Аскинского района

advertisement
Извещение о проведении запроса цен
Форма торгов: запрос цен.
Заказчик: ОАО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана».
Местоположение и почтовый адрес: 450078, г. Уфа, ул. Сагита Агиша, 1/3.
Телефон: (347) 248-27-90. Факс: (347) 248-27-91. E-mail: [email protected]
Предмет запроса цен: поставка, монтаж и пуско-наладка кондиционеров.
Количество товара: 10 комплектов.
Место поставки товара: согласно техническому заданию.
Начальная (максимальная) цена договора: 700,00 (Семьсот) тысяч рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации: по письменному
обращению в адрес заказчика с просьбой предоставить документацию. Документация
предоставляется бесплатно в письменном виде или магнитном носителе по адресу
Заказчика или на официальном сайте Заказчика: www.strb.ru.
Место и дата рассмотрения предложений: г. Уфа, ул. Сагита Агиша, 1/3, в
15:00 21 мая 2012 г.
Приложения
1. Документация запроса цен.
2. Техническое задание.
3. Форма заявки на участие в запросе цен.
4. Проект договора.
Приложение № 1
к извещению о запросе цен
Документация запроса цен
1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их
безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара,
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования,
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги потребностям Заказчика.
В соответствии с Техническим заданием в приложении № 2.
2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке.
Форма заявки приведена в приложении № 3 к извещению о запросе цен.
В состав заявки должны входить следующие сведения и документы:
1. Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах,
выступающих на стороне участника закупки:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного
телефона;
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника
закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если
от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе цен должна
содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную
руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе цен должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
2. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и
лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям
допуска к участию в запросе цен:
2.1. Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2.2. Обладание необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку
товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию (регулированию) в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся
предметом заключаемого договора;
2.3. Обладание необходимыми сертификатами на Продукцию, являющуюся предметом
заключаемого договора, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
2.4. Документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в
документации установлены квалификационные требования к участникам закупки.
3. Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии
с законодательством Российской Федерации установлены требования к товарам, работам,
услугам (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарноэпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.).
4. Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товаров, работ, услуг;
Кроме того, заявка должна содержать сведения о цене договора, включая сведения о цене
единицы предмета закупки.
3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является
предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его
количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками
закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом
закупки, их количественных и качественных характеристик.
В соответствии с приложением №1 к заявке на участие в запросе цен (приложение №3).
4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества поставляемого
товара, работ, услуг, к обслуживанию и расходам на эксплуатацию товара (при
необходимости).
Срок гарантии не менее 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Во время
гарантийного срока ремонт товара, доставка товара на ремонт и обратно до Заказчика
производится за счет Участника (Исполнителя).
5. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания
услуги.
Поставку товара, его монтаж и пуско-наладку произвести в течение 30 дней с моменты
оплаты аванса. Место поставки, монтажа: согласно техническому заданию.
Товар поставляется в невозвратной таре, упаковке, обеспечивающей сохранность товара
при транспортировке и соответствующей способу транспортировки согласно установленным
техническим требованиям. Стоимость тары входит в стоимость поставляемого товара.
Транспортировка товара со склада Поставщика до места монтажа возлагается на Исполнителя и
входит в стоимость поставляемого товара.
6. Сведения о начальной цене договора (цене лота).
Начальная цена договора составляет 700 000,0 (Семьсот тысяч) рублей.
7. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги.
Оплата по безналичному расчету. Аванс – 50 %, полный расчет – 50% в течение 10 дней
после поставки и пуско-наладки, подписания акта выполненных работ. Оплата производится по
счетам, выставляемым Исполнителем.
8. Порядок формирования цены договора.
Стоимость товара неизменна с момента подачи заявки на участие в запросе цен. В
стоимость товара включаются расходы на перевозку, монтаж, пуско-наладку, страхование,
уплату таможенных пошлин, НДС, других налогов и обязательных платежей.
Стоимость договора может изменяться пропорционально количеству поставляемого
товара, оказываемых услуг, выполняемых работ. При этом стоимость за единицу товара, услуги,
работы сохраняется.
9. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
Заявки на участие в запросе цен подаются на бумажном носителе по адресу: 450078,
г.Уфа, ул.Сагита Агиша, 1/3 или на электронную почту Заказчика: [email protected], - с
последующей пересылкой почтой на адрес Заказчика. Период подачи заявки со дня
опубликования извещения о запросе цен до момента рассмотрения заявок на участие в запросе
цен в рабочие дни с 09.00 до 17.00 час., кроме перерыва на обед с 13.00 по 14.00 час. (время
уфимское).
10. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям.
К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:
10.1. Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
10.2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
10.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи
заявки на участие в закупке;
10.4. Обладание необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку
товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию (регулированию) в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся
предметом заключаемого договора;
10.5. Обладание необходимыми сертификатами на Продукцию, являющуюся предметом
заключаемого договора, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
10.6. Отсутствие за прошедший календарный год задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период;
10.7. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
11. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам
закупки разъяснений положений документации о закупке.
Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений
документации. Не позднее, чем в течение трех дней со дня принятия решения о предоставлении
разъяснений указанные разъяснения размещаются Заказчиком на официальном сайте с указанием
предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.
12. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявок на участие в запросе цен.
Рассмотрение заявок на участие в запросе цен начнется в 15:00 21 мая 2012 года по
адресу: г.Уфа, ул.Сагита Агиша, 1/3.
13. Условия допуска к участию в закупке.
Соответствие участника требованиям настоящей документации.
14. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в соответствии с
Положением о закупке.
Критерий оценки – цена/качество.
15. Проект договора, заключаемого с победителем закупочной процедуры.
Проект договора в приложении № 4 к извещению о запросе цен.
Приложение № 2
к извещению о запросе цен
Техническое задание
№
1
2
3
4
5
6
7
Населенный пункт, установленное оборудование
Аскино Аскинского района
1) Передатчик TXUP-500, 2000 Вт.
2) Полярис ТВП-100, 450 Вт.
3) STU-21, 400 Вт.
4) TEX 100/S, 230 Вт – 2 шт. = 460 Вт.
5) Ресивер IRD-2600, 50 Вт. – 2 шт.
6) Ресивер IRD-2960, 50 Вт.
7) Ресивер Pro View-2991, 100 Вт.
8) Ресивер Pro View-7000, 100 Вт.
Общая потребляемая мощность оборудования = 3660 Вт.
Языково Благоварского района
1) Передатчик TXUP-500, 2000 Вт.
2) Полярис ТВП-200, 1300 Вт.
3) STU-21, 400 Вт.
4) Ресивер IRD-2600, 50 Вт. – 3 шт. = 150 Вт.
5) Ресивер IRD-2960, 50 Вт.
6) Ресивер Pro View-7000, 100 Вт. – 2 шт. = 200 Вт.
Общая потребляемая мощность оборудования = 4100 Вт.
Красноусольский Гафурийского района
1) Передатчик TXUP-500, 2000 Вт.
2) Полярис ТВП-200, 1300 Вт.
3) TEX 100/S, 230 Вт – 2 шт. = 460 Вт.
4) Ресивер IRD-2600, 50 Вт. – 2 шт. = 100 Вт.
5) Ресивер Pro View-7000, 100 Вт. – 2 шт. = 200 Вт.
Общая потребляемая мощность оборудования = 4060 Вт.
Андреевка Илишевского района
1) Передатчик ПТ-250Д, 1500 Вт.
2) Ресивер Pro View-7000, 100 Вт.
Общая потребляемая мощность оборудования = 1600 Вт.
Новонагаево (ТВ) Краснокамского района
1) Полярис ТВП-1000, 3500 Вт.
2) STU-25, 1500 Вт.
3) Ресивер IRD-2960, 50 Вт.
4) Ресивер IRD-2600, 50 Вт.
Общая потребляемая мощность оборудования = 5100 Вт.
Новонагаево (ФМ) Краснокамского района
1) TX1000-SS/V8, 2000 Вт. – 2 шт.= 4000 Вт.
2) Elenos-1000, 1600 Вт. – 3 шт.= 4800 Вт.
3) Ресивер Pro View-7000, 100 Вт.
4) Ресивер IRD-2960, 50 Вт. – 3 шт.= 150 Вт.
5) ПК – 600 Вт.
Общая потребляемая мощность оборудования = 9650 Вт.
Юмагузино Кугарчинского района
1) Передатчик ПТ-100Д, 500 Вт.
2) Полярис ТВП-100, 450 Вт.
3) STU-21, 400 Вт.
4) TEX 300, 600 Вт – 2 шт. = 1200 Вт.
5) Ресивер IRD-2600, 50 Вт. – 2 шт.
6) Ресивер IRD-2960, 50 Вт.
7) Ресивер Pro View-2991, 100 Вт.
Характеристики
помещения
Контейнер ПТ.
2370х2618х4168.
Контейнер ПТ-3.
3600х2160х2240.
Утеплитель.
Контейнер ПТ-3.
3600х2160х2240.
Утеплитель.
Контейнер.
2127х1148х1548.
Утеплитель.
Контейнер ПТ.
3600х2160х2240.
Утеплитель.
Контейнер ПТ.
3600х2160х2240.
Утеплитель.
Внутри кирпичного
здания, отделено
перегородками
2000х2000х2500.
Перегородки
выполнены из
стекломагниевого
8
9
10
8) Ресивер Pro View-7000, 100 Вт.
Общая потребляемая мощность оборудования = 2900 Вт.
Стерлибашево Стерлибашевского района
1) Передатчик ПТ-250Д, 1500 Вт.
2) Полярис ТВП-100, 450 Вт.
3) Ресивер IRD-2600, 50 Вт.
4) Ресивер Pro View-7000, 100 Вт.
Общая потребляемая мощность оборудования = 2100 Вт.
Уфа
1) ETG-1000, 1600 Вт. – 3 шт.= 4800 Вт.
2) Ресивер IRD-2600, 50 Вт. – 3 шт.
3) ПК – 600 Вт.
Общая потребляемая мощность оборудования = 5550 Вт.
Янаул Янаульского района
1) Передатчик TXUP-500, 2000 Вт.
2) Полярис ТВП-200, 1300 Вт.
3) STU-21, 400 Вт.
4) TEX 100/S, 230 Вт – 2 шт. = 460 Вт.
5) Ресивер IRD-2600, 50 Вт. – 2 шт. = 100 Вт.
6) Ресивер IRD-2960, 50 Вт.
7) Ресивер Pro View-2991, 100 Вт.
8) Ресивер Pro View-7000, 100 Вт.
Общая потребляемая мощность оборудования = 4740 Вт.
листа 10 мм.
Контейнер ПТ-3.
3600х2160х2240.
Утеплитель.
Кирпичное здание,
комната
1000х2300х2700.
Контейнер ПТ-3.
3600х2160х2240.
Утеплитель.
Примечания:
1. Указана потребляемая мощность оборудования.
2. Указаны внутренние размеры помещений. Единица измерения миллиметр.
3. Утеплитель толщиной 150 мм, выполнен из минеральной ваты.
Требования к кондиционерам
1. Кондиционеры должны обеспечивать температуру внутри контейнера + 20 оС.
2. Кондиционеры должны восстанавливать заданный режим автоматически после
кратковременного отключения электропитания.
3. Кондиционеры должны быть оснащены системой автоматического отключения при
понижении температуры окружающей среды ниже +5 оС.
4. В зимний период кондиционеры не используются.
Приложение № 3
к извещению о запросе цен
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА)
Дата, исх. номер
ОАО «Спутниковые
телекоммуникации
Башкортостана»
Заявка на участие в запросе цен
на право заключения с ОАО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана» договора
поставки кондиционеров, монтажа и пуско-наладки их.
Изучив документацию о запросе цен на поставку _________________________________
_________________________________________________________________________________
(фирменное наименование участника размещения заказа, ИНН, КПП, банковские реквизиты, место нахождения,
почтовый адрес, номера телефонов, факса – для юридического лица,
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, ИНН, банковские реквизиты сведения о месте жительства, номера
телефонов, факса – для физического лица)
в лице,___________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. лица, подписывающего заявку)
сообщает о согласии участвовать в запросе цен на условиях, установленных в извещении о
запросе цен, закупочной документации, проекте договора, и направляет настоящую заявку на
поставку, монтаж и пуско-наладку кондиционеров.
Стоимость составляет: _______________________________________________________
_______________________ (Сумма прописью) ____________________ рублей, в том числе НДС
_________________________ (Сумма прописью) ____________________ рублей.
В стоимость включены доставка до места монтажа, монтаж и пуско-наладка
оборудования, все налоги, сборы и другие обязательные платежи. Стоимость остается
неизменной до момента заключения Договора поставки.
Количество – 10 комплектов.
Перечень поставляемого оборудования и технические характеристики приведены в
приложении № 1 к заявке на участие в запросе цен, являющейся неотъемлемой частью заявки.
Оплата: безналичный расчет, аванс – __%, полный расчет – __% после поставки.
Срок поставки оборудования ___ дней после аванса.
Гарантия на поставляемое оборудование составляет ___ месяцев.
Оборудование, предлагаемое по данной заявке, свободно от прав третьих лиц на него, не
заложено, не находится в аренде.
Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ______________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации, не имеется решения арбитражного суда о признании нас
банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год не превышает _____ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой
стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период, отсутствуют сведения в реестре недобросовестных
поставщиков.
В состав заявки на участие в запросе цен входят следующие документы, являющиеся
неотъемлемой частью заявки:
1. Перечень поставляемого оборудования, функциональные характеристики – на ___
листах.
2. Документ (копия документа), подтверждающего полномочия лица на осуществление
действий – на ___ листах.
3. Другие документы – на ___ листах.
Должность руководителя
(подпись)
(уполномоченного лица)
(М.П.)
И.О.Фамилия
Приложение №1
к заявке на участие в запросе цен
наименование фирмы-участника
Перечень поставляемого оборудования и технические характеристики
поставляемого оборудования
№
Наименование
оборудования
Производитель,
модель оборудования
Колво
Цена
Сумма
Технические характеристики поставляемого товара.
______ (Заполняется участником) _________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________
Комплектность поставки товара.
______ (Заполняется участником) _________________________
Стоимость составляет _________________________________________________
_____________________________________________________________ рублей.
Цена указана с учетом НДС, а также всех остальных налогов, сборов и
обязательных платежей.
В цену включены стоимость упаковки, тары, технической документации,
доставка до места монтажа, согласно техническому заданию, монтаж и пусконаладка оборудования.
Должность руководителя
(подпись)
(уполномоченного лица)
(М.П.)
И.О.Фамилия
ДОГОВОР № _______
на поставку, монтаж, пуско-наладку оборудования
г. Уфа
«_____» ______________ 2012 г.
_______________________ «_____________________», именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании Устава с
одной стороны, и Открытое акционерное общество «Спутниковые телекоммуникации
Башкортостана», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора
Хаматвалиева Рустема Флюровича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Подрядчик обязан осуществить поставку кондиционерного оборудования, в
соответствии со спецификацией, приведенной в Приложении №1, которое является
неотъемлемой частью настоящего договора, произвести монтаж, пуско-наладку оборудования на
объектах Заказчика, указанных в Приложении №1, а Заказчик обязуется принять работу по
каждому объекту по отдельному Акту сдачи-приёмки работ, оплатить работу и оборудование,
согласно выставленному счету.
2.ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Общая цена настоящего договора составляет ___________________ руб. _____ коп.
(сумма прописью__________________ рублей), в том числе НДС 18% _____________ (сумма
прописью________________________ рублей).
2.2. Оплата по настоящему Договору производится на основании счетов Подрядчика путем
поэтапного перечисления суммы, указанной в п. 2.1, на расчетный счет Подрядчика:
50% - в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета Подрядчиком;
50% - оплачивается после проведения монтажных, пуско-наладочных работ и подписания
Акта сдачи-приёмки работ по всем объектам, в течение 5 (пяти) банковских дней после
выставления счета.
2.3. Цена договора является фиксированной и изменению не подлежит. Не допускается
одностороннее повышение цены договора со стороны Подрядчика без обоснования причин и
письменного согласования с Заказчиком.
3. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ И МОНТАЖА
3.1. Поставка, монтаж и пуско-наладка оборудования на всех объектах Заказчика
производится Подрядчиком в срок не позднее ____ (__________) рабочих дней с даты
поступления авансового платежа, предусмотренного п. 2.2. настоящего договора.
3.2. Поставка Оборудования осуществляется транспортом Подрядчика и за счет
Подрядчика.
3.3. Подрядчик имеет право сдать работы досрочно по соглашению с Заказчиком.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Своевременно поставить оборудование на объекты Заказчика в соответствии со
спецификацией, приведенной в Приложении № 1, произвести качественно монтаж и пусконаладку оборудования по каждому объекту, в указанные сроки, в соответствии с технической
документацией, требованиями СНиПов и ГОСТов.
4.1.2. Поставить оборудование вместе с эксплуатационной документацией на русском
языке (сертификаты соответствия, выданные уполномоченными организациями, техническая
документация (паспорта), инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, накладные, счетафактуры и другие необходимые документы)
4.1.3. Известить Заказчика о дате, времени и месте монтажа оборудования не позднее, чем
за три дня до начала монтажа.
4.1.4. Доставить к месту выполнения работ инструменты, материал, оборудование и иные
технические средства, необходимые для выполнения работ.
4.1.5. Обеспечить на месте выполнения работ соблюдение правил по технике безопасности
производственных работ, охране труда и пожарной безопасности.
4.1.6. Своевременно устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, а
также в период гарантийного срока.
4.1.7. В течение 5 дней с момента подписания всех товарных накладных, но не позднее 1-го
числа месяца, следующего за отчетным, выставить Заказчику оригинал счета-фактуры на
поставленное оборудование, оформленный в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ.
4.1.8. В течение 5 дней с момента подписания всех Актов сдачи-приёмки работ по каждому
объекту Заказчика, но не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным, выставить
Заказчику оригинал счета-фактуры на выполненные работы, оформленный в соответствии с
требованиями ст. 169 НК РФ.
4.2. Подрядчик вправе:
4.2.1. Получить оплату за Оборудование и выполненные работы в соответствии с
условиями настоящего Договора.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Оплатить Подрядчику поставку и работы по монтажу и пуско-наладке Оборудования,
в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.
4.3.2. Предоставить Подрядчику рабочую (сборочную) площадку для комплектации и
монтажной сборки Оборудования.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ,
соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов.
4.4.2. Предъявлять претензии в отношении качества монтажных и пуско-наладочных работ,
обусловленных настоящим Договором.
5. ПРИЁМКА ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
5.1. Приемка выполненных работ и оборудования, установленного на каждом объекте
Заказчика производится по Акту сдачи-приёмки работ, при этом одновременно с Актом сдачиприёмки работ подписывается товарная накладная на установленное оборудование.
5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче монтажной
работы по отдельному объекту, обязан в течение 10 (десяти) дней произвести приёмку
выполненных работ и подписать товарную накладную на оборудование, установленное в
указанном объекте.
5.3. При обнаружении недоделок или плохого качества предъявленных к приёмке работ
Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней должен предъявить Подрядчику письменно
мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приёмки работ. Подрядчик устраняет
изложенные в мотивированном отказе недостатки в течение 5 рабочих дней с момента его
получения.
5.4. Заказчик, обнаруживший после приёмки выполненных работ отступления от условий
настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном
способе приёмки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты
Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружению.
5.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков
или их причин, по требованию любой из сторон настоящего договора должна быть назначена
экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несёт Подрядчик, за исключением случаев,
когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего
договора и причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В
указанных случаях расходы по проведению экспертизы несёт сторона, потребовавшая
назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами договора, обе
стороны поровну. Обязанность организации проведения экспертизы возлагается на Подрядчика.
5.6. В случае, если после подписания Акта сдачи-приёмки работ (п.5.4 настоящего
Договора) и в течение гарантийного срока (п.6.1 настоящего Договора) Заказчиком будут
обнаружены недостатки в выполненных работах либо выход из строя оборудования, то
Подрядчик обязан за свой счёт и своими силами устранить выявленные недостатки в течение 15
календарных дней.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
6.1. Подрядчик предоставляет гарантию:
- на поставляемое оборудование – ______ (____________) года с момента монтажа оборудования
и подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ в соответствии с гарантийным талоном
завода-изготовителя;
- на выполненные работы – ________ (_____________) года с момента подписания сторонами
Акта сдачи-приёмки работ.
6.2. После истечения срока гарантийного обслуживания Подрядчик производит платный
ремонт оборудования без ограничения срока.
7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. Если по вине Подрядчика не выдерживаются сроки поставки, монтажа и пусконаладки оборудования (п. 3.1 настоящего договора), то Заказчик вправе предъявить штраф в
размере 0,1% от суммы оплаченного, но не выполненного обязательства, за каждый день
просрочки, но не более 10% от этой суммы. При этом право на его получение возникает у
Заказчика после того, как он выставит Подрядчику претензию с обоснованным расчетом пеней,
а Подрядчик признает их, либо после того, как суд вынесет решение присудить пени
Подрядчику в случае, если претензия не выставлялась и (или) Подрядчиком не признавалась.
7.2. Если по вине Заказчика не выдерживаются сроки оплаты счетов (п. 2.2. настоящего
договора), то Подрядчик вправе предъявить штраф в размере 0,1% от неоплаченной суммы за
каждый день просрочки, но не более 10% от этой суммы. При этом право на его получение
возникает у Подрядчика после того, как он выставит Заказчику претензию с обоснованным
расчетом пеней, а Заказчик признает их, либо после того, как суд вынесет решение присудить
пени Заказчику в случае, если претензия не выставлялась и (или) Заказчиком не признавалась.
7.3. В случае расторжения договора по обоюдному согласию сторон до поставки
оборудования, Подрядчик возвращает Заказчику полученный аванс в течение трех банковских
дней с даты расторжения.
7.4. В случае расторжения договора по инициативе Подрядчика, Подрядчик возвращает
все полученные от Заказчика денежные средства в течение трех банковских дней с даты
расторжения, а также пени за пользование деньгами в размере 1/300 ставки рефинансирования
ЦБ РФ за каждый день просрочки с момента перечисления средств на счет Подрядчика до
момента возврата средств на счет Заказчика.
7.5. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика, Заказчик возмещает
Подрядчику в полном объеме затраты, понесенные с исполнением настоящего договора.
7.6. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему договору за частичное
или полное невыполнение своих обязательств в случае форс-мажорных обстоятельств:
стихийных бедствий, правительственных актов или других причин, неподконтрольных сторонам.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна
немедленно известить другую Сторону о возникновении и прекращении таких обстоятельств.
Срок исполнения Сторонами своих обязательств по данному Договору отодвигается соразмерно
действию данных обстоятельств.
Надлежащим доказательством наличия форс-мажора служат документы и справки, выданные соответствующими органами.
7.7. В случаях, не предусмотренных настоящим
ответственность согласно действующему законодательству РФ.
договором,
Стороны
несут
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
8.3. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а в случае
невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат
рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде по
месту нахождения ответчика.
8.4. Все претензии и уведомления сторон оформляются в письменном виде.
8.5. Допускается обмен договорами или иными документами по факсимильной связи с
последующим предоставлением оригиналов, при этом указанные документы имеют
юридическую силу.
8.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон названия, юридического и почтового адресов, банковских реквизитов, номеров
телефонов, факсов и прочего, она обязана незамедлительно письменно известить об этом другую Сторону.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
выполнения обеими сторонами всех обязательств, предусмотренных договором.
Подрядчик: _________________________________
_____________________________________________
Адрес: _______________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________,
тел./факс: (_____) _____________________________
_____________________________________________
р/с __________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
к/с __________________________________________
_____________________________________________
БИК ________________________________________
Заказчик: ОАО «СпутникТелеком»
ИНН 0278101668, КПП 027801001
Адрес: 450078, Россия,
Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д.1/3
тел./факс: (347) 248-27-90, 248-27-91
[email protected]
р/с 40702810400000001708
в Филиале
ОАО «Урало-Сибирский Банк» в г. Уфа
к/с 30101810600000000770
в ГРКЦ Национального банка РБ
БИК 048073770 ОКПО 55826052
Генеральный директор
______________________ /____________________/
МП
________________ /Р.Ф. Хаматвалиев/
МП
«____»_______________2012 года
«____»_______________2012 года
Приложение №1
к Договору на поставку, монтаж, пуско-наладку
оборудования № _________от «___»____________2012 г.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Объект (населенный
пункт)
село Аскино
Аскинского района
село Языково
Благоварского района
село Красноусольский
Гафурийского района
село Андреевка
Илишевского района
село Новонагаево
Краснокамского района
село Новонагаево
Краснокамского района
село Юмагузино
Кугарчинского района
село Стерлибашево
Стерлибашевского района
г. Уфа, ул. Проспект
Октября, 132/3
(13 тех.этаж)
село Янаул Янаульского
района
Характеристика помещения
Устанавливаемое оборудование
Контейнер ПТ.
2370х2618х4168
Контейнер ПТ-3.
3600х2160х2240. Утеплитель
Контейнер ПТ-3.
3600х2160х2240. Утеплитель
Контейнер.
2127х1148х1548.
Утеплитель
Контейнер ПТ.
3600х2160х2240. Утеплитель
Контейнер ПТ.
3600х2160х2240. Утеплитель
Внутри кирпичного здания,
отделено перегородками.
Перегородки выполнены из
стекломагниевого листа 10 мм.
Контейнер ПТ-3.
3600х2160х2240. Утеплитель
Кирпичное здание, комната
1000х2300х2700
Контейнер ПТ-3.
3600х2160х2240.
Утеплитель
Подрядчик:
Заказчик: ОАО «СпутникТелеком»
Генеральный директор
____________________ /____________________/ ________________ /Р.Ф. Хаматвалиев/
МП
МП
«____»_______________2012 года
«____»_______________2012 года
Скачать