Документация по открытому запросу предложений УТВЕРЖДАЮ И.о. директора Азовского

advertisement
РОСМОРРЕЧФЛОТ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «РОСМОРПОРТ»
АЗОВСКИЙ БАССЕЙНОВЫЙ ФИЛИАЛ
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора Азовского
бассейнового филиала ФГУП
«Росморпорт»
_________________А.В. Рытиков
« » ______________ 2012 года
Документация по открытому запросу предложений
Открытый запрос предложений (№АБФ 23-12) на право заключения
договора на выполнение работ по оснащению транспортных средств
(судов) инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной
безопасности
г.Ростов-на-Дону
2012 год
2
ОГЛАВЛЕНИЕ
Раздел 1.Уведомление о проведении открытого запроса предложений
Раздел 2.Условия проведения открытого запроса предложений
Раздел 3.Образцы форм и документов
3.1.Форма описи документов, представляемых для участия в открытом запросе
предложений
3.2.Форма заявки на участие в открытом запросе предложений
3.3.Форма анкеты участника размещения заказа
3.4.Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и
представления интересов организации-участника размещения заказа
3.5.Форма предоставления сведений о квалификации участника размещения заказа
3.6.Форма календарного плана выполнения работ
3.7. Форма предварительной ведомости поставляемого оборудования
Раздел 4.Техническое задание.
Раздел 5.Проект договора.
3
Уведомление о проведении открытого запроса предложений
Открытый запрос предложений (№АБФ 23-12) на выполнение работ по оснащению
транспортных средств (судов) инженерно-техническими средствами обеспечения
транспортной безопасности Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».
(далее – Запрос предложений).
В Запросе предложений могут принимать участие юридические лица независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала, претендующие на заключение договора и соответствующие
требованиям, установленным настоящей документацией по открытому запросу предложений
(далее - Документация).
Данное уведомление не является извещением о проведении торгов, а также публичной
офертой и не влечет возникновение обязательств для Заказчика.
1. Заказчик:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт»
Азовский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт».
Место нахождения/Почтовый адрес:
344116, г.Ростов-на-Дону, ул. 2-я Володарского, 76/23А, 4 этаж
Тел./факс (863) 218-53-59, 287-00-29
Официальный сайт www.rosmorport.ru
Контактное лицо по организационным вопросам Стрюкова Юлия Геннадиевна
тел. (863) 28-700-29, [email protected]
Контактное лицо по техническим вопросам Доценко Владимир Анатольевич
тел. +7 918 556 33 65
2. Предмет договора:
Выполнение работ по оснащению транспортных средств (судов) инженерно-техническими
средствами обеспечения транспортной безопасности Азовского бассейнового филиала
ФГУП «Росморпорт».
3. Начальная (лимитная) цена: не установлена.
4. Условия оплаты:
Заказчик перечисляет Поставщику аванс в размере 10% в течение 5 (пяти) банковских дней с
момента выставления счета Поставщиком после подписания договора.
После подписания Акта выполненных работ по 1-му этапу (разработка проектной
документации) в течение 5рабочих дней оплата 60%.
После подписания Акта выполненных работ по 2- и 3-му этапу (Поставка оборудования и
материалов для реализации проекта. Монтажные и пусконаладочные работы. Приемосдаточные испытания, передача технической документации ИТСОТБ ) в течение 5 рабочих
дней оплата 30% .
5. Место и сроки выполнения работ:
Место выполнения работ и поставки оборудования – суда Азовского бассейнового филиала
указанные в перечне транспортных средств Технического задания.
Срок поставки товара и выполнения работ: не позднее 30 декабря 2012 года
6. Информация об открытом запросе предложений:
Уведомление о проведении Запроса предложений и Документация запроса предложений
размещены на официальном сайте ФГУП «Росморпорт» www.rosmorport.ru.
Документация распространяется бесплатно. Для получения Документации на бумажном
носителе необходимо направить официальный запрос о ее выдаче на имя
директора Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Филиппова Валерия
Борисовича.
В течение одного дня с момента получения заявления Заказчик направляет
Документацию в адрес заинтересованной организации.
7. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в Запросе
предложений:
4
Заявки на участие в Запросе предложений представляются в письменной форме,
в запечатанном конверте по адресу Заказчика с 03 сентября 2012 г. до 12 сентября 2012 г.
10:00 (по московскому времени).
Заявки на участие в Запросе предложений, поданные позже времени окончания приема
заявок будут считаться опоздавшими.
8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в Запросе
предложений:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в Запросе предложений состоится 12
сентября 2012 г. в 10:00 (по московскому времени), по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.2-я
Володарского, 76/23А, 4 этаж, комн. 404.
9. Срок заключения договора:
Договор между победителем Запроса предложений и Заказчиком должен быть подписан в
течение 20 дней со дня утверждения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
Запросе предложений.
5
Раздел 2. Условия проведения открытого запроса предложений
1. Требования к участникам размещения заказа
При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к
участникам размещения заказа (далее – Участник):
соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого запроса
предложений, а именно:
- наличие действующих лицензий на выполнение работ, оказание услуг по предмету
открытого запроса предложений;
- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа –
юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день
рассмотрения заявки на участие в открытом запросе предложений;
- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25%
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию,
в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения
заявки на участие в конкурсе не принято.
2. Требования к оформлению заявок на участие в открытом запросе предложений
Все документы, представленные участниками открытого запроса предложений, должны
быть подписаны руководителями организации и скреплены соответствующей печатью
организации. Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов.
Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом запросе предложений
(далее - Заявка), должны быть скреплены таким образом, чтобы исключить случайное
выпадение или перемещение страниц. Все документы, прилагаемые к заявке на участие в
запросе, прошиваются в один том. На последней странице с внешней стороны скрепляются
подписью руководителя (уполномоченного лица) с указанием количества листов в томе. Все
листы, без исключения, должны иметь сплошную нумерацию.
Никакие исправления в тексте Заявки не имеют силу, за исключением тех случаев,
когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и
собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым
исправлением.
3. Требования к языку заявки на участие в открытом запросе предложений
Все документы, входящие в Заявку, должны быть подготовлены на русском языке за
исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на
ином языке. Указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при
условии, что к ним приложен официально оформленный перевод этих документов на
русский язык.
4. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в
открытом запросе предложений
Заявка, которую представляет Участник, в соответствии с настоящей Документацией,
должна быть подготовлена в соответствии с описью по формам, представленным в разделе 2
и содержать следующие документы:
6









Опись документов (форма 3.1);
Заявка на участие в открытом запросе предложений (форма 3.2);
Анкета участника размещения заказа (форма 3.3);
Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и
представления интересов организации – участника размещения заказа (форма
3.4);
Выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого
государственного реестра юридических лиц (или ЕГРИП), полученная не ранее
чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика уведомления о
проведении открытого запроса предложений;
Копия Устава в действующей редакции;
Сведения о квалификации (форма 3.5);
Календарный план выполнения этапов работ (форма 3.6).
Предварительная ведомость поставляемого оборудования (форма 3.7).
5. Порядок формирования цены
Предложение должно содержать текущую цену на выполняемые работы и поставляемое
оборудование.
В случае, если в цене предложения не будут учтены какие-либо виды услуг, то затраты
по выполнению этих услуг по договору будут осуществляться Участником за свой счет.
В цену на выполняемые работ, поставляемое оборудование и расходные матер должны
быть включены все уплачиваемые исполнителем налоги (включая НДС, если он подлежит
начислению), таможенные и иные обязательные платежи, а также все расходы исполнителя,
связанные с выполнением поставок на предусмотренных договором условиях, и
причитающееся ему вознаграждение (прибыль, плановые накопления и т.п.). В случае, если
НДС не подлежит начислению, участник размещения заказа обязан предоставить
подтверждающие данный факт документы.
6. Сведения о валюте, используемой для формирования цен на выполнение работ
Цена, содержащаяся в заявке на участие в открытом запросе предложений, должна
быть выражена в российских рублях.
7. Разъяснение Документации по проведению открытого запроса предложений
Участники вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей
Документации. Ответ (без указания источника запроса) будет направлен всем Участникам,
официально получившим настоящую Документацию.
8. Порядок предоставления заявок на участие в открытом запросе предложений
Участник подает Заявку в письменной форме. Участник размещения заказа должен
поместить заявку в конверт. Затем конверт запечатывается. На конверте указывается:
«ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (№АБФ 23-12) на
выполнение работ по оснащению транспортных средств (судов) инженерно-техническими
средствами обеспечения транспортной безопасности Азовского бассейнового филиала
ФГУП «Росморпорт».
НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО «10» часов 12 сентября 2012 года».
Прием Заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с Заявками, но не раньше
времени, указанного в Уведомлении о проведении открытого запроса предложений (далее Уведомление).
Заявки до последнего дня срока подачи Заявок подаются по адресу, указанному в
Уведомлении. В день окончания срока подачи Заявок такие Заявки подаются на заседании
комиссии по проведению открытого запроса предложений (далее - Комиссия)
непосредственно перед вскрытием конвертов с Заявками по адресу, по которому
7
осуществляется вскрытие конвертов с Заявками, указанному в Уведомлении, после
объявления присутствующим о возможности подать Заявки, изменить или отозвать
поданные Заявки.
Каждый конверт с Заявкой регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации
заявок на участие в открытом запросе предложений.
9. Изменения и отзыв заявок на участие в открытом запросе предложений
Участник, подавший Заявку, вправе изменить или отозвать Заявку в любое время
до вскрытия Комиссией конвертов с Заявками.
10. Порядок вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом запросе
предложений
Публично в день, время и месте, указанные в Уведомлении, Комиссией
вскрываются конверты с Заявками.
Наименование и почтовый адрес каждого Участника, конверт с Заявкой которого
вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных документацией, условия
исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки Заявок,
объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов.
Участники, подавшие Заявки, или их представители вправе присутствовать при
вскрытии конвертов.
Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе
регистрации представителей Участников.
В случае если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка или
не подана ни одна Заявка, открытый запрос предложений признается несостоявшимся.
Не допускается изменение Участниками положений представленной ими Заявки
после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений.
11. Оценка и сопоставление Заявок на участие в открытом запросе предложений и
определение победителя открытого запроса предложений
Оценка и сопоставление Заявок осуществляются Комиссией в целях выявления
лучших условий в соответствии с критериями:
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений
Критерии и порядок оценки заявок на участие в открытом запросе предложений
При оценке заявок на участие в открытом запросе предложений будут использованы
следующие критерии:
1. Цена договора - 40%
2. Квалификация участника - 20%
4. Срок выполнения работ – 20% не позднее 30 декабря 2012 года
3.Гарантийный срок на поставляемое оборудование - 20% не менее 12 месяцев с
даты поставки.
Порядок оценки:
Для получения итоговой оценки предложений участников Запроса использован
метод, который обеспечивает сопоставимость предложений, получивших разную оценку по
разным показателям.
Для получения итоговой оценки для системы разнотипных (имеющих разный
физический смысл) показателей принята 10-балльная шкала.
1. Оценка показателя является функцией его значения
Kij = f(Pij Pij баз)
принимается, что:
При оценке используются функциональные зависимости между показателями и
соответствующими оценками.
Для показателей, которые качественно можно описать «чем меньше, тем лучше»:
8
баз
1.- Kij = 100 
P
P
ij

V показателя
ij
где Kij - средневзвешенный бал i – го участника по j – показателю;
баз
P
ij
- базовое, наименьшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми
претендентами значение данного показателя;
V показателя - комплексная весомость показателя – произведение показателей 1 и 2
уровней
Для показателей, которые качественно можно описать «чем больше, тем лучше»:
2.Kij = 100 
P
P
з
ij
баз

V показателя
ij
где
баз
P
ij
- наибольшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми претендентами
значение данного показателя.
При оценке участнику Запроса, давшему наилучшее (наименьшее) предложение по
показателю «Цена договора» выставляется максимально возможный балл, а баллы,
полученные другими участниками, рассчитываются как относительные (на основе
приведенной выше формулы 1).
При оценке участнику Запроса, давшему наилучшее (наименьшее) предложение по
показателю «Срок выполнения работ» выставляется максимально возможный балл, а
баллы, полученные другими участниками, рассчитываются как относительные (на основе
приведенной выше формулы 1).
При оценке участнику Запроса, давшему наилучшее (наибольшее) предложение по
показателю «Гарантийный срок» выставляется максимально возможный балл, а баллы,
полученные другими участниками, рассчитываются как относительные (на основе
приведенной выше формулы 2).
Наряду с этим, по показателю «Квалификация участника конкурса» присвоение
(назначение) баллов производится каждым членом Комиссии экспертно в заданных
границах принятой 10 балльной шкалы.
2.Рейтинги предложений участников открытого запроса предложений по критерию
«Квалификация участника» определяются по следующим показателям:
2.Рейтинги предложений участников открытого запроса предложений по критерию
«Квалификация участника» определяются по следующим показателям:
2.1. Опыт выполнения аналогичных работ за последние 3 года.
2.2. Наличие штатного квалифицированного персонала, достаточного для исполнения
Договора, который может быть заключен с участником размещения заказа по итогам
открытого запроса предложений;
3.Итоговая
средневзвешенная
арифметическая
оценка
представляет
средневзвешенных баллов i – го участника по всем показателям (J1, J2, J3):
сумму
9
Ki =

Kij
Победителем Запроса является участник, предложение которого по назначенной системе
показателей с заданными весомостями получило наибольшее количество баллов
Таблица 1
Система критериев оценки заявок
Весомост
Весомость, %
ь, %
№
п/п Уровень
1
1.
40
2.
20
2.1
Наименование Критериев и Показателей
Уровень 2
Цена
50
договора
рублей
Квалификация
участника
размещения
заказа
Опыт выполнения работ аналогичных предмету
Запроса за последние 3 года (может быть
подтвержден актами выполненных работ и
копиями договоров)
(Приложение №1 к Сведениям о квалификации Участника
размещения заказа)
2.2
50
Наличие
квалифицированного
необходимого для выполнения
работ
персонала,
ремонтных
(Приложение №2 к Сведениям о квалификации Участника
размещения заказа)
3.
20
4.
20
Срок выполнения работ
Гарантийный
срок
на
поставляемое
оборудование и обслуживание
дни
мес.
100
Победителем открытого запроса предложений будет являться участник запроса,
предложение которого по назначенной системе критериев получило суммарно наибольший
итоговый рейтинг.
В случае если к исполнению Договора Участником размещения заказа будут привлекаться
субподрядчики, то требования, предусмотренные настоящей документацией относятся к
субподрядчикам в части, касающейся выполняемых ими работ.
Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Заявок, в котором должны
содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких
заявок, об участниках открытого запроса предложений, условиях исполнения договора,
предложенных в таких заявках, критериях оценки таких заявок, о принятом на основании
результатов оценки и сопоставления заявок решении. Протокол подписывается всеми
присутствующими членами Комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после дня
окончания проведения оценки и сопоставления заявок.
12. Условия заключения договора
Договор будет заключен с той организацией, предложение которой наиболее полно
удовлетворяет требованиям заказчика, изложенным в Документации, и содержит лучшие
условия исполнения Договора.
13. Прочие положения
10
Заказчик вправе отклонить любое предложение или отклонить все предложения и
отказаться от проведения процедуры запроса предложений в любой момент до подписания
Договора с Победителем, не неся при этом никакой ответственности перед участниками
запроса предложений.
11
Раздел 3.Образцы форм и документов
3.1. Форма описи документов, представляемых для участия в запросе предложений
Опись документов
представляемых для участия в открытом запросе предложений (№АБФ 2312) на выполнение работ по оснащению транспортных средств (судов)
инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной
безопасности Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».
Настоящим___________________________________________________________________
(наименование организации – Участника размещения заказа)
подтверждает, что для участия в данном открытом запросе предложений нами
направляются ниже перечисленные документы:
№
п/п
Наименование
1. Заявка на участие в открытом запросе предложений (форма3.2)
2. Анкета Участника размещения заказа (форма 3.3)
Выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого
государственного реестра юридических лиц (или ЕГРИП),
3. полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
сайте Заказчика уведомления о проведении открытого запроса
предложений
Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и
4. представления интересов организации - Участника размещения
заказа (форма 3.4)
5. Копия Устава в действующей редакции
6. Данные о квалификации (Форма 3.5.)
7. Календарный план выполнения работ (Форма 3.6.)
Предварительная ведомость поставляемого оборудования (форма
3.7.)
Другие документы, прилагаемые по усмотрению Участником
9. размещения заказа
8.
Кол-во Номера
страниц страниц
12
3.2. Форма заявки на участие в открытом запросе предложений
На бланке организации
Дата, исх. номер
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (№АБФ 23-12)
на выполнение работ по оснащению транспортных средств (судов) инженернотехническими средствами обеспечения транспортной безопасности Азовского
бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».
1. Изучив Документацию на право заключения вышеупомянутого договора
_________________________________________________________________________
(наименование организации - Участника размещения заказа)
в лице______________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф. И. О.)
сообщает о согласии участвовать в открытом запросе предложений на условиях,
установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны на выполнение работ по оснащению транспортных средств
(судов) инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности
Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» предусмотренные открытым
запросом предложений в соответствии с требованиями Документации и на условиях,
которые мы представили в настоящем предложении
№
п\п
1.
Наименование показателя
Цена договора
1.1. В т.ч. НДС
2.
3.
4.
Квалификация участника размещения
заказа
Срок выполнения работ
Гарантийный срок на поставляемое
оборудование и обслуживание
Единица
измерения
руб.
Значение
(цифрами и прописью)
Руб.
(представлена/нет)
дни
месяцев
и сроком выполнения работ в течение месяца с момента заключения договора.
3. К заявке на участие в открытом запросе предложений прилагаются документы,
согласно описи: на _____ л.
4. Мы также ознакомлены с материалами Технического задания, влияющими на
стоимость предложения.
5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя
обязательство выполнить
работы по оснащению транспортных средств (судов)
инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности Азовского
бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»
в соответствии с требованиями
Документации открытого запроса предложений и Техническим заданием и согласно
нашим предложениям.
6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации
и подтверждаем право Заказчика не противоречащее требованию формирования
равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас,
уполномоченных органов власти и упомянутых в нашей заявке юридических и
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в
том числе сведения о соисполнителях.
7. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательства подписать договор с Заказчиком на выполнение работ по оснащению
транспортных средств (судов) инженерно-техническими средствами обеспечения
13
транспортной безопасности Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» в
соответствии с требованиями Документации и условиями исполнения договора,
изложенными в настоящей заявке.
8. В том случае, если наши предложения будут лучшими после предложений
Победителя открытого запроса предложений, а Победитель открытого запроса
предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы
обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями Документации
и условиями, изложенными в настоящей Заявке.
9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера
и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен:
_____________________________________________________________________________
(Ф. И. О., телефон работника организации - Участника размещения заказа)
Все сведения о проведении открытого запроса предложений просим сообщать
уполномоченному лицу.
10. Наши юридический и фактический адреса:
_____________________________________, телефон ____________, факс ___________,
банковские реквизиты: ____________________________________________________.
11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по почтовому адресу:
_____________________________________________________________________
Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)
м.п.
14
3.3. Форма анкеты участника размещения заказа
1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая
форма __________________________________________________________________
данные представляются на основании учредительных документов установленной
формы (устав, положение, учредительный договор), Свидетельства о
государственной регистрации, Свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
2. Юридический адрес Участника
размещения заказа
3. Почтовый адрес Участника размещения заказа
Страна
Адрес
Страна
Адрес
Телефон
Факс
В подтверждение отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды по усмотрению Участника размещения заказа могут быть
представлены:
 копия акта сверки, выданного ИФНС, о состоянии расчетов с бюджетами всех
уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период,
заверенный печатью организации.
Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)
15
3.4. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и
представления интересов организации – участника размещения заказа
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
город _____________
_____________________________________________________________________
(число, месяц и год выдачи доверенности прописью)
Организация – Участник размещения заказа __________________________________________
________________________________________________________________________________
доверяет __________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
паспорт серии ____________№ ___________ выдан ___ «___» ___________________________
________________________________________________________________________________
представлять интересы
________________________________________________________________________________
(наименование организации)
на открытом запросе предложений
_____________________________________________________________________,
(название)
В целях выполнения данного поручения он уполномочен предоставлять конкурсной
комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организациидоверителя все документы, связанные с его выполнением.
Подпись ________________________________
(Ф.И.О. удостоверяемого)
Доверенность действительна по
________________________ удостоверяем.
(подпись удостоверяемого)
« _____ » _______________2011 г.
Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)
М.П.
16
3.5.Форма предоставления сведений о квалификации участника размещения заказа
На бланке организации
По открытому запросу предложений (№АБФ 23-12) на выполнение работ по оснащению
транспортных средств (судов) инженерно-техническими средствами обеспечения
транспортной безопасности Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».
___________________________________________________________
наименование участника запроса предложений
квалификацию подтверждает следующей информацией:
1.Наличие у участника размещения заказа опыта работ (с указанием объема
выполненных работ) аналогичных предмету открытого запроса предложений за последние 3
года:
Приложение №1 к Сведениям о квалификации Участника размещения заказа
Вид работ
Объем выполненных работ в
ценах на дату исполнения
обязательств, руб.
Общий
объем
в т.ч.
собственными
силами
Период выполнения
начало
окончание
Заказчик
(адрес,
телефон,
контактное
лицо)
ИТОГО:
2. Наличие квалифицированного персонала, состоящего в штате организации и
привлекаемого к исполнению данного Договора
Приложение №2 к Сведениям о квалификации Участника размещения заказа
№ п/п
Ф.И.О.
Должность
Специальность и
квалификация с
базовым
(дополнительным)
образованием
Стаж работы, лет
Общий
В т.ч. по
специальности
ИТОГО:
Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)
М.П.
Примечание.
По своему усмотрению, участник размещения заказа может предоставить другие сведения (с приложением
соответствующих документов), неучтенные в предложенных таблицах. При этом такие сведения должны
быть указаны ниже приведенных таблиц либо оформлены в виде приложений.
Обращаем внимание, что указанные сведения и документы учитываются при оценке заявки на участие
в Запросе по критерию «Квалификация участника размещения заказа»
17
3.6. Форма календарного плана выполнения работ
Календарный план
на выполнение работ по оснащению транспортных средств (судов) инженернотехническими средствами обеспечения транспортной безопасности Азовского
бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».
№ этапа
Наименование работ
Срок выполнения
работ по этапу
Стоимость работ,
руб.
Общая
стоимость этапа,
руб.
Всего по смете
НДС 18%
Всего по смете с
НДС
Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)
М.П
18
3.7. Форма предварительной ведомости поставляемого оборудования
№
п/п
Наименование оборудования
Колво
Цена
за 1 ед. (руб.)
Итого с НДС – 18%
Итого: ___________ руб. (сумма прописью), в том числе НДС – 18%.
Руководитель организации _____________________________(Ф.И.О.)
м.п.
Сумма (руб.)
19
Раздел 4 Техническое задание
Техническое задание
на выбор организации на выполнение работы: «Оснащение транспортных средств
(судов) Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» инженерно-техническими
средствами обеспечения транспортной безопасности»
В настоящем Техническом задании применяются следующие основные сокращения:
ИТСОТБ
– инженерно-технические системы (средства)
обеспечения транспортной безопасности
СКУД
- система контроля и управления доступом
ТС
- транспортные средства (суда)
ЦПН
- центральный пост наблюдения
1.
Название работ
Оснащение транспортных средств (ТС) Азовского
бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» системами
видеонаблюдения.
2.
Заказчик
Азовский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт»
3.
Источник финансирования
Собственные средства Азовского бассейнового филиала
ФГУП «Росморпорт».
4.
Основания для выполнения
- Федеральный закон РФ от 09.02.2007 года №
работ
16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
- Федеральный закон РФ от 08.11.2007 года №
261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской
Федерации от 25.09.2002 № 705 «О совершенствовании
системы государственного управления морскими
торговыми и специализированными портами»;
- приказ Министерства транспорта Российской
Федерации от 28.11.2002 № 154 «О мерах по
реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 25.09.2002 № 705»;
- распоряжение Правительства РФ от 30.07.2010
№ 1285-р;
- постановление Правительства РФ от 10.12.2008
г. №940 «Об уровнях безопасности объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств
и о порядке их объявления (установления)»;
- приказ Минтранса России от 02.03.2011 № 41
«Об утверждении Требований по обеспечению
транспортной безопасности, учитывающих уровни
безопасности для различных категорий объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств
морского и речного транспорта»;
- Утвержденные в ФАМРТ Планы обеспечения
20
транспортной безопасности (далее ПОТБ)
транспортных средств.
6.
Этапы выполнения работ
7.
Сроки выполнения работ
8.
Цель выполнения работ
9.
1.
Разработка проектно-технической документации
монтажа инженерно-технических средств обеспечения
транспортной
безопасности
(ИТСОТБ)
ТС.
Предпроектное обследование ТС с привязкой к ТС и с
окончательным
согласованием
спецификации
применяемого оборудования.
2.
Поставка оборудования и материалов для
реализации проекта
3.
Монтажные и пусконаладочные работы. Приемосдаточные
испытания,
передача
технической
документации ИТСОТБ.
Каждый этап оформляется Актом выполненных
работ.
Определяются индивидуально для каждого ТС, в
зависимости от производственного графика работ
судов.
Окончание работ и их приёмка не позднее 30
декабря 2012 г.
Оснащение ТС Азовского бассейнового филиала
ФГУП «Росморпорт» инженерно-техническими
средствами обеспечения транспортной безопасности.
Перечень ТС, подлежащих оснащению ИТСОБ:
№№
п/п
1
2
3
4
Полное наименование
/транспортного
средства
Ледокол
«Капитан Демидов»
Ледокол
«Капитан Мошкин»»
Ледокол
«Капитан Чудинов»
Буксир-ледокол
«Капитан Харчиков»
Категория
ТБ
2
2
2
2
5
Буксир-ледокол «Кама»
2
6
Земснаряд «Кубань- 2»
2
7
8
Ледокол-буксир-толкачспасатель «Фанагория»
Буксир «Капитан
Кравцов»
3
3
Номер по
реестру
МКС0000632
МКС0000633
МНС0000651
МНС0000635
МНС0000634
МНС0000650
МНС0000636
МНС0000638
9
Разъездной теплоход «Л5»
3
МНС0000642
10
Разъездной
т/х «Анатолий Сергеев»
3
МНС0000643
Тип судна, проект
Порт
приписки
ДизельМП
электрический
Азов
ледокол
ДизельМП
Пр.
1191
электрический
Азов
ледокол
ДизельМП
Пр. 1191
электрический
Азов
ледокол
ДизельМП
Пр. 1191
электроход,
Азов
буксир-ледокол
ДизельМП
Пр.
16
электроход,
Таганрог
буксир-ледокол
с/х земснаряд
МП
Пр.
16
многочерпаковый Таганрог
пр. 805
Теплоход,
МП
ледокол, буксир- Ростов-натолкач-спасатель
МП
"Рейдовый", пр. № Дону
РостовР-103А
на-Дону
Разъездной
МП
теплоход
Таганрог
Пр. 1710
МП
Разъездной,
Ростов-напр. № р-376у
Дону
21
МП
Ростов-наДону
МП
«Разъездной», пр.
Ростов-на№ Р-376У
Дону
Служебно –
МП
разъездной
Ростов-напр. 371 У
Дону
СЛВ
МП
Пр. 158УД
Таганрог
11
Разъездной
т/х «Капелла»
3
МНС0000644
12
Разъездной
т/х «Ростовец»
3
МНС0000645
13
Разъездной
т/х «Плутон»
3
МНС0000646
14
Нефтемусоросборщик
«Сборщик – 348»
3
МНС0000647
15
Нефтемусоросборщик
«МНМС-66»
3
МНС0000648
НМС
Пр. 2550/4
МП
Таганрог
16
Завозчик якорей
«МЗ-303»
3
МНС0000649
Морской
завозной кран
МП
Азов
10.
Характеристики ТС как
объектов видеонаблюдения.
11.
Требования к подрядной
организации
Разъездной,
пр. № р-376у
Конкретные характеристики ТС могут быть
предоставлены по официальному запросу в адрес
руководства филиала
- Регистрация предприятия в порядке установленном
законодательством РФ.
- Отсутствие обременений со стороны третьих лиц
препятствующих исполнению обязательств по
договору.
- Обязательно наличие Свидетельства о признании
организации ФГУ «Российский Речной Регистр» (РРР).
- Наличие соответствующего опыта работы по
оборудованию ИТСОТБ производственных объектов.
Обязательно наличие лицензий правообладателей на
распространение и обслуживание специального
оборудования, которое будет поставляться и вводиться
в эксплуатацию в ходе реализации данного проекта. Так
же приветствуется опыт работы по оснащению ИТСОБ
объектов Минтранса.
- Обязательно наличие Свидетельства о признании
организации РРР
- Осуществление работ одной подрядной организацией
в полном объеме договорных отношений.
- Наличие опыта работы по установке ИТСОБ на судах,
обеспечение исполнителем одобрения проекта ИТСОБ
в РРР.
- Обеспечение наличия соответствующих сертификатов
на оборудование и материалы.
- Наличия соответствующих сертификатов на
оборудование и материалы, программное обеспечение
- Обеспечение на поставляемое оборудование, лицензий
на распространение и обслуживание программного и
специального оборудования, которое будет
поставляться, и вводиться в эксплуатацию (разрешение
правообладателя, производителя и т.д.).
- Наличие разрешений правообладателей (лицензий),
на распространение и обслуживание в отношении
поставляемого по договору програмного и
22
12.
13.
Особые условия выполнению
работ
Требования к установке,
составу оборудования и
условиям эксплуатации
устройств и материалов
ИТСОТБ ТС.
специального оборудования.
- Обеспечение защиты ИТСОБ ОТИ от
несанкционированного доступа к элементам
управления, обработки и хранения данных.
- Обеспечения конкурсантом согласии на обработку их
персональных данных задействованных работников
исполнителя заказчику для включения в номенклатуру
в соответствии с требованиями Приказа Минтранса №
41 от 02.03.2011.
- Обеспечения исполнителем для производства работ
работников при соблюдением им требований ст. 10
Закона РФ «О транспортной безопасности» № 16-ФЗ от
09.02.2007 г.
Особенности проектирования могут уточняться
Заказчиком отдельными заданиями, в том числе на
этапе проектирования ИТСОБ на ТС, без изменения
стоимости.
Все технические решения по размещению,
системе сбора, обработки и отображения информации
должны быть предварительно документально
согласованы с Заказчиком.
Все этапы исполнения договора по установке
ИТСОТБ должны осуществляться одной подрядной
организацией целиком без привлечения третьей
стороны (возможно лишь с письменного согласия
заказчика в исключительных случаях).
Проектировщик должен иметь разрешение на
право производства работ в соответствии с
требованиями РРР.
Проект должен быть одобрен региональным
филиалом РРР.
Исполнителем должно быть обеспечено наличие
соответствующих сертификатов на оборудование и
материалы.
При проектировании и дальнейшем оснащении
ИТСОТБ преимущество отдавать отечественному
оборудованию и материалам. Использование
импортного оборудования допускается при отсутствии
отечественных аналогов.
Поставка оборудования, монтажные и пусконаладочные работы должны производиться в строгом
соответствии с требованиями РРР и под непрерывном
контролем заказчика.
ИТСОТБ разрабатываемая и устанавливаемая в
соответствии с Планом обеспечения ТБ, настоящим
техническим заданием должна обеспечить:
видеонаблюдение
за
действиями
сил
транспортной безопасности на пункте управления
обеспечением транспортной безопасности ТС, а так же
на посту охраны в части касающейся;
видеоидентификацию
объектов
видеонаблюдения, перемещающихся через проходную,
на границах зон транспортной безопасности и
критическе элементов ТС;
23
13.1. Функциональность системы:
13.2
Условия эксплуатации
оборудования системы
должны быть не хуже:
видеораспознавание объектов видеонаблюдения
на критических элементах ТС;
видеообнаружение объектов видеонаблюдения
на критических элементах ТС;
видеомониторинг объектов видеонаблюдения в
границах зон транспортной безопасности;
передачу видеоизображения в соответствии с
порядком передачи данных с инженерно-технических
систем в реальном времени;
хранение в электронном виде данных со всех
технических средств обеспечения транспортной
безопасности в течение 10 суток;
выявление подготовленного нарушителя в
реальном времени на всем периметре внешних границ,
зоны транспортной безопасности и критических
элементов ТС;
возможность в последующем интеграции технических
средств обеспечения транспортной безопасности с
другими охранными системами и средствами передачи
данных;
Создаваемые в составе ИТСОБ системы
видеонаблюдения должны обеспечивать:
- круглосуточное видеонаблюдение за обстановкой в
зонах транспортной безопасности и на критических
элементах ТС, а также на постах управления
обеспечением транспортной безопасности;
- хранение и воспроизведение вышеуказанной
видеоинформации и журнала событий о работе системы
за период для ледоколов не мене 10 суток, для
остальных судов – 10 суток;
- возможность передачи данных с судов в подвижном
варианте на пульт дежурного в ЦПМ, используя каналы
связи сотовых операторов.
- идентификацию объектов видеонаблюдения
посредством работы оператора или в перспективе
интеллектуальными программными средствами;
- возможность интеграции с другими системами;
- защиту от несанкционированного доступа к
элементам управления, обработки и хранения данных.
Для внешнего оборудования:
 диапазон эксплуатационных температур: -50-+60С;
 относительная влажность воздуха: до 98%;
 класс влагозащиты: не ниже IP65;
 наличие атм. конденсируемых осадков (роса, иней): да;
 дождь с интенсивностью: до 40 мм/ч;
 ветер со скоростью в порывах: до 50 м/с;
 воздействие прямого солнечного света: да;
 воздействие морской воды: да;
 наличие вибрации: да.
Для оборудования, устанавливаемого внутри
помещений:
 диапазон эксплуатационных температур: -10-+60С;
 относительная влажность воздуха: до 95%;
Учесть наличие вибрации.
24
13.3
Характеристики
оборудования системы
должны быть не хуже:
Видеокамеры:
а) Наружная цветная видеокамера:
550 ТВл,
0.00001 Lux(увеличение чувствительности х 256),
32х цифровой ZOOM,
вариофокальный объектив f=3,5~16 мм с внешней
регулировкой,
автодиафрагма,
DNR(цифровое шумоподавление),
D-WDR(широкий динамический диапазон),
день/ночь(цифровой),
OSD(экранное меню),
BLC(компенсация засветки),
AWB (автоматический баланс белого),
детектор движения,
приватное маскирование (макс. 8 зон),
зеркальное отображение,
питание 12В(опция 24В),
IP 65
Б) Внутренняя цветная видеокамера:
600ТВл, 0.01/0.00002 Lux,
32х цифровой ZOOM ,
Фиксированный объектив 3,6 мм,
день/ночь(цифровой),
OSD(экранное меню),
BLC(компенсация засветки),
AWB (автоматический баланс белого),
детектор движения,
приватное маскирование (макс. 4 зоны)
Видеорегистраторы:
- формат сжатия: H.264;
- режимы: одновременное живое отображение, запись,
воспроизведение, архивирование и удаленный
просмотр;
- ОС: Microsoft Windows XP Embedded edition licensed.
- наличие режима ограничения несанкционированного
доступа к информации
- видео выход: RJ45 - для подключения к Ethernet;
- видео выход: основной VGA/DVI
- аудио вход/выход (RCA): 1 вход/1 выход;
- режим записи: постоянный, по событию и по
расписанию;
- поиск записи: по времени, по событию, умный
поиск, поиск по стоп-кадру;
- тревожный вход: One per Video Input;
- тревожный выход: 4 Alarm Outputs;
- видео пауза:
- определение потери видеосигнала:
- детектор движения:
- журнал событий:
- сторожевой таймер:
- внутренний HDD;
- встроенный DVD привод:
- интерфейс пользователя: мышь/клавиатура;
- управление PTZ через OSD: есть;
25
13.4
Состав оборудования
системы:
- настройки расписания: поддержка экспресс настроек
и дополнительных настроек расписания;
- доступ
пользователей:
3
уровня
доступа
пользователей;
- RS-485:
- аппаратная компрессия,
- 704х576, 10 бит,
- 25 к/с для каждого канала,
- ПО русскоязычное
Поставленное оборудование должно соответствовать и
быть согласованно в подразделении Российского
Речного Регистра судоходства.
На поставляемое оборудование должна предоставляться
гарантия производителя, но в любом случае, не менее
12 месяцев с даты поставки.
Установку и монтаж оборудования проводить в
соответствии с утверждённой у заказчика, одобренной
РРР проектной документацией.
Вся документация, включая инструкции, должны быть
на русском языке.
Обязательно для всех типов судов установка
видеокамер для обзора за периметром судна, трапом и
входом в рулевую рубку на каждое судно. Кроме того
необходимо установить:
1.
Видеокамеры:
1.1 На ледоколах: «Капитан Мошкин», «Демидов»,
«Чудинов» не менее 16-ти видеокамер, из которых 6
наружных цветных для обзора за периметром судна,
трапом и входом в рулевую рубку и 10 внутренних
цветных для обзора в рулевой рубке, отделении
главных
двигателей
и
отдании
группы
электродвигателя. (для обзора за периметром судна,
трапом и входом и в рулевой рубке на каждое судно).
1.2 На каждое судно: т/х «Харчиков», «Кама»,
«Капитан Кравцов» не менее 8-ми видеокамер из
которых 4-ре наружных цветных видеокамеры для
обзора за периметром судна, трапом и входом в рулевую
рубку и 4-ре внутренних цветных видеокамеры для
обзора в рулевой рубке, отделении главных двигателей
и отдании группы электродвигателя.
1.3 На каждое судно: т/х «Л-5», «Плутон»,
«Ростовец»,
«Капелла»,
«Анатолий
Сергеев»,
«Фанагория», «МНМС-66», «Сборщик-348», «Кубань2», «МЗ-303» не менее 4-х видеокамер на каждое
судно: из которых 2-е наружные цветные
видеокамеры для обзора за периметром судна, трапом
и входом в рулевую рубку и 2-е внутренние цветные
видеокамеры для обзора в рулевой рубке, отделении
главных
двигателей
и
отдании
группы
электродвигателя.
2. Видеорегистратор:
2.1 Для
ледоколов:
«Капитан
Мошкин»,
«Демидов», «Чудинов» предусмотреть не менее 16-и
канального видеорегистратора с возможностью
хранения данных до 10 суток по 1-му на каждое судно.
26
14.
Требования к проектным
решениям и документации
2.2
На остальные суда: Не менее 8-ми
канального с возможностью сроков хранения данных
до 10 суток информации на каждое судно: «Л-5»,
«Плутон»,
«Ростовец»,
«Капелла»,
«Анатолий
Сергеев», «Фанагория», «МНМС-66», «Сборщик-348»,
«Кубань-2», «МЗ-303», «Капитан Харчиков», «Кама»,
«Капитан Кравцов».
3. ЖК-монитор по одному 22" на ледоколы, по одному
19" на остальные.
4. Источник бесперебойного питания smart UPS для
видеорегистратора не менее 700VA с функцией
стабилизации.
5. Требуемые по технологии комплектующие и
аксессуары.
Проектные решения должны соответствовать
следующим требованиям законодательства Российской
Федерации:
Постановление Правительства Российской
Федерации от 15.02.2011 №73 «О некоторых мерах по
совершенствованию подготовки проектной
документации в части противодействия
террористическим актам».
Федеральный закон от 09.02.2007 №16 – ФЗ «О
транспортной безопасности».
Приказ Минтранса России от 08.02.2011 № 41 №
Об утверждении требований по обеспечению
транспортной безопасности для различных категорий
объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств морского и речного транспорта».
Правила классификации и постройки речных
судов, издательство: Морской Регистр, том 2, 2012 год.
(15 издание), часть XI, Электрическое оборудование,
раздел 7.14, Системы телевизионного наблюдения и
сигнализации.
Проектные решения должны согласовываться с
Заказчиком (АБФ ФГУП «Росморпорт») и филиалом
Российского Речного регистра.
По окончании выполнения работ, до подписания акта
сдачи/приемки системы видеонаблюдения
Исполнитель должен представить отчетную
документацию, включающую:
- таблицы соединений и подключений с указанием
привязок к камерам и распределительным панелям;
- чертежи с указанием расположения:
 кабельных трасс;
 мест установки камер;
 мест
расположения
активного
сетевого
оборудования, распределительных устройств;
 мест установки АРМ оператора.
Чертежи отчетной документации должны отражать
фактическое расположение элементов кабельной
системы, камер, активного сетевого оборудования,
АРМ операторов.
Рабочая документация передается заказчику в
27
15.
Цель разработки и установки
ИТСОБ, принципы
построения.
16.
Требования к
устанавливаемой ИТСОБ
сброшюрованном виде в 3 экземплярах и в электронном
виде в редактируемых форматах (*.DOC, *.XLS, *.DWG
и т.п.) на CD- дисках в 1 экземпляре.
Обеспечить защиту инженерно-технических
систем обеспечения транспортной безопасности ТС от
несанкционированного доступа к элементам
управления, обработки и хранения данных.
Состав и структура комплекса ИТСОТБ ТС при
проектировании определяются:
в соответствии с целями и задачами обеспечения
транспортной
безопасности
ТС
АБФ
ФГУП
«Росморпорт»;
сообразуясь с проектами судов, находящихся в
ведении АБФ ФГУП «Росморпорт» и подлежащих
оборудованию
ИТСОТБ,
наличием
отдельных
элементов в составе ТС подлежащих видеоконтролю;
исходя из требований нормативных документов
указанных в п. 5 настоящего Технического Задания
нормативных документов;
на основании проведенного обязательного
предпроектного обследования, уточнения оборудования
по согласованию с Заказчиком;
с учётом уже существующих на ТС технических
систем и инженерных средств видеонаблюдения,
охраны и оповещения;
сообразуясь
с
принципом
разумной
достаточности, основывающемся на оптимальном
соотношении
необходимой
эффективности,
функциональности проектируемых систем с одной
стороны, и стоимостью оснащения и последующей
эксплуатации ИТСОТБ с другой стороны;
возможностью развития и интегрирования
ИТСОТБ в дальнейшем (возможна последующая
доработка с целью передачи видеосигнала с ТС на ЦПН
по радиоканалу);
пониманием вспомогательной роли технических
средств
перед
действиями
сил
обеспечения
транспортной безопасности.
ИТСОТБ разрабатываемая и устанавливаемая в
соответствии с Планом обеспечения ТБ, настоящим
техническим заданием должна обеспечить:
видеонаблюдение
за
действиями
сил
транспортной безопасности на пункте управления
обеспечением транспортной безопасности ТС, а так же
на посту охраны в части касающейся;
видеоидентификацию
объектов
видеонаблюдения, перемещающихся через проходную,
на границах зон транспортной безопасности и
критическе элементов ТС;
видеораспознавание объектов видеонаблюдения
на критических элементах ТС;
видеообнаружение объектов видеонаблюдения
на критических элементах ТС;
видеомониторинг объектов видеонаблюдения в
границах зон транспортной безопасности;
28
17
Требования к разработке
сметной документации.
18.
Условия оплаты
19
Требования к технической
документации
передачу видеоизображения в соответствии с
порядком передачи данных с инженерно-технических
систем в реальном времени;
хранение в электронном виде данных со всех
технических средств обеспечения транспортной
безопасности в течение 10 суток;
выявление подготовленного нарушителя в
реальном времени на всем периметре внешних границ,
зоны транспортной безопасности и критических
элементов ТС;
возможность в последующем интеграции
технических средств обеспечения транспортной
безопасности с другими охранными системами и
средствами передачи данных;
Сметная документация согласуется с заказчиком и
может включать:
- пояснительную записку;
- сводный сметный расчёт;
- объектные и локальные сметные расчёты, включая
расчёты на выполнение работ по техническому
обслуживанию ИТСОБ;
- сметные расчёты на отдельные виды затрат (в т.ч. на
проектные и изыскательские работы, затраты на
согласование и одобрение в РРР проекта);
- объектные и локальные сметы в составе рабочей
документации на производство работ и наладку;
- заказные спецификации на поставку оборудования,
комплектующих и инструмента;
1. Предоплата 10% в течении 5 рабочих дней со дня
заключения договора
2. После подписания Акта выполненных работ по 1-му
этапу (разработка проектной документации) в
течении 5рабочих дней оплата 60%.
3. После подписания Акта выполненных работ по 2- и
3-му этапу (Поставка оборудования и материалов
для
реализации
проекта.
Монтажные
и
пусконаладочные
работы.
Приемо-сдаточные
испытания, передача технической документации
ИТСОТБ )в течении 5 рабочих дней оплата 30% .
По окончании выполнения работ, до подписания акта
сдачи/приемки системы видеонаблюдения
Исполнитель должен представить отчетную
документацию, включающую:
- таблицы соединений и подключений с указанием
привязок к камерам и распределительным панелям;
- чертежи с указанием расположения:
 кабельных трасс;
 мест установки камер;
 мест
расположения
активного
сетевого
оборудования, распределительных устройств;
 мест установки АРМ оператора.
Чертежи отчетной документации должны отражать
фактическое расположение элементов кабельной
системы, камер, активного сетевого оборудования,
29
20
Гарантии
АРМ операторов.
Проектные решения должны быть согласованы с
РРР и с заказчиком.
Рабочая документация передается заказчику в
сброшюрованном виде в 3 экземплярах и в электронном
виде в редактируемых форматах (*.DOC, *.XLS, *.DWG
и т.п.) на CD- дисках в 1 экземпляре.
На поставляемое оборудование должна
предоставляться гарантия производителя, но в любом
случае, не менее 12 месяцев с даты поставки.
Установку и монтаж оборудования проводить в
соответствии с техническими условиями.
Гарантийное и послегарантийное обслуживание
оборудования должно осуществляться Исполнителем
(послегарантийное по дополнительному соглашению)
Вся документация, включая инструкции, должны
быть на русском языке.
Раздел 5. Проект договора
ДОГОВОР ПОДРЯДА №_________
на выполнение работ по оснащению инженерно-техническими средствами и системами
обеспечения транспортной безопасности транспортных средств (ИТСО ТБ ТС)
г. Ростов-на-Дону
2012г.
«___» _______
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» в лице директора
Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Филиппова Валерия Борисовича,
действующего на основании Положения об Азовском бассейновом филиале ФГУП
30
«Росморпорт» и Доверенности № 3924 от 01.07.2011 г, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
с одной стороны, и _____________________ в лице __________________________,
действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с
другой стороны, в дальнейшем именуемые также Стороны, на основании протокола № ______
от «____» _______________ 2012г. (утв. __.__.2012г.) заключили настоящий Договор подряда
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по оснащению
инженерно-техническими средствами и системами обеспечения транспортной
безопасности транспортных средств (ИТСО ТБ ТС), обеспечить качество и сроки
выполнения работ в соответствии с условиями Договора и Приложений к нему, а
Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в соответствии с условиями
Договора.
1.2. Во исполнение п.1.1. настоящего Договора Подрядчик обязуется согласно требованиям
Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору):
1.2.1. Произвести предпроектное изучение на местах установки ИТСО ТБ на ТС
Заказчика, перечисленных и описанных в Техническом задании (Приложение № 1
к настоящему Договору).
1.2.2. Разработать Проекты ИТСО ТБ ТС на каждое ТС с учётом требований ФГУ
«Российский Речной Регистр», а также
Технического задания Заказчика
(Приложение № 1 к Договору).
1.2.3. Произвести установленным порядком согласование Проекта ИТСО ТБ ТС в ФГУ
«Российский Речной Регистр» и с ответственным исполнителем Заказчика в
письменной форме.
1.2.4. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполнения
первого этапа работ (в соответствии с Приложением № 2 к Договору) составить и
передать на утверждение Заказчику «Спецификацию оборудования, материалов и
программного обеспечения» (Приложение № 3 к Договору).
1.2.5. Осуществить подбор требуемого Проектом оборудования и материалов для
создания ИТСО ТБ на ТС, разработать и произвести согласование сметной
документации с ответственным исполнителем Заказчика в письменной форме и
на её основе произвести закупку и поставку на места работы оборудования,
материалов и программного обеспечения;
1.2.6. Выполнить монтажные и пусконаладочные работы в соответствии с требованиями
Проектов, руководствуясь указанными в них нормативными документами, под
контролем ФГУ «Российский Речной Регистр» и ответственного исполнителя
Заказчика;
1.2.7. Произвести совместно с ответственным исполнителем Заказчика приемосдаточные испытания, передачу технической документации ИТСО ТБ по каждому
ТС.
1.2.8. В состав технической документации при передаче Заказчику должны быть
включены:
- таблицы соединений и подключений с указанием привязок к камерам и
распределительным панелям;
- чертежи с указанием расположения:
а) кабельных трасс;
б) мест установки камер;
в) мест расположения активного сетевого оборудования, распределительных
устройств;
г) мест установки АРМ оператора.
Чертежи отчетной документации должны отражать фактическое расположение
элементов кабельной системы, камер, активного сетевого оборудования, АРМ
операторов.
Проектные решения должны быть согласованы с РРР и с Заказчиком.
31
1.2.9. Осуществлять в течение года со дня сдачи работы Заказчику по итоговому Акту
приёмки работ гарантийное обслуживание установленного оборудования;
1.2.10. Назначить приказом ответственного исполнителя – представителя Подрядчика по
Договору.
1.3. Во исполнение п.1.1. настоящего Договора Заказчик обязуется:
1.3.1. Предоставить Подрядчику имеющиеся в распоряжении Заказчика копии
требуемых технических, правовых и иных документов для производства работ по
созданию ИТСО ТБ на ТС. В случае отсутствия требуемых документов в
отношении каких-либо элементов ТС Заказчик обязуется предоставить через
ответственного исполнителя их существующее описание в письменной форме.
1.3.2. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ на ТС;
1.3.3. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполнения
первого этапа работ (в соответствии с Приложением № 2 к Договору) утвердить
составленную Подрядчиком «Спецификацию оборудования, материалов и
программного обеспечения» (Приложение № 3 к Договору).
1.3.4. Организовать оборот сведений, содержащих персональные данные работников
Подрядчика, в соответствии с действующими нормативными документами
Заказчика.
1.3.5. Производить оплату работ, оборудования, материалов и программного
обеспечения в размере, в порядке и в сроки, установленные в разделе 2
настоящего Договора;
1.3.6. Принять результат работ в соответствии с требованиями Технического задания,
Проекта и настоящего Договора, руководствуясь указанными в них
нормативными документами, согласно Актам выполненных этапов работ (в
соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору);
1.3.7. Назначить приказом ответственного исполнителя – представителя Заказчика по
договору для согласования технических вопросов и подписания документации на
местах работы в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору.
1.4. Состав, наименование оборудования, материалов и программного обеспечения, объемы и
стоимость работ по их монтажу и пусконаладке устанавливаются по итогам первого этапа
работ (Приложение № 2 к Договору) и указываются в «Спецификации оборудования,
материалов и программного обеспечения» (далее – Спецификация), которая с момента ее
подписания обеими Сторонами становится неотъемлемой частью настоящего Договора
(Приложением № 3). В случае возникновения в ходе работ производственной
необходимости Спецификация может быть изменена путем подписания Сторонами
дополнительного Соглашения к настоящему Договору без изменения Цены Договора.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора составляет __________________ руб. (_____ сумма прописью ______), в
т.ч. НДС (18%) - __________________ руб. (_____ сумма прописью ______), и дальнейшей
индексации не подлежит. Цена Договора включает все затраты Подрядчика, связанные с
выполнением работ по Договору, поставкой необходимого оборудования, материалов и
программного обеспечения, оплатой налогов и прочих обязательных официальных сборов,
взимаемых на территории РФ, иные затраты Подрядчика, связанные с исполнением
настоящего Договора.
2.2. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 10% от Цены Договора в сумме
__________________ руб. (_____ сумма прописью ______), в т.ч. НДС (18%) __________________ руб. (_____ сумма прописью ______),
Заказчик перечисляет
Подрядчику аванс в размере 300 000 (триста тысяч) руб. в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента получения от Подрядчика счёта после подписания договора.
2.3. Стоимость оборудования и части работ в размере 60% от Цены Договора в сумме
__________________ руб. (_____ сумма прописью ______), в т.ч. НДС (18%) __________________ руб. (_____ сумма прописью ______), Заказчик оплачивает
Подрядчику в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами на
основании Акта о приемке первого этапа выполненных работ «Спецификации
оборудования, материалов и материалов» (Приложения № 3 к настоящему Договору).
32
2.4. Окончательный расчет в размере 30% от Цены Договора в сумме __________________
руб. (_____ сумма прописью ______), в т.ч. НДС (18%) - __________________ руб. (_____
сумма прописью ______), производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с
момента подписания Сторонами итогового Акта о приёмке выполненных работ.
2.5. Расчёты за выполненные работы производятся путём перечисления денежных средств на
расчётный счёт Подрядчика, указанный в настоящем договоре. Датой оплаты считается
дата зачисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.
2.6. При выставлении счетов-фактур в строке «Грузополучатель и его адрес» указывается –
«Азовский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт», 344116, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я
Володарского, 76/23А»; в строках «Покупатель» и «Адрес» указывается - «ФГУП
«Росморпорт», 127055, г.Москва, ул. Сущевская, 19, стр. 7»; в строке «ИНН/КПП
покупателя» указывается - «7702352454/616243001».
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Подрядчик обязуется приступить к выполнению Работ не позднее 2 (двух) календарных
дней с момента поступления суммы аванса на расчетный счет Подрядчика.
3.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в полном объёме и сдать их результат Заказчику в
течение _____________________ дней после поступления суммы аванса на расчетный счет
Подрядчика, но не позднее 30.12.2012 г.
3.3. Подрядчик обязуется исполнять работы поэтапно согласно срокам, установленным
Приложением № 2 к настоящему Договору.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1
Обязанности Подрядчика:
4.1.1 Подрядчик обязуется выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные
настоящим Договором и Приложениями к нему, и сдать результат работ Заказчику
в установленный настоящим Договором срок.
4.1.2 Подрядчик обязуется задействовать
для производства работ по Договору
работников из числа лиц, удовлетворяющих требованиям ст. 10 Закона РФ№ 16-ФЗ
от 09.02.2007 года «О транспортной безопасности».
4.1.3 Подрядчик обязуется для реализации требований п. 5.6.5 Приказа Минтранса № 41
от 08.02.2011 г., в соответствии с установленным внутренним Приказом Заказчика
«Положением об обороте персональных данных» в 5-ти дневный срок предоставить
Заказчику персональные данные работников Подрядчика, осуществляющих работу
по настоящему Договору на местах, и их согласие на обработку таких данных.
4.1.4 Подрядчик обязуется соблюдать пропускной и внутриобъектовый режимы на ТС в
соответствии с внутренними распорядительными документами АБФ ФГУП
«Росморпорт», направленными на реализацию мер по обеспечению транспортной
безопасности на ТС.
4.1.5 Подрядчик обязан выполнить все виды работ с надлежащим качеством, способами
и с применением согласованных с Заказчиком технических решений, оборудования
и материалов, указанных в Приложениях к настоящему Договору, в соответствии с
требованиями действующего законодательства и техническими условиями. Все
предоставляемые Подрядчиком материалы должны иметь соответствующие
сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их
состав и качество. Программное обеспечение должно иметь русифицированный
интерфейс пользователя.
4.1.6 Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) календарных дней после окончания всех
видов работ вывезти принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты и
строительный мусор.
4.1.7 Подрядчик не вправе привлекать для выполнения работ по настоящему Договору
субподрядчиков без документально оформленного согласия Заказчика.
4.1.8 Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него
указаний приостановить работы при обнаружении:
33
- возможного наступления для Заказчика неблагоприятных последствий, которые
могут наступить в ходе выполнения работ в результате применения выбранного
Подрядчиком способа выполнения работ;
- иных обстоятельств, угрожающих исправности устанавливаемого оборудования,
оборудования уже работающего на ТС заказчика и оборудования технологически
не связанного с предметом договора;
- обстоятельств создающих невозможность завершения работы в установленный
настоящим Договором срок.
4.1.9 Обеспечить полную сохранность существующего оборудования и инженерных
коммуникаций, а в случае их разрушения (поломки) – выполнить ремонт
(восстановление) за свой счет и в сроки действия настоящего Договора.
4.1.10 По требованию Заказчика в установленный им срок своими силами и за свой счет
устранить отступления от Договора, ухудшающие результат работ, и/или иные
недостатки в работе.
4.1.11 Обеспечить прохождение своими работниками, которые будут привлечены к
выполнению работ, вводного инструктажа по охране труда в установленном
«Заказчиком» порядке.
4.1. Обязанности Заказчика:
4.2.1 Производить оплату по Договору в порядке, в объёме и в сроки, установленные
разделом 2 настоящего Договора.
4.2.2 Провести в установленном порядке вводный инструктаж по охране труда с
работниками Подрядчика, которые будут привлечены к выполнению Работ.
4.2.3 Заказчик обязуется принять результат выполненных Подрядчиком работ в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
4.2.4 Заказчик обязан выполнить все обязательства, указанные в Приложениях к
настоящему Договору.
4.2.5 Заказчик осуществляет контроль за сроками, качеством выполняемых работ и
соответствием устанавливаемого Подрядчиком оборудования и применяемыми
материалами. Заказчик, обнаруживший при осуществлении указанного контроля,
отступления от условий договора подряда, которые могут ухудшить качество
работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.
4.2. Права Заказчика:
4.2.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой
Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.2.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора
или выполняет работу не укладываясь в сроки указанные в настоящем Договоре и
Приложениях к нему, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и
потребовать возмещения затрат и убытков.
4.2.3. Если во время исполнения настоящего Договора станет очевидным, что работы не
будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику
срок для устранения недостатков. При повторном неисполнении Подрядчиком в
назначенный срок указанного требования, Заказчик вправе отказаться от
настоящего Договора, либо устранить недостатки своими силами или поручить
устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов за такую работу на
Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
5.
ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ И ГАРАНТИИ ПОДРЯЧДЧИКА.
5.1. Подрядчик в соответствии с этапами, изложенными в Приложении № 2 к Договору, в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выполнения работ направляет Заказчику Акты
о приёмке выполненных работ для утверждения.
5.2. На основании Предпроектного исследования ТС, согласованного Заказчиком, Проектов
ИТСОБ ТС, согласованных Заказчиком, Подрядчик составляет и передает на
утверждение Заказчику «Спецификацию оборудования, материалов и программного
обеспечения», которая с момента ее подписания обеими Сторонами является
34
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложением № 3 к Договору), а также
основанием для закупки Подрядчиком указанного в нём оборудования, материалов и
программного обеспечения.
5.3. Срок рассмотрения и согласования документов Заказчиком в соответствии с этапами и
полномочиями, изложенными в Приложении № 2 к Договору, составляет не более 2
(двух) рабочих дней со дня представления документов, после чего Подрядчику
направляются подписанные Акты либо письменный мотивированный отказ от приема
выполненных работ в случае обнаружения дефектов, ухудшающих результат работы,
или иных недостатков в работе, (или) невыполнения условий договора, с указанием
перечня недостатков и сроков их устранения.
5.4. Дата подписания итогового Акта приемки выполненных работ является фактической
датой окончания работ.
5.5. Гарантия на результат работ составляет 12 месяцев со дня подписания Заказчиком
итогового Акта выполненных работ (в соответствии с Приложением № 2)
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность согласно условиям настоящего Договора и
нормам действующего законодательства Российской Федерации.
6.2. За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных п.3.1. настоящего Договора,
Заказчик имеет право требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 30% от Цены
договора.
6.3. За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных п.3.2. настоящего договора,
Заказчик имеет право требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1% от Цены
договора за каждый день просрочки.
6.4. За просрочку выполнения этапов работ, предусмотренных Приложением № 2 к
Договору, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1% от
Цены договора за каждый день просрочки.
6.5. За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных п.4.1.10. настоящего
Договора, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1% от
Цены договора за каждый день просрочки.
6.6. За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных п.2.3. настоящего Договора,
Подрядчик имеет право требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от
неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
6.7. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх
предусмотренных Договором неустоек.
6.8. Подрядчик несет всю полноту ответственности перед своими работниками по
обеспечению безопасных условий труда в соответствии со статьей 362 Трудового
кодекса Российской Федерации с момента составления акта-допуска для производства
работ на Объекте.
7.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон,
возникших после заключения настоящего Договора, а также объективно
препятствующих полному или частичному выполнению Сторонами своих обязательств
по настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь перечисленным: войны, военные
действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и
другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на
действия Сторон или существенные изменения в законодательстве, затрагивающие
условия или порядок исполнения Договора. Срок исполнения Сторонами договорных
обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в
35
силу вышеуказанных причин, должна без промедления, но не позднее 5 (пяти)
календарных дней с момента наступления таких обстоятельств, письменно известить об
этом другую Сторону с указанием сведений о характере обстоятельств и срока, в течение
которого предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.
Допускается извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении
сообщения.
7.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, также обязана в течение
14 (четырнадцати) календарных дней предоставить официальное подтверждение
компетентных органов о возникновении и действии указанных обстоятельств.
7.4. Сторона, не направившая либо несвоевременно направившая другой Стороне извещения,
предусмотренные пунктами 7.2. и 7.3. настоящего Договора, утрачивает право ссылаться
на данные обстоятельства, как на форс-мажорные.
8.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору
третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
9.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий,
которые могут возникнуть в ходе исполнения Договора или в связи с ним, путем
переговоров.
9.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение
Арбитражного суда Ростовской области.
10.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до
момента полного выполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в случаях,
установленных действующим законодательством РФ.
10.3. Любая из Сторон может отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору
в случае неисполнения другой Стороной своих обязательств в течение более чем 30
(тридцати) календарных дней, письменно известив об этом другую Сторону за 5 (пять)
рабочих дней до этого.
10.4. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения
убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной
настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
11.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Любые поправки, изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору
являются его неотъемлемой частью, если они согласованы полномочными
представителями Сторон, оформлены в письменном виде и скреплены печатями Сторон.
11.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего
Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, Стороны
настоящего Договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего
законодательства РФ.
11.3. Настоящий Договор и Приложения к нему имеют силу только при условии скрепления
печатями обеих Сторон.
11.4. Стороны обязуются извещать друг друга не позднее 5 (пяти) календарных дней об
изменении своих юридических и почтовых адресов, банковских реквизитов.
11.5. Настоящий Договор составлен на русском языке на «___» листах в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.6. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение № 1: «Техническое задание на проведение работ по оснащению
транспортных средств (судов) Азовского бассейнового филиала ФГУП
36
«Росморпорт» инженерно-техническими средствами обеспечения
транспортной безопасности», на ___ л.,
Приложение № 2: «Содержание этапов осуществления работ по оснащению ТС АБФ
ФГУП «Росморпорт» инженерно – техническими средствами
обеспечения транспортной безопасности» на ___ л.,
Приложение № 3: «Спецификацию оборудования, материалов и программного
обеспечения».
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
«ЗАКАЗЧИК»:
«ПОДРЯДЧИК»:
ФГУП «Росморпорт»
Юридический адрес:
127055, г. Москва, ул. Сущевская, 19, стр. 7.
Фактический адрес:
Азовский бассейновый филиал
ФГУП «Росморпорт»
344116, г. Ростов-на-Дону,
ул. 2-я Володарского, 76/23 А.
ИНН 7702352454 / КПП 616243001
ОГРН 1037702023831
Банковские реквизиты:
р/с 40502810306600142119
Ростовский филиал Банк «Возрождение» (ОАО)
к/с 30101810900000000205
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области
БИК 046015205
Директор Азовского бассейнового филиала
ФГУП «Росморпорт»
_________________ В.Б. Филиппов
МП
«____» _____________ 2012 г.
__________________
МП
«____» _____________ 2012 г.
37
38
Приложение № 2 к Договору подряда №___ от______2012 г.
Содержание этапов осуществления работ по оснащению ТС АБФ ФГУП «Росморпорт»
инженерно – техническими средствами обеспечения транспортной безопасности
этап
№
1
Содержание работ, обязательства Подрядчика
2
Поставка оборудования и материалов для реализации
проекта. Монтажные и пусконаладочные работы,
включающие прокладку и монтаж кабеля для камер
видеонаблюдения, установку и монтаж оборудования,
програмного обеспечения и пусконаладочные работы
3
Приемо-сдаточные испытания, передача технической
документации ИТСОТБ ТС, подписание итогового Акта
выполненных работ.
- Предпроектное исследование ТС с привязкой к
проектам судов и с согласованием спецификации
применяемого оборудования в РРР.
- Передача Заказчику персональных данных работников
и их согласий на обработку таких сведений.
- Назначить приказом ответственного исполнителя –
представителя Подрядчика по Договору.
- Разработка и согласование в РРР и с ответственным
исполнителем – представителем Заказчика по договору:
- Проекта;
- Спецификации оборудования, материалов и ПО;
- Сметы ИТСОТБ ТС.
Содержание работ, обязательства
Заказчика
- Назначить приказом ответственного
исполнителя – представителя Заказчика по
Договору.
- Обеспечение Подрядчика требуемыми
техническими документами.
- Обеспечение режимно-охранных
мероприятий для организации доступа на ТС
работников Подрядчика.
- Согласование с ответственным
исполнителем, – представителем Подрядчика
по Договору:
- Проекта;
- Спецификации оборудования, материалов и
ПО;
- Сметы ИТСОТБ ТС.
- Организационные мероприятия на местах
выполнения работ.
- Осуществление контроля за работой.
Срок исполнения подрядчиком работ по
этапу (со дня подписания договора)
Срок выполнения работ этапа_________
дней с подписания Договора.
Итог этапа – Одобрение РРР проекта,
подписание Сторонами Акта
выполненных работ.
Оплата работ Заказчиком
Срок выполнения работ этапа_________
дней с подписания Договора.
Итог этапа –подписание Акта
выполненных работ ответственными
исполнителями Сторон, назначенными
приказами.
Оплата не производится.
Приёмка выполненных работ, подписание
итогового Акта выполненных работ.
Срок выполнения работ этапа_________
дней с подписания Договора.
Итог этапа – подписание Сторонами
итогового Акта выполненных работ.
После подписания итогового Акта
выполненных работ в течении 5
рабочих дней оплата
30 % цены договора.
1.1 Предоплата 10% цены договора в
течении 5-ти рабочих дней со дня
заключения договора
1.2 После подписания Акта
выполненных работ по 1-му этапу в
течении 5 рабочих дней оплата 60 %
цены договора.
Директор АБФ ФГУП «Росморпорт»
Директор ___________________________________
_________________________ В.Б. Филиппов
_________________________ ……………………….
________ 2012 г.
________ 2012 г.
Скачать