Проект Договора - Удмуртский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Ижевск
«___»_______ 2014 г.
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора
Удмуртского филиала Детинкина Дениса Геннадьевича, действующего на основании Доверенности от
17.09.2014г., удостоверенной нотариусом города Москвы Новиковым Андреем Николаевичем и
зарегистрированной в реестре за №2д-469, с одной стороны, и _____________________, именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________, действующего на основании
______________________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», по результатам открытого
запроса предложений, проведенного «___» _______2014_года Организатором запроса предложений,
согласно протоколу № ____ (далее - Протокол) поставка телекоммуникационного оборудования,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить поставку оборудования для
АТС компании Avaya (далее – Товар) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
договором.
Количество, ассортимент, сроки, цены каждой партии Товара определяются соответствующими
Спецификациями, которые подписываются обеими сторонами и являются приложениями к
настоящему договору и его неотъемлемой частью.
Поставляемый Товар должен быть новый, не бывший в употреблении (в эксплуатации, в
консервации), если иное не предусмотрено спецификацией, по своему качеству должен
соответствовать ГОСТу, ОСТу, ТУ, согласованным в соответствующей спецификации,
подтверждаться сертификатом качества завода-изготовителя. Поставщик обязуется передать
Покупателю паспорт на Товар, сертификат качества и соответствия, накладную, товарнотранспортную накладную не позднее момента фактического получения Товара.
Поставщик обязуется поставить Товар свободный от притязаний третьих лиц, (т.е. Товар не
должен быть обременен залоговыми отношениями, не находиться под арестом и т.п.). За
нарушение этого положения всю ответственность за неблагоприятные последствия несет
Поставщик.
Риск утраты, порчи и (или) повреждения Товара, до момента его поступления на склад
Покупателя, несет Поставщик.
Общая стоимость настоящего договора на условиях франко-склад Покупателя определяется на
основании результатов проведенного открытого запроса предложений в соответствии с
решением Центрального закупочного органа Покупателя (Протокол № ________ от ________ г.,)
и составляет, ________________________, в том числе НДС 18%. Цена Товара не может меняться
в течение срока действия настоящего договора.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
Поставка Товара осуществляется в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) на
условиях франко-склад Покупателя. Реквизиты грузополучателя указываются в соответствующей
спецификации.
Оплата Покупателем каждой партии Товара осуществляется на следующих условиях: с отсрочкой
платежа не менее 30 и не более 60 календарных дней, с момента подписания первичных учетных
документов и при условии выставления Поставщиком счета-фактуры. В случае неполной поставки
либо поставки Товара, несоответствующего требованиям спецификации, оплата всей партии не
производится до момента устранения Поставщиком указанных нарушений.
Досрочная поставка может производиться только с письменного согласия Покупателя.
Поставщик, допустивший недопоставку Товара в отдельной партии поставки, обязан восполнить
недопоставку в следующей партии поставки, если иные условия допоставки не указаны
Покупателем.
Покупатель вправе отказаться от принятия Товара по согласованной спецификации: если
поставка по нему просрочена более чем на десять календарных дней или если нарушены условия
п.1.3. настоящего договора.
Подтверждением факта приемки по количеству (единиц, мест поставки) является подписание
товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12). Товар принимается Покупателем по
качеству и комплектности в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента поступления на склад
Покупателя. В случае несоответствия поставленного Товара качеству и комплектности
покупатель незамедлительно уведомляет Поставщика о выявленных недостатках с приглашением
представителя Поставщика в место приемки Товара для составления Рекламационного Акта
(Приложение №2). В случае неприбытия представителя Поставщика в течение трех рабочих дней
Рекламационный Акт составляется в одностороннем порядке, копия которого направляется
Поставщику.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.1.
4.2.
4.3.
5.1.
6.1.
В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Покупатель вправе по своему выбору
потребовать от Поставщика:
 соразмерного уменьшения покупной цены;
 безвозмездного устранения недостатков Товара в срок не позднее 10 календарных дней;
 возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара;
 отказаться от исполнения договора поставки и потребовать возврата уплаченной за
продукцию суммы;
 потребовать замены в течение 10 дней Товара ненадлежащего качества товаром,
соответствующим условиям согласованной Спецификации.
За недопоставку или просрочку поставки, а так же нарушение сроков замены некачественной
Товара, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1 % от стоимости, не
поставленной или поставленной с нарушением сроков Товара, за каждый день просрочки, а в
случае просрочки замены некачественного Товара - от стоимости некачественного Товара.
Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент принятия им Товара на складе
соответствующего грузополучателя.
Указанная в пункте 3.2. настоящего договора неустойка взыскивается с Поставщика по день
фактического исполнения договорного обязательства.
Покупатель осуществляет оплату в порядке, предусмотренном п. 2.2. Договора. За
несвоевременную оплату поставленного Товара Поставщик вправе взыскать с Покупателя
неустойку, в размере банковской ставки рефинансирования за каждый день просрочки платежа.
Уплата неустойки и убытков не освобождает стороны от выполнения своих обязательств по
настоящему договору.
Расчеты по договору производятся денежными средствами, а так же могут иметь иную форму
расчетов, не противоречащую законодательству РФ, в том числе путем передачи векселей и пр. В
случае оплаты путем перечисления денежных средств моментом оплаты будет считаться дата
списания денежных средств с р/с Покупателя.
За нарушение Поставщиком сроков передачи принадлежностей и/или документов, относящихся к
Товару, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1 % от цены Договора
(п.1.6.) за каждый день просрочки.
4. ФОРС-МАЖОР
При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным
выполнение договора одной из сторон, а именно: военные действия всех видов, стихийные
бедствия (наводнения, землетрясения), пожары, эпидемии и другие возможные обстоятельства
непреодолимой силы, не зависящие от воли сторон, сроки выполнения обязательств по
настоящему договору продлеваются на то время, в течение которого действуют данные
обстоятельства.
Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору,
обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении и прекращении действия
обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств. Факт наступления или окончания
непреодолимых обстоятельств подтверждается документом, выдаваемым ТПП соответствующего
субъекта РФ.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух месяцев, любая из сторон
вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем, ни одна из
сторон не может требовать от другой стороны возмещения убытков.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения
сторонами своих обязательств в полном объеме, предусмотренном настоящим договором и
соответствующими спецификациями.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если
они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
Документы, направленные посредством факсимильной связи признаются сторонами, как
имеющие юридическую силу и признаются обязательными. Наличие копий не освобождает
сторону от предоставления документов в подлинной форме. В случае возникновения спора по
поводу достоверности сведений, переданных посредством факса, бремя доказывания
соответствующих фактов и достоверности подписи возлагается на сторону, прибегнувшую к
помощи средств электронной и факсимильной связи.
Поставщик обязуется представить Покупателю следующие документы:
 копию устава;
 копию свидетельства
о регистрации юридического лица (предпринимателя,
осуществляющего деятельность без образования юридического лица) и паспорт (для
предпринимателя);
 копию свидетельства о регистрации в налоговом органе;
 копию Приказа (Протокола общего собрания) о назначении руководителя и копию
доверенности, если договор подписан лицом, действующим на основании доверенности;
 копию лицензии на осуществление определенного вида деятельности, если
соответствующий вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ
подлежит лицензированию;
 паспорт на продукцию, сертификат качества и соответствия;
 выписку из ЕГРЮЛ не ранее, чем за 1 месяц до даты предоставления; копии первых
листов налоговых деклараций по НДС и/или налогу на прибыль за последний отчетный
период с отметкой налоговых органов о приеме ( а в случае представления контрагентом
налоговой отчетности в электронном виде- копию электронной выписки о подтверждении
сдачи налоговой отчетности в налоговые органы по электронным каналам связи),
заверенные печатью организации.
 справки за подписью руководителя и главного бухгалтера юридического лица, что сумма
договора не превышает 25% от балансовой стоимости его активов;
 Документы, предусмотренные п.п.6.3 Поставщик предоставляет Покупателю в момент
оформления настоящего договора.
В случае изменения реквизитов, в том числе почтового адреса, сторона обязана
незамедлительно, в письменной форме, известить другую сторону. Неблагоприятные
последствия, возникшие в связи с ненадлежащим извещением, возлагаются на сторону,
изменившую свои реквизиты и почтовый адрес.
При отсутствии письменного согласия Покупателя Поставщик не вправе уступать третьим лицам
права и обязанности, принадлежащие ему на основании настоящего Договора, в том числе
заключать сделки об уступке прав (требований), переводе долга, передаче в залог прав
(требований) по Договору, сделки факторинга и (или) иные сделки, в результате которых
возникает или может возникнуть обременения прав (требований) Поставщика по Договору и
(или) иные обременения, касающиеся предмета Договора. В случае нарушения вышеуказанных
ограничений, в том числе заключения сделок, без письменного согласия Заказчика, Поставщик
обязан выплатить Заказчику штраф в размере 10 % от суммы настоящего договора.
В случае если Заказчику будет предъявлено какие-либо требования со стороны третьих лиц и
(или) станет известно о наличии прав у третьих лиц, возникших в результате заключения сделок
Поставщиком, запрет на которые установлен в соответствии с настоящим пунктом, то Поставщик,
помимо штрафа, установленного в абзаце первом настоящего пункта Договора, обязан выплатить
Заказчику штраф в размере, соответствующем сумме такой сделки.
Стороны особо отмечают, что Заказчик на свое усмотрение принимает решение о выдаче или
отказе в выдаче Поставщику согласия на заключение каких-либо из вышеуказанных сделок и
(или) на снятие установленных выше ограничений и никакие положения Договора не будут
расцениваться Сторонами как обязывающие Заказчика выдать такое согласие.
Информация, указанная в настоящем пункте Договора, не является конфиденциальной, за
сообщение заинтересованным третьим лицам о наличии ограничений прав Поставщика в
соответствии с настоящим пунктом Договора, к Поставщику не будет применяться
ответственность, установленная Договором.
Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе
касающиеся его выполнения, нарушения его условий, прекращения или действительности
рассматриваются с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок
рассмотрения претензии – 30 дней с даты получения претензии.
В случае если разногласия и споры не урегулированы Сторонами в досудебном претензионном
порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Удмуртской
Республики.
6.7.
6.8.
6.9.
Каждая сторона обязуется подписывать Акт сверки взаиморасчетов за месяц, представленный
другой стороной, в случае несогласия с Актом, эта сторона обязуется в течение двух дней с
момента получения направить в адрес другой стороны свой вариант Акта сверки.
Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.
Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения:
Приложение №1. Спецификация – на 1л., в 1 экз.
Приложение №2. Форма рекламационного Акта – на 2 л., в 1 экз.
7
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ:
ПОСТАВЩИК:
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
Адрес (место нахождения): 143421, Российская
Федерация, Московская область, Красногорский район,
26 км. автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига Ленд»,
строение №3
Наименование обособленного подразделения:
Удмуртский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
Фактический адрес: 426063, Российская Федерация,
г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 52а
Почтовый адрес: 426063, Российская Федерация, г.
Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 52а
Расчетный счет: 40702810168000003612
Банк: в Отделении № 8618 Сбербанка России,
г.Ижевск
К/с 30101810400000000601 БИК 049401601
ИНН/КПП 5612042824/184143001
тел.: (3412) 68-18-64, факс: (3412) 68-21-44
e-mail: udm.esplus@tplusgroup.ru www.udm.esplus.ru
_______________________/Детинкин Д.Г.
М.п.
_______________________
М.п.
Приложение № 1
к Договору № ______
от _______2014 года
СПЕЦИФИКАЦИЯ
1.
В соответствии с Договором поставки №__________Поставщик обязуется передать Покупателю
Товар в составе:
№
п/п
Код
товара
1.
193806
2.
Наименование товара
Кол-во,
шт.
UTILITY TRIGGER REM
GATEWAY NEW SITE
Трэкинг использования
удаленного выноса
1
407786623
PWR CORD EUROPE
Шнур электропитания
1
3.
700466626
MM711 ANLG MEDIA
MODULE - NON GSA
MM711 Плата 8 аналоговых
линий для G700/G350
2
4.
700476393
G430 MEDIA GATEWAY
NON-GSA
Медиа-шлюз G430
1
5.
225234
AVAYA AURATM R5 ANALOG
NEW LIC
10
6.
225212
AVAYA AURATM STDED R5
1-100 ADDLIC
7.
700383326
96XX RPLCMNT LINE CORD
Лицензионное ПО на
носителе - CM5 на 1
аналогового абонента
Лицензионное ПО на
носителе - CM5 на
добавление 1 абонента
(от 1 до 100)
Патчкорд для IP-телефонов
серии 16xx
8.
700451255
PWR ADPTR 5V 1600 SER IP
PHONE EU
Блок питания для телефонов
16хх
6
9.
700458532
IP PHONE 1608-I BLK
IP-телефон Avaya 1608-I
6
Цена за
шт., в
т.ч. НДС,
руб.
Стоимость,
руб., в т.ч.
НДС
6
6
ИТОГО
Всего Товара на сумму: __________________ в т.ч. НДС -18%.
Срок поставки Товара – до 30.12.2014.
Адрес поставки: г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 52а
Срок гарантии ___________
От поставщика:
От покупателя:
Директор
____________________ /
_________________ / Д.Г.Детинкин /
м.п.
м.п.
Приложение № 2
к Договору ____________
от __________ 2013 года
УТВЕРЖДАЮ ФОРМУ
от Поставщика:
УТВЕРЖДАЮ ФОРМУ
от Покупателя:
/
/ Д.Г.Детинкин/
мп
мп
ФОРМА РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА НА ТОВАР (образец)
РЕКЛАМАЦИОННЫЙ АКТ № ____
Дата составления Акта «___» ______________ 20 __ года.
Место составления Акта: _____________________________________________
Поставщик: ____________________________________________________
Покупатель:__________________________________________________________
Состав комиссии (указать Ф.И.О., должность, полномочия):
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
Наименование: *
Модель (марка) изделия: *
Артикул: *
Код: *
Серийный (заводской) номер: *
Дата обнаружения дефекта:
Наработка в часах с начала эксплуатации: *
Режим эксплуатации: *
Дата выхода из строя: *
Условия, при которых произошла поломка: *
Внешние проявления неисправности: *
Товар поставлен Покупателю
по накладной № ______ от «___» ___________
201 __ года:
Акт сдачи-приемки № ______ от «___»
______________ 201 __ года:
Категория несоответствия:
несоответствие качества
скрытый дефект качества
прочее
Описание выявленных недостатков
и их характер:
* в случае * в случае отсутствия какой-либо из маркировок или условий указать имеющиеся
Другие данные, которые, по мнению комиссии, необходимо указать в Акте для подтверждения
ненадлежащего качества.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________
При отсутствии разногласий совместное заключение представителей Сторон о характере
выявленных дефектов (недостатков), причинах их возникновения и решение вопроса о замене
(возврате) или иных необходимых действиях:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
При возврате Товара к Акту прикладываются:
- возвратная накладная и (или) акт приёма-передачи;
- иные документы, сопутствующие поставленной Товара.
Ф.И.О., подписи членов комиссии Покупателя:
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
Ф.И.О., подпись представителя (ей) Поставщика ( при отсутствии возражений и
необходимости участия представителя (ей) Поставщика согласно условиям Договора):
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
от Поставщика
договором):
м.п
(в
случае,
предусмотренном
от Покупателя:
м.п