Конкурс №7236/КПОЭ-ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2014/Д

advertisement
1
11.Техническое задание
Лот №1: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту
Технологическое
присоединение
тяговой
подстанции
КраснодарСортировочная к ОРУ-110 кВ Краснодарской ТЭЦ ОАО "Кубанская
генерирующая компания".
1. Объект «Технологическое присоединение тяговой подстанции КраснодарСортировочная к ОРУ-110 кВ Краснодарской ТЭЦ ОАО «Кубанская
генерирующая компания «Северо-Кавказской ж.д.». Работы, указанные в
техническом задании являются неделимыми.
2. Место расположения объекта: г. Краснодар, Краснодарский Край, ул.
Демуса, д. 2.
3. В конкурсной заявке участника должны быть изложены условия,
соответствующие требованиям технического задания, либо более выгодные для
заказчика.
4. Начальная (максимальная) стоимость:
Наименование объекта
Начальная (максимальная) стоимость в
руб., с учетом всех видов налогов, без
НДС, стоимости материалов, изделий,
конструкций и затрат, связанных с их
доставкой на объект, а также всех затрат,
расходов участника, связанных с
выполнением работ.
Начальная (максимальная) стоимость в
руб., с учетом всех видов налогов, с
НДС, стоимости материалов, изделий,
конструкций и затрат, связанных с их
доставкой на объект, а также всех затрат,
расходов участника, связанных с
выполнением работ.
Технологическое присоединение
тяговой подстанции КраснодарСортировочная к ОРУ-110 кВ
Краснодарской ТЭЦ ОАО
«Кубанская генерирующая
компания «Северо-Кавказской ж.д.
24 897 886,45
29 379 506,01
5. Срок выполнения работ: начало работ – с момента подписания договора,
окончание работ – не позднее 31 октября 2014 года.
6. Проектом предусмотрено выполнение следующего комплекса работ:
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
Наименование работ
Средства связи:
Монтажные работы. Дом связи "Сортировка"
Монтажные работы. Краснодарская ТЭЦ
Монтажные работы. Тяговая ПС "КраснодарСортировочная"
Строительные работы. Тяговая ПС "КраснодарСортировочная"
Монтажные работы. Филиал ОАО "Кубаньэнерго"
Краснодарские электрические сети
Монтажные работы. ОАО "Кубаньэнерго"
Монтажные работы. ПС "Кислородный завод"
Телемеханика
Монтажные работы. Краснодарская ТЭЦ
Монтажные работы. Тяговая ПС "Краснодар-
Ед. изм.
Кол -во
компл.
компл.
1
1
компл.
1
компл.
1
компл.
1
компл.
компл.
1
1
компл.
компл.
1
1
2
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.
6.19.
6.20.
Сортировочная"
АИИСКУЭ
Монтажные работы. Тяговая ПС "КраснодарСортировочная"
Монтажные работы. Краснодарская ТЭЦ
Кондиционирование и освещение ОПУ
Строительные работы. Краснодарская ТЭЦ
Монтажные работы. Краснодарская ТЭЦ
Пусконаладочные работы:
Пусконаладочные работы Средства связи. Тяговая
ПС "Краснодар-Сортировочная"
Пусконаладочные работы Средства связи.
Краснодарская ТЭЦ
Пусконаладочные работы Телемеханика.
Краснодарская ТЭЦ
Пусконаладочные работы Телемеханика. Тяговая
ПС "Краснодар-Сортировочная"
Пусконаладочные работы РЗА, ПА. Краснодарская
ТЭЦ
Пусконаладочные работы РЗА, ПА. Тяговая ПС
"Краснодар-Сортировочная"
Пусконаладочные работы АИИС КУЭ. Тяговая ПС
"Краснодар-Сортировочная"
Пусконаладочные работы АИИС КУЭ.
Краснодарская ТЭЦ
Оборудование:
Модем WATSON-5 с блоком питания
Кросс цифровой в комплекте
Плата 21х2 с кабелем
Модем WATSON-5 с блоком питания
Мультиплексор
Модем WATSON-5 с блоком питания
Мультиплексор MP-2100/48/R/2UTP
Блок питания DC Power Supply 48 В с кабелем
питания
Блок логики MCL-2 ETH с кабелем HS-RN
Блок главного канала на 2 Е1
Блок 4-х портовый 4-х проводной голосовой
Блок RS-232 4-х канальный низкоскоростной
Блок 4-х портовый ETH 10/100 BaseT с функциями
моста
Мультиплексор МЦП-155 КА/Э-М с электрическим
стыком G.703
Блок питания DC Power Supply 48 В с кабелем
питания
Блок логики MCL-2 ETH с кабелем HS-RN
Блок главного канала на 2 Е1
Блок 4-х портовый 4-х проводной голосовой
Блок RS-232 4-х канальный низкоскоростной
Блок 4-х портовый ETH 10/100 BaseT с функциями
компл.
1
компл.
1
компл.
компл.
1
1
п. 8. данного ТЗ
п. 8. данного ТЗ
п. 8. данного ТЗ
п. 8. данного ТЗ
п. 8. данного ТЗ
п. 8. данного ТЗ
п. 8. данного ТЗ
п. 8. данного ТЗ
компл.
компл.
шт.
компл.
компл.
компл.
компл.
2
3
1
2
1
2
1
шт.
2
шт.
шт.
шт.
шт.
2
1
1
1
шт.
1
компл.
1
шт.
1
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
2
1
1
1
1
3
моста
шт.
шт.
шт.
компл.
шт.
шт.
компл.
компл.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
компл.
шт.
компл.
шт.
компл.
2
2
2
2
2
1
3
4
1
1
8
2
2
2
2
2
1
1
1
6
3
шт.
1
шт.
шт.
1
1
шт
1
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
2
1
1
2
54
36
4
1
компл.
1
компл.
шт.
шт.
шт.
шт.
1
1
1
8
1
6.60. Регистратор аварийных событий РЭС-3-64/120
компл.
1
6.61. Реле указательное РУ21
6.62. Комплекс оборудования: блоки входов-выходов,
шт.
компл.
5
1
6.21.
6.22.
6.23.
6.24.
6.25.
6.26.
6.27.
6.28.
6.29.
6.30.
6.31.
6.32.
6.33.
6.34.
6.35.
6.36.
6.37.
6.38.
6.39.
6.40.
6.41.
6.42.
6.43.
6.44.
6.45.
6.46.
6.47.
6.48.
6.49.
6.50.
6.51.
6.52.
6.53.
6.54.
6.55.
6.56.
6.57.
6.58.
6.59.
Маршрутизатор CISCO ASA 5520-DC-K8
Коммутатор CISCO
Блок питания CISCO
Триком КД-1U
ТРИКОМ ПД24
Щит (АВР)
Кросс цифровой в комплекте
Кросс аналоговый в комплекте
Шкаф телекоммуникационный в комплекте
Электропитающая установка 48 В в комплекте
Аккумуляторная батарея 6-GFM-38X
Коммутатор CISCO
Блок питания CISCO
Маршрутизатор CISCO ASA 5520-DC-K8
Коммутатор CISCO
Блок питания CISCO
Мультиплексор
Шкаф ШТМ в комплекте
Компактный распределительный шкаф
Источник бесперебойного питания
Конвертер
Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485,
повторитель интерфейса RS-485 с гальванической
развязкой "С2000-ПИ", "С2000-USB", RS-232/RS485/Ethernet
Устройство индикации СЕ3020/3
Устройство индикации СЕ3020/2
Преобразователь измерительный щитовой
СН3020/1-4-220-5
Источник бесперебойного питания
Шкаф Компас ТМ 2.0 в комплекте
Шкаф ОМП 800х600х2200 с панелями РЗА
Блок зажимов БЗН16-4П25/Д/ДУЗ-16
Реле промежуточное
Переключатель СН-10-А202-600
Реле указательное РУ21
Испытательный блок БИ-6
Комплекс оборуд: блоки входов-выходов, крос
платы входов-выходов
Шкаф противоаварийной автоматики САОН
Шкаф ОМП 800х600х2200 с панелями РЗА
Блок зажимов БЗН16-4П25/Д/ДУЗ-16
Реле промежуточное
Переключатель СН-10-А202-600
4
6.63.
6.64.
6.65.
6.66.
6.67.
6.68.
6.69.
6.70.
6.71.
кросс платы входов-выходов
Счетчик А1802-RALXQ-P4GB-DW4
Трансформатор ТФЗМ-110Б-IV-У1
Счетчик А1802-RALXQ-P4GB-DW4
Модем GPRS OnCell G3110
Коммутатор
Источник бесперебойного питания АРС Back-UPS
ES 700 VA 230 V
Кондиционер Lessar LS/LU-H12KEA2
Табличка информационная ВЫХОД с
аккумуляторной батареей
Выключатель автоматический однополюсный ВА
21-29-140010 1МГ номинальный ток 63 А
шт.
шт.
шт.
шт.
шт
1
3
1
1
1
шт.
1
шт.
1
шт.
1
шт.
4
Работы, указанные в составе объекта являются неделимыми.
В случае если поставка отдельных позиций материалов, используемых
участником для выполнения работ, указанных в техническом задании
невозможна, допускается замена материалов по данным позициям на
эквивалентные по функционально-техническим характеристикам.
7. Необходимо выполнение работ по технологическому присоединению
тяговой подстанции Краснодар-Сортировочная к ОРУ-110 кВ Краснодарской
ТЭЦ согласно проектно-сметной документации.
8. Требования к выполнению работ:
- выполнение работ с соблюдением строительных норм и правил (СНиП) и
условий;
- выполнение работ в соответствии с техническим заданием, набором работ;
- применение качественных материалов, соответствующих Государственным
стандартам (ГОСТ) или техническим условиям (ТУ);
- соблюдение требований природоохранных мер, противопожарных
мероприятий и мероприятий по охране труда;
- соблюдение режима работы предприятия;
- соблюдение сроков выполнения работ.
Результаты работ должны соответствовать строительным нормам и правилам
(СНиП), Государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ)
Произвести комплекс пуско-наладочных работ, испытаний и измерений с
предоставлением протоколов.
Представить заказчику технические отчеты с приложением паспортов и
сертификатов на используемые в целях выполнения работ оборудование и
материалы.
Получить акты допусков готовности электроустановок в эксплуатацию на все
реконструируемые электроустановки в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
Получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ.
9. Обязательные условия:
5
- Стоимость выполнения работ, указанная в коммерческом предложении,
учитывает транспортные расходы, прибыль и затраты участника. Также, участник
доставляет на объект необходимые для производства работ материалы,
оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, технику
(различные виды машин, механизмов, оборудование, временные и передвижные
источники тепла и энергии, инвентарь и всякого рода оснастку, необходимые для
выполнения работ) и осуществляет их приемку, разгрузку и складирование на
объекте.
- Участник выполняет строительство временных сооружений, необходимых
для хранения материалов и выполнения работ в пределах, установленных сметой.
- Участник обеспечивает выполнение противопожарных мероприятий и
мероприятий по технике безопасности, соблюдение правил технической
эксплуатации железных дорог, инструкции по сигнализации на железных дорогах,
инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах, а
также осуществляет природоохранные мероприятия, соблюдает чистоту на
строительной площадке и прилегающих территориях.
- Участник несет ответственность за охрану зоны производства работ и
объекта до сдачи его в эксплуатацию.
- Участник безвозмездно устраняет дефекты, выявленные в период
гарантийной эксплуатации объекта.
- Участник представляет Заказчику по его требованию образцы материалов
для проведения испытаний и оценки их качества или результатов их испытаний.
- Участник в недельный срок со дня подписания акта о приемке законченного
строительства объекта освобождает строительную площадку от мусора и
принадлежащего ему имущества, материальных ресурсов, строительной техники.
10. Особые условия:
- Составление актов освидетельствования скрытых работ;
- Ведение журнала производства работ.
11. Гарантийные обязательства по выполненному комплексу работ не менее
24 месяцев с даты подписания сторонами Акта приемки готового к эксплуатации
Объекта.
12. Условия оплаты:
Оплата Комплекса работ производится Заказчиком в течение 90
(девяносто) календарных дней с момента принятия работ и подписания
Заказчиком Акта КС-14. Оплата выполненного Участником и принятого
Заказчиком Комплекса работ производится в объеме 100% от стоимости
Комплекса работ.
6
Лот №2: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту
Тяговая подстанция Ревда. Технологическое присоединение мощностей СНТ
"Парус"
1. Объект «Тяговая подстанция Ревда. Технологическое присоединение
мощностей СНТ «Парус» в 2014г. Работы, указанные в техническом задании
являются неделимыми.
2. Место расположения объекта: 1625 км ж/д линии Дружинино Свердловск.
3. В конкурсной заявке участника должны быть изложены условия,
соответствующие требованиям технического задания, либо более выгодные для
заказчика.
4. Начальная (максимальная) стоимость:
Наименование объекта
Начальная (максимальная) стоимость в
руб., с учетом всех видов налогов, без
НДС, стоимости материалов, изделий,
конструкций и затрат, связанных с их
доставкой на объект, а также всех затрат,
расходов участника, связанных с
выполнением работ.
Начальная (максимальная) стоимость в руб.,
с учетом всех видов налогов, с НДС,
стоимости материалов, изделий,
конструкций и затрат, связанных с их
доставкой на объект, а также всех затрат,
расходов участника, связанных с
выполнением работ.
«Тяговая подстанция Ревда.
Технологическое присоединение
мощностей СНТ «Парус»
1 992 284,75
2 350 896,01
11.5. Срок выполнения работ: начало работ – с момента подписания
договора, окончание работ – не позднее 03 октября 2014 года.
11.6. Проектом предусмотрено выполнение следующего комплекса работ:
№
п/п
1.
Строительство ВЛ-10кВ:
1.1.
Установка железобетонных опор
1.2.
Подвеска проводов ВЛ-10кВ
1.3.
Устройство заземления опор ВЛ-10кВ
1.4.
Развозка конструкций и материалов
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
Наименование работ
Установка реклоузера и разъединителя:
Установка разъединителя трехполюсного с
приводом
Установка реклоузера вакуумного
Установка ограничителей перенапряжения
нелинейных
Реконструкция ТП Ревда:
Предварительное шурфование
Разработка грунта в ручную в траншеях глубиной
до 2м без креплений с откосами
Ед. изм.
Кол -во
1 опора
1 км линии (3
провода)
10 м шин
заземлителя
1 опора
3
0,022
0,9
3
шт.
1
компл
1
шт.
6
100м3 грунта
0,17
100 м3 грунта
0,55
7
3.3.
Засыпка в ручную траншей
100 м3 грунта
0,72
3.4.
Демонтаж кабеля до 35 кВ
100 м кабеля
0,5
3.5.
Демонтаж ячейки выключателя
1 шт.
1
3.6.
Демонтаж трансформатора трехфазного
1 шт.
2
3.7.
Слив трансформаторного масла
1т
0,75
Демонтаж ошиновки
Демонтаж изолятора опорного напряжением до 10
3.9.
кВ
3.10. Демонтаж металлоконструкций шинного моста
100 м
0,382
1 шт.
38
1т
0,4
3.11. Демонтаж заземлений оборудования
Перевозка, разгрузочные работы демонтируемого
3.12.
оборудования
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной
3.13.
до 2 м без креплений с откосами
3.14 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям
100 м
0,2
за т груза
47,7
100 м3 грунта
0,55
100 м3 грунта
0,72
шт.
1
шт.
1
100 м кабеля
1,5
100 шт.
0,06
шт.
6
100 м
1,5
100 м
0,4
шт.
9
3.8.
3.15. Монтаж трансформатора ТМГ
Монтаж камеры распределительного устройства
3.16.
КСО-292
3.17. Прокладка кабеля до 35 кВ
Присоединение к зажимам жил проводов или
3.18.
кабелей сечением до 70 мм2
3.19. Монтаж концевой муфты
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
3.20.
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 70 мм2
3.21. Монтаж ошиновки
3.22. Монтаж изолятора опорного
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
Пусконаладочные работы
Пусконаладочные работы по установке реклоузера
и разъединителя
Пусконаладочные работы по реконструкции ТП
Ревда
Оборудование:
Разъединитель РЛНД-I-10Б/400 НУХЛ1 с приводом
ПР-09-2Б УХЛ1
Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПНРС/ТЕL-10/12,7 УХЛ1
Реклоузер вакуумный
Трансформатор на напряжение 6 кВ ТМГ 4006/10
Камера распределительного устройства КСО-292
п. 8. данного ТЗ
п. 8. данного ТЗ
шт.
1
шт.
6
компл.
1
шт.
1
компл.
1
8
5.6.
Изолятор опорно-штыревой ОШН-10-80
шт.
9
Работы, указанные в составе объекта являются неделимыми.
В случае если поставка отдельных позиций материалов, используемых
участником для выполнения работ, указанных в техническом задании
невозможна, допускается замена материалов по данным позициям на
эквивалентные по функционально-техническим характеристикам.
7. Необходимо выполнение работ по технологическому присоединению
мощностей СНТ «Парус» согласно проектно-сметной документации.
8. Требования к выполнению работ:
- выполнение работ с соблюдением строительных норм и правил (СНиП) и
условий;
- выполнение работ в соответствии с техническим заданием, набором работ;
- применение качественных материалов, соответствующих Государственным
стандартам (ГОСТ) или техническим условиям (ТУ);
- соблюдение требований природоохранных мер, противопожарных
мероприятий и мероприятий по охране труда;
- соблюдение режима работы предприятия;
- соблюдение сроков выполнения работ.
Результаты работ должны соответствовать строительным нормам и правилам
(СНиП), Государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ)
Произвести комплекс пуско-наладочных работ, испытаний и измерений с
предоставлением протоколов.
Представить заказчику технические отчеты с приложением паспортов и
сертификатов на используемые в целях выполнения работ оборудование и
материалы.
Получить акты допусков готовности электроустановок в эксплуатацию на все
реконструируемые электроустановки в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
Получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ.
9. Обязательные условия:
- Стоимость выполнения работ, указанная в коммерческом предложении,
учитывает транспортные расходы, прибыль и затраты участника. Также, участник
доставляет на объект необходимые для производства работ материалы,
оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, технику
(различные виды машин, механизмов, оборудование, временные и передвижные
источники тепла и энергии, инвентарь и всякого рода оснастку, необходимые для
выполнения работ) и осуществляет их приемку, разгрузку и складирование на
объекте.
- Участник выполняет строительство временных сооружений, необходимых
для хранения материалов и выполнения работ в пределах, установленных сметой.
- Участник обеспечивает выполнение противопожарных мероприятий и
мероприятий по технике безопасности, соблюдение правил технической
9
эксплуатации железных дорог, инструкции по сигнализации на железных дорогах,
инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах, а
также осуществляет природоохранные мероприятия, соблюдает чистоту на
строительной площадке и прилегающих территориях.
- Участник несет ответственность за охрану зоны производства работ и
объекта до сдачи его в эксплуатацию.
- Участник безвозмездно устраняет дефекты, выявленные в период
гарантийной эксплуатации объекта.
- Участник представляет Заказчику по его требованию образцы материалов
для проведения испытаний и оценки их качества или результатов их испытаний.
- Участник в недельный срок со дня подписания акта о приемке законченного
строительства объекта освобождает строительную площадку от мусора и
принадлежащего ему имущества, материальных ресурсов, строительной техники.
10. Особые условия:
- Составление актов освидетельствования скрытых работ;
- Ведение журнала производства работ.
11. Гарантийные обязательства по выполненному комплексу работ не менее
24 месяцев с даты подписания сторонами Акта приемки готового к эксплуатации
Объекта.
12. Условия оплаты:
Оплата Комплекса работ производится Заказчиком в течение 90
(девяносто) календарных дней с момента принятия работ и подписания
Заказчиком Акта КС-14. Оплата выполненного Участником и принятого
Заказчиком Комплекса работ производится в объеме 100% от стоимости
Комплекса работ.
10
Лот №3: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту
Воздушная линия 0,4 кВ КТП-38 ЭЧС-Лянгасово Кировской дистанции
электроснабжения. Технологическое присоединение мощностей садовых
домов СТ "НИВА".
1. Объект "Воздушная линия 0,4 кВ КТП-38 ЭЧС-Лянгасово Кировской
дистанции электроснабжения. Технологическое присоединение мощностей
садовых домов СТ "НИВА", принадлежащих Вахониной Т.Ю., Леушиной С.Ф.,
Кривошеиной О.А., Волковой Л.В." Горьковская железная дорога в 2014г.
Работы, указанные в техническом задании являются неделимыми.
2. Место расположения объекта: Кировская область, Кирово-Чепецкий район,
Пасеговский с-о (в 300 м от деревни Токари).
3. В конкурсной заявке участника должны быть изложены условия,
соответствующие требованиям технического задания, либо более выгодные для
заказчика.
4. Начальная (максимальная) стоимость:
Наименование объекта
Начальная (максимальная) стоимость в
руб., с учетом всех видов налогов, без
НДС, стоимости материалов, изделий,
конструкций и затрат, связанных с их
доставкой на объект, а также всех затрат,
расходов участника, связанных с
выполнением работ.
Начальная (максимальная) стоимость в руб.,
с учетом всех видов налогов, с НДС,
стоимости материалов, изделий,
конструкций и затрат, связанных с их
доставкой на объект, а также всех затрат,
расходов участника, связанных с
выполнением работ.
"Воздушная линия 0,4 кВ КТП-38
ЭЧС-Лянгасово Кировской
дистанции электроснабжения.
Технологическое присоединение
мощностей садовых домов СТ
"НИВА", принадлежащих
Вахониной Т.Ю., Леушиной
С.Ф., Кривошеиной О.А.,
Волковой Л.В."
507 062,46
598 333,71
5. Срок выполнения работ: начало работ – с момента подписания договора,
окончание работ – не позднее 03 октября 2014 года.
6. Проектом предусмотрено выполнение следующего комплекса работ:
№
п/п
1.
Наименование работ
Ед. изм.
Кол -во
Строительство ВЛ-0,4кВ:
1.1.
Установка железобетонных опор
1 опора
14
1.2.
Подвеска проводов ВЛ-0,4кВ
1000 м
0,665
1.3.
Устройство ответвления от ВЛ-0,4кВ
1 ответвление
4
1.4.
Развозка конструкций и материалов
1 опора
19
Работы, указанные в составе объекта являются неделимыми.
11
В случае если поставка отдельных позиций материалов, используемых
участником для выполнения работ, указанных в техническом задании
невозможна, допускается замена материалов по данным позициям на
эквивалентные по функционально-техническим характеристикам.
7. Необходимо выполнение работ по технологическому присоединению
мощностей садовых домов СТ "НИВА", принадлежащих Вахониной Т.Ю.,
Леушиной С.Ф., Кривошеиной О.А., Волковой Л.В. согласно проектно-сметной
документации.
8. Требования к выполнению работ:
- выполнение работ с соблюдением строительных норм и правил (СНиП) и
условий;
- выполнение работ в соответствии с техническим заданием, набором работ;
- применение качественных материалов, соответствующих Государственным
стандартам (ГОСТ) или техническим условиям (ТУ);
- соблюдение требований природоохранных мер, противопожарных
мероприятий и мероприятий по охране труда;
- соблюдение режима работы предприятия;
- соблюдение сроков выполнения работ.
Результаты работ должны соответствовать строительным нормам и правилам
(СНиП), Государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ)
Представить заказчику технические отчеты с приложением паспортов и
сертификатов на используемые в целях выполнения работ оборудование и
материалы.
Получить акты допусков готовности электроустановок в эксплуатацию на все
реконструируемые электроустановки в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
Получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ.
9. Обязательные условия:
- Стоимость выполнения работ, указанная в коммерческом предложении,
учитывает транспортные расходы, прибыль и затраты участника. Также, участник
доставляет на объект необходимые для производства работ материалы,
оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, технику
(различные виды машин, механизмов, оборудование, временные и передвижные
источники тепла и энергии, инвентарь и всякого рода оснастку, необходимые для
выполнения работ) и осуществляет их приемку, разгрузку и складирование на
объекте.
- Участник выполняет строительство временных сооружений, необходимых
для хранения материалов и выполнения работ в пределах, установленных сметой.
- Участник обеспечивает выполнение противопожарных мероприятий и
мероприятий по технике безопасности, соблюдение правил технической
эксплуатации железных дорог, инструкции по сигнализации на железных дорогах,
инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах, а
12
также осуществляет природоохранные мероприятия, соблюдает чистоту на
строительной площадке и прилегающих территориях.
- Участник несет ответственность за охрану зоны производства работ и
объекта до сдачи его в эксплуатацию.
- Участник безвозмездно устраняет дефекты, выявленные в период
гарантийной эксплуатации объекта.
- Участник представляет Заказчику по его требованию образцы материалов
для проведения испытаний и оценки их качества или результатов их испытаний.
- Участник в недельный срок со дня подписания акта о приемке законченного
строительства объекта освобождает строительную площадку от мусора и
принадлежащего ему имущества, материальных ресурсов, строительной техники.
10. Особые условия:
- Ведение журнала производства работ.
11. Гарантийные обязательства по выполненному комплексу работ не менее
24 месяцев с даты подписания сторонами Акта приемки готового к эксплуатации
Объекта.
12. Условия оплаты:
Оплата Комплекса работ производится Заказчиком в течение 90
(девяносто) календарных дней с момента принятия работ и подписания
Заказчиком Акта КС-14. Оплата выполненного Участником и принятого
Заказчиком Комплекса работ производится в объеме 100% от стоимости
Комплекса работ.
13
Лот №4: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту
Воздушная линии 0,4 кВ КТП 160/10 ПЭС о.п. Глубокое. Технологическое
присоединение мощностей земельного участка по адресу: Свердловская обл.,
Белоярский р-н.
1. Объект «Воздушная линия 0,4 кВ КТП 160/10 ПЭС о.п. Глубокое.
Технологическое присоединение мощностей земельного участка по адресу:
Свердловская область, Белоярский район, Хасанова С.Х.» в 2014г. Работы,
указанные в техническом задании являются неделимыми.
2. Место расположения объекта: Свердловская область, Белоярский район,
кадастровый №66:06:4501018:718.
3. В конкурсной заявке участника должны быть изложены условия,
соответствующие требованиям технического задания, либо более выгодные для
заказчика.
4. Начальная (максимальная) стоимость:
Наименование объекта
Начальная (максимальная) стоимость в
руб., с учетом всех видов налогов, без
НДС, стоимости материалов, изделий,
конструкций и затрат, связанных с их
доставкой на объект, а также всех затрат,
расходов участника, связанных с
выполнением работ.
Начальная (максимальная) стоимость в руб.,
с учетом всех видов налогов, с НДС,
стоимости материалов, изделий,
конструкций и затрат, связанных с их
доставкой на объект, а также всех затрат,
расходов участника, связанных с
выполнением работ.
«Воздушная линия 0,4 кВ КТП
160/10 ПЭС о.п. Глубокое.
Технологическое присоединение
мощностей земельного участка
по адресу: Свердловская область,
Белоярский район, Хасанова
С.Х.»
299 209,09
353 066,73
5. Срок выполнения работ: начало работ – с момента подписания договора,
окончание работ – не позднее 03 октября 2014 года.
6. Проектом предусмотрено выполнение следующего комплекса работ:
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Наименование работ
Ед. изм.
Кол -во
Строительство ВЛ-0,4кВ:
Прокладка кабеля силового с алюминиевыми
жилами в траншее
Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенных трубах,
блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг
Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением по всей
длине, масса 1 м кабеля до 2 кг
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
с помощью молотков отбойных
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог
однослойного толщиной 80 мм площадью ремонта
до 5 м2
100 м кабеля
0,025
100 м кабеля
0,12
100 м кабеля
0,18
100 м3
конструкций
0,02
100 м2
0,2
14
1.6.
Перевозка строительных грузов
1.7.
Разборка стен из кирпича подземной части жилых
зданий
1.8.
Монтаж муфт концевых эпоксидных
1т
10 м3
строительного
объема
шт
100 м3
железобетона в
деле
8
0,15
6
1.9.
Установка опор железобетонных
1.10.
Заземление опор
1.11.
Подвеска проводов самонесущих изолированных
марки СИП-2, СИП-2А на опорах воздушных
линий электропередачи напряжением до 1 кВ
1.12.
Монтаж ограничителя перенапряжения
компл.
1
1.13.
Монтаж ящика с рубильником и тремя
предохранителями
компл.
3
шт
1 км провода
0,027
3
0,28
Оборудование:
2.
2.1.
Ящик с рубильником ЯРП-12 250 А
компл.
3
2.2.
Предохранитель ПН2-250
шт.
3
2.3.
Ограничитель перенапряжения ОПН-0,38 У1
шт.
3
Работы, указанные в составе объекта являются неделимыми.
В случае если поставка отдельных позиций материалов, используемых
участником для выполнения работ, указанных в техническом задании
невозможна, допускается замена материалов по данным позициям на
эквивалентные по функционально-техническим характеристикам.
7. Необходимо выполнение работ по технологическому присоединению
мощностей земельного участка по адресу: Свердловская область, Белоярский
район, Хасанова С.Х. согласно проектно-сметной документации.
8. Требования к выполнению работ:
- выполнение работ с соблюдением строительных норм и правил (СНиП) и
условий;
- выполнение работ в соответствии с техническим заданием, набором работ;
- применение качественных материалов, соответствующих Государственным
стандартам (ГОСТ) или техническим условиям (ТУ);
- соблюдение требований природоохранных мер, противопожарных
мероприятий и мероприятий по охране труда;
- соблюдение режима работы предприятия;
- соблюдение сроков выполнения работ.
Результаты работ должны соответствовать строительным нормам и правилам
(СНиП), Государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ)
15
Представить заказчику технические отчеты с приложением паспортов и
сертификатов на используемые в целях выполнения работ оборудование и
материалы.
Получить акты допусков готовности электроустановок в эксплуатацию на все
реконструируемые электроустановки в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
Получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ.
9. Обязательные условия:
- Стоимость выполнения работ, указанная в коммерческом предложении,
учитывает транспортные расходы, прибыль и затраты участника. Также, участник
доставляет на объект необходимые для производства работ материалы,
оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, технику
(различные виды машин, механизмов, оборудование, временные и передвижные
источники тепла и энергии, инвентарь и всякого рода оснастку, необходимые для
выполнения работ) и осуществляет их приемку, разгрузку и складирование на
объекте.
- Участник выполняет строительство временных сооружений, необходимых
для хранения материалов и выполнения работ в пределах, установленных сметой.
- Участник обеспечивает выполнение противопожарных мероприятий и
мероприятий по технике безопасности, соблюдение правил технической
эксплуатации железных дорог, инструкции по сигнализации на железных дорогах,
инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах, а
также осуществляет природоохранные мероприятия, соблюдает чистоту на
строительной площадке и прилегающих территориях.
- Участник несет ответственность за охрану зоны производства работ и
объекта до сдачи его в эксплуатацию.
- Участник безвозмездно устраняет дефекты, выявленные в период
гарантийной эксплуатации объекта.
- Участник представляет Заказчику по его требованию образцы материалов
для проведения испытаний и оценки их качества или результатов их испытаний.
- Участник в недельный срок со дня подписания акта о приемке законченного
строительства объекта освобождает строительную площадку от мусора и
принадлежащего ему имущества, материальных ресурсов, строительной техники.
10. Особые условия:
- Составление актов освидетельствования скрытых работ;
- Ведение журнала производства работ.
11. Гарантийные обязательства по выполненному комплексу работ не менее
24 месяцев с даты подписания сторонами Акта приемки готового к эксплуатации
Объекта.
12. Условия оплаты:
Оплата Комплекса работ производится Заказчиком в течение 90
(девяносто) календарных дней с момента принятия работ и подписания
Заказчиком Акта КС-14. Оплата выполненного Участником и принятого
16
Заказчиком Комплекса работ производится в объеме
Комплекса работ.
100% от стоимости
Лот №5: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту
Воздушная линии 10 кВ Тюменской дистанции электроснабжения.
Технологическое присоединение мощностей участка по адресу: г. Тюмень,
СНТ "Ручеек", ул. Новая, участок №28.
1. Объект «Воздушная линия 10 кВ Тюменской дистанции
электроснабжения. Технологическое присоединение мощностей участка по
адресу: г. Тюмень, СНТ "Ручеек", ул. Новая, участок № 28, Щелкунов П. В.» в
2014г. Работы, указанные в техническом задании являются неделимыми.
2. Место расположения объекта: г. Тюмень, СНТ "Ручеек", ул. Новая, участок
№28.
3. В конкурсной заявке участника должны быть изложены условия,
соответствующие требованиям технического задания, либо более выгодные для
заказчика.
4. Начальная (максимальная) стоимость:
Наименование объекта
Начальная (максимальная) стоимость в
руб., с учетом всех видов налогов, без
НДС, стоимости материалов, изделий,
конструкций и затрат, связанных с их
доставкой на объект, а также всех затрат,
расходов участника, связанных с
выполнением работ.
Начальная (максимальная) стоимость в руб.,
с учетом всех видов налогов, с НДС,
стоимости материалов, изделий,
конструкций и затрат, связанных с их
доставкой на объект, а также всех затрат,
расходов участника, связанных с
выполнением работ.
«Воздушная линия 10 кВ
Тюменской дистанции
электроснабжения.
Технологическое присоединение
мощностей участка по адресу: г.
Тюмень, СНТ "Ручеек", ул.
Новая, уча-сток № 28, Щелкунов
П. В.»
1 723 656,63
2 033 914,82
5. Срок выполнения работ: начало работ – с момента подписания договора,
окончание работ – не позднее 03 октября 2014 года.
6. Проектом предусмотрено выполнение следующего комплекса работ:
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
Наименование работ
Ед. изм.
Кол -во
1 опора
3
1 м3 конструкций
0,12
Строительство ВЛ-10кВ:
Установка железобетонных опор
Установка сборных железобетонных ригелей к
железобетонным опорам объемом до 0,1 м3
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2
слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,
кирпичу, бетону
Подвеска проводов ВЛ-10кВ
100 м2
изолируемой
конструкции
1 км линии (3
провода)
0,066
0,029
17
1.5.
Устройство заземления опор ВЛ-10кВ
1.6.
Развозка конструкций и материалов
10 м шин
заземления
0,1
1 опора
6
2.
Установка реклоузера и разъединителя:
2.1.
Установка разъединителя трехполюсного с
приводом
шт.
1
2.2.
Установка реклоузера вакуумного
шт.
1
шт.
6
100 м кабеля
0,1
2.3.
2.4.
Установка ограничителей перенапряжения
нелинейных
Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением по всей
длине, масса 1 м кабеля до 1 кг
2.5.
Монтаж ограждения сетчатого
1 м2
24
2.6.
Монтаж изоляторов опорных
1 шт.
7
3.
Установка и подключение КТП:
3.1.
Устройство железобетонных фундаментов общего
назначения объемом до 5 м3
3.2.
Установка приставок
3.3.
3.4.
Устройство заземлителя контурного в грунтах 1-4
групп
Монтаж подстанции комплектной
трансформаторной
напряжением до 10 кВ с трансформатором
мощностью до 400 кВ·А
100 м3 бетона и
железобетона в
деле
100 м3 бетона и
железобетона в
деле
100 м заземляющих
устройств
0,008166
0,0156
0,4
компл
1
3.5.
Шкаф КТП ввода высоковольтный
1 шкаф
1
3.6.
Шкаф КТП ввода низковольтный
1 шкаф
1
3.7.
Трансформатор силовой, масса до 1 т
шт.
1
3.8.
Монтаж ограждения сетчатого
1 м2
38,88
3.9.
Монтаж заземлителей
10 шт.
0,266667
шт.
1
100 м кабеля
0,1
3.10. Монтаж модема
3.11.
4.
4.1.
4.2.
5.
Кабель до 35 кВ с креплением накладными
скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг
Пусконаладочные работы
Пусконаладочные работы по установке реклоузера
и разъединителя
Пусконаладочные работы по установке и
подключению КТП
Оборудование:
п. 8. настоящего ТЗ
п. 8. настоящего ТЗ
18
5.1.
Разъединитель переменного тока в трехполюсном
исполнении без заземлителя РЛНД-10Б/400 НУХЛ1
шт.
1
5.2.
Изолятор штыревой фарфоровый ШФ 20-Г
шт.
7
5.3.
Реклоузер вакуумный
компл.
1
5.4.
Привод ПР-09-2Б УХЛ1
шт.
1
5.5.
Трансформаторная подстанция КТП-25/10/0,4
компл.
1
5.6.
Трансформатор ТМГ-25-10/0,4
шт
1
5.7.
Изолятор линейный стержневой ОЛК-4-10 УХЛ1
шт.
8
5.8.
Изолятор линейный подвесной ЛК 70/10-В2 УХЛ1
шт.
12
5.9.
Промышленный GSM/GPRS-модем MOXA OnCell
G2151I
шт.
1
1 опора
2
1 м3 конструкций
0,18
100 м2
изолируемой
конструкции
0,3299
1 опора
15
6.
6.1.
6.2.
6.3.
Строительство ВЛ-0,4 кВ:
Установка железобетонных опор
Установка сборных железобетонных ригелей к
железобетонным опорам объемом до 0,1 м3
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2
слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,
кирпичу, бетону
6.4.
Развозка конструкций и материалов
6.5.
Подвеска проводов ВЛ-0,4кВ
6.6.
Устройство заземления опор ВЛ-0,4кВ
1 км линии (3
провода)
10 м шин
заземлителя
0,236
0,84
Работы, указанные в составе объекта являются неделимыми.
В случае если поставка отдельных позиций материалов, используемых
участником для выполнения работ, указанных в техническом задании
невозможна, допускается замена материалов по данным позициям на
эквивалентные по функционально-техническим характеристикам.
7. Необходимо выполнение работ по технологическому присоединению
мощностей участка по адресу: г. Тюмень, СНТ "Ручеек", ул. Новая, участок № 28,
Щелкунов П. В. согласно проектно-сметной документации.
8. Требования к выполнению работ:
- выполнение работ с соблюдением строительных норм и правил (СНиП) и
условий;
- выполнение работ в соответствии с техническим заданием, набором работ;
- применение качественных материалов, соответствующих Государственным
стандартам (ГОСТ) или техническим условиям (ТУ);
- соблюдение требований природоохранных мер, противопожарных
мероприятий и мероприятий по охране труда;
- соблюдение режима работы предприятия;
19
- соблюдение сроков выполнения работ.
Результаты работ должны соответствовать строительным нормам и правилам
(СНиП), Государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ)
Произвести комплекс пуско-наладочных работ, испытаний и измерений с
предоставлением протоколов.
Представить заказчику технические отчеты с приложением паспортов и
сертификатов на используемые в целях выполнения работ оборудование и
материалы.
Получить акты допусков готовности электроустановок в эксплуатацию на все
реконструируемые электроустановки в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
Получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ.
9. Обязательные условия:
- Стоимость выполнения работ, указанная в коммерческом предложении,
учитывает транспортные расходы, прибыль и затраты участника. Также, участник
доставляет на объект необходимые для производства работ материалы,
оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, технику
(различные виды машин, механизмов, оборудование, временные и передвижные
источники тепла и энергии, инвентарь и всякого рода оснастку, необходимые для
выполнения работ) и осуществляет их приемку, разгрузку и складирование на
объекте.
- Участник выполняет строительство временных сооружений, необходимых
для хранения материалов и выполнения работ в пределах, установленных сметой.
- Участник обеспечивает выполнение противопожарных мероприятий и
мероприятий по технике безопасности, соблюдение правил технической
эксплуатации железных дорог, инструкции по сигнализации на железных дорогах,
инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах, а
также осуществляет природоохранные мероприятия, соблюдает чистоту на
строительной площадке и прилегающих территориях.
- Участник несет ответственность за охрану зоны производства работ и
объекта до сдачи его в эксплуатацию.
- Участник безвозмездно устраняет дефекты, выявленные в период
гарантийной эксплуатации объекта.
- Участник представляет Заказчику по его требованию образцы материалов
для проведения испытаний и оценки их качества или результатов их испытаний.
- Участник в недельный срок со дня подписания акта о приемке законченного
строительства объекта освобождает строительную площадку от мусора и
принадлежащего ему имущества, материальных ресурсов, строительной техники.
10. Особые условия:
- Составление актов освидетельствования скрытых работ;
- Ведение журнала производства работ.
20
11. Гарантийные обязательства по выполненному комплексу работ не менее
24 месяцев с даты подписания сторонами Акта приемки готового к эксплуатации
Объекта.
12. Условия оплаты:
Оплата Комплекса работ производится Заказчиком в течение 90
(девяносто) календарных дней с момента принятия работ и подписания Акта
КС-14. Оплата выполненного Участником и принятого Заказчиком Комплекса
работ производится в объеме 100% от стоимости Комплекса работ.
Лот №6: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту ВЛ-10
кВ направлением Павловск-Новолисино Санкт-Петербург-Балтийской
дистанции электроснабжения. Технологическое присоединение мощностей
участка по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, массив
"Форносово", СНТ "Меркурий", участок №15
1. Объект «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств
для электроснабжения земельного участка для ведения садоводства по адресу:
Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив «Форносово», СНТ «Меркурий»,
уч.15». Работы, указанные в техническом задании являются неделимыми.
2. Место расположения объекта: Ленинградская обл., Тосненский район,
массив "Форносово", СНТ "Меркурий", участок №15.
3. В конкурсной заявке участника должны быть изложены условия,
соответствующие требованиям технического задания, либо более выгодные для
заказчика.
4. Начальная (максимальная) стоимость:
Наименование объекта
Начальная (максимальная) стоимость в
руб., с учетом всех видов налогов, без
НДС, стоимости материалов, изделий,
конструкций и затрат, связанных с их
доставкой на объект, а также всех затрат,
расходов участника, связанных с
выполнением работ.
Начальная (максимальная) стоимость в руб.,
с учетом всех видов налогов, с НДС,
стоимости материалов, изделий,
конструкций и затрат, связанных с их
доставкой на объект, а также всех затрат,
расходов участника, связанных с
выполнением работ.
«Технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств
для электроснабжения
земельного участка для ведения
садоводства по адресу:
Ленинградская обл., Тосненский
р-н, массив «Форносово», СНТ
«Меркурий», уч.15»
Октябрьской ж.д.
513 134,92
605 499,21
5. Срок выполнения работ: начало работ – с момента подписания договора,
окончание работ – не позднее 03 октября 2014 года.
6. Проектом предусмотрено выполнение следующего комплекса работ:
№
п/п
1.
Наименование работ
Строительство КЛ-0,4 кВ:
Ед. изм.
Кол -во
21
1.1.
Производство ГНБ перехода
ПНД d=110 мм)
(2 трубы
м
1.2.
Прокладка кабеля АВБбШв 4х25-1 в трубе
м
ПНД/ПВД 63/52 мм в земле
1.3.
Прокладка кабеля АВБбШв 4х25-1 в трубе
ПНД 110 мм в земле
м
1.4.
Крепление кабеля АВБбШв 4х25-1 на
м
опоре
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
Восстановление растительного слоя
м3
15
160
15
10
12
Установка СТП:
Монтаж опоры СВ110-05
шт.
1
Установка СТП-63-10/0,4 кВ
шт.
1
Установка шкафа ЩРНМ-3-2-IP54
шт.
3
1
Монтаж разъединителя РЛНДМ 10 кВ
шт.
Материалы и оборудование:
Трансформаторная подстанция столбового типа
СТП-63/10/0,4-У1
Ограничитель перенапряжения ОПН-П1-10П
УХЛ1
компл.
1
шт.
3
компл.
3
3.3.
Шкаф распределительный ЩРНМ-3-2-IP54
3.4.
Разъединитель РЛНДМ-1-10/400У1
шт.
1
3.5.
Стойка ж/б СВ110-05
шт.
1
3.6.
Кабель АВБбШв 4х25-1
м
190
3.7.
Труба а/ц 100 мм L=5600 мм
шт.
3
3.8.
Труба ПНД 110 мм
м
30
4.
Пусконаладочные работы:
22
4.1.
Пусконаладочные работы по установке
трансформатора
п. 8. настоящего ТЗ
Работы, указанные в составе объекта являются неделимыми.
В случае если поставка отдельных позиций материалов, используемых
участником для выполнения работ, указанных в техническом задании
невозможна, допускается замена материалов по данным позициям на
эквивалентные по функционально-техническим характеристикам.
7. Необходимо выполнение работ по технологическому присоединению
энергопринимающих устройств для электроснабжения земельного участка для
ведения садоводства по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив
«Форносово», СНТ «Меркурий», уч.15 согласно проектно-сметной документации.
8. Требования к выполнению работ:
- выполнение работ с соблюдением строительных норм и правил (СНиП) и
условий;
- выполнение работ в соответствии с техническим заданием, набором работ;
- применение качественных материалов, соответствующих Государственным
стандартам (ГОСТ) или техническим условиям (ТУ);
- соблюдение требований природоохранных мер, противопожарных
мероприятий и мероприятий по охране труда;
- соблюдение режима работы предприятия;
- соблюдение сроков выполнения работ.
Результаты работ должны соответствовать строительным нормам и правилам
(СНиП), Государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ)
Произвести комплекс пуско-наладочных работ, испытаний и измерений с
предоставлением протоколов.
Представить заказчику технические отчеты с приложением паспортов и
сертификатов на используемые в целях выполнения работ оборудование и
материалы.
Получить акты допусков готовности электроустановок в эксплуатацию на все
реконструируемые электроустановки в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
Получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ.
9. Обязательные условия:
- Стоимость выполнения работ, указанная в коммерческом предложении,
учитывает транспортные расходы, прибыль и затраты участника. Также, участник
доставляет на объект необходимые для производства работ материалы,
оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, технику
(различные виды машин, механизмов, оборудование, временные и передвижные
источники тепла и энергии, инвентарь и всякого рода оснастку, необходимые для
выполнения работ) и осуществляет их приемку, разгрузку и складирование на
объекте.
23
- Участник выполняет строительство временных сооружений, необходимых
для хранения материалов и выполнения работ в пределах, установленных сметой.
- Участник обеспечивает выполнение противопожарных мероприятий и
мероприятий по технике безопасности, соблюдение правил технической
эксплуатации железных дорог, инструкции по сигнализации на железных дорогах,
инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах, а
также осуществляет природоохранные мероприятия, соблюдает чистоту на
строительной площадке и прилегающих территориях.
- Участник несет ответственность за охрану зоны производства работ и
объекта до сдачи его в эксплуатацию.
- Участник безвозмездно устраняет дефекты, выявленные в период
гарантийной эксплуатации объекта.
- Участник представляет Заказчику по его требованию образцы материалов
для проведения испытаний и оценки их качества или результатов их испытаний.
- Участник в недельный срок со дня подписания акта о приемке законченного
строительства объекта освобождает строительную площадку от мусора и
принадлежащего ему имущества, материальных ресурсов, строительной техники.
10. Особые условия:
- Составление актов освидетельствования скрытых работ;
- Ведение журнала производства работ.
11. Гарантийные обязательства по выполненному комплексу работ не менее
24 месяцев с даты подписания сторонами Акта приемки готового к эксплуатации
Объекта.
12. Условия оплаты:
Оплата Комплекса работ производится Заказчиком в течение 90
(девяносто) календарных дней с момента принятия работ и подписания
Заказчиком Акта КС-14. Оплата выполненного Участником и принятого
Заказчиком Комплекса работ производится в объеме 100% от стоимости
Комплекса работ.
Лот №7: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту
Тяговая подстанция
«Шоссейная». Технологическое присоединение
мощностей ООО "Спортмастер"
1. Объект «Тяговая подстанция «Шоссейная». Технологическое
присоединение мощностей ООО «Спортмастер».
Работы, указанные в
техническом задании являются неделимыми.
2. Место расположения объекта: г. Санкт-Петербург.
3. В конкурсной заявке участника должны быть изложены условия,
соответствующие требованиям технического задания, либо более выгодные для
заказчика.
4. Начальная (максимальная) стоимость:
24
Наименование объекта
Начальная (максимальная)
стоимость в руб., с учетом всех
видов налогов, без НДС, стоимости
материалов, изделий, конструкций и
затрат, связанных с их доставкой на
объект, а также всех затрат,
расходов участника, связанных с
выполнением работ.
Начальная (максимальная) стоимость в
руб., с учетом всех видов налогов, с
НДС, стоимости материалов, изделий,
конструкций и затрат, связанных с их
доставкой на объект, а также всех
затрат, расходов участника, связанных с
выполнением работ.
«Тяговая подстанция
«Шоссейная». Технологическое
присоединение мощностей ООО
«Спортмастер»
Октябрьской ж.д.
12 241 594,48
14 445 081,49
5. Срок выполнения работ: начало работ – с момента подписания договора,
окончание работ – не позднее 31 октября 2014 года.
6. Проектом предусмотрено выполнение следующего комплекса работ:
№
п/п
1.
Наименование работ
Ед. изм.
Строительство КЛ-10 кВ:
1.1.
Прокладка кабеля АПвПу2г 3(1х50/35)-10
в земле
м
1.2.
Прокладка кабеля АПвПу2г 3(1х120/50)-10
м
в лотках 500х300
1.3.
Прокладка кабеля АПвПу2г 3(1х300/70)-10
в лотках 500х300
м
1.4.
Монтаж кабеля АПвПу2г 3(1х120/50)-10 в
м
КРУН
1.5.
Монтаж кабеля АПвПу2г 3(1х120/50)-10,
АПвПу2г 3(1х300/70)-10 по опорам
1.6.
Монтаж концевых муфт
компл.
1.7.
Монтаж переходной муфты
компл.
2.
2.1.
2.2.
Кол -во
м
10
40
10
5
20
6
2
Установка КРУН-10 кВ:
Монтаж фундамента под КРУН
Установка
(5340х3180)
и
монтаж
блоков
КРУН
шт.
1
шт.
3
25
2.3.
3.
Монтаж контура заземления
шт.
1
Пусконаладочные работы:
3.1.
Фазировка электрической линии
шт.
24
3.2.
Испытание кабеля силового
шт.
12
шт.
12
компл. раб.
1
3.3.
3.4.
4.
Измерение сопротивления изоляции кабельных
линий мегомметром
Полный комплекс пусконаладочных работ в
соответствии программой пусконаладки КРУН
Материалы и оборудование:
4.1.
КРУН-10 кВ типа К-59
шт.
1
4.2.
Трансформатор тока ТОЛ 300/5
шт.
2
4.3.
Кабель АПвПу2г-10 1х300/70
м
60
4.4.
Кабель АПвПу2г-10 1х120/50
м
165
4.5.
Кабель АПвПу2г-10 1х50/35
м
60
4.6.
Переходная муфта SMOE-63673
компл.
2
4.7.
Концевая муфта SMOE-63663
компл.
1
4.8.
Концевая муфта SMOE-63662
компл.
1
4.9.
Концевая муфта SMOE-63660
компл.
1
4.10.
Концевая муфта SMOE-63666
компл.
1
4.11.
Концевая муфта SMOE-63656
компл.
2
4.12.
Заземлитель вертикальный 63х63х6
шт.
10
4.13.
Заземлитель горизонтальный 40х4
м
35
4.14.
Кабель-канал из композитного стеклопластика
500х300
м
50
4.15.
Железобетонные лежни ЛЖ-28
шт.
4
Работы, указанные в составе объекта являются неделимыми.
В случае если поставка отдельных позиций материалов, используемых
участником для выполнения работ, указанных в техническом задании
невозможна, допускается замена материалов по данным позициям на
эквивалентные по функционально-техническим характеристикам.
7. Необходимо выполнение работ по технологическому присоединению
мощностей ООО «Спортмастер» (тяговая подстанция «Шоссейная») согласно
проектно-сметной документации.
8. Требования к выполнению работ:
26
- выполнение работ с соблюдением строительных норм и правил (СНиП) и
условий;
- выполнение работ в соответствии с техническим заданием, набором работ;
- применение качественных материалов, соответствующих Государственным
стандартам (ГОСТ) или техническим условиям (ТУ);
- соблюдение требований природоохранных мер, противопожарных
мероприятий и мероприятий по охране труда;
- соблюдение режима работы предприятия;
- соблюдение сроков выполнения работ.
Результаты работ должны соответствовать строительным нормам и правилам
(СНиП), Государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ)
Произвести комплекс пуско-наладочных работ, испытаний и измерений с
предоставлением протоколов.
Представить заказчику технические отчеты с приложением паспортов и
сертификатов на используемые в целях выполнения работ оборудование и
материалы.
Получить акты допусков готовности электроустановок в эксплуатацию на все
реконструируемые электроустановки в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
Получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ.
9. Обязательные условия:
- Стоимость выполнения работ, указанная в коммерческом предложении,
учитывает транспортные расходы, прибыль и затраты участника. Также, участник
доставляет на объект необходимые для производства работ материалы,
оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, технику
(различные виды машин, механизмов, оборудование, временные и передвижные
источники тепла и энергии, инвентарь и всякого рода оснастку, необходимые для
выполнения работ) и осуществляет их приемку, разгрузку и складирование на
объекте.
- Участник выполняет строительство временных сооружений, необходимых
для хранения материалов и выполнения работ в пределах, установленных сметой.
- Участник обеспечивает выполнение противопожарных мероприятий и
мероприятий по технике безопасности, соблюдение правил технической
эксплуатации железных дорог, инструкции по сигнализации на железных дорогах,
инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах, а
также осуществляет природоохранные мероприятия, соблюдает чистоту на
строительной площадке и прилегающих территориях.
- Участник несет ответственность за охрану зоны производства работ и
объекта до сдачи его в эксплуатацию.
- Участник безвозмездно устраняет дефекты, выявленные в период
гарантийной эксплуатации объекта.
- Участник представляет Заказчику по его требованию образцы материалов
для проведения испытаний и оценки их качества или результатов их испытаний.
27
- Участник в недельный срок со дня подписания акта о приемке законченного
строительства объекта освобождает строительную площадку от мусора и
принадлежащего ему имущества, материальных ресурсов, строительной техники.
10. Особые условия:
- Составление актов освидетельствования скрытых работ;
- Ведение журнала производства работ.
11. Гарантийные обязательства по выполненному комплексу работ не менее
24 месяцев с даты подписания сторонами Акта приемки готового к эксплуатации
Объекта.
12. Условия оплаты:
Оплата Комплекса работ производится Заказчиком в течение 90
(девяносто) календарных дней с момента принятия работ и подписания
Заказчиком Акта КС-14. Оплата выполненного Участником и принятого
Заказчиком Комплекса работ производится в объеме 100% от стоимости
Комплекса работ.
Лот №8: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту
Тяговая
подстанция
"Лейпясуо".
Технологическое
присоединение
мощностей ОАО "Гранит-Кузнечное"
1. Объект «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств
ОАО «Гранит-Кузнечное». Работы, указанные в техническом задании являются
неделимыми.
2. Место расположения объекта: Ленинградская область, Выборгский район,
поселок Гаврилово.
3. В конкурсной заявке участника должны быть изложены условия,
соответствующие требованиям технического задания, либо более выгодные для
заказчика.
4. Начальная (максимальная) стоимость:
Наименование объекта
Начальная (максимальная)
стоимость в руб., с учетом всех
видов налогов, без НДС, стоимости
материалов, изделий, конструкций и
затрат, связанных с их доставкой на
объект, а также всех затрат,
расходов участника, связанных с
выполнением работ.
Начальная (максимальная) стоимость в
руб., с учетом всех видов налогов, с
НДС, стоимости материалов, изделий,
конструкций и затрат, связанных с их
доставкой на объект, а также всех
затрат, расходов участника, связанных с
выполнением работ.
«Технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств
ОАО «Гранит-Кузнечное»
Октябрьской ж.д.
2 178 841,42
2 571 032,88
5. Срок выполнения работ: начало работ – с момента подписания договора,
окончание работ – не позднее 03 октября 2014 года.
6. Проектом предусмотрено выполнение следующего комплекса работ:
№
п/п
Наименование работ
Ед. изм.
Кол -во
28
1.
Техническое перевооружение:
1.1.
Демонтаж резистора (R50) с задней стенки
отсека вторичных цепей
шт.
1.2.
Монтаж
отсеке
шт.
1.3.
Установка и монтаж короба резисторного
на заднюю стенку отсека вторичных цепей
шт.
1.4.
Установка
шт.
резистора
(R50)
в
вторичных цепей
и
монтаж
трансформатора
напряжения
1.5.
Подключение вывода первичной обмотки
трансформатора напряжения к коробу
резисторному
1.6.
Установка устройства Сириус-2-ОМП-5А220ВЭС- И1 в шкафу ПАРМА
шт.
1.7.
Прокладка кабеля между ячейкой фидера
Ф-1 МРУ-35 кВ и шкафом ПАРМА в ОПУ
шт.
1.8.
Установка реле РУ 21 в ОПУ
шт.
шт.
1.9.
Установка автоматического выключателя
5SX5 в ячейке Ф-1
шт.
1.10.
Установка клеммной колодки на панели
шт.
учета
1.11.
Установка счетчика Альфа А1802 на
шт.
панели учета
1.12.
Переподключение кабеля с ячейки Ф-1 к
Ф-2
1.13.
Прокладка кабеля между ячейкой фидера
Ф-1 МРУ-35 кВ и панелью учета ОПУ
4
4
4
9
12
1
2
2
1
1
1
шт.
1
шт.
2
29
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
2.
2.1.
Подключение счетчика на панели учета
шт.
1
Проверка вторичных цепей ячеек
шт.
2
Монтаж схем вторичной коммутации в
соответствии с проектными схемами
шт.
4
Ввод уставок БМРЗ-ДЗ
шт.
2
шт.
9
Короб резисторный FC073-00-050-00
шт.
4
Устройство
определения
места
повреждения на воздушных линиях
электропе-редачи Сириус-2-ОМП- 5A220BDC-H1 ТУ3433-002-54933521-2009
шт.
1
Реле указательное РУ21, =220 В, УХЛ4, ЗП
шт.
2
Выключатель
автоматический
двухполюсный 5SX5, 2Р, ЗА, хар.С
шт.
2
Блок-контакт вспомогательный
шт.
1
Счетчик Альфа А1802RALQ-P4GB-DW-4
шт.
1
Колодка клеммная
шт.
1
Металлорукав 8 РЗ CJI
км.
0,05
Кабели разные
км.
1,4
Провода разные
км.
0,65
Материалы и оборудование:
Трансформатор
напряжения
4МТ
40.5
(4MU 48 MD)
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
3.
Строительство ВЛ-35 кВ:
30
3.1.
Демонтаж 3 провода АС-95/16
км
0,0264
3.2.
Монтаж 3 провода АС-95/16 а портальном пролете
км
0,0074
3.3.
Монтаж 3 провода СИП 3 1х50 в пролете до 1 км
по просеке
км
0,0045
4.
Материалы и оборудование:
4.1.
Изолятор натяжной SD190.350
шт.
9
4.2.
Изолятор ПС-70Е
шт.
36
4.3.
Провод СИП-3 1х50
м
14
4.4.
Провод АС-95/16
м
26
5.
Пусконаладочные работы:
5.1.
Пусконаладочные работы по вторичной
коммутации.
п. 8. настоящего ТЗ
Работы, указанные в составе объекта являются неделимыми.
В случае если поставка отдельных позиций материалов, используемых
участником для выполнения работ, указанных в техническом задании
невозможна, допускается замена материалов по данным позициям на
эквивалентные по функционально-техническим характеристикам.
7. Необходимо выполнение работ по технологическому присоединению
энергопринимающих устройств ОАО «Гранит-Кузнечноне» согласно проектносметной документации.
8. Требования к выполнению работ:
- выполнение работ с соблюдением строительных норм и правил (СНиП) и
условий;
- выполнение работ в соответствии с техническим заданием, набором работ;
- применение качественных материалов, соответствующих Государственным
стандартам (ГОСТ) или техническим условиям (ТУ);
- соблюдение требований природоохранных мер, противопожарных
мероприятий и мероприятий по охране труда;
- соблюдение режима работы предприятия;
- соблюдение сроков выполнения работ.
Результаты работ должны соответствовать строительным нормам и правилам
(СНиП), Государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ)
Произвести комплекс пуско-наладочных работ, испытаний и измерений с
предоставлением протоколов.
Представить заказчику технические отчеты с приложением паспортов и
сертификатов на используемые в целях выполнения работ оборудование и
материалы.
Получить акты допусков готовности электроустановок в эксплуатацию на все
реконструируемые электроустановки в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
31
Получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ.
9. Обязательные условия:
- Стоимость выполнения работ, указанная в коммерческом предложении,
учитывает транспортные расходы, прибыль и затраты участника. Также, участник
доставляет на объект необходимые для производства работ материалы,
оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, технику
(различные виды машин, механизмов, оборудование, временные и передвижные
источники тепла и энергии, инвентарь и всякого рода оснастку, необходимые для
выполнения работ) и осуществляет их приемку, разгрузку и складирование на
объекте.
- Участник выполняет строительство временных сооружений, необходимых
для хранения материалов и выполнения работ в пределах, установленных сметой.
- Участник обеспечивает выполнение противопожарных мероприятий и
мероприятий по технике безопасности, соблюдение правил технической
эксплуатации железных дорог, инструкции по сигнализации на железных дорогах,
инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах, а
также осуществляет природоохранные мероприятия, соблюдает чистоту на
строительной площадке и прилегающих территориях.
- Участник несет ответственность за охрану зоны производства работ и
объекта до сдачи его в эксплуатацию.
- Участник безвозмездно устраняет дефекты, выявленные в период
гарантийной эксплуатации объекта.
- Участник представляет Заказчику по его требованию образцы материалов
для проведения испытаний и оценки их качества или результатов их испытаний.
- Участник в недельный срок со дня подписания акта о приемке законченного
строительства объекта освобождает строительную площадку от мусора и
принадлежащего ему имущества, материальных ресурсов, строительной техники.
10. Особые условия:
- Составление актов освидетельствования скрытых работ;
- Ведение журнала производства работ.
11. Гарантийные обязательства по выполненному комплексу работ не менее
24 месяцев с даты подписания сторонами Акта приемки готового к эксплуатации
Объекта.
12. Условия оплаты:
Оплата Комплекса работ производится Заказчиком в течение 90
(девяносто) календарных дней с момента принятия работ и подписания
Заказчиком Акта КС-14. Оплата выполненного Участником и принятого
Заказчиком Комплекса работ производится в объеме 100% от стоимости
Комплекса работ.
32
Лот №9: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту
Трансформаторная подстанция №4622. Технологическое присоединение
мощностей жилого дома Володина В.И. г. Екатеринбург, ул. Полюсная д.35
1. Объект «Трансформаторная подстанция № 4622. Технологическое
присоединение мощностей жилого дома Володина В.И. г. Екатеринбург ул.
Полюсная д.35» в 2014г. Работы, указанные в техническом задании являются
неделимыми.
2. Место расположения объекта: г. Екатеринбург, ул. Полюсная д.35.
3. В конкурсной заявке участника должны быть изложены условия,
соответствующие требованиям технического задания, либо более выгодные для
заказчика.
4. Начальная (максимальная) стоимость:
Наименование объекта
Начальная (максимальная)
стоимость в руб., с учетом всех
видов налогов, без НДС, стоимости
материалов, изделий, конструкций и
затрат, связанных с их доставкой на
объект, а также всех затрат,
расходов участника, связанных с
выполнением работ.
Начальная (максимальная) стоимость в
руб., с учетом всех видов налогов, с
НДС, стоимости материалов, изделий,
конструкций и затрат, связанных с их
доставкой на объект, а также всех
затрат, расходов участника, связанных с
выполнением работ.
«Трансформаторная подстанция
№ 4622. Технологическое
присоединение мощностей
жилого дома Володина В.И. г.
Екатеринбург ул. Полюсная
д.35»
1 115 938,00
1 316 806,84
5. Срок выполнения работ: начало работ – с момента подписания договора,
окончание работ – не позднее 03 октября 2014 года.
6. Проектом предусмотрено выполнение следующего комплекса работ:
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
Наименование работ
Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий,
масса 1 м до 2 кг
Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и
лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м
кабеля до 2 кг
Монтаж муфт концевых эпоксидных
1.4.
Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ
1.6.
1.7.
1.8.
Кол -во
100 м кабеля
0,5
100 м кабеля
0,1
1 шт.
2
1 опора (3 провода)
9
1 опора
9
1 опора
9
1 опора
9
1 опора
9
Реконструкция фидера 0,4 кВ:
1.3.
1.5.
Ед. изм.
Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками
одностоечных
Вывозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,3810 кВ по трассе одностоечных деревянных опор
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с
траверсами без приставок одностоечных
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-
33
1.9.
10 кВ по трассе одностоечных железобетонных
опор
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,3810 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных
опор
1.10. Заземление опор
Подвеска самонесущих изолированных проводов
(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со
1.11.
снятием напряжения) при количестве 29 опор с
использованием автогидроподъемника
Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с
1.12. помощью механизмов при количестве проводов в
ответвлении 2
1 опора
9
10 шт.
0,9
1000 м
1,08
1 ответвление
28
2.
Замена трансформатора:
2.1.
Демонтаж трансформатора
шт.
1
2.2.
Монтаж трансформатора
шт.
1
2.3.
Монтаж выключателя
шт.
1
100 м кабеля
0,1
100 м кабеля
0,1
2.4.
2.5.
Демонтаж кабеля до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением по всей
длине, масса 1 м кабеля до 3 кг
Монтаж кабеля до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением по всей
длине, масса 1 м кабеля до 3 кг
2.6.
Демонтаж панелей ЩО70-3М
1 шт.
2
2.7.
Монтаж панелей ЩО70-3М
1 шт.
2
2.8.
Демонтаж заземлителей
100 м
0,2
2.9.
Монтаж заземлителей
100 м
0,2
2.10. Металлические конструкции
1т
0,02
3.
3.1.
4.
Пусконаладочные работы:
Пусконаладочные работы по замене
трансформатора
п. 11.8.ТЗ
Оборудование:
4.1.
Предохранитель ПКТ103-6-100-31,5 У3
шт.
3
4.2.
Трансформатор ТМГ 630/6
шт.
1
4.3.
Панель ЩО70-3М-12
шт.
1
4.4.
Панель ЩО70-3М-03
компл.
1
4.5.
Изолятор опорный ИО-1-250/УЗ
шт.
12
Работы, указанные в составе объекта являются неделимыми.
34
В случае если поставка отдельных позиций материалов, используемых
участником для выполнения работ, указанных в техническом задании
невозможна, допускается замена материалов по данным позициям на
эквивалентные по функционально-техническим характеристикам.
7. Необходимо выполнение работ по технологическому присоединению
мощностей жилого дома Володина В.И. согласно проектно-сметной
документации.
8. Требования к выполнению работ:
- выполнение работ с соблюдением строительных норм и правил (СНиП) и
условий;
- выполнение работ в соответствии с техническим заданием, набором работ;
- применение качественных материалов, соответствующих Государственным
стандартам (ГОСТ) или техническим условиям (ТУ);
- соблюдение требований природоохранных мер, противопожарных
мероприятий и мероприятий по охране труда;
- соблюдение режима работы предприятия;
- соблюдение сроков выполнения работ.
Результаты работ должны соответствовать строительным нормам и правилам
(СНиП), Государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ)
Произвести комплекс пуско-наладочных работ, испытаний и измерений с
предоставлением протоколов.
Представить заказчику технические отчеты с приложением паспортов и
сертификатов на используемые в целях выполнения работ оборудование и
материалы.
Получить акты допусков готовности электроустановок в эксплуатацию на все
реконструируемые электроустановки в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
Получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ.
9. Обязательные условия:
- Стоимость выполнения работ, указанная в коммерческом предложении,
учитывает транспортные расходы, прибыль и затраты участника. Также, участник
доставляет на объект необходимые для производства работ материалы,
оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, технику
(различные виды машин, механизмов, оборудование, временные и передвижные
источники тепла и энергии, инвентарь и всякого рода оснастку, необходимые для
выполнения работ) и осуществляет их приемку, разгрузку и складирование на
объекте.
- Участник выполняет строительство временных сооружений, необходимых
для хранения материалов и выполнения работ в пределах, установленных сметой.
- Участник обеспечивает выполнение противопожарных мероприятий и
мероприятий по технике безопасности, соблюдение правил технической
эксплуатации железных дорог, инструкции по сигнализации на железных дорогах,
инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах, а
35
также осуществляет природоохранные мероприятия, соблюдает чистоту на
строительной площадке и прилегающих территориях.
- Участник несет ответственность за охрану зоны производства работ и
объекта до сдачи его в эксплуатацию.
- Участник безвозмездно устраняет дефекты, выявленные в период
гарантийной эксплуатации объекта.
- Участник представляет Заказчику по его требованию образцы материалов
для проведения испытаний и оценки их качества или результатов их испытаний.
- Участник в недельный срок со дня подписания акта о приемке законченного
строительства объекта освобождает строительную площадку от мусора и
принадлежащего ему имущества, материальных ресурсов, строительной техники.
10. Особые условия:
- Составление актов освидетельствования скрытых работ;
- Ведение журнала производства работ.
11. Гарантийные обязательства по выполненному комплексу работ не менее
24 месяцев с даты подписания сторонами Акта приемки готового к эксплуатации
Объекта.
12. Условия оплаты:
Оплата Комплекса работ производится Заказчиком в течение 90
(девяносто) календарных дней с момента принятия работ и подписания
Заказчиком Акта КС-14. Оплата выполненного Участником и принятого
Заказчиком Комплекса работ производится в объеме 100% от стоимости
Комплекса работ.
36
Лот №10: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту ТП
№4620 Свердловской дистанции электроснабжения. Технологическое
присоединение мощностей ЖСК "АРиС"
1. Объект «ТП № 4620 Свердловской дистанции электроснабжения.
Технологическое присоединение мощностей ЖСК “АРиС» в 2014г. Работы,
указанные в техническом задании являются неделимыми.
2. Место расположения объекта: г. Екатеринбург, в районе улицы Уткинской
и переулка Крутихинский.
3. В конкурсной заявке участника должны быть изложены условия,
соответствующие требованиям технического задания, либо более выгодные для
заказчика.
4. Начальная (максимальная) стоимость:
Наименование объекта
Начальная (максимальная)
стоимость в руб., с учетом всех
видов налогов, без НДС, стоимости
материалов, изделий, конструкций и
затрат, связанных с их доставкой на
объект, а также всех затрат,
расходов участника, связанных с
выполнением работ.
Начальная (максимальная) стоимость в
руб., с учетом всех видов налогов, с
НДС, стоимости материалов, изделий,
конструкций и затрат, связанных с их
доставкой на объект, а также всех
затрат, расходов участника, связанных с
выполнением работ.
ТП № 4620 Свердловской
дистанции электроснабжения.
Технологическое присоединение
мощностей ЖСК “АРиС
1 284 087,45
1 515 223,20
5. Срок выполнения работ: начало работ – с момента подписания договора,
окончание работ – не позднее 03 октября 2014 года.
6. Проектом предусмотрено выполнение следующего комплекса работ:
№
п/п
1.
Наименование работ
Ед. изм.
Кол -во
1 опора
5
Строительство ВЛ-6кВ:
1.1.
Установка железобетонных опор
1.2.
Подвеска проводов ВЛ-6кВ
1.3.
Устройство заземления опор ВЛ-6кВ
1.4.
Развозка конструкций и материалов
2.
Установка реклоузера и разъединителя:
2.1.
Установка разъединителя трехполюсного с
приводом
2.2.
Установка реклоузера вакуумного
3.
Установка и подключение КТП:
3.1. Устройство железобетонных фундаментов
1 км линии
(3 провода)
10 м шин
заземлителя
0,2
2
1 опора
5
шт.
1
компл.
1
100 м3 бетона и
железобетона в
деле
0,02
37
3.2.
3.3.
3.4.
Устройство заземления подстанций
Установка комплектной трансформаторной
подстанции
Присоединение к зажимам жил проводов или
кабелей
3.5.
Устройство бетонной подготовки
3.6.
Установка металлических оград по
железобетонным столбам без цоколя без сетки
3.7.
Устройство калиток с установкой столбов бетонных
4.
4.2.
Устройство заземления опор ВЛ-0,4 кВ
4.3.
Развозка конструкций и материалов
4.4.
Подвеска проводов ВЛ-0,4кВ
5.
Пусконаладочные работы:
5.2.
6.
1,2
шт.
1
100 шт.
0,07
100 м3 бетона и
железобетона в
деле
0,015
100 м ограды
0,35
100 шт.
0,01
1 опора
3
10 м шин
заземлителя
2,4
1 опора
3
1 км линии
(3 провода)
0,08
Строительство ВЛ-0,4 кВ:
4.1. Установка железобетонных опор
5.1.
10 м шин
заземлителя
Пусконаладочные работы по установке реклоузера
и разъединителя
Пусконаладочные работы по установке и
подключению КТП
п. 8. настоящего ТЗ
п. 8. настоящего ТЗ
Оборудование:
6.1.
Разъединитель РЛНД-I-10Б/400 НУХЛ1 с приводом
ПР-09-2Б УХЛ1
6.2.
шт.
1
Реклоузер вакуумный
компл.
1
6.3.
Трансформаторная подстанция КТП -160/6/0,4
компл.
1
6.4.
Трансформатор силовой ТМГ-160-6/0,4
шт.
1
Работы, указанные в составе объекта являются неделимыми.
В случае если поставка отдельных позиций материалов, используемых
участником для выполнения работ, указанных в техническом задании
невозможна, допускается замена материалов по данным позициям на
эквивалентные по функционально-техническим характеристикам.
7. Необходимо выполнение работ по технологическому присоединению
мощностей ЖСК «АРиС» согласно проектно-сметной документации.
8. Требования к выполнению работ:
- выполнение работ с соблюдением строительных норм и правил (СНиП) и
условий;
- выполнение работ в соответствии с техническим заданием, набором работ;
38
- применение качественных материалов, соответствующих Государственным
стандартам (ГОСТ) или техническим условиям (ТУ);
- соблюдение требований природоохранных мер, противопожарных
мероприятий и мероприятий по охране труда;
- соблюдение режима работы предприятия;
- соблюдение сроков выполнения работ.
Результаты работ должны соответствовать строительным нормам и правилам
(СНиП), Государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ)
Произвести комплекс пуско-наладочных работ, испытаний и измерений с
предоставлением протоколов.
Представить заказчику технические отчеты с приложением паспортов и
сертификатов на используемые в целях выполнения работ оборудование и
материалы.
Получить акты допусков готовности электроустановок в эксплуатацию на все
реконструируемые электроустановки в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
Получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ.
9. Обязательные условия:
- Стоимость выполнения работ, указанная в коммерческом предложении,
учитывает транспортные расходы, прибыль и затраты участника. Также, участник
доставляет на объект необходимые для производства работ материалы,
оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, технику
(различные виды машин, механизмов, оборудование, временные и передвижные
источники тепла и энергии, инвентарь и всякого рода оснастку, необходимые для
выполнения работ) и осуществляет их приемку, разгрузку и складирование на
объекте.
- Участник выполняет строительство временных сооружений, необходимых
для хранения материалов и выполнения работ в пределах, установленных сметой.
- Участник обеспечивает выполнение противопожарных мероприятий и
мероприятий по технике безопасности, соблюдение правил технической
эксплуатации железных дорог, инструкции по сигнализации на железных дорогах,
инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах, а
также осуществляет природоохранные мероприятия, соблюдает чистоту на
строительной площадке и прилегающих территориях.
- Участник несет ответственность за охрану зоны производства работ и
объекта до сдачи его в эксплуатацию.
- Участник безвозмездно устраняет дефекты, выявленные в период
гарантийной эксплуатации объекта.
- Участник представляет Заказчику по его требованию образцы материалов
для проведения испытаний и оценки их качества или результатов их испытаний.
- Участник в недельный срок со дня подписания акта о приемке законченного
строительства объекта освобождает строительную площадку от мусора и
принадлежащего ему имущества, материальных ресурсов, строительной техники.
39
10. Особые условия:
- Ведение журнала производства работ.
11. Гарантийные обязательства по выполненному комплексу работ не менее
24 месяцев с даты подписания сторонами Акта приемки готового к эксплуатации
Объекта.
12. Условия оплаты:
Оплата Комплекса работ производится Заказчиком в течение 90
(девяносто) календарных дней с момента принятия работ и подписания
Заказчиком Акта КС-14. Оплата выполненного Участником и принятого
Заказчиком Комплекса работ производится в объеме 100% от стоимости
Комплекса работ.
Лот №11: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту
Воздушная линии 10 кВ Красноярской дистанции электроснабжения.
Технологическое присоединение мощностей жилого дома ИП Коваленко Л.В.
по адресу: г. Красноярск, ул. Беловежская 22, земельный участок №14
1. Объект «Воздушная линия 10кВ. Технологическое присоединение
мощностей ИП Коваленко Л.В.» в 2014г. Работы, указанные в техническом
задании являются неделимыми.
2. Место расположения объекта: г. Красноярск, ул. Беловежская 22,
земельный участок №14.
3. В конкурсной заявке участника должны быть изложены условия,
соответствующие требованиям технического задания, либо более выгодные для
заказчика.
4. Начальная (максимальная) стоимость:
Наименование объекта
Начальная (максимальная)
стоимость в руб., с учетом всех
видов налогов, без НДС, стоимости
материалов, изделий, конструкций и
затрат, связанных с их доставкой на
объект, а также всех затрат,
расходов участника, связанных с
выполнением работ.
Начальная (максимальная) стоимость в
руб., с учетом всех видов налогов, с
НДС, стоимости материалов, изделий,
конструкций и затрат, связанных с их
доставкой на объект, а также всех
затрат, расходов участника, связанных с
выполнением работ.
«Воздушная линия 10кВ.
Технологическое присоединение
мощностей ИП Коваленко Л.В.»
Красноярской ж.д.
423 276.87
499 466,71
5. Срок выполнения работ: начало работ – с момента подписания договора,
окончание работ – не позднее 03 октября 2014 года.
6. Проектом предусмотрено выполнение следующего комплекса работ:
№
п/п
1.
Наименование работ
Ед. изм.
Кол -во
1 шт
7
10 км
(провода)
0,141
Строительство ВЛ-10кВ:
1.1.
Установка железобетонных опор
1.2.
Подвеска проводов ВЛ-10кВ
40
1.3.
Устройство заземления опор ВЛ-10кВ
1.4.
Развозка конструкций и материалов
100 м шин
заземлителя
3
т
0,61
2.
Установка разъединителя:
2.1.
Установка разъединителя трехполюсного с
приводом
компл.
2
2.2.
Установка разрядников
компл.
6
3.
Оборудование:
3.1.
Разъединитель c приводом РЛНД-I-10Б/400 НУХЛ1
шт.
2
3.3.
Изолятор подвесной тарельчатый стеклянный: ПС70Е
шт
50
3.4.
Разрядник вентильный: РВО-10У1
шт.
6
Работы, указанные в составе объекта являются неделимыми.
В случае если поставка отдельных позиций материалов, используемых
участником для выполнения работ, указанных в техническом задании
невозможна, допускается замена материалов по данным позициям на
эквивалентные по функционально-техническим характеристикам.
7. Необходимо выполнение работ по технологическому присоединению
мощностей жилого дома ИП Коваленко Л.В. согласно проектно-сметной
документации.
8. Требования к выполнению работ:
- выполнение работ с соблюдением строительных норм и правил (СНиП) и
условий;
- выполнение работ в соответствии с техническим заданием, набором работ;
- применение качественных материалов, соответствующих Государственным
стандартам (ГОСТ) или техническим условиям (ТУ);
- соблюдение требований природоохранных мер, противопожарных
мероприятий и мероприятий по охране труда;
- соблюдение режима работы предприятия;
- соблюдение сроков выполнения работ.
Результаты работ должны соответствовать строительным нормам и правилам
(СНиП), Государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ)
Представить заказчику технические отчеты с приложением паспортов и
сертификатов на используемые в целях выполнения работ оборудование и
материалы.
Получить акты допусков готовности электроустановок в эксплуатацию на все
реконструируемые электроустановки в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
Получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ.
9. Обязательные условия:
41
- Стоимость выполнения работ, указанная в коммерческом предложении,
учитывает транспортные расходы, прибыль и затраты участника. Также, участник
доставляет на объект необходимые для производства работ материалы,
оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, технику
(различные виды машин, механизмов, оборудование, временные и передвижные
источники тепла и энергии, инвентарь и всякого рода оснастку, необходимые для
выполнения работ) и осуществляет их приемку, разгрузку и складирование на
объекте.
- Участник выполняет строительство временных сооружений, необходимых
для хранения материалов и выполнения работ в пределах, установленных сметой.
- Участник обеспечивает выполнение противопожарных мероприятий и
мероприятий по технике безопасности, соблюдение правил технической
эксплуатации железных дорог, инструкции по сигнализации на железных дорогах,
инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах, а
также осуществляет природоохранные мероприятия, соблюдает чистоту на
строительной площадке и прилегающих территориях.
- Участник несет ответственность за охрану зоны производства работ и
объекта до сдачи его в эксплуатацию.
- Участник безвозмездно устраняет дефекты, выявленные в период
гарантийной эксплуатации объекта.
- Участник представляет Заказчику по его требованию образцы материалов
для проведения испытаний и оценки их качества или результатов их испытаний.
- Участник в недельный срок со дня подписания акта о приемке законченного
строительства объекта освобождает строительную площадку от мусора и
принадлежащего ему имущества, материальных ресурсов, строительной техники.
10. Особые условия:
- Ведение журнала производства работ.
11. Гарантийные обязательства по выполненному комплексу работ не менее
24 месяцев с даты подписания сторонами Акта приемки готового к эксплуатации
Объекта.
12. Условия оплаты:
Оплата Комплекса работ производится Заказчиком в течение 90
(девяносто) календарных дней с момента принятия работ и подписания
Заказчиком Акта КС-14. Оплата выполненного Участником и принятого
Заказчиком Комплекса работ производится в объеме 100% от стоимости
Комплекса работ.
42
Лот №12: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту
Воздушная линии 0,4 кВ КТП №3 Сургутской дистанции электроснабжения.
Технологическое присоединение мощностей склада оптовой и мелкооптовой
со встроенными административно-бытовыми помещениями торговли ИП
Ищенко В.А. по адресу: г. Нижневартовск, ул. Северная, севернее 10А мкр.
1. Объект «Воздушная линия 0,4 кВ КТП№3 Сургутской дистанции
электроснабжения. Техническое присоединение мощностей склада оптовой и
мелкооптовой
торговли
со
встроенным
административно-бытовыми
помещениями ИП Ищенко В.А. по адресу: г. Нижневартовск, ул. Северная,
севернее 10А мкр.» в 2014г. Работы, указанные в техническом задании являются
неделимыми.
2. Место расположения объекта: г. Нижневартовск, ул. Северная, севернее
10А мкр.
3. В конкурсной заявке участника должны быть изложены условия,
соответствующие требованиям технического задания, либо более выгодные для
заказчика.
4. Начальная (максимальная) стоимость:
Наименование объекта
Начальная (максимальная)
стоимость в руб., с учетом всех
видов налогов, без НДС, стоимости
материалов, изделий, конструкций и
затрат, связанных с их доставкой на
объект, а также всех затрат,
расходов участника, связанных с
выполнением работ.
Начальная (максимальная) стоимость в
руб., с учетом всех видов налогов, с
НДС, стоимости материалов, изделий,
конструкций и затрат, связанных с их
доставкой на объект, а также всех
затрат, расходов участника, связанных с
выполнением работ.
Воздушная линия 0,4 кВ КТП№3
Сургутской дистанции
электроснабжения. Техническое
присоединение мощностей
склада оптовой и мелкооптовой
торговли со встроенным
административно-бытовыми
помещениями ИП Ищенко В.А.
по адресу: г. Нижневартовск, ул.
Северная, севернее 10А мкр.
302 762,99
357 260,33
5. Срок выполнения работ: начало работ – с момента подписания договора,
окончание работ – не позднее 03 октября 2014 года.
6. Проектом предусмотрено выполнение следующего комплекса работ:
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
Наименование работ
Ед. изм.
Кол -во
100 м кабеля
2,36
100 м кабеля
0,2
100 м кабеля
0,3
Строительство ВЛ-0,4кВ:
Прокладка кабеля силового в траншее
Прокладка кабеля до 35 кВ, прокладываемый по
дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 6 кг
Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенных трубах,
блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг
43
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
3.
Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением по всей
длине, масса 1 м кабеля до 6 кг
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
с помощью молотков отбойных
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог
однослойного толщиной 80 мм площадью ремонта
до 5 м2
Перевозка строительных грузов
100 м кабеля
0,34
100 м3
конструкций
0,03
100 м2
0,08
1т
8
компл.
1
компл.
1
компл.
1
шт.
3
Реконструкция ТП 3:
Демонтаж ящика с рубильником и тремя
предохранителями
Монтаж ящика с рубильником и тремя
предохранителями
Оборудование:
3.1.
Ящик с рубильником ЯРП-12 250 А
3.2.
Предохранитель ПН2-250
Работы, указанные в составе объекта являются неделимыми.
В случае если поставка отдельных позиций материалов, используемых
участником для выполнения работ, указанных в техническом задании
невозможна, допускается замена материалов по данным позициям на
эквивалентные по функционально-техническим характеристикам.
7. Необходимо выполнение работ по технологическому присоединению
мощностей ИП Ищенко В.А. согласно проектно-сметной документации.
8. Требования к выполнению работ:
- выполнение работ с соблюдением строительных норм и правил (СНиП) и
условий;
- выполнение работ в соответствии с техническим заданием, набором работ;
- применение качественных материалов, соответствующих Государственным
стандартам (ГОСТ) или техническим условиям (ТУ);
- соблюдение требований природоохранных мер, противопожарных
мероприятий и мероприятий по охране труда;
- соблюдение режима работы предприятия;
- соблюдение сроков выполнения работ.
Результаты работ должны соответствовать строительным нормам и правилам
(СНиП), Государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ)
Представить заказчику технические отчеты с приложением паспортов и
сертификатов на используемые в целях выполнения работ оборудование и
материалы.
Получить акты допусков готовности электроустановок в эксплуатацию на все
реконструируемые электроустановки в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
44
Получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ.
9. Обязательные условия:
- Стоимость выполнения работ, указанная в коммерческом предложении,
учитывает транспортные расходы, прибыль и затраты участника. Также, участник
доставляет на объект необходимые для производства работ материалы,
оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, технику
(различные виды машин, механизмов, оборудование, временные и передвижные
источники тепла и энергии, инвентарь и всякого рода оснастку, необходимые для
выполнения работ) и осуществляет их приемку, разгрузку и складирование на
объекте.
- Участник выполняет строительство временных сооружений, необходимых
для хранения материалов и выполнения работ в пределах, установленных сметой.
- Участник обеспечивает выполнение противопожарных мероприятий и
мероприятий по технике безопасности, соблюдение правил технической
эксплуатации железных дорог, инструкции по сигнализации на железных дорогах,
инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах, а
также осуществляет природоохранные мероприятия, соблюдает чистоту на
строительной площадке и прилегающих территориях.
- Участник несет ответственность за охрану зоны производства работ и
объекта до сдачи его в эксплуатацию.
- Участник безвозмездно устраняет дефекты, выявленные в период
гарантийной эксплуатации объекта.
- Участник представляет Заказчику по его требованию образцы материалов
для проведения испытаний и оценки их качества или результатов их испытаний.
- Участник в недельный срок со дня подписания акта о приемке законченного
строительства объекта освобождает строительную площадку от мусора и
принадлежащего ему имущества, материальных ресурсов, строительной техники.
10. Особые условия:
- Составление актов освидетельствования скрытых работ;
- Ведение журнала производства работ.
11. Гарантийные обязательства по выполненному комплексу работ не менее
24 месяцев с даты подписания сторонами Акта приемки готового к эксплуатации
Объекта.
12. Условия оплаты:
Оплата Комплекса работ производится Заказчиком в течение 90
(девяносто) календарных дней с момента принятия работ и подписания
Заказчиком Акта КС-14. Оплата выполненного Участником и принятого
Заказчиком Комплекса работ производится в объеме 100% от стоимости
Комплекса работ.
45
Лот №13: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту
Тяговая подстанция
«Электродепо». Технологическое присоединение
мощностей ЗАО "Маршрутное такси"
1. Объект «Технологическое присоединение мощности ЗАО «Маршрутное
такси» Тяговая подстанция «Электродепо». Работы, указанные в техническом
задании являются неделимыми.
2. Место расположения объекта: г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское
шоссе, д. 18.
3. В конкурсной заявке участника должны быть изложены условия,
соответствующие требованиям технического задания, либо более выгодные для
заказчика.
4. Начальная (максимальная) стоимость:
Наименование объекта
Начальная (максимальная)
стоимость в руб., с учетом всех
видов налогов, без НДС, стоимости
материалов, изделий, конструкций и
затрат, связанных с их доставкой на
объект, а также всех затрат,
расходов участника, связанных с
выполнением работ.
Начальная (максимальная) стоимость в
руб., с учетом всех видов налогов, с
НДС, стоимости материалов, изделий,
конструкций и затрат, связанных с их
доставкой на объект, а также всех
затрат, расходов участника, связанных с
выполнением работ.
«Технологическое
присоединение мощности ЗАО
«Маршрутное такси» Тяговая
подстанция «Электродепо»
Октябрьской ж.д.
374 3154,76
4 416 922,62
5. Срок выполнения работ: начало работ – с момента подписания договора,
окончание работ – не позднее 03 октября 2014 года.
6. Проектом предусмотрено выполнение следующего комплекса работ:
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
Наименование работ
Ед. изм.
Кол -во
Строительство КЛ-6 кВ:
м
Прокладка кабеля в трубах ПНД 110 мм
м
Прокладка кабеля в земле
Прокладка
кабеля
металлоконструкциям
Шурфовка пересечений
Материалы:
по
м
шт.
38
72
15
7
46
2.1.
2.2.
2.3.
Кабель
м
125
Трубы ПНД 110 мм
м
76
компл.
2
Муфты концевые
Установка КТПН-630/6/0,4 кВ:
3.
3.1.
Монтаж фундамента из блоков ФБС 12.4.6
шт.
1
3.2.
Монтаж контура заземления
шт.
1
3.3.
Монтаж комплектной трансформаторной
подстанции КТПН-630
шт.
1
компл.
1
шт.
1
шт.
3
шт.
3
шт.
3
шт.
6
шт.
3
4. Материалы и оборудование:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Трансформаторная подстанция КТП-630/6/0,4
Выключатель вакуумный серии BB/TEL-1012,5/1000-У2
Трансформатор ТОЛ-10-1-3 У2, ТОЛК-10
05.1,ТЛО-10 УЗ
Разъединитель трехполюсный РЛНД-10Б/400
НУХЛ1, РВЗ-1б-10/400, РВ-1б-10/400
Привод ПРН-10МУ1, ПР-ЗУЗ
4.7
Изолятор керамический проходной внутренней
установки ИП-10/630-7,5 УХЛ 2, ИП-6/400-375-II
УХЛ2
Изолятор опорно-стержневой
4.8
Шкаф защиты аппаратуры фидера
шт.
1
4.9
Составные части ОЛТ-Е1: блок ОЛТ-10
шт.
1
4.10 Резистор типа 7157 (40 Ом)
шт.
2
4.11 Аппаратура управления приводами АУП-4М
шт.
5
4.12 Резистор регулируемый РР 0,6-5
шт.
2
4.13 Счетчик электроэнергии A1802RALQ-P4GB-DW-4
шт.
3
шт.
2
шт.
2
4.6
Выключатель автоматический двухполюсный
АП50Б-2МТ
Выключатель автоматический трехполюсный
4.15
АП50Б-3МТ
4.14
5.
Реконструкция ячейки ЗРУ-6 кВ:
5.1.
Монтаж камеры КСО-298М
шт.
1
5.2.
Монтаж контура заземления
шт.
1
47
6.
Пуско-наладочные работы:
6.1
ПНР. КТП-630, КЛ-10 кВ, ЗРУ
комплекс
1
6.2
ПНР. Системы вторичной сигнализации КТП
комплекс
1
6.3
ПНР. Узел учета электрической энергии КТП
комплекс
1
Работы, указанные в составе объекта являются неделимыми.
В случае если поставка отдельных позиций материалов, используемых
участником для выполнения работ, указанных в техническом задании
невозможна, допускается замена материалов по данным позициям на
эквивалентные по функционально-техническим характеристикам.
7. Необходимо выполнение работ по технологическому присоединению
мощности ЗАО «Маршрутное такси» (тяговая подстанция «Электродепо»)
согласно проектно-сметной документации.
8. Требования к выполнению работ:
- выполнение работ с соблюдением строительных норм и правил (СНиП) и
условий;
- выполнение работ в соответствии с техническим заданием, набором работ;
- применение качественных материалов, соответствующих Государственным
стандартам (ГОСТ) или техническим условиям (ТУ);
- соблюдение требований природоохранных мер, противопожарных
мероприятий и мероприятий по охране труда;
- соблюдение режима работы предприятия;
- соблюдение сроков выполнения работ.
Результаты работ должны соответствовать строительным нормам и правилам
(СНиП), Государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ)
Произвести комплекс пуско-наладочных работ, испытаний и измерений с
предоставлением протоколов.
Представить заказчику технические отчеты с приложением паспортов и
сертификатов на используемые в целях выполнения работ оборудование и
материалы.
Получить акты допусков готовности электроустановок в эксплуатацию на все
реконструируемые электроустановки в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
Получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ.
9. Обязательные условия:
- Стоимость выполнения работ, указанная в коммерческом предложении,
учитывает транспортные расходы, прибыль и затраты участника. Также, участник
доставляет на объект необходимые для производства работ материалы,
оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, технику
(различные виды машин, механизмов, оборудование, временные и передвижные
источники тепла и энергии, инвентарь и всякого рода оснастку, необходимые для
48
выполнения работ) и осуществляет их приемку, разгрузку и складирование на
объекте.
- Участник выполняет строительство временных сооружений, необходимых
для хранения материалов и выполнения работ в пределах, установленных сметой.
- Участник обеспечивает выполнение противопожарных мероприятий и
мероприятий по технике безопасности, соблюдение правил технической
эксплуатации железных дорог, инструкции по сигнализации на железных дорогах,
инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах, а
также осуществляет природоохранные мероприятия, соблюдает чистоту на
строительной площадке и прилегающих территориях.
- Участник несет ответственность за охрану зоны производства работ и
объекта до сдачи его в эксплуатацию.
- Участник безвозмездно устраняет дефекты, выявленные в период
гарантийной эксплуатации объекта.
- Участник представляет Заказчику по его требованию образцы материалов
для проведения испытаний и оценки их качества или результатов их испытаний.
- Участник в недельный срок со дня подписания акта о приемке законченного
строительства объекта освобождает строительную площадку от мусора и
принадлежащего ему имущества, материальных ресурсов, строительной техники.
10. Особые условия:
- Составление актов освидетельствования скрытых работ;
- Ведение журнала производства работ.
11. Гарантийные обязательства по выполненному комплексу работ не менее
24 месяцев с даты подписания сторонами Акта приемки готового к эксплуатации
Объекта.
12. Условия оплаты:
Оплата Комплекса работ производится Заказчиком в течение 90
(девяносто) календарных дней с момента принятия работ и подписания
Заказчиком Акта КС-14. Оплата выполненного Участником и принятого
Заказчиком Комплекса работ производится в объеме 100% от стоимости
Комплекса работ.
49
г. Москва
__________20__г.
ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО СУБПОДРЯДА №
«____»
Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ», именуемое в
дальнейшем «Подрядчик» в лице директора «Желдорэнерго» - филиала ООО
«ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» Хананова Вячеслава Васильевича, действующего на основании
доверенности от 17.09.2013 г. № 38-1/2013 с одной стороны, и ________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Субподрядчик»
в
лице
_______________________________________, действующего на основании ____________ с
другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства по
выполнению следующего вида работ:
комплекс работ по строительству
объекта______________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________(далее-Объект).
1.2. Субподрядчик обязан осуществить строительство и связанные с ним работы на
Объекте, включая обеспечение строительства Объекта оборудованием в объеме, поручаемом
Подрядчиком, и пусконаладочные работы (далее отдельно – Работы, в совокупности - Комплекс
работ) в соответствии с условиями настоящего Договора и утвержденной Подрядчиком
проектно-сметной документацией.
1.3. Субподрядчик обязуется завершить строительство и сдать Объект готовым к
эксплуатации, в установленном порядке и в установленный настоящим Договором срок.
2. Цена работ
2.1.
Цена
Комплекса
работ
по
настоящему
Договору,
составляет
___________________(______руб. ______коп.), кроме того НДС (18%) ______________
(______________ руб. ____ коп.), всего с учетом НДС (18%) ___________________
(_______________ руб._____ коп.) и отражена в Ведомости договорной цены (Приложение № 1
к настоящему Договору), в том числе:
на 2014 год:
Общая
стоимость
работ,
выполняемых
в
2014
году
составляет
___________________(______руб.
______коп.),
кроме
того
НДС
(18%)
______________(______________ руб. ____ коп.), всего с учетом НДС (18%)
___________________ (_______________ руб._____ коп.), в том числе:
-стоимость строительно-монтажных работ составляет___________________(______руб.
______коп.), кроме того НДС (18%) ______________(______________ руб. ____ коп.), всего с
учетом НДС (18%) ___________________ (_______________ руб._____ коп.);
-стоимость
оборудования
составляет,
составляет
___________________(______руб.
______коп.), кроме того НДС (18%) ______________ (______________ руб. ____ коп.), всего с
учетом НДС (18%) ___________________ (_______________ руб._____ коп.);
-стоимость прочих затрат составляет ___________________(______руб. ______коп.), кроме
того НДС (18%)______________(______________руб.____коп.), всего с учетом НДС (18%)
___________________ (_______________ руб._____ коп.);
50
2.2. Цена Комплекса работ по настоящему Договору учитывает сумму всех налогов,
стоимость материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с их доставкой на Объект,
стоимость оборудования и затрат, связанных с его хранением, доставкой на Объект и
погрузочно-разгрузочными работами, пусконаладочные работы, затраты на строительство
временных зданий и сооружений, комплексное страхование строительно-монтажных работ,
материалов и оборудования, инфляцию, расходы на непредвиденные работы и затраты, а также
все иные затраты и расходы Субподрядчика (включая затраты на персонал), связанные с
выполнением работ. Указанные виды затрат компенсируются в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2.3. Цена Договора является твердой и неизменной на весь период действия Договора, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и действующим
законодательством.
2.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Подрядчика с момента
составления акта сверки взаиморасчетов и оплаты Субподрядчику фактически выполненных до
момента расторжения настоящего Договора Работ, которые отвечают всем требованиям,
предусмотренным нормативными документами и проектно-сметной документацией.
2.5. Выполнение Субподрядчиком Комплекса работ, превышающего проектный, без
письменного согласования с Подрядчиком, лишает его права требовать от Подрядчика оплаты
выполненных Работ и возмещения убытков.
3. Обязанности Подрядчика
В рамках исполнения настоящего Договора Подрядчик обязан:
3.1. В случае необходимости в возможно короткий срок передать Субподрядчику по
актам приема-передачи:
- на период строительства Объекта строительную площадку, пригодную для
производства работ;
- согласования и разрешения соответствующих органов на производство работ, в том
числе и в охранных зонах электрических сетей, линий связи, трубопроводов, железных и
автомобильных дорог, подземных коммуникаций, разрешения на вырубку леса, снос строений,
разрешение на строительство и другую разрешительную документацию, необходимую для
выполнения Комплекса работ;
3.2. Произвести приемку и оплату Комплекса работ, выполненного Субподрядчиком, в
порядке, предусмотренном в разделах 10 и 11 настоящего Договора.
3.3. Для выполнения Работ, связанных со вскрытием подземных коммуникаций,
получить разрешение организации, их эксплуатирующую, и обеспечить с ее стороны надзор за
выполнением указанных Работ.
3.4. Осуществлять контроль финансовой дисциплины в рамках настоящего Договора.
3.5. Выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные в других разделах
настоящего Договора.
4. Обязанности Субподрядчика
В рамках исполнения настоящего Договора Субподрядчик обязуется:
4.1. Выполнить Комплекс работ в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим
Договором
и сдать соответствующий указанным в проектно-сметной документации
показателям Объект Подрядчику в установленный срок в надлежащем состоянии.
4.2. Обеспечить:
- качественное выполнение Комплекса работ в полном соответствии с утвержденной
проектно-сметной документацией, действующими строительными нормами, правилами,
техническими условиями;
- в ходе осуществления Комплекса работ выполнение требований, установленных
Положением об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств
51
железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов инфраструктуры
ОАО «РЖД», утвержденным распоряжением ОАО "РЖД" N 1932р от 30.08.2013 г.;
- в ходе осуществления Комплекса работ выполнение на строительной площадке
необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию
территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли;
- сохранность строящихся и действующих инженерных коммуникаций, находящихся в
зоне производства Комплекса работ;
- собственный персонал, а также персонал привлекаемых субподрядных организаций на
время проведения Работ сигнальными жилетами желтого цвета, изготовленными по ТУ 8572-00200302907-2005, соответствующим ГОСТ Р 12.4.219-99 «Одежда специальная сигнальная
повышенной видимости». На сигнальные жилеты со стороны спины должен быть нанесен трафарет,
указывающий принадлежность владельца к Субподрядчику. При невыполнении условий настоящего
пункта бригады Субподрядчика к производству работ допускаться не будут;
- содержание и уборку строительной площадки, а также прилегающей непосредственно к
ней территории;
- устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе приемки Комплекса работ, и в
течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в сроки и порядке, установленном в
разделах 7 и 12 настоящего Договора.
4.3. Нести полную ответственность за обеспечение организации и выполнения
мероприятий по охране труда при выполнении Комплекса работ.
4.4. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на
Объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке.
4.5. В случае привлечения субподрядных организаций 2-го уровня, в ходе выполнения
Комплекса работ по настоящему Договору, Субподрядчик до заключения договора субподряда
обязан письменно уведомить Подрядчика о привлечении к выполнению Работ субподрядной
организации с приложением документов, подтверждающих соответствие привлекаемой
субподрядной организации требованиям законодательства Российской Федерации. Подрядчик
вправе запросить у Субподрядчика любые дополнительные сведения, подтверждающие
соответствие привлекаемых субподрядных организаций требованиям законодательства
Российской Федерации.
Субподрядчик несёт ответственность перед Подрядчиком за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями, привлекаемыми
Субподрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору, не вовлекая во
взаимоотношения со своими контрагентами Подрядчика.
4.6. Предоставить:
4.6.1. Информационную справку, содержащую сведения о Субподрядчике не позднее
чем через 3 календарных дня после подписания субподрядного договора с указанием:

Подрядчика;

Субподрядчика, его ИНН;

ФИО контактного лица Субподрядчика, его адреса, телефона, факса, адреса
электронной почты;

предмета договора,

суммы договора, в рублях, с учетом и без учета НДС;

средней численности работников Субподрядчика за предшествующий
календарный год;

выручки от реализации товаров или балансовой стоимости активов
Субподрядчика (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) за
предшествующий календарный год (без НДС);

суммарной доли участия Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и
52
религиозных орть ганизаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) Субподрядчика;

суммарной доли участия одного или нескольких юридических лиц, не
являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале
Субподрядчика.
В случае неисполнения Субподрядчиком условии
данного
пункта
Договора,
Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего
Договора) в одностороннем порядке.
4.7. Известить Подрядчика за 7 (семь) рабочих дней до начала приемки о готовности
ответственных конструкций и скрытых работ. Субподрядчик приступает к выполнению
последующих работ только после приемки Подрядчиком скрытых работ и составления актов
освидетельствования таких работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения
Подрядчика, в случае, когда он не был информирован об этом, Субподрядчик по требованию
Подрядчика обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию
Подрядчика, а затем восстановить ее за свой счет.
В случае неявки представителя Подрядчика в указанный Субподрядчиком срок
Субподрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию
Подрядчика производится за его счет.
4.8. Нести ответственность за повреждение действующих инженерных коммуникаций,
находящихся в зоне проведения Комплекса работ, в размере причиненного ущерба и затрат,
необходимых на восстановление поврежденных инженерных коммуникаций, срыв
предоставляемых для выполнения работ технологических «окон».
4.9. При повреждении пути, устройств СЦБ, энергоснабжения по вине и/или с участием
Субподрядчика, Субподрядчик обязан незамедлительно известить Подрядчика о происшествии
и направить в течение одних суток после происшествия в адрес Подрядчика материалы
расследования в соответствии с Перечнем материалов для расследования (Приложение № 3 к
настоящему Договору). Факт повреждения (порчи) вышеуказанного имущества, фиксируется
соответствующим актом, который подписывается уполномоченными представителями Сторон.
Для участия в составлении данного акта Субподрядчик обязан направить своего
представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней, со дня получения письменного извещения
Подрядчика.
При отсутствии представителей Субподрядчика, надлежащим образом уведомленного о
дате, месте и времени проведения осмотра поврежденного имущества, акт оформляется
Подрядчиком в одностороннем порядке, после чего он приобретает юридическую силу равную
двусторонне подписанному документу.
4.10. Немедленно известить Подрядчика и, до получения от него указаний,
приостановить производство Работ при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Подрядчиком
материалов, оборудования, технической документации;
- возможных неблагоприятных для Подрядчика последствий выполнения его указаний о
способе производства Комплекса работ;
- иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, влияющих на результаты
Комплекса работ, либо создающих невозможность его завершения в срок.
4.11. Провести испытания смонтированного оборудования и принять участие в его
комплексном опробовании в присутствии Подрядчика.
4.12. Вывезти в 15-дневный срок с момента подписания Акта приемки законченного
строительством Объекта приемочной комиссией (далее – Акт КС-14) за пределы строительной
площадки принадлежащие Субподрядчику машины, оборудование, инвентарь, инструменты,
строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.
4.13. Передать Подрядчику по окончании выполнения Комплекса работ исполнительную
документацию о выполненных строительных, монтажных, пуско-наладочных работах.
53
4.14. Предоставлять Подрядчику информацию об изменениях в составе владельцев
Субподрядчика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах, в срок не
позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений.
4.15. Все возвратные материалы, полученные в ходе производства Комплекса Работ,
являются собственностью эксплуатирующей организации (ОАО «РЖД»). В случае получения в
ходе производства Комплекса Работ возвратных материалов, Субподрядчик обязан передать
данные материалы по акту прима - передачи Подрядчику.
4.16. Выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные в других разделах
настоящего Договора.
4.17. В случае привлечения к выполнению Работ по настоящему Договору
иностранных граждан, а также организаций, использующих труд указанных лиц,
Субподрядчик обязан требовать предоставления документов, подтверждающих право
иностранных граждан на пребывание (проживание) и осуществление трудовой деятельности
на территории Российской Федерации.
4.18. В случае привлечения к выполнению Работ по настоящему Договору
иностранных граждан, Субподрядчик принимает на себя обязательства по контролю и
обеспечению проживания указанных граждан.
4.19. В течение всего срока действия настоящего Договора Субподрядчик обязан
предоставлять Подрядчику:
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность с отметкой налогового органа по
месту нахождения организации в течение 5 рабочих дней с установленной законодательством
Российской Федерации даты предоставления отчетности в налоговый орган.
В случае внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации,
регулирующее порядок формирования и предоставления бухгалтерской (финансовой)
отчетности, порядок предоставления сведений о финансовом состоянии устанавливается
Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору.
4.20. Субподрядчик обязан представить Подрядчику информацию об изменениях в
составе владельцев Контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных
органах Контрагента не позднее чем через 5 календарных дней после таких изменений.
В случае непредставления Субподрядчиком указанной информации, Подрядчик вправе
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
5. Проектно-сметная документация
5.1. Подрядчик передает Субподрядчику утвержденную проектно-сметную
документацию по Объекту в двух экземплярах в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
подписания настоящего Договора.
5.2. В случае внесения Подрядчиком изменений в проектно-сметную документацию он
передает измененную часть проектно-сметной документации в двух экземплярах
Субподрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения и утверждения
соответствующих изменений.
5.3. Отступления от проектно-сметной документации, вызванные применением
Субподрядчиком технологий и способов производства Работ, отличных от предусмотренных
проектно-сметной документацией, без изменения физических объемов, качества и стоимости,
Субподрядчик согласовывает с Подрядчиком.
Субподрядчик при выполнении Комплекса работ не вправе отступать от переданной в
соответствии с п.5.1. настоящего Договора проектно-сметной документации без письменного
согласия Подрядчика.
6. Срок производства Комплекса работ и действия Договора
6.1. Дата начала производства Комплекса работ – дата подписания настоящего Договора;
дата окончания производства Комплекса работ - __________ 201_ года. Промежуточные сроки
54
производства Комплекса работ по настоящему Договору определяются в соответствии с
Календарным графиком производства Комплекса работ (далее по тексту – График)
(Приложение №2 к настоящему Договору).
По инициативе Подрядчика срок выполнения Комплекса работ может быть увеличен на
разумный промежуток времени, определяемый Подрядчиком. Изменение сроков производства
Комплекса работ оформляется сторонами дополнительным соглашением к настоящему
договору.
6.2. Датой фактического окончания производства Комплекса работ на Объекте считается
дата подписания Акта КС-14.
6.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, действует до
___________ 201_ г. года, в части оплаты – до полного исполнения Сторонами своих
обязательств, в части исполнения гарантийных обязательств - не ранее окончания срока
гарантии по настоящему Договору.
7. Обеспечение строительства материалами и оборудованием
7.1. Субподрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство Объекта
оборудованием в полном объеме, поручаемом Подрядчиком в соответствии с Перечнем
оборудования, приобретаемого Субподрядчиком (Приложение № 4 к настоящему Договору).
7.2. Цена за единицу оборудования поставки Субподрядчика, указанная в Перечне
оборудования, включает в себя все налоги и затраты, связанные с доставкой оборудования на
Объект, стоимости тары и упаковки, заготовительно-складских расходов, стоимости
погрузочно-разгрузочных работ, монтажа и иных расходов Субподрядчика, связанных с
поставкой оборудования. Указанные затраты отдельно не оплачиваются.
7.3. Факт монтажа оборудования Субподрядчика, оформляется подписанием Сторонами
Акта смонтированного оборудования по форме ФСУ-3 (далее – Акт ФСУ-3 – Приложение № 5
к настоящему договору), Акта о приемке выполненных работ формы № КС-2 (далее – Акт КС2) и справки о стоимости выполненных работ формы № КС-3 (далее – Справка КС-3).
Субподрядчик передает указанные документы на подпись Подрядчику в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента их подписания Субподрядчиком.
7.4. Все материалы и оборудование, используемые для строительства Объекта, должны
иметь соответствующие сертификаты (в случае обязательной сертификации), технические
паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии данных документов
должны быть предоставлены по требованию Подрядчика не позднее чем за 15 (пятнадцать)
календарных дней до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих
материалов и оборудования.
7.5. В случае использования Субподрядчиком при выполнении Комплекса работ
строительных материалов и оборудования, качество которых не было подтверждено
сертификатами и необходимыми испытаниями образцов или соответствующими актами
освидетельствования, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика замены данных
строительных материалов и оборудования без дополнительной оплаты со стороны Подрядчика.
7.6. В случае выявления Подрядчиком Работ, выполненных Субподрядчиком
неудовлетворительно или с использованием недоброкачественных строительных материалов,
Субподрядчик обязан исправить их в установленный предписанием Подрядчика срок без
возмещения Субподрядчику понесенных при этом убытков.
В случае неисполнения Субподрядчиком указанных обязательств Подрядчик вправе для
исправления результата таких Работ привлечь стороннюю организацию за счет Субподрядчика.
8. Распределение риска
8.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов Работ и
материалов, а также оборудования, поставляемого Субподрядчиком, в полном объеме лежит на
Субподрядчике.
55
8.2. Использование Подрядчиком или эксплуатирующей организацией для своих нужд
части сооружаемого Объекта, строительство которого в целом не закончено, допускается по
соглашению с Субподрядчиком, либо после приемки этой части Объекта в эксплуатацию в
установленном порядке. При возникновении указанных обстоятельств, Стороны оформляют
дополнительное соглашение к настоящему Договору.
8.3. До приемки Объекта Подрядчиком и подписания Акта КС-14 Субподрядчик несет
риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта строительства.
9. Страхование
9.1. Субподрядчик обязуется на срок производства Комплекса работ по настоящему
Договору заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков,
связанных с гибелью и/или повреждением имущества, являющегося объектом строительства, и
с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц
вследствие проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Договоре (далее
– Договор страхования).
Страховая сумма устанавливается в размере цены строительно-монтажных Работ.
9.2. Субподрядчик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
заключения настоящего Договора представить Подрядчику доказательства заключения им
договоров страхования (копии договоров и страховых полисов) с указанием данных о
страховщике, застрахованных рисках, размерах страховых сумм, а также доказательства
вступления договоров страхования в силу.
9.3. Затраты Субподрядчика по уплате страховых взносов учтены в цене строительномонтажных работ и компенсируются Подрядчиком в соответствии с Разделом 10 настоящего
Договора в размере до 1% от цены строительно-монтажных работ, указанной в пункте 2.1.
Договора.
9.4. Выгодоприобретателем по заключённым договорам страхования в соответствии с
настоящим Договором является Субподрядчик.
При наступлении страхового случая и получении суммы страхового возмещения
Субподрядчик обязуется за счёт данных средств, а при их недостаточности – за собственный
счёт выполнить работы по восстановлению Объекта до готовности, которая имелась на момент
наступления страхового случая, в согласованные Сторонами сроки. В случае принятия
Подрядчиком решения о нецелесообразности восстановления Объекта, Субподрядчик обязан
перечислить сумму страхового возмещения Подрядчику в течение 5-ти банковских дней с
момента получения соответствующего письменного требования Подрядчика.
9.5. Страхование не освобождает Субподрядчика от обязанности принять необходимые
меры для предотвращения наступления страхового случая.
9.6. В случае продления срока действия настоящего Договора по причине
несвоевременного выполнения Субподрядчиком своих обязательств, договор страхования
подлежит продлению на новый срок за счёт Субподрядчика.
9.7. При расторжении настоящего Договора возмещение затрат Субподрядчика по
уплате страховых взносов прекращается с момента такого расторжения.
По требованию Подрядчика Стороны подписывают дополнительное соглашение,
определяющее общую стоимость настоящего Договора с учётом суммы затрат на страхование.
10. Сдача и приемка Работ
10.1. Для обеспечения финансирования строительства Объекта и контроля за фактически
выполненными объемами Работ Субподрядчик ежемесячно предъявляет Подрядчику
выполненный объем Работ.
Субподрядчик оформляет Акт о приемке выполненных работ по форме КС–2 (далее Акт КС-2) - не менее чем в четырех экземплярах, справку о стоимости выполненных работ по
форме КС–3 (далее – Справка КС-3), Акт смонтированного оборудования по форме ФСУ-3
(далее – Акт ФСУ-3), накопительную ведомость, а также счет-фактуру на объем выполненных
Работ за прошедший месяц и передает указанные документы по реестру Подрядчику не позднее
56
5 (пятого) числа отчетного месяца. Приемка работ за отчетный месяц производится
Подрядчиком до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным.
Прочие затраты, затраты на строительство временных зданий и сооружений, а также
непредвиденные затраты, учтены в цене Комплекса работ, определенной пунктом 2.1
настоящего Договора, отражены в Ведомости договорной цены и оплачиваются Подрядчиком
при предъявлении Субподрядчиком подтверждающих их фактическое наличие документов.
Возмещение страховых затрат производится пропорционально объёмам выполненных
строительно-монтажных работ на основании Справки-расчёта, в которой указывается сумма
затрат, предъявленная к возмещению за отчётный период, с приложением документов,
фактически подтверждающих данные расходы (заверенная копия договора страхования
(полиса), копии платёжных поручений, заверенных банком). Возмещаемая сумма расходов по
страхованию строительно-монтажных рисков указывается в реестре актов выполненных работ
(приложение к Справке КС-3) пропорционально объёмам выполненных работ, учтённых в
реестре.
10.2 Подрядчик вправе осуществлять проверку хода выполнения Работ в любое время и
на любом участке Работ, известив Субподрядчика не менее чем за 2 (два) рабочих дня до начала
проверки. Субподрядчик обязан предоставлять Подрядчику все условия для проверки хода
выполнения работ.
10.3. В случае выявления фактов несоблюдения Субподрядчиком условий настоящего
Договора, которые могут повлечь ухудшение качества Работ, или иных недостатков, Подрядчик
выдает Субподрядчику предписание об их устранении. При неисполнении Субподрядчиком
предписания Подрядчика последний вправе отказаться от исполнения настоящего Договора на
основании ст. 715 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
10.4. После завершения производства Комплекса работ Субподрядчик незамедлительно
направляет Подрядчику извещение о готовности Объекта к сдаче и 2 (два) экземпляра
исполнительной документации по Объекту в соответствии с п. 4.13 настоящего Договора.
Подрядчик организует работу комиссии по приемке Объекта в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней с момента получения извещения.
10.5. При сдаче работ Подрядчику Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику
требования, которые необходимо соблюдать для эффективной и безопасной эксплуатации
Объекта, а также информацию о возможных последствиях несоблюдения соответствующих
требований.
10.6. По результатам работы комиссии подписывается Акт КС-14.
10.7. Субподрядчик обязан осуществлять формирование первичной учетной
документации в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 15.12.2008 №2688р.
10.8. При оформлении следующих документов: Актов КС-2, Справок КС-3, счетовфактур, в строке «Объект» Субподрядчик обязан указывать цифровое значение кода Объекта,
указанного в п. 1.1. настоящего Договора.
10.9. При оформлении Актов КС-2 и Справок КС-3 Субподрядчик обязан указывать дату
оформления документов не ранее 5 числа отчетного месяца.
11. Оплата Комплекса работ и взаиморасчеты
11.1. Подрядчик принимает и оплачивает Комплекс работ, выполненный
Субподрядчиком в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
11.2. Оплата Комплекса работ производится Подрядчиком в течение 90 (девяносто)
календарных дней с момента принятия работ в соответствии с п. 10.6 настоящего Договора, но
не ранее, зачисления Дирекцией по строительству сетей связи – филиалом ОАО «РЖД»
денежных средств на расчетный счет Подрядчика в счет оплаты по договору строительного
подряда на выполнение Комплекса работ по Объекту. Оплата выполненного Субподрядчиком и
принятого Подрядчиком Комплекса работ производится в объеме 100% от стоимости
Комплекса работ.
Счет-фактура на объем выполненных Работ предоставляется после подписания
Сторонами акта КС-2 в следующем порядке:
57
- за январь-ноябрь отчетного года – по 5 число месяца следующего за отчетным. Если
указанная дата приходится на нерабочий день, днем окончания срока приемки работ считается
следующий за ним рабочий день;
- за декабрь отчетного года – в течение 3 первых рабочих дней следующего года.
Субподрядчик обязан предоставить счет-фактуру на объем выполненных Работ за
отчетный месяц в сроки предусмотренные законодательством Российской Федерации, но не
позднее вышеуказанных сроков.
Субподрядчик обязан выставить корректировочные счета-фактуры без формирования
исправительных экземпляров к ранее предъявленным счетам-фактурам в случае изменения
стоимости выполненных Работ, в течение 5 календарных дней с даты, направления
Подрядчиком письменного уведомления о его согласии на изменение стоимости выполненных
Работ.
При направлении в адрес Подрядчика счетов-фактур Субподрядчик обязан предоставить
Подрядчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право
подписи лиц, подписавших счет-фактуру.
11.3. Компенсация удорожания стоимости материалов, конструкций, оборудования,
машин и механизмов, повышения заработной платы и иных расходов на персонал не
производится.
11.4. Датой исполнения обязательств Подрядчика по оплате Комплекса работ по
настоящему Договору считается дата списания денежных средств, с расчетного счета
Подрядчика.
11.5. При направлении в адрес Подрядчика счетов-фактур Субподрядчик обязан
предоставить Подрядчику надлежащим образом заверенные копии документов,
подтверждающих право подписи лиц, подписавших счет-фактуру. В случае если такие
документы были предоставлены ранее и являются действительными на момент направления
документов, повторное предоставление не требуется.
11.6. Субподрядчик не вправе уступать кому-либо право требования по настоящему
Договору, без согласия Подрядчика.
11.7. Подрядчик имеет право потребовать переоформить первичные документы,
подтверждающие объемы работ, выполненных Субподрядчиком, в случае несоблюдения
Субподрядчиком требований, изложенных в п.п. 10.7, 10.8, 10.9 и 11.5. настоящего Договора.
12. Гарантии качества по сданным работам
12.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него
инженерных систем, оборудования, материалов и результатов Работ устанавливается равным 24
месяцам с момента подписания Сторонами Акта КС-14, если иное не установлено проектносметной документацией.
12.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и
результаты Работ, выполненных Субподрядчиком по настоящему Договору.
12.3. Субподрядчик гарантирует соответствие Объекта строительства указанным в
проектно-сметной документации показателям, возможность эксплуатации Объекта на
протяжении гарантийного срока, указанного в п. 12.1. настоящего Договора, и несет
ответственность за отступление от них.
12.4. В случае обнаружения в период гарантийной эксплуатации Объекта дефектов,
препятствующих его нормальной эксплуатации, Субподрядчик обязан устранить их за свой
счет в согласованные с Подрядчиком или эксплуатирующей организацией сроки. Для участия в
составлении акта-рекламации, согласования порядка и сроков устранения дефектов
Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней с
момента получения соответствующего письменного извещения Подрядчика и/или
эксплуатирующей организации. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период
устранения дефектов.
58
12.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения
Объекта со стороны третьих лиц.
12.6. При отказе Субподрядчика от составления акта-рекламации Подрядчик и/или
эксплуатирующая организация составляет односторонний акт отказа Субподрядчика от работ
по устранению дефектов, имеющий законную силу.
12.7. При отказе Субподрядчика признать свою вину в выявленных дефектах и устранить
недостатки своими силами по требованию Подрядчика и/или эксплуатирующей организации,
последняя вправе привлечь к данной работе стороннюю организацию и оплатить ее работу по
действующим расценкам. Виновник выявленного дефекта устанавливается по результатам
экспертизы или Арбитражным судом. Оплата работ осуществляется за счет виновной Стороны.
12.8. Субподрядчик гарантирует соответствие поставляемого оборудования требованиям
ТУ. Гарантийный срок эксплуатации поставляемого оборудования устанавливается согласно
ГОСТ, ТУ на соответствующий вид оборудования.
13. Контроль и надзор Подрядчика за исполнением Договора
13.1. Подрядчик вправе осуществлять контроль и технический надзор за ходом и
качеством выполнения Комплекса работ, соблюдением сроков выполнения Комплекса Работ,
указанных в Графике, соответствием применяемых материалов и оборудования условиям
настоящего Договора.
13.2. Подрядчик в целях осуществления контроля и технического надзора за
строительством, вправе заключать договор оказания услуг по контролю и надзору за ходом и
качеством выполнения Комплекса работ с организацией или физическим лицом (далее –
представитель Подрядчика) и обязан известить об этом Субподрядчика.
13.3. Субподрядчик обязан обеспечить Подрядчику и представителю Подрядчика
беспрепятственный доступ на строительную площадку в любое время в течение периода
выполнения Комплекса работ.
13.4. Субподрядчик ведет журнал производства Работ, в котором отражается ход
фактического производства Работ, а также факты и обстоятельства, связанные с производством
Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика и Субподрядчика. По требованию
Подрядчика Субподрядчик предоставляет копию журнала производства работ вместе с
первичными учетными документами за отчетный период.
13.5. При осуществлении контроля за ходом производства Работ Подрядчик и
представитель Подрядчика не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность
Субподрядчика.
14. Изменение условий Договора
14.1. Если задержка выполнения Комплекса работ произошла вследствие неисполнения
Подрядчиком в срок обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик
имеет право на продление срока выполнения Комплекса работ на соответствующий период и
освобождается от уплаты штрафа за просрочку сдачи Объекта в эксплуатацию. В этом случае
Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.
В случае возникновения у Субподрядчика дополнительных расходов, вызванных
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком, первый обязан
незамедлительно письменно сообщить Подрядчику размер таких расходов и представить
соответствующие подтверждающее документы, на основании которых Стороны заключают
соглашение о сроках и форме их возмещения.
14.2. В случае принятия Подрядчиком решения о приостановке строительства Объекта
или его консервации Подрядчик обязан не мене чем за 10 (десять) календарных дней до
момента приостановления выполнения Комплекса работ или консервации Объекта направить
соответствующее уведомление Субподрядчику. Субподрядчик в день получения уведомления
59
обязан приостановить выполнение Комплекса работ на Объекте. Стороны составляют акты
сверки физических объемов, выполненных на момент приостановления выполнения Комплекса
работ, а также акты сверок взаиморасчетов. Подрядчик обязуется оплатить Субподрядчику в
полном объеме подтвержденные актами сверки Работы, выполненные до момента
приостановления, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента приостановления.
Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и цену консервации Объекта в дополнительном
соглашении к настоящему Договору, на основании которого Субподрядчик обязан надлежащим
образом осуществить консервацию Объекта, а Подрядчик обязан оплатить работы по
консервации.
15. Обстоятельства непреодолимой силы
15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием
чрезвычайных, непредвиденных и непреодолимых при данных условиях природных явлений,
действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на
время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение настоящего Договора.
15.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен
значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом
другую Сторону в 10-дневный срок. После чего Стороны обязаны обсудить целесообразность
дальнейшего продолжения строительства и подписать Дополнительное соглашение к
настоящему Договору с указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, либо
инициировать процедуру расторжения настоящего Договора согласно раздела 19 настоящего
Договора.
15.3. В случае если Стороны пришли к соглашению, что Работы будут продолжены в
порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств
непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается
соразмерно тому времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы
и их последствия.
16. Имущественная ответственность Сторон
16.1. В случае нарушения сроков оплаты за выполненные Работы, предусмотренных
пунктом 11.2 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Субподрядчику пеню в размере
0,01% от стоимости подлежащих оплате Работ за каждый день просрочки, начиная с 61
(шестьдесят первого) дня после предъявления счета, но не более 10 % от подлежащей оплате
суммы.
16.2. Субподрядчик в случае нарушения нижеприведенных обязательств в соответствии
с настоящим Договором уплачивает Подрядчику:
- за нарушение сроков сдачи Работ текущего года до 30 (тридцати) дней, в том числе за
окончание строительства Объекта после установленного срока, по вине Субподрядчика штраф в размере 1,0 % от цены Комплекса работ по настоящему Договору за каждые 10
(десять) дней просрочки, а свыше 30 (тридцати) дней Субподрядчик уплачивает штраф в
размере 2,0 % от цены Комплекса работ по настоящему Договору за каждые последующие 10
(десять) дней до фактического завершения производства Комплекса работ;
- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему
имущества и строительного мусора – штраф в размере 3000,00 (три тысячи) рублей за каждый
день просрочки;
- за превышение установленных актом - рекламации сроков устранения дефектов в
Работах и конструкциях – штраф в размере 0,1 % от цены Комплекса работ по настоящему
Договору за каждый день просрочки, но не более 10% от цены Комплекса работ по настоящему
Договору;
60
- за повреждение (порчу) инженерных коммуникаций (в том числе устройств СЦБ,
связи, электроснабжения), сооружений и устройств железнодорожного пути, а также иного
имущества Подрядчика, расположенного в пределах территории, на которой выполняется
Комплекс работ, Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 3 000 000 (три
миллиона) рублей. За повторный случай повреждения (порчи) вышеуказанного имущества,
Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей.
При этом убытки, причиненные Подрядчику в результате повреждения (порчи) указанного
имущества, возмещаются в полном объеме, сверх неустойки.
- за нарушение правил противопожарной безопасности на Объекте, сумму в размере
причиненного ущерба и затрат, необходимых на их восстановление.
16.3. Применение любой меры ответственности, предусмотренной настоящим
Договором, должно сопровождаться направлением претензии (уведомления) с указанием в ней
характера нарушения и расчёта суммы неустойки, иных санкций. Направление указанной
претензии (уведомления) является обязательным условием. Срок ответа на претензию
(уведомление) – 30 (тридцать) календарных дней со дня получения Стороной претензии
(уведомления).
16.4. Уплата пени и штрафов, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от
исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
16.5. Субподрядчик несет материальную ответственность за случаи нанесения
работниками Субподрядчика, третьими лицами повреждений (порчи) инженерных
коммуникаций, кабелей СЦБ на железных дорогах, а также иного имущества, расположенного
в пределах территории, на которой производятся Работы, с момента предоставления
строительной площадки Субподрядчику для начала производства Работ и до момента
освобождения Субподрядчиком строительной площадки в соответствии с п. 4.12. настоящего
Договора. При выявлении случаев повреждений Субподрядчик обязан незамедлительно
письменно уведомить Подрядчика и в согласованный с Подрядчиком срок за собственный счет
устранить выявленные повреждения либо возместить Подрядчику расходы на приобретение
материалов и (или) оборудования, необходимых для ликвидации повреждений, а также
стоимости работ по устранению повреждений, выполняемых привлеченной Подрядчиком
организацией.
16.6. В случае нарушения Субподрядчиком требований, предусмотренных п.12.4.
настоящего Договора, Субподрядчик несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
16.7. В случае выявления Подрядчиком, уполномоченным органом государственной
власти, либо иными лицами факта привлечения Субподрядчиком к выполнению работ по
настоящему Договору иностранных граждан без разрешения на право пребывания
(проживания) и осуществления трудовой деятельности на территории субъектов Российской
Федерации, Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику штраф в размере 10% от цены
настоящего Договора в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления
Подрядчиком соответствующего требования.
17. Внесение изменений в Договор
17.1.Подрядчик вправе вносить изменения в объемы Комплекса работ, которые, по его
мнению, необходимы, но не изменяют проектно-сметную документацию, согласно которой
ведется производство Комплекса работ. В случае необходимости внесения таких изменений
Подрядчик обязан направить Субподрядчику письменное распоряжение с указанием:
- изменить характер, качество или вид соответствующей работы;
- выполнить определенные дополнительные работы, необходимые для завершения
строительства Объекта.
17.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые
обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если
61
она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к
настоящему Договору.
18. Разрешение споров между Сторонами
18.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора,
разрешаются Сторонами путем переговоров.
18.2. При возникновении между Подрядчиком и Субподрядчиком спора по поводу
недостатков выполненной Работы либо Комплекса работ в целом и невозможности
урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть
назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Субподрядчик. В случае, когда экспертизой
установлено отсутствие нарушений Субподрядчиком условий настоящего Договора или
причинной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками,
Подрядчик в случае, если экспертиза назначена по его требованию, компенсирует
Субподрядчику понесенные расходы в полном объеме, либо, в случае, если экспертиза
назначена по соглашению Сторон – в размере 50%.
18.3. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший
между Сторонами спор в порядке, предусмотренном п.п. 18.1 и 18.2 настоящего Договора, то он
разрешается в Арбитражном суде г.Москвы.
18.4. В случае отказа Субподрядчика от выполнения гарантийных обязательств
Подрядчик вправе привлечь к устранению дефектов другую организацию с последующим
обращением в судебные органы для возмещения Субподрядчиком понесенных затрат в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Прекращение договорных отношений
19.1. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения
настоящего Договора) без возмещения Субподрядчику убытков, обусловленных прекращением
договорных отношений до завершения строительства, в случаях:
- задержки Субподрядчиком начала выполнения Комплекса работ более чем на 30 (тридцать)
календарных дней по причинам, не зависящим от Подрядчика;
- систематического нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Комплекса работ,
влекущих увеличение срока исполнения настоящего Договора более чем на 30 (тридцать)
календарных дней;
- если исправление некачественно выполненных Работ влечет задержку строительства более
чем на 30 (тридцать) календарных дней;
- аннулирования у Субподрядчика свидетельств о допуске к выполнению работ, входящих в
комплекс по настоящему Договору, выданные саморегулируемыми организациями (СРО),
аннулирования у Субподрядчика других актов государственных органов в рамках
действующего законодательства, лишающих Субподрядчика права на производство Комплекса
работ;
- неоднократных нарушений Субподрядчиком условий настоящего Договора и неисполнения
указаний Подрядчика, либо представителя Подрядчика, направленных Субподрядчику в форме
предписания или записи в журнале производства Работ;
- выявления дефектов и Работ, выполненных с отступлением от проектно-сметной
документации, без согласования таких отступлений с Подрядчиком;
- несоблюдением Субподрядчиком или субподрядными организациями, привлекаемыми
Субподрядчиком для выполнения отдельных Работ, требований пожарной безопасности,
охраны окружающей среды, санитарных нормативов и уровня шума, выявленных надзорными и
контролирующими органами исполнительной власти;
- повреждения (порчу) инженерных коммуникаций (в том числе устройств СЦБ, связи,
электроснабжения), сооружений и устройств железнодорожного пути, а также иного имущества
62
Подрядчика, расположенного в пределах территории, на которой выполняется Комплекс работ
более двух раз;
- объявления Субподрядчика банкротом в установленном действующим законодательством
порядке, наложения ареста на его имущество и блокирование расчетных счетов, введения
внешнего управления.
19.2. Субподрядчик вправе требовать расторжения настоящего Договора (отказаться от
исполнения Договора) в случае финансовой несостоятельности Подрядчика.
19.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, направляет письменное
уведомление другой Стороне за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения, указанной
в уведомлении.
19.4. При расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон, выполненные
Работы передаются Подрядчику в соответствии с разделом 10 настоящего Договора и
производится сверка взаиморасчетов между Сторонами.
19.5. При расторжении настоящего Договора (отказа от исполнения Договора) на
основании п.п. 19.1. и 19.2. Стороны в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня
получения уведомления о расторжении производят взаиморасчеты на основании актов сверок.
20. Конфиденциальность
20.1. Стороны обязуются в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5
лет после его прекращения обеспечить охрану полученной в рамках настоящего Договора
информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не
связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.
20.2. Информация конфиденциального характера в рамках настоящего Договора должна
иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.
20.3. Стороны обязуются не передавать оригиналы или копии документов, полученных
одной Стороной от другой Стороны в рамках настоящего Договора третьей стороне без
предварительного письменного согласия передавшей документы Стороны.
20.4. Сторона, допустившая нарушения условий настоящего раздела Договора, обязана
возместить причиненные другой Стороне убытки в полном объеме. Определение величины
убытков осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
21. Общие условия
21.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые
обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если
она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к
настоящему Договору.
21.2. Субподрядчик не имеет права каким-либо образом отчуждать или передавать
строящийся или построенный Объект или отдельную его часть, а также проектно-сметную
документацию на его строительство или отдельные ее части никакой третьей стороне без
письменного разрешения Подрядчика.
21.3. Любое уведомление по настоящему Договору оформляется в письменной форме,
отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу. Уведомление считается
принятым адресатом в день его получения. Для оперативного урегулирования вопросов,
изложенных в уведомлении, допускается направление копии уведомления телеграфным или
факсимильным сообщением, письмом по электронной почте.
21.4. Обо всех изменениях почтового адреса, номеров телефонов, факсов, платёжных
реквизитов и т.п. Стороны обязаны извещать друг друга в письменной форме в трёхдневный
срок. При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, направляемые
Сторонами друг другу, отправляются по адресам, указанным в настоящем Договоре, и
считаются доставленными, включая случаи, когда адресат по этому адресу более не находится.
63
21.5. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормативными
актами и нормами законодательства Российской Федерации, а так же субъектов Российской
Федерации, на территории которых производится Комплекс работ, нормативными
документами ОАО «РЖД».
21.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Приложения к настоящему Договору:
1. Ведомость договорной цены – Приложение № 1.
2. Календарный график производства Комплекса работ - Приложение № 2.
3. Перечень материалов для расследования в случае брака – Приложение № 3.
4. Перечень оборудования, приобретаемого Субподрядчиком – Приложение № 4.
5. Типовая форма акта ФСУ-3 – Приложение № 5.
22. Местонахождение и платежные реквизиты сторон:
СУБПОДРЯДЧИК
»
ПОДРЯДЧИК
ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»
ИНН 7706284445, КПП 770801001
Юридический адрес: 107078, г. Москва, Орликов
переулок, д. 5, стр. 1.
Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов
переулок, д. 5, стр. 1.
Адрес для почтовых отправлений: 129090,
г. Москва, Грохольский, пер., д. 28.
ОГРН 1027706023597,
р/с 407 028 106 000 300 043 39
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
к/с 30101810700000000187
БИК 044525187
Тел./факс: 8(495) 995-92-27 / 8(495) 688-93-09.
Директор «Желдорэнерго» - филиала
ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»
_________________/В.В. Хананов/
Скачать