гарантийных
случаев.
5.3. При обнаружении производственных дефектов в продукции при ее приемке в период поставки
вызов представителя Поставщика обязателен. Срок устранения недостатков или замены продукции
(доукомплектования) устанавливается в течение 3-х дней с момента приема-передачи товара
5.4. Товар должен быть новым, не восстановленным, выпущенным в 2012 году, должен иметь
заводскую сборку и выпускаться серийно.
5.5. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка
товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого
являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара,
указанными в договоре. В этом случае в реестр контрактов, заключенных по итогам размещения заказов,
вносятся сведения, предусмотренные пунктом 8 части 2 статьи 18 Федерального закона № 94-ФЗ от
21.07.2005.
VI. Порядок осуществления Заказчиком приемки поставляемых товаров
6.1. При осуществлении приемки поставляемых товаров Заказчик обязан проверить количество
товара, его комплектность, объем и качество на соответствие требованиям, установленным извещением о
проведении запроса котировок, настоящим Договором, а также их соответствие сведениям, указанным в
транспортных и сопроводительных документах.
6.2. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным
настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых
осуществляется в соответствии с Законом о размещении заказов.
6.3. При выявлении несоответствия или недостатков поставленных товаров Заказчик обязан
незамедлительно письменно уведомить Поставщика.
6.4. Поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено Договором,
не засчитывается в покрытие недопоставки товаров другого наименования, входящих в тот же
ассортимент, и подлежит восполнению.
6.5. В случае недопоставки товаров в определенном периоде Поставщик обязан восполнить
(произвести) поставку недопоставленной партии товаров в период, указанный Заказчиком.
6.6. По окончании сдачи-приемки товаров Заказчик составляет акт приемки товаров и (или)
подписывает товарно-транспортные документы, накладные.
Подписание Заказчиком акта, товарно-транспортных документов, накладных означает проведение
проверки в полном объеме.
6.7. Право собственности на товары, а также риск утраты и повреждения переходят к Заказчику с
момента доставки товара в адрес, указанный в Договоре, и подписания товарно-транспортных накладных
и иных документов.
VII. Права и обязанности Сторон
7.1. Поставщик обязан:
7.1.1. Передать Заказчику товар надлежащего качества и в надлежащей упаковке в течение 3- дней
по требованию заявки после заключения настоящего Договора путем доставки в адрес Заказчика: г.
Улан-Удэ, бул. Карла Маркса, 12.
7.1.2. В случае поставки товара ненадлежащего качества заменить его на качественный в 3дневный срок.
7.1.3. Одновременно с передачей товара передать Заказчику сертификаты качества на товар,
сертификаты соответствия, товарно-транспортные документы, накладные, счета-фактуры, счета.
7.1.4. Передать Заказчику товар свободным от любых прав третьих лиц.
7.1.5. При исполнении Договора предъявить документы, подтверждающие страну происхождения
товара.
7.1.6. В 5-дневный срок информировать Заказчика об изменении адреса и (или) реквизитов,
указанных в Договоре.
7.2. Заказчик обязан:
7.2.1. В течение 3- дней по требованию заявки обеспечить приемку товара.
7.2.2. Оплатить товар в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
7.3. Заказчик вправе:
7.3.1. В случае поставки товаров ненадлежащего качества потребовать безвозмездного устранения
недостатков товара в 3-дневный срок.
7.3.2. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения
неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат
времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других
подобных недостатков) потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим
условиям Договора.
7.3.3. В случае недопоставки товаров потребовать доукомплектования товаров в разумный срок.
VIII. Ответственность Сторон
8.1. В случае просрочки исполнения Поставщиков обязательств, предусмотренного настоящим
Договором, с Поставщика взыскивается неустойка за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, в размере 1/100 действующей на
день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый
день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока
исполнения обязательств.
8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий, предусмотренных настоящим
Договором, за исключением п.8.1. настоящего Договора, с Поставщика взыскивается неустойка в
размере 1/100 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации за каждый день до момента фактического устранения Поставщиком нарушения
условий настоящего Договора.
8.3. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.4. Уплата неустойки, возмещение убытков не освобождают Поставщика от исполнения
обязательств по настоящему Договору.
8.5 В случае просрочки исполнения, ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства по
договору заказчик вправе произвести оплату договора путем выплаты поставщику суммы, уменьшенной
на сумму неустойки.
8.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим
Договором, Поставщик вправе требовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации в день до момента фактического устранения Заказчиком нарушения условий
настоящего Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим
Договором срока исполнения обязательства.
8.7. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой
стороны.
8.8.Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на
себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
IX. Форс-мажорные обстоятельства
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия
внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
9.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные
этими обстоятельствами.
9.3. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры,
чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему
Договору.
9.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую
Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через пять дней после этого события,
представив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее
сообщить о восстановлении нормальных условий.
9.5. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого
события форс-мажора.
X. Срок действия и расторжение Договора
10.1. Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской
Федерации.
10.2. Срок действия настоящего Договора: со дня заключения договора до 31 декабря 2012 г.
10.3. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по настоящему Договору.
XI. Прочие условия
11.1. Изменения в настоящий Договор действительны лишь в том случае, если они оформлены в
виде дополнительного соглашения, подписаны Сторонами и сведения о них внесены в Реестр контрактов
в соответствии со ст. 18 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005.
11.2. При исполнении настоящего Договора перемена Поставщика не допускается, за исключением
случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.3. В случае перемены Заказчика по настоящему Договору права и обязанности Заказчика по
Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.4. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются
Сторонами путем направления претензии одной Стороной Договора другой стороне. Претензия
подлежит рассмотрению и разрешению в течение 5-ти дней с момента ее получения. При не достижении
согласия спор разрешается в Арбитражном суде Республики Бурятия и в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
11.5. Настоящий Договор приобретает силу при подписании уполномоченными представителями
каждой из Сторон.
11.6. Приложение – «Спецификация поставки товара» является неотъемлемой частью Договора.
XII. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи
Сторон
Заказчик
Поставщик
______________________________
_______________________________
______________________________
_______________________________
______________________________
_______________________________
______________________________
_______________________________
______________________________
_______________________________
М.П.
М.П.
Приложение
к договору
№____ от «__»________2012г.
Спецификация поставки товара
№
п/п
Код
ОКДП
Наименование товара
Ед.
измер.
Кол-во
Цена за
единицу,
рублей
1
2
3
Всего:
Заказчик
Поставщик
МБУЗ г. Улан-Удэ «Городская
поликлиника №2»
____________________/____________./
м.п.
___________________/ФИО/
м.п.
Стоимость,
рублей
Протокол рассмотрения цен на поставку и монтаж медицинского оборудования для кабинетов способом запроса котировок от 21.09.2012
Наименование
Облучатель бактерицидный с лампами
Рециркулятор с передвижной
подставкой
Рециркулятор настенный
Осветитель таблиц (РОТТА) с
комплектом таблиц
Гигрометр психометрический
ОУФНУ облучатель носовой
ультрофиолетовый
ИТОГО:
Цена за единицу
Поставщик
Поставщик
№3
№2
Поставщик
№1
Сумма, руб.
Поставщик
№2
Поставщик
№3
Средняя
цена
1 910,00р.
5 730,00р.
5 730,00р.
5 730,00р.
5 730,00р.
6 103,00р.
3 230,00р.
6 103,00р.
3 230,00р.
18 309,00р.
19 380,00р.
18 309,00р.
19 380,00р.
18 309,00р.
19 380,00р.
18 309,00р.
19 380,00р.
5 185,00р.
5 185,00р.
5 185,00р.
5 185,00р.
5 185,00р.
5 185,00р.
5 185,00р.
3
320,00р.
300,00р.
300,00р.
960,00р.
900,00р.
900,00р.
920,00р.
1
32 352,00р.
30 976,00р.
33 348,00р.
32 352,00р.
81 916,00р.
30 976,00р.
80 480,00р.
33 348,00р.
82 852,00р.
32 225,33р.
81 749,33р.
Ед.
изм.
Колво
шт
3
1 910,00р.
1 910,00р.
шт
шт
3
6
6 103,00р.
3 230,00р.
шт
1
шт
шт
Поставщик
№1
Комиссия определила начально-максимальную цену договора в размере 81 749, 3 руб.