СОГЛАСОВАНО - МО Родниковский муниципальный район

advertisement
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОДНИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ «СТРОИТЕЛЬСТВО СТАНЦИИ
ДООЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В Г. РОДНИКИ»
УТВЕРЖДАЮ
Муниципальный заказчик
Отдел строительства и архитектуры
администрации муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
Заведующий отделом:
СОГЛАСОВАНО
Уполномоченный орган
Отдел муниципального заказа администрации
муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
И.о.заведующего отделом
___________________________С.Н.Шеманаев
____________________О.Н.Правдикова
РОДНИКИ, 2010
Содержание
РАЗДЕЛ I.1 Инструкции участникам размещения заказа
Общие сведения
Подготовка заявок на участие в аукционе
Подача заявки участника размещения заказа
Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
Порядок проведения аукциона
Заключение муниципального контракта по результатам аукциона
Разрешение разногласий
Законодательное регулирование
РАЗДЕЛ I.2 Информационные карты аукциона
РАЗДЕЛ 1.3. Техническое задание
Ведомость объемов работ № 1, выполняемых в 2010 году
Ведомость объемов работ № 2, выполняемых в 2011 году
Расчет цены контракта
Инструкции участникам размещения заказа по заполнению форм заявки
на участие в открытом аукционе
РАЗДЕЛ 1.4 Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения
заказа
Форма № 1 «Опись документов, входящих в состав заявки на участие в
аукционе»
Форма № 2 «Сопроводительное письмо на участие в аукционе»
Форма № 3 «Сведения об участнике размещения заказа»
Форма № 4 «Сведения о качестве работ»
Форма № 5 «Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее
право участвовать в аукционе и представлять интересы организации –
участника размещения»
Форма № 6 «Договор о залоге в обеспечение исполнения
муниципального контракта» (проект)
Проект муниципального контракта
3
3
6
8
10
12
14
19
19
20
31
41
56
83
85
86
86
87
89
90
91
92
94
2
РАЗДЕЛ 1.1
ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
1. Общие сведения
1.1. Настоящая Инструкция подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» в действующей редакции (далее Федеральный закон) и действующим законодательством Российской Федерации.
1.2. Аукцион проводится в соответствии с действующими нормативными документами, в целях
размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
указанных в Информационных картах аукциона.
1.3. Муниципальный заказчик, указанный в Информационных картах аукциона, намеревается
заключить муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
которые указаны в Информационных картах аукциона, в соответствии с процедурами,
условиями и положениями проекта муниципального контракта, приведенными в настоящей
документации об аукционе.
1.4. Ответственный исполнитель аукциона (контактное лицо), назначенный Уполномоченным
органом и указанный в Информационных картах аукциона, выполняет часть функций по
организации и проведению аукциона.
1.5. Победитель аукциона должен будет осуществить поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг по муниципальному контракту в сроки (периоды) и в местах, указанных в
Информационных картах аукциона.
2. Источник средств
2.1. Муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
указанных в пункте 1.3, будет финансироваться из источников, указанных в Информационных
картах аукциона.
2.2. Оплата товара (работ, услуг) производится в порядке, предусмотренном в проекте
муниципального контракта и Информационных картах аукциона.
3. Цена контракта
3.1. Порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей), начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указаны в Информационных
картах аукциона.
3.2. Цена контракта является твердой и не может изменяться, за исключением случаев,
установленных Федеральным Законом, действующим
законодательством Российской
Федерации, настоящей документацией об аукционе.
3.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без
изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных
условий исполнения муниципального контракта.
3.4. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по
цене, установленной контрактом.
3.5.В случае, если в документации об аукционе при размещении заказа на выполнение работ по
техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказание услуг связи,
юридических услуг указывались цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к
оборудованию, цена единицы услуги и (или) работы, предложенные лицом, с которым в
соответствии с Федеральным законом заключается контракт, при проведении аукциона, цена
запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, цена единицы услуги и
(или) работы являются твердыми и не могут изменяться в ходе исполнения такого контракта.
Оплата выполнения таких работ, оказания таких услуг осуществляется по цене единицы
услуги и (или) работы исходя из объема фактически оказанных услуг, выполненных работ, по
цене каждой запасной части к технике, к оборудованию исходя из количества запасных частей,
поставки которых осуществлялись в ходе исполнения контракта, но в размере, не
превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в документации об
аукционе.
3
4. Правомочность участников размещения заказа
4.1.Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала или физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, которым Российским законодательством не запрещено участвовать в
выполнении муниципального заказа в Российской Федерации.
4.2. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с
размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия
представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и
оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально
заверенной копией.
5. Требования к участникам размещения заказа
5.1. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие
обязательные требования к участникам размещения заказа:
1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства;
3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
на день подачи заявки на участие в аукционе;
4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения
заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации
и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.
5.2. При размещении заказа путем проведения торгов заказчик, уполномоченный орган вправе
установить также следующие требования к участникам размещения заказа:
1) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта
заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;
2) отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре
недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
5.3. В случае, если при размещении заказа на выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем проведения
аукциона начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят
миллионов рублей и более, заказчик, уполномоченный орган вправе установить также
участникам размещения заказа требование выполнения ими за последние пять лет,
предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства,
относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на
выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг
для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере
размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который
проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником
размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции,
4
капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника
размещения заказа).
5.4. В сопроводительном письме на участие в аукционе (в форме № 2 «Сопроводительное
письмо «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа»
настоящей документации об аукционе) декларируется соответствие участника размещения
заказа требованиям, предусмотренным в подпунктах 2 - 4 пункта 5.1. настоящих Инструкций
участникам размещения заказа.
6. Затраты на подготовку заявки на участие в аукционе
6.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки
на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.
7. Преференции
7.1. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям и
предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, указаны в
Информационных картах аукциона.
8.Условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств
8.1. При размещении заказов к товарам, происходящим из иностранного государства или
группы иностранных государств, работам, услугам, выполняемым, оказываемым
иностранными лицами, применяется национальный режим, предусматривающий, что такие
товары, работы, услуги допускаются для целей размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на равных условиях с товарами
российского происхождения, работами, услугами, выполняемыми, оказываемыми российскими
лицами, если иное не установлено международным договором Российской Федерации,
Федеральным законом или иными федеральными законами.
8.2. Условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств, определены
приказом Минэкономразвития РФ от 05.12.2008 г. №427 «Об условиях допуска товаров,
происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров
для государственных и муниципальных нужд», зарегистрирован в Минюсте РФ 24.12.2008 г.
№12957 (далее-Приказ).
8.2.1. При размещении заказов на поставки товаров для муниципальных нужд путем
проведения аукциона участникам размещения заказа, заявки на участие которых содержат
предложения о поставке товаров российского происхождения, предоставляются преференции в
отношении цены контракта в размере 15 процентов в порядке, предусмотренном Приказом.
8.2.2. При размещении заказов на поставки товаров для муниципальных нужд путем
проведения аукциона, в случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в
аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, указанного в пункте 1 приказа
Минэкономразвития РФ от 05.12.2008 г. №427, происходящего из иностранных государств,
муниципальный контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной
участником аукциона, сниженной на 15 процентов от начальной (максимальной) цены
муниципального контракта.
8.2.3. При размещении заказов на поставки товаров для муниципальных нужд путем
проведения аукциона порядок, установленный Приказом, не применяется в случаях, если:
а) в рамках одного аукциона (лота) предполагается поставка нескольких видов товаров
(работ, услуг), часть из которых не указана в пункте 1 приказа Минэкономразвития РФ от
05.12.2008 г. №427;
б) в случае, если аукцион признан несостоявшимся и муниципальный контракт не
заключен в соответствии с частью 1 статьи 40 Федерального Закона, муниципальный заказчик
в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным Законом, размещает заказ у
единственного поставщика.
8.2.4. Участник аукциона в заявке на участие в аукционе обязан указать (задекларировать)
страну происхождения поставляемого товара.
В случае, если в заявке на участие в аукционе участника размещения заказа не указана страна
происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в
аукционе такой участник не допускается единой комиссией (далее-комиссия) к участию в
аукционе.
5
8.2.5. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного
в заявке на участие в аукционе, несет участник размещения заказа.
9. Разъяснения положений документации об аукционе
9.1. Любой участник размещения заказа, которому требуются разъяснения положений
документации об аукционе, вправе направить в письменной форме, в том числе в форме
электронного документа, Уполномоченному органу запрос о разъяснении положений
документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного
запроса Уполномоченный орган направит в письменной форме или в форме электронного
документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос
поступил в Уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в аукционе.
9.2. Датой начала срока предоставления участникам разъяснений является дата размещения
документации об аукционе на официальном сайте.
9.3. Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со
ст.191 ГК РФ на следующий рабочий день после дня поступления запроса.
9.4. В течение одного дня со дня направления разъяснения документации об аукционе по
запросу
участника
размещения
заказа
такое
разъяснение
размещается
Уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без
указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.
10. Внесение дополнений и изменений в документацию об аукционе
10.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с
запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в
документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на
участие в аукционе. Такие изменения опубликовываются и размещаются на официальном
сайте в установленном порядке, а также направляются в установленные Федеральным Законом
сроки заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам
размещения заказа, от которых получены запросы на получение документации об аукционе.
Внесенные изменения являются составной частью документации об аукционе.
10.2 В случае, если срок со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения
на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания
подачи заявок на участие в аукционе составляет менее пятнадцати дней, срок подачи заявок на
участие в аукционе продлевается в установленном порядке.
10.3. Уполномоченный орган не несет ответственности, в случае если участник размещения
заказа не ознакомился с размещенными на официальном сайте дополнениями и изменениями,
внесенными в документацию об аукционе.
11. Отказ от проведения аукциона
11.1.Заказчик, Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее
чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
11.2.Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается
на официальном сайте в установленном Федеральным законом порядке, а также направляются
соответствующие уведомления всем зарегистрировавшимся и от которых получены запросы на
получение документации об аукционе участникам размещения заказа и всем участникам
размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.
11.3. Уполномоченный орган возвращает в установленном порядке участникам размещения
заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе.
ПОДГОТОВКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
12. Язык и форма заявки на участие в аукционе
12.1.Участник размещения заказа обязан изучить документацию об аукционе, включая все
инструкции, формы, условия, требования и спецификации.
12.2. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся
корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, должны быть написаны на
русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные
участником размещения заказа на другом языке сопровождаются переводом на русский язык.
13. Содержание заявки на участие в аукционе
6
13.1 Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа, должна
включать в себя документы, определенные статьей 35 Федерального Закона и
Информационными картами аукциона, все формы должны быть отпечатаны и заполнены по
всем пунктам приложенных образцов.
13.2. Подчистки и исправления в документах, входящих в состав заявки не допускаются, за
исключением исправлений парафированными лицами, подписавшими заявку (или
уполномоченными лицами). Все документы должны иметь четкую печать текстов.
Использование факсимильной подписи не допускается.
13.3. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны
приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями
действующих нормативных документов.
13.4. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны
допускать двусмысленных толкований.
13.5. Участник размещения заказа не вправе вносить изменения в представленные заявки на
участие в аукционе.
13.6. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы участнику
размещения заказа не возвращаются, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным
законом.
14. Оформление заявки на участие в аукционе
14.1. Заявка на участие в аукционе может быть сформирована в несколько томов.
14.2. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на
участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть
скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны
участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения
заказа.
Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все
документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на
участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает
подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома
заявки на участие в аукционе документов и сведений.
14.3. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе
прошиваются нитками, а все страницы пронумеровываются. На обороте последней страницы
на наклейке, помещенной поверх скрепляющих ниток, должна быть сделана следующая
запись: «Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью... листов». Причем количество
листов указывается как цифрами, так и прописью. Здесь же ставится подпись участника
размещения заказа или лица, уполномоченного таким участником размещения заказа..
14.4. Участник размещения заказа формирует и подает одну заявку на участие в аукционе на
каждый лот отдельно (часть 2.1 статьи 10, часть 5 статьи 35 Федерального закона).
Запрещается подача одной (единой) заявки на участие в аукционе на два и более лота.
Заявка на участие в аукционе, поданная на каждый лот отдельно, должна содержать все без
исключения документы, предусмотренные статьей 35 Федерального Закона и
Информационными картами аукциона.
14.5. Каждая заявка на участие в аукционе (независимо от количества лотов, на которые
участник размещения заказа подает заявку) должна содержать документ, подтверждающий
правовой статус участника (выписку из единого государственного реестра юридических лиц
или нотариально заверенную копию такой выписки, выписку из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой
выписки и т.д.), копии учредительных документов, копии документов, подтверждающих
соответствие участника требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 11
Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ (копию лицензии и т.д.) и т.д.
В случае если участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе на два и
более лота, не допускается представление каких-либо документов в составе только одной
заявки.
7
14.6. Подача одной (единой) заявки на участие в аукционе на два и более лота,
непредставление полного пакета документов в составе каждой заявки является основанием для
отказа в допуске к участию в аукционе.
14.7. Заявки на участие в аукционе должны быть оформлены в строгом соответствии с
требованиями Федерального закона и настоящей документации об аукционе.
15. Оформление томов заявки на участие в аукционе
15.1. Участник размещения заказа оформляет заявку на участие в аукционе в следующем
порядке:
1) том заявки на участие в аукционе, содержащий комплект документов, являющихся общими
для заявки на участие в аукционе (в случае подачи заявки по нескольким лотам - комплект
документов, являющихся общими для всех лотов) в 1 (одном) экземпляре;
2) том заявки на участие в аукционе, содержащий специальные документы и сведения о
функциональных
характеристиках
(потребительских
свойствах)
и
качественных
характеристиках товара, о качестве работ, услуг, а в случаях, предусмотренных документацией
об аукционе, также копиями документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если
в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким
товару, работам, услугам.
В случае подачи заявки по нескольким лотам в отношении каждого лота оформляется
отдельный том заявки, содержащий специальные документы и сведения о функциональных
характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о
качестве работ, услуг, а в случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также
копиями документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким
товару, работам, услугам.
16. Подтверждение полномочий лица на осуществление действий от имени участника
размещения заказа
16.1. Документом, подтверждающим полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа - юридического лица является копия решения о назначении или
об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения
заказа без доверенности (далее - руководитель).
16.2. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на
участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от
имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для
юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности.
В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица.
16.3. Документом, подтверждающим полномочия индивидуального предпринимателя, является
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства.
16.4. Для физических лиц полномочия лица на осуществление действий от имени участника
размещения заказа подтверждаются копией документов, удостоверяющих личность.
ПОДАЧА ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
17. Срок и место подачи заявки на участие в аукционе
17.1. Место, дата начала и дата окончания подачи заявок на участие в аукционе указывается в
Информационных картах аукциона.
17.2. Прием заявок от участников размещения заказа заканчивается в срок, указанный в
Информационных картах аукциона и извещении о проведении открытого аукциона.
8
Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в
аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа,
подавшим такие заявки.
17.3. Заявки на участие в аукционе должны быть поданы по адресу, указанному в
Информационных картах аукциона.
18. Одна заявка одного Участника
18.1. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в
отношении каждого предмета аукциона (лота).
19. Регистрация заявок на участие в аукционе
19.1. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в Информационных
картах аукциона, регистрируется Уполномоченным органом. По требованию участника
размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Уполномоченный орган выдает
расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
20. Отзыв заявки на участие в аукционе
20.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать
такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в
аукционе.
20.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе подается письменном виде, при
этом в уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:
название участника размещения заказа, наименование аукциона, номер лота (лотов) (в случае
отзыва заявки на участие в аукционе по конкретному лоту (лотам)).
Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть подписано лицом,
имеющим полномочия на осуществление действий от имени участника размещения заказа,
отзывающего заявку на участие в аукционе, и скреплено печатью участника размещения заказа
– юридическим лицом (в случае наличия печати).
В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе,
уполномоченный орган возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе денежные средства участнику размещения заказа, отозвавшему заявку в течение пяти
рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган уведомления об отзыве заявки на
участие в аукционе на основании договора об обеспечении заявки на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, на которую поступило уведомление об отзыве до окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше, считается не поданной
и не участвует в рассмотрении заявок.
21. Обеспечение заявки на участие в аукционе
21.1. К участникам размещения заказа может быть установлено требование о внесении
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, реквизиты счета для перечисления
указанных денежных средств указаны в Информационных картах аукциона.
21.2. В случае установления требования обеспечения заявки на участие в аукционе документы,
подтверждающие обеспечение заявки на участие в аукционе (платежное поручение,
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе, или копию такого поручения) должны быть представлены в составе заявки на
участие в аукционе. При этом, если указанный в документе, подтверждающем обеспечение
заявки на участие в аукционе, размер обеспечения заявки на участие в аукционе менее
установленного Информационными картами аукциона настоящей документации об аукционе,
такой документ не является подтверждающим обеспечение заявки на участие в аукционе.
21.3. Валюта обеспечения заявки на участие в аукционе указана в Информационных картах
аукциона.
21.4. Уполномоченный орган возвращает участникам размещения заказа денежные средства,
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в установленном
Федеральным законом порядке.
21.5. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе,
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе,
возвращаются победителю аукциона или участнику аукциона, с которым заключается
государственный контракт в установленные Федеральным законом сроки на основании
9
информации о заключении государственного контракта, направленной Заказчиком в адрес
Уполномоченного органа.
21.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не
возвращаются в случаях, установленных Федеральным законом.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
22. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе.
22.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе является закрытой.
22.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям,
установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа
требованиям, установленным Федеральным законом в срок, установленный Федеральным
законом.
22.3. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более
заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные
ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого
участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и
возвращаются такому участнику.
23. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе
23.1. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не
допускается комиссией к участию в аукционе в случае:
1) непредоставления документов, определенных частью 2 статьи 35 Федерального закона
и пунктом «Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе» раздела 1.3.
«Информационные карты аукциона» настоящей документации об аукционе, либо наличия в
таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о
работах, об услугах соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается
заказ;
2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии со статьей 11
Федерального закона и пунктами «Обязательные требования к участникам размещения заказа»
и «Требования, которые установлены заказчиком, уполномоченным органом к участникам
размещения заказа» раздела 1.3. «Информационные карты аукциона»
настоящей
документации об аукционе;
3) непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если требование
обеспечения таких заявок указано в документации об аукционе;
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;
5) подачи заявки, не отвечающей требованиям к оформлению, установленным п. 2.2.
статьи 35 Федерального закона, за исключением требования о нумерации всех листов заявки на
участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе;
6) в случае отсутствия в заявке на участие в аукционе информации о стране
происхождения, предлагаемого к поставке товара, при размещении заказа в порядке
определенном п. 8 настоящих Инструкций.
23.2. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации
участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о
признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления
деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии,
что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии
с законодательством Российской Федерации уполномоченный орган, комиссия обязана
отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.
10
24. Принятие решения о допуске к участию в аукционе
24.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией
принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о
признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником
аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в
порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом.
Комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который
подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и уполномоченным
органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол
размещается уполномоченным органом в установленный Федеральным Законом срок на
официальном сайте, указанном в извещении о проведении открытого аукциона.
24.2. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным
участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в
аукционе и не допущенным к участию в аукционе, в установленном Федеральным законом
порядке направляются уведомления о принятых комиссией решениях.
25. Признание аукциона несостоявшимся
25.1. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион
признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана
только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.
25.2. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения
заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника
размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.
В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион
признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к
участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших
заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в
котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника
размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.
25.3. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием
предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем
начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с
порядком установленным Федеральным законом и п. 28.12 настоящей Инструкции участникам
размещения заказа до минимального размера и после троекратного объявления предложения о
начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о
цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион
признается несостоявшимся.
В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о
признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.
26. Последствия признания аукциона несостоявшимся
26.1. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном
Федеральным законом. В случае, если указанная заявка соответствует всем требованиям и
условиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик в течение трех рабочих
дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан передать участнику размещения
заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект контракта,
прилагаемого к документации об аукционе.
26.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения
заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в
11
аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к
документации об аукционе.
26.3. В указанных выше случаях, муниципальный контракт заключается с учетом положений
Федерального закона на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по
начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении
открытого аукциона, или по согласованной с подавшим заявку участником размещения заказа
и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта.
Участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.
26.4. В случаях, если аукцион признан несостоявшимся и муниципальный контракт не
заключен с единственным участником аукциона или участником размещения заказа, который
подал единственную заявку на участие в аукционе (при наличии таких участников), заказчик,
уполномоченный орган вправе объявить о проведении повторного аукциона либо направить
документы о проведении аукциона и признании его несостоявшимся в уполномоченные на
осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти
Ивановской области. По согласованию с указанным органом заказчик может принять решение
о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
27. Участие в аукционе
27.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные
участниками аукциона или их представители.
27.2. Аукцион проводится в присутствии членов комиссии, участников аукциона или их
представителей.
28. Проведение аукциона
28.1.Аукцион проводится в день, время и в месте, указанных в извещении о проведении
аукциона и Информационной карте аукциона.
28.2. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого
голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.
28.3. Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников
аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей.
В случае проведения аукциона по нескольким лотам комиссия перед началом каждого
лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и
явившихся на аукцион, или их представителей.
При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются
пронумерованные карточки (далее - карточки);
28.4. При регистрации проверяются документы и полномочия, необходимые для участия в
аукционе, присутствующих представителей участника аукциона.
28.4.1. Уполномоченные лица участников, желающие принять участие в аукционе
регистрируются в Листе регистрации.
При регистрации предъявляют следующие документы:
1) руководители
юридических
лиц,
которые
вправе
действовать
от
имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами
без доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) уведомление о допуске к аукциону;
2) физические
лица,
в
том
числе
индивидуальные
предприниматели,
подавшие заявки от собственного имени:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) уведомление о допуске к аукциону;
3)
представители
участников,
действующие
на
основании
доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) оригинал или заверенную копию доверенности, выданную от имени участника
12
размещения заказа;
в) уведомление о допуске к аукциону.
28.4.2. Одно физическое лицо не может быть уполномоченным представителем более одной
организации.
28.5. В случае проведения аукциона по нескольким лотам процедура аукциона проводится
отдельно в отношении каждого лота.
28.6. Во время начала аукциона в помещение для проведения аукциона по Листу регистрации
приглашаются уполномоченные представители участников, имеющие карточки.
После приглашения участникам аукциона пройти в помещение для проведения аукциона
регистрация заканчивается, опоздавшие участники аукциона в помещение для проведения
аукциона не допускаются.
28.7. Во время всей процедуры торгов участникам аукциона запрещается вступать в
переговоры между собой и покидать место проведения аукциона.
Вести переговоры по телефону во время проведения аукциона не допускается.
В случае неадекватных действий со стороны участников аукциона аукцион
приостанавливается.
Во время проведения аукциона участникам аукциона запрещается задавать аукционисту
вопросы.
28.8. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота),
номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта,
начальной (максимальной) цены контракта (лота), в случаях, предусмотренных п. 28.11
настоящих Инструкций участникам размещения заказа, общей начальной (максимальной) цены
запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги,
"шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия
учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов
в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких
участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения
о цене контракта.
28.9.Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены
лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».
28.10. В случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная
(максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная)
цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники,
оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или)
ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при
размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем
снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию
и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому
обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, предусмотренных в перечне, запасных
частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги,
указанных в документации об аукционе, на "шаг аукциона". "Шаг аукциона" устанавливается в
размере пяти процентов общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к
оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги и изменяется в порядке,
предусмотренном пунктом 28.12 настоящей Инструкции участникам размещения заказа.
28.11. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной)
цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.
В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене
контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более
низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота).
28.12. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены
контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" в
порядке, установленном п. 28.12 настоящей Инструкции участникам размещения заказа,
поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.
13
28.13. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым по его
мнению поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены
контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а
также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке,
установленном п. 28.11 настоящей Инструкции участникам размещения заказа, и "шаг
аукциона", в соответствии с которым снижается цена.
28.14. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом
цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист
объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения
о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона,
сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.
28.15. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену
контракта, за исключением случаев, установленных пунктами 28.16 и 28.17 настоящей
Инструкции участникам размещения заказа.
28.16. В случае, если при проведении аукциона на право заключить контракт на оказание услуг
по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена
контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный
контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену права заключить муниципальный контракт.
28.17. В случае проведения аукциона в соответствии с п. 28.10 настоящей Инструкции
участникам размещения заказа победителем аукциона признается лицо, предложившее
наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в
перечне, запасных частей к технике, к оборудованию, наиболее низкую цену единицы услуги.
28.18. При проведении аукциона Уполномоченный орган ведет протокол аукциона, который
подписывается в день проведения аукциона всеми присутствующими членами комиссии,
уполномоченным органом, аукционистом, победителем аукциона и участником аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у уполномоченного
органа, его копия у заказчика.
28.19. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола передают победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта,
который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона,
в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.
29. Требования и форма предложения о цене контракта
29.1. Цены на аукционе должны быть выражены в валюте муниципального контракта, которая
указана в Информационной карте аукциона.
30. Аудио – и видеозапись
30.1.При проведении аукциона Уполномоченный орган осуществляет аудиозапись аукциона.
30.2. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.
30.3.Аудио- и видеозапись аукциона, сделанная участником размещения заказа, может
использоваться только для обжалования действий уполномоченного органа, комиссии в
порядке, установленным Федеральным законом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
АУКЦИОНА
31. Порядок заключения контракта
31.1. Победитель аукциона и муниципальный заказчик должны подписать муниципальный
контракт в срок, указанный в Информационных картах аукциона, по месту нахождения
Заказчика.
31.2. В случае если предмет контракта (лота) состоит из нескольких позиций, при заключении
муниципального контракта победитель аукциона обязан предоставить Заказчику сведения о цене
единицы продукции по каждой позиции, включённой в предмет контракта (в лот) в соответствии с
ценой контракта (ценой лота), предложенной на аукционе.
31.3. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об
14
аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения
контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование
обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от
заключения муниципального контракта. Победитель аукциона или участник аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от
заключения контракта также в случае, если аукцион проводился в соответствии с частью 6.1
статьи 37 Федерального закона и п. 28.16 настоящей Инструкции участникам размещения
заказа и победитель аукциона или указанный участник не оплатил в установленный срок цену
права на заключение контракта.
31.4. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения
муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с
победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с
участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления
факта:
1) проведения ликвидации участников аукциона – юридических лиц или принятия
арбитражным судом решения о признании участников аукциона – юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в
документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на
момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного
имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
31.5. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения
муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении
победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.
Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с
победителем аукциона в случаях, предусмотренных п.31.4. настоящей Инструкции. При этом
заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.
31.6. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
цене контракта, от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о
понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании
аукциона несостоявшимся.
31.7. В случае, если заказчик отказался в соответствии с п.31.4. настоящей Инструкции от
заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.
31.8. Муниципальный
контракт заключается на условиях, указанных в извещении о
проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной
победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене,
предложенной таким участником.
15
В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены
преимущества для учреждений, предприятий уголовно-исполнительной системы и (или)
организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или
такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона
заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом
преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены
контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.
31.9. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом,
муниципальный заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает
цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с
оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц,
занимающихся частной практикой.
В случае, если победителем аукциона признано физическое лицо, на момент заключения
муниципального контракта должны быть представлены документы, подтверждающие право
физического лица заниматься предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица в соответствии со ст.23 Гражданского кодекса РФ.
В случае, если участником размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе,
является физическое лицо, сведения о таком участнике направляются Уполномоченным
органом в Управление федеральной налоговой службы.
31.10. В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику
аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом
муниципальный контракт заключается с учетом положений Федерального закона на условиях,
предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта
(цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с
указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной)
цены контракта (цены лота). Единственный участник аукциона не вправе отказаться от
заключения муниципального контракта.
31.11. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить
не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при
изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт.
При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с
поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству
таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении
соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких
товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы
дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в
поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной
цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
31.12. При заключении муниципального контракта заказчик по согласованию с участником, с
которым заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму,
не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и
начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы товара не
должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены
контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на
количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.
31.13. При заключении муниципального контракта на техническое обслуживание и (или) на
ремонт техники, оборудования цена каждой запасной части к технике, к оборудованию,
предусмотренной в перечне запасных частей, содержащемся в документации об аукционе, и
цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники,
оборудования определяются путем снижения начальной (максимальной) цены каждой
запасной части и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по
техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования пропорционально
снижению общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию
16
и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому
обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования.
31.14. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению
сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
31.15. В случае расторжения муниципального контракта в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств
по такому контракту заказчик вправе заключить контракт с участником размещения заказа, с
которым в соответствии с Федеральным законом заключается контракт при уклонении
победителя торгов от заключения контракта, с согласия такого участника размещения заказа.
Муниципальный контракт заключается с указанным участником размещения заказа на
условиях, предусмотренных Федеральным законом. Если до расторжения муниципального
контракта поставщиком (исполнителем, подрядчиком) частично исполнены обязательства по
такому контракту, при заключении нового муниципального контракта количество
поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть
уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных
услуг по контракту, ранее заключенному с победителем аукциона. При этом цена контракта
должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему
выполненных работ, оказанных услуг.
32. Обеспечение контракта
32.1. Муниципальный заказчик вправе установить требование обеспечения исполнения
контракта, размер которого указан в Информационных картах аукциона.
32.2. Размер обеспечения исполнения контракта не может превышать тридцать процентов
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении
открытого аукциона. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик, уполномоченный орган обязаны установить
требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем в размере аванса (если
контрактом предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер аванса превышает
тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, в размере, не превышающем
на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса.
Заказчик, уполномоченный орган вправе определить обязательства по муниципальному
контракту, которые должны быть обеспечены.
32.3. В случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование
обеспечения исполнения контракта, муниципальный контракт заключается только после
предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается
контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной
банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, договора поручительства или
после передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в
размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационных картах
документации об аукционе.
Заказчик, уполномоченный орган в документации об аукционе вправе установить, что
обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по
контракту не допускается. В других случаях способ обеспечения исполнения контракта из
указанных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона
самостоятельно.
32.4. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которыми заключается контракт,
является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено
требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения
контракта не требуется.
32.5. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта.
32.5.1. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде безотзывной
банковской гарантии.
В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется участником аукциона, с
которым заключается контракт, в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная
банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством
17
Российской Федерации.
Обязательным приложением к безотзывной банковской гарантии является заверенная
надлежащим образом копия лицензии банка, выдавшего безотзывную банковскую гарантию.
Требования к содержанию безотзывной банковской гарантии:
а)
должно содержаться указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения,
внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной
банковской гарантии;
б)
срок действия безотзывной банковской гарантии должен на один месяц покрывать срок
действия контракта.
32.5.2. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде страхования
ответственности по контракту.
В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется участником аукциона, с
которым заключается контракт, в виде страхования ответственности по контракту, договор
страхования риска ответственности за нарушение контракта (далее - договор страхования)
должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации.
Для заключения договора страхования страховая организации должна иметь лицензию, в
которой указан вид страхования - страхование гражданской ответственности за неисполнение
или ненадлежащие исполнение обязательств по договору.
Обязательным приложением к договору страхования является надлежащим образом заверенная
копия лицензии страховой организации, заключившей договор страхования в которой
содержится вышеуказанный вид страхования.
Требования к содержанию договора страхования
а)
страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего
исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по контракту;
б)
договор страхования в соответствии с статьей 932 ГК РФ должен быть заключен в
пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования в качестве
выгодоприобретателя;
в)
срок договора страхования должен покрывать срок действия контракта;
г)
договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что
изменения и дополнения, внесённые в контракт, не освобождают его от обязательств по
соответствующему договору страхования.
32.5.3. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде передачи заказчику
в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).
В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде передачи
заказчику в залог денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт,
перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в информационных картах настоящей
документации об аукционе, на счет муниципального заказчика на основании договора залога.
Факт внесения залога денежных средств на счет заказчика подтверждается копией или
оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств
обеспечения исполнения контракта.
Денежные средства возвращаются подрядчику (поставщику, исполнителю) при условии
надлежащею исполнения им всех своих обязательств по контракту.
32.5.4. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде договора
поручительства.
В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор
поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация
которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и
капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и
резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или,
если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по
окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не
может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке,
установленном настоящей частью.
18
В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор
поручительства, муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления
победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае
уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства
соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в
установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах
"в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35 Федерального закона и подтверждающих его полномочия.
Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и
подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований
подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений
поручителя.
32.6. Безотзывная банковская гарантия, договор страхования риска ответственности за
нарушение контракта, договор залога денежных средств, договор поручительства должны
содержать следующие условия исполнения соответственно банком – гарантом, страховщиком,
залогодателем, поручителем своих обязательств:
а) если принципал (страхователь, залогодатель, должник) не выполнил предусмотренные
контрактом работы (не поставил товары, не оказал услуги);
б) если принципал (страхователь, залогодатель, должник) нарушил конечный или
промежуточные сроки выполнения работ (оказания услуг), сроки поставки товаров не по вине
заказчика;
в) если принципал (страхователь, залогодатель, должник) нарушил установленные заказчиком
сроки замены некачественного товара и устранения, обнаруженных в поставленном товаре, в
выполненной работе, оказанных услугах недостатков;
г) если принципал (страхователь, залогодатель, должник) поставил некачественный товар,
некачественно выполнил предусмотренные контрактом работы (услуги).
РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ
33. Обжалование действий и решений при проведении аукциона осуществляется в
соответствии с Федеральным законом и действующим законодательством.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
34. Применимое законодательство
34.1. Законодательство Российской Федерации о размещении заказов основывается на
положениях Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» в действующей редакции, иных федеральных законов, регулирующих отношения,
связанные с размещением заказов.
34.2. В части, прямо не урегулированной действующим законодательством Российской
Федерации проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.
19
РАЗДЕЛ I.2
ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ АУКЦИОНА
Следующая информация и данные для конкретного аукциона изменяют и/или
дополняют положения Инструкций участникам размещения заказа.
Н п/п
Номер и наименование пункта
ИНСТРУКЦИЙ УЧАСТНИКАМ
Пояснения
АУКЦИОНА
1
2
1.3.
Предмет
аукциона
Выполнение
работ
по
объекту «Строительство
1
станции доочистки питьевой воды в г. Родники» в
соответствии с техническим заданием и
аукционной документацией.
2
Требования, установленные
1. Требования к организации и технологии
заказчиком
к
качеству,
работ:
техническим
характеристикам
Все строительно-монтажные работы выполнять
работ,
требования
к
их в соответствии с утвержденной проектно-сметной
безопасности,
требования
к документацией, действующими нормами и
результатам
работ
и
иные техническими
регламентами.
Подрядчик
показатели,
связанные
с осуществляет строительство в установленные
определением
соответствия сроки, включая приобретение, хранение, монтаж
выполняемых работ потребностям оборудования и материалов, охрану объекта,
заказчика.
сдачу завершенного строительством объекта в
соответствии с Градостроительным кодексом.
Подрядчик на основании утвержденного проекта
организации строительства (ПОС) разрабатывает,
согласовывает с Заказчиком и эксплуатирующей
организацией, собственником водопроводных
сетей проект производства работ (ППР),
утверждает его и в соответствии с ППР
осуществляет реконструкцию объекта.
Все работы должны производиться с
обеспечением требований качества и с
обязательным пооперационным контролем
всех технологических процессов.
До начала производства основных работ
выполнить работы, связанные с освоением
строительной площадки и обеспечивающие
ритмичное
ведение
строительного
производства
- устройство временных дорог и
тротуаров;
- размещение временных мобильных
зданий и сооружений;
- временное ограждение территории
стройплощадки
с
установкой
знаков
безопасности;
- оформить и установить на строительной
площадке паспорт Объекта (информационный
щит).
- решение вопросов материальнотехнического снабжения.
2. Требования к качеству выполняемых работ
и сроку гарантии:
20
3
Требования к сроку
предоставления гарантий качества
работ
Контроль качества работ заключается в
систематическом наблюдении и проверке
соответствия выполняемых работ проектной
документации, требованиям строительных
норм и правил (СНиП) с соблюдением
допусков, а также технологических карт в
составе проекта производства работ.
Операционный
контроль
качества
осуществляется
непосредственно
исполнителями, мастерами, прорабами или
представителем фирмы заказчика.
Геодезический контроль по прокладке
наружных коммуникаций осуществляется в
строгом соответствии со строительными
нормами и правилами на производство и
приемку соответствующих видов работ.
Приёмка законченных работ оформляется
соответствующими актами.
Необходимо
осуществлять
входной
контроль качества применяемых материалов и
изделий.
Особое внимание следует обращать на
скрытые работы с составлением актов
освидетельствования.
Запрещается
выполнение
последующих
работ
при
отсутствии
актов
освидетельствования
предшествующих скрытых работ во всех
случаях.
Заключение договора страхования строительномонтажных рисков связанных со строительством
объекта;
3. Требования к применяемым материалам:
Оборудование и материалы должны быть
разрешенными к применению на территории РФ,
иметь необходимые разрешительные документы,
сертификаты соответствия или иные документы,
удостоверяющие их качество, быть новыми,
ранее не использованными и соответствовать
спецификациям проектно-сметной документации.
4. Требования к безопасности:
Согласно:
СНиП 12-03-2001, СНиП 12-03-2002
«Безопасность труда в строительстве».
- ППБ-01-03 "Правила пожарной безопасности
в Российской Федерации".
5. Обеспечить за свой счет содержание (в том
числе оплату коммунальных услуг), охрану и
уборку объекта, строительной площадки и
прилегающей непосредственно к ней территории
5 лет с даты подписания акта приемки
законченного строительством объекта.
21
4
1.5. Место выполнения работ
5
1.3. Наименование
муниципального заказчика
6
Уполномоченный орган
7
1.5. Срок выполнения работ
8
2.1. Источник финансирования
9
3.1. Порядок формирования цены
контракта (цены лота).
10
Валюта, используемая для
формирования цены контракта и
расчетов по контракту
3.2. Начальная (максимальная)
цена контракта (цена лота)
Величина
понижения
начальной цены контракта ("шаг
аукциона")
11
Российская Федерация, Ивановская область, г.
Родники, ул. Советская, 20.
Объект охраняемый. Вход по пропускам.
Отдел строительства и архитектуры
администрации муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
Адрес: г. Родники, ул. Советская, 10
Заведующий отделом: Шеманаев Сергей
Николаевич, тел. (49336) 2-33-92*157
Контактное лицо: Петров Валентин Борисович,
тел. (49336) 2-33-92*158
Отдел муниципального заказа администрации
МО «Родниковский муниципальный район»
И.о.заведующего отделом: Правдикова Оксана
Николаевна, (49336) 2-33-92*124
Начало
работ
–
с
даты
заключения
муниципального контракта.
Окончание работ:
Согласно ведомости работ № 1 – декабрь 2010
года.
Согласно ведомости работ № 2 – октябрь 2011
года (при наличии финансирования).
Областной и районный бюджеты.
Финансирование осуществляется за счет средств
областного и местного бюджетов.
2010 год – 20 764 000 рублей.
2011 год – 29 851 600 рублей.
Обязательства Сторон по исполнению контракта
в 2011 году наступают только после доведения
лимитов
бюджетных
обязательств
на
соответствующий финансовый год.
Цена контракта формируется с учетом всех
расходов подрядчика при выполнении работ в
соответствии с проектно-сметной документацией
и ведомостями объемов работ, в том числе
стоимость работ, оборудования и расходных
материалов, а также иных затрат, понесенных
подрядчиком при исполнении контракта, с
учетом налогов, сборов и других обязательных
платежей.
Цена муниципального контракта является
твердой и не может изменяться в ходе его
исполнения.
Российский рубль
50 615 600 (пятьдесят миллионов шестьсот
пятнадцать тысяч шестьсот) рублей.
5 % (пять процентов) начальной (максимальной)
цены контракта (цены лота), дальнейшее
снижение шага аукциона в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг
для
22
12
13
государственных и муниципальных нужд».
5.1. Требования к участникам
Обязательные
требования
к
участникам
размещения заказа
размещения заказа при размещении заказа путем
проведения торгов установлены в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2005 года №
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» в
действующей редакции:
1) соответствие участников размещения заказа
требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом торгов;
2)
непроведение
ликвидации
участника
размещения заказа - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника размещения заказа юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника
размещения заказа в порядке, предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, на день
подачи заявки на участие в аукционе;
4) отсутствие у участника размещения заказа
задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты
любого
уровня
или
государственные
внебюджетные
фонды
за
прошедший
календарный год, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской
отчетности
за
последний
завершенный отчетный период. Участник
размещения заказа считается соответствующим
установленному требованию в случае, если он
обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской
Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в аукционе не
принято.
5.2. Требования к участникам
1. Отсутствие сведений об участнике размещения
размещения заказа, установленные заказа в предусмотренном законодательством
уполномоченным органом
реестре недобросовестных поставщиков.
2. Выполнения ими за последние пять лет,
предшествующие дате окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе, работ по
строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объекта капитального строительства,
относящихся к той же группе, подгруппе или
одной из нескольких групп, подгрупп работ, на
выполнение которых размещается заказ, в
23
14
12. Документы, входящие в состав
заявки на участие в аукционе
соответствии с номенклатурой товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных
нужд, утверждаемой федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
нормативное правовое регулирование в сфере
размещения
заказов,
стоимость
которых
составляет не менее чем двадцать процентов
начальной (максимальной) цены контракта (цены
лота), на право заключить который проводится
аукцион. При этом учитывается стоимость всех
выполненных участником размещения заказа (с
учетом
правопреемственности)
работ
по
строительству, реконструкции, капитальному
ремонту одного из объектов капитального
строительства (по выбору участника размещения
заказа).
В соответствии
с совместным письмом
Министерства экономического развития и
торговли Российской Федерации № 20320АП/Д04, Федеральная антимонопольная служба
№ АЦ/25728, Федеральное дорожное агентство №
01-24/11859,
Федеральное
агентство
по
строительству
и
жилищно-коммунальному
хозяйству № ВБ-4731/01 от 25.12.2007г. «О
применении части 2.1 статьи 11 Федерального
закона от 21.07.2005г. «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных
нужд»:
Группа
–
работы
по
строительству,
реконструкции, капитальному ремонту любых
объектов капитального строительства
Подгруппа – работы по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту иных
объектов капитального строительства (включая
уникальные
объекты
капитального
строительства), не отнесенных к особо опасным и
техническим сложным.
1. Опись документов, входящих в состав заявки
на участие в аукционе (форма № 1).
2. Сведения об участнике размещения заказа,
подавшем
заявку
(оформляются
по
приложенному образцу – форма № 3).
3. Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц, полученная не ранее
чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении
открытого аукциона или нотариально заверенная
копия такой выписки (для юридических лиц);
- Выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, полученная
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения
на официальном сайте извещения о проведении
открытого аукциона или нотариально заверенная
копия такой выписки (для индивидуальных
24
предпринимателей);
- Копии документов, удостоверяющих личность
(для иных физических лиц);
- Надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического
лица
в
качестве
индивидуального
предпринимателя
в
соответствии
законодательством
соответствующего
государства, полученные не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения на официальном
сайте извещения о проведении открытого
аукциона (для иностранных лиц).
4. Документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени участника
размещения заказа - юридического лица: копия
решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от
имени участника размещения заказа без
доверенности (далее - руководитель).
В случае, если от имени участника размещения
заказа действует иное лицо, заявка на участие в
аукционе должна содержать также доверенность
на осуществление действий от имени участника
размещения
заказа,
заверенную
печатью
участника размещения заказа (для юридических
лиц) и подписанную руководителем участника
размещения заказа или уполномоченным этим
руководителем
лицом,
либо
нотариально
заверенную копию такой доверенности.
В случае, если указанная доверенность подписана
лицом,
уполномоченным
руководителем
участника размещения заказа, заявка на участие в
аукционе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
- документ о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя
(для
индивидуальных
предпринимателей);
копии
документов,
удостоверяющих
личность (для иных физических лиц).
5. Копии учредительных документов участника
размещения заказа (для юридических лиц).
6. Решение об одобрении или о совершении
крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной
сделки
установлено
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными
документами юридического лица и если для
участника размещения заказа поставка товаров,
являющихся предметом контракта, или внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки
25
на участие в аукционе является крупной сделкой.
А) в случае если поставка товаров,
являющихся предметом контракта, или внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки
на участие в аукционе является для участника
размещения заказа крупной
сделкой,
в
зависимости
от
организационно-правовой
формы участника размещения заказа –
юридического лица:
- выпиской из протокола, содержащего
решение
о
совершении
крупной
сделки, принятое и оформленное в соответствии
со
ст.
46
Федерального
закона
№14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью»
(для
участников,
зарегистрированных в форме обществ с
ограниченней с ответственностью) либо
выпиской из Устава участника размещения
заказа, подтверждающей право единоличного
или коллегиального исполнительного органа
заключать
крупные
сделки
самостоятельно;
- выпиской из протокола, содержащего
решение об одобрении крупной сделки, принятое
и оформленное в соответствии со ст. 79
«Федерального
закона
№208-ФЗ
«Об
акционерных обществах» (для участников
зарегистрированных в форме акционерного
общества) либо документом, подтверждающим,
что участник размещения заказа является
акционерным обществом, состоящим из одного
акционера, который одновременно осуществляет
функции единоличного исполнительного органа;
- документ,
подтверждающий
решение
собственника
имущества
унитарного
предприятия о совершении крупной сделки,
принятое и соответствии со ст. 23I Федерального
закона №161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях».
Б) в случае если поставка товаров,
являющихся предметом контракта, или внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки
на участие в аукционе не является для участника
размещения заказа крупной сделкой, участник
размещения заказа может предоставить в составе
заявки на участие в аукционе оригинал
уведомления от участника размещения заказа на
бумажном носителе о том, что поставка товаров,
являющихся предметом контракта, или внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки
на участие в аукционе не является для участника
размещения заказа крупной сделкой.
7. Документы, подтверждающие соответствие
участника размещения заказа требованиям,
установленным
в
соответствии
с
26
15
21. Обеспечение заявки
Срок, порядок внесения денежных
средств и реквизиты счета для
перечисления денежных средств
законодательством Российской Федерации и
условиям допуска к участию в аукционе, или
копии таких документов:
7.1. Документы, подтверждающие внесение
денежных средств, в качестве обеспечения заявки
на участие в аукционе:
-платежное
поручение,
подтверждающее
перечисление денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе или
копия такого поручения.
7.2. Копии документов, подтверждающих
соответствие участника размещения заказа
требованию, установленному пунктом 1 части 1
статьи 11 настоящего Федерального закона от
21.07.2005 г. № 94-ФЗ, в случае, если в
соответствии с законодательством Российской
Федерации установлены требования к лицам,
осуществляющим выполнение работ, которые
являются предметом аукциона:
7.2.1.
Свидетельство,
выданное
саморегулируемой организацией о допуске к
работам по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на
безопасность
объектов
капитального
строительства и определены техническим
заданием
документации
об
аукционе,
ведомостями объемов работ и проектно - сметной
документацией.
Требование установлено частью 2 статьи 52
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации.
8. Копия разрешения на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию,
копия акта приемки объекта капитального
строительства, за исключением случая, если
застройщик являлся лицом, осуществляющим
строительство.
9. Сопроводительное письмо (оформляется по
приложенному образцу – форма № 2).
10. Сведения о качестве работ (оформляются по
форме № 4).
5% от начальной (максимальной) цены контракта:
2 530 780 (два миллиона пятьсот тридцать тысяч
семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
Денежные средства в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе вносятся до
момента рассмотрения заявок на участие в
аукционе.
Реквизиты счета для перечисления денежных
средств:
Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельным отношениям
муниципального образования «Родниковский
муниципальный район»
27
ИНН 3721003797, КПП 372101001
155250, Ивановская область, г. Родники,
ул.Советская, д.8
Расчетный счет 40302810700080000001
в Филиале «Вознесенский» АКБ
«Инвестторгбанк» г. Иваново БИК 042406772
кор.счет 30101810800000000772
17
12.3. Валюта обеспечения заявки
на участие в аукционе
14, 15 Порядок оформления и
подачи заявок на участие в
аукционе
18
13, 14.2 Оформление сведений о
качестве работ
19
14. Порядок, место, дата начала и Заявки на участие в аукционе принимаются по
дата окончания срока подачи адресу: 155250, г. Родники, ул. Советская, д. 8,
заявок на участие в аукционе.
каб. 3 в рабочие дни с 8-00 ч. до 15-00 ч., перерыв
на обед с 12-00 ч. до 13-00 ч.
Дата начала срока подачи заявок на участие в
аукционе:
день,
следующий
за
днем
опубликования в официальном печатном издании
или размещения на официальном сайте
извещения о проведении аукциона.
Дата окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе: 24.08.2010 года в 9-00 часов.
20
Место, день и время начала Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет
рассмотрения заявок на участие в проходить по адресу: 155250, г. Родники, ул.
аукционе
Советская, д. 8, каб. 4. Начало рассмотрения
заявок на участие в аукционе – 24.08.2010 года в
9-00 часов.
21
Место,
дата
проведения аукциона
22
31.1. Срок подписания
муниципального контракта
23
32. Размер обеспечения
муниципального контракта
16
и
время
Рубль
Порядок оформления и подачи заявок на участие
в аукционе представлены в подразделе 13, 14
части «Подготовка заявок на участие в аукционе»
настоящей документации об аукционе.
Оформляются по приложенному к документации
об аукционе образцу – форма № 4.
Аукцион проводится по адресу: 155250, г.
Родники, ул. Советская, д. 8, каб. 4, 31.08.2010
года в 09-00 час.
Не ранее чем через десять и не позднее чем через
двадцать дней со дня размещения на
официальном сайте протокола аукциона.
Муниципальный контракт заключается только
после предоставления победителем аукциона или
участником аукциона, с которым заключается
контракт в случае уклонения победителя
аукциона от заключения контракта, безотзывной
банковской гарантии, договора поручительства
или после передачи заказчику в залог денежных
средств, в том числе в форме вклада (депозита), в
размере обеспечения исполнения контракта,
указанном
в
Информационных
картах
документации об аукционе.
30% от начальной (максимальной) цены
контракта, указанной в извещении о проведении
28
открытого аукциона: 15 184 680 (пятнадцать
миллионов сто восемьдесят четыре тысячи
шестьсот восемьдесят) рублей.
Муниципальный контракт заключается только
после предоставления участником аукциона, с
которым заключается контракт:
- безотзывной банковской гарантии,
- или договора поручительства,
- или передачи Заказчику в залог денежных
средств, в том числе в форме вклада (депозита).
Обеспечение исполнения муниципального
контракта
в
виде
страхования
ответственности по контракту не допускается.
Способ обеспечения исполнения Контракта
из указанных способов определяется участником
аукциона самостоятельно
в соответствии с
частью 32 раздела 1.1. Инструкции участникам
размещения заказа настоящей аукционной
документации.
Если
Победителем
аукциона
или
участником аукциона, с которыми заключается
Контракт, является бюджетное учреждение,
предоставление
обеспечения
исполнения
Контракта не требуется.
В случае определения участником размещения
заказа
в
качестве
способа
обеспечения
исполнения муниципального контракта залога
денежных средств, заключается договор о залоге
в обеспечение исполнения муниципального
контракта (форма 6).
24
7.1. Преимущества
Не установлены.
25
Форма, сроки и порядок оплаты
работ
Оплата работ производится Заказчиком за счет
средств областного и местного бюджетов, в
пределах
доведенных
Заказчику
лимитов
бюджетных обязательств на 2010-2011 год, путем
безналичного перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика по факту выполнения
работ или отдельного этапа работ на основании
актов выполненных работ
КС-2, и справок
стоимости выполненных работ КС-3 по счетам –
фактурам, но не более 95% цены контракта при
наличии исполнительной документации.
Окончательный расчет за выполненные работы
производится после полного завершения работ,
включая устранение выявленных дефектов, на
основании акта приемки объекта капитального
строительства (реконструкции, капитального
ремонта), оформленного в установленном
порядке
и
заключения
о
соответствии
построенного,
реконструированного,
отремонтированного
объекта
капитального
строительства
требованиям
технических
регламентов
и
проектной
документации,
29
выданного должностными лицами органа
государственного
строительного
надзора,
участвовавшими
в
проведении
итоговой
проверки.
Авансовый платеж не предусмотрен.
30
РАЗДЕЛ 1.3.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по муниципальному заказу
МО «Родниковский муниципальный район»
«Строительство станции доочистки питьевой воды в г. Родники».
№
п/п
1
2
Раздел
Заказчик
Наименование
выполняемых
работ
Проектно-сметная
документация
3
Характеристика
объекта
4
Информация
Отдел
строительства
и
архитектуры
администрации
муниципального образования «Родниковский муниципальный
район»
Адрес: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, 10.
Заведующий отделом: Шеманаев Сергей Николаевич, телефон
(49366) 2-33-92*157
Контактное лицо: Петров Валентин Борисович, телефон (49366)
2-33-92*158
Строительство станции доочистки питьевой воды в г. Родники.
Проектно-сметная документация разработана ЗАО «Водопроект.
Гипрокоммунводоканал. Санкт-Петербург», рассмотрена и получила
положительные заключения органов экспертизы:
- Государственной экологической экспертизы, утвержденное
приказом Управления по технологическому и экологическому
надзору Ростехнадзора по Ивановской области от 20.09.2006
№254У;
- Управления государственной вневедомственной экспертизы и
ценообразования в строительстве Ивановской области (ОГУ
«Ивгосэкспертиза» от 15.02.2007 № 277061.1
и согласования.
Выполнена корректировка проектно-сметной документации ОАО
«Ивэнергоремонт», лицензия № Д 641761 от 27.09.2005 г.
регистрационный номер ГС-1-37-02-26-0-37002047005-001813-1,
юридический адрес: 153012 г. Иваново, ул.Карьерная, д. 20., в 2009
году. Рассмотрена и получено положительное заключение органов
экспертизы:
- Управление государственной вневедомственной экспертизы и
ценообразования в строительстве Ивановской области (ОГУ
«Ивгосэкспертиза) от 23 апреля 2009 года № 37-1-3-0076-09.
Существующее положение
В качестве источника водоснабжения г.Родники Ивановской
области используется вода р.Парша.
В настоящее время очистка воды осуществляется по
двухступенной схеме, включающей вертикальные смесители,
осветлители со слоем взвешенного осадка и скорые фильтры, без
обработки коагулянтом и флокулянтом. В качестве реагентной
обработки производится только обеззараживание воды хлором.
Промывная вода от фильтров отводится в резервуар
емкостью 250 м3, откуда насосами 8К 290/17, установленными в
насосном отделении ВОС, перекачивается в канализацию.
В настоящее время на водопроводных очистных сооружениях
производится только первичное и вторичное хлорирование.
31
Первичное хлорирование исходной воды производится на
водозаборе реки Парша. Вторичное хлорирование очищенной воды
производится на водопроводных очистных сооружениях.
Очищенная вода после скорых фильтров поступает в три
резервуара чистой воды общим объемом 6000 м3.
Технологическая схема обработки воды с разделением потоков
при реконструкции водопроводных очистных сооружений
При сохранении технологической схемы очистки воды
реконструкция водопроводных очистных сооружений заключается в
следующем:
1. Разделены потоки исходной речной воды, поступающей на
очистные сооружения, для возможности реагентной
обработки воды, предназначенной на хозяйственно-питьевые
нужды населения;
2. Запроектирован дополнительный резервуар чистой питьевой
воды;
3. Запроектированы узлы учета подачи воды питьевого качества
в различные районы города.
Для раздельной обработки воды производственного и питьевого
качества необходимо разделение существующих очистных
сооружений на 2 независимые линии.
Очистка воды производственного качества будет производиться
по существующей технологической схеме. В состав линии очистки
производственной воды входят 1 вихревой смеситель, 3 осветлителя
со взвешенным осадком, 3 скорых фильтра и 2 резервуара чистой
производственной воды.
Вода для технологических нужд ОАО «ОПТК» после вихревого
смесителя по существующему трубопроводу Д500 мм направляется
в три осветлителя со взвешенным осадком. После осветлителей вода
по существующему трубопроводу Д500 мм подается на три скорых
фильтра. Пройдя очистку на скорых фильтрах очищенная вода по
существующему трубопроводу Д500 мм направляется в два
существующих резервуара чистой производственной воды емкостью
2000 м3 каждый. Перед поступлением очищенной воды в
резервуары производится вторичное хлорирование. Из резервуаров
вода на производственные нужды ОАО «ОПТК» по существующему
водопроводу Д400 мм подается проектируемыми насосами 1Д 80056б (1 рабочий и 1 резервный), установленными в насосном
отделении ВОС. Промывка скорых фильтров производственного
назначения производится из резервуаров производственной воды
существующими насосами Д 800-28 (1 рабочий и 1 резервный).
Технологическая схема очистки воды на хозяйственно-питьевые
нужды предусматривает обработку реагентами и реконструкцию
части сооружений. В состав линии очистки питьевой воды входят 1
вихревой смеситель, 3 реконструированных осветлителя со
взвешенным осадком, 3 скорых фильтра и 2 резервуара чистой
питьевой воды (1 существующий и 1 проектируемый).
Вода для хозяйственно-питьевых нужд города перед подачей в
вихревой смеситель обрабатывается коагулянтом (кусковой
очищенный сернокислый алюминий) и в периоды появления
привкусов и запахов угольной пульпой. Для смешения реагентов с
водой на существующем подающем трубопроводе Д400 мм
устанавливается шайбовый смеситель. На выходе из смесителя в
сборный карман производится ввод флокулянта (полиакриламид).
32
Реагентное хозяйство размещается в существующем помещеним
реконструируемого здания водоподготовки. После вихревого
смесителя вода по проектируемому трубопроводу Д400 мм
направляется в три осветлителя со взвешенным осадком. Для
повышения эффективности очистки рабочие камеры осветлителей
оборудуются аппаратами для рециркуляции осадка по внутреннему
контуру. Существующие перфорированные трубы в рабочих
камерах реконструируемых осветлителей заменяются на новые
трубопроводы с патрубками, расположенными вертикально вверх.
Над каждым патрубком устанавливается смеситель и направляющий
аппарат для рециркуляции осадка. В каждой рабочей камере
осветлителя установлено по 6 аппаратов для рециркуляции осадка.
Каждая рабочая камера разделена на 3 части дополнительными
поперечными перегородками. Сбор осадка из шламоуловителя
производится по существующим трубопроводам в резервуар осадка
2 раза в сутки. После осветлителей вода по проектируемому
трубопроводу Д400 мм подается на три скорых фильтра. Каждый
состоит из двух секций, разделенных между собой центральным
каналом. Фильтрование воды на скорых фильтрах происходит
сверху вниз. Фильтрующая загрузка реконструируемых скорых
фильтров питьевой воды выполнена с поддерживающими слоями
гравия высотой 0,5м. Высота фильтрующего слоя составляет 1,8м.
Промывка скорых фильтров хозяйственно-питьевого назначения
производится из резервуаров питьевой воды проектируемыми
насосами 2Д 2000-21а (1 рабочий и 1 резервный). После скорых
фильтров очищенная вода по существующему трубопроводу Д500
мм и проектируемому трубопроводу Д350 мм направляется в
существующий резервуар чистой питьевой воды и проектируемый
резервуар. Перед поступлением очищенной воды в резервуары
производится вторичное хлорирование.
Для первичного и вторичного хлорирования используется
жидкий хлор. Существующая технологическая схема хлорирования
остается без изменений.
Из резервуаров вода на хозяйственно-питьевые нужды города по
существующему водоводу Д400 мм подается проектируемыми
насосами 1Д 500-63 (1 рабочий и 1 резервный), установленными в
насосном отделении ВОС. Подача питьевой воды в микрорайон
Южный производится существующим насосом К 100-65-200. Для
резерва устанавливается один дополнительный насос К 100-65-200 с
аналогичными техническими характеристиками.
На магистральных водоводах подачи питьевой воды в различные
районы города устанавливаются узлы учета расходов – 8 узлов.
Узлы учета расходов воды устанавливаются в железобетонных
монолитных прямоугольных камерах размерами 2000-2600х1500 мм,
глубиной 2,2 м. На стальных и чугунных водоводах диаметром 80200 мм устанавливаются электромагнитные расходомеры MAGFLO
MAG3100W (“Siemens”) диаметром 40-100 мм, следующих
характеристик:
Вход
Фланец
33
EN 1092-1
Рабочие условия
Окружающие условия
Окружающая температура

раздельный измерительный
преобразователь

компактный измерительный
преобразователь
-40 … +100°C (-40 …
+212 °F)
-20 … +50°C (-4 …
+122 °F)
Рабочее давление

футеровка

Neoprene, EPDM
0.01 ... 40 бар (0.15 ...
580 psi)
Класс защиты корпуса

стандарт

опция
IP67/NEMA 4X to EN
60 529, 1 mH2O на 30
мин
IP68/NEMA 6 to EN 60
529, 10 mH2O пост.
Свойства измеряемой среды
Температура вещества

футеровка

Neopren (стандарт)

EPDM ( допуском WRC (WRC =
английский научно-исследовательский
центр водного хозяйства)
0 … 70 °C (32 … 158
°F)
-10 … +95 °C (14 …
203 °F)
34
Конструкция
Материал

фланец и корпус

измерительная трубка

Электроды
углеродистая сталь
AISI 304 (1.4301)
AISI 316 Ti (1.4571)
Сертификаты и допуски
Допуск PED
DGRL – 97/23 EC
предназначенные для питьевой воды и допускающие зарывание
в землю и постоянное затопление. Для ремонтно-профилактических
работ на трубопроводах в местах установки расходомеров
предусмотрены обводные линии с отключающими затворами.
Основные объемно-планировочные и конструктивные решения
объекта строительства
Резервуар чистой питьевой воды емк. 1900 м3 – сборномонолитное, емкостное, полузаглубленное сооружение, с размерами
в осях 18 х 24 м, строительной высотой 5,04 м3 по типовому
проекту, дополнительно разработаны приямок ля отвода воды и
конструкция котлована под резервуар. Предварительно, перед
устройством резервуара, демонтируются существующие в пятне
застройки сооружения.
Узлы учета расхода воды №№ 2 -8 – сборно-монолитные,
емкостные, заглубленные сооружения, оборудуются датчиками
первичных и вторичных приборов, первичные устанавливаются
непосредственно в емкостных сооружениях, вторичные в
помещениях близь расположенных зданий.
Существующие водопроводные очистные сооружения –
существующее здание, одноэтажное, размером в плане 36х60х7,2м.
Стены – монолитные и сборный ж/б, фундаменты – монолитный
бетон, покрытие – плиты из сборного ж/б, кровля – рулонная.
Проектом предусматривается замена мягкой кровли, внутренняя
отделка, штукатурка фасада по сетке и окраска. Подлежат
реконструкции в части устройства перегородок и набетонок в 2-х
секциях каждого из 3-х реконструируемых осветлителей,
фундаментов под насосы 2Д 2000-21а (2шт), штробы под новый
трубопровод подачи промывной воды и трубопровод отвода чистой
воды, фундамента под воздуходувку, выполнить приямок для
выхода трубопровода фильтрованной воды, монтаж сальников для
трубопроводов от РЧВ и подачи промывной воды на фильтры,
произвести разборку фундаментов - 3шт в реагентном хозяйстве,
4шт в насосном отделении, выполнить монтаж электрической тали
г/п 0,25т в помещении установки Ultromat.
35
Внутриплощадочные
коммуникации.
Для
отвода
фильтрованной воды питьевого качества в резервуары чистой
питьевой воды и подачи воды питьевого качества потребителю в
проходном туннеле между зданием ВОС и группой резервуаров
запроектированы стальные трубопроводы диаметрами 300 мм, 350
мм и 600 мм. Для прокладки новых трубопроводов в проходном
тоннеле демонтируются существующие стальные трубопроводы
подачи и отвода умягченной воды Д400 мм и трубопроводы подачи
и отвода воды на взрыхление Д400 мм. Перекладывается
трубопровод отвода промывной воды Д250 мм из резервуара.
Проходной тоннель – выполнить установку сальников под
трубопроводы в монолитном участке проходного тоннеля на входе и
выходе, разработать 3 новых колодца и 2 колодца взамен
существующих.
Проектируется новый участок ж/б канализации Д400 мм
протяженностью 53 м.
Инженерное обеспечение объекта.
- Электроснабжение водопроводных очистных сооружений
сохраняется от существующей встроенной в здание водоочистных
сооружений трансформаторной подстанции №9 2КТП-1000-6/0,4кВ.
По степени бесперебойности электроснабжения водоочистные
сооружения относятся к потребителям I категории надежности
электроснабжения. Максимальная нагрузка на шинах 320/220В
трансформаторной подстанции от технологических механизмов
водоочистных
сооружений
составит
507кВт
без
учета
электрического освещения зданий и сторонних нагрузок. Для вновь
устанавливаемых насосов предусматриваются щиты управления,
которые подключаются к существующим питающим щитам 0,4кВ,
при этом для них устанавливаются новые автоматические
выключатели и прокладываются кабели, старые автоматические
выключатели и кабели демонтируются.
- Отопление реконструируемых помещений - существующее
централизованное. Теплоноситель – перегретая вода с параметрами
150/70 °С.
- Вентиляция. Воздухообмен в реагентном хозяйстве и
помещении приготовления раствора флокулянта принудительный.
Оборудование устанавливается непосредственно в обслуживаемом
помещении.
- Водоснабжение – существующее.
- Канализация – отвод стоков в существующую
канализационную сеть.
Генплан и благоустройство.
На проектируемом участке строительства резервуара чистой
питьевой воды расположена водонапорная башня, которая будет
демонтироваться.
Перед
началом
строительства
разбирается
участок
существующего сетчатого ограждения дл. 47м. В дальнейшем
проектируется новый участок дл. 61 м с устройством калитки.
По благоустройству и озеленению предусматривается
крепление откосов посевом трав, лестница по откосу, пешеходная
дорожка дл.53 м, на свободной от застройки территории посев трав.
36
Организация строительства
5
Объемы работ
Требования к
подрядной
организации
6
7
Требования к
качеству и
безопасности
выполняемых
работ.
В соответствии с п.4.4 СНиП 2.04.02-84* водопроводные
очистные сооружения относятся ко II категории надежности
водоснабжения – допускается снижение подачи воды на 30% на 10
суток и прекращение подачи воды на срок до 6 ч.
К строительно-монтажным работам разрешается приступать
при наличии проекта производства работ, разработка которого
входит в обязанности подрядчика. Также строительной организации
перед началом работ на территории ВОС необходимо составить актдопуск для производства строительно-монтажных работ.
В соответствии с проектно-сметной документацией и ведомостями
объемов работ (Приложение №1 и №2).
- непроведение ликвидации участника размещения заказа –
юридического лица или непроведение в отношении участника
размещения заказа – юридического лица, индивидуального
предпринимателя процедуры банкротства;
- неприостановление деятельности участника размещения заказа на
день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает
25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период;
- отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре
недобросовестных поставщиков;
- выполнения за последние пять лет, предшествующие дате
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта
капитального строительства, относящихся к той же группе,
подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на
выполнение которых размещается заказ, в соответствии с
номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое
регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых
составляет не менее чем двадцать процентов начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить
который проводится аукцион.
- наличие свидетельства о допуске к работам согласно ведомости
объемов работ (приложение), которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, выданное
саморегулируемой организацией.
1.Требования к организации и технологии работ:
Все строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с
утвержденной проектно-сметной документацией, действующими
нормами и техническими регламентами. Подрядчик осуществляет
строительство в установленные сроки, включая приобретение,
хранение, монтаж оборудования и материалов, охрану объекта,
сдачу завершенного строительством объекта в соответствии с
Градостроительным кодексом.
Подрядчик на основании утвержденного проекта организации
37
строительства (ПОС) разрабатывает, согласовывает с Заказчиком и
эксплуатирующей организацией, собственником водопроводных
сетей проект производства работ (ППР), утверждает его и в
соответствии с ППР осуществляет реконструкцию объекта.
Все работы должны производиться с обеспечением требований
качества и с обязательным пооперационным контролем всех
технологических процессов.
До начала производства основных работ выполнить работы,
связанные с освоением строительной площадки и
обеспечивающие ритмичное ведение строительного производства
- устройство временных дорог и тротуаров;
- размещение
временных
мобильных
зданий
и
сооружений;
- временное ограждение территории стройплощадки с
установкой знаков безопасности;
- оформить и установить на строительной площадке паспорт
Объекта (информационный щит).
- решение
вопросов
материально-технического
снабжения.
2.Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии:
Контроль качества работ заключается в систематическом
наблюдении и проверке соответствия выполняемых работ
проектной документации, требованиям строительных норм и
правил (СНиП) с соблюдением допусков, а также
технологических карт в составе проекта производства работ.
Операционный
контроль
качества
осуществляется
непосредственно исполнителями, мастерами, прорабами или
представителем фирмы заказчика.
Геодезический
контроль
по
прокладке
наружных
коммуникаций осуществляется в строгом соответствии со
строительными нормами и правилами на производство и приемку
соответствующих видов работ.
Приёмка законченных работ оформляется соответствующими
актами.
Необходимо осуществлять входной контроль качества
применяемых материалов и изделий.
Особое внимание следует обращать на скрытые работы с
составлением
актов
освидетельствования.
Запрещается
выполнение последующих работ при отсутствии актов
освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех
случаях.
Заключение договора страхования строительно-монтажных рисков
связанных со строительством объекта;
3.Требования к применяемым материалам:
Оборудование и материалы должны быть разрешенными к
применению на территории РФ, иметь необходимые
разрешительные документы, сертификаты соответствия или иные
документы, удостоверяющие их качество, быть новыми, ранее не
использованными и соответствовать спецификациям проектносметной документации.
4. Требования к безопасности:
Согласно:
38
8
Место выполнения
работ
9
Сроки выполнения
работ
10
Срок гарантии
качества
выполненных
работ
Источник, порядок
финансирования
11
Начальная цена
контракта
12
Форма, сроки и
порядок оплаты
выполненных
работ
13
- СНиП 12-03-2001, СНиП 12-03-2002 «Безопасность труда в
строительстве».
- ППБ-01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской
Федерации".
5. Обеспечить за свой счет содержание (в том числе оплату
коммунальных услуг), охрану и уборку объекта, строительной
площадки и прилегающей непосредственно к ней территории
Ивановская обл., г. Родники, ул. Советская, 20.
Объект охраняемый. Вход по пропускам.
Начало работ
– с даты заключения муниципального контракта
Окончание работ:
согласно ведомости работ №1 - декабрь 2010 года.
согласно ведомости работ №2 – октябрь 2011 года (при наличии
финансирования)
Гарантийный срок на выполняемые работы составляет 5 лет с даты
подписания акта приемки законченного строительством объекта.
Финансирование осуществляется за счет средств областного и
местного бюджетов.
2010 год – 20 764,00 тыс.руб.
2011 год – 29 851,60 тыс.руб.
Обязательства Сторон по исполнению Контракта в 2011 году
наступают только после доведения лимитов бюджетных
обязательств на соответствующий финансовый год.
Начальная (максимальная) цена контракта:
50 615 600 (пятьдесят миллионов шестьсот пятнадцать тысяч
шестьсот) рублей 00 копеек.
Цена контракта формируется с учетом всех расходов подрядчика
при выполнении работ в соответствии с проектно – сметной
документацией и
ведомостями объемов работ, в том числе
стоимость работ, оборудования и расходных материалов, а также
иных затрат, понесенных подрядчиком при исполнении контракта, с
учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.
Оплата работ производится Заказчиком за счет средств областного и
местного бюджетов, в пределах доведенных Заказчику лимитов
бюджетных обязательств на 2010-2011 год, путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по
факту выполнения работ или отдельного этапа работ на основании
актов выполненных работ КС-2, и справок стоимости выполненных
работ КС-3 по счетам – фактурам, но не более 95% цены контракта
при наличии исполнительной документации.
Окончательный расчет за выполненные работы производится после
полного завершения работ, включая устранение выявленных
дефектов, на основании акта приемки объекта капитального
строительства
(реконструкции,
капитального
ремонта),
оформленного в установленном порядке и заключения о
соответствии
построенного,
реконструированного,
отремонтированного
объекта
капитального
строительства
требованиям технических регламентов и проектной документации,
выданного должностными лицами органа государственного
строительного надзора, участвовавшими в проведении итоговой
39
Обеспечение
заявки
14
проверки.
Авансовый платеж не предусмотрен.
5% от начальной (максимальной) цены контракта: 2 530 780 (два
миллиона пятьсот тридцать тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00
копеек.
Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным
отношениям МО «Родниковский муниципальный район»
ИНН 3721003797, КПП 372101001
155250, Ивановская область, г.Родники, ул.Советская, д.8
Расчетный счет 40302810700080000001
в Филиале «Вознесенский» АКБ «Инвестторгбанк»
г. Иваново БИК 042406772
кор.счет 30101810800000000772
15
Размер
обеспечения
исполнения
муниципального
контракта
30% от начальной (максимальной) цены контракта, указанной в
извещении о проведении открытого аукциона.
16
Возможность
ознакомиться с
проектно-сметной
документацией
Ознакомиться с проектно-сметной документацией можно в отделе
строительства и архитектуры администрации муниципального
образования «Родниковский муниципальный район» по адресу
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, 10, каб. №18
в рабочие дни с 1300 до 1700 часов.
Зав.отделом строительства и архитектуры
С.Н.Шеманаев
40
Приложение 1.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1
выполняемых в 2010 году
по объекту «Строительство станции доочистки питьевой воды в г. Родники»
№ п/п
Наименование работ
Количество
1
2
3
Глава 2. Основные объекты строительства.
Объектная смета №2-3. Водопроводные очистные сооружения.
Локальная смета №2-3-1. Общестроительные работы.
1 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
19/0,09
1 т конструкций
0,09
2 Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
20/0,55
1 т конструкций
0,55
3 Монтаж опорных конструкций этажерочного типа
1 т конструкций
21/0,62
0,62
4 Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм
криволинейных наружных поверхностей (НМ-1,НМ-2,НМ-3)
1/1,05
1 м2 покрытия
1,05
5 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
2/0,25
100 м2 окрашиваемой
поверхности
0,25
6 Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784
3/0,25
100 м2 окрашиваемой
поверхности
0,25
Локальная смета №2-3-2. Вентиляция.
1 Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 10 тыс.м3/час
1/1
2 Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т
2/1
1 камера
1
1 вентилятор
1
3 Установка нагревателей индивидуальных водоводяных
3/0,1
10 комплектов
0,1
4 Установка фильтров ячейковых
4/0,1
1 м2 поверхности в
свету
0,1
5 Установка клапанов обратных периметром до 4500 мм
5/1
1 клапан
1
6 Установка вентиляторов массой до 0,05 т
6/2
1 вентилятор
2
7 Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
7/3 + 10/2
1 решетка
5
8 Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм
9/1
1 зонт
1
9 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
11/0,11
100 м2 поверхности
воздуховодов
0,11
10 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм
12/0,22
100 м2 поверхности
воздуховодов
0,22
11 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
13/12
1 шт.
12
12 Установка воздухосборников наружным диаметром 159 мм
14/4
1 шт.
4
13 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм
15/0,6
100 м трубопровода
0,6
14 Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
16/0,06
1 м3 изоляции
0,06
Локальная смета №2-3-3. Приобретение и монтаж технологического оборудования и трубопроводов.
1 Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм 600
1 шт.
42
2 Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные,
роторные на общей фундаментной плите или моноблочные. Агрегат насосный, масса, т 1,445 1Д 500-63
½
3 Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные,
роторные на общей фундаментной плите или моноблочные. Агрегат насосный, масса, т 1,310 1Д 800-56б
1 шт.
2
1 шт.
2
4 Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые и многоступенчатые, объемные, поршневые, приводные на отдельных
фундаментных плитах. Агрегат насосный,2Д2000-21а
6 Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные,
роторные на общей фундаментной плите или моноблочные. Агрегат насосный, масса, т 0,064
компл.
1 шт.
5/6
7 Воздуходувка с противошумным кожухом
6
1 шт.
6/2
8 Мешалка электрическая для емкости
9/2
2
1 шт.
2
9 Емкости для приготовления угольной пульпы
10/0,2
10 Изготовление кронштейна для насоса, ТХ.Н10
11/0
11 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ПФ-020
12/0,01 + 2/0,26 + 7/0,11
12 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
13/0,01 + 3/0,26 + 8/0,11
13 Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т
14/0 + 15/0,01 + 23/0,04 + 35/0,01 + 44/0 + 1/1,36
14 Сверление отверстий для крепления анерами, для крепления насосов, воздуходувки.
15/0,4
15 Таль электрическая канатная, грузоподъемность 0.5 т, высота подъема, м 6
19/0,1
т
0,2
1 т конструкций
0
100 м2 окрашиваемой
поверхности
0,38
100 м2 окрашиваемой
поверхности
0,38
1 т конструкций
1,42
100 отверстий
0,4
10 шт.
0,1
43
16 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм
100
2/2 + 6/1
17 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм
200
3/1
18 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм
400
4/3 + 27/2
19 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм
300
8/2 + 28/2
20 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм
15
9/1 + 75/2
21 клапан запорный проходной муфтовый Ду 15, Ру 1,6 МПа, тип 15кч18бр
10/1
22 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм
50
11/4 + 56/4
23 Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, давлением 1.6 мпа (16кгс/см2),диаметром в мм: 50
12/4 + 57/4
24 Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на
эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях. Диаметр трубопровода наружный, мм 32
13/0,01
25 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не
более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм 108
14/0,61
26 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не
более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм 219
16/0,02
1 шт.
3
1 шт.
1
1 шт.
5
1 шт.
4
1 шт.
3
шт
1
1 шт.
8
шт
8
100 м трубопроводов
0,01
100 м трубопроводов
0,48
100 м трубопроводов
0,02
44
27 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не
более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм 325
17/0,05 + 29/0,03 + 36/0,08
0,16
28 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не
более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм 1020
20/0,02
100 м
21/0,9
0,9
30 Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе. Диаметр условного прохода, мм 60
100 м
22/0,06
0,06
31 Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление. Закладное устройство с фланцем на металлической стенке
(аппаратов, трубопроводов)
23/0,06 + 31/0,03 + 43/0,02 + 68/0,02 + 74/0,02 + 80/0,01
100 шт.
0,16
32 Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей. Диаметр труб наружный, мм 40-90
100 м
24/0,05 + 51/0,02 + 65/0,74 + 72/0,45 + 78/0,39 + 81/0,06
1,71
33 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не
более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм 180
33/1,02
100 м трубопроводов
0,82
34 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм
500
40/2
1 шт.
2
35 Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на
эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях. Диаметр трубопровода наружный, мм 630
45/0,1
100 м трубопроводов
0,05
36 Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на
эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях. Диаметр трубопровода наружный, мм 377
37 Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм 100
100 м трубопроводов
1 шт.
2010 г.
38 Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на
эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях. Диаметр трубопровода наружный, мм 76
58/0,01
100 м трубопроводов
0,02
29 Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе. Диаметр условного прохода, мм 42,3
54/2
100 м трубопроводов
2
100 м трубопроводов
0,01
45
39 Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на
эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях. Диаметр трубопровода наружный, мм 108
59/0,11
40 Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях.
Диаметр условного прохода, мм 60
60/0,3
41 Трубопроводы из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо на эстакадах, кронштейнах и других
специальных конструкциях. Диаметр труб наружный, мм 63-90
61/0,14
42 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм
20
63/8 + 69/6
43 Штуцер под шланг 1/2" из нержавеющей стали
83/0,04
44 Присоединение трубных проводок из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 22 мм
84/1,2
45 Загрузка фильтров в емкостных сооружениях песком
1/1,7
46 Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием
2/0,45
47 Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гранитной крошкой
3/0,9
48 Загрузка фильтров в емкостных сооружениях антарацитом
4/0,72
49 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
5/0,09 + 42/0,04 + 49/0,06
50 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 300-800 мм
6/0,65 + 20/0,11 + 24/1,11 + 26/0,74 + 28/2,43 + 32/1,55
51 Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
16/0,7 + 36/0,5 + 45/1,6 + 52/10
52 Опорные конструкции ТХ.Н
100 м трубопроводов
0,11
10 м
0,3
100 м
0,14
1 шт.
14
100 шт.
0,04
10 соединений
1,2
100 м3 загрузки
1,7
100 м3 загрузки
0,45
100 м3 загрузки
0,9
100 м3 загрузки
0,72
1 т фасонных частей
0,19
1 т фасонных частей
6,59
10 фасонных частей
12,8
1 т конструкций
46
1/1,17
1,17
53 Конструкции и пр.из нержавеющей стали
1 т конструкций
4/0,19
0,19
54 Листовые конструкции массой до 0,5 т (аппара т рециркуляции осадка, направляющее устройство, смеситель, лотковая проводка,
установка раструбного бака угольной пульпы)
6/15,73
1 т конструкций
15,73
55 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-04
9/3,4
100 м2 окрашиваемой
поверхности
3,4
56 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710, за 4 раза.
10/3,4
100 м2 окрашиваемой
поверхности
3,4
57 Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
2/15,73
1 т конструкций
15,73
58 Сборка гребенки барботажной.
100 м трубопровода
3/0,4
0,4
Локальная смета №2-3-4. Электромонтажные работы.
1 Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм
шкафного исполнения
1/2,4 + 42/2 + 83/1,2 + 119/1,6 + 156/1,8
2 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 400
3/2 + 44/3 + 230/4
3 Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне
4/4 + 45/4 + 87/2 + 93/1 + 123/2 + 160/12 + 189/6 + 207/2
4 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах. Прибор, масса, кг, до 5
6/2 + 13/14 + 24/4 + 36/2 + 47/2 + 54/14 + 65/4 + 77/2 + 95/14 + 106/4 + 125/2 + 132/8 + 141/6 + 164/24 + 171/15 + 187/6 + 204/3
5 Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток, А, до 100
9/2 + 50/2 + 89/2 + 128/2
6 Ящик
11/6 + 52/6 + 91/6 + 130/6 + 226/1
9
1 шт.
9
1 шт.
33
1 шт.
126
1 шт.
8
1 шт.
25
47
7 Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,
однополюсный на ток, А, до 250
19/2 + 60/6 + 101/6 + 136/4 + 166/6 + 192/8 + 210/2
8 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых
концов, до 6
21/17 + 62/15 + 103/10 + 138/20 + 168/81 + 194/6 + 212/2
9 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100
28/6 + 69/5 + 85/3 + 110/3 + 121/2 + 145/7 + 158/12 + 232/5
10 Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,
однополюсный на ток, А, до 400
31/2 + 72/2 + 112/2 + 147/2
11 Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до 100
33/3 + 74/3 + 114/1 + 149/6
12 Кабель или провод, сечение, мм2, до 10
38/1,11 + 79/1,12 + 116/0,56 + 152/1,35 + 179/3,7 + 196/0,54 + 214/0,49
13 Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
175/0,03 + 235/0,02
14 Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с
количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до 100
177/3
15 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до
1200x1000
182/1 + 199/1
16 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
184/13 + 201/12
17 Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания
217/1
18 Щиток
219/2
19 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до
1200x1000. Шкаф питания и автоматики приточной вентсистемы П1, П2, установка приготовления флокулянта.
221/3
1 шт.
34
1 шт.
151
1 шт.
43
1 шт.
8
1 шт.
13
100 жил
8,87
100 шт.
0,05
1 шт.
3
1 шт.
2
1 шт.
25
1 шт.
1
1 шт.
2
1 шт.
3
48
20 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600x600x350
222/6
21 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 250
228/4
22 Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста, до 3
234/1
23 Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая
237/0,02
24 Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах. Кабель, масса 1 м, кг, до 1
1/10,49
25 Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке,
суммарное сечение, мм2, до 2,5
2/4,53
26 Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2
3/33,78
27 Труба по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
23/1,62
28 Труба по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 40
24/0,29
29 Труба по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50
25/2,95
30 Рукав, наружный диаметр, мм, до 48
26/1,25
31 Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях
27/0,2
32 Конструкции металлические кабельные. Стойка сборных кабельных конструкций (без полок) масса, кг, до 1,6
28/1,85
33 Конструкции металлические кабельные. Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса, кг, до 0,7
31/4,4
34 Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до 200
34/0,09
1 шт.
6
1 шт.
4
1 шт.
1
100 шт.
0,02
100 м кабеля
10,49
100 м
4,53
100 м
33,78
100 м
1,62
100 м
0,29
100 м
2,95
100 м
1,25
100 м2
0,2
100 шт.
1,85
100 шт.
4,4
т
0,09
49
35 Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до 400
т
37/0,33
0,33
36 Конструкции металлические кабельные. Основание одиночных кабельных полок для закрепления на нем одной кабельной полки
100 шт.
38/0,13
0,13
37 Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина, м 2
100 м
40/0,48
0,48
38 Токопровод длиной до 40 м из провода сечением до 185 мм2, количество проводов в фазе 10
пролет (3 фазы)
42/1
1
Локальная смета №2-3-6. Строительные работы.
1 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного
гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
9/2,94
100 м2 поверхности
облицовки
1,94
2 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
10/12,5
100 м2 окрашиваемой
поверхности
6,3
3 Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
11/26,6
100 м2
оштукатуриваемой
поверхности
6,6
4 Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков
12/38,5
100 м2
оштукатуриваемой
поверхности
8,5
5 Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная
13/65,1
100 м2 окрашиваемой
поверхности
25,1
Локальная смета № 2-3-1*доп. Общестроительные работы. Дополнения
1 Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 250 (под фнд ФОМ-1
1/1,2
2 Разборка бетонных оснований под полы (под ПРМ-1)
1 м3
1,2
1 м3
50
2/0,8
0,8
3 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
3/0,02
100 м3 грунта
0,02
4 Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
4/0,01
100 м3 бетона,
бутобетона и
железобетона в деле
0,01
5 Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды)
вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
5/5,04
100 отверстий
5,04
6 Демонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
6/8,8
1 т конструкций
8,8
7 Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
7/8,8
1 т конструкций
8,8
8 Масляная окраска металлических поверхностей больших поверхностей (кроме кровель), количество окрасок 2
8/3,05
100 м2 окрашиваемой
поверхности
3,05
9 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических за два раза с земли и лесов
9/14,5
100 м2 окрашиваемой
поверхности
14,5
Локальная смета №2-3-3*доп. Приобретение и монтаж технологического оборудования и трубопроводов.
1 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм
300
1/30 + 4/30
2 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм
250
2/6 + 5/6
3 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм
100
3/9 + 6/9
1 шт.
60
1 шт.
12
1 шт.
18
51
4 Очистка поверхности щетками
1 м2 очищаемой
поверхности
7/2500
2500
5 Обеспыливание поверхности
1 м2 обеспыливаемой
поверхности
8/2500
2500
6 Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом
9/25
100 м2
обезжириваемой
поверхности
25
7 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-059
10/25
100 м2 окрашиваемой
поверхности
25
8 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-759
11/25
100 м2 окрашиваемой
поверхности
25
Локальная смета №2-3-4*доп. Электромонтажные работы. Дополнения.
1 Демонтаж кабеля до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах. Кабель, масса 1 м, кг, до 1
1/2,71
2 Демонтаж кабеля до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах. Кабель, масса 1 м, кг, до 2
2/10,19
3 Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей. Провод или кабель, сечение, мм2, до 35
3/0,16
4 Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей. Провод или кабель, сечение, мм2, до 70
4/0,5
5 Отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей. Провод или кабель, сечение, мм2, до 150
5/0,2
6 Конструкции металлические кабельные. Конструкция сварная
6/0,5
7 Разгерметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
7/20
8 Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах. Кабель, масса 1 м, кг, до 6
100 м кабеля
2,71
100 м кабеля
10,19
100 шт.
0,16
100 шт.
0,5
100 шт.
0,2
1т
0,5
1 проход кабеля
20
100 м кабеля
52
8/3,37
9 Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
10/35
10 Шины сборные - одна полоса в фазе. Шина медная или алюминиевая, сечение, мм2, до 250
1/0,02
11 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до
1700x1100
2/1
12 Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2
3/1,9
Локальная смета №2-3-6*доп. Строительные работы. Дополнения.
1 Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
7/0,6
2 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
8/0,6
3 Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
22/0,57 + 8/6,48 + 10/29,12
4 Устройство покрытий бетонных на каждые 5 мм изменения толщины до 85 мм общего объема работ
23/0,57
5 Армирование подстилающих слоев и набетонок
24/0,26 + 27/0,02
6 Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, пандус
25/0,04
7 Устройство покрытий бетонных на каждые 5 мм изменения толщины до 85 мм общего объема работ, пандус
26/0,04
8 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль первый слой
28/0,57
9 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль последующий слой
29/0,57
3,37
1 проход кабеля
35
100 м
0,02
1 шт.
1
100 м
1,9
1 т конструкций
0,6
1 т конструкций
0,6
100 м2 покрытия
36,17
100 м2 покрытия
0,57
1т
0,28
100 м2 покрытия
0,04
100 м2 покрытия
0,04
100 м2 изолируемой
поверхности
0,57
100 м2 изолируемой
поверхности
0,57
53
10 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных
30/0,57 + 11/2,9
11 Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м
31/20,25
12 Армирование кладки стен и других конструкций
32/0,06
13 Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой до 0,7 т
33/0,11
14 Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое стен
34/1,45
15 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
35/0,05
16 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного
гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону
36/1,97
17 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
37/0,05
18 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
38/0,05 + 17/0,11
19 Заполнение проемов стеклянными блоками при высоте этажа до 4 м
39/0,09
20 Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления
40/0,68
21 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
100 м2 покрытия
3,47
1 м3 кладки
20,25
1 т металлических
изделий
0,06
100 шт. сборных
конструкций
0,11
100 м2
оштукатуриваемой
поверхности
1,45
100 м2
оштукатуриваемой
поверхности
0,05
100 м2 поверхности
облицовки
1,97
100 м2 окрашиваемой
поверхности
0,05
100 м2 проемов
0,16
100 м2 перегородок
(за вычетом проемов)
0,09
1 т конструкций
0,68
100 м2 покрытия
54
41/0,71
22 Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
0,71
100 м2 окрашиваемой
поверхности
42/0,04
23 Устройство поясов в опалубке
0,04
100 м3 железобетона
в деле
43/0,01
0,01
24 Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260#260 мм
100 шт.
44/0,16
0,16
25 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах площадью до 0,2 м2
1 м3 заделки
45/0,1
0,1
26 Изготовление емкости коагулянта. Листовые конструкции массой свыше 0,5т
1 т конструкций
46/2,88
0,88
27 Монтаж емкости коагулянта
47/2,88
1 т конструкций
0,88
55
Приложение 2
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2
выполняемых в 2011 году
по объекту «Строительство станции доочистки питьевой воды в г. Родники»
№ п/п
Наименование работ
Количество
1
2
3
Глава 1. Подготовка территории строительства.
Локальная смета №1-1-1. Подготовка территории к строительству.
1 Погрузочные работы
Тонн
1500
2 Перевозка на расстояние до 10 км.
Тонн
1500
Глава 2. Основные объекты строительства.
Объектная смета №2-1. Резервуар чистой питьевой воды емкостью 1900 м3.
Локальная смета №2-1-1. Прокладка технологических трубопроводов.
1 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 300 мм
1/0,36
2 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 300-800 мм
2/0,51
3 Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т
3/0,07
4 Изготовление креплений, опор подвесной и раструба ТХ.Н
1/0,07
5 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-04
2/0,02
6 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-710, за 4 раза
3/0,02
100 м трубопровода
0,36
1 т фасонных частей
0,51
1 т конструкций
0,07
1 т конструкций
0,07
100 м2 окрашиваемой
поверхности
0,02
100 м2 окрашиваемой
поверхности
0,02
56
7 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не
более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм 630
4/0,04
100 м трубопроводов
0,04
Локальная смета №2-1-2. Технологический контроль оборудования.
1 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах. Прибор, масса, кг, до 10. Датчик уровня емкостной.
1/1
1 шт.
1
2 Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях. Прибор, масса, кг, до 1,5, передающий измерительный преобазователь
2/1
1 шт.
1
3 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах. Прибор, масса, кг, до 5, измеритель-регулятор технологический
3/1
1 шт.
1
4 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах. Прибор, масса, кг, до 5, датчик реле уровня
4/1
1 шт.
1
5 Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях. стержни для вертикального монтажа для прибора РОС301-2
5/3
1 шт.
3
6 Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа
6/0,04
100 шт.
0,04
7 Рукав, наружный диаметр, мм, до 48
100 м
7/0,01
0,01
8 Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2, до 16
8/0,1
100 м
0,1
9 Кабель или провод, сечение, мм2, до 10
100 жил
9/0,02
0,02
Локальная смета №2-1-3. Общестроительные работы.
1 Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована более 4 м, масса конструкций до 3,5 т
1/0,06
2 Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0,7 м, масса колон до 1 т
2/0,06
100 шт. сборных
конструкций
0,06
100 шт. сборных
конструкций
0,06
57
3 Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, панели площадью до 15 м2
3/0,67
4 Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных
конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м
4/0,33
5 Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 15 м
5/0,08
6 Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной 150 мм
6/0,06
7 Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной 300 мм
7/0,06
8 Установка закладных деталей весом до 4 кг
8/0,01
9 Установка сальника ду 300 весом более 20 кг
9/0,04
10 Торкретирование поверхности при толщине с слоя до 20 мм, внутренние поверхности
10/4,03
11 Торкретирование поверхности добавляется на каждые 5 мм, внутренние поверхности
11/4,03
12 Затирка поверхностей. внутренние поверхности
12/4,03
13 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
13/4,38
14 Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой
14/4,38
100 м3 сборных
железобетонных
конструкций
0,67
100 шт сборных
конструкций
0,33
100 шт. сборных
конструкций
0,08
100 м3 железобетона
в деле
0,06
100 м3 железобетона
в деле
0,06
1т
0,01
1т
0,04
100 м2 поверхности
4,03
100 м2 поверхности
4,03
100 м2 поверхности
4,03
100 м2 изолируемой
поверхности
4,38
100 м2 изолируемой
поверхности
4,38
58
15 Дополнительный третий слой гидроизоляии. Гидроизоляция боковая обмазочная
15/2,94
16 Устройство бетонной подготовки
17/0,48
17 Устройство гидроизоляции обмазочной холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм
18/4,85 + 31/4,88
18 Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм прямоугольных сооружений
19/1,22
19 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм под днище
20/4,85
20 Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки исключать к норме 11-01-011-01
21/-4,85
21 Железнение поверхности днища резервуара
22/4,85
22 Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений устройство приямков ПРм1 в сооружениях
23/0,42
23 Железнение поверхности днища приямка ПРм1
24/0,22
24 Установка колпака КЛ камера приборов, камера лаза
25/0
25 Установка люков герметических
26/2
26 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
27/0,13
100 м2 изолируемой
поверхности
2,94
100 м3 бетона,
бутобетона и
железобетона в деле
0,48
100 м2 изолируемой
поверхности
9,73
100 м3 железобетона
в деле
1,22
100 м2 стяжки
4,85
100 м2 стяжки
-4,85
100 м2 поверхности
4,85
100 м3 железобетона
в деле
0,42
100 м2 поверхности
0,22
100 м3 сборных
железобетонных
конструкций
0
1 шт.
2
1 т конструкций
0,13
59
27 Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
28/0,04
28 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
29/4,88
29 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на 5мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01)
30/4,88
30 Устройство гидроизоляции обмазочной холодной асфальтовой мастикой: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме
11-01-004-07, 2 доп.слоя
32/4,88
31 Устройство гидроизоляции покрытия армированных слоем стеклосетки на битумной мастики
33/4,88
32 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ВЛ-023
1/0,1
33 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-710
2/0,1
34 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710, за 4 раза
3/0,1
35 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
1/0,26
36 Разработка грунта в отвал экскаваторами “драглайн” или “обратная лопата” с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
2/3,78
37 Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов 2
3/0,2
38 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
4/2,16
39 Устройство обваловки.
5/2,47
1т
0,04
100 м2 стяжек
4,88
100 м2 стяжек
4,88
100 м2 изолируемой
поверхности
4,88
100 м2 кровли
4,88
100 м2 окрашиваемой
поверхности
0,1
100 м2 окрашиваемой
поверхности
0,1
100 м2 окрашиваемой
поверхности
0,1
1000 м3 грунта
0,26
1000 м3 грунта
3,78
1000 м3 грунта
недобора
0,2
1000 м3 грунта
2,16
1000 м3 грунта
2,47
60
40 Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом
7/8,62
100 м2
8,62
41 Устройство ограждений из сетки
100 м
8/0,68 + 6/0,47
1,15
42 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых
9/0,05
43 Устройство основания щебеночного
10 м3
железобетонных и
бетонных
конструкций колод
0,05
10 м3 основания
10/0,2
0,2
44 Укладка железобетонных напорных труб диаметром 500 мм
11/0,09 + 4/0,14
1 км трубопровода
0,23
45 Разборка фундаментов железобетонных
1 м3
1/0,24
0,24
Локальная смета №2-1-3*. Общестроительные работы. Демонтаж.
1 Разборка стен кирпичных
1 м3
1/311,19
311,19
2 Демонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
2/12,48
1 т конструкций
12,48
3 Разборка фундаментов железобетонных
1 м3
3/23,76
23,76
4 Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м
4/0,38
100 м2
горизонтальной
проекции
0,38
5 Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять
5/2,02
100 м2
горизонтальной
проекции
2,02
Объектная смета №2-2. Упрощенный фильтр поглотитель.
Локальная смета № 2-2-1. Технологический трубопровод.
61
1 Укладка железобетонных напорных труб диаметром 1000 мм
1/0
2 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
2/0,03
3 Монтаж колпак вытяжной, решетка, опора решетки (ТХ.Н)
3/0,19
4 Монтаж защитных ограждений оборудования, укрытие фильтра, корпус клапана
4/0,52
5 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 300-800 мм
5/0,28
6 Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
6/0,4
7 Загрузка фильтров в емкостных сооружениях песком
7/0,01
8 Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием
8/0
9 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм
25
1/2
10 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не
более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм 219
2/0,06
11 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не
более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм 32
4/0,5
12 Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм
200. Установка клапанов Р=0.2 кПа, 0.5 кПа (5577-2-118-ТХ.Н5)
6/4
13 Листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)
7/0,99
1 км трубопровода
0,003
1 т фасонных частей
0,03
1 т конструкций
0,19
1 т конструкций
0,52
1 т фасонных частей
0,28
1 м3 изоляции
0,4
100 м3 загрузки
0,01
100 м3 загрузки
0,006
1 шт.
2
100 м трубопроводов
0,06
100 м трубопроводов
0,5
1 шт.
4
1 т конструкций
0,99
62
14 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ПФ-020
8/0,09
100 м2 окрашиваемой
поверхности
0,09
15 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
9/0,09
100 м2 окрашиваемой
поверхности
0,09
16 Клапаны из нержавеющей стали, замена горячекатанной стали на нержавеющую стоимостью 20294,8*0,99
10/0,04
1 т конструкций
0,04
17 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ПФ-020 внутри тройник
11/0,06
100 м2 окрашиваемой
поверхности
0,06
18 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, внутри тройник
12/0,06
100 м2 окрашиваемой
поверхности
0,06
19 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-04
13/0,12
100 м2 окрашиваемой
поверхности
0,12
20 Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76
14/0,12
100 м2 окрашиваемой
поверхности
0,12
Локальная смета №2-2-2. Технологический контроль.
1 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах. Прибор, масса, кг, до 10
1/6
2 Щит, масса, кг, до 100
2/2
3 Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
4/0,02
4 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
6/4
5 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах. Прибор, масса, кг, до 5
8/8
6 Ящик
1 шт.
6
1 шт.
2
100 шт.
0,02
1 шт.
4
1 шт.
8
1 шт.
63
11/4
4
7 Трубчатый электронагреватель
1 шт.
13/4
4
8 Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях. Прибор, масса, кг, до 1,5
15/2
1 шт.
2
9 Рукав, наружный диаметр, мм, до 48
100 м
17/0,08
0,08
10 Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке,
суммарное сечение, мм2, до 2,5
19/0,1
100 м
0,1
11 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей. Провод или кабель, сечение, мм2, до 6
20/0,32
100 шт.
0,32
12 Провода по перфорированным профилям. Провод сечением до 6 мм2
21/0,6
100 м
0,6
13 Труба по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
23/0,02
100 м
0,02
14 Профиль длиной 2 м
100 шт.
24/0,09
0,09
Объектная смета №2-3. Водопроводные очистные сооружения.
Локальная смета №2-3-5. Технологический контроль.
1 Преобразователь, устанавливаемый на резервуаре, работающем при атмосферном давлении, масса, кг, до 10. Термопреобразователь
сопротивления для измерения температуры воздуха дТС125-50М.В2
1/1
2 Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях. Прибор, масса, кг, до 5. Измеритель ПИД-регулятор для управления задвижками и
трехходовыми клапанами, тип ТРМ12А-Щ2N
2/1
3 Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях. Прибор, масса, кг, до 1,5
3/11 + 8/3
4 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах. Прибор, масса, кг, до 5
6/2 + 13/5
1 шт.
1
1 шт.
1
1 шт.
14
1 шт.
7
64
5 Приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях. Прибор, масса, кг, до 10
10/4
6 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах. Прибор, масса, кг, до 10. приборы Сименс
11/4
7 Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление. Закладное устройство с фланцем на металлической стенке
(аппаратов, трубопроводов)
12/0,08
8 Приборы для анализа физико-химического состава вещества.Фотоэлектрический сигнализатор уровня шлама СУФ-5
14/3
9 Щит, масса, кг, до 150. Щит диспетчера 2200х1000х600
15/1
10 Конструкции, устанавливаемые на полу, масса, кг, до 25
17/1
11 Конструкции, устанавливаемые на стене, масса, кг, до 20
18/1
12 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых
концов, до 6
1/91
13 Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,
однополюсный на ток, А, до 250
4/15
14 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
6/24
15 Звонок с кнопкой
8/0,01
16 Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до 100
10/2
17 Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
17/0,55
18 Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2
1/6,18
1 шт.
4
1 шт.
4
100 шт.
0,08
компл.
3
1 шт.
1
1 шт.
1
1 шт.
1
1 шт.
91
1 шт.
15
1 шт.
24
100 комплект
0,01
1 шт.
2
100 шт.
0,55
100 м
6,18
65
19 Кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
2/1,22
100 м
1,22
20 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей. Провод или кабель, сечение, мм2, до 16
7/5,36
100 шт.
5,36
21 Провода по перфорированным профилям. Провод сечением до 6 мм2
8/2,15
100 м
2,15
22 Рукав, наружный диаметр, мм, до 48
100 м
9/0,52
0,52
23 Труба по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
10/0,7
100 м
0,7
24 Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке,
суммарное сечение, мм2, до 2,5
11/1,22
100 м
1,22
25 Конструкции металлические кабельные. Конструкция сварная
12/0,11
т
0,11
26 Профиль длиной 2 м
100 шт.
13/0,15
0,15
27 Конструкции металлические кабельные. Полка-кронштейн из угловой стали
14/0,04
т
0,04
28 Конструкции металлические кабельные. Стойка сборных кабельных конструкций (без полок) масса, кг, до 1,6
17/0,24
100 шт.
0,24
29 Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ
19/1,1
100 м трассы
1,1
30 Присоединение трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода до 25 мм
26/1,6
10 соединений
1,6
31 Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа
27/0,05
100 шт.
0,05
32 Конструкции металлические кабельные. Конструкция сварная. Кронштейн, установка датчика сигнализатора уровня СУФ.
28/0,04
т
0,04
Локальная смета №2-3-6*доп. Строительные работы. Дополнения.
66
1 Разборка стен кирпичных
1 м3
1/16
2 Кладка отдельных участков стен из кирпича наружных средней сложности
16
100 м3 кладки
2/0,19
3 Снятие дверных полотен
0,19
100 м2 дверных
полотен
3/0,41 + 15/0,11
4 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
0,52
100 коробок
4/0,11 + 16/0,05
0,16
5 Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
1 т конструкций
5/1,25
6 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2
1,25
100 м2 проемов
6/0,13
9 Демонтаж защитных ограждений оборудования
9/1,23
10 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм
10/0,65
11 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм
11/0,65
12 Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной
12/1,02
13 Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб 50 мм
13/0,13
14 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ПФ-020
14/0,13
0,13
1 т конструкций
Выполнены
1,23
100 м трубопроводов
Выполнены
0,65
100 м трубопроводов
0,65
100 м2 наружной
площади разобранной
изоляции
1,02
1 км трубопровода
0,13
100 м2 окрашиваемой
поверхности
0,13
67
15 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
15/0,13 + 25/1,5
16 Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом свя­зую­щем марок 75,
изоляция труб отопления и хлоропроводов.
16/4,8
17 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной
17/1,04
18 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
100 м2 окрашиваемой
поверхности
1,63
1 м3 изоляции
4,8
100 м2 поверхности
покрытия изоляции
1,04
100 м2 вертикальной
проекции для
наружных лесов
18/25,7 + 20/1,8 + 1/-25,7
19 Заделка швов панелей
19/7,62
20 Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м
20/25,7
21 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ( исключается ресурс 0,57*13284,92)
21/5,2
47 Изготовление камер узлов учета . Листовые конструкции массой свыше 0,5т
1,8
100 м
восстановленной
герметизации стыков
7,62
100
м2
25,7
100 м2 покрытия
5,2
1 т конструкций
48/9,5
9,5
48 Монтаж камер узлов учета
49/9,5
49 Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
1/3,25
50 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2
2/2,71
1 т конструкций
9,5
100 м2
3,25
100 м2 проёмов
2,71
68
51 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с
площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
3/0,2
52 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с
площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления
4/0,26
53 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с
площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
5/0,08
54 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м.
6/0,34
55 Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м
7/2,05
56 Устройство покрытий бетонных на каждые 5 мм изменения толщины, добавлять до 170 мм
9/6,48
57 Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной
1/1,7
58 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
2/4 + 8/0,2
59 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
3/0,84
60 Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
4/0,42
61 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
5/0,5
62 Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная
6/0,9
63 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной
слоя до 20 мм
100 м2 проёмов
0,2
100 м2 проёмов
0,26
100 м2 проёмов
0,08
100 пог.м
0,34
100 м
2,05
100 м2 покрытия
6,48
1 м3 кладки
1,7
1 м3
4,2
100 м2 покрытий
кровель
0,84
100 мест
0,42
100 м2 кровли
0,5
100 м2 окрашиваемой
поверхности
0,9
100 м2
отремонтированной
поверхности
69
7/0,1
64 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
9/0,12
65 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35 %
10/1
66 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%
11/3
67 Разборка покрытий полов из керамических плиток
12/0,36
68 Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных
13/0
69 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем
14/0,74
70 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов,
сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за два раза с земли и лесов
18/0,48
71 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза
19/1,02
72 Очистка помещений от строительного мусора
21/0,32
73 Очистка поверхности щетками
22/150
74 Обеспыливание поверхности
23/150
0,1
100 м2
отремонтированной
поверхности
0,12
100 м2 окрашиваемой
поверхности
1
100 м2 окрашиваемой
поверхности
3
100 м2 покрытий
0,36
100 м3 конструкций
0,1
100 м2 покрытия
0,74
100 м2 окрашиваемой
поверхности
0,48
100 м2 окрашиваемой
поверхности
1,02
100 т мусора
0,32
1 м2 очищаемой
поверхности
150
1 м2 обеспыливаемой
поверхности
150
70
75 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
24/1,5
100 м2 окрашиваемой
поверхности
1,5
Объектная смета №2-4.
Локальная смета №2-4-1. Технологические трубопроводы НВ.1.
1 Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на
эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях. Диаметр трубопровода наружный, мм 426
1/2,25
2 Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на
эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях. Диаметр трубопровода наружный, мм 273
2/0,55
3 Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на
эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях. Диаметр трубопровода наружный, мм 530
3/0,6
4 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм
300
4/2
5 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 300-800 мм, - В6 1/0,09
6 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 250 мм
2/0,05
7 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
3/0,09
8 Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 300 мм
4/3
9 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 800 мм
6/0
10 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 600 мм
7/0,09
100 м трубопроводов
2,25
100 м трубопроводов
0,55
100 м трубопроводов
0,6
1 шт.
2
1 т фасонных частей
0,09
1 км трубопровода
0,05
1 т фасонных частей
0,09
1 задвижка (или
клапан обратный)
3
1 км трубопровода
0
1 км трубопровода
0,09
71
11 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 500 мм
8/0
1 км трубопровода
0
12 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 400 мм
9/0,1
1 км трубопровода
0,1
13 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 300 мм
10/0,03 + 12/0
1 км трубопровода
0,03
14 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 300-800 мм
11/1,24
1 т фасонных частей
1,24
Локальная смета №2-4-2. Технологические трубопроводы НВ.2.
1 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
1/3 + 11/3 + 16/3
2 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм
2/0 + 12/0 + 17/0
3 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм
3/0 + 8/0 + 13/0 + 18/0 + 28/0 + 33/0,01
4 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
4/0,01 + 9/0,06 + 14/0,01 + 19/0,01 + 24/0,03 + 29/0,06 + 34/0,07
5 Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т
5/0 + 10/0 + 15/0 + 20/0 + 25/0 + 30/0 + 35/0
6 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм
6/3 + 26/3
7 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 200 мм
7/0 + 27/0
8 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм
21/3 + 31/3
9 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150 мм
22/0 + 32/0
10 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 75 мм
23/0
11 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
1 шт.
9
1 км трубопровода
0
1 км трубопровода
0,01
1 т фасонных частей
0,25
1 т конструкций
0
1 шт.
6
1 км трубопровода
0
1 шт.
6
1 км трубопровода
0
1 км трубопровода
0
100 м2 окрашиваемой
поверхности
72
1/0,05
0,05
12 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
2/0,05
100 м2 окрашиваемой
поверхности
0,05
13 Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление. Закладное устройство с фланцем на металлической стенке
(аппаратов, трубопроводов)
3/0,07
100 шт.
0,07
14 Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях. Прибор, масса, кг, до 1,5
4/7
1 шт.
7
Локальная смета №2-4-3. Общестроительные работы. КЖ.2
1 Разработка грунта в отвал экскаваторами “драглайн” или “обратная лопата” с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2, для
камеры К1
1/0,31
2 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
2/0,27 + 13/0,21 + 7/0,01
3 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2
3/2,66 + 14/2,1 + 9/0,01
4 Укладка фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций до 3,5 т
4/0,01
5 Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм прямоугольных сооружений
5/0,2 + 16/0,17
6 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
6/0,95 + 17/0,77
7 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых
7/0,24 + 18/0,18
1000 м3 грунта
0,31
1000 м3 грунта
0,49
100 м3 уплотненного
грунта
4,77
100 шт. сборных
конструкций
0,01
100 м3 железобетона
в деле
0,37
100 м2 изолируемой
поверхности
1,72
10 м3
железобетонных и
бетонных
конструкций колод
0,42
73
8 Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
8/0,01
9 Установка закладных деталей весом до 4 кг
9/0,01 + 19/0,08 + 2/0,01
10 Установка закладных деталей весом до 20 кг
10/0,15
11 Установка закладных деталей весом более 20 кг
11/0,2 + 20/0,28
12 Разработка грунта в отвал экскаваторами “драглайн” или “обратная лопата” с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2, для
камеры К2
12/0,26
13 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций до 3,5 т
15/0,01
14 Устройство бетонных опор, ОП1, ОП2, ОП3, ОП4
1/0
15 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
1/0,18
16 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133, в 2 слоя
2/0,18
17 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
1/0,02
18 Устройство основания под фундаменты песчаного
3/2,23
19 Установка плит теплоизоляционного слоя
4/1,58
1т
0,01
1т
0,1
1т
0,15
1т
0,48
1000 м3 грунта
0,26
100 шт. сборных
конструкций
0,01
100 м3 бетона,
бутобетона и
железобетона в деле
0
100 м2 окрашиваемой
поверхности
0,18
100 м2 окрашиваемой
поверхности
0,18
1000 м3 грунта
0,02
1 м3 основания
2,23
10 м2 конструкций
стен (без вычета
проемов)
1,58
74
20 Устройство бетонной подготовки
5/0
21 Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
6/0,02
22 Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя
10/0,05
23 Утепление фундамента плитами экструдированный пенополистерол
11/0,05
24 Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен
12/0,05
25 Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м
13/4,5
26 Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой до 0,7 т
14/0,02
27 Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами
15/0
28 Установка металлических дверных коробок с навеской полотен
16/0
29 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
17/0,02
30 Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных
конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м
18/0,01
100 м3 бетона,
бутобетона и
железобетона в деле
0
100 м3 бетона,
бутобетона и
железобетона в деле
0,02
100 м2 изолируемой
поверхности
0,05
100 м утепляемого
цоколя
0,05
100 м2
оштукатуриваемой
поверхности
0,05
1 м3 кладки
4,5
100 шт. сборных
конструкций
0,02
100 м2
0
100 м2 проемов
0
100 м2 проемов
0,02
100 шт сборных
конструкций
0,01
75
31 Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам в два слоя для зданий шириной от 12 до 24 метров
19/0,04
32 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
20/0,04 + 21/0,04
33 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
22/0
34 Обшивка стен теплоизоляционными плитами
23/0,18
35 Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен фасада
25/0,18
36 Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону когда
остальные поверхности не оштукатуриваются улучшенная
26/0,18
37 Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная
27/0,18
38 Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков
28/0,03
39 Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм
29/0,03
40 Затирка поверхности гидроизоляции песком
30/0,02
41 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
31/0,03
42 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем
100 м2 кровли
0,04
100 м2 утепляемого
покрытия
0,08
100 м2 покрытия
0
100 м2 обшивки стен
за вычетом проемов
0,18
100 м2
оштукатуриваемой
поверхности
0,18
100 м2
оштукатуриваемой
поверхности
0,18
100 м2 окрашиваемой
поверхности
0,18
100 м2 окрашиваемой
поверхности
0,03
100 м2 изолируемой
поверхности
0,03
100 м2 затирки
0,02
100 м2 стяжки
0,03
100 м2 покрытия
76
32/0,03
0,03
Локальная смета №2-4-4. Общестроительные работы. КЖ.1
1 Разборка монолитных железобетонных стен
1/1,1
2 Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
2/0,49
3 Армирование подстилающих слоев и набетонок
3/0,01
4 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
4/0,66
5 Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200. Демонтаж колодцев К31 и К3-5.
1/1,48
6 Разработка грунта в отвал экскаваторами “драглайн” или “обратная лопата” с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
2/0,11 + 1/0,12
7 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
3/0,11 + 4/0,12
8 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2
4/1,1 + 3/0,16 + 5/1,1
9 Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах мокрых
5/0,39
10 Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений устройство плоского железобетонного днища при стенах из сборных
железобетонных панелей с опорной плитой
6/0,02
11 Железнение поверхности
7/0,04
12 Устройство основания песчаного
2/1,59
1 м3
1,1
1т
0,49
1т
0,01
1 м3 заделки
0,66
1 м3
1,48
1000 м3 грунта
0,23
1000 м3 грунта
0,23
100 м3 уплотненного
грунта
2,36
10 м3
железобетонных и
бетонных
конструкций колод
0,39
100 м3 железобетона
в деле
0,02
100 м2 поверхности
0,04
10 м3 основания
1,59
77
13 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
1/0,11
100 м2 окрашиваемой
поверхности
0,11
14 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133, в 2 слоя
2/0,11
100 м2 окрашиваемой
поверхности
0,11
Локальная смета №2-4-5. Электромонтажные работы по узлам учета воды.
1 Щиток
1/1
2 Розетка штепсельная
3/0,01
3 Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
6/0,01
4 Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды
8/0,01
5 Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2
10/1 + 1/7
6 Провод - три в линии на планках с роликами по тросу сечением провода до 70 мм2
11/0,3
7 Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2
13/0,33 + 26/0,58 + 33/0,28 + 40/0,23 + 47/1,45 + 5/1,4
8 Ящик
18/1
9 Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке,
суммарное сечение, мм2, до 2,5
20/0,05 + 4/6,2
10 Конструкция
21/0,09
11 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100
22/1 + 29/1 + 36/1 + 43/3
12 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные
1 шт.
1
100 шт.
0,01
100 шт.
0,01
100 шт.
0,01
1 шт.
8
100 м линии
0,3
100 м
4,27
1 шт.
1
100 м
6,25
т
0,09
1 шт.
6
1 шт.
78
24/1 + 31/1 + 38/1 + 45/3
6
13 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
1/0,14
100 м3 грунта
0,14
14 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
3/0,14
100 м3 грунта
0,14
15 Установка железобетонных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных
5/1
1 опора
1
16 Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий. Кабель, масса 1 м, кг, до 1
2/1,5
100 м кабеля
1,5
17 Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах. Кабель, масса 1 м, кг, до 1
3/4,7
100 м кабеля
4,7
18 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей. Провод или кабель, сечение, мм2, до 2,5
6/0,84
100 шт.
0,84
19 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах. Прибор, масса, кг, до 10, компании Сименс
7/7
1 шт.
7
20 Приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях. Прибор, масса, кг, до 5, компании Сименс
8/7
1 шт.
7
21 Профиль длиной 2 м
100 шт.
9/0,13
0,13
22 Труба по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
10/7,4
100 м
7,4
Локальная смета №2-4-6. Электромонтажные работы на площадке.
1 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
1/0,3
2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
3/0,3
3 Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм
5/0,1
4 Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2
1/1
100 м3 грунта
0,3
100 м3 грунта
0,3
1 км трубопровода
0,1
1 шт.
1
79
5 Покрытие кабеля кирпичом одного кабеля
100 м кабеля
2/0,1
0,1
6 Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий. Кабель, масса 1 м, кг, до 1
3/8,1
100 м кабеля
8,1
7 Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах. Кабель, масса 1 м, кг, до 1
4/1,68
100 м кабеля
1,68
8 Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке,
суммарное сечение, мм2, до 2,5
5/4,92
100 м
4,92
9 Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2
100 м
6/1,4
1,4
10 Профиль длиной 2 м
100 шт.
8/0,02
0,02
11 Труба по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
100 м
9/0,2
0,2
12 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей. Провод или кабель, сечение, мм2, до 2,5
10/0,98
100 шт.
0,98
13 Конструкции металлические кабельные.
т
11/0,03
0,03
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории.
Объектная смета №7-1.
Локальная смета №7-1-1. Вертикальная планировка и благоустройство.
1 Устройство ограждений из сетки
1/0,47 + 7/0,61
2 Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов 2
2/1,06
3 Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом
3/2,03
100 м
1,08
1000 м2
спланированной
площади
1,06
100 м2
2,03
80
4 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
4/0,8
100 м2 дорожек и
тротуаров
0,8
5 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной
3 см
5/0,8
100 м2 покрытия
0,8
6 Посев песчаного овса
1 га
6/0,11
0,11
7 Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками
8/0,03
100 м2 полотен и
проемов
0,03
Локальная смета №7-1-1*доп. Вертикальная планировка и благоустройство.
1 Планировка участка механизированным способом
100 м2
1/28
28
2 Посев песчаного овса
1 га
2/0,28
0,28
3 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
3/0,45
100 м3 грунта
0,45
4 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы
4/0,15
100 м3 материала
основания (в плотном
теле)
0,15
5 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
5/0,36
100 м3 материала
основания (в плотном
теле)
0,36
6 Устройство асфальтобетонных отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
6/2,4
100 м2 покрытия
2,4
Глава 9. Прочие работы и затраты.
Локальная смета №9-1-1. Пусконаладочные работы.
81
1 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи
1/145
2 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
2/2,3
3 Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
3/132
4 Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
4/6
5 Автоматизированные системы управления II категории технической сложности: Система с количеством каналов (К(общ)): 2
5/7
6 Автоматизированные системы управления II категории технической сложности: Система с количеством каналов (К(общ)): за каждый
канал св. 2 до 9 добавлять к норме 1
6/14
1 линия
145
100 точек
2,3
1 токоприемник
132
1 измерение
6
1 система
7
1 канал
14
82
Расчет цены контракта
по объекту «Строительство станции доочистки питьевой воды в г.Родники»
№
пп
1.
Номера
смет и
расчетов
Наименование глав,
объектов, работ и затрат
2.
3.
Глава 1. Подготовка
территории строительства
На подготовку территории
к строоительству
Итого по главе 1
Глава 2. Основные
объекты строительства
Резервуар чистой
питьевой воды емкостью
1900 м3
Упрощенный фильтр
поглотитель
Водопроводные очистные
сооружения
Внутриплощадочные
коммуникации
Итого по главе 2
Итого по главам 1-2
Глава 7. Благоустройство
и озеленение
Вертикальная планировка
и благоустройство
Итого по главам 1-7
Глава 8. Временные
здания и сооружения
Временные здания и
сооружения 3,04%
1 Л.смета
№1-1-1
2
Об.см.
№2-1
3
Об.см.
№2-2
Об.см.
№2-3
Об.см.
№2-4
4
5
5
Об.см.
№7-1
ГСН8105-012001
прил.1
п.5,7
ГСН8105-022001 т.4
п.13.6
Госстрой
МЗ
3942/7 от
18.07.02
№ 9-1-1
МДС 135.2
Сметная стоимость, тыс.руб.
в сметных ценах 2 кв. 2006г.
Строительных
работ
Итого по главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и
затраты
Удорожание работ в
зимнее время 2,86%
Монтажных
работ
Оборудования
Прочих
затрат
4.
5.
6.
7.
16
168,40
0
0
0
168,40
168,40
0
0
0
168,40
4590,81
130,8
43,22
4764,83
206,93
56,07
263
7593,46
3821,47
2228,7
13643,63
1477,99
519,34
795,28
2792,61
13662,26
13830,66
4678,54
4678,54
3123,27
3123,27
21789,23
21632,47
156,76
0
0
13987,42
4678,54
3123,23
425,22
142,23
14412,64
4820,77
3123,27
412
137,87
0
0
156,76
22356,68
567,45
Добровольное
страхование 1%
22356,68
0
549,87
223,53
223,53
76,62
23206,70
545,93
Пуско-наладочные работы
Итого по главам 1-9
Непредвиденные затраты
2%
0
14 824,64
296
0
4 958,64
99,17
0
3 123,27
82,47
76,62
300,15
68,29
Итого:
В ценах 2 кв. 2006 г.
15 120,64
5 057,81
3 205,74
368,44
Итого:
В ценах 2 кв. 2010 г.
К = 1,761
Общая
сметная
стоимость
, тыс.руб.
23 752,63
41 828,38
НДС 18%
Всего:
В ценах 2 кв. 2010 г.
7 529,11
Финансирование в 2010
году
20 764,00
49 357,49
28 593,49
Остаток на 2011 год
Финансирование в 2011
году в текущих ценах с
индексом удорожания 1.044
Всего цена контракта
Заказчик: Отдел строительства и архитектуры администрации
МО «Родниковский муниципальный район»
Заведующий отделом
29 851,6
50 615,6
С.Н.Шема наев
84
ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Заявки на участие в аукционе должны быть оформлены в строгом соответствии с
требованиями настоящей документации об аукционе, все формы должны быть отпечатаны и
заполнены по всем пунктам приложенных образцов. Все документы должны иметь четкую
печать текстов.
При описании условий и предложений участников размещения заказа должны
приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями
действующих нормативных документов. Сведения, которые содержатся в заявках участников
размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.
Форма № 1 «Опись документов».
1. В данной форме содержится перечень всех документов, входящих в состав заявки на
участие в аукционе.
2. Опись по форме № 1 должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена
соответствующей печатью (в случае ее наличия).
Форма № 2 «Сопроводительное письмо».
1. Сопроводительное письмо – документ, письменно подтверждающий согласие
участника размещения заказа на участие в аукционе на условиях, установленных
документацией аукционе, а также подтверждающий соответствие участника размещения заказа
требованиям действующего законодательства.
2. В данной форме заполняются все пропуски.
3. Данные, указанные в круглых скобках, приведены в качестве пояснения Участникам
размещения заказа.
4. Сопроводительное письмо должно быть подписано уполномоченным лицом и
скреплено соответствующей печатью (в случае ее наличия).
Форма № 3 «Сведения об участнике размещения заказа».
1. В данной форме заполняется таблица.
2. Форма № 3 должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена
соответствующей печатью (в случае ее наличия).
Форма № 4 «Сведения о качестве работ».
1. В данной форме заполняется таблица.
2. Пункты таблицы являются обязательными для заполнения участником размещения
заказа.
3. Форма № 4 должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена
соответствующей печатью (в случае ее наличия).
Форма № 5 «Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и
представления интересов организации – Участника размещения заказа»
1.
В форме № 5 заполняются все пропуски.
Все данные, приведенные в круглых скобках, в качестве пояснения Участникам размещения
заказа.
2. Форма № 5 должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена соответствующей
печатью (в случае ее наличия).
85
РАЗДЕЛ 1.4.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Форма № 1
ОПИСЬ
Документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе
Участник размещения заказа_________________________
№ п/п Наличие документов в составе заявки на участие в аукционе
Стр.
Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
М.П.
86
Форма № 2
На бланке организации
Дата, исх. Номер.
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
на участие в аукционе на выполнение работ по объекту «Строительство станции доочистки
питьевой воды в г. Родники» в соответствии с техническим заданием и аукционной
документацией
1.Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а
также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты
___________________________________________________________________________
(наименование организации – участника размещения заказа),
в лице, _______________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше
документах, и в случае победы осуществлять выполнение работ в соответствии с ведомостью
объемов работ, условиями аукциона и в соответствии с нашей заявкой на участие в аукционе.
Настоящим подтверждаем, что ____________________________________соответствует
(наименование организации – участника размещения заказа)
следующим обязательным требованиям к участникам размещения заказа:
1) Отсутствие проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица
и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа юридического лица проведения в отношении участника размещения заказа - юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) Отсутствие приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
на день подачи заявки на участие в конкурсе;
3) Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения
заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации
и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
2. Участник размещения заказа__________________________ обязуется:
(наименование организации – участника размещения заказа)
-в случае, победы в аукционе подписать контракт с муниципальный заказчиком,
указанном
в
информационных
картах
аукциона,
на
выполнение
работ
_______________________________в соответствии с требованиями документации об аукционе
и на условиях, которые участник размещения заказа назовет в заявке на участие в аукционе, в
установленный документацией об аукционе срок.
-в
случае,
если
предложение
о
цене
контракта
__________________________________________________________________________________
(наименование организации – участника размещения заказа)
будет предпоследними после предложения победителя аукциона, а победитель аукциона
будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с муниципальным
заказчиком, указанном в Информационных картах аукциона, подписать данный контракт на
выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями
предложения по цене.
87
3. Участник размещения заказа_____________________________________________
(наименование организации – участника размещения заказа)
согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона или принятия
решения о заключении с ним муниципального контракта в случае отказа от его подписания
победителем аукциона, и уклонения его от заключения контракта на выполнение работ,
являющихся предметом аукциона, внесенная им сумма обеспечения заявки на участие в
аукционе не возвращается и перечисляется в районный бюджет.
А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о
______________________________________________________
(наименование организации – участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения от заключения
муниципального контракта.
4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера нами уполномочен _____________________________________________________.
(Ф.И.О., телефон работника организации – Участника)
5. Мы объявляем, что до заключения контракта на выполнение заказа настоящая заявка
будет считаться имеющей силу договора между нами.
6. Наши юридический и фактический адреса,________ телефон ___________ , факс
________.
7.
Корреспонденцию
в
наш
адрес
просим
направлять
по
адресу:
________________________________________________________________________________
Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
М.П.
88
На бланке организации
Форма № 3
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Наименование участника размещения заказа__________________________________
№
Наименование
п/п
1.
Фирменное наименование (наименование)
участника (для юридического лица)
ФИО (для физического лица)
2.
3.
4.
Сведения об участнике
(заполняется участником)
ФИО полностью, должность руководителя
организации
Паспортные данные (для физического
лица)
Организационно-правовая форма (для
юридического лица)
5.
6.
7.
Адрес местонахождения
Почтовый адрес
Контактные телефоны (с указанием кода
страны и города)
8.
Адрес электронной почты
Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
М.П.
Форма № 4
На бланке организации
Сведения о качестве работ
Участник размещения заказа_____________________________________________
Предмет контракта: Выполнение работ по объекту «Строительство станции доочистки
питьевой воды в г. Родники» в соответствии с техническим заданием и аукционной
документацией.
№ Сведения о качестве выполняемых работ и других
п/п
условиях исполнения контракта
1 Сведения о качестве работ,
в т.ч. сведения:
о системе контроля качества выполняемых работ
(указать порядок осуществления контроля качества
- при производстве работ на объекте, предлагаемый
участником размещения заказа (операционный,
приемочный, лабораторный))
о выполнении требований государственных
стандартов, санитарных норм и правил (приводится
- перечень муниципального стандартов, правил
производства, санитарных и других норм и правил,
которые будут соблюдены при производстве работ)
о применяемых технологиях и технических
решениях при выполнении работ (указать
конкретные технологии и технические решения,
которые применяются при производстве работ)
- о применяемых мероприятиях по технике
безопасности, пожарной безопасности
и других мероприятиях по обеспечению качества
работ
2 Срок предоставления гарантий качества работ и
порядок содержания объекта в гарантийный период
(указать продолжительность гарантийного периода
и обязанности Подрядчика по содержанию объекта
в этот период)
Предложение участника
размещения заказа
Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
Примечание.
1. Графа «Предложения участника размещения заказа о качестве работ», является обязательной для
заполнения участником размещения заказа.
2. Не предоставление информации о качестве работ будет являться основанием для признания
заявки несоответствующей требованиям документации об аукционе и принятия решения об
отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.
Доверенность по форме №5 предоставляется уполномоченным от участника размещения заказа лицом
непосредственно на процедуру аукциона и не дает ему права на подписание заявки
от имени участника размещения заказа
Форма 5
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО
УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ И ПРЕДСТАВЛЯТЬ ИНТЕРЕСЫ ОРГАНИЗАЦИИУЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
_____________________________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Участник размещения заказа:
_____________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
доверяет ______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ №_________ выдан _____________ «____» ________________________
представлять интересы ____________________________________________________________
(наименование организации)
на открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
проводимом отделом муниципального заказа администрации МО «Родниковский
муниципальный район».
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять комиссии необходимые
документы, заявлять цену в ходе аукциона, подписывать и получать от имени организации доверителя все документы, связанные с его выполнением.
Подпись _________________________________
________________________ удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого)
(Подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.
Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )
М.П.
(Ф.И.О.)
91
Форма № 6
Договор о залоге в обеспечение исполнения муниципального контракта
(проект)
г. Родники
«_____» _________ 2010 г.
Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования
«Родниковский муниципальный район», именуемая в дальнейшем «Залогодержатель», в лице
заведующего отделом строительства и архитектуры администрации муниципального
образования «Родниковский муниципальный район» Шеманаева Сергей Николаевича,
действующего на основании Положения об отделе, с одной стороны, и
__________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Залогодатель», в лице ______________________________________________,
действующего на основании ___________________________________, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом залога являются денежные средства Залогодателя, которыми
обеспечиваются его обязательства перед Залогодержателем по муниципальному контракту на
выполнение работ по объекту «Строительство станции доочистки питьевой воды в г. Родники»
(далее муниципальный контракт).
1.2. Обязательства, обеспечиваемые залогом, заключаются в выполнении работ по
объекту «Строительство станции доочистки питьевой воды в г. Родники» Залогодателем
Залогодержателю – начало: со дня заключения муниципального контракта, окончание: декабрь
2011 года.
1.3. В обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту
Залогодатель в срок не позднее трех рабочих дней до момента заключения муниципального
контракта передает в залог Залогодержателю денежные средства в размере 15 184 680
(пятнадцать миллионов сто восемьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей, что
составляет 30 (тридцать) процентов от начальной (максимальной) цены муниципального
контракта, путем перечисления их на расчетный счет Залогодержателя по следующим
реквизитам:
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО
«Родниковский муниципальный район»
ИНН 3721003797, КПП 372101001
155250, Ивановская область, г.Родники, ул.Советская, д.8
Расчетный счет 40302810700080000001
в Филиале «Вознесенский» АКБ «Инвестторгбанк»
г. Иваново БИК 042406772
кор.счет 30101810800000000772
1.4. В случае, если денежные средства не будут перечислены в срок, установленный
пунктом 1.3. настоящего договора, залогодатель признается уклонившимся от заключения
муниципального контракта.
1.5. Предмет залога обеспечивает требования Залогодержателя в том объеме, какой он
имеет к моменту удовлетворения, включая санкции в связи с неисполнением обязательств по
муниципальному контракту и расходы по их взысканию.
2. Права и обязанности залогодержателя
2.1. Залогодержатель вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Залогодателем обеспеченных залогом обязательств во внесудебном порядке обратить
взыскание на предмет залога.
92
2.2. В случае полного исполнения Залогодателем своих обязательств по
муниципальному контракту Залогодержатель обязан возвратить ему предмет залога в течение
10 банковских дней с момента подписания Сторонами последнего, предусмотренного
муниципальным контрактом, акта приемки-передачи путем перечисления денежных средств,
указанных в пункте 1.3. настоящего Договора, на расчетный счет Залогодателя.
3. Прочие условия
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств,
указанных в пункте 1.3. настоящего Договора, на расчетный счет Залогодержателя.
3.2. Залог по настоящему Договору прекращается в случае и порядке, предусмотренным
гражданским законодательством.
3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
3.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются
действующим законодательством РФ.
Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Залогодатель: ______________________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________
Тел./факс:
Банковские реквизиты: __________________________________________________
__________________________________________________________________________
Залогодержатель:
Залогодержатель:
___________________
___________________
________________________
М.П.
Залогодатель:
____________________
____________________
_____________________
М.П.
93
Проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
на выполнение работ по объекту «Строительство станции доочистки питьевой воды в г.
Родники».
г.Родники
«___»_______________2010г.
______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
___________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Отдел
строительства и архитектуры администрации МО «Родниковский муниципальный район»,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего отделом Шеманаева С.Н..,
действующей на основании Положения об отделе, с другой стороны, в соответствии с
Протоколом аукциона №______ от _________________________ и со ст.ст.525-534 ГК РФ
заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Муниципального заказчика, в соответствии с
прилагаемым техническим заданием и проектно-сметной документацией, выполнить работы по
строительству станции доочистки питьевой воды в г. Родники Ивановской области,
(далее – Объект), а Муниципальный заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые
условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить указанную в Контракте цену
при условии выполнения всего объема работ по Контракту и с качеством, соответствующим
проектно-сметной документации и действующему законодательству Российской Федерации.
1.2. Контракт, заключенный по результатам размещения заказа на выполнение работ по
объекту «Строительство станции доочистки питьевой воды в г. Родники», является основанием
для финансирования оплаты за выполненную работу.
1.3. Обязательства Сторон по исполнению Контракта наступают только после доведения
лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена Контракта устанавливается в соответствии с Протоколом аукциона №______
от _______________________ (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью
Контракта, составляет _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
рублей, в том числе НДС ________________________ рублей и является твердой на весь
период действия настоящего Контракта.
2.2. Финансирование на 2010 г. составляет 20 764 000 рублей.
Финансирование «Заказчиком» работ по Контракту осуществляется в пределах лимита
бюджетных ассигнований из областного и местного бюджета по объекту на соответствующий
финансовый год.
2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренных Контрактом объемов работ и иных условий исполнения Контракта.
2.4. Расчет стоимости работ составляет и подписывает Подрядчик и в течение 5
календарных дней с даты заключения Контракта передает на утверждение Заказчику. Заказчик
утверждает Расчет стоимости работ в течение 3-х календарных дней с даты его
предоставления. Расчет стоимости работ с этого момента становится неотъемлемой частью
Контракта (Приложение № 2).
В случае превышения фактической стоимости строительства над твердой договорной ценой
«Подрядчик» погашает разницу за счет собственных средств.
2.5. Размер обеспечения исполнения обязательств по Контракту составляет 30 % от
начальной максимальной цены Контракта, что составляет 15 184 680 рублей и предоставлено в
94
виде ____________________________ (данный пункт заполняется при предоставлении
Подрядчиком Заказчику обеспечения исполнения Контракта).
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Сроки выполнения работ определяются согласованным сторонами графиком
выполнения работ (Приложение №3), являющимся неотъемлемой частью Контракта.
Начало работ - с даты подписания контракта
Окончание работ:
согласно ведомости работ №1 - декабрь 2010 года.
согласно ведомости работ №2 – октябрь 2011 года.
3.2.Сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ на
соответствующий финансовый год. График выполнения работ составляет и подписывает
Подрядчик и в течение 5 календарных дней с даты заключения Контракта передает на
утверждение Заказчику. Заказчик утверждает график выполнения работ в течение 3-х
календарных дней с даты его предоставления.
3.3. В случае необходимости Стороны корректируют график выполнения работ в
соответствии с лимитом финансирования.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
4.1. «Подрядчик» принимает на себя обязательство обеспечить строительство
строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим)
оборудованием.
4.2. Все поставляемые для строительства материалы, оборудование должны иметь
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие
их качество. Заверенные копии этих сертификатов, паспортов и других документов должны
быть предоставлены «Заказчику» за три дня до начала производства работ, выполняемых с
использованием этих материалов.
4.3. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов
осуществляет «Подрядчик».
4.4. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Контракта
материалов до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого
«Подрядчик» будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать
временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки
строительную технику и оборудование) несет «Подрядчик».
4.5. «Подрядчик», предоставивший материалы и оборудование, отвечает за их соответствие
проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям и несет
риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным
спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.
5. ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»
Для реализации настоящего Контракта «Заказчик» принимает на себя обязательства:
5.1. Передать по акту приема-передачи Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня заключения настоящего Контракта утвержденную и согласованную в установленном
порядке проектную документацию в полном составе (1 комплект).
5.2. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ на Объекте технический
надзор, назначив своего ответственного представителя.
5.3. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
5.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ,
соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости, а
также за качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативнохозяйственную деятельность Подрядчика.
95
5.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего
Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков,
немедленно заявлять об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
5.6. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях Контракта.
5.7. По предъявлению к приёмке выполненных Подрядчиком видов, этапов работ или
выполнения всего объема работ по Контракту своевременно организовывать их приемку.
6. ОБЯЗАННОСТИ «ПОДРЯДЧИКА»
6.1. Качественно выполнить все работы по строительству станции доочистки питьевой
воды в г. Родники Ивановской области в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим
Контрактом, утвержденной проектно-сметной документацией, действующими нормативными
документами, техническими условиями и предъявить объект в полной строительной
готовности с комплектом исполнительной документации Заказчику.
6.2. Обеспечить:
- производство работ в полном соответствии с проектом, сметами, рабочими чертежами и
строительными нормами и правилами Российской Федерации в соответствии с Перечнем
нормативных документов, регламентирующих качество строительных материалов, изделий и
конструкций, строительно-монтажных работ;
- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке
работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.
6.3. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых
мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей
природной среды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
Ивановской области.
6.4. Установить все необходимые временные здания и сооружения в соответствии с
утверждённым проектом организации строительства, а также установить временное освещение
и ограждение.
6.5. Обеспечить за свой счет содержание (в том числе оплату коммунальных услуг), охрану
и уборку объекта, строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.
6.6. Производить очистку транспорта, выезжающего с территории строительной площадки.
6.7. Осуществить в установленном порядке временные подключения коммуникаций на
период выполнения работ на строительной площадке, и подключение вновь построенных
коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом. Обеспечить оплату за
потребляемую при строительстве электроэнергию, воду, сброс канализации.
6.8. Немедленно известить «Заказчика» и до получения oт него указаний приостановить
работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для «Заказчика» последствий выполнения его указаний о
способе исполнения работы;
- иных, независящих от «Подрядчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности
результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной
эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.
6.9. Официально за два дня до начала приемки ответственных конструкций и скрытых
работ известить «Заказчика» о их готовности. «Подрядчик» приступает к выполнению
последующих работ только после приемки «Заказчиком» ответственных конструкций и
скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ
выполнено без подтверждения «Заказчика», в случае, когда он не был информирован об этом
или информирован с опозданием, по требованию «Заказчика» «Подрядчик» обязан за свой счет
вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию «Заказчика», а затем восстановить ее
за свой счет.
В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок «Подрядчик»
составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за
качество выполненных работ с «Подрядчика» не снимается. Вскрытие работ в этом случае по
требованию «Заказчика» производится за его счет.
96
6.10. В процессе производства работ персонал Подрядной организации должен быть одет в
специальную форму и строительные каски.
6.11. Оформить и установить на строительной площадке паспорт Объекта
(информационный щит).
6.12. Разработать проект производства работ и согласовать его с «Заказчиком» и
соответствующими службами.
6.13. Ежемесячно не позднее 20-го числа текущего месяца представлять «Заказчику»
акты выполненных за месяц работ (формы № КС-2, № КС-3) и исполнительную документацию.
6.14. Принимать все необходимые меры для предотвращения причинения ущерба или
повреждения в процессе строительства Объекта дорогам, различным сооружениям
транспортом «Подрядчика» (его субподрядчиков, поставщиков или субпоставщиков).
6.15. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей «Заказчика» на строительную
площадку и места производства строительно-монтажных работ в любое время.
6.16. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять
участие в его комплексном опробовании в присутствии представителей Заказчика и
эксплуатирующей организации.
6.17. Представить «Заказчику» всю исполнительную документацию о выполненных
строительных и монтажных работах в соответствии с унифицированными формами.
6.18. Вывезти в 15-ти дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного
строительством Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие «Подрядчику»
строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы,
временные сооружения, другое имущество, а также строительный мусор. Обеспечить до сдачи
Объекта в эксплуатацию генеральную уборку Объекта и строительной площадки от отходов
строительства.
6.19. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Контракта,
ухудшившими результат, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для
использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или Контрактом, по своему
выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в установленный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
При невыполнении Подрядчиком этого обязательства Муниципальный заказчик вправе
для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой
расходов за счет Подрядчика.
Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно
выполнить работу заново с возмещением Муниципальному заказчику причиненных
просрочкой исполнения убытков.
.
7. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
7.1. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражаются
весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством
работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.
Заказчик вправе включать в указанный журнал свои комментарии относительно качества и
порядка выполнения работ Подрядчика. Подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком,
обязан принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.
7.2. Подрядчик обязан осуществлять индивидуальное испытание смонтированного им
оборудования и принимать участие в комплексном его опробовании.
7.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или
некачественно выполненных работ Сторонами в течение 3-х рабочих дней составляется
двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их
исполнения. После подписания двустороннего акта о выявленных недостатках Подрядчик
обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта,
97
установленной в разделе 2 настоящего Контракта, произвести работы для устранения
недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.
7.4. Заказчик назначает своего представителя на строительство, который от его имени
совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и
контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и их качеством, а также проводит
проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям
Контракта и проектной документации. Используемые в строительстве материалы, изделия и
конструкции должны иметь сертификаты соответствия.
8. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
8.1. Расчет за выполненные работы по настоящему Контракту производится после
составления и подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о
стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 при предоставлении исполнительной
документации.
8.2. Заказчик осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и
подписывает представленные Подрядчиком документы в течение 7 рабочих дней.
8.3. С момента принятия Заказчиком результатов работ Подрядчик выставляет счет об
оплате фактически выполненных работ.
8.4. Расчет может осуществляться платежным поручением Заказчика или иным способом,
установленным законодательством Российской Федерации.
8.5. Заказчик осуществляет оплату выполненных работ Подрядчику в следующем порядке:
8.5.1. Оплата работ производится Заказчиком за счет средств областного и местного
бюджетов, в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств на 2010-2011
год, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по
факту выполнения работ или отдельного этапа работ на основании актов выполненных работ
КС-2, и справок стоимости выполненных работ КС-3 по счет – фактуре, но не более 95% цены
контракта при наличии исполнительной документации.
Авансовый платеж не предусмотрен.
8.5.2. Окончательный расчет за выполненные работы производится после полного
завершения работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки
объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта), оформленного в
установленном порядке и заключения о соответствии построенного, реконструированного,
отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических
регламентов и проектной документации, выданного должностными лицами органа
государственного строительного надзора, участвовавшими в проведении итоговой проверки.
8.6. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в
установленном порядке, оплате не подлежат.
8.7. Заказчик не позднее, чем за пять дней после получения письменного сообщения
Подрядчика о готовности к сдаче законченного строительством объекта обязан приступить к
организации приемки Объекта.
По результатам приемки объекта Заказчиком и Подрядчиком оформляется Акт приемки
объекта капитального строительства.
8.8. Подрядчик предъявляет Заказчику объект в полной строительной готовности с
комплектом исполнительной технической документации.
9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
9.1. Подрядчик гарантирует:
98
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и
действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и
дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации
объекта.
- возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока.
9.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 5
лет с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта.
9.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в
пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального
износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
9.4. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков Заказчик должен
заявить о них Подрядчику в разумный срок по их обнаружении.
В течение 5-ти дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках
объекта Подрядчиком Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные
недостатки.
9.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время на протяжении, которого
объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
9.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в п. 7.4 Контракта,
Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором
фиксируются данные недостатки.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.1.1. За просрочку выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик
выплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, действующей на день
уплаты пеней от цены настоящего контракта.
Подрядчик освобождается от уплаты пени, установленной настоящим пунктом контракта,
если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
10.1.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации за каждый день просрочки.
Заказчик освобождается от уплаты пени, установленной настоящим пунктом контракта,
если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ
11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует
до исполнения обязательств сторонами по настоящему Контракту.
11.2. Настоящий муниципальный контракт может быть расторгнут по соглашению
сторон или решению суда в соответствии с действующим законодательством.
99
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
12.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего муниципального
контракта, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия рассматриваются в
Арбитражном суде Ивановской области.
12.3. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, стороны
руководствуются действующим законодательством.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
. Подрядчик: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Заказчик: 155250 Ивановская область, г.Родники, ул.Советская, 10
л/с 03333014450
в Родниковском отделении УФК по Ивановской области (Отдел
строительства и архитектуры администрации МО «Родниковский муниципальный район») р/с
40204810600000000050 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области БИК 042406001, ИНН
3721007992, КПП 372101001.
К настоящему муниципальному контракту прилагаются:
1. Приложение №1. Протокол аукциона №_____ от _________________
2. Приложение №2. Расчет стоимости работ.
3. Приложение №3. График выполнения работ.
4. Приложение №4. Список лиц, уполномоченных визировать акты выполненных работ.
Подрядчик
_______________________________
_______________________________
Заказчик
Заведующий отделом строительства
и архитектуры
_______________________________
______________________
С.Н.Шеманаев
100
Скачать