содержание документации о закупке

Утверждено
Приказом Директора
«Тюменьэнергосбыт» филиала ОАО «ЭК «Восток»
от «15» июля 2014 г.
№ПЗ-ТЭ-2014-0020
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ №38/2014
о проведении процедуры открытого запроса предложений в электронной форме на проектирование
и ремонт (демонтаж и монтаж) системы отопления в административном здании, расположенном по
адресу: г. Тюмень, ул. Северная, д. 32А
г. Тюмень
СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ.
1.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
1.1. Заказчик. Предмет закупки.
1.2. Место, условия и сроки поставки.
1.3. Начальная (максимальная) цена договора. Порядок формирования цены договора.
1.4. Форма, сроки и порядок оплаты товара.
1.5. Требования к участникам закупки.
1.6. Отказ в допуске к участию в закупке.
2. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ.
2.1. Содержание Документации о закупке.
2.2. Порядок предоставления Документации о закупке.
2.3. Форма, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки
разъяснений положений Документации о закупке.
2.4. Внесение изменений в Документацию о закупке.
2.5. Отказ от проведения закупки.
3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ.
3.1. Форма и содержание заявки на участие в закупке.
3.2. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в закупке.
3.3. Цена и валюта заявки на участие в закупке.
3.4. Требования к оформлению заявок на участие в закупке.
4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ.
4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
4.2. Изменения и отзыв заявок на участие в закупке.
4.3. Заявки на участие в закупке, поданные с опозданием.
4.4. Срок действия заявок на участие в закупке.
5. ПРОЦЕДУРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ
5.1. Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам и рассмотрение заявок
на участие в закупке.
5.2. Оценка, сравнение и предварительное ранжирование неотклоненных предложений.
5.3. Переторжка.
5.4. Определение победителя.
5.5. Подписание договора.
РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ
РАЗДЕЛ 3 ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ
3.1. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
3.2. ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
3.3. ФОРМА ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О
ЗАКУПКЕ
3.4. ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
РАЗДЕЛ 5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ
1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Заказчик. Предмет закупки.
Форма закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.
Предмет закупки: проектирование и ремонт (демонтаж и монтаж) системы отопления в
административном здании, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Северная, д. 32А.
Заказчик: Открытое акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток»
(ОГРН 1037739123696, ИНН 7705424509, КПП 770401001, юридический адрес: 119121,
Российская Федерация, г. Москва, ул. Бурденко, дом 22, место нахождения: 119121, г. Москва, ул.
Бурденко, дом 22).
«Тюменьэнергосбыт» - филиал ОАО «ЭК «Восток»
Место нахождения: 625002, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Северная, д.
32 «А». Почтовый адрес: 625002, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул.
Северная, д. 32 «А».
1.2.
Место, условия и сроки поставки товара (выполнения работ, оказания услуг).
1.2.1. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): в соответствии с
Информационной картой закупки.
1.2.2. Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): в Информационной карте
закупки.
1.2.3. Условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): указаны в
Информационной карте закупки.
1.3.
Начальная (максимальная) цена договора. Порядок формирования цены
договора.
Начальная (максимальная) цена договора – в соответствии с Информационной картой
закупки. Цена включает в себя все затраты на предлагаемые к оказанию услуг, в том числе все
налоги, пошлины и прочие сборы, выплаченные или подлежащие выплате.
1.4.
Форма, сроки и порядок оплаты товара.
Оплата производится в соответствии с Информационной картой закупки.
1.5.
Требования к участникам закупки.
1.5.1. участник закупочной процедуры (далее – участник закупки) - юридическое лицо
(индивидуальный предприниматель) не находится в процессе ликвидации, не находится в стадии
банкротства, в том числе в отношении участника закупки отсутствует решение арбитражного суда о
признании банкротом и об открытии конкурсного производства, а также у участника закупки
отсутствуют признаки банкротства, предусмотренные действующим законодательством о
несостоятельности (банкротстве);
1.5.2. соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом проведения закупок;
1.5.3. участник процедур закупок должны быть правомочны заключать договор по итогам
закупки;
1.5.4. деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на
участие в закупке;
1.5.5. отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки
на участие в закупке не принято;
1.5.6. отсутствие сведений об Участнике закупки в предусмотренном законодательством
реестре недобросовестных поставщиков.
1.6. Отказ в допуске к участию в закупке
Участник закупки не допускается к участию в закупке в случае:
- несоответствия участника закупки требованиям, установленным п. 1.5. Документации о
закупке;
- непредставление документов, предусмотренных в п. 3.3 Раздела 1 настоящей Документации
о закупке;
- предоставление недостоверных сведений;
- несоответствия заявки на участие в закупке требованиям Документации о закупке, в том
числе:
- заявка признана не соответствующей требования, изложенным в Документации о закупке
(не подписана или подписана неуполномоченным лицом; наличие в заявке предложения о цене
договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора и в других случаях,
определенных закупочной документацией).
2. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ
2.1.
Содержание Документации о закупке
Настоящая Документация о закупке содержит требования, установленные Заказчиком, к
качеству, техническим характеристикам товара (работы, услуги), требования к их безопасности,
требования к товару, результатам услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия
товара (работ, услуг) потребностям Заказчика.
2.2.
Порядок предоставления Документации о закупке
Со дня опубликования извещения о проведении закупки в сети Интернет, Заказчик на
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного на электронную почту
ytropina@tesbyt.ru, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления,
обязан предоставить такому лицу Документацию о закупке в электронном виде по электронному
адресу, указанному в заявлении.
2.3.
Форма, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам
закупки разъяснений положений Документации о закупке
Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной
форме, подписанного уполномоченным лицом участника закупки с указанием должности, фамилии,
имени, отчества (полностью) и скрепленного печатью, в течение двух рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления обязан предоставить в письменной форме или в форме электронного
документа такому лицу разъяснения Документации о закупке, если указанный запрос поступил к
Заказчику не позднее, чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в закупке.
2.4. Внесение изменений в Документацию о закупке
Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника закупки вправе
внести изменения в Документацию о закупке не позднее двух дней окончания срока подачи заявок
на участие в закупке и направить данные изменения в порядке, установленном для направления
Документации о закупке.
Заказчик вправе продлить срок подачи заявок на участие в закупке в любое время до
истечения первоначально объявленного срока.
2.5. Отказ от проведения закупки
Заказчик, официально опубликовавший и разместивший на сайте извещение о проведении
закупки, вправе отказаться от проведения закупки в любое время.
3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
3.1.
Язык документов, входящих в состав заявки на участие в открытом запросе
предложений в электронной форме
3.1.1. Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, а также вся
корреспонденция, которой обмениваются участник и заказчик, должны быть написаны на русском
языке.
3.1.2. Отдельные документы (или их части), предоставленные участником закупки в составе
заявки, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный
перевод необходимых разделов на русский язык. Заказчик вправе не рассматривать тексты, не
переведенные на русский язык.
Участник закупки должен учитывать возможные риски того, что отсутствие перевода (или его
ненадлежащий вид) документов в составе заявки на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме может привести к неправильному пониманию закупочной комиссией
представленных документов, в связи с чем такой участник закупки может быть не допущен к
открытому запросу предложений в электронной форме.
3.2.
Форма заявки на участие в закупке
3.2.1. Для участия в закупке участник закупки подает заявку на участие в закупке в срок и по
форме, которые установлены настоящей Документацией о закупке.
3.2.2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в отношении
каждого предмета закупки (лота).
3.2.3. Все документы, необходимые для участия в закупке, в соответствии с настоящей
Документацией о закупке должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного
лица участника закупки собственноручно. Все документы предоставляются в виде скан копий в
электронном виде в формате Portable Document Format (*.pdf) по адресу: электронная почта
ytropina@tesbyt.ru. Файлы должны быть поименованы так, чтобы из их названия было понятно, какой
документ в каком файле находится.
3.2.4. Содержание заявки. Заявка должна содержать предложения по условиям поставки
товара (выполнения работ, оказания услуг), а также критериям оценки, определенным в настоящей
Документации о закупке.
3.3.
Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в
закупке. В состав заявки должны входить следующие документы:
3.3.1. Заявка на участие в закупке (Форма 3.1);
3.3.2. Анкета участника закупки (Форма 3.2);
3.3.3. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до окончания процедуры данной закупки
выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки (для
юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии
документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
3.3.4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника закупки (либо должным образом заверенные копии таких документов):
- копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени участника закупки без доверенности (руководитель).
- в случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в
закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника
закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем (для юридического
лица) или уполномоченным руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
- копия паспорта (для индивидуальных предпринимателей).
3.3.5. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (копия
свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя);
3.3.6. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения (для индивидуальных предпринимателей – копия
свидетельства о постановке на налоговый учет физического лица);
3.3.7. Справка налогового органа об отсутствии у участника закупки задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;
3.3.8. Копия годовой бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (с отметкой
налогового органа о приеме): бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках или налоговой
декларации (для индивидуальных предпринимателей);
3.3.9. Копия свидетельства о допуске к определенному типу работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства (Свидетельство СРО);
3.3.10. Иные документы по усмотрению участника закупки.
3.4. Цена и валюта заявки на участие в закупке
3.4.1. Цена договора, предлагаемая участником закупки в заявке на участие в закупке, не
может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в настоящей Документации
о закупке. В случае, если цена договора, указанная участником закупки в заявке на участие в закупке,
превышает начальную (максимальную) цену договора, заявка не рассматривается на основании ее
несоответствия требованиям, установленным Документацией о закупке.
3.4.2. Цена договора, содержащаяся в заявке на участие в закупке, должна быть выражена
в рублях.
3.5. Требования к оформлению заявок на участие в закупке
3.5.1. Заявка составляется по форме, установленной настоящей Документацией о закупке
(Форма № 3.1.).
3.5.2. При описании условий и предложений участником закупки должны применяться
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
3.5.3. Сведения, которые содержатся в заявке на участие в закупке, не должны допускать
двусмысленных толкований.
3.5.4. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и
сведения, входящие в состав заявки на участие в закупке поданы от имени участника закупки, а также
подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в закупке.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами,
подписавшими заявку на участие в закупке.
3.5.5. В заявке на участие в закупке декларируется соответствие участника закупки
требованиям, предусмотренным пунктом 1.5 Документации о закупке
4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в
закупке.
4.1.1. Датой начала срока подачи заявок на участие в закупке является день, указанный в
Информационной карте закупки.
4.1.2. Прием заявок на участие в закупке заканчивается в день, указанный в Информационной
карте закупки.
4.1.3. Заявки на участие в закупке подаются в электронной форме (документ в формате pdf.,
содержащий подпись уполномоченного лица, размер файла не более 10Мб). В электронной почте
должна быть указана тема сообщения: «Заявка на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на проектирование и ремонт (демонтаж и монтаж) системы отопления в
административном здании, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Северная, д. 32А».
Название файла с заявкой: «zayavka_zakupka 38/2014» по адресу: электронная почта
ytropina@tesbyt.ru.
4.2. Изменения и отзыв заявок на участие в закупке
4.2.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе изменить или отозвать
такую заявку в любое время до момента открытия доступа к поданным в электронной форме заявкам
на участие в закупке. Изменение к заявке подается способом, установленным для подачи заявок на
участие в закупке.
4.2.2. Участник закупки, желающий отозвать свою заявку на участие в закупке, уведомляет
Заказчика в электронной форме с приложением «Заявления об отзыве заявки на участие в закупке»,
составленного по Форме №3.4. (документ в виде скан-копии в формате pdf., содержащий подпись
уполномоченного лица) по адресу: электронная почта ytropina@tesbyt.ru.
4.3. Заявки на участие в закупке, поданные с опозданием
Заявка, полученная после окончания срока их подачи в тот же день возвращается участникам
закупки вместе с соответствующим уведомлением.
4.4. Срок действия заявок на участие в закупке
Заявки на участие в закупке должны сохранять свое действие в течение срока проведения
процедуры закупки, которая завершается подписанием договора или принятием решения об отмене
закупки.
5. ПРОЦЕДУРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ
5.1. Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие
в открытом запросе предложений и рассмотрение заявок на участие в закупке
5.1.1. Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам и рассмотрение
заявок производится в срок, установленный Информационной картой закупки по адресу: г. Тюмень,
ул. Северная, 32а, каб. 315. На процедуру открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам могут быть приглашены участники закупки. Приглашения направляются всем
участникам, направившим заявки на участие в закупке.
5.1.2. После открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам,
полученные заявки проходят процедуру рассмотрения на предмет соответствия требованиям
Документации о закупке, по результатам которой закупочной комиссией принимается решение о
допуске претендента к участию в закупке или об отказе в таком допуске.
5.1.3. Комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в закупке, в котором
должны содержаться сведения о дате, месте составление протокола, о месте, дате, времени
проведения процедуры рассмотрения заявок, дате и времени поступления заявок от участников
закупки, наименовании участников закупки, заявки которых были рассмотрены, о наличии оснований
для отклонения заявок участников, о решении комиссии о допуске (отклонении) заявок.
5.1.4. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке отклонены все
заявки, закупка признается несостоявшейся.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в течение пяти рабочих
дней, следующих после дня окончания рассмотрения заявок.
Протокол размещается на сайте Заказчиком не позднее чем через три дня со дня подписания
указанного протокола.
5.2. Оценка, сравнение и предварительное ранжирование неотклоненных предложений
5.2.1. Оценка, сравнение и предварительное ранжирование неотклоненных предложений
проводится в срок, установленный Информационной картой закупки, в соответствии с критериями,
указанными Информационной карте закупке.
5.2.2. В ходе данной процедуры комиссией принимается решение о присвоении заявкам
участников порядковых номеров в зависимости от предпочтительности предложений, содержащихся
в заявках.
5.2.3. Оценка заявок проводится закупочной комиссией в следующей последовательности:
- определение итогового рейтинга каждой заявки участника закупки;
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию
оценки заявки, установленному в настоящей Документации о закупке, умноженных на их значимость.
- ранжирование заявок:

номер 1 получает заявка с более высоким рейтингом по каждой заявке, далее
порядковые номера выставляются по мере снижения рейтинга;

в случае, если несколько заявок получили равные итоговые рейтинги, меньший
порядковый номер присваивается той заявке, которая поступила ранее других.
Результат оценки заявок оформляется в виде таблицы:
№
Результат ранжирования
заявок
Наименование
участника
Рейтинг,
присуждаемый заявке
5.2.4. Если по результатам оценки заявок на участие в закупке принято решение о допуске к
участию в закупке только одной заявки, ранжирования заявок не производится.
5.2.5. Если в случаях, указанных в настоящей Документации о закупке процедура переторжки
не проводится, определение победителя закупки производится по результатам оценки заявок на
участие в закупке.
5.2.6. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, в котором
должны содержаться сведения о дате составления протокола, о месте, дате, времени, порядке
проведения оценки, сравнения и предварительного ранжирования неотклоненных предложений, о
предложениях участника по каждому критерию оценки, о решении каждого члена комиссии о
присвоении заявкам на участие в закупке значений по каждому из предусмотренных критериев
оценки заявок на участие в закупке, о принятом решении о присвоении заявкам предварительных
порядковых номеров, а если на данном этапе закупочной комиссией был определен победитель, то
сведения об участнике, признанном победителем закупки.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в течение пяти рабочих
дней, следующих после дня его составления.
Протокол размещается на сайте Заказчиком не позднее чем через три дня со дня подписания
указанного протокола.
Протокол рассмотрения заявок и протокол оценки и сопоставления заявок могут быть
объединены и оформлены в виде одного документа. В таком случае составляется Протокол
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок.
5.2.7. Критерии (подкритерии) оценки предложений.
Критерии (подкритерии) оценки определены Информационной картой закупки.
5.2.8. Порядок оценки предложений.
Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по
критериям (подкритериям). Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков
после запятой по математическим правилам округления.
Значимость критериев (подкритериев) определяется в процентах. При этом для расчетов
рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия
(подкритерия) в процентах, деленному на 100.
Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в настоящей Документации о
закупке, составляет 100 процентов.
Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый
рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки,
установленному в настоящей Документации о закупке, умноженных на их значимость.
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности
содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового
рейтинга по каждой заявке.
Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
В случае, если несколько заявок получили равные итоговые рейтинги, меньший порядковый
номер присваивается той заявке, которая поступила ранее других.
В случае, если по результатам проведения процедуры переторжки несколько заявок получили
равные рейтинги, то их значение округляется до следующего символа после запятой до тех пор, пока
победитель не будет определен.
Оценка заявок по критерию «цена договора»:
Значимость данного критерия, т.е. весовой коэффициент оценок по данному критерию,
составляет 95%.
При оценке заявок по критерию «цена договора» использование подкритериев не допускается.
Для определения рейтинга заявки по данному критерию лучшим условием исполнения договора по
указанному критерию признается предложение участника закупки с наименьшей ценой договора.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора» определяется по формуле:
где:
- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
– минимальное предложение среди участников закупки по цене договора;
предложение, содержащееся в i-й заявке по цене договора;
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию
«цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.
В случае, если один из участников закупки осуществляет свою деятельность на территории
Российской Федерации без применения налога на добавленную стоимость (НДС), для расчета
итогового рейтинга по заявке показатели Аmin и Ai для всех участников закупки берутся без учета
НДС.
Договор заключается и оплачивается заказчиком по цене победителя закупки вне зависимости
от применения системы налогообложения у победителя.
Оценка заявок по критерию «качество выполнения работ, оказания услуг и квалификация
участника закупки» (общая сумма договоров, сопоставимых с предметом закупки характера и
объема за последние 2 года):
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество услуг и квалификация участника
закупки» определяется по суммарной стоимости договоров сопоставимых с предметом закупки
характера и объема за последние 2 года и присуждается в следующем порядке:



Общая сумма договоров до 10 000 000,00 рублей - 1%;
Общая сумма договоров от 10 000 000,00 до 20 000 000,00 рублей - 3%;
Общая сумма договоров свыше 20 000 000,00 рублей - 5%.
5.3. Переторжка.
5.3.1. При проведении закупки, Заказчик вправе объявить в Документации о закупке о том, что
он может предоставить участникам закупки возможность добровольно повысить предпочтительность
их предложений путем снижения первоначально предложенной им (указанной в предложении) цены
(далее — процедура переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных положений
предложения без изменений.
5.3.2. Если переторжка предусмотрена, она должна проводиться только после оценки,
сравнения и предварительного ранжирования неотклоненных предложений. При этом результаты
оценки предложений по неценовым критериям могут, как сообщаться, так и не сообщаться
участникам переторжки; если результаты оценки участников закупки по неценовым критериям
сообщаются, они должны быть сообщены всем участникам закупки, приглашенным на переторжку,
одновременно в единой форме и объеме.
5.3.3. Решение о проведении процедуры переторжки, а также порядке ее проведения
принимает закупочная комиссия.
5.3.4. Вне зависимости от того, по каким причинам проводится переторжка, для участия в ней в
обязательном порядке приглашаются участники, заявки которых не были отклонены и заняли в
предварительном ранжировании места с первого по четвертое. Остальные участники закупки, чьи
заявки не были отклонены, могут быть приглашены для участия в процедуре переторжки по решению
закупочной комиссии. Заказчик также вправе допускать к переторжке альтернативные предложения
участников, при наличии таковых. В предварительной ранжировке альтернативные предложения
учитываются наравне с основными.
В переторжке может участвовать любое количество участников из числа приглашенных.
Участник закупки, приглашенный для участия в переторжке, вправе не участвовать в ней, тогда его
предложение остается действующей с ранее объявленной ценой.
5.3.5. Переторжка может быть проведена в очной форме (совместное присутствие участников
(представителей участников) закупки, приглашенных к переторжке), по «громкой» телефонной связи,
по скайпу, иным способом, позволяющим одновременно получать предложения от участников
закупки в режиме реального времени. Допускается проведение переторжки в заочной форме (путем
обмена письмами, как в бумажном виде, так и в электронной форме). Форма проведения переторжки
будет указана в приглашении на участие в процедуре переторжки.
5.3.6. Приглашения на участие в процедуре переторжки направляются участникам по
электронной почте, указанной в Анкете участника в срок, установленный Информационной картой
закупки. Процедура переторжки состоится в срок, установленный Информационной картой закупки.
5.3.7. Заказчик может предусмотреть в Документации о закупке право (но не обязанность)
участников предоставить в целях участия в переторжке запечатанные конверты с документом с
минимальной ценой одновременно с предоставлением заявки, в целях сокращения временных
затрат на их отдельное предоставление.
5.3.8. Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой изменение иных
условий заявки либо предложения кроме ценовых.
5.3.9. Цены, полученные в ходе переторжки, оформляются протоколом переторжки, в котором
должны содержаться сведения о дате составления протокола, о месте, дате, времени проведения
переторжки, форме переторжки, составе участников, которым направлялись приглашения а участие
в переторжке, данные участников, присутствующих на переторжке, шаг переторжки, окончательные
предложения всех присутствующих участников.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в течение пяти рабочих
дней, следующих после дня его составления. Если процедура переторжки не проводилась, протокол
не составляется.
Протокол размещается на сайте Заказчиком не позднее чем через три дня со дня подписания
указанного протокола.
5.4. Определение победителя.
5.4.1. Определение победителя производится в срок, установленный Информационной картой
закупки.
5.4.2. Определение победителя производится в соответствии с критериями, указанными в
Документации о закупке.
5.4.3. Если в случаях, указанных в Документации о закупке процедура переторжки не
проводится, определение победителя закупки производится на этапе оценки, сравнения и
предварительного ранжирования неотклоненных предложений.
5.4.4. Победителем закупки признается Участник закупки, который предложил лучшие условия
исполнения договора и заявке на участие в закупке которого присвоен первый номер.
5.4.5. В случае, если после объявления победителя закупки Заказчику станут известны факты
несоответствия победителя закупки требованиям, предъявляемым к Участникам закупки,
установленные настоящей Документацией о закупке, заявка победителя на участие в закупки
отклоняется и новым победителем закупки признается Участник закупки, заявке которого присвоен
второй номер согласно протокола оценки и сопоставления заявок.
5.4.6. Комиссия ведет протокол определения победителя, в котором должны содержаться
сведения о дате составления протокола, о месте, дате, времени определения победителя, о
решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в закупке итоговых значений по
каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в закупке, а также наименования
и почтовые адреса участников закупки, заявкам которых присвоен первый и второй номера.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в течение пяти рабочих
дней, следующих после дня его составления. Если победитель был определен на стадии оценки,
сравнения и предварительного ранжирования неотклонённых предложений, то протокол
определения победителя не составляется.
Протокол размещается на сайте Заказчиком не позднее чем через три дня со дня подписания
указанного протокола.
Протокол переторжки и протокол определения победителя могут быть объединены в виде
одного документа. В таком случае составляется Протокол переторжки и определения победителя.
5.5. Подписание договора
5.5.1. По результатам закупки заключается договор на условиях, указанных в поданной
участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в закупке, в том числе с
учетом переторжки.
5.5.2. Договор между Заказчиком и победителем закупки заключается в срок, установленный в
Информационной карте.
5.5.3. Договор подписывается по форме, являющейся приложением к настоящей Документации
о закупке. Цена определяется по результатам проведения закупки. Договор подписывается при
удовлетворении условий Документации о закупке.
5.5.4. Участник закупки, с которым заключается Договор, должен подписать полученный от
Заказчика проект договора и вернуть его Заказчику (в двух оригинальных экземплярах) в срок,
установленный в Информационной карте. В случае, если победитель закупки в указанный срок не
представил Заказчику подписанный договор, победитель закупки признается уклонившимся от
заключения договора.
5.5.5. В случае признания победителя закупки уклонившимся от заключения договора, Заказчик
вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя закупки заключить договор, а также о
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с
участником закупки, заявке на участие в закупке которого по результатам ранжирования заявок
присвоен второй номер.
РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ
Следующая информация и данные для конкретной закупки на поставку товаров, выполнение
работ или оказание услуг изменяют и/или дополняют положения Раздела 1. «Общие условия
проведения закупки». При возникновении противоречий между положениями, закрепленными в
Разделе 1. «Общие условия проведения закупки» и настоящей Информационной картой,
применяются положения Информационной карты.
№
п/п
1
Ссылка на
пункт
Раздела I
Документации
о закупке
Пункт 1.1.
Наименование
пункта
Документации
о закупке
Заказчик
Текст пояснений
Наименование
заказчика,
контактная
информация:
Открытое акционерное общество
«Энергосбытовая компания «Восток»
(ОГРН 1037739123696, ИНН 7705424509,
КПП 770401001)
Юридический
адрес
и
адрес
места
нахождения: 119121, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Бурденко, дом 22.
2
Пункт 1.1.
Предмет
закупки
3
Пункт 1.2.1
4
Пункт 1.2.2
Место
поставки
товара
(выполнения
работ,
оказания услуг)
Срок поставки
товара
(выполнения
работ,
оказания услуг)
5
Пункт 1.2.3
Условия
поставки
товара
(выполнения
работ,
оказания услуг)
«Тюменьэнергосбыт» - филиал
ОАО «ЭК «Восток»
Место
нахождения:
625002,
Российская
Федерация, г. Тюмень, ул. Северная, д. 32А
Почтовый
адрес:
625002,
Российская
Федерация, г. Тюмень, ул. Северная, д. 32А.
Контактное лицо: Тропина Юлия Ильгизовна,
тел. (3452) 38-67-12,
электронная почта ytropina@tesbyt.ru
Проектирование и ремонт (демонтаж и монтаж)
системы отопления в административном здании,
расположенном по адресу: г. Тюмень, ул.
Северная, д. 32А
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Северная, д.
32А
1.
Разработка и оформление проектной
документации – в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты подписания договора.
2.
Срок выполнения работ (в том числе
гидравлические испытания) – до 01.10.2014г.
1. Исполнитель должен оформить и согласовать с
Заказчиком и ОАО «СУЭНКО» (далее теплоснабжающая
организация)
проектную
документацию, разработанную в соответствии с
Техническим заданием (раздел 4 настоящей
Документации о закупке), а также в соответствии с
действующими
нормами,
правилами
и
законодательством РФ.
2. После утверждения проектной документации
Исполнитель представляет на согласование
Заказчику дефектную ведомость объемов работ и
Локальный сметный расчет (Гранд-Смета) в
электронном виде и на бумажном носителе (2
экз.),
составленный
в
соответствии
с
требованиями действующего законодательства
РФ.
3. Все поставляемые материалы и оборудование
должны иметь соответствующие сертификаты,
технические паспорта и другие документы,
удостоверяющие
их
качество.
Копии
сертификатов соответствия на материалы,
подлежащие обязательной сертификации в
соответствии с требованиями, установленные
законодательством РФ, паспорта качества и т.п.
должны быть предоставлены Заказчику до
момента
начала
производства
работ,
выполняемых
с
использованием
соответствующих материалов и оборудования.
4. Качество и безопасность работ должны
соответствовать требованиям СанПиН, ГОСТам,
установленным
СНиПам
и
техническим
регламентам.
5. Содержание и требования к выполнению работ
указаны в Техническом задании, являющимся
неотъемлемой частью настоящей Документации о
закупке.
6. По окончанию всех работ, Исполнитель обязан
провести гидравлические испытания (опрессовку)
внутренней системы отопления в присутствии
представителей
Заказчика
и
инспектора
теплоснабжающей организации для оформления
всех необходимых актов.
7. Гарантийный срок выполненных работ,
оборудования, комплектующих и материалов,
приобретенных и использованных Исполнителем
при выполнении работ – не менее 24-х (двадцати
четырех) месяцев с момента подписания Акта
выполненных работ.
8. Срок действия договора – договор вступает в
силу с момента подписания и действует до
полного исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств.
Начальная
3 948 597 (три миллиона девятьсот сорок восемь
(максимальная тысяч пятьсот девяносто семь) рублей 00 копеек.
) цена договора Цена указана с учетом НДС.
(цена лота)
6
Пункт 1.3.
7
Пункт 1.4.
Форма и
порядок
оплаты товара
8
Пункт 2.3.
Форма,
порядок, даты
начала и
окончания
срока
предоставлени
я участникам
закупки
разъяснений
положений
Документации
о закупке
Оплата производится в два этапа:
1. Авансовый платеж в размере 30% от цены
Договора в течение 10 банковских дней с даты
утверждения проектной документации;
2. Окончательные расчеты с Поставщиком
осуществляются в размере 70% от стоимости
Договора в течение 10 банковских дней после
принятия Заказчиком работ, подписания Акта
выполненных работ по форме КС-2 и справки по
форме КС-3, получения счета и счет-фактуры.
Заказчик на основании заявления любого
заинтересованного лица, поданного в письменной
форме, подписанного уполномоченным лицом
участника закупки с указанием должности,
фамилии, имени, отчества (полностью) и
скрепленного печатью, в течение двух рабочих
дней со дня получения соответствующего
заявления обязан предоставить в письменной
форме или в форме электронного документа
такому лицу разъяснения Документации о закупке,
если указанный запрос поступил к Заказчику не
позднее, чем за три дня до дня окончания подачи
заявок на участие в закупке.
Дата
начала
срока
предоставления
участникам размещения заказа разъяснений
положений документации о закупке – 16 июля
2014г.
9
Пункт 3. 2.
Требования к
содержанию
документов,
входящих в
состав заявки
на участие в
закупке
Дата начала
срока подачи
заявок на
участие в
закупке
Дата и время
окончания
срока подачи
заявок на
участие в
закупке
Место подачи
заявок на
участие в
закупке
10
Пункт 4.1.1.
11
Пункт 4.1.2.
12
Пункт 4.1.3
13
Пункт 4.2.1.
Срок отзыва
заявок на
участие в
закупке
14
Пункт 5.1.1.
15
Пункт 5.2.1.
Место, дата и
время
открытия
доступа к
поданным в
форме
электронных
документов
заявкам на
участие в
закупке и
рассмотрения
заявок на
участие в
закупке
Место и дата
осуществления
оценки и
сопоставления
заявок
Заявка на участие в закупке должна содержать
документы, предусмотренные п. 3.3. Раздела 1
настоящей Документации о закупке.
16 июля 2014г.
23 июля 2014 г. 17 час. 00 мин. (по местному
времени)
Заявки на участие в закупке подаются в
электронной форме (документ в формате pdf.,
содержащий подпись уполномоченного лица). В
электронной почте должна быть указана тема
сообщения: «Заявка на участие в открытом
запросе предложений в электронной форме на
проектирование и ремонт (демонтаж и монтаж)
системы отопления в административном
здании, расположенном по адресу: г. Тюмень,
ул. Северная, д. 32А». Название файла с
заявкой: «zayavka_zakupka 38/2014» по адресу:
электронная почта: ytropina@tesbyt.ru
Участник закупки, подавший заявку на участие в
закупке, вправе отозвать такую заявку в любое
время до момента открытия доступа к поданным в
электронной форме заявкам на участие в закупке.
Открытие доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в
закупке и рассмотрения заявок на участие в
закупке состоится 24 июля 2014 г. в 10 час. 00
мин. (по местному времени) по адресу: Россия,
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Северная, 32а,
кабинет №315.
Оценка и сопоставление заявок состоится 25
июля 2014 г. в 16 час. 00 мин. (по местному
времени) по адресу: Россия, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Северная, 32а, кабинет №315.
16
Пункт 5.3.2.
17
Пункт 5.3.3.
18
Пункт 5.4.1.
19
Пункт 5.2.7.
Дата
направления
приглашения
участникам
закупки на
участие в
переторжке
Место, дата и
время
проведения
переторжки
Время, дата
определения
победителя
закупки
Критерии
оценки заявок
на участие в
закупке
не позднее 29 июля 2014г.
не позднее 31 июля 2014г. (о времени
проведения
процедуры
переторжки
будет
сообщено в приглашении). Место проведения
переторжки: Тюменская область, г. Тюмень, ул.
Северная, д. 32А, кабинет №315.
не позднее 17 час. 00 мин. (по местному
времени) 31 июля 2014 г.
Оценка заявок на участие в закупке проводится на
основании следующих критерий:
1. Цена договора. Значимость – 95%.
2. Качество выполнения работ, оказания услуг
и квалификация участника закупки.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию
«качество услуг и квалификация участника
закупки» определяется по суммарной стоимости
договоров сопоставимых с предметом закупки
характера и объема за последние 2 года и
присуждается в следующем порядке:



20
21
22
Пункт 5.5.2.
Срок
заключения
договора
Обеспечение
заявки на
участие в
закупке
Обеспечение
исполнения
договора
Общая сумма договоров до 10 000 000,00
рублей - 1%;
Общая сумма договоров от 10 000 000,00 до
20 000 000,00 рублей - 3%;
Общая сумма договоров свыше 20 000 000,00
рублей - 5%.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения от Заказчика подписанного проекта
договора, победитель закупки обязан подписать
договор со своей стороны и представить оригинал
Заказчику.
Не установлено.
Не установлено.
РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ И
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ
1.
2.
3.
4.
Заявка на участие в закупке.
Анкета участника закупки.
Запрос о предоставлении разъяснений Документации о закупке.
Заявление об отзыве заявки на участие в закупке.
Форма № 3.1
ЗАЯВКА
на участие в закупке
1. Изучив извещение, а также применимое к данному запросу предложений действующее
законодательство ______________________________________________________________________________
(наименование - участника закупки)
В лице ______________________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
подтверждаем, что согласны принять участие в открытом запросе предложений в электронной форме
№38/2014 на проектирование и ремонт (демонтаж и монтаж) системы отопления в административном здании,
расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Северная, д. 32А на условиях, установленных в извещении и
Документации о закупке и предложенных нами в настоящей заявке на участие в открытом запросе
предложений в электронной форме:
№
п/п
1
Критерии оценки
Цена договора, руб. Значимость 95 %
Предложение участника закупки
Цена участника закупки (указать
включен ли НДС)
Начальная (максимальная) цена договора: 3 948 597 (три
миллиона девятьсот сорок восемь тысяч пятьсот
девяносто семь) рублей 00 копеек. Цена указана с учетом
НДС.
2
Качество выполнения работ, оказания услуг и
квалификация участника закупки.
Наличие у участника закупки за последние 2 года
исполненных договоров сопоставимого с предметом закупки
характера и объема:

Общая сумма договоров до 10 000 000,00 рублей - 1%;

Общая сумма договоров
от 10 000 000,00 до
20 000 000,00 рублей - 3%;

Общая сумма договоров свыше 20 000 000,00 рублей 5%.
Общая сумма договоров
сопоставимого с предметом закупки
характера и объема ____ рублей.
2.
Настоящей
заявкой
_________________________________________________________
(наименование участника закупки)
гарантируем
достоверность представленной информации и подтверждаем, что:
- мы соответствуем требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом проведения закупок;
- мы правомочны заключать договор по итогам закупки;
- мы не находимся в процессе ликвидации, не находимся в стадии банкротства, в том числе в
отношении нас отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного
производства, а также у нас отсутствуют признаки банкротства, предусмотренные действующим
законодательством о несостоятельности (банкротстве);
- наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
- у нас отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
3. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства
подписать договор в соответствии с требованиями Документации о закупке и на условиях, указанных в
настоящей заявке, в установленный срок.
4. В случае если нашей заявке на участие в открытом запросе предложений в электронной форме будет
присвоен второй номер, а победитель открытого запроса предложений в электронной форме будет признан
уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями
Документации о закупке и на условиях, указанных в настоящей заявке на участие в открытом запросе
предложений в электронной форме.
5.
Мы
извещены
о
включении
сведений
об
_____________________________________________________________________________________________
(наименование участника закупки)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.
6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и
взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника участника закупки)
7. К настоящей заявке на участие в закупке прилагаются следующие документы:
№
п/п
1.
2.
Наименование документа
Кол-во
листов
Итого
_________________
должность
________________
подпись
______________________________
фамилия, имя, отчество (полностью)
Форма №3.2
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
1. Полное и сокращенное фирменное наименование
(наименование)
участника
закупки
его
организационно-правовая форма (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные
(для физического лица)
2. Место нахождения участника закупки (для
юридического лица)
3. Почтовый адрес участника закупки (для
юридического лица) с указанием контактного
телефона, адреса электронной почты
4. Место жительства (для физического лица), с
указанием контактного телефона
5. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя
Наименование
учредительного
документа,
на
основании которого действует участник закупки
Регистрационные данные:
Дата, место и орган регистрации
Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной
налоговой службы, в которой Участник закупки
зарегистрирован в качестве налогоплательщика
ИНН, КПП участника
6. Банковские реквизиты (может быть несколько):
Наименование обслуживающего банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
Код БИК
Код ОКПО/КПП
7. Адрес электронной почты для направления
Заказчиком сообщений, предусмотренных настоящим
Извещением.
Отсутствие данных, указанных в пунктах 5-6 настоящей анкеты, не является основанием
для отказа участнику закупки в допуске к участию в закупке
___________________
должность
М.П.
________________
подпись
______________________
фамилия, имя, отчество
(полностью)
Форма 3.3
ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ
Директору «Тюменьэнергосбыт» филиала ОАО «ЭК «Восток»
А.В.Быкову
О предоставлении разъяснений
положений Документации о закупке
Просим разъяснить следующие положения Документации о закупке №38/2014 на
проектирование и ремонт (демонтаж и монтаж) системы отопления в административном здании,
расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Северная, д. 32А:
№
п/п
Раздел Документации о
закупке
Содержание запроса на разъяснение
положений Документации о закупке
Ответ на запрос просим направить:
(наименование организации, почтовый адрес и/или адрес электронной почты)
___________________
должность
________________
подпись
______________________
фамилия, имя, отчество
(полностью)
М.П.
Форма 3.4
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
Директору «Тюменьэнергосбыт» филиала ОАО «ЭК «Восток»
А.В.Быкову
Заявление об отзыве
заявки на участие в закупке
Настоящим письмом_____________________________________________________________
(полное наименование участника закупки)
уведомляем Вас, что отзываем свою заявку на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме №38/2014 на проектирование и ремонт (демонтаж и монтаж) системы отопления
в административном здании, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Северная, д. 32А и
направляем своего представителя
___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью, должность, паспортные данные)
которому доверяем отозвать заявку на участие в открытом запросе предложений в электронной
форме (действительно при предъявлении доверенности и документа, удостоверяющего личность).
Приложение:
1. Доверенность на право отзыва заявки на участие в закупке от «____» _______20___
№______.
___________________
должность
М.П.
________________
подпись
______________________
фамилия, имя, отчество
(полностью)
РАЗДЕЛ 4
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проектирование и ремонт (демонтаж и монтаж) системы отопления в административном
здании, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Северная, д. 32А
1. Исходные данные:
Местонахождение объекта: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Северная, 32а.
Общая тепловая нагрузка - 0,28 Гкал/ч
Отопление - 0,23 Гкал/ч.,
Горячее водоснабжение – 0,05 Гкал/ч.
Параметры теплоносителя: Т1/Т2 = 150/70
2. Назначение
Целью работ является повышение уровня энергетической эффективности здания путём перевода
системы отопления с зависимой схемы теплоснабжения на независимую схему теплоснабжения с
автоматическим регулированием подачи теплоносителя, современным теплообменным, насосным и
регулирующим оборудованием.
3. Перечень документации
Необходимо разработать проектную документацию, включающую в себя:
1.
Проект внутренней системы отопления.
2.
Схемы и чертежи оборудования.
3.
Утверждение проекта заказчиком.
4.
Согласование проекта в ОАО «СУЭНКО» (далее - теплоснабжающая организация).
Все проектные решения должны быть выполнены в соответствии с техническими условиями и
действующими нормативными документами Российской Федерации, СНиП 41-01-2003 (Отопление,
вентиляция и кондиционирование) и согласованы с контролирующими, надзорными и
заинтересованными органами.
4. Конструктивные решения
При разработке проекта системы отопления, расчеты производить исходя из ниже перечисленных
материалов:
- тип отопительных приборов: радиаторы Purmo CV 22-500, оснащенные термоголовками;
- тип разводки трубопровода: двухтрубная открытая поэтажная над стяжкой пола;
- тип трубопровода: труба Uponor Wirsbo eval PE-Xa.
5. Требования к составу проекта:
Все разделы проекта должны быть согласованы в теплоснабжающей организации. Проект должен
быть выполнен в соответствии с СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха» и СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».
6. Обязательные разделы проектной документации:

Тепломеханические решения (ТМ)
- Общие данные;
- Принципиальная схема;
- Ситуационный план;
- План;
- Спецификация оборудования и материалов;
- Приложения.
7. Порядок проведения работ:
1.
Ремонтные работы системы отопления должны выполняться в соответствии с
разработанной и согласованной в теплоснабжающей организации проектной документацией.
2.
Выполняемые работы должны соответствовать ведомостям объемов работ,
представленным проектом в разделе «Технические материалы», согласно СНиП (строительные нормы и
правила), при этом Исполнитель несет ответственность за технику безопасности и охрану труда своих
работников, противопожарную безопасность, электробезопасность и обязан предоставить Заказчику
приказ с перечнем ответственных лиц с соответствующей группой допуска.
3.
Исполнитель должен учесть, что работы будут выполняться в условиях частично
действующего учреждения, что требует согласования порядка работ и соблюдения правил охраны
окружающей среды. Исполнитель должен до начала работ предоставить Заказчику для оформления
пропусков список персонала, который будет задействован на объекте (включая субподрядчиков), с
указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника. Открытие, закрытие
объекта и скрытые работы оформляются отдельными актами.
4.
Исполнитель должен осуществлять поставку материалов на объект только по
согласованию с Заказчиком.
5.
Все работы должны выполняться персоналом, имеющим надлежащую квалификацию.
6.
Продолжительность рабочего времени и выполнение работ в выходные и праздничные дни
возможно только по согласованию с Заказчиком.
7.
Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные
недостатки, если в процессе производства работ Исполнитель допустил отступления от проекта.
8.
При проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их
производство.
9.
Гарантийный срок выполненных работ, оборудования, комплектующих и материалов,
приобретенных и использованных Исполнителем при выполнении работ - в течении 24-х (двадцати
четырех) месяцев с момента подписания сторонами Акта выполненных работ. В гарантийный период
Исполнитель обязан устранять выявленные дефекты и недостатки работ, при условии надлежащей
эксплуатации, в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от
Заказчика.
10.
При производстве работ необходимо применять современные строительные материалы и
другие установочные изделия российского и импортного производства. Все поставляемые материалы и
оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы,
удостоверяющие их качество. Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие
обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленные законодательством РФ,
паспорта качества и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ,
выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Исполнитель несет
ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим
условиям.
11.
Исполнитель по требованию Заказчика, обязан предоставлять информацию о ходе
выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ по каждому этапу и работы
в целом, осуществляется уполномоченной Заказчиком комиссией в соответствии со сроками выполнения
работ. Исполнитель обязан в процессе производства представлять Заказчику акты освидетельствования
скрытых работ.
12.
По окончанию всех работ, Исполнитель обязан провести гидравлические испытания
(опрессовку) внутренних систем отопления в присутствии представителей Заказчика и инспектора
теплоснабжающей организации.
13.
Исполнитель должен содержать в надлежащем порядке рабочую площадку и прилегающие
к ней территории, ежедневно и по окончанию работ своими силами производить уборку, своевременно
вывозить мусор и отходы, образовавшиеся в процессе ремонтных работ.
8. Перечень оборудования для демонтажа:
№
1
2
3
4
Наименование оборудования
Трубопровод Ду 57 мм от теплопункта по каналам и стоякам с 1
по 5 этажи
Обратный трубопровод Ду 40 мм и Ду 32 мм по стоякам с 1 по
5 этажи
Трубопровод Ду 25 мм и обвязка радиаторов отопления
Чугунные радиаторы отопления
Ед. изм
м
Кол-во
100
м
60
м
шт
500
160
9.
Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:
1. Планы помещений;
2. Эскизы существующей схемы системы отопления.
РАЗДЕЛ 5
ПРОЕКТ
ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____________
г. Тюмень
«___» __________ 201__ г.
____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в
лице ________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Открытое акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице Директора «Тюменьэнергосбыт» - филиала ОАО «ЭК «Восток»
Быкова Александра Владимировича, действующего на основании доверенности № Дв-ТЭ-20130988 от 31.12.2013г., с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик обязуется в установленные Договором сроки,
в пределах согласованной договорной цены, собственными средствами и на условиях,
определенных настоящим Договором, выполнить работы по проектированию и ремонту (демонтаж
и монтаж) системы отопления в административном здании, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул.
Северная, д. 32а (далее – работы). Требования к выполнению работ изложены в Техническом
задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.2. Работы выполняются иждивением Подрядчика.
1.3. Разработка и оформление проектной документации – в течение 30 (тридцати) календарных
дней с даты подписания настоящего Договора.
Срок выполнения работ (в том числе гидравлические испытания) – до 01.10.2014г.
Факт выполнения работ по проектированию подтверждается Актом сдачи-приемки документации
(Приложение № 2 к настоящему Договору). Факт выполнения работ по ремонту (демонтаж и монтаж)
подтверждается Актом приема-передачи выполненных работ.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость работ определена в Локальном сметном расчете (Приложение № 3 к настоящему
Договору)
и
составляет
__________________________________________________________________.
2.2. Стоимость работ по настоящему Договору является твердой и включает в себя все налоги,
сборы, и другие выплаты и затраты Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Договора, в
том числе, стоимость материалов.
2.3. В случае внесения Заказчиком изменений в содержание и объемы работ стоимость работ
по настоящему Договору подлежит изменению путем подписания Сторонами Дополнительного
соглашения к Договору в течение 7 дней после письменного обращения Заказчика.
2.4. Заказчик производит предоплату в размере 30 % от суммы, указанной в п. 2.1 настоящего
Договора, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты утверждения проектной документации
Заказчиком.
2.5. Заказчик осуществляет окончательный расчёт за выполненные Подрядчиком и принятые
Заказчиком работы на основании Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки по
форме КС-3, счета и счета-фактуры Подрядчика в течение 10 банковских дней после подписания
Сторонами указанного акта и получения счета и счета-фактуры Заказчиком.
2.6. Заказчик производит расчеты с Подрядчиком путём перечисления денежных средств на
расчётный счёт Подрядчика указанный в настоящем Договоре. Датой оплаты по настоящему
Договору считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный
счет Подрядчика.
2.7. Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без предварительного письменного
согласования с Заказчиком, оплате не подлежат. При этом Подрядчик несет риск неблагоприятных
последствий, вызванных проведением данных работ без согласования с Заказчиком.
2.8. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика (п.
3.4.2, п. 4.4, п. 5.6 Договора) Подрядчик обязан вернуть Заказчику сумму внесенной им предоплаты
(п. 2.4.) за вычетом суммы фактически выполненных объемов работ в течение 14 дней с даты
получения уведомления Заказчика о досрочном расторжении настоящего Договора. При этом объем
выполненных работ принимается Заказчиком в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. В рамках стоимости настоящего Договора выполнить все работы в согласованные сроки и
с высоким качеством, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации, СанПиН, ГОСТам, установленным СНиПам, техническим регламентам и условиями
настоящего Договора.
3.1.2. Поставить на место производства работ все необходимые для выполнения работ
материалы и комплектующие надлежащего качества, оборудование, инструменты, самостоятельно
осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период работ.
Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты,
технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов
соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с
требованиями, установленные законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть
предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием
соответствующих материалов и оборудования.
3.1.3. Соблюдать все необходимые меры противопожарной и промышленной безопасности,
правила техники безопасности и санитарии, правила охраны труда и охраны окружающей среды в
течение всего срока проведения работ, вплоть до сдачи выполненных работ Заказчику, а также нести
самостоятельно ответственность за нарушение указанных правил.
3.1.4. Подготовить и предоставить всю необходимую документацию по выполненным работам,
оформленную в соответствии с нормативными документами и действующим российским
законодательством.
3.1.5. Предоставлять Заказчику возможность проверять ход выполнения работ, качество
материалов, квалификацию специалистов и т. п.
3.1.6. Обеспечить в процессе проведения работ собственными силами и за свой счет
систематическую уборку Объекта от строительного мусора, а также вывоз его с Объекта.
3.1.7. Нести в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ
привлеченными субподрядчиками.
3.1.8. При обнаружении Заказчиком недостатков (дефектов), допущенных Подрядчиком в
выполненных им работах, недостатки (дефекты) устраняются Подрядчиком за свой счет, в сроки,
установленные Заказчиком. К недостаткам также относятся дополнительные работы (п. 2.7.), если
они не устраивают Заказчика.
3.1.9. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания
не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в
оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.1.10.
В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания настоящего Договора
оформить и представить на согласование Заказчику и ОАО «СУЭНКО» (далее - теплоснабжающая
организация) проектную документацию, разработанную в соответствии с Техническим заданием
(Приложение № 1 к настоящему Договору), а также в соответствии с действующими нормами,
правилами и законодательством РФ.
3.1.11.
После утверждения проектной документации Подрядчик представляет на
согласование Заказчику Дефектную ведомость объемов работ и Локальный сметный расчет (ГрандСмета) в электронном виде и на бумажном носителе (2 экземпляра), составленные в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ. Локальный сметный расчет и Дефектная
ведомость объемов работ после их согласования Заказчиком будут являться приложениями к
настоящему Договору (Приложение № 3 – Локальный сметный расчет, Приложение № 4 – Дефектная
ведомость объемов работ).
3.2. Подрядчик имеет право:
3.2.1. Привлечь к исполнению своих обязательств субподрядчиков. При этом Подрядчик
обеспечивает координацию их деятельности и контроль за качеством выполняемых
субподрядчиками работ, несет ответственность перед Заказчиком за их действия (бездействия).
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Оказывать необходимое содействие Подрядчику при выполнении работ.
3.3.2. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном
настоящим Договором.
3.3.3. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения от Подрядчика документов,
указанных в п. 3.1.10 настоящего Договора, согласовать вышеуказанные документы либо сообщить
свои замечания Подрядчику по ним в письменной форме.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением
сроков их выполнения, качеством используемых Подрядчиком материалов, не вмешиваясь в
оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.4.2. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего
Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы,
выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.
3.4.3. Обращаться в экспертные учреждения для проведения независимой экспертизы
проектной документации, разработанной Подрядчиком, заключать с экспертными учреждениями
договоры для контроля и оценки хода производства работ Подрядчика.
4. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1.
По окончанию всех работ, Подрядчик обязан провести гидравлические испытания
(опрессовку) системы отопления в присутствии представителей Заказчика и инспектора
теплоснабжающей организации, и предоставить всю документацию по системе отопления
инспектору теплоснабжающей организации для оформления всех необходимых актов.
4.2.
Приемка выполненных работ производится в соответствии с действующими в
Российской Федерации нормами и правилами и законодательством Российской Федерации.
4.3.
Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 3-х дней после получения им
сообщения Подрядчика о готовности к сдаче работ. Подрядчик должен представить Заказчику
необходимую документацию, в объеме, предусмотренном действующими нормативными
документами и настоящим Договором.
4.4.
По завершении работ в течение 3-х дней от даты получения сообщения, Подрядчик
передает, а Заказчик принимает по Акту приемки выполненные работы. Если при приемке работ
будут обнаружены недостатки (дефекты), то работы считаются невыполненными и не подлежат
приемке Заказчиком до устранения этих недостатков (дефектов).
4.5.
Заказчик вправе расторгнуть Договор в случае обнаружения недостатков (дефектов),
которые не могут быть устранены.
4.6.
Сдача работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются актом по форме КС2 и справкой о стоимости работ по форме КС-3, которые подписываются обеими сторонами.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
5.1. Стороны несут взаимную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по Договору.
5.2. Каждая сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая
другой стороне всевозможное содействие в исполнении ею своих обязательств.
5.3. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств по срокам работ Заказчик вправе
взыскать с Подрядчика за несвоевременное окончание работ пеню в размере 0,05% от общей
стоимости работ за каждый день просрочки.
5.4. Подрядчик несет полную ответственность за качество выполняемых работ. Гарантийный
срок выполненных работ, оборудования, комплектующих и материалов, приобретенных и
использованных Подрядчиком при выполнении работ – не менее 24-х (двадцати четырех) месяцев с
момента подписания Акта выполненных работ.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки в выполненных работах, то
гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков
осуществляется Подрядчиком за свой счёт. Заказчик вправе самостоятельно или силами сторонних
организаций устранить выявленные недостатки, с последующей компенсацией расходов за счет
Подрядчика.
5.5. При установлении Заказчиком фактов нарушений Подрядчиком требований правил охраны
труда, промышленной безопасности, природоохранного законодательства Подрядчик производит
восстановительные работы за свой счет, оплачивает нанесенный ущерб и компенсирует штрафы,
взысканные с Заказчика контролирующими органами за причиненный ущерб, возмещает Заказчику
все затраты на возмещение вреда, причиненного Заказчику
и третьим лицам, в том числе
взысканные штрафы и пени.
5.6. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случае задержки Подрядчиком начала
работ более чем на 1 неделю по причинам, не зависимым от Заказчика, а также при некачественном
выполнении работ Подрядчиком (п. 4.4.), уведомив Подрядчика за 5 дней о расторжении настоящего
Договора.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами
законодательства Российской Федерации.
6.2. Спорные вопросы, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, регулируются путем
переговоров, в случае не достижения согласия – в Арбитражном суде Тюменской области.
6.3. Все дополнения и изменения к настоящему Договору считаются действительными, если они
оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.
6.4. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения
сторонами взятых на себя обязательств.
6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.
7. Приложения:
1) Техническое задание;
2) Форма акта сдачи-приемки документации;
3) Локальный сметный расчет;
4) Дефектная ведомость объемов работ.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Заказчик:
ОАО «ЭК «Восток»
Юридический адрес: 119121,
Российская Федерация,
г. Москва, ул. Бурденко, дом 22
Исполнение условий настоящего Договора
со стороны Заказчика осуществляет
«Тюменьэнергосбыт» - филиал
ОАО «ЭК «Восток»
Почтовый адрес: 625002, г. Тюмень,
ул. Северная, д. 32 а
ИНН 7705424509 КПП 720243002
р/сч 40702 810 9 0002 000 1441 в Тюменский
филиал ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»,
г. Тюмень
к/сч 30101810500000000962
Подрядчик:
Подписи Сторон:
______________________/А.В.Быков/
______________________/____________/
Приложение № 1 к Договору подряда № ____________ от «___» ___________20__ года
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проектирование и ремонт (демонтаж и монтаж) системы отопления в
административном здании, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Северная, д. 32а
1. Исходные данные:
Местонахождение объекта: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Северная, 32а.
Общая тепловая нагрузка - 0,28 Гкал/ч
Отопление - 0,23 Гкал/ч.,
Горячее водоснабжение – 0,05 Гкал/ч.
Параметры теплоносителя: Т1/Т2 = 150/70
2. Назначение
Целью работ является повышение уровня энергетической эффективности здания путём
перевода системы отопления с зависимой схемы теплоснабжения на независимую схему
теплоснабжения с автоматическим регулированием подачи теплоносителя, современным
теплообменным, насосным и регулирующим оборудованием.
3. Перечень документации
Необходимо разработать проектную документацию, включающую в себя:
1. Проект внутренней системы отопления.
2. Схемы и чертежи оборудования.
3. Утверждение проекта заказчиком.
4. Согласование проекта в ОАО «СУЭНКО» (далее - теплоснабжающая организация).
Все проектные решения должны быть выполнены в соответствии с техническими условиями и
действующими нормативными документами Российской Федерации, СНиП 41-01-2003 (Отопление,
вентиляция и кондиционирование) и согласованы с контролирующими, надзорными и
заинтересованными органами.
4. Конструктивные решения
При разработке проекта системы отопления, расчеты производить исходя из ниже
перечисленных материалов:
- тип отопительных приборов: радиаторы Purmo CV 22-500, оснащенные термоголовками;
- тип разводки трубопровода: двухтрубная открытая поэтажная над стяжкой пола;
- тип трубопровода: труба Uponor Wirsbo eval PE-Xa.
5. Требования к составу проекта:
Все разделы проекта должны быть согласованы в теплоснабжающей организации. Проект
должен быть выполнен в соответствии с СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха» и СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».
6. Обязательные разделы проектной документации:
 Тепломеханические решения (ТМ)
- Общие данные;
- Принципиальная схема;
- Ситуационный план;
- План;
- Спецификация оборудования и материалов;
- Приложения.
7. Порядок проведения работ:
1. Ремонтные работы системы отопления должны выполняться в соответствии с разработанной
и согласованной в теплоснабжающей организации проектной документацией.
2. Выполняемые работы должны соответствовать ведомостям объемов работ, представленным
проектом в разделе «Технические материалы», согласно СНиП (строительные нормы и правила),
при этом Подрядчик несет ответственность за технику безопасности и охрану труда своих
работников, противопожарную безопасность, электробезопасность и обязан предоставить Заказчику
приказ с перечнем ответственных лиц с соответствующей группой допуска.
3. Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях частично действующего
учреждения, что требует согласования порядка работ и соблюдения правил охраны окружающей
среды. Подрядчик должен до начала работ предоставить Заказчику для оформления пропусков
список персонала, который будет задействован на объекте (включая субподрядчиков), с указанием
фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника. Открытие, закрытие объекта и
скрытые работы оформляются отдельными актами.
4. Подрядчик должен осуществлять поставку материалов на объект только по согласованию с
Заказчиком.
5. Все работы должны выполняться персоналом, имеющим надлежащую квалификацию.
6. Продолжительность рабочего времени и выполнение работ в выходные и праздничные дни
возможно только по согласованию с Заказчиком.
7. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные
недостатки, если в процессе производства работ Подрядчик допустил отступления от проекта.
8. При проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их
производство.
9. Гарантийный срок выполненных работ, оборудования, комплектующих и материалов,
приобретенных и использованных Исполнителем при выполнении работ - в течении 24-х (двадцати
четырех) месяцев с момента подписания сторонами Акта выполненных работ. В гарантийный период
Подрядчик обязан устранять выявленные дефекты и недостатки работ, при условии надлежащей
эксплуатации, в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от
Заказчика.
10.
При производстве работ необходимо применять современные строительные
материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства. Все
поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты,
технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов
соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с
требованиями, установленные законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть
предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием
соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие
используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.
11.
Подрядчик по требованию Заказчика, обязан предоставлять информацию о ходе
выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ по каждому этапу и
работы в целом, осуществляется уполномоченной Заказчиком комиссией в соответствии со сроками
выполнения работ. Подрядчик обязан в процессе производства представлять Заказчику акты
освидетельствования скрытых работ.
12.
По окончанию всех работ, Подрядчик обязан провести гидравлические испытания
(опрессовку) внутренних систем отопления в присутствии представителей Заказчика и инспектора
теплоснабжающей организации.
13.
Подрядчик должен содержать в надлежащем порядке рабочую площадку и
прилегающие к ней территории, ежедневно и по окончанию работ своими силами производить
уборку, своевременно вывозить мусор и отходы, образовавшиеся в процессе ремонтных работ.
8. Перечень оборудования для демонтажа:
№
1
2
3
4
Наименование оборудования
Трубопровод Ду 57 мм от теплопункта по каналам и стоякам с
1 по 5 этажи
Обратный трубопровод Ду 40 мм и Ду 32 мм по стоякам с 1 по
5 этажи
Трубопровод Ду 25 мм и обвязка радиаторов отопления
Чугунные радиаторы отопления
Ед.
изм
м
Колво
100
м
60
м
шт
500
160
9. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:
1. Планы помещений;
2. Эскизы существующей схемы системы отопления.
Подписи Сторон:
______________________/А.В.Быков/
______________________/____________/
Приложение № 2 к Договору подряда № ____________ от «___» ___________20__ года
форма: «Акта сдачи-приемки документации»
СОГЛАСОВАНО:
Подрядчик:
УТВЕРЖДАЮ:
Заказчик:
______________________/____________
______________________/А.В. Быков
Акт
сдачи-приемки документации
г. Тюмень
" ___" _________20__ г.
Открытое акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице Директора «Тюменьэнергосбыт» - филиала ОАО «ЭК «Восток»
Быкова Александра Владимировича, действующего на основании доверенности № Дв-ТЭ-20130988 от 31.12.2013г., с одной стороны, и
____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в
лице ________________________________, действующего на основании _____, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт в подтверждение передачи от
«Подрядчика» к «Заказчику» нижеуказанной документации по объекту «Заказчика»:
_____________________________________________________________________________,
(наименование объекта)
расположенного по адресу:____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
.
№
п/п
Наименование документации
Документацию передал:
Документацию принял:
От Подрядчика:
От Заказчика:
Количество экземпляров