Документация

advertisement
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»
___________С.Ю. Комиссаров
ДОКУМЕНТАЦИЯ
К ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО
МОДЕРНИЗАЦИИ ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ (ЛВС)
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ
КРАСНОДАР»
г. Краснодар
2012г.
Раздел 1. Общие условия проведения открытого Запроса предложений
1.1. Нормативные основы регулирования порядка проведения Запроса предложений.
1.1.1. Документация о Запросе предложений (далее - Документация) подготовлена
Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от
18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», Положением о закупочной деятельности ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»
(далее – Положение).
1.2. Предмет Запроса предложений указан в Информационной карте Запроса
предложений.
1.3. В настоящем Запросе предложений может принять участие любое юридическое
лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки,
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на
стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным
заказчиком в соответствии с Положением о закупочной деятельности.
1.4. Участником закупки может быть любое юридическое лицо, отвечающее
следующим обязательным требованиям к Участникам размещения заказа:
- соответствие Участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение
соответствующих работ, являющихся предметом Запроса предложений;
- отсутствие факта ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица, а
также решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства;
- отсутствие факта приостановки деятельности Участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
на день подачи Заявки;
- отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчётный период. Участник размещения
заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по
такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе предложений не принято;
- отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном ст.5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст.19 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
1.5. Участник закупки (далее - Участник) подает заявку на участие в запросе
предложений (далее - Заявка) в письменной форме посредством почтовой связи либо нарочно
по адресу Заказчика.
1.6. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки, поданной
Участником в письменной форме.
1.6.1.Заявка, которую представляет Участник в соответствии с настоящей
Документацией, должна:
- быть подготовлена по форме, представленной в разделе 3 настоящей Документации;
- содержать сведения и документы, указанные в п. 10.3 Положения.
1.6.2. Участник подает Заявку, которая отвечает требованиям настоящей
Документации.
1.6.3. При подготовке Заявки и документов, входящих в состав Заявки, не допускается
использование факсимильного воспроизведения подписей.
1.6.4. Участник имеет право подать только одну Заявку. В случае установления факта
подачи одним Участником двух и более Заявок на участие в Запросе предложений при
условии, что поданные ранее Заявки таким Участником не отозваны, все Заявки такого
Участника, поданные в отношении данного Запроса предложений, не рассматриваются.
1.6.5. Все документы, входящие в Заявку, должны быть подготовлены на русском
языке, за исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими
лицами на ином языке. В этом случае указанные документы могут быть представлены на языке
оригинала при условии, что к ним приложен идентичный нотариально заверенный перевод
этих документов на русский язык.
1.6.6. Каждый документ, входящий в Заявку, должен быть подписан Руководителем
или Уполномоченным лицом Участника.
1.6.7. Каждый документ, входящий в Заявку должен быть скреплен печатью
Участника (на нотариально заверенные копии документов и/или документы, переплетенные
типографским способом (брошюры, книги и др.), требование подписи Руководителя или
Уполномоченного лица и скрепления документов печатью Участника не распространяется).
1.6.8. Дополнительные носители информации (журналы, брошюры, книги и др.)
помещаются в отдельные информационные конверты.
1.6.9. Все без исключения страницы и информационные конверты Заявки должны
быть пронумерованы (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и
сквозная нумерация всех страниц Заявки). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и др.,
помещенных в информационные конверты, не производится.
1.6.10. Документы (листы и информационные конверты), входящие в Заявку, должны
быть обязательно упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или
перемещение страниц и информационных конвертов. Если Заявка состоит из нескольких
томов, каждый том рекомендуется прошить с приложением описи включенных в него
документов. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц.
1.6.11. Никакие исправления в тексте Заявки не имеют силы, за исключением тех
случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «Исправленному верить»,
собственноручной подписью Руководителя или Уполномоченного лица, расположенной рядом
с каждым исправлением, и печатью Участника.
1.6.12. Заявка должна быть надежно запечатана в конверт (пакет и т.п.), обозначаемый
словами «Заявка на участие в Запросе предложений». На конверте необходимо указать
следующие сведения:

номер и название предмета Запроса предложений, Участник «_______________».
1.7. Начальная (максимальная) цена Договора указана в Информационной карте
Запроса предложений.
1.8. Форма, сроки и порядок выполнения работ определены в проекте Договора,
являющегося Приложением № 1 к настоящей Документации.
1.9. Расчет цены Заявки необходимо выполнять с учетом всех затрат, налогов,
пошлин и сборов согласно действующему законодательству РФ. В расчете цены должны быть
учтены все инфляционные ожидания и финансовые риски.
1.10. Валютой, используемой при формировании цены Договора и осуществлении
расчетов, является российский рубль.
1.11. Порядок, место, дата начала и дата окончания сроков подачи Заявок к Запросу
предложений указаны в Информационной карте Запроса предложений.
1.12. Участник должен соответствовать требованиям пункта 1.7. Положения и
предоставить, подтверждающие документы, перечень которых указан в разделе 10
Положения, Информационной карте Запроса предложений.
1.13. Разъяснение положений Документации.
1.13.1. Участник вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей
Документации. Запрос должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с
законодательством Российской Федерации действовать от лица юридического лица без
доверенности или подписан уполномоченным им лицом на основании доверенности. В
последнем случае в составе Заявки к запросу предложений должна находиться доверенность
(оригинал - при подаче Заявки в письменной форме). Запрос направляется на имя ведущего
экономиста Финансового отдела, казначейства ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»
Розовек Людмилы Юрьевны по электронной почте на адрес [email protected] в
отсканированном виде с печатью Участника в формате PDF и редактируемом виде в формате
Word.
1.13.2. Точное время получения запросов от Участников запроса предложений
определяется на основании данных Microsoft Outlook Заказчика Запроса предложений (дата и
время получения электронного сообщения), вне зависимости от даты регистрации исходящего
письма Участника, подающего запрос.
1.13.3. Заказчик обязуется ответить на любой вопрос, связанный с разъяснением
настоящей Документации, который он получит не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до
истечения срока приема Заявок. При этом копия ответа (без указания источника запроса) в
течение 3 (трех) дней со дня предоставления Участнику разъяснений настоящей
Документации, но до истечения срока окончания приема Заявок к запросу предложений
размещается на интернет - сайте ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар».
1.13.4. В случае продления срока подачи Заявок, срок подачи запросов от
Участников остается неизменным.
1.13.5. Проект Договора согласован Заказчиком, является неотъемлемой частью
настоящей Документации и изменению не подлежит.
1.13.6. Заказчик не принимает вопросы, связанные с корректировкой и изменением
проекта Договора, являющегося Приложением № 1 к настоящей Документации.
1.14. Место, дата и время вскрытия конвертов с Заявками, открытия доступа к
Заявкам, рассмотрения Заявок Участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса
предложений указаны в Информационной карте Запроса предложений.
1.15. Критерии оценки и сопоставления Заявок указаны в Информационной карте
Запроса предложений.
1.16. Оценка и сопоставление Заявок на участие в Запросе предложений
осуществляется в соответствии с п. 7.6. Положения.
1.17. Заказчик имеет право отклонить все Заявки, а также отказаться от проведения
Запроса предложений в любое время без объяснения причин, не неся при этом никакой
ответственности перед Участниками Запроса предложений. Заказчик имеет право завершить
процедуру Запроса предложений без заключения Договора по его результатам.
1.18. В случае, если в процессе проведения закупочной процедуры будет подана одна
заявка, либо в процессе рассмотрения заявок будут отклонены все заявки кроме одной,
допущенной к участию в процедуре размещения заказа, данная заявка в соответствии с
Положением о закупочной деятельности Общества сразу же вскрывается, рассматривается и по
результатам ее рассмотрения подводятся итоги процедуры размещения.
1.19. Участник, подавший Заявку, признанную наилучшей, должен подписать Договор
с Заказчиком в течение 5 рабочих дней после получения уведомления, предусмотренного
п. 7.7.7. Положения.
1.20. Размер, форма, срок действия, срок и порядок предоставления обеспечений
исполнения условий Договора, в случае, если Заказчиком уставлены такие требования, указаны
в Информационной карте Запроса предложений.
Информационная карта открытого запроса предложений
№
п/п
1.
Наименование
пункта
Наименование
Заказчика,
контактная
информация
2.
Предмет Запроса
предложений
3.
Объем работ
4.
Контроль
качества и
соблюдения
сроков
выполнения работ
Требования к
безопасности
выполняемых
работ
Место, срок и
условия
выполнения работ
5.
6.
7.
8.
Контроль
качества и
соблюдения
сроков
выполнения работ
Особые
требования
Текст пояснений
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз
Краснодар» (ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар")
ИНН/КПП 2308070396/230801001
Почтовый адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Ленина 40/1
Телефон/факс: (8861) 279-26-38
Адрес электронной почты: [email protected]
Адрес сайта в Интернет: http://www.krasnodarrg.ru
Выполнение комплекса работ по модернизации локальной
вычислительной сети центрального офиса ООО «Газпром
межрегионгаз Краснодар»
Демонтаж из телекоммуникационного шкафа, расположенного в
серверном
помещении
центрального
офиса,
имеющегося
коммутатора Cisco Catalyst 4006, обеспечивающего доступ
пользователей к локальной сети. Монтаж пяти коммутаторов Cisco
Catalyst 3750x в телекоммуникационный шкаф, объединение
коммутаторов в стек данных с помощью пяти кабелей Cisco
StackWise,
создание
стека
энергопитания.
Подключение
пользователей путем соединения стека коммутаторов с патчпанелями, cо 110- контактными группами под разъем RJ-45 c
расшитыми на них UTP кабелями, идущими к розеткам на рабочих
местах
пользователей,
с
помощью
патч-кордов
cat.5e.
Конфигурирование стека коммутаторов: назначение прав доступа,
назначение ролей портов, применение политик приоретизации
трафика и политик безопасности.
Монтаж АПКШ «Континент» IPC100 в телекоммуникационный
шкаф, подключение к локальной сети, создание кластера горячего
резервирования с имеющимся и находящимся в эксплуатации АПКШ
«Континент» IPC100.
Контроль осуществляется заказчиком на всех этапах выполнения
работ.
При выполнении работ должны быть соблюдены требования
межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при
эксплуатации электроустановок. ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.003.150-00. ГОСТ 12.2.003-91
Работы будут проводиться по адресу: 350000, Краснодарский край,
г. Краснодар ул. Ленина, 40/1
Срок выполнения работ: 60 рабочих дней с момента оплаты аванса
Исполнителю.
Заказчик осуществляет контроль за качеством используемых
материалов, соблюдением технологии проведения работ,
соблюдением сроков выполнения работ на всех этапах выполнения
работ.
- Наличие партнёрской компетенции в области информационной
безопасности продуктов Microsoft и партнёрского статуса не ниже
Gold Certified Partner.
- Наличие партнёрской компетенции не ниже «Золотой партнер» у
производителя аппаратных идентификаторов пользователей.
- Наличие в штате не менее двух специалистов имеющих опыт
работы в области защиты информации не менее 5 лет.
- Наличие в штате специалиста, обладающего знаниями
корпоративных сетевых технологий на уровне не ниже
Сертифицированного эксперта по сетям Cisco (CCIE - Cisco Certified
Internetwork Expert).
- Наличие в штате специалиста, обладающего международным
статусом
по
управлению
проектами PMP- Project
Management Professional.
- Наличие в штате не менее двух специалистов, обладающих
квалификацией администраторов средств криптографической
защиты информации.
- Наличие в штате сертифицированных специалистов в области
аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности
информации, а так же в области защиты информации от
несанкционированного доступа.
9.
Начальная
(максимальная)
цена договора на
выполнение работ
10.
Порядок
формирования
цены
Форма, сроки и
порядок оплаты
работ
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Источник
финансирования
Гарантийные
обязательства
Участники
размещения
заказа
2 776 229,66 рублей (с НДС)
Цена предлагаемых товаров, работ, услуг должна включать в себя
все расходы, связанные с поставкой товара, выполнением работ,
оказанием услуг, а также расходы на страхование, налоги,
таможенные пошлины и другие обязательные платежи.
На основании локального сметного расчета и лимита
финансирования, установленного Инвестиционной программой
Общества на 2012 год.
Оплата осуществляется в следующем порядке:
аванс, включающий 100% стоимости оборудования и 50% стоимости
работ, в течение 7 (семи) рабочих дней после получения счета от
Исполнителя. Окончательный расчет с Исполнителем за
выполненные работы производится Заказчиком в течение 7 (семи)
рабочих дней с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки
работ, формы КС-2, КС-3 и получения выставленного Подрядчиком
счета-фактуры, с учетом суммы ранее выплаченного аванса.
Собственные средства Заказчика
Минимальный срок гарантийных обязательств на проведенные
работы после подписания КС-2, КС-3 не менее 12 месяцев.
В открытом запросе предложений могут принимать участие любые
юридические лица, независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала либо любые физические лица, в том числе индивидуальные
предприниматели,
которые
соответствуют
требованиям,
установленным заказчиком в соответствии с Положением о
закупочной деятельности.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом
Форма заявки на
запросе предложений в письменной форме в запечатанном конверте.
участие в
открытом Запросе Заявка на участие в открытом запросе предложений должна быть
подготовлена по форме, представленной в настоящей документации
предложений
с соблюдением требований, установленных в разделе «Общие
условия проведения Запроса предложений».
Заявка на участие в открытом запросе предложений должна
Документы,
входящие в состав содержать следующее:
заявки на участие
в открытом
Запросе
предложений
1. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем
такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес, номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении открытого запроса
предложений выписку из единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой
выписки (для юридических лиц), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном
сайте извещения о проведении открытого запроса предложений;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа - юридического
лица:
-копия решения о назначении или об избрании (приказа о
назначении) физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени участника размещения заказа без доверенности;
-в случае, если от имени участника размещения заказа действует
иное лицо (не должностное лицо, имеющее право действовать от
имени участника размещения заказа без доверенности), заявка на
участие в открытом запросе предложений должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени участника
размещения заказа, заверенную печатью участника размещения
заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности;
-в случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем участника размещения заказа,
заявка на участие в открытом запросе предложений должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого
лица;
г) копии учредительных документов участника размещения заказа;
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо
копия такого решения в случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными документами юридического лица и если для
участника размещения заказа заключение договора на оказание
услуг, предусмотренных запросом предложений является крупной
сделкой.
2. Предложение о цене Договора, предложение о качестве услуг,
иные предложения об условиях исполнения Договора.
3. Участник должен иметь следующие лицензии:
 Лицензия ФСТЭК России на право осуществления деятельности
по технической защите конфиденциальной информации;
 Лицензия ФСБ на право распространения шифровальных
(криптографических) средств;
 Лицензия ФСБ на право осуществления технического
обслуживания шифровальных (криптографических) средств.
17.
Место подачи
заявок к Запросу
предложений
18.
Даты начала и
окончания подачи
заявок для
участия в Запросе
предложений
19. Дата, время и
место вскрытия
конвертов с
заявками
4. Надлежащим образом заверенные копии документов,
подтверждающих соответствие участника размещения заказа
установленным требованиям и условиям допуска к участию в
открытом запросе предложений:
-копии документов, подтверждающих соответствие участника
размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
к
лицам,
осуществляющим оказание услуг, если такие услуги являются
предметом открытого запроса предложений.
5. Копии положительных отзывов и/или рекомендательных писем от
сторонних организаций на ранее выполненные Участником запроса
предложений договорные обязательства в период с 2009 года по
настоящее время аналогичные предмету проводимого запроса
предложений, как по объему, так и по характеру их выполнения.
6. Любые другие документы по усмотрению участника открытого
запроса предложений.
В заявке на участие в открытом запросе предложений декларируется
соответствие участника размещения заказа требованиям:
1. Отсутствие факта ликвидации участника размещения заказа юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника размещения заказа - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
2. Отсутствие факта приостановки деятельности участника
размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на
день подачи заявки на участие в открытом запросе предложений;
3. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период.
В случае документального подтверждения Участником запроса
предложений
наличия
квалифицированных
сотрудников,
необходимо письменное согласие на обработку персональных
данных сотрудников, документы которых будут направляться в
составе заявки к Запросу предложений.
Заявки на участие в открытом запросе предложений, изменения в
заявки и уведомления об отзыве заявок на бумажном носителе
направляются по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Ленина д.40/1 и в
электронном виде: [email protected]
Дата начала приема заявок: 02 «ноября» 2012 года.
Дата окончания приема заявок: 13 «ноября» 2012 года 09 часов 30
минут.
Прием Заявок на участие в Запросе предложений, подготовленных в
письменной форме, производится по рабочим дням с 09 часов 00
минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 15
минут по московскому времени.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений
производится Единой комиссией ООО «Газпром межрегионгаз
Краснодар» 13 «ноября» 2012 г. в 15 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: г. Краснодар, ул. Ленина 40/1 (каб. 9.8)
Место, дата и
время
рассмотрения
заявок на участие
в Запросе
предложений и
подведения
итогов Запроса
предложений:
Критерии оценки
заявок участников
процедуры
г. Краснодар, ул. Ленина 40/1
ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" (каб. 9.8)
Рассмотрение и подведение итогов: 15 «ноября» 2012г. в 15 часов 00
минут.
22.
Порядок оценки
заявок к Запросу
предложений
23.
Срок заключения
Договора
24.
Условия
обеспечения
заявок к запросу
предложений
Условия
обеспечения
исполнения
договора
Порядок
предоставления
документации к
Запросу
предложений
Победителем в проведении Запроса предложений признается
участник размещения заказа, подавший заявку, которая отвечает
всем требованиям, установленным в Документации Запроса
предложений, и в которой указана наиболее низкая цена работ. При
предложении наиболее низкой цены работ несколькими участниками
размещения заказа Победителем в проведении Запроса предложений
признается участник размещения заказа, заявка которого поступила
ранее заявок других участников размещения заказа.
Победитель обязан подписать Договор и вернуть его Заказчику в
течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления,
предусмотренного п. 7.7.7. Положения; Протокола оценки и
сопоставления заявок и проекта договора к запросу предложений.
Заказчик обязан подписать Договор в течение 3-х дней со дня
получения подписанного Договора от Победителя открытого запроса
предложений.
Не требуется
20.
21.
25.
26.
Цена работ по договору
Не требуется
Копия Документации к Запросу предложений предоставляется в
печатном виде любому заинтересованному лицу в течение двух
рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего
заявления. (Соответствующее заявление должно быть направлено
Заказчику не позднее чем за два рабочих дня до окончания срока
подачи заявок к настоящему Запросу предложений)
Раздел 2. Образцы форм включаемых в Заявку
Письмо о подаче Заявки на участие в Запросе предложений (Форма 1).
«____»_______20____ года
№_________________
Уважаемые господа!
Изучив Извещение о проведении открытого запроса предложений №_________,
опубликованное на Интернет – сайте ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»
(www.krasnodarrg.ru), Документацию о запросе предложений, принимая установленные в них
требования и условия Запроса предложений, в том числе все условия Договора, включенного
в документацию к Запросу предложений,
__________________________________________________________________________
(полное наименование и юридический адрес Участника)
предлагает заключить Договор на условиях и в соответствии с настоящей Заявкой на участие в
Запросе предложений:
__________________________________________________________________________
(цена Договора с указанием лота)
Настоящая Заявка на участие в Запросе предложений имеет правовой статус оферты.
Настоящая Заявка на участие в Запросе предложений дополняется следующими
документами, включая неотъемлемые приложения.
Приложение 1 Коммерческое предложение (Форма 2)
на____листах
Приложение 2 Анкета Участника (Форма 3)
на____листах
м
Приложение
3 Опись документов, содержащихся в Заявке на
.
участие в Запросе предложений (Форма 4)
на____листах
пПриложение 4 Документы, подтверждающие правоспособность
.
и квалификацию участника
на____листах
Руководитель организации _______________/__________________(ФИО)
М.п.
Дата _______________
Д
а
т
а
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Коммерческое предложение (Форма 2).
Приложение № 1 к письму о подаче Заявки на участие в запросе предложений №. ___________
1. Изучив документацию для вышеупомянутого открытого запроса предложений, а
также применимые к данному открытому запросу предложений законодательство и
нормативно-правовые акты
_________________________________________________________________________________
(указать наименование Участника размещения заказа)
в лице__________________________________________________________________________
(указать должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для
юридического лица)
действующего на
основании_______________________________________________________________________
(указать документ, устанавливающий полномочия действовать от имени Участника
размещения заказа)
предлагает в случае победы заключить соответствующий Договор и оказать услуги в
соответствии с требованиями Документации открытого запроса предложений и на условиях,
которые мы представили в настоящем предложении:
№ п/п
Критерии оценки заявок на
участие в открытом запросе
предложений
Предложение Участника размещения заказа
2. Мы ознакомлены с Документацией открытого запроса предложений. Мы согласны
с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на оказание услуг,
составляющих полный комплекс услуг, которые должны быть выполнены в соответствии с
предметом открытого запроса предложений, данные услуги будут в любом случае
выполнены в полном соответствии с Документацией открытого запроса предложений в
пределах предлагаемой нами стоимости услуг.
3. Если наше предложение, изложенное выше, будет принято, мы берем на себя
обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями Документации открытого
запроса предложений и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в
Договор.
4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации
и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для
всех участников открытого запроса предложений условий, запрашивать у нас, в
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических
лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
5. Мы согласны с тем, что в случае если нами не представлены, неполно или
неправильно оформлены документы и формы, требуемые Документацией открытого запроса
предложений, в том числе настоящая форма, подана заявка, не отвечающая требованиям
законодательства Российской Федерации и Документации открытого запроса предложений,
_____________________ (указать наименование Участника размещения заказа) не будет
допущен Единой комиссией к участию в открытом запросе предложений.
6. В случае, если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя
обязательство в установленный Документацией открытого запроса предложений срок
подписать представленный ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" Договор в соответствии
с требованиями документации открытого запроса предложений и условиями нашего
предложения.
7. В случае, если наше предложение будет лучшим после предложений победителя
открытого запроса предложений, а победитель открытого запроса предложений будет
признан уклонившимся от заключения Договора с ООО "Газпром межрегионгаз
Краснодар", мы обязуемся подписать Договор по ___________________ в соответствии с
требованиями Документации открытого запроса предложений и условиями нашего
предложения.
8. В случае, если _____________________________ (указать наименование
Участника размещения заказа) будет единственным Участником размещения заказа,
признанным Участником открытого запроса предложений, мы обязуемся подписать
Договор по _________________ в соответствии с требованиями Документации открытого
запроса предложений и условиями настоящего предложения.
9. Настоящим подтверждаем, что Договор, заключаемый по итогам открытого запроса
предложений, не является для ______________ (указать наименование Участника
размещения заказа) крупной сделкой согласно законодательству Российской Федерации и
учредительным документам предприятия.
10. Настоящим ________________________ (указать наименование Участника
размещения заказа) подтверждает, что соответствует требованиям, предъявляемым
законодательством Российской Федерации к Участникам размещения заказа.
11. Настоящим подтверждаем, что ________________________ (указать
наименование Участника размещения заказа) совершены все необходимые для
заключения Договора действия и формальности, требования о совершении которых
установлены действующим законодательством и учредительными документами.
12. По вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком –
ООО
"Газпром
межрегионгаз
Краснодар"
нами
уполномочен
_____________________________ (контактная информация уполномоченного лица:
Ф.И.О., должность, телефон). Все сведения о проведении открытого запроса
предложений просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
13. Место нахождения :_______________________
телефон ___________ ,
факс ________ ,
банковские реквизиты:
____________________________________________________
14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
_____________________________________________________________________________
15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____листах.
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)
____________________________________ (должность, Ф.И.О.)
(подпись)
МП
Анкета Участника (Форма З)1.
Приложение № 2 к письму о подаче Заявки на участие в запросе предложений №. ___________
№
Наименование
п/п
1. Организационно-правовая форма и наименование фирмы Участника,
дата регистрации
2. Юридический адрес
3. Почтовый адрес
4. Фактический адрес
5. Должность, Ф.И.О., избранного (назначенного) на должность
единоличного исполнительного органа юридического лица, либо
иного лица, имеющего право без доверенности действовать от
имени данного юридического лица
Сведения об
Участнике
Телефоны Участника (с указанием кода города)
Факс Участника (с указанием кода города)
Адрес электронной почты Участника, web-сайт
ИНН/КПП Участника
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер
расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие
банковские реквизиты)
11. Учредители (перечислить наименование или организационноправовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном
капитале превышает 10%)
6.
7.
8.
9.
10.
12. Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
13. Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей), (дата, номер, кем
выдано)
14. Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица (индивидуального предпринимателя)
15. Устав, а также иные учредительные документы со
изменениями.
16. Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с
указанием должности и контактного телефона
всеми
17. Сведения о необходимости одобрения заключения сделки
уполномоченными органами управления Участника/Заказчика
Руководитель организации
____________________ / ________________ (ФИО)
м.п.
Дата _____________
_________________________________________________
1
Участники Запроса предложений заполняют приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае
отсутствия каких-либо данных указывать слово «нет».
Опись документов, содержащихся в Заявке на участие в Запросе предложений (Форма 4).
Приложение № 3 к письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений №_
№
Наименование
Количест Номера
п/п
во
страниц
листов
1. Письмо о подаче Заявки на участие в Запросе предложений
предложение (Форма 2), в обязательном порядке
2. Коммерческое
(Форма 1)
приложение Сметного расчета
3. Анкета Участника (Форма 3)
Документы, подтверждающие правоспособность и квалификацию Участника:
Документы, входящие в Заявку, поданную в письменной форме, должны быть
обязательно скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное
выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов.
Руководитель организации
м.п.
_____________/_________________
Дата
(ФИО)
Приложение № 1
Документации к открытому запросу предложений
Проект
Договор на выполнение работ № _______________
г. Краснодар
«__» ________ 2012 года
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Краснодар»,
далее именуемое «Заказчик», в лице генерального директора Комиссарова Сергея Юрьевича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в
лице
____________________________,
действующего
на
основании
_____________________________, с другой стороны, принимая во внимание, что Подрядчик
на основании протокола заседания Единой комиссии ООО «Газпром межрегионгаз
Краснодар» от «___» ________ 2012 года № __ был признан ____________________,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель принимает на себя
обязательство качественно и в срок выполнить работы по модернизации локальной
вычислительной сети центрального офиса ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар».
1.2. Срок выполнения работ по настоящему договору – 60 рабочих дней со дня
получения аванса на расчетный счет Исполнителя. Исполнитель имеет право выполнить
работы досрочно.
1.3. Место поставки оборудования и выполнения работ - г. Краснодар ул. Ленина, 40/1.
Цена договора и порядок расчета
2.1. Стоимость договора в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение №
1) составляет ___________________________________________, в том числе НДС 18% –
___________________________________________________.
2.2. Порядок и условия расчета:
2.2.1. Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 50% от стоимости
выполняемых работ и 100% от стоимости поставляемого оборудования, в течение 7 (семи)
рабочих дней после получения счета от Исполнителя.
2.2.2. По завершению Исполнителем работ, стороны подписывают Акт сдачи-приемки
работ, формы КС-2, КС-3 и счет-фактуру.
Окончательный расчет с Исполнителем за выполненные работы производится
Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта сдачиприемки работ, формы КС-2, КС-3 и получения выставленного Подрядчиком счета-фактуры,
с учетом суммы ранее выплаченного аванса.
2.3. Датой платежа считается дата поступления средств на расчетный счет Исполнителя.
Условия поставки оборудования
3.1. Доставка оборудования производится со склада Исполнителя транспортом
Исполнителя.
3.2. За 2 (два) часа до поставки оборудования Исполнитель по телефону или факсу
сообщает Заказчику о намерении осуществить поставку оборудования.
3.3. Право собственности на оборудование и риск случайной гибели или случайного
повреждения переходит к Заказчику с момента подписания сторонами акта сдачи приемки
работ по форме КС-2, КС-3.
3.4. Качество оборудования, переданного в рамках выполнения работ по модернизации
локальной вычислительной сети, должно соответствовать стандартам страны-производителя
и требованиям, установленным действующими в Российской Федерации ГОСТами для
данных видов оборудования.
3.5. Исполнитель устанавливает Заказчику гарантийный срок на поставленное
оборудование продолжительностью ______________________ с момента передачи
оборудования в соответствии с п. 3.3. настоящего договора.
3.6. В случае существенного нарушения условий договора Исполнителем (обнаружения
неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо
проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков), Заказчик вправе
по своему выбору отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему договору и
потребовать возврата уплаченной за поставленное оборудование денежной суммы или
потребовать замены недоброкачественного оборудования на оборудование надлежащего
качества.
3.7. Претензии, связанные с недостатком полученного оборудования по качеству или
количеству, должны быть заявлены в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения его
Заказчиком. Претензия должна быть оформлена в письменном виде и подтверждена
документально.
3.8. В случае предоставления Исполнителю претензии от Заказчика, связанной с
недостатком полученного оборудования по качеству или количеству в срок, установленный
п. 3.7. настоящего договора, Исполнитель обязан удовлетворить претензию в течение 7
(семи) календарных дней либо в больший срок, установленный Заказчиком.
3.9. Заказчик обязуется отгрузить оборудование в упаковке, соответствующей
стандартам ТУ для данного вида оборудования, которая обеспечивает его сохранность от
всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, а также предохранить
от атмосферных влияний.
Условия выполнения работ
4.1. Заказчик предоставляет Исполнителю помещения, готовые для производства работ и
охраняемое помещение, оборудованное замком, для складирования материалов и рабочего
инструмента Исполнителя. Сроки выполнения работ, согласованные Сторонами, являются
обязательными для Исполнителя при условии строительной готовности помещений. В
случае неготовности помещений к выполнению работ, срок их окончания автоматически
сдвигается на период предоставления помещений.
4.2. Заказчик обеспечивает Исполнителю доступ в помещения для выполнения работ.
4.3. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента извещения Заказчика Исполнителем об
окончании работ представители Исполнителя и Заказчика совместно проверяют
работоспособность смонтированного и настроенного оборудования, после чего подписывают
Акт приема-сдачи работ по настоящему договору.
4.4. При отказе принять работы Заказчик должен в письменном виде представить
Исполнителю список мотивированных замечаний, при этом Стороны должны согласовать
сроки и возможности устранения этих замечаний.
4.5. Если Заказчик при отказе принять выполненные работы не предоставил списка
мотивированных замечаний в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания работ
(представления Исполнителем Акта приёма-сдачи), то работы считаются выполненными и
подлежат оплате.
4.6. В случае, если при выполнении работ на объекте Исполнителем будут повреждены
существующие инженерные коммуникации, строительные конструкции или элементы
отделки, то он обязан за свой счет, из своих материалов и своими силами устранить
повреждения, при этом сроки выполнения работ по настоящему Договору не продлеваются.
4.7. Срок выполнения работ по настоящему Договору – не позднее 60 дней. Содержание
и сроки выполнения отдельных этапов по Договору определяются Календарным планом
работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), который является неотъемлемой частью
Договора и предоставляется Исполнителем.
Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
настоящим договором, Стороны уплачивают неустойку за каждый день просрочки
исполнения обязательства в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты, ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости настоящего
Договора.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в
результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть
или предотвратить.
5.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.2, каждая из Сторон должна в
трехдневный срок известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно
содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы,
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния
на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному договору.
5.4. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение,
предусмотренное в п. 6.3, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ей убытки.
5.5. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.2, срок выполнения
Стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.6. Если, наступившие обстоятельства, указанные в п. 6.2 и их последствия продолжают
действовать более 2 (двух) месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для
выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.
Конфиденциальность
6.1. Любая информация, предоставляемая Заказчиком Исполнителю, в связи с
исполнением настоящего договора, должна рассматриваться как информация
конфиденциального характера, принадлежащая Заказчику на правах собственности.
6.2. Исполнитель обязуется прямо или косвенно не раскрывать и не разглашать третьим
лицам конфиденциальную информацию без предварительного письменного согласия
Заказчика, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6.3. В случае предоставления Исполнителем в соответствии с законодательством
Российской Федерации конфиденциальной информации Заказчика третьим лицам,
Исполнитель обязуется известить Заказчика в письменной форме о данном факте в течение 3
(трех) дней с момента предоставления конфиденциальной информации, указав мотивировку
представления.
6.4. Исполнитель обязуется не использовать полученную от Заказчика
конфиденциальную информацию в целях, не связанных с исполнением настоящего договора.
6.5. Исполнитель обязуется не использовать наименование Заказчика в рамках своей
маркетинговой деятельности, если эти действия заранее не согласованы с Заказчиком.
Арбитраж
7.1. Все споры, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, Стороны
обязуются решать путем переговоров. Если Стороны не смогут достигнуть соглашения, то
такие споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.
Срок действия договора
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания последней из Сторон и действует до
полного исполнения Сторонами всех своих обязательств.
Другие условия
9.1. Настоящий Договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они
выполнены в письменном виде и подписаны Сторонами.
9.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра идентичны и
имеют одинаковую юридическую силу.
Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
Исполнитель
ОАО «Газпром межрегионгаз Краснодар»
Юр./факт. адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Ленина, 40/1
ИНН 2308070396/КПП 230801001
р/с 40702810900010004677 в
к/с 30101810400000000132
БИК 044599132
Центральный филиал АБ «Россия»
п. Газопровод, Московской области
Деловой Центр
От Заказчика:
От Исполнителя:
Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»
____________________ /С.Ю. Комиссаров/
_______________/___________/
м.п.
м.п.
«__» __________________2012 г.
«__» ____________________2012 г.
Приложение № 1
к договору от __.__.2012 г. № ______
Локальный сметный расчет
на
Выполнение работ по модернизации локальной вычислительной сети центрального офиса ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Приложение № 2
к договору от __.__.2012 г. № ______
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
______________________
______________________
Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»
______________________
м.п.
«__» ____________________2012 г
_______________С.Ю. Комиссаров
м.п.
«__» ______________________2012 г
Календарный план
выполнения комплекса работ по модернизации локальной вычислительной сети
центрального офиса ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»
Название задачи
Длительность
Начало
Окончание
Приложение № 3
к договору от __.__.2012 г. № ______
Перечень специалистов ___________________________ (Исполнителя), допущенных к выполнению работ
№
1
ФИО
Должность
Паспортные данные
2
3
4
5
6
7
8
Обязательно предоставление согласия сотрудников Исполнителя на предоставление персональных данных (в соответствии с законом о
персональных данных от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ)
Скачать