Приложение № 2 - Главное управление строительства дорог и

advertisement
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель начальника по
финансово - экономическим вопросам
ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России»
___________________И.Н. Никулин
«___» ________ 2012 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ
СИСТЕМЫ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ
2
ТОМ 1
ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО
СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ
3
ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ О
ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей
документации о запросе предложений, применяются в значениях, определенных
Федеральным законом от 8 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон).
В настоящей закупочной документации также используются следующие
понятия и сокращения:
Положение о закупках - положение о закупках товаров, работ, услуг
утвержденное в соответствии с Федеральным законом от 8 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц
Единая закупочная комиссия - коллегиальный орган, создаваемый
Заказчиком с целью проведения процедур закупок;
Заказчик – ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России»;
заявка - заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки;
сайт Заказчика - сайт Заказчика для размещения информации о размещении
заказов в сети интернет http://www.gusda.ru/;
продукция - поставляемые товары, выполняемые работы, оказываемые
услуги для нужд Заказчика;
Поставщик – участники проведения закупки.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1. Общие сведения
1.1. Состав закупочной документации
1.1.1. Документация о проведении запроса предложений включает в себя:
1) том 1 документации о закупке:
а) понятия и сокращения, используемые в документации о закупке;
б) инструкцию по подготовке запроса предложений;
2) том 2 документации о закупке: специальная часть (далее - том 2),
состоящий из:
а) инструкции участникам;
б) образцов форм для заполнения в соответствии с томом 2;
3) том 3 документации о закупке: техническое задание (далее - техническое
задание);
4) том 4 документации о закупке: проект договора (далее - проект договора).
1.1.2. Положения тома 1 имеют приоритет перед положениями томов 2-4. В
случае противоречия между томом 1 и томами 2-4 применению подлежит том 1.
4
1.3. Изучение участниками документации о закупке
1.3.1. Участник обязан в полном объеме изучить документацию о закупке.
1.3.2. Непредставление или неправильное оформление документов или их
надлежащим образом заверенных копий, а также форм, требуемых документацией
о закупке, представление недостоверных сведений или подача заявки, не
отвечающей требованиям Положения о закупках и документации о закупке,
является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к
отклонению его заявки.
1.3.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, предоставленных участником в составе заявки, такой участник может
быть отстранен Заказчиком, единой закупочной комиссией от участия в закупке
на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора.
1.4. Внесение изменений в документацию о закупке
1.4.1. С момента размещения извещения о проведении запроса предложений
Заказчик вправе вносить изменения в извещение о проведении запроса
предложений, документацию о проведении запроса предложений на любом этапе
проведения закупки до момента подведения итогов закупки.
1.4.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью документации о
закупке и на них распространяются все указания, содержащиеся в документации о
закупке.
1.4.3. В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в
документацию о запросе предложений, такие изменения опубликовываются на
сайте Заказчика.
При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня
размещения на официальном сайте внесенных изменений в документацию о
запросе предложений до даты окончания подачи заявок такой срок составлял не
менее чем 3 дня.
1.4.4. Участники, получающие и использующие документацию о запросе
предложений с сайта Заказчика, самостоятельно отслеживают возможные
изменения, внесенные в извещение о проведении запроса предложений и в
документацию о запросе предложений и размещенные на сайте Заказчика.
1.4.5. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник не
ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении запроса
предложений и документацию о запросе предложений.
1.5. Разъяснение положений документации о запросе предложений
1.5.2. Заказчик вправе давать по собственной инициативе разъяснения
документации о запросе предложений (далее - разъяснения).
1.5.3. Датой начала срока предоставления участникам разъяснений является
дата размещения документации о запросе предложений на сайте Заказчика.
5
1.5.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса организатор
запроса предложений направляет разъяснения.
1.5.5. Днем поступления запроса считается день регистрации запроса в
письменной форме членом Единой закупочной комиссии.
1.6. Отказ от проведения закупки
1.6.1. С момента размещения извещения о проведении запроса предложений
Заказчик вправе отменить проведение запроса предложений, на любом этапе
проведения закупки до момента подведения итогов закупки.
1.7. Требования к участникам
1.7.1. В запросе предложений может принять участие любое юридическое
лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо,
в том числе индивидуальный предприниматель.
1.7.2. Участие в запросе предложений в соответствии с антимонопольным
законодательством
не
могут
принять
соответствующий
Заказчик,
уполномоченный орган, юридическое лицо, привлеченное на основе договора для
осуществления функций по размещению заказа на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд Заказчика путем проведения процедур закупок, и
их работники.
1.7.3. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к
участникам в соответствии требованиями Закона и Положением о Закупках:

соответствие
участника
размещения
заказа
требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом размещения заказа;

непроведение ликвидации участника размещения заказа –
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании
участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника размещения заказа в
порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в
размещении заказа;

отсутствие у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год;

показатели финансово-хозяйственной деятельности участника
размещения заказа должны свидетельствовать о его платежеспособности и
финансовой устойчивости.
1.7.4. Заказчик вправе также установить в томе 2 следующие требования к
участникам:
6

регистрация в качестве юридического лица или индивидуального
предпринимателя не позднее, чем за один год до даты размещения извещения о
закупке.

обладание участниками размещения заказа исключительными
правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением
договора приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об
участниках размещения заказа;

соответствие
необходимому
квалификационному
минимуму,
устанавливаемому Заказчиком и указанному в документации о размещении
заказа, включая наличие квалифицированного персонала, производственных
мощностей, технологий и т.п.

наличие за последний год, предшествующий размещению заказа,
опыта выполнения не менее двух аналогичных поставок товаров, работ, услуг,
стоимостью не менее тридцати процентов начальной (максимальной) цены
договора, установленной документацией о размещении заказа. При этом в
документации о размещении заказа должно быть указано, какие товары, работы,
услуги будут считаться аналогичными закупаемым товарам, работам, услугам.
Заказчик, при установлении указанного требования, вправе увеличить размер
стоимости аналогичных поставок товаров, работ, услуг до ста процентов
начальной (максимальной) цены договора, установленной документацией о
размещении заказа.
2. Порядок подготовки заявок
2.1. Язык заявки
2.1.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой,
должны быть написаны на русском языке.
2.1.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что
к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих
разделов на русском языке.
2.1.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по
установленной форме компетентными органами иностранных государств вне
пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении
российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются
Единойной закупочной комиссией для рассмотрения при наличии легализации
указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено
международным договором Российской Федерации.
2.2. Предложение участника
2.2.1. Каждый участник в составе своей заявки подает одно предложение по
форме, установленной томом 2 (далее - форма «Предложение»).
2.2.2. Валютой, используемой при формировании цены договора и расчетов с
поставщиками (исполнителями, подрядчиками), является российский рубль.
7
2.2.3. Цена договора, предлагаемая участником (далее - предложение), не
может превышать начальную (максимальную) цену договора (лота), указанную
п. 1.4, в томе 2.
2.3. Расходы на участие в запросе предложений и заключение договора
2.3.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей
заявки, участием в запросе предложений и заключением договора.
2.3.2. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам
независимо от характера проведения и результатов запроса предложений.
2.4. Оформление и подписание заявки
2.4.1. Заявка оформляется в письменной форме.
Участник формирует и подает одну заявку.
Допускается формирование и подача заявки на каждый лот отдельно в случае
проведения запроса предложений по 2-м и более лотам. При этом такая заявка
должна содержать все формы, документы (копии документов), предусмотренные
Законом и томом 2.
2.4.3. Форма предложение и иные формы (справки, документы),
предусмотренные томом 2, должны быть подписаны уполномоченным лицом
участника (подпись должны быть расшифрована с указанием фамилии и
инициалов) и скреплены печатью участника (для юридического лица).
2.4.4. Все документы, входящие в оригинал заявки, должны быть
надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их
идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего
лица с расшифровкой, печать).
2.4.5. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки,
должны быть подписаны уполномоченным лицом участника и заверены печатью
(для юридического лица).
2.4.6. Документы экземпляра - оригинала заявки представляются в оригинале
либо в установленных томом 2 случаях - в заверенных надлежащим образом
копиях.
Копия документа считается надлежаще заверенной в случае, если она
заверена подписью уполномоченного лица участника (подпись должна быть
расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплена печатью участника
(для юридического лица).
Копия документа считается также надлежаще заверенной в случае, если она
нотариально заверена (в этом случае копия документа не требует заверения
подписью уполномоченного лица участника и скрепления печатью участника).
2.4.7. Документы, включенные в оригинал заявки, представляются в виде
одного тома, прошитого нитью, скрепленного печатью участника - юридического
лица либо подписью для физического лица, с указанием на обороте последнего
листа заявки количества страниц. В случае, когда заявка содержит более 300
страниц, заявка может подаваться в виде нескольких томов с указанием на
обороте последнего листа каждого тома количества страниц в томе, номера тома и
общего количества томов.
2.5. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки
(обеспечение заявки)
8
2.5.1. Участник представляет в составе своей заявки обеспечение заявки, если
обеспечение заявки предусмотрено томом 2.
Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно.
Валютой обеспечения заявки является российский рубль.
2.5.2. Заказчик возвращает (не возвращает) участникам денежные средства,
внесенные в качестве обеспечения заявок, в случаях, установленных Положением
о закупках и документацией о закупке.
3. Порядок подачи заявок, изменение и отзыв заявок
3.1. Срок и место подачи заявок
3.1.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному в
томе 2, не позднее времени и даты начала рассмотрения и сопоставления таких
заявок, установленных п. 8.1, тома 2.
3.1.2. Заказчик может продлить срок подачи заявок путем внесения
изменения в извещение о проведении запроса предложений. В этом случае срок
действия всех прав и обязанностей Заказчика и участника продлевается с учетом
измененной окончательной даты.
3.1.3. Прием заявок заканчивается в день и во время начала рассмотрения и
сопоставления заявок, установленный п. 8.1, тома 2.
3.1.4. Каждая заявка, поступившая в срок, установленный документацией о
запросе предложений, регистрируется Единой закупочной комиссией.
Поступившие заявки регистрируются в порядке поступления заявок.
3.2. Изменения заявок
3.2.1. Участник, подавший заявку, вправе отозвать такую заявку в любое
время до дня и времени начала рассмотрения и сопоставление заявок на участие в
запросе предложений.
Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления
участника об отзыве своей заявки (далее - уведомление).
При этом в уведомлении в обязательном порядке должно быть указано
наименование запроса предложения.
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника и
скреплено печатью участника (для юридического лица).
3.2.2. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится
в том же порядке, что и регистрация заявки.
4. Порядок рассмотрения заявок, условия их отклонения, порядок
проведения запроса предложений
4.1. Рассмотрение заявок
9
4.1.1. Единая закупочная комиссия рассматривает и сопоставляет заявки на
соответствие требованиям, установленным Положением о закупках и
документацией о запросе предложений.
4.1.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать десяти дней со дня
начала рассмотрения и сопоставления заявок.
4.2. Проверка Единой закупочной комиссией заявок на соответствие
требованиям, установленным
Положением о закупках, и требованиям
документации о запросе предложений
4.2.1. Единая закупочная комиссия проверяет заявки на соответствие
требованиям, Положения о закупках и требованиям документации о проведении
запроса предложений в отсутствие участников, уполномоченных лиц участников.
4.2.2. Единая закупочная комиссия при рассмотрении заявок:
1. Проверяет заявки на соответствие формальным требованиям документации
о запросе предложений, правильность оформления заявок в соответствии с
требованиями пунктов 1 и 2 тома 1.
2. Проверяет внесение обеспечения заявки в случае, если в томе 2 содержится
указание на требование обеспечения такой заявки, проверяет заявки на наличие
документов, подтверждающих внесение обеспечения заявки, и соответствие
документов требованиям установленным в томе 2.
3. Проверяет участника, подавшего заявку, на предмет правомочности
участия в закупке.
4. Проверяет наличие в заявке документов (копий документов) и форм,
предусмотренных Положением о закупках и настоящей документацией,
правильность их оформления, достоверность сведений, содержащихся в
указанных документах.
5. Проверяет заявки на соответствие требованиям технического задания
документации о запросе предложений.
6. Проверяет наличие документов, подтверждающих соответствие товара,
работ, услуг, являющихся предметом запроса предложений, требованиям
законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской
Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам, и
достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.
4.2.3. При рассмотрении заявок Единая закупочная комиссия принимает во
внимание мнение экспертов, которые по поручению Единой закупочной комиссии
могут осуществлять экспертизу представленных участниками заявок.
4.2.4. На основании результатов рассмотрения заявок Единой закупочной
комиссией принимается решение о допуске к участию в запросе предложений
участника и о признании участника, подавшего заявку, участником запроса
предложений или об отказе в допуске такого участника.
4.2.5. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций
сведения о проведении ликвидации участника - юридического лица, подавшего
заявку, проведении в отношении такого участника - юридического лица,
индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении
деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии
10
задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия
таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.
4.2.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных участником в соответствии с Положением о
закупках и документацией о запросе предложений, установления факта
проведения ликвидации участника - юридического лица или проведения в
отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя
процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, Заказчик, Единая закупочная комиссия обязана отстранить
такого участника от участия в запросе предложений на любом этапе его
проведения.
4.2.7. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок принято
решение об отказе в допуске к участию в запросе предложений всех участников,
подавших заявки, или о допуске к участию в запросе предложений и признании
участником запроса предложений только одного участника, подавшего заявку,
закупка признается несостоявшейся.
4.3. Основания отклонения заявок
4.3.1. При рассмотрении заявок участник не допускается Единой закупочной
комиссией к участию в закупке в следующих случаях:
1. Заявка не соответствует формальным требованиям документации о запросе
предложений, заявка оформлена не в соответствии с требованиями пунктов 1 и 2
тома 1.
2. Отсутствует обеспечение заявки, документ подтверждающий внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки в случае, если в томе 2
содержится указание на требование обеспечения такой заявки, либо документы,
подтверждающие внесение обеспечения заявки, либо указанные документы не
соответствуют требованиям установленным томом 2.
3. Отсутствует или не в надлежащем виде оформлен какой-либо документ,
предусмотренный Положением о закупках и документацией о закупке, либо
выявлена недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах.
4. Отсутствует или в не надлежащем виде оформлена какая-либо форма или
справка, предусмотренная томом 2.
5. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в
закупке:
а) проводится ликвидация участника - юридического лица или проводится в
отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя
процедура банкротства;
б) приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
11
в) у участника есть задолженность по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период;
г) в предусмотренном реестре недобросовестных поставщиков содержатся
сведения об участнике закупки.
6. Участник не соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии
с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса
предложений, если такие требования установлены в соответствии с Положением о
закупках и томом 2 настоящей документации.
7. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам,
если такие требования в соответствии Положением о закупках установлены
томом 2 настоящей документации.
8. Участник не соответствует дополнительным требованиям, предъявляемым
к участникам при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если
указанные требования установлены Правительством Российской Федерации и
томом 2.
9. Заявка участника не соответствует техническому заданию документации о
запросе предложений, либо товар, работа, услуга, являющиеся предметом
закупки, не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации,
если законодательством Российской Федерации установлены такие требования.
10. Единая закупочная комиссия вправе признать заявку соответствующей
требованиям документации о запросе предложений и участник может быть
допущен к участию в закупке, если заявка содержит незначительные отклонения
от требований документации о закупке, которые существенно не меняют
характеристик, условий и иных требований, предусмотренных документацией о
запросе предложений, либо если она содержит незначительные ошибки или
неточности.
Единая закупочная комиссия вправе признать несущественными отклонения
от требований документации о запросе предложений только в случае, если эти
отклонения не противоречат нормам действующего законодательства.
5. Заключение договора по результатам проведения запроса
предложений
5.1. Заключение договора
5.1.1. Заказчик заключает договор с победителем запроса предложений на
условиях, содержащихся в документации о запросе предложений, заявке
победителя запроса предложений и с ценой, установленной в ходе закупки.
5.1.2. Победителю запроса предложений передается один экземпляр
протокола оценки и сопоставления заявок. Проект договора подлежит
направлению заказчиком в адрес указанного участника в срок, не превышающий
12
двадцать дней со дня признания участника победителем запроса предложений, но
не ранее согласования крупной сделки в соответствии с п. 23 Положения о
закупках.
5.1.3. Победитель запроса предложений должен представить Заказчику
подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1
5.1.4. В случае если победитель запроса предложений или участник запроса
предложений, предложение которого является следующим после предложенного
победителем, в срок, предусмотренный томом 2, не представил Заказчику
подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, а
также обеспечение исполнения договора, если указанное обеспечение
предусмотрено пунктом тома 2, победитель запроса предложений или участник,
предложение которого является следующим после предложенного победителем,
признается уклонившимся от заключения договора.
5.1.5. В случае если победитель запроса предложений признан уклонившимся
от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о
понуждении победителя запроса предложений заключить договора, а также о
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо
вправе заключить договор с участник запроса предложений, предложение
которого является следующим после предложенного победителем.
В случае уклонения участника запроса предложений, предложение которого
является следующим после предложенного победителем, от заключения договора
Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника
заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения договора, или принять решение о признании запроса предложений
несостоявшимся.
5.2. Обеспечение исполнения договора
Не предусмотренно.
5.3. Права и обязанности участников и Заказчика
5.3.1. После определения участника запроса предложений, с которым
заключается договор, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с
указанным участником в случае установления факта:
1) проведения ликвидации участников - юридического лица или наличие
решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
2)
приостановления
деятельности
указанных
лиц
в
порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений,
содержащихся в документах, предусмотренных Положением о закупках и
настоящей документацией;
13
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по
решению суда;
5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;
5.3.2. Заказчик при исполнение договора, по согласованию с исполнителем
вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные договором
количество (товаров, работ, услуг) при изменении потребности в (товарах,
работах, услугах), на поставку которых заключен договор.
При поставке дополнительного количества таких товаров, работ, услуг
Заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену
договора пропорционально количеству таких (товаров, работ, услуг), но не более
чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих
изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких
(товаров, работ, услуг) Заказчик обязан изменить цену договора указанным
образом.
5.3.3. В случае отказа от заключения договора с победителем запроса
предложений либо при уклонении победителя запроса предложений от
заключения договора с участником размещения заказа, с которым заключается
такой договор, Единой закупочной комиссией в срок не позднее дня, следующего
за днем установления фактов являющихся основанием для отказа от заключения
договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором
должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с
которым Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах,
являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты
документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается всеми
присутствующими членами Единой закупочной комиссии и Заказчиком в день
составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один
из которых хранится у Заказчика. Указанный протокол размещается Заказчиком
на сайте в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает
один экземпляр протокола лицу, с которым Заказчик отказывается заключить
договор.
5.3.4. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с
которым в соответствии с Положением о закупках и документацией о запросе
предложений заключается такой договор, вправе увеличить количество
поставляемого (товара, работ, услуг) на сумму, не превышающую разницы между
ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной)
ценой договора (ценой лота).
5.3.5. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна
заявка, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном томом 1. В
случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям,
предусмотренным Законом и документацией о запросе предложений, Заказчик
передает один экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок данному
участнику. Проект договора подлежит направлению Заказчиком в адрес
14
указанного участника в срок, не превышающий двадцать дней со дня признания
участника, победителем запроса предложений, но не ранее согласования крупной
сделки в соответствии с п. 23 Положения о закупках.
5.3.6. Участник запроса предложений, которому Заказчик в соответствии с
пунктами 5.3.3 тома 1 направил проект договора, не вправе отказаться от
заключения договора.
При непредставлении Заказчику таким участником в срок, предусмотренный
томом 2, подписанного договора, такой участник признается уклонившимся от
заключения договора. В случае уклонения участника от заключения договора
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются.
5.3.7. Сведения об участниках, уклонившихся от заключения договора, а
также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры
расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, включаются в
Реестр недобросовестных поставщиков.
5.4. Возврат заявок участникам
После процедуры рассмотрения заявок на участие в запросе предложений все
поступившие заявки становятся собственностью Заказчика и возврату участникам
не подлежат.
6. Правовое регулирование
При осуществлении закупок Заказчик руководствуются Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 8 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц», иными федеральными законами и
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Положением о
закупках и настоящей документацией.
15
ТОМ 2
ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО
СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
16
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ
1. Предмет запроса предложений, начальная (максимальная) цена
договора, источник финансирования закупки
1.1. Предметом настоящего запроса предложений является право на
заключение договора по выполнению работ по созданию системы
видеоконференцсвязи.
1.2. Работы по созданию системы видеоконференцсвязи осуществляется в
соответствии с техническим заданием документации о запросе предложений (том
3 настоящей документации о запросе предложений).
1.3. Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:
№
Наименование объекта
Адрес местонахождения
1. ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое 125212, г. Москва, ул. Адмирала
России»
Макарова, дом 6, строение 1
2. Воронежский филиал ФГУП «ГУ 394038,
Воронежская
обл.,
СДА при Спецстрое России»
г. Воронеж ул. Дорожная, 15а
3. Ефремовский филиал ФГУП «ГУ 301844,
Тульская
обл.,
СДА при Спецстрое России»
Ефремовский район, д. Чернятино
4. Ижевский филиал ФГУП «ГУ СДА 426011,
г. Ижевск,
ул.
при Спецстрое России»
Холмогорова,94
5. Калужский филиал ФГУП «ГУ 248017,
Калужская
область,
СДА при Спецстрое России»
г. Калуга, пос. Сосновый, 56
6. Новороссийский филиал ФГУП 352919,
г. Новороссийск,
«ГУ СДА при Спецстрое России»
Мысхакское шоссе, д. 48А
7. Орловский филиал ФГУП «ГУ 302042, г. Орел, Кромское шоссе,
СДА при Спецстрое России»
д. 6
8. Обособленное
подразделение ЗАТО
Углегорск
Амурской
ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое области, ул. Адмирала Неделина,
России»
по
строительству д. 15
космодрома «Восточный»
1.4. Начальная (максимальная) цена договора: 14 153 587,30 руб. с учетом НДС.
1.5. Источник финансирования закупки: Собственные средства Заказчика.
1.6. Цена товара, выполнения работ, оказания услуг должна быть указана с
учетом доставки, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин,
сборов и других обязательных платежей.
1.7. Оплата осуществляется в следующем порядке:
Оплата производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней со дня
подписания сторонами акта выполненных работ и выставления подрядчиком
счета и счет - фактуры.
1.8. Срок исполнения договора: 45 (сорок пять) рабочих дней с момента
заключения договора.
17
1.9. Все поставляемое оборудование должно быть новым (то есть не бывшим
в эксплуатации и не восстановленным).
Гарантия должна распространяться на все поставляемое оборудование. Срок
гарантийного обслуживания на оборудование – не менее 12 месяцев со дня ввода
оборудования в эксплуатацию. Срок и условия гарантийного обслуживания
должны соответствовать сроку и условиям стандартной гарантии,
предоставляемым Поставщиком оборудования.
Все запасные части, устанавливаемые на оборудование в течение
гарантийного периода, должны быть произведены и сертифицированы тем же
производителем оборудования, что и исходное комплектующее оборудование.
2. Сведения о Заказчике
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление
строительство дорог и аэродромов при Спецстрое России»:
место нахождения и почтовый адрес: 125212, г. Москва, ул. Адмирала
Макарова, д.6, стр.1.
банковские реквизиты: ИНН 3665024208, КПП 774301001, ОКАТО
45277565000,
Корреспондентский
счет
№
30101810200000000823,
р/с № 40502810892000003704 в ГПБ (ОАО) г. Москва, БИК 044525823.
- контактное лицо: по техническим вопросам Новиков Д.А.
контактный телефон/факс: 8 (495) 797-44-41 доб. 167.
адрес электронной почты: [email protected]
- по вопросам проведения запроса предложений – Коновалов А.Н.
контактный телефон/факс: 8 (495) 797-44-41 доб. 129
адрес электронной почты: [email protected]
3. Содержание и состав документации о запросе предложений
Документация о запросе предложений для настоящего запроса предложений
включает в себя:
1) том 1 документации о запросе предложений: общая часть (далее - том 1),
2) том 2 документации о запросе предложений: специальная часть (далее том 2), состоящий из инструкции участникам и образцов форм для обязательного
заполнения участником;
3) том 3 документации о запросе предложений: техническое задание;
4) том 4 документации о запрос предложений: проект договора.
4. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки
4.1. Обеспечение не предусмотрено.
5. Требование обеспечения исполнения договора
5.1. Обеспечение не предусмотрено.
18
6. Требования к участникам, документы и формы, входящие в состав
заявки
6.1. Заявка, подготовленная участником, должна обязательно содержать
документы и формы, предусмотренные настоящим пунктом.
6.2. Заявка должна содержать следующие документы и формы:
6.2.1) для юридических лиц:
1) копии учредительных документов;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенная копия (далее – выписка), оформленная в соответствии с
Правилами ведения Единого государственного реестра юридических лиц,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
19.06.2002 № 438 «О Едином государственном реестре юридических лиц»,
полученную не ранее за три месяца до дня размещения на сайте извещения о
проведении запроса предложений.
Выписка должна в обязательном порядке содержать сведения о лице,
имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица.
Отсутствие реквизитов документа, удостоверяющего личность, в выписке
неявляется основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений.
3) В случае, если заключение договора в соответствии с настоящей
документацией, является для Участника крупной сделкой, в зависимости от
организационно-правовой формы Участника - юридического лица:
a) выпиской из протокола, содержащего решение о совершении крупной
сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 46 Федерального закона
№14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (для Участников,
зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью) либо
выпиской из Устава Участника, подтверждающей право единоличного или
коллегиального исполнительного органа заключать крупные сделки
самостоятельно;
б) выпиской из протокола, содержащего решение об одобрении крупной
сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст.79 Федерального закона
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» (для Участников зарегистрированных в
форме акционерного общества) либо документом, подтверждающим, что
Участник является акционерным обществом, состоящим из одного акционера,
который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного
органа;
в) документ, подтверждающий решение собственника имущества
унитарного предприятия о совершении крупной сделки, принятое в соответствии
со ст.23 Федерального закона №161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях».
В случае, если заключение договора по итогам запроса предложений, не
является для Участника крупной сделкой, Участник должен представить в составе
заявки на участие в запросе предложений оригинал уведомления от Участника на
бумажном носителе о том, что заключение договора по итогам запроса
предложений на условиях предложенных Участником, не является для Участника
19
крупной сделкой.
4) копии баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний
завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий
подаче Заявки, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в
связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой
налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если участник
применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и
подписью уполномоченного лица Участника;
6.2.2. для индивидуальных предпринимателей:
1) копии документов, удостоверяющих личность.
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенная копия, оформленная в
соответствии с Правилами ведения Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем
сведений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.10.2003 № 630 «О Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и
передачи их на постоянное хранение в государственные архивы, а также о
внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской
Федерации от 19 июня 2002 г. № 438 и 439», полученную не ранее чем за три
месяца до дня размещения на извещения о проведении запроса предложений;
3) для иных физических лиц:
копии документов, удостоверяющих личность.
4) для иностранных лиц:
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства.
6.2.3.Копии действующих лицензий на осуществление деятельности,
связанной с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг по данному
запросу предложений.
6.2.4.Форма 1 «предложение» в соответствии с Приложение № 1 к
настоящей документации.
6.2.5. Форма 2 «Описание предлагаемых товаров, работ, услуг» в
соответствии с Приложением № 1 к настоящей документации.
6.2.6. Нотариально заверенная копия или оригинал доверенности,
подтверждающая полномочия лица подписывать заявку на участие в запросе
предложений и осуществлять иные действия от имени участника при проведении
процедур запроса предложений – только в случае, если форма «предложение»
подписано не руководителем юридического лица-участника или не физическим
лицом-участником.
20
6.2.7. Документы, подтверждающие полномочия лица, действовать от имени
юридического лица без доверенности.
7. Место, форма, дата начала и окончания подачи заявки
7.1. Заявки на участие в запросе предложений должны быть доставлены
участниками в письменном виде по адресу: 125212, г. Москва, ул. Адмирала
Макарова д.6, стр.1, 3 этаж, каб. 19, либо направлены по электронной почте.
В случае если участник не успевает доставить заявку в письменном виде до
даты и времени окончания подачи заявок указанных в пункте 8.1 тома 2, то
участник
имеет
право
направить
заявку по
электронной
почте
[email protected] в виде отсканированных документов оригинала заявки с
последующим предоставлением оригинала заявки в течение двух дней с даты и
времени начала рассмотрения и сопоставления заявок, в случае не предоставления
в указаный срок оригинала заявки, заявка, направленная по электронной почте не
будет принята.
7.2. Заявки на участие в запросе предложений могут подаваться с момента
размещения на сайте Заказчика извещения о проведении настоящего запроса
предложений.
7.3. Прием заявок прекращается в день и во время указанные в пункте 8.1
тома 2.
8. Место, дата и время начала рассмотрения и сопоставления заявок
8.1. Начало рассмотрения и сопоставление заявок: 125212, г. Москва,
ул. Адмирала Макарова д.6, стр.1, в 18 часов 00 минут 27.04.2012 года.
9. Сроки подписания договора, заключаемого
по итогам запроса предложений
9.1. Победителем запроса предложений
становится Участник, Заявка
которого соответствует требованиям Закона, Положеню о закупках и настоящей
документации, в соответствии с критериями, указанными в извещении о
проведении запроса предложений, наилучшим образом удовлетворяет
потребностям Заказчика в товарах, работах, услугах. В случае если в нескольких
Заявках содержатся одинаковые условия исполнения контракта, победителем
признается Заявка, которая поступила ранее других, содержащих такие условия
при этом Заказчик вправе заключить договор с несколькими участниками,
предложившими равные условия исполнения договора.
9.2. Участник запроса предложений, с которым заключается договор по
итогам настоящего запроса предложений, в течение трех дней со дня передачи
ему в установленном порядке проекта договора обязан подписать переданный ему
проект договора, оформить и подписать все необходимые приложения к нему и
представить его Заказчику.
21
Форма № 1 « предложение»
Приложение № 1
Бланк организации
Исх.№___от______
В Единую закупочную комиссию
ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России »
1. Участник (для юридического лица)1:
1.1 Наименование и сведения об организационно-правовой форме2
1.2 Почтовый адрес3
1.3 Место нахождения4
1.4 Контактный телефон
1. Участник (для физического лица)5:
1.1 Фамилия, имя, отчество
1.2. Паспортные данные
1.3 Сведения о месте жительства
2.
Изучив документацию о запросе предложений на право заключения договора
_____________________________________________________________________________,
(указать предмет запроса предложений)
а также применимые к данному запросу предложений законодательство и нормативноправовые акты
_____________________________________________________________________________
(указать наименование участника )
в лице,
_____________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя(уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на следующих условиях:
№
п/п
Наименование
Единица
измерения
1
2
3
1
Цена договора (с учетом НДС)
рублей
2
Срок выполнения работ
месяцев
3
Гарантийный срок на результат выполненных
работ
лет
Значение
(цифрами и
прописью)
4
Цена товара, выполнения работ, оказания услуг должна быть указана с учетом доставки,
затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных
Представляемые участником сведения указываются в соответствии с действующим законодательством и должны
соответствовать представленной выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее –
выписка).
Участник представляет форму «предложение» без сносок. Представление участником формы «предложение» со
сносками, без сносок либо с частью сносок не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе
предложений.
2
Участник вправе указать полное или сокращенное наименование по собственному усмотрению.
3
Почтовый адрес участника может не совпадать с местом нахождения участника, указанным в выписке. Участник
вправе указывать любой почтовый адрес. Расхождение почтового адреса и места нахождения участника не
является нарушением действующего законодательства и не является основанием для отказа в допуске.
4
Участник в пункте 1.3 должен указать адрес, содержащийся в выписке как место нахождения юридического лица.
5
Представляемые участником сведения указываются в соответствии с действующим законодательством и должны
соответствовать представленной выписке.
1
22
платежей.
3.
Мы согласны поставить товар, выполнить работы, оказать услуги
предусмотренные запросом предложений, в полном соответствии с Техническим заданием (Том
3 документации о запросе предложений), по предложенной нами цене договора.
4.
Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части
документации о запросе предложений, влияющими на стоимость оказания поставки товара,
выполнения работ.
5.
Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на
участие в запросе предложений информации и подтверждаем право Заказчика, не
противоречащее требованию формирования равных для всех участников запроса предложений
условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке
юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней
сведения.
6.
Настоящей заявкой подтверждаем, что против
_____________________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании
___________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)
банкротом и об открытии конкурсного, аукционного производства, деятельность не
приостановлена, а также, что отстутству задолжность по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год.
7.
В случае, если мы будем признаны победителем запроса предложений, то берем
на себя обязательства подписать договор с Заказчиком на поставку товара, выполнения работ в
соответствии с требованиями документации о запросе предложений и условиями наших
предложений в течение 3 (трех) дней со дня передачи нам проекта договора.
8.
В случае, если мы сделаем предпоследнее предложение по цене договора после
предложений победителя, а победитель будет признан уклонившимся от заключения договора,
мы обязуемся подписать данный договор на поставку товара, выполнение работ в соответствии
с требованиями документации о запросе предложений и условиями нашего предложения.
9.
Мы извещены о включении сведений о
_________________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.
10.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера
и
взаимодействия
с
заказчиком
нами
уполномочен
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон представителя Участника размещения заказа)
Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать уполномоченному
лицу.
11.
В случае присуждения нам права заключить договор, в период с даты получения
протокола оценки и сопоставления заявок и до подписания договора настоящая заявка будет
носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора на условиях
наших предложений.
12. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____лист(ах,е).
______________________
(должность)
_______________________
(подпись)
М.П.
/_________________/
(ФИО)
23
Форма № 2«Описание предлагаемых товаров, работ, услуг».
Бланк организации
Исх.№___от_______
Исполняя наши обязательства и изучив документацию о запросе предложений на право
заключения договора на работы по созданию системы видеоконференцсвязи в том числе
условия и порядок проведения настоящего запроса предложений, проект договора на поставку
вышеуказанного товара, техническое задание, мы
_____________________________________________________________________________
(полное наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)
в лице _______________________________________________________________________
(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью))
уполномоченного в случае признания нас победителями запроса предложений подписать
договор, согласны поставить товар, выполнить работы, оказать услуги предусмотренные
запросом предложений в соответствии с Техническим заданием и требованиями документации
о запросе предложений, на условиях, указанных ниже:
В данной форме участник приводит описание функциональных и качественных
характеристик предлагаемых услуг в соответствии с требованиями технического задания
(Том 3 документации о запросе предложений). К данной форме могут прилагаться расчеты,
иллюстрации и прочие материалы.
Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью
участника (для юридического лица)
__________________
(должность)
______________________
(подпись)
М.П.
/___________________/
(ФИО)
Примечание:
Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных,
представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы,
характеризующие качество оказываемых услуг.
24
ТОМ 3
ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ
СИСТЕМЫ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
25
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Общие сведения
1.1. Полное наименование системы «Система видеоконференцсвязи ФГУП «ГУ
СДА при Спецстрое России»» (далее – СВКС).
1.2. Наименование предприятия заказчика – Федеральное государственное
унитарное предприятие «Главное управление строительства дорог и аэродромов при
Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «ГУ СДА при
Спецстрое России») (далее – Заказчик).
1.3. Результатом работ является работающая, введенная в эксплуатацию СВКС
на объектах автоматизации, указанных в п.3 настоящего Технического задания, и
оформленная на нее документация.
1.4. Срок выполнения работ – 45 рабочих дней от даты заключения договора.
2. Назначение и цели создания
2.1.
Назначением
выполнения
работ
является
создание
СВКС,
обеспечивающей:
- телефонная и видеоконференцсвязь между Заказчиком, Центральным
аппаратом Спецстроя России (117556, г. Москва, ул. Болотниковская, 4-в) (далее –
ЦА), структурными подразделениями Заказчика, филиалами Заказчика (далее –
Филиалы) и мобильными абонентами Заказчика;
- передача данных между Заказчиком, структурными подразделениями
Заказчика, Филиалами и мобильными абонентами.
2.2. Создание СВКС осуществляется в целях выполнения следующих задач:
- Оптимизация управленческих процессов;
- Увеличение производительности труда сотрудников;
- Снижение расходов на транспорт и сотовую связь.
3. Характеристики объекта
Объектами автоматизации являются:
№
Наименование объекта
1. ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое
России»
2. Воронежский филиал ФГУП «ГУ
СДА при Спецстрое России»
3. Ефремовский филиал ФГУП «ГУ
СДА при Спецстрое России»
4. Ижевский филиал ФГУП «ГУ СДА
Адрес местонахождения
125212, г. Москва, ул. Адмирала
Макарова, дом 6, строение 1
394038,
Воронежская
обл.,
г. Воронеж ул. Дорожная, 15а
301844,
Тульская
обл.,
Ефремовский район, д. Чернятино
426011,
г. Ижевск,
ул.
26
при Спецстрое России»
Холмогорова,94
Калужская
область,
5. Калужский филиал ФГУП «ГУ 248017,
СДА при Спецстрое России»
г. Калуга, пос. Сосновый, 56
г. Новороссийск,
6. Новороссийский филиал ФГУП 352919,
«ГУ СДА при Спецстрое России»
Мысхакское шоссе, д. 48А
7. Орловский филиал ФГУП «ГУ 302042, г. Орел, Кромское шоссе,
СДА при Спецстрое России»
д. 6
Обособленное
подразделение ЗАТО
Углегорск
Амурской
8. ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое области, ул. Адмирала Неделина,
России»
по
строительству д. 15
космодрома «ВОСТОЧНЫЙ»
Между Заказчиком, Филиалами (Воронежский, Ефремовский, Калужский,
Орловский, Ижевский, Новороссийский) и обособленным подразделением ФГУП
«ГУ СДА при Спецстрое России» по строительству космодрома «ВОСТОЧНЫЙ»
Заказчик организовывает полносвязную сеть IP-VPN с пропускной способностью
2 Мбит/с до объектов и 10 Мбит/с до Заказчика.
На момент внедрения СВКС, в случае отсутствия готовности выделенных
каналов передачи данных, между Заказчиком и другими структурными
подразделениями
Заказчика
планируется
использовать
существующие
подключения через сеть Интернет.
В целях обеспечения сопряжения существующих систем видеоконференцсвязи
и телефонной связи ЦА с СВКС между Заказчиком и ЦА Заказчик
организовывает выделенный канал связи с пропускной способностью 2 Мбит/с.
4. Требования к системе
4.1. В состав СВКС должны входить:
а) Сервер многоточечных аудио- и видеоконференций и сервер управления
сетью видеоконференцсвязи Заказчика;
б) Коллективный видеотерминал переговорной Заказчика;
в) Видеотерминал начальника Заказчика;
г) Видеотерминалы Филиалов: Воронежский, Ефремовский, Ижевский,
Калужский, Новороссийский, Орловский;
д) Видеотерминал обособленного подразделения ФГУП «ГУ СДА при
Спецстрое России» по строительству космодрома «ВОСТОЧНЫЙ»;
е) Комплекты мобильного абонента СВКС (4 комплекта);
ж) Автоматизированное рабочее место (АРМ) управления СВКС и
подготовки данных, включающее видеотерминал оператора;
з) Система передачи данных;
и) Комплекс средств защиты информации (КСЗИ).
4.2. Требования назначения:
27
4.2.1. Общие требования к СВКС
4.2.1.1.
СВКС
должна
предоставлять
сервисы
видеосвязи,
видеоконференцсвязи,
телефонной
связи,
удаленного
доступа
к
информационным ресурсам Заказчика и Филиалов, другие сервисы на основе
передачи данных.
4.2.1.2. СВКС должна иметь модульную структуру, возможность наращивания
технических средств, направлений связи и предоставляемых сервисов.
4.2.1.3. СВКС должна обеспечивать передачу конфиденциальной информации,
не содержащей сведений, составляющих государственную тайну.
4.2.1.4. Обмен должен осуществляться по стеку протоколов TCP/IP.
4.2.1.5. СВКС должна быть интегрирована с существующими в ЦА системами
видеоконференцсвязи и телефонной связи.
4.2.1.6. СВКС должна быть интегрирована с существующей автоматической
телефонной станцией (далее – АТС) Заказчика, для обеспечения включения в
конференции абонентов в телефонном режиме.
4.2.1.7. СВКС должна обеспечивать возможность удаленного подключения
мобильных абонентов через сеть Интернет.
4.2.2. Требования к основным функциям системы
4.2.2.1. СВКС должна обеспечивать выполнение следующих основных
функций:
а) прямая двухсторонняя видеосвязь между ЦА и Заказчиком;
б) прямая двухсторонняя телефонная связь между ЦА и Заказчиком;
в) проведение видеосовещаний между ЦА и Заказчиком с переменным
числом участников;
г) прямая двухсторонняя видеосвязь между Заказчиком, Филиалами,
обособленными подразделениями Заказчика и мобильными абонентами;
д) прямая двухсторонняя телефонная связь между Заказчиком, Филиалами,
обособленными подразделениями Заказчика и мобильными абонентами;
е) проведение
видеосовещаний
между
Заказчиком,
Филиалами,
обособленными подразделениями Заказчика и мобильными абонентами с
переменным числом участников;
ж)
оперативная передача данных между Заказчиком, Филиалами,
обособленными подразделениями Заказчика и мобильными абонентами;
з) подключение к СВКС мобильных абонентов через сеть Интернет;
и) информационная поддержка проведения видеосовещаний Заказчика и
других мероприятий с использованием видеосвязи.
4.2.2.2. Сервисы видеосвязи и видеоконференцсвязи должны базироваться на
стандартных протоколах передачи данных, голоса, видео и обеспечивать
проведение видео-переговоров (между двумя участниками), видео-совещаний
(широковещательная трансляция активного докладчика), видео-трансляций (в
дополнение к докладчику показ видеоматериалов).
28
4.2.2.3. Видео-переговоры должны проводиться по вызову в автоматическом
режиме и представлять собой диалог двух участников. Участники должны друг
друга слышать и видеть на экранах видеотерминалов.
4.2.2.4. Видео-совещания должны проводиться в заказном режиме с
использованием видеосервера под управлением оператора. СВКС должна
обеспечивать возможность участия в селекторном видео-совещании всех
участников, у которых установлены видеотерминалы. В ходе селекторного видеосовещания всем участникам, кроме докладчика, ведётся широковещательная
трансляция активного участника.
4.2.2.5. Видеотрансляции должны проводиться в заказном режиме между
любыми участниками СВКС, у которых установлены видеотерминалы, с
использованием видеосервера под управлением оператора. Видеоизображение с
камеры или видеоматериалы с АРМ должны транслироваться всем участникам в
широковещательном режиме.
4.2.2.6.Сервисы СВКС должны обеспечивать возможность демонстрации
заранее подготовленных текстовых, графических, видео и других данных, а также
презентаций.
4.2.3. Требования к средствам видеоконференцсвязи
4.2.4. Сервер многоточечных аудио- и видеоконференций и сервер управления
сетью видеоконференцсвязи Заказчика должны обеспечивать проведение сеансов
видеоконференцсвязи в заказном режиме под управлением оператора с
различным числом участников, включение в конференции абонентов по
телефонной связи, единый справочник абонентов.
4.2.4.1. СВКС должна полностью интегрироваться с существующей системой
видеоконференцсвязи ЦА, построенной на базе сервера Polycom RMX 2000, и
поддерживать следующие протоколы и режимы:
- Native Microsoft Real-Time Video (RTV);
- H.264 High Profile , H.263++, H.261, H.263;
- восстановление потерянных пакетов (Lost Packet Recovery);
- разрешения от QCIF до HD 1080p;
- поддержка до 15 абонентов HD (1080p) в режиме постоянного присутствия;
- поддержка изображения в формате 16:9 и 4:3;
- возможность передачи дополнительной информации по протоколу H.239;
- удаленное управление видеотерминалами (камера, микрофон) оператором
СВКС.
4.2.4.2. Видеотерминалы СВКС должны обеспечивать видеосвязь высокой
четкости (HDTV, не менее 720 линий) включать в комплект кодек, камеру,
микрофон, динамики и коммуникационные интерфейсы.
4.2.4.3. Коллективный видеотерминал должен быть укомплектован монитором
с размером диагонали не менее 52” на мобильной стойке с возможностью
регулировки по высоте и наклону, иметь внешний микрофон с возможностью
29
выноса не менее чем на 10 метров, обеспечивать возможность подключения двух
мониторов для одновременного отображения докладчика и дополнительной
информации.
4.2.4.4. Видеотерминал начальника Заказчика должен обеспечивать
воспроизведение через существующий телевизор 50” (SAMSUNG PS50B530).
4.2.4.5. Видеотерминалы филиалов и обособленных подразделений должны
иметь монитор с диагональю не менее 24”.
4.2.4.6. Типовой комплект мобильного абонента СВКС должен быть построен
на базе портативного персонального компьютера и иметь возможность
удаленного подключения к СВКС через сеть Интернет, обеспечивать
видеоконференцсвязь, трансляцию видеоданных, телефонную связь, а также
передачу данных. Комплект должен иметь вес не более 3 кг.
4.2.4.7. Автоматизированное рабочее место (АРМ) управления СВКС и
подготовки данных предназначено для управления системой видеосвязи,
подготовки и отображения данных участникам видеоконференций.
4.2.5. Требования к системе передачи данных
4.2.5.1. Средства передачи данных должны обеспечивать:
а) подключение к техническим средствам СВКС каналов передачи данных;
б) подключение к техническим средствам СВКС локальных вычислительных
сетей объектов автоматизации (кроме ЦА);
в) передачу данных между техническими средствами СВКС, локальными
вычислительными сетями Заказчика, Филиалов и структурных подразделений
Заказчика через сети операторов связи с параметрами качества, необходимыми
для соответствующих телекоммуникационных сервисов;
г) выделение и приоритетную обработку видео- и аудиоданных, с целью
обеспечения необходимых параметров качества видеоконференцсвязи;
д) выделение и обработку голосовых каналов, с обеспечением необходимых
параметров качества телефонной связи;
е) выделение и приоритетную обработку транковых голосовых соединений
между Заказчиком, Филиалами и обособленными подразделениями Заказчика
(для обеспечения перспективного развития ip-телефонии);
ж)
возможность обеспечения резервируемого подключения Заказчика к
Интернет (подключение от двух операторов с использованием автономной
системы);
з) возможность централизованного администрирования оборудования;
4.2.5.2. Производительность сетевого оборудования должна определяться с
учетом запаса, необходимого для развития сети и сетевых сервисов.
4.2.5.3. В состав технических средств СВКС должны входить средства для
обеспечения телефонной связи по сети передачи данных:
а) с организацией не менее двадцати виртуальных телефонных каналов к
АТС Заказчика на базе AVAYA G450 с сервером S8300;
30
б) с организацией не менее четырех виртуальных телефонных каналов к
ведомственной АТС ЦА на базе МиниКом DX-500, подключенной через голосовой
интерфейсный модуль VWIC2-2MFT-T1/E1 к маршрутизатору Cisco 3825,
обеспечивающему подключение региональных узлов (в том числе Заказчика)
поверх шифрованных туннелей (Site-to-Site), организуемых на базе шлюза
безопасности компании S-Terra CSP VPN Gate 3000 c подключенным модулем
криптобиблиотеки СКЗИ «КриптоПро CSP 3.0».
4.2.5.4. Передача данных СВКС между подразделениями Заказчика должна
производиться через организуемую Заказчиком сеть передачи данных, а также
резервироваться через каналы подключения к сети Интернет.
4.2.5.5. В случае отказа любого из каналов сети передачи данных СВКС
должна обеспечить передачу данных по резервному маршруту через сеть
Интернет автоматически не позднее чем через минуту.
4.2.5.6. СВКС должна сохранять возможность передачи данных между
техническими средствами СВКС и локальными вычислительными сетями
объектов автоматизации в случае потери связи с Заказчиком.
4.2.5.7. Технические средства СВКС должны иметь стандартные интерфейсы
(10/100Base-TX) для подключения к сетям операторов связи и к локальным
вычислительным сетям объектов.
4.2.5.8.
Для
сопряжения
с
внешними
взаимодействующими
автоматизированными
информационными
системами
должно
быть
предусмотрено отдельное оборудование.
4.2.5.9. Используемые средства межсетевого экранирования должны:
- иметь не менее 4 медных портов GbE, а так же иметь возможность
расширения дополнительными портами GbE, GbE (1000BASE-SX) для Филиалов
и обособленных структурных подразделений, а также 10GbE (SFP+) для
Заказчика;
- обеспечивать маршрутизацию пакетов IP на основе статических маршрутов
и с использованием протоколов динамической маршрутизации OSPF, RIP v2 и
BGPv4;
- поддерживать
настраиваемую
отказоустойчивую
статическую
маршрутизацию и множественные таблицы маршрутизации;
- поддерживать настраиваемую агрегацию каналов;
- поддерживать регистрацию уровня нагрузки и типов проходящих пакетов, а
так же передачу указанной информации на внешнее хранилище по протоколу
NetFlow;
- поддерживать
возможность
отказоустойчивых
конфигураций
(Активный/Резервный) в том числе с сохранением параметров состояния при
осуществлении переключения;
- обеспечивать функции детектирования/предотвращения попыток вторжения
(IDS/IPS);
31
- обеспечивать
возможность
расширения
функциональности,
предоставляющей возможности фильтрации на прикладных уровнях (L7-filter);
- обеспечивать
возможность
расширения
функциональности,
предоставляющей возможности фильтрации веб трафика(URL). Должна быть
предусмотрена функциональность генерации отчётов системы фильтрации веб
трафика;
- обеспечивать потоковое сканирование вирусов;
- обеспечивать блокирование нежелательной электронной почты (СПАМ);
- обеспечивать необходимый интерфейс для осуществления обновления баз
данных сигнатур антивируса, антиспама, системы IDS/IPS, L7-filter, веб фильтра с
технологической площадки производителя.
4.2.6. Требования к КСЗИ
4.2.6.1. КСЗИ предназначен для защиты данных, передаваемых между
объектами, межсетевого экранирования, защиты от несанкционированного
доступа к сервисам СВКС.
4.2.6.2. В составе СВКС должны использоваться средства защиты информации
сертифицированные в установленном порядке.
4.2.7. Требования к АРМ
4.2.7.1. АРМ должно размещаться у Заказчика и предназначено для управления
системой.
4.2.7.2. АРМ должно содержать видеотерминал оператора.
4.2.7.3. АРМ должно обеспечивать:
а) управление сервисами видеосвязи, видеоконференцсвязи и телефонной
связи;
б) дистанционное
подключение
к
средствам
управления
и
администрирования, диагностики, данным о состоянии и ошибках оборудования
СВКС;
в) дистанционное конфигурирование оборудования СВКС;
г) мониторинг состояния оборудования и программных средств;
д) возможность трансляции аудио- и видеоматериалов для участников
конференции.
4.2.8. Требования к комплекту технологического оборудования
4.2.8.1. Комплект технологического оборудования предназначен для
размещения, подключения и бесперебойного функционирования оборудования
СВКС.
4.2.8.2. Размещение технических средств СВКС предусмотреть в
телекоммуникационном шкафу. В комплект поставки должны входить все
необходимые для подключения соединительные шнуры.
32
4.2.8.3.Заказчик обязуется организовать подведение электропитания к
оборудованию. При этом качество подводимого электропитания должно
соответствовать нормам, установленным государственными стандартами.
4.3. Требования надежности
4.3.1. Технические средства, входящие в состав СВКС, должны
функционировать в непрерывном режиме круглосуточно (с учетом регламентного
технического обслуживания).
4.3.2. Технические средства СВКС не должны требовать постоянного
присутствия обслуживающего персонала.
4.3.3. Вероятность безотказной работы на суточном интервале работ
технических средств СВКС (система передачи данных, комплекс средств защиты
информации), размещаемых у Заказчика, должна быть не хуже 0,985.
4.3.4. Отказом для технических средств СВКС является невозможность
выполнения передачи данных, вызванная отказами оборудования СВКС.
4.3.5. Восстановление работоспособности технических средств СВКС
допускается производить путем замены отдельных блоков или устройств в целом.
4.3.6. Ремонт оборудования СВКС в условиях эксплуатации должен
обеспечиваться средствами из комплектов ЗИП Заказчика. Предусмотреть в
составе ЗИП Заказчика один комплект оборудования (средств межсетевого
экранирования, сетевого оборудования и видеотерминал), аналогичный
поставляемым на Филиалы.
4.4. Требования к безопасности
Технические решения по созданию системы ВКС должны соответствовать
действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаробезопасности и
взрывобезопасности.
4.5. Эксплуатационные требования
Все предлагаемое оборудование должно функционировать при следующих
условиях:
- параметры электропитания (220 V +/- 20 V, 55 Hz +/- 5 Hz);
- резкие кратковременные скачки напряжения;
- температура окружающей среды: от +10°C до +45°С;
- относительная влажность от 10% до 80%;
- уровень шума не должен превышать 55 Дб.
4.6. Требования по защите информации
4.6.1. Целью защиты информации в СВКС является исключение или
существенное
затруднение
раскрытия
содержания
информации,
циркулирующей в каналах связи;
33
4.6.2. Задачи КСЗИ:
а) защита охраняемых сведений от технических средств разведки и утечки
информации по техническим каналам;
б) предотвращение несанкционированного воздействия, вызывающего
разрушение, уничтожение, искажение защищаемой информации, и к носителям
информации;
в) организация разрешительной системы доступа к защищаемой
информации;
г) безопасный доступ мобильных абонентов к СВКС;
д) защита внутренних сегментов сети Предприятия от несанкционированного
доступа со стороны сетей передачи данных;
е) контроль функционирования средств и системы защиты информации.
4.6.3.
Защита
информации
должна
представлять
организационных и технических мероприятий и отвечать
нормативно-правовым актам РФ в области защиты информации.
совокупность
действующим
4.6.4. Все технические средства и системы, входящие в состав изделия, должны
пройти специальные лабораторные проверки и специальные исследования, иметь
предписания на эксплуатацию.
4.7. Требования к гарантийному обслуживанию
Все поставляемое оборудование должно быть новым (то есть не бывшим в
эксплуатации и не восстановленным).
Гарантия должна распространяться на все поставляемое оборудование. Срок
гарантийного обслуживания на оборудование – не менее 12 месяцев со дня ввода
оборудования в эксплуатацию. Срок и условия гарантийного обслуживания
должны соответствовать сроку и условиям стандартной гарантии,
предоставляемым Поставщиком оборудования.
Все запасные части, устанавливаемые на оборудование в течение гарантийного
периода, должны быть произведены и сертифицированы тем же производителем
оборудования, что и исходное комплектующее оборудование.
4.8. Дополнительные требования
Вся поставляемая продукция должна иметь документальное удостоверение ее
соответствия требованиям технических регламентов, положениям стандартов и
других нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере
технического регулирования, в случае если в соответствии с законодательством
Российской Федерации данная продукция подлежит обязательной сертификации
(обязательному декларированию соответствия).
Обеспечение «горячей телефонной линии технической поддержки»
Поставщика по устранению неисправностей оборудования и вопросам, связанным
с функционированием оборудования, с 9.00 до 18.00 (по Москве) с понедельника
по пятницу в течение всего гарантийного срока.
34
5. Состав и содержание работ
В работы должны быть включены:
- поставка (доставка, разгрузка, подъем);
- монтаж;
- пуско-наладка;
- проведение приемо-сдаточных испытаний системы;
- обучение
одного
специалиста
Заказчика
сертифицированными
специалистами Поставщика правилам настройки поставленного оборудования и
работе с ним (обучение проводится в месте нахождения Заказчика);
- разработка исполнительной документации.
6. Требования к документированию
Заявка должна содержать технико-коммерческое предложение (включая
пояснительную записку, ведомость оборудования и материалов, схему
структурную комплекса технических средств, смета (по форме Приложения № 1 к
проекту договора)).
По завершении работ Заказчику предоставляется:
- вся необходимая техническая документация на оборудование;
- исполнительная документация (включая – схема электрическая структурная,
схема электрическая соединений (монтажная), схема расположения оборудования
в монтажном шкафу, план расположения оборудования);
- руководство оператора;
- руководство пользователя;
- протокол проведения приемо-сдаточных испытаний.
Все необходимые руководства должны быть на русском языке в бумажном и
электронном виде. Техническая документация должна быть на русском и/или
английском языках. Во всех случаях недопустимо предоставление технической
документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.
Документация должна быть на русском языке и предоставляется Заказчику в 4х экземплярах, из них: 3 экземпляра на бумаге и 1 экземпляр на электронном
носителе (DVD диске).
В случае несоответствия исполнительной документации требованиям
действующего законодательства РФ, Подрядчик несет ответственность за
оперативное устранение выявленных недостатков (отсутствие (неполнота)
сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.) в документации.
35
ТОМ 4
ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ
СИСТЕМЫ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
36
ДОГОВОР
ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ИЗ МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА № ____
г. Москва
«__» __________200_ г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное
управление строительства дорог и аэродромов при Федеральном агентстве
специального строительства» (ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России»),
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заместителя начальника –
руководителя Аппарата Дадяка Ивана Ивановича, действующего на основании
доверенности № 2 от 31 августа 2011 года, с одной стороны, и
__________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем Подрядчик, в лице __________________________________,
действующего на основании _______________, с другой стороны,
в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее
– Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по
созданию системы видеоконференцсвязи ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России»
(далее - Работы) в объеме в соответствии со Сметой (Приложение № 1 к
настоящему Договору), Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему
Договору) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат
Работ и оплатить его в соответствии с условиями Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. своими силами выполнить Работы в объеме и в сроки,
предусмотренные Договором, а также сдать их результат Заказчику.
2.1.2. иметь все необходимые лицензии и разрешения на проведение
Работ, предоставляющие Подрядчику право на проведение Работ, являющихся
предметом Договора.
2.1.3. бережно относиться к помещениям и имуществу Заказчика,
выделенным в пользование на период проведения Работ, поддерживая их в
исправном состоянии.
2.1.4. обеспечить выполнение своим персоналом правил внутреннего
трудового распорядка Заказчика, Правил технической эксплуатации, Правил
техники безопасности, Правил пожарной безопасности.
Подрядчик принимает на себя всю полноту ответственности за факт
нарушения его работниками Правил внутреннего трудового распорядка,
Правил техники безопасности, пожарной безопасности, санитарных норм и всех
остальных требований, предусмотренных настоящим Договором и
действующим законодательством РФ.
2.1.5. обеспечить выполнение предписаний государственных органов
надзора Российской Федерации.
37
2.1.6. немедленно поставить в известность Заказчика в случае возникновения
обстоятельств, замедляющих ход Работ или делающих дальнейшее продолжение
Работ невозможным.
2.1.7. заменять испорченные или поврежденные материалы, запчасти и
комплектующие изделия и немедленно устранять выявленные недостатки, если в
процессе выполнения Работ допущены отступления от условий Договора,
ухудшившие качество Работ.
2.1.8. обеспечить чистоту мест выполнения Работ в процессе и после их
выполнения.
2.1.9. получать письменное согласие Заказчика на уступку, передачу прав
(требований) и обязанностей Подрядчика по Договору, а также по
дополнительным соглашениям, заключенным в рамках Договора, третьему лицу.
2.2.Подрядчик имеет право с согласия Заказчика:
2.2.1. сдать результат Работ досрочно.
2.2.2. привлечь к выполнению Работ субподрядные специализированные
организации с согласия Заказчика.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. принять результаты Работ, предусмотренные п. 1.1. Договора, в течение
5 (пяти) дней с момента предоставления Подрядчиком актов выполненных Работ,
либо представить мотивированный отказ.
2.3.3. производить расчеты с Подрядчиком в размере и в сроки,
установленные Договором.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. в любое время проверять качество используемых материалов и
комплектующих изделий, ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не
вмешиваясь в его деятельность;
2.5. Подрядчик не имеет права продать или передать сметную документацию,
относящуюся к Договору, третьей стороне без письменного разрешения
Заказчика.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена выполняемых Работ (цена Договора) определена в соответствии с
представленным
Заказчиком
объемом
Работ
и
составляет
______________________ (________________________________) руб. __ коп, в
т.ч. НДС __% - _____________ (__________________) руб. __________ коп.
3.2. Цена выполняемых Работ подтверждена Сметой, которая является
неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1 к настоящему Договору). Цена
включает в себя также стоимость используемых материалов Подрядчика,
указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору.
3.3. Оплата выполненных Работ производится в безналичном порядке в
рублях Российской Федерации.
3.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета
Заказчика.
3.5. Заказчик обязан произвести расчеты с Подрядчиком в течение 5 (пяти)
банковских дней со дня подписания Сторонами акта выполненных Работ и
38
выставления Подрядчиком счёта и счёта-фактуры. Риск случайной гибели или
случайного повреждения результатов Работ до момента подписания акта
выполненных работ несет Подрядчик. Подрядчик не вправе ссылаться на
надлежащее выполнение своих обязательств по Договору до окончательного и
надлежащего выполнения всех Работ по Договору (подписания Акта
выполненных работ).
3.9. Подрядчик должен передавать Заказчику документы, необходимые для
осуществления платежа (в т.ч. счет-фактуру, в срок, установленный
законодательством для выставления счетов-фактур). Просрочка со стороны
Подрядчика в передаче любого из документов, необходимых для осуществления
платежа, является основанием для Заказчика задержать платеж соразмерно
времени просрочки Подрядчика.
4. КАЧЕСТВО РАБОТ
4.1. Подрядчик обязан обеспечить соответствие качества выполняемых Работ
требованиям, определенным технической документацией, условиям Договора, а
также требованиям Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору, СНиПам, ГОСТам и другим нормативно-техническим
документам, действующим на территории Российской Федерации.
4.2. Заказчик за свой счет может проводить инспекционные проверки
выполнения Работ по Договору в течение всего периода его действия. Проверки
могут производиться как собственными силами Заказчика, так и с привлечением
персонала специализированных организаций.
4.3. Помимо инспекционных проверок, проводимых Заказчиком, Подрядчик
проводит собственными силами и за свой счет все проверочно-испытательные
работы в соответствии с нормами и требованиями, а также опираясь на
собственный опыт.
4.4. Подрядчик заблаговременно информирует Заказчика о предстоящих
испытаниях и после их проведения предоставляет ему необходимые отчетные
документы (протоколы, акты, формуляры карты измерений и т.д.).
4.5. Положительные результаты приемо-сдаточных испытаний не снимают
ответственности с Подрядчика по устранению дефектов в течение гарантийного
срока
эксплуатации
результата
выполненных
Работ.
В
случае
неудовлетворительных результатов приемо-сдаточных испытаний Заказчик имеет
право привлечь Подрядчика к ответственности.
4.6. Уполномоченные представители Заказчика и Подрядчика совместно
принимают все необходимые меры, чтобы инспекционные работы не нарушали
нормальный рабочий режим выполнения Договора. Подрядчик не может
выдвигать в качестве одной из причин отставания в выполнении Работ время,
потраченное на проведение вышеперечисленных мероприятий, перечисленных в
п.п. 4.2., 4.3. Договора.
4.7. Проведение всех предусмотренных Договором мероприятий по проверке
качества выполненных Работ, а равно отказ Заказчика от подписания акта
выполненных Работ в связи с указанием Подрядчику на необходимость
39
устранения обнаруженных недостатков, не являются уклонением Заказчика от
приемки выполненных Работ.
5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Оборудование, запасные части и материалы для выполнения Работ:
5.1.1. оборудование, запасные части и материалы для выполнения Работ
предоставляет Подрядчик (далее - Материалы).
5.1.3. Подрядчик обязан предоставить Заказчику техническую документацию
(инструкции, сертификаты, лицензии и технические паспорта, методики
калибровки и т.п.) на используемые в ходе выполнения Работ Материалы в
соответствии с требованиями действующих технических норм и правил.
5.1.4. Подрядчик обеспечивает доставку необходимых для производства
Работ Материалов от места складирования к месту производства Работ своими
силами. Подрядчик несет ответственность за сохранность Материалов и
оборудования при его транспортировке и при проведении работ.
4.1. Обеспечение помещениями:
5.2.1. Заказчик не предоставляет жилые помещения для проживания
персонала Подрядчика;
5.8. Привлечение Субподрядчиков:
5.8.1. для выполнения Работ по Договору Подрядчик может по согласованию
с Заказчиком привлекать другие организации на условиях субподряда.
Согласование должно быть оформлено в письменной форме в отношении каждого
Субподрядчика до начала выполнения Работ соответствующим Субподрядчиком.
5.8.2. в Договоре субподряда должно быть предусмотрено право Заказчика
проверять и наблюдать за деятельностью Субподрядчика и за выполнением
Субподрядчиком любых обязательств, принятых по договору субподряда.
Подрядчик осуществляет контроль за деятельностью субподрядчиков и несет
ответственность за их действия, а также за исполнение Договора в целом.
5.8.3. Субподрядчик должен иметь лицензию, если на Работы необходима
лицензия.
6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Срок выполнения Работ указан в Техническом задании (Приложение 1 к
настоящему Договору).
6.2. В случае возникновения отставания при выполнении Работ Подрядчик
должен использовать все необходимые средства, имеющиеся в его распоряжении,
для сокращения отставания, даже если отставание произошло не по вине
Подрядчика.
6.3. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по
настоящему Договору.
6.4. Прекращение (окончание срока) действия Договора не освобождает
Стороны от ответственности за нарушения, если таковые имели место при
исполнении условий Договора.
40
7. ГАРАНТИИ
7.1. Срок гарантии для результатов Работы, при условии соблюдения
Заказчиком условий эксплуатации и за исключением случаев преднамеренного
повреждения результата Работ со стороны Заказчика или третьих лиц,
устанавливается: 12 месяцев, начиная с момента окончания и приемки Работ
(подписания акта выполненных Работ).
7.2. Если в период гарантийной эксплуатации результата Работ обнаружатся
недостатки, допущенные Подрядчиком при выполнении Работ, которые не
позволят продолжить нормальную эксплуатацию результата Работ до их
устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения
недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет в
максимально короткие сроки.
7.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются
двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.
8. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРА
8.1. Подрядчик заверяет Заказчика и гарантирует ему, что:
- вправе совершить сделку на условиях Договора, осуществлять свои
права и исполнять свои обязанности по Договору, и никакие ограничения не
будут возложены органами управления Подрядчика на правомочия
Подрядчика по заключению и исполнению Договора;
- органы/представители
Подрядчика,
заключающие
Договор,
наделены должным образом полномочиями на его заключение,
получены все необходимые разрешения и/или
одобрения органов
управления Подрядчика, и заключением Договора они не нарушают ни одно из
положений уставных, внутренних документов и решений органов управления;
- если в период действия Договора в полномочиях органов/представителей
Подрядчика произойдут какие-либо изменения либо произойдет изменение
органов/представителей Подрядчика, Подрядчик обязуется предоставить
Заказчику соответствующие документальные подтверждения. Если в связи с
вышеуказанными изменениями потребуется разрешение и/или одобрение
органов управления Подрядчика, Подрядчик
обязуется
приложить
все
усилия для получения соответствующих разрешения и/или одобрения своих
органов управления и предоставить эти разрешения и/или одобрения. Риск
неблагоприятных
последствий
непредставления
документального
подтверждения несет Подрядчик.
8.2. Если окажется, что какое-либо из заверений и гарантий, данных
Подрядчиком в Договоре, не соответствует
действительности
или
Подрядчик не выполнит обязательств, взятых на себя в соответствии с п. 8.1.
Договора, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и требовать от
Подрядчика
возмещения убытков в полном размере. Признание
недействительным Договора (или его части) не влечет недействительность
положения о праве на возмещение убытков, которое рассматривается Сторонами
как отдельное соглашение о возмещении убытков в случае невыполнения или
ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, взятых на себя в
41
соответствии с п. 8.1. Договора, что повлекло признание недействительным
Договора или его части в судебном порядке.
8.3. Стороны пришли к соглашению, что в случае изъятия (предъявления
требования об изъятии/предполагающее изъятие) у Заказчика результата Работ по
Договору в случае признания Договора недействительным или расторжения
Договора по обстоятельствам, возникшим по вине Подрядчика, Подрядчик
обязуется в сроки, указанные в требовании Заказчика, по выбору Заказчика за
свой счет выполнить для Заказчика аналогичные работы и передать
соответствующий результат работ, или предоставить Заказчику денежные
средства для выполнения Работ Заказчиком самостоятельно (или с привлечением
третьих лиц), исходя из стоимости аналогичных Работ, действующей на рынке на
момент расторжения Договора (применения последствий недействительности
Договора), а также возместить все понесенные убытки и расходы, связанные с
повторным выполнением Работ.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случае нанесения Подрядчиком повреждения или ущерба персоналу
или собственности Заказчика Подрядчик несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе возмещает неполученные
доходы, которые Заказчик получил бы при обычных условиях гражданского
оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
9.2. При заключении Подрядчиком Договора с субподрядными
организациями Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия
или бездействие третьих лиц по Договору и соблюдение субподрядными
организациями мер безопасности при выполнении Работ как за свои собственные.
9.3. Если Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора,
ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе по
своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения
недостатков в разумный срок, соразмерного уменьшения установленной за
Работы цены, возмещения понесенных Заказчиком расходов на устранение
недостатков.
9.4. В случае нарушения сроков выполнения Работ, Заказчик вправе
взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1% от стоимости Работ за каждый день
просрочки до полного устранения нарушения.
9.5. В случае некачественного выполнения Работ по Договору Заказчик
вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1% от стоимости Работ за каждый
день с момента, когда результат Работ должен быть передан Заказчику, и до
полного устранения недостатков. Стоимость некачественно выполненных Работ
определяется как стоимость этих Работ в соответствии с условиями Договора,
если бы они были выполнены надлежащим образом.
9.6. При нарушении конечного срока выполнения Работ, а также иных
установленных Договором
сроков, Заказчик может отказаться от принятия
исполнения, расторгнуть Договор и требовать возмещения Подрядчиком убытков.
9.7. В случае нарушения Подрядчиком обязанности по получению согласия
Заказчика на уступку, передачу прав (требований) и обязанностей Подрядчика по
42
Договору, а также по дополнительным соглашениям, заключенным в рамках
Договора, третьему лицу, Подрядчик должен уплатить Заказчику неустойку в
размере 50% от стоимости Работ.
9.8. В случае просрочки оплаты выполненных Подрядчиком Работ Заказчик
уплачивает
пени в размере 1/360 действующей на день уплаты ставки
рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки от
неоплаченной в срок суммы.
9.9. Ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране
труда при выполнении Работ согласно Правилам техники безопасности, за
соответствующую квалификацию персонала и соблюдение им и субподрядными
организациями техники безопасности и инструкций по охране труда несет
Подрядчик.
9.10. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9.11. Уплата неустойки не освобождает ни одну из Сторон Договора от
надлежащего исполнения условий его в полном объёме.
9.12. В случае нарушения Подрядчиком обязательства по Договору Заказчик
вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора
и требовать от Подрядчика возмещения убытков.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. В случае наступления обстоятельств, препятствующих полному или
частичному исполнению какой-либо из Сторон обязательств по Договору, а
именно: стихийное бедствие, военные действия любого характера или другие, не
зависящие от Сторон обстоятельства, срок исполнения обязательств Стороны, для
которой наступили такие обстоятельства, отодвигается на время, в течение
которого будут действовать указанные обстоятельства.
10.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 10.1. Договора, Сторона
должна немедленно (в течение 48 часов) известить о них другую Сторону с
указанием данных о характере обстоятельств, а так же о возможности и сроках
исполнения обязательств по Договору, при этом срок исполнения обязательств
откладывается соразмерно сроку действия таких обстоятельств.
10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3-х
месяцев и более, Договор может быть расторгнут любой из Сторон в
одностороннем внесудебном порядке путем направления уведомления другой
Стороне.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Все споры, возникающие из Договора или в связи с ним, решаются
Сторонами путем переговоров, при этом для Сторон устанавливается обязанность
соблюдения претензионного порядка со сроком ответа на претензию – 20
календарных дней.
11.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в
связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением,
нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
43
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению
сторон либо по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации и Договором.
12.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или
надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон, если иное не
предусмотрено законом или Договором.
12.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной
форме, если иное не предусмотрено законом или Договором.
12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.5. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у
Заказчика, второй – у Подрядчика.
12.6. Приложения к Договору:
Приложение № 1. Смета.
Приложение № 2. Техническое задание.
13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
Федеральное государственное
унитарное предприятие «Главное
управление строительства дорог и
аэродромов при Федеральном агентстве
специального строительства»
(сокращенно - ФГУП «ГУ СДА при
Спецстрое России»)
Юридический и почтовый адрес:
125212, г.Москва, Адмирала Макарова ул.,
д.6, стр.1
р/с 40502810892000003704
в ОАО «Газпромбанк» г. Москва
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823
ИНН 3665024208, КПП 774301001
p/c 40702810900000057989 в ГПБ (ОАО)
г. Москва
к/c 30101810200000000823,
БИК банка 044525823,
ИНН: 0326023099, КПП: 997450001
______________________/ Дадяк И.И. /
ПОДРЯДЧИК
Полное наименование:
Сокращенное наименование:
Место нахождения:
Фактический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
Банк получателя:
БИК:
Расчетный счет:
Корреспондентский счет:
«_______» _________ 20__ г.
М.П.
«_______» _________ 20__ г.
М.П.
___________________/ ФИО /
44
Скачать