УТВЕРЖДАЮ Председатель Комиссии по подведению итогов

advertisement
УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Комиссии по подведению итогов
запроса предложений
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
______________ (___________)
«__»________ 2013 г.
ТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Разработка ПИР на КР 2016 года объектов связи ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» в 2014 году
№ 256/ТГННовгород/13-5.1-0328/05.11.13/З
г. Нижний Новгород
2013 г.
Содержание Документации о Запросе предложений:
Стр.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ...................................................................................................................................... 4
Общие сведения о Запросе предложений. .............................................................................................................. 4
Термины и определения. .......................................................................................................................................... 4
Нормативные основы регулирования порядка проведения Запроса предложений. ........................................... 5
Обжалование. ............................................................................................................................................................ 6
Прочие положения. ................................................................................................................................................... 6
ИНСТРУКЦИЯ ПО УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ...................................... 7
Общий порядок проведения Запроса предложений .............................................................................................. 7
Публикация Извещения о проведении Запроса предложений ............................................................................. 7
Предоставление Документации о Запросе предложений Участникам ................................................................ 7
Разъяснение положений Документации о Запросе предложений ........................................................................ 7
Подготовка Заявок на участие в Запросе предложений ........................................................................................ 8
2.5.1. Требования к подготовке письма о подаче Заявки на участие в Запросе предложений: ................ 9
2.5.2. Требования к подготовке коммерческого предложения: ................................................................... 9
2.5.3. Требования к подготовке технического предложения: .................................................................... 10
2.5.4. Квалификационные требования к Участникам Запроса предложений:.......................................... 10
2.5.5. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участников квалификационным
требованиям настоящей Документации о Запросе предложений:............................................................. 11
2.5.6. Перечень документов, подтверждающих правоспособность Участников: .................................... 12
2.5.7. Перечень документов для субподрядчиков/соисполнителей Участника: ...................................... 13
2.5.8.
Обеспечение заявки на участие в запросе предложений .............................................................................. 13
2.5.9. Требования к сроку действия Заявки на участие в Запросе предложений ..................................... 14
2.5.10.
Требования к оформлению Заявки на участие в Запросе предложений: ................................ 15
2.6. Подача Заявок на участие в Запросе предложений и их прием.......................................................................... 17
2.7. Изменения в Заявках на участие в Запросе предложений и их отзыв ............................................................... 18
2.8. Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений ................................................................ 18
2.9. Оценка Заявок на участие в Запросе предложений ............................................................................................. 19
2.10. Уторговывание цены Заявки на участие в Запросе предложений ..................................................................... 21
2.11. Принятие решения о результатах Запроса предложений .................................................................................... 21
2.12. Уведомление Участников о результатах Запроса предложений ........................................................................ 22
2.13. Подписание Договора ............................................................................................................................................ 22
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ......................................................................... 24
4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА ............................................................................................................................................. 40
5. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ......................................................................................................................................................... 40
5.1 Письмо о подаче заявки на участие в запросе предложений (Форма 1) .............................................................. 57
5.2. Коммерческое предложение. (Форма 2) ............................................................................................................... 59
5.3. Техническое предложение (Форма 3) ................................................................................................................... 60
5.4. Анкета Участника (Форма 4) ................................................................................................................................. 63
5.5. Опыт выполнения работ (Форма 5) ...................................................................................................................... 64
5.6. Справка о материально-технических ресурсах. (Форма 6) ................................................................................. 65
5.7. Справка о кадровых ресурсах Участника. (Форма 7) .......................................................................................... 66
5.8. Направление на процедуру вскрытия конвертов с Заявками на участие в запросе предложений. ................. 67
5.10. Справка о деловой репутации Участника (участие в судебных разбирательствах) (Форма 9) ...................... 68
5.12 Образец гарантии обеспечения Заявки на участие в Запросе предложений (Форма 11).................................. 71
5.13 Опись документов, содержащихся в Заявке на участие в Запросе предложений. (Форма 12). ....................... 72
3
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Общие сведения о Запросе предложений.
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», 603950 г.Нижний Новгород, ул.Звездинка,д.11
(далее - Организатор Запроса предложений) Извещением № 13-5.1-0328, опубликованным на
официальном интернет – сайте, а также на сайтах ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород»(www.gtg-nn.ru) и ОАО «Газпром» (www.gazprom.ru), пригласил юридических
лиц, физических лиц. индивидуальных предпринимателей, отвечающих требованиям пункта
1.2.10., к участию в открытом Запросе предложений № 256/ТГННовгород/13-5.10328/05.11.13/З (далее - Запрос предложений) на разработку ПИР на КР 2016 г. объектов
связи ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 2014 г.
Запрос предложений проводится на основании распоряжения Председателя комиссии
по подведению итогов запроса предложений ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
1.1.1. Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или
публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 - 449 части первой и статьями
1057 - 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на
Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского
кодекса Российской Федерации.
1.1.2. В рамках Запроса предложений, в Извещении о его проведении и в настоящей
документации о Запросе предложений используются термины, определенные в подразделе
1.2. настоящей документации о Запросе предложений.
1.2. Термины и определения.
1.2.1. Запрос предложений – Конкурентная закупка, не являющаяся торгами
(конкурсом, аукционом) в соответствии со статьями 447 – 449 или публичным конкурсом в
соответствии со статьями 1057 - 1061 Гражданского кодекса Российской Федерации, правила
проведения которой регламентируются Положением о закупках товаров, работ, услуг ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород», утвержденной Обществом (единственным
участником) 29 декабря 2012года №310. Наилучшей признается Заявка на участие в Запросе
предложений, содержащая лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг, представленная участником, наиболее полно соответствующим требованиям
документации о Запросе предложений.
1.2.2. Договор - договор поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) в
соответствии с предметом запроса предложений, который Заказчик вправе заключить на
условиях данного запроса предложений с Участником размещения заказа, заявка которого
решением Комиссии по подведению итогов запроса предложений признана наилучшей.
1.2.3. Работы – Разработка ПИР на КР 2016г. объектов связи ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» в 2014г., право заключения договора на выполнение которых, является
предметом данного Запроса предложений.
1.2.4. Заказчик Запроса предложений (Заказчик) – ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород».
1.2.5.
Организатор Запроса предложений (Организатор) – Отдел подготовки и
проведения конкурентных закупок ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
1.2.6.
Эксперт – приглашаемый к оценке заявок специалист Заказчика для
исследования закупочной документации Участника, консультирования, а также выработки
суждений, заключений по запросу предложений. Экспертами являются оценщик Отдела
подготовки и проведения конкурентных закупок, специалисты службы корпоративной
защиты, юридического отдела, отдела внутреннего аудита, а также специалист отдела –
инициатора проведения запроса предложений.

Официальный интернет-сайт – www.zakupki.gov.ru
4
1.2.7.
Извещение о проведении Запроса предложений – объявление о проведении
настоящего Запроса предложений и наиболее существенных условиях его проведения,
опубликованное в установленном порядке в соответствии с пунктом 1.1.1.
1.2.8.
Документация о Запросе предложений – настоящий комплект документов,
содержащий полную информацию о предмете, условиях и правилах проведения запроса
предложений участником процедур запроса предложений, критериях и порядке оценки и
сопоставления заявок, а также об условиях заключаемого по результатам конкурентной
закупки договора.
1.2.9.
Заявка на участие в Запросе предложений – комплект документов,
содержащий предложение участника запроса предложений о заключении договора,
направленный Организатору по форме и в порядке, установленном документацией о закупке.
1.2.10.
Участник Запроса предложений (Участник) – любое юридическое лицо
или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки,
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
место происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на
стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным
Заказчиком (Организатором) в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», утвержденной Обществом (единственным
участником) 29 декабря 2012года №310 и данной документацией о запросе предложений.
1.2.11.
Комиссия по подведению итогов Запроса предложений – коллегиальный
орган, создаваемый Организатором для принятия решений по подведению итогов Запроса
предложений, а также, при необходимости, подведения итогов отдельных этапов и процедур
закупки. Комиссия формируется из состава потенциальных участников Комиссии,
утвержденного Департаментом по управлению корпоративными затратами ОАО «Газпром»
1.2.12.
Участник с наилучшей заявкой на участие в Запросе предложений –
Участник Запроса предложений, заявка которого по решению Комиссии по подведению
итогов Запросов предложений содержит наилучшие условия оказания услуг (подраздел
2.11.).
1.2.13.
Цена заявки на участие в Запросе предложений – цена оказываемых услуг
по предмету Запроса предложений с учетом НДС, предложенная Участником.
1.2.14.
Уведомление о согласии принять участие в Запросе предложений –
документ, предоставляемый Участником Организатору Запроса предложений, позволяющий
обращаться за разъяснениями положений документации о Запросе предложений, получать по
электронной почте ответы на запросы, поступившие от других Участников, а также подать
заявку на участие в Запросе предложений.
1.2.15.
Расчетная (максимальная) цена – предельная цена товара (работы, услуги)
с НДС, указанная Организатором Запроса предложений, при превышении которой
предложения по цене от участников Запроса предложений Организатором рассматриваться
не будут.
1.3.
Нормативные основы регулирования порядка проведения Запроса
предложений.
Нормативными основами проведения настоящего Запроса предложений являются:

Конституция РФ;

Гражданский кодекс РФ;

Федеральный закон РФ от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»;

Кроме статей 447-449, 1057-1061
5

Положение о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород», утвержденное Обществом (единственным участником) 29 декабря 2012 года
№310;

Извещение о проведении Запроса предложений;

Документация о Запросе предложений.

Другие федеральные законы
и иные нормативно-правовые акты Российской
Федерации, общепринятые правила, сложившиеся в мировой практике в сфере закупок.
1.4.
Обжалование.
1.4.1.
Все споры и разногласия между Участником и Организатором подлежат
урегулированию в претензионном порядке. В этом случае срок рассмотрения претензии
составляет 7 (семь) календарных дней с момента ее получения.
1.4.2.
В случае если претензионный порядок не привел к урегулированию споров и
разногласий, они подлежат разрешению в Третейском суде ОАО «Газпром». Решение
Третейского суда ОАО «Газпром» является окончательным.
1.5.
Прочие положения.
1.5.1.
Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и
подачей заявки на участие в Запросе предложений, а Организатор по этим расходам не
отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов Запроса предложений.
1.5.2.
Организатор обеспечивает конфиденциальность всех полученных от
Участников Запроса предложений сведений, в том числе содержащихся в Заявке на участие в
Запросе предложений. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим
лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и настоящей документацией о Запросе
предложений.
1.5.3.
Организатор вправе отклонить заявку на участие в Запросе предложений,
если он установит, что Участник прямо или косвенно предложил или предоставил работнику
Организатора, который может повлиять на принятие Комиссии по подведению итогов
Запроса предложений решения по определению Победителя Запроса предложений,
вознаграждение в любой форме: вещи, деньги, работу, услугу, какую-либо ценность в
качестве стимула.
1.5.4.
Организатор вправе отклонить Заявки на участие в Запросе предложений
Участников, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время, не неся
никакой ответственности перед Участниками Запроса предложений или третьими лицами,
которым такое действие может принести убытки. Организатор незамедлительно уведомляет
всех Участников об отказе от проведения Запроса предложений размещением указанной
информации
на
официальном
Интернет-сайте,
интернет-сайтах
www.gtg-nn.ru,
www.gazprom.ru.
1.5.5.
Организатор признает несостоявшимся Запрос предложений, для участия в
котором не подано ни одной заявки на участие в Запросе предложений. В случае если на
основании результатов рассмотрения Заявок на участие в Запросе предложений принято
решение об отклонении всех Заявок на участие в Запросе предложений, Запрос предложений
также признается несостоявшимся.
1.5.6.
В любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе
предложений Организатор вправе изменить документацию о Запросе предложений путем
издания дополнения. Такое дополнение размещается на официальном Интернет-сайте,
интернет-сайтах ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (www.gtg-nn.ru) и ОАО
«Газпром» (www.gazprom.ru), а также направляется всем Участникам, предоставившим
уведомление о согласии принять участие в Запросе предложений, на адрес электронной
почты и имеет обязательную силу для всех Участников.
1.5.7.
Организатор по своему усмотрению до истечения срока подачи Заявок на
участие в Запросе предложений может продлить срок их подачи. В этом случае срок
действия Заявок на участие в Запросе предложений продлевается соответственно на срок
6
продления их подачи. Уведомление о продлении срока подачи Заявок на участие в Запросе
предложений размещается на официальном Интернет-сайте, интернет-сайтах ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» (www.gtg-nn.ru) и ОАО «Газпром» (www.gazprom.ru), а также
направляется всем Участникам, предоставившим уведомление о согласии принять участие в
Запросе предложений, на адрес электронной почты, и имеет обязательную силу для всех
Участников.
1.5.8.
Приложения 1-13, (Формы 1-12) к письму о подаче Заявки на участие в
Запросе предложений должны быть оформлены строго в соответствии с настоящей
документацией о Запросе предложений.
2.
ИНСТРУКЦИЯ ПО УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
2.1.
Общий порядок проведения Запроса предложений
Запрос предложений проводится в следующем порядке:
 публикация Извещения о проведении Запроса предложений в соответствии с п. 2.2;
 предоставление Документации о Запросе предложений Участникам в соответствии с п.
2.3;
 разъяснение Организатором положений Документации о Запросе предложений (по мере
необходимости) в соответствии с п. 2.4;
 подготовка Участниками своих Заявок на участие в Запросе предложений в соответствии
с п. 2.5;
 подача Заявок на участие в Запросе предложений и их прием в соответствии с п. 2.6;
 изменения в Заявках на участие в Запросе предложений и их отзыв в соответствии с п. 2.7;
 вскрытие конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений в соответствии с п. 2.8;
 оценка Заявок на участие в запросе предложений в соответствии с п. 2.9;
 уторговывание цены Заявки на участие в Запросе предложений в соответствии с п. 2.10;
 принятие решения о результатах Запроса предложений в соответствии с п. 2.11;
 уведомление Участников Запроса предложений о его результатах в соответствии с п. 2.12;
 подписание Договора в соответствии с п. 2.13.
2.2.
Публикация Извещения о проведении Запроса предложений
Извещение о проведении Запроса предложений публикуется в соответствии с пунктом
1.1.1.
Иные публикации не являются официальными и не влекут никаких последствий для
Организатора.
Предоставление Документации о Запросе предложений Участникам
Участники имеют право получить Документацию о Запросе предложений в
соответствии с порядком, указанным в Извещении о проведении Запроса предложений.
Организатор несет ответственность за выполнение условий Извещения и
Документации о Запросе предложений только перед теми Участниками, которые получили
Документацию о Запросе предложений согласно установленному порядку. Комиссия по
подведению итогов Запросов предложений не рассматривает Заявки на участие в Запросе
предложений Участников, получивших Документацию о Запросе предложений иным
образом, чем установлено в Извещении.
2.3.
Разъяснение положений Документации о Запросе предложений
Участники, предоставившие уведомление о согласии принять участие в Запросе
предложений, вправе обратиться к Организатору за ее разъяснениями. Запрос должен быть
подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской
2.4.
7
Федерации действовать от лица юридического лица без доверенности (далее – Руководитель)
или подписан уполномоченным им лицом (далее – Уполномоченное лицо) на основании
доверенности. В последнем случае оригинал доверенности должен находиться в составе
документов Заявки на участие в Запросе предложений.
Запрос направляется на имя начальника отдела по подготовке и проведению
конкурентных закупок ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Дерябина Игоря
Сергеевича по электронной почте на адрес [email protected] в
отсканированном виде с печатью участника в формате PDF и редактируемом виде в формат
Word строго по следующей форме:
Изучив документацию о Запросе предложений № __/ТГННовгород/______/_______/ЗЭ
___________________________________________________________________________
просим предоставить ответы на вопросы, возникшие после изучения материалов.
№ п/п
1.
2.
3.
…
Вопрос
Точное время получения запросов от Участников определяется на основании данных
Microsoft Office Outlook Организатора Запроса предложений (дата и время получения
электронного сообщения), вне зависимости от даты регистрации исходящего письма
Участника, подающего запрос.
Организатор обязуется ответить на любой вопрос, связанный с разъяснением
Документации о Запросе предложений, который он получит не позднее, чем за 5 (пять)
рабочих дней до истечения срока приема Заявок на участие в Запросе предложений в
соответствии с пунктом 2.6. При этом копия ответа (без указания источника запроса) в
течение 3 дней размещается на официальном Интернет-сайте, сайте ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» www.gtg-nn.ru, а также направляется всем Участникам,
предоставившим уведомление о согласии принять участие в Запросе предложений, на
адрес электронной почты, указанный в уведомлении о согласии принять участие в Запросе
предложений.
В случае продления срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, срок
подачи запросов от участников остается неизменным. Организатор Запроса предложений
отвечает только на вопросы, связанные с материалами, являющимися причиной переноса
сроков подачи Заявок на участие в Запросе предложений.
Проект договора на выполнение работ/оказание услуг по предмету Запроса
предложений, согласован Заказчиком, является неотъемлемой частью Документации о
Запросе предложений и изменению не подлежит.
Организатор не принимает вопросы, связанные с корректировкой и изменением
проекта договора.
2.5.
Подготовка Заявок на участие в Запросе предложений
Участник должен подготовить Заявку на участие в Запросе предложений, которая
состоит из:
 письма о подаче Заявки на участие в Запросе предложений в соответствии с п. 2.5.1.;
 коммерческого предложения в соответствии с п. 2.5.2.;
 технического предложения в соответствии с п. 2.5.3.;
 документов, подтверждающих квалификацию и правоспособность Участника Запроса
предложений в соответствии с п. 2.5.5., 2.5.6.
8
2.5.1. Требования к подготовке письма о подаче Заявки на участие в Запросе
предложений:
2.5.1.1.
Основным документом, определяющим суть Заявки на участие в Запросе
предложений, является письмо о подаче Заявки на участие в Запросе предложений, которое
должно быть подготовлено в строгом соответствии с формой, установленной в настоящей
Документации о Запросе предложений – Письмо о подаче Заявки на участие в Запросе
предложений (Форма 1).
2.5.1.2.
Коммерческое и техническое предложения дополняют письмо о подаче Заявки на
участие в Запросе предложений и рассматриваются только как приложения к нему (Форма 2,
Форма 3).
2.5.1.3.
К письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений прикладываются
документы, подтверждающие квалификацию и правоспособность Участника Запроса
предложений, а также последовательная опись документов (Форма 12) за подписью
Руководителя или Уполномоченного лица.
Ответственность за некачественно и недобросовестно оформленные документы
несет Участник.
2.5.2. Требования к подготовке коммерческого предложения:
2.5.2.1.
Коммерческое предложение должно быть подготовлено в соответствии с формой,
установленной в настоящей документации о Запросе предложений – Расчет цены Заявки на
участие в Запросе предложений (Форма 2).
2.5.2.2.
Коммерческое предложение должно быть подготовлено в полном соответствии с
условиями Технического задания и Проектом договора к документации о Запросе
предложений.
2.5.2.3.
Цена Заявки на участие в Запросе предложений определяется в соответствии с
правилами настоящей документации о Запросе предложений и должна включать в себя
Расчет стоимости работ по договору, с учетом всех объектов и статей затрат возникающих в
рамках договора.
2.5.2.4.
Расчет цены Заявки на участие в Запросе предложений должен включать сводный
расчет (Форма 2.1).
2.5.2.5.
Цены, предлагаемые Участником, должны оставаться фиксированными на
протяжении всего срока выполнения Договора и не меняться ни при каких обстоятельствах.
Заявка на участие в Запросе предложений, предусматривающая корректировку цен, будет
рассматриваться, как не отвечающая условиям Запроса предложений и будет отклонена.
Заказчик имеет право внести изменения и дополнения в задание на проектирование,
при этом они не будут признаваться как причина пересмотра фиксированной цены предмета
запроса предложений, если они не увеличивают установленной проектом мощности
(производительности) объекта, количества основного технологического оборудования и
общей площади капитальных зданий и сооружений.
2.5.2.6.
Расчет цены Заявки на участие в Запросе предложений необходимо выполнять в
рублях РФ с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов согласно действующему
законодательству РФ в соответствии с комментариями по заполнению Формы 2. В расчете
цены должны быть учтены все инфляционные ожидания и финансовые риски.
2.5.2.7.
Расчетная (максимальная) цена Работы составляет
2 400 000,00 руб. без НДС
НДС 18% 432 000,00 руб.
2 832 000,00 руб. с НДС.
Цена, указываемая в Заявке на участие в Запросе предложений, не должна
превышать указанную расчетную (максимальную) цену.
2.5.2.8.
Заказчик имеет право увеличить объем Работ в сумме не превышающей
разницу между коммерческим предложением Победителя и установленной Заказчиком
расчетной (максимальной) цены исключительно по согласованию с Победителем запроса
предложений.
9
2.5.3. Требования к подготовке технического предложения:
2.5.3.1. Техническое предложение должно содержать следующие документы:
 Ведомость объемов работ (Форма 3.1). Участник может предоставить дополнения к
техническому заданию с объемами работ, которые должны быть, по его мнению, выполнены
в рамках предмета запроса предложений;
 Пояснительную записку по организации, технологии управления капитальным ремонтом
(Форма 3.2);
 Сведения о субподрядчиках/соисполнителях (Форма 3.3). В данной форме должны быть
указаны все субподрядные организации, привлекаемые к выполнению работ. Если Участник
намеревается использовать субподрядчиков/соисполнителей, то в составе Заявки на участие
в
Запросе
предложений
должны
быть
представлены
документы
по
субподрядчикам/соисполнителям в соответствии с пунктом 2.5.7.
 Сведения о графике выполнения работ (Форма 3.4).
 Другие материалы, демонстрирующие качество выполнения капитального ремонта,
включенных в Заявку на участие в Запросе предложений.
2.5.3.2. Замена субподрядчика и/или перераспределение объемов работ между ними до
заключения договора возможны только в следующих случаях:
 после вскрытия и до подведения итогов Запроса предложений по согласованию с
Организатором. Если такие изменения могут привести к срыву работ или их
некачественному исполнению, Организатор вправе отклонить Заявку на участие в Запросе
предложений;
 после подведения итогов запроса предложений (выбора наилучшей Заявки на участие в
Запросе предложений) и до заключения договора по согласованию с Организатором. Если
такие изменения могут привести к срыву работ или их некачественному исполнению,
Организатор вправе отклонить Заявку на участие в Запросе предложений, а также выбрать из
числа оставшихся заявок наилучшую Заявку на участие в Запросе предложений;
 после заключения договора по согласованию с Заказчиком, в соответствии с условиями
договора.
2.5.3.3. В соответствии с требованиями Заказчика Работы должны быть выполнены в
соответствии с графиком (пункт 3).
2.5.3.4. Содержащиеся в техническом предложении материалы должны быть представлены
в таком виде и содержать столько информации, чтобы было видно, что содержание Заявки на
участие в Запросе предложений обеспечивает выполнение работ в строгом соответствии с
требованиями документации о Запросе предложений.
2.5.4. Квалификационные требования к Участникам Запроса предложений:
2.5.4.1. Участник должен иметь в собственности основные виды средств производства для
выполнения Работ по Договору, которые должны находиться в рабочем состоянии, или
иметь к вышеуказанным средствам производства гарантированный доступ (прокат, аренда,
лизинг и т.д.).
2.5.4.2. Участник должен обладать всеми необходимыми для выполнения Договора видами
ресурсов, компетентностью, опытом, профессиональными знаниями
и достаточным
количеством собственных кадров, обладающих соответствующей квалификацией.
2.5.4.3. Участник должен исполнять в полном объеме обязательства по уплате налогов в
бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды
не менее чем в течение года, предшествующего дате проведения запроса предложений.
2.5.4.4. Участник должен быть платежеспособным, не находиться в процессе ликвидации
или реорганизации, не быть признанным банкротом.
2.5.4.5. Имущество Участника не должно находиться под арестом.
2.5.4.6. Участник должен представить информацию о цепочке собственников, включая
бенефициаров (в том числе конечных) в соответствии с п. 2.5.5.12. с подтверждением
соответствующими документами. Под бенефициарами юридического лица следует понимать
любых лиц, которые получают доход или иные преимущества или выгоды от участия в его
10
уставном капитале, в том числе, юридически не являясь его акционерами (участниками).
Информация, содержащая персональные данные конкретных физических лиц, должна
передаваться с соблюдением требований действующего законодательства в соответствии с п.
2.5.5.13. Непредставление информации о цепочке собственников, включая бенефициаров (в
том числе конечных) на этапе проведения конкурентной закупки не является поводом для
отклонения Заявки участника, однако в случае отказа от представления соответствующей
информации или представления информации в неполном объеме, Заказчик вправе отказаться
от заключения договора по итогам конкурентной закупки.
2.5.4.7. Наличие Участника в Реестре потенциальных участников закупок Группы Газпром
(требование является дополнительным, необязательным). Реестр размещен на интернет-сайте
ОАО «Газпром» www.gazprom.ru в разделе «Закупки/ Предквалификация». Участник,
включенный в Реестр, может не представлять следующие документы: нотариально
заверенные копии учредительных документов, а также всех изменений, внесенных в них,
нотариально заверенные копии соответствующих свидетельств о регистрации изменений в
учредительных документах (свидетельств о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные документы); нотариально
заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (в
случае создания юридического лица до указанной даты); нотариально заверенная копия
Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту
нахождения на территории Российской Федерации; нотариально заверенная копия
Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя; нотариально заверенная копия Свидетельства о
внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
Ограничить объем предоставляемой финансово-бухгалтерской отчетности участников
запросов предложений, включенных в Реестр, последним отчетным периодом текущего года,
то есть в составе заявки должны быть представлены следующие документы: копия баланса за
последний отчетный период текущего года с отметкой налогового органа о приеме либо с
приложением документов, подтверждающих сдачу балансов в налоговый орган; копия
отчета о прибылях и убытках за последний отчетный период текущего года с отметкой
налогового органа о приёме, либо с приложением документов, подтверждающих сдачу
отчетов в налоговый орган; для индивидуальных предпринимателей – копия налоговой
декларации за последний отчетный период текущего года, с отметкой налогового органа о
приеме, либо с приложением документов, подтверждающих сдачу деклараций в налоговый
орган; копия расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование в Пенсионный Фонд Российской Федерации, по страховым взносам
на обязательное медицинское страхование в ФФОМС и в территориальные фонды ОМС за
последний отчетный период)
2.5.5. Перечень
документов,
подтверждающих
соответствие
Участников
квалификационным требованиям настоящей Документации о Запросе предложений:
2.5.5.1. Информация о материально-технических ресурсах по установленной в настоящей
Документации о Запросе предложений форме – Справка о материально-технических
ресурсах (Форма 7).
2.5.5.2. Информация о выполнении аналогичных договоров по установленной в настоящей
Документации о Запросе предложений форме – Справка о выполнении Участником
аналогичных работ (Форма 6).
2.5.5.3. Информация о кадровых ресурсах Участника:
 Справка о кадровых ресурсах Участника (Форма 7);
11
 Копия декларации (расчета авансовых платежей) по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам за 2012 г. и
последний отчетный период 2013 г.
 Наличие документов, подтверждающих квалификацию инженерно-технического
персонала и рабочих, в том числе аттестационных документов по вопросам охраны труда и
промышленной безопасности (удостоверения и копии протоколов).
2.5.5.4. Копии балансов за 2012г. и последний отчетный период 2013 г. с отметкой
налогового органа о приеме либо с приложением документов, подтверждающих сдачу
баланса в налоговый орган.
2.5.5.5. Справка из налогового органа об исполнении обязанностей по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, датированная не ранее чем за 3
(три) месяца до даты опубликования Извещения о запросе предложений в соответствии с
п.1.1.1.
2.5.5.6. Копии отчетов о прибылях и убытках за 2012 г. и последний отчетный период 2013
г. с отметкой налогового органа о приеме либо с приложением документов,
подтверждающих сдачу отчета в налоговый орган.
2.5.5.7. Для индивидуальных предпринимателей – копии налоговых деклараций за 2011 г.
и 2012 г., с отметкой налогового органа о приеме, либо с приложением документов,
подтверждающих сдачу деклараций в налоговый орган.
2.5.5.8. Справка за подписью Руководителя или главного бухгалтера Участника с
информацией о том, что к Участнику не применяются и не применялись на протяжении
одного года до даты окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений какие-либо
процедуры банкротства, а так же, что на его имущество не наложен арест (в соответствии с
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127Ф3).
2.5.5.9. Отзывы (при наличии) о выполняемых (выполненных) Участником работах,
аналогичных предмету настоящего запроса предложений.
2.5.5.10. Сведения о профессиональной и деловой репутации Участника (награды, премии,
отзывы Заказчиков, участие в международных проектах, участие в арбитражных
разбирательствах).
2.5.5.11. Нотариально заверенная копия сертификата систем качества в соответствии с
требованиями ISO 9001, СТО Газпром 9001-2006, «ГАЗПРОМСЕРТ» (при наличии).
2.5.5.12. Нотариально заверенная копия свидетельства СРО о допуске к определенному виду
(видам) работ.
2.5.5.13. Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе
конечных) (Форма 10).
2.5.5.14. Согласие на обработку и передачу своих персональных данных в ОАО «Газпром»
для последующей передачи в Минэнерго России, Росфинмониторинг и ФНС России. Срок
действия согласия на обработку и передачу своих персональных данных должен
соответствовать сроку действия Заявки на участие в Запросе предложений, указанному в
п. 2.5.7. (180 дней).
2.5.6. Перечень документов, подтверждающих правоспособность Участников:
2.5.6.1. Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения об Участнике, выданная
не ранее даты опубликования Извещения о Запросе предложений в соответствии с
пунктом 1.1.1. настоящей Документации о Запросе предложений.
2.5.6.2. Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также нотариально
заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей о месте жительства индивидуального предпринимателя, выданные не
ранее даты опубликования Извещения о Запросе предложений в соответствии с пунктом
1.1.1. настоящей Документацией о Запросе предложений.
12
2.5.6.3. Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также всех
изменений, внесенных в них, нотариально заверенные копии соответствующих свидетельств
о регистрации изменений в учредительных документах (свидетельств о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные
документы).
2.5.6.4. Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации
юридического лица.
2.5.6.5. Нотариально заверенная копия о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (в
случае создания юридического лица до указанной даты).
2.5.6.6. Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе юридического лица по месту нахождения на территории Российской Федерации.
2.5.6.7. Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, а также о постановке на
учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя по месту жительства на
территории Российской Федерации.
2.5.6.8. Нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
2.5.6.9. Копия документа об избрании (назначении) на должность единоличного
исполнительного органа юридического лица, заверенная печатью организации.
2.5.6.10. Оригинал или копия документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего
право действовать от имени данного юридического лица (доверенность), заверенная печатью
организации.
2.5.7. Перечень документов для субподрядчиков/соисполнителей Участника:
Если Участник намеревается использовать субподрядчиков/ соисполнителей для
выполнения важных компонентов работ или выполнения работ, соответствующие
субподрядчики/соисполнители должны быть обозначены путем заполнения Формы 3.3 –
Сведения о субподрядчиках/соисполнителях с приложением Форм 5-7,9 по каждому
субподрядчику/соисполнителю
(с
заменой
в
Форме
«Участник»
на
«субподрядчик/соисполнитель»), нотариально заверенных копий свидетельств о допуске к
видам работ по предмету запроса предложений, если таковые требуются для выполнения
работ, нотариально заверенной копии сертификата систем качества в соответствии с
требованиями ISO 9001, «ГАЗПРОМСЕРТ (при наличии), а так же сведения о
профессиональной и деловой репутации участника запроса предложений (награды, премии,
отзывы Заказчиков, участие в международных проектах, участие в арбитражных
разбирательствах), копии балансов и отчетов о прибылях и убытках (финансовых
результатах) за 2012г. и последний отчетный период 2013 г. с отметкой налогового органа о
приеме либо с приложением документов, подтверждающих сдачу баланса в налоговый
орган, копии декларации (расчета авансовых платежей) по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам за
2012 г. и последний отчетный период 2013г. Эта информация будет принята во внимание
также при оценке соответствия квалификационным требованиям Участника.
В случае если Участник не может представить требуемый документ, он должен
приложить справку, составленную в произвольной форме, объясняющую причину
отсутствия требуемого документа, а также содержащую необходимые подтверждения
соответствия Участника конкретному требованию.
2.5.8. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений
2.5.8.1.
Участник Запроса предложений в качестве подтверждения обеспечения
исполнения обязательств, связанных с участием в запросе предложений и подачей заявки на
участие в запросе предложений, должен представить в составе своей заявки финансовое
обеспечение заявки на сумму: 50 000,00 руб.
13
2.5.8.2 . Обеспечение заявки на участие в запросе предложений должно иметь форму
банковской гарантии, составленной с учетом требований статей 368-378 Гражданского
кодекса РФ и следующих условий:
 банковская гарантия должна быть безотзывной;
 сумма банковской гарантии должна быть выражена в российских рублях;
 банковская гарантия должна действовать в течение срока, на 25 календарных дней
превышающего срок действия заявки на участие в запросе предложений (в соответствии с п.
2.5.8);
 бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик запроса предложений,
принципалом - Участник запроса предложений, гарантом - банк, выдавший банковскую
гарантию;
 в банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика запроса
предложений на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в
следующих случаях:
 изменения или отзыва заявки на участие в запросе предложений в течение срока ее
действия, оговоренного самим Участником в тексте заявки на участие в запросе
предложений;
 отказа Победителя предоставить обеспечение исполнения обязательств по Договору (в
случаях, когда требуется обеспечение обязательств по договору);
 предоставления Участником в составе заявки на участие в запросе предложений заведомо
ложной информации, имеющей существенный характер;
 отказа Победителя запроса предложений заключить Договор на условиях согласно
Извещению о проведении запроса предложений, настоящей документацией о запросе
предложений, заявке на участие в запросе предложений.
2.5.8.3 . В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих
вышеизложенному.
2.5.8.5.
Заказчик незамедлительно возвращает Участникам запроса предложений
обеспечение заявки на участие в запросе предложений в следующих случаях:
 истечение срока действия обеспечения заявки на участие в запросе предложений;
 заключение Договора с Победителем запроса предложений и предоставления обеспечения
исполнения обязательств по Договору, если это предусмотрено документацией о запросе
предложений;
 прекращение запроса предложений по какой-либо причине без заключения Договора;
 отзыва заявки на участие в запросе предложений до истечения срока окончания подачи
заявок.
2.5.8.6.
Все заявки на участие в запросе предложений, не имеющие обеспечения, будут
отклоняться Организатором, как не отвечающие условиям запроса предложений согласно п.
2.9.1.4.
2.5.9. Требования к сроку действия Заявки на участие в Запросе предложений
Заявка на участие в Запросе предложений действительна в течение срока, указанного
Участником в письме о подаче Заявки на участие в Запросе предложений (Форма 1). В
любом случае этот срок не должен быть менее чем 180 календарных дней со дня,
следующего за днем проведения процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в
Запросе предложений (п. 2.8).
14
Указание меньшего срока действия Заявки на участие в Запросе предложений
является основанием для ее отклонения.
2.5.10. Требования к оформлению Заявки на участие в Запросе предложений:
2.5.10.5.
Участник имеет право подать только одну Заявку на участие в Запросе
предложений. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа
двух и более Заявок на участие в Запросе предложений при условии, что поданные ранее
Заявки на участие в Запросе предложений таким участником не отозваны, все Заявки на
участие в Запросе предложений такого участника размещения заказа, поданные в отношении
данного Запроса предложений, не рассматриваются.
2.5.10.6.
Все документы, входящие в Заявку на участие в Запросе предложений,
должны быть подготовлены на русском языке, за исключением тех документов, оригиналы
которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке. В этом случае указанные
документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен
идентичный нотариально заверенный перевод этих документов на русский язык.
2.5.10.7.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Заявку на участие
в Запросе предложений, должны быть выражены в российских рублях за исключением
нижеследующего. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами, с
выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте
оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом
этих сумм в российские рубли, исходя из официального курса валюты, установленного
Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его
установления.
2.5.10.8.
Каждый документ, входящий в Заявку на участие в Запросе предложений,
должен быть подписан Руководителем или Уполномоченным лицом Участника.
2.5.10.9.
Каждый документ, входящий в Заявку на участие в Запросе предложений,
должен быть скреплен печатью1 Участника (на нотариально заверенные копии документов
и/или документы, переплетенные типографским способом (брошюры, книги и др.),
требование подписи Руководителя или Уполномоченного лица и скрепления документов
печатью Участника Запроса предложений не распространяется).
2.5.10.10.
Дополнительные носители информации (журналы, брошюры, книги и др.)
помещаются в отдельные информационные конверты.
2.5.10.11.
Все без исключения страницы и информационные конверты Заявки на
участие в Запросе предложений должны быть пронумерованы (как внутренняя нумерация
листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Заявки на участие в
Запросе предложений). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и др., помещенных в
информационные конверты, не производится.
2.5.10.12.
Документы (листы и информационные конверты), входящие в Заявку на
участие в Запросе предложений, должны быть прошиты и пронумерованы, и обязательно
упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение
страниц и информационных конвертов. Банковская гарантия подшивается таким
образом, чтобы иметь возможность ее дальнейшего извлечения и возврат без
повреждений.
2.5.10.13.
Если Заявка на участие в Запросе предложений состоит из нескольких томов,
каждый том рекомендуется прошить с приложением описи включенных в него документов.
Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц.
2.5.10.14.
Кроме Оригинала Заявки на участие в Запросе предложений Участник также
должен подготовить 3 (три) электронные копии Заявки на участие в Запросе предложений
Документы должны быть скреплены круглой печатью организации, содержащей её полное фирменное
наименование и указание на место её нахождения
1
15
на flash – картах или компакт-дисках, вложенных в конверт с оригиналом Заявки на участие
в Запросе предложений, оформленные в соответствии с п. 2.5.10.17.
2.5.10.15.
Материалы, содержащиеся в информационных конвертах, копируются,
соответствующие копии помещаются в конверты и помечаются «Копия информационного
конверта № 1» и т.д. Также данные материалы должны быть отсканированы,
соответствующие электронные копии помещаются в отдельные электронные папки и
помечаются «Информационный конверт № 1» и т.д.» При невозможности предоставить
копии материалов, содержащихся в информационных конвертах, Участник помещает в
информационный конверт ссылку с указанием: «См. информационный конверт №____
Заявки на участие в Запросе предложений.
2.5.10.16.
Никакие исправления в тексте Заявки на участие в Запросе предложений не
имеют силы, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной
надписью «Исправленному верить», собственноручной подписью Руководителя или
Уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением, и печатью
Участника.
2.5.10.17. Заявка на участие в Запросе предложений должна быть надежно запечатана в
конверт (пакет и т.п.). Заявка на участие в Запросе предложений запечатывается в конверт,
обозначаемый словами «Заявка на участие в Запросе предложений (Оригинал)». На
конверте с Оригиналом Заявки на участие в Запросе предложений необходимо указать
следующие сведения:
 наименование и адрес Организатора: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»,
Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, д.11;
 полное наименование Участника и его почтовый адрес;
 номер и название предмета Запроса предложений: «Запрос предложений
№ _____/ТГННовгород/_______/_______/З на ________________________________.
Конверт с оригиналом и электронными копиями Заявки на участие в Запросе
предложений запечатываются в один общий конверт (коробку, пакет и т.д.). На общем
конверте необходимо указать следующие сведения:
 наименование и адрес Организатора: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»,
Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, д.11;
 номер и название предмета Запроса предложений: «Запрос предложений
№_____/ТГННовгород/_______/_______/З на ________________________________.
 слова «Не вскрывать до _____(время московское) __________.»
 если иное не предусмотрено правилами почтовой или курьерской пересылки, на общем
конверте не следует указывать адрес Участника Запроса предложений.
Носители электронных копий Заявки на участие в Запросе предложений обозначаются
словами «Электронная копия Заявки на участие в Запросе предложений, Запрос
предложений № …, Участник ___ «_________ ».
Электронная копия Заявки на участие в Запросе предложений должна содержать
отсканированное письмо о подаче Заявки на участие в Запросе предложений, а также
отсканированные приложения и прочие документы.
Все формы и документы должны быть отсканированы в отдельные файлы и
размещены в отдельных папках.
Пример оформления электронной копии Заявки на участие в Запросе предложений:
№
п/п
1
1.
2.
Название папки
2
Письмо о подаче Заявки на
участие в запросе
предложений (Форма 1)
Приложение 1 (Форма 2)
Название файла
3
Оферта.pdf
Коммерческое предложение.pdf
16
3.
4.
Приложение 2 (Форма 3)
Приложение 3 (Форма 4)
5.
Приложение 5 (Форма 6)
6.
7.
8.
Приложение 6 (Форма 7)
Приложение 7 (Форма 8)
Приложение 8 (Форма 9)
9.
Приложение 9
10.
Приложение 10 (Форма 10)
11.
12.
Приложение 11 (Форма 11)
Приложение12 (Форма 12)
13.
Приложение 13
14.
Приложение 14
Техническое предложение.pdf
Анкета Участника.pdf, Анкета Участника.doc
Справка о выполнении Участником аналогичных
работ.pdf
Справка о материально-технических ресурсах.pdf
Справка о кадровых ресурсах участника.pdf
Сведения о деловой репутации.pdf
Документы, подтверждающие квалификацию и
правоспособность
Информация о цепочке собственников включая
бенефициаров
Гарантия обеспечения заявки.pdf
Опись документов .pdf
Прочие документы.pdf (каждый документ должен
быть отсканирован в отдельный файл)
Информационный конверт №__
 В обязательном порядке на копиях нотариально заверенных документов,
перечисленных в п.п. 2.5.5., 2.5.6., должны быть ксерокопированы и отсканированы отметки
нотариуса, заверившего эти документы. Содержимое бумажной копии Заявки на участие в
Запросе предложений также скрепляется, документы вкладываются в соответствии с
произведенной нумерацией.
Подача Заявок на участие в Запросе предложений и их прием
Участники должны обеспечить доставку своих Заявок на участие в Запросе
предложений по адресу Организатора (Отдел по подготовке и проведению конкурентных
закупок): 603950, г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, д.11, комната 413:
контактное лицо - Шахнюк Николай Александрович
Факс (831) 416-52-91
Телефон (831) 416-52-95
e-mail: [email protected]
2.6.
Участникам рекомендуется предварительно заказать пропуск на лицо, ответственное за
доставку Заявки на участие в запросе предложений. В случае направления Заявки на участие
в Запросе предложений через курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя
курьерской службы или курьера о настоящем порядке доставки курьерской почты.
Для заказа пропуска необходимо заблаговременно (не ранее чем за один день до
даты доставки Заявки на участие в Запросе предложений) направить на адрес
электронной почты ([email protected]) следующие данные:
ФИО
(полностью; в именительном падеже).
Наименование организации.
Контактный телефон.
Должность.
Дата доставки.
Необходимость оформления
командировочного удостоверения.
Режим работы Организатора Запроса предложений: понедельник-четверг с 8-00 до 1645, пятница с 8-00 до 15-45 (время московское), перерыв на обед с 12-00 до 13-00.
17
Организатор заканчивает принимать Заявки на участие в Запросе предложений в 13.30
(время московское) 15 ноября 2013 г.
Ответственность за несвоевременную подачу Заявки на участие в Запросе предложений
несет Участник.
Заявки на участие в Запросе предложений, полученные позже установленного выше
срока, будут отклонены Организатором без рассмотрения независимо от причин опоздания.
Данное условие распространяется и на Заявки на участие в Запросе предложений,
полученные Организатором по почте. В этом случае срок их подачи определяется по дате и
времени получения корреспонденции Организатором. Заявка на участие в Запросе
предложений, полученная позже установленного срока, может быть возвращена по
письменному требованию Участника.
Организатор выдает расписку о получении Заявки на участие в Запросе предложений с
указанием даты и времени получения лицу, доставившему конверт.
Организатор вправе не принимать Заявку на участие в Запросе предложений, если
внешний конверт поврежден, запечатан ненадежно или не содержит необходимой
информации.
Изменения в Заявках на участие в Запросе предложений и их отзыв
Участник может изменить, дополнить или отозвать свою Заявку на участие в Запросе
предложений после ее подачи при условии, что Организатор получит письменное
уведомление о замене, дополнении или отзыве Заявки на участие в Запросе предложений до
истечения, установленного в Извещении, срока представления Заявок на участие в Запросе
предложений.
Никакие изменения и дополнения к Заявкам на участие в Запросе предложений после
окончания срока их представления не принимаются.
В случае изменения Заявки на участие в Запросе предложений Участник должен
оформить новую Заявку на участие в Запросе предложений в соответствии с требованиями
Документации о Запросе предложений, запечатать в конверты согласно пункту 2.5.10.17. с
дополнительной надписью «Взамен представленного ранее» и указать дату этого
представления. В этом случае представленные ранее конверты вскрываться не будут.
В случае дополнений к Заявке на участие в Запросе предложений Участник должен
оформить необходимое дополнение в соответствии с требованиями Документации о Запросе
предложений, запечатать в конверты согласно пункту 2.5.10.17. с дополнительной надписью
«В дополнение к представленному ранее» и указать дату этого представления.
Уведомление об отзыве Заявки на участие в Запросе предложений может быть также
направлено в виде факсимильного сообщения или телеграммой с последующим письменным
подтверждением, оформленным за подписью Руководителя или Уполномоченного лица
Участника и полученным не позднее срока окончания приёма Заявок на участие в Запросе
предложений.
Организатор вправе не возвращать Заявки на участие в Запросе предложений
Участникам в тех случаях, если Участник не направил уведомление об отзыве Заявки на
участие в Запросе предложений или направил, но с нарушением установленных выше
сроков.
2.7.
Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений
Организатор проводит публичную процедуру вскрытия поступивших конвертов с
Заявками на участие в Запросе предложений, начиная с 13.30 (время московское) 15
ноября 2013г., по адресу 603950 г. Н. Новгород, ул. Звездинка, д.11, каб.414.
Номер помещения будет сообщен Участникам дополнительно.
На процедуре вскрытия Заявок на участие в Запросе предложений могут
присутствовать представители Участников, своевременно подавших Заявки на участие в
Запросе предложений. Для присутствия на данной процедуре, Участникам Запроса
2.8.
18
предложений рекомендуется не позднее 14 ноября 2013г. заказать пропуск на
представителей Участника запроса предложений.
Для заказа пропуска необходимо направить на адрес электронной почты
([email protected]) следующие данные:
ФИО (полностью; в именительном падеже).
Наименование организации.
Контактный телефон.
Должность.
Дата доставки.
Необходимость оформления командировочного
удостоверения.
Для присутствия на процедуре вскрытия, представители от Участников обязаны
прибыть не менее за 15 минут до начала процедуры вскрытия конвертов. Для подтверждения
права присутствия на процедуре вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе
предложений представителям Участников следует иметь при себе направление на
процедуру вскрытия конвертов, подписанное Руководителем или Уполномоченным лицом
Участника (п.5.8), и оригинал расписки Организатора в получении конверта с Заявкой на
участие в Запросе предложений.
Присутствующие представители Участников регистрируются, а лист регистрации
прикладывается к протоколу процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе
предложений.
В ходе процедуры Организатор вскрывает каждый полученный конверт с Заявкой на
участие в Запросе предложений и оглашает следующие сведения:
 наименование и адрес Участника;
 цену Заявки на участие в Запросе предложений.
По ходу процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений
Организатор ведет протокол, в котором отражается вся оглашенная информация. Эти
сведения сообщаются отсутствующим Участникам, представившим Заявки на участие в
Запросе предложений, по их требованию.
Оценка Заявок на участие в Запросе предложений
Оценка Заявок на участие в Запросе предложений осуществляется Организатором и
иными лицами (экспертами, специалистами), привлеченными Организатором, в течение не
более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента проведения процедуры вскрытия конвертов
с Заявками на участие в Запросе предложений.
Оценка Заявок на участие в Запросе предложений включает стадию рассмотрения заявок и
оценочную стадии.
2.9.1. Стадия рассмотрения заявок.
2.9.1.1. В рамках стадии рассмотрения заявок Организатор проверяет:
 правильность оформления Заявок на участие в Запросе предложений, в том числе
наличие всех необходимых документов, и их соответствие требованиям настоящей
Документации о Запросе предложений;
 соответствие предмета Заявки на участие в Запросе предложений предмету закупки,
указанному в Документации о Запросе предложений;
В рамках стадии рассмотрения заявок Организатор может запросить у Участников
разъяснения Заявок на участие в Запросе предложений. При этом Организатор не вправе
запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие содержание Заявки на
участие в Запросе предложений, включая изменение цены.
2.9.1.2. Организатор с письменного согласия Участника может исправить очевидные
арифметические и грамматические ошибки. Если есть расхождение между суммами,
2.9.
19
выраженными словами и цифрами, предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной
словами. Если имеется расхождение между единичной расценкой и общей суммой,
полученной в результате умножения единичной расценки на количество, преимущество
будет иметь единичная расценка, за исключением случаев, когда, по мнению Организатора,
совершенно очевидно произошла грубая ошибка в постановке знака десятичной дроби в
единичной расценке. В таких случаях преимущество будет иметь общая сумма, а единичная
расценка должна быть исправлена. Если Участник не согласится с исправлением очевидных
ошибок, его Заявка на участие в Запросе предложений будет отклонена.
2.9.1.3. Организатор вправе не обращать внимания на мелкие недочеты, несоответствия и
погрешности, которые не оказывают существенного виляния на условия, предлагаемые
Участником и на возможности Участника, связанные с выполнением обязательств по
Договору.
2.9.1.4.
По результатам проведения стадии рассмотрения заявок Организатор вправе
отклонить Заявки на участие в Запросе предложений, которые:
 в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Документации
о Запросе предложений;
 содержат неполный перечень документов, установленный настоящей Документацией о
Запросе предложений;
 имеют более короткий и не соответствующий требованиям настоящей Документации о
Запросе предложений (п. 2.5.9.) срок действия Заявки на участие в Запросе предложений;
 поданы Участниками, правоспособность которых не отвечают требованиям настоящей
Документации о Запросе предложений;
 содержат предложения, не соответствующие установленным условиям настоящей
Документации о Запросе предложений;
 содержат недостоверную информацию;
 поданы Участниками, которые не согласились с предложениями Организатора по
исправлению очевидных арифметических или грамматических ошибок в Заявках на участие
в Запросе предложений;
 содержат носители с электронными копям Заявок на участие в Запросе предложений, с
которых не представляется возможным считать информацию, оформлены не в соответствии
с требованиями п. 2.5.10. Документации о Запросе предложений, либо не соответствуют
оригиналу Заявки на участие в Запросе предложений;
 превышают установленную в соответствии с п. 2.5.2 расчетную (максимальную)
стоимость Работы;
 имеются у Организатора сведения об участнике размещения заказа в федеральном
реестре недобросовестных поставщиков.
2.9.2. Оценочная стадия
До этапа оценки Заявок на участие в Запросе предложений допускаются только те
Заявки на участие в Запросе предложений, которые не были отклонены в соответствии с п.
2.9.1.4.
В рамках оценочной стадии Организатор с привлечением для проведения оценки
экспертов, оценивает и сопоставляет Заявки на участие в Запросе предложений и проводит
их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, учитывая следующие
критерии:
1. Оценка квалификации Участника.
 Опыт выполнения работ, аналогичных предмету запроса предложений.
 Наличие опыта раннее выполненных работ, которые являются предметом запроса
предложений.
 Состав и квалификация персонала Участника запроса предложений.
 Материально-техническое обеспечение Участника запроса предложений.
20
 Наличие у Участника документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента
качества, установленным требованиям.
2. Оценка коммерческого предложения Участника.
 Оценка уровня цены Заявки на участие в Запросе предложений.
 Степень полноты (обоснованность) учета затрат в Заявке на участие в Запросе
предложений.
3. Оценка технического предложения Участника.
 Соответствие технического предложения требованиям технического задания Заказчика.
 Оценка сроков исполнения работ.
4. Нахождение Участника и Реестре потенциальных Участников закупок Группы Газпром
по определенным видам поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
в одном или нескольких федеральных округах Российской Федерации в соответствии с
предметом запроса предложений.
5. Привлечение для поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) в качестве
субподрядчиков/соисполнителей российских организаций малого и среднего
предпринимательства.
Информация о рассмотрении, разъяснениях, оценке и сопоставлении Заявок на участие
в Запросе предложений не подлежит раскрытию Участникам и иным лицам, официально не
участвующим в процессе оценки Заявок на участие в Запросе предложений ни во время, ни
после оценки.
2.10.
Уторговывание цены Заявки на участие в Запросе предложений
2.10.1. Процедура уторговывания проводится по решению Организатора Запроса
предложений в любой срок до подведения итогов Запроса предложений.
В этом случае Организатор направляет Участникам приглашение к участию в
уторговывании.
2.10.2. Организатор определяет дату и время окончания подачи новых коммерческих
предложений. Срок предоставления новых коммерческих предложений будет указан в
приглашении к уторговыванию цены на участие в Запросе предложений.
2.10.3. Изменение иных условий Заявки на участие в Запросе предложений, кроме изменения
ее цены в меньшую сторону не допускается.
2.10.4. Участники, получившие предложения к уторговыванию, вправе отказаться от участия
в нем. В этом случае Организатор оценивает первоначально поданные коммерческие
предложения этих участников Запроса предложений. Информацию об участии или отказе от
уторговывании Участник направляет по факсимильной связи. Контактный номер телефона
(831) 416-52-91.
2.10.5. Протокол вскрытия Заявок на участие в Запросе предложений по итогам
уторговывания направляется всем участникам Запроса предложений по их запросам.
2.11.
Принятие решения о результатах Запроса предложений
2.11.1. Участник обязан представить Организатору обновленные данные, если после
подачи Заявки на участие в Запросе предложений произошли какие-либо изменения
сведений, представленных ранее в составе Заявки на участие в Запросе предложений
Участника. В случае, если Организатору станет известно, что Участник не представил
необходимую обновленную информацию, Организатор вправе отклонить такую Заявку на
участие в Запросе предложений.
2.11.2. Комиссия по подведению итогов Запроса предложений может принять следующие
решения:
 о выборе наилучшей Заявки на участие в Запросе предложений;
 о проведении уторговывания цен заявок на участие в запросе предложений;
 об отклонении всех Заявок на участие в Запросе предложений и признании Запроса
предложений несостоявшимся;
21
 об отказе от проведения Запроса предложений;
о проведении дополнительной оценки Заявок на участие в Запросе предложений.
2.11.3. Организатор оставляет за собой право на основании решения Комиссии по
подведению итогов Запросов предложений рекомендовать Участнику с наилучшей Заявкой
на участие в Запросе предложений привлечь для выполнения Работ того или иного
субподрядчика/соисполнителя, в том числе из числа Участников.
2.11.4. Решение Комиссии по подведению итогов Запросов предложений оформляется
протоколом заседания Комиссии по подведению итогов Запросов предложений, в котором
должны содержаться следующие сведения:
- о месте, дате, времени проведения вскрытия Заявок на участие в Запросе
предложений, об участниках, представивших Заявки на участие в Запросе предложений на
процедуру вскрытия Заявок на участие в Запросе предложений;
- о решении Организатора об отклонении Заявок на участие в Запросе
предложений с указанием положений Документации о Запросе предложений, которым они
не соответствуют, в случае принятия такого решения;
- о принятом на основании результатов рассмотрения и оценки Заявок на участие
в Запросе предложений;
- наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) и почтовый адрес участника, представившего Заявку на участие в Запросе
предложений, признанную наилучшей.
Уведомление Участников о результатах Запроса предложений
Организатор после принятия решения о результатах Запроса предложений
опубликовывает информацию о результатах Запроса предложений на официальном Интернет
– сайте (www.zakupki.gov.ru), сайтах ОАО «Газпром» (www.gazprom.ru) и ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» (www.gtg-nn.ru).
2.13.
Подписание Договора
2.13.1.
Участник, представивший Заявку на участие в Запросе предложений, признанную
наилучшей, в течение срока, установленного Документацией о Запросе предложений,
должен представить Заказчику подписанный им текст договора на условиях, содержащихся в
Документации о Запросе предложений и Заявке на участие в Запросе предложений,
признанной наилучшей.
2.13.2. В случае, если участник, представивший Заявку на участие в запросе предложений,
признанную наилучшей, в срок, предусмотренный Документацией о Запросе предложений,
не представил Заказчику подписанный договор, такой участник признается Заказчиком
уклонившимся от заключения договора.
2.13.3. Участник, представивший Заявку на участие в запросе предложений, признанную
наилучшей, в течение срока, установленного договором, должен представить Заказчику
обеспечение исполнения договора, в случае, если в Документации о Запросе предложений
было установлено такое требование. Обеспечение исполнения договора предоставляется в
размере и форме, предусмотренными в Документации о Запросе предложений. В случае
непредставления участником обеспечения исполнения договора, обязательства по договору
считаются неисполненными по вине поставщика (исполнителя, подрядчика), и договор с
момента неисполнения такого обязательства считается расторгнутым.
2.13.4. Заказ признается размещенным со дня заключения договора.
2.13.5.
Договор между Заказчиком и Участником, представившим Заявку на участие в
запросе предложений, признанную наилучшей, подписывается на основании решения
Комиссии по подведению итогов Запросов предложений, оформленного в соответствии с
пунктом 2.11.4., в течение 15 календарных дней со дня уведомления Участника о
признании его Победителем Запроса предложений.
2.13.6.
В случае если заключение договора между Заказчиком и Участником,
представившим Заявку на участие в Запросе предложений, признанную наилучшей, требует
2.12.
22
одобрения сделки органами управления Заказчика или Участником, представившим Заявку
на участие в Запросе предложений, признанную наилучшей, Договор между Заказчиком и
Участником, представившим Заявку на участие в Запросе предложений, признанную
наилучшей, подписывается в течение 15 календарных дней со дня одобрения сделки
указанными органами управления.
2.13.7.
Проект Договора, входящий в состав Документации о Запросе предложений,
является обязательным для Участника, представившего Заявку на участие в Запросе
предложений, признанную наилучшей.
2.13.8. В случае, если участник, представивший Заявку на участие в Запросе предложений,
признанную наилучшей, признан Заказчиком уклонившимся от заключения договора, или не
предоставил обеспечение исполнения договора, если в Документации о Запросе
предложений было установлено такое требование, Заказчик незамедлительно уведомляет
Организатора о таких фактах. В таких случаях Организатор должен истребовать обеспечение
Заявки на участие в Запросе предложений, если такое обеспечение было предусмотрено
Документацией о Запросе предложений, и Комиссия по закупкам вправе пересмотреть
решение об итогах Запроса предложений.
23
3.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Заказ на разработку ПИР на КР 2016 г. объектов телемеханики АСУ ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 2014 году
№
п/п
Подразделение
Принципала
Наименование
объекта ремонта
1
2
3
1
Ивановское
ЛПУ МГ
2
Ивановское
ЛПУ МГ
3
Чебоксарское
ЛПУ МГ
«Кабельная линия
связи ПочинкиЯрославль 1 этап»
Инв.№000203391
«Кабельная линия
связи к
г.Bолгореченск»
Инв.№000203395
«Кабельная линия
связи 145 км
газопровода
Казань-Горький
до
г.ЧEБOKCAPЫ.
Инв.№000203130
Содержание
работ
I
квартал
II
квартал
III квартал
(август)
IV
квартал
7
8
9
10
Переход р.
Клязьма ГНБ450м
Ремонт КЛС
Волгореченск
- 20км.
Внутриплоща
дочные сети,
ГНБ 110м.
ЗАДАНИЕ
на проектирование
капитальный ремонт объекта:
«Kабельная линия связи Починки-Ярославль 1 этап»
инв. № 000203391.
Ивановское ЛПУ МГ.
1
2
3
4
5
Основание для
проектирования
Исходные данные
Месторасположение
объекта
Вид строительства
Выполнение
капитального ремонта
Разрабатываемая
документация
План ПИР капитального ремонта 2014 г.
Технические условия на проектирование
заместителем
генерального директора ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород»
Ивановская область.
Капитальный ремонт.
2016г.
Проектная документация в составе:
 общая пояснительная записка, которая должна содержать
разделы
охраны
окружающей
среды,
пожарной
24
6
Порядок разработки
документации
7
Особые условия
строительства
Основные техникоэкономические
характеристики и
показатели объекта
8
9
Требования к технологии,
режиму предприятия и
основному оборудованию
10
11
12
13
15
16
Генпроектировщик
Особые условия
Заказчик
Субподрядные проектные
организации
Источник
финансирования
Срок выполнения работы
Срок действия задания
17
Порядок сдачи работ
18
Требования к материалам
на электронных
носителях
14
безопасности,
требования
по
гигиене
труда
и
промышленной безопасности;
 проект организации строительства;
 сметная документация;
рабочая документация.
Проектирование
осуществлять
в
соответствии
с
постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О
составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию», СТО Газпром 2-1.12-434-2010 «Инструкция о
составе, порядке разработки, согласования и утверждения
проектно-сметной документации на строительство зданий и
сооружений ОАО «Газпром» и другими нормативнотехническими документами.
Выполнить сбор исходных данных.
Капитальный ремонт в условиях действующего производства.
Основные технико-экономические показатели определить в
проектной документации.
Сметную документацию разработать в соответствии с
«Временным положением о порядке составления сметной
документации на 2012 г. ООО «Газпром центрремонт»,
утвержденным генеральным директором Д.В. Доевым
14.02.2012 г.
В составе сметной документации предусмотреть «Сводную
выборку ресурсов» в формате Excel.
Режим
работы
предприятия
–
круглосуточный,
круглогодичный.
Принятые технологии, оборудование, строительные решения,
организация капитального ремонта и эксплуатация объекта
должны соответствовать нормам РФ и ОАО «Газпром».
При разработке проектной и рабочей документации
предусмотреть применение оборудования и материалов,
разрешенных ОАО «Газпром».
Определяется по результатам конкурса
Разработать конкурсную документацию.
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Определяются
Генеральным
проектировщиком
по
согласованию с Заказчиком.
Капитальный ремонт основных средств.
В соответствии с планом ПИР капитального ремонта на 2014 г.
В течении срока проектирования. Изменения к заданию
утверждаются ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Генпроектировщик представляет Заказчику проектную и
рабочую документацию в 5 экземплярах на бумажных
носителях и 2 экземплярах на электронных носителях.
В соответствии с «Методическими указаниями по подготовке и
передаче на экспертизу в ОАО «Газпром» электронных версий
предпроектной и проектной документации», утвержденными
членом
Правления,
Начальником
департамента
стратегического развития В.В. Русаковой 17.12.2009 г.
25
Технические условия на проектирование по капитальному ремонту объекта
«Кабельная линия связи Починки-Ярославль 1этап» (инв. № 000203391)
Ивановского ЛПУМГ.
Ремонт кабеля
№ п/п Перечень технических данных, требований и Параметры, пояснения
других сведений для проектирования
1
1
2
2
3
Год ввода в эксплуатацию объекта
1999 г.
Ремонт перехода двух кабельной линии связи Общая протяженность трассы -70000м.
Кабель МКСАШп 4Х4Х1,2;
через р. Клязьма. Участок НУП10 - 11
Предполагаемый квартал (месяц) выполнения
ремонта, предполагаемая продолжительность
ремонта (24 дня)
4
Год проведения последнего обследования,
измерения кабеля.
5
Общая протяженность ремонтируемых
участков
6  Требование к проекту
3
Способ ремонта переходов через реку
26
II-III квартал 2017 г.
2013
0,5 км
- На концах прокола предусмотреть п/эт
смотровые устройства. - В трубах
проложить кабель МКСБл -4х4х1,2
(основной, резервный).
- Предусмотреть проектом прокладку
кабеля до действующих коммуникаций
связи.
- Прокладку кабеля от
точки врезки до точки врезки выполнить
одной длинной.
Произвести
расчет
демонтажа
ремонтируемого кабеля, с последующей
его утилизацией
- В соответствии с «Правилами
охраны линий и сооружений связи РФ»
утв. постановлением Правительства РФ
№578 от 09.06.1995г., п.п.9, 20, для
маркировки трассы прокладки кабелей
предусмотреть
информационнопредупредительные
знаки,
прикрепляемые на столбики длиной 2,8м
с учетом того, что их видимая
(надземная) часть должна быть не менее
1,7м. Данные знаки устанавливаются на
расстоянии прямой видимости (250300м) друг от друга, а так же на всех
пересечениях и углах поворотов. Для
обозначения
муфт
дополнительно
предусмотреть
шаровые
интеллектуальные маркеры.
выполнить методом ГНБ
- общая длина прокола 450м,
№ п/п Перечень технических данных, требований и Параметры, пояснения
других сведений для проектирования
1
7
8
2
Мероприятия по обеспечению безопасности
Требование нормативных документов
27
3
прохождение ниже уровня дна реки не
менее 2 м.
- проектом предусмотреть 2 футляра
(основной, резервный) из труб ПНД-110.
В рабочих чертежах проекта должна
быть
запись:
Все
строительномонтажные и земляные работы в
охранной зоне газопровода (по 25м от
оси газопровода в каждую сторону)
проводить в строгом соответствии с
«Инструкцией по производству работ в
охранной
зоне
магистральных
газопроводов»
/ВСН-51-1-80/
и
«Правилами охраны
магистральных
трубопроводов, утв. 22.04.92 (с доп. от
23.11.94г.)» с оформлением письменного
«Разрешения…»
в
установленном
порядке.
В «Разрешении на право производства
работ…» должны быть указаны этапы и
время проведения работ, при которых
необходимо присутствие представителей
служб филиала- ЛПУМГ. Руководители
служб филиала- ЛПУМГ обязаны
обеспечить своевременную явку своих
представителей к месту работ.
Производство работ без письменного
разрешения или по разрешению, срок
действия которых истек - запрещается.
Разработку мероприятий по обеспечению
безопасности при выполнении работ в
охранной зоне газопроводов вести
согласно инструкции ВСН-51-1-80, ВСН015-89 и «Правил охраны магистральных
трубопроводов»
Разработать раздел «Перечень
мероприятий по охране окружающей
среды» в соответствии c требованиями
постановления Правительства
Российской Федерации от 16.02.2008 г.
№ 87 «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их
содержанию», п. 25 «Положения о
№ п/п Перечень технических данных, требований и Параметры, пояснения
других сведений для проектирования
1
2
3
составе проектной документации и
требованиях к их содержанию», а также
СТО Газпром 2-1.12-434-2010 «Инструкция о составе, порядке разработки,
согласования и утверждения проектносметной документации на строительство
зданий и сооружений ОАО «Газпром» и
других стандартов ОАО «Гапром»,
регулирующих природоохранную
деятельность.
В составе раздела «Перечень
мероприятий по охране окружающей
среды» при выполнении оценки
воздействия на окружающую среду
объекта модернизации и реконструкции
выполнить идентификацию
экологических аспектов и рисков в
соответствии с «Порядком
идентификации экологи-ческих аспектов
в системе экологического менеджмента
ОАО «Газпром».
При разработке проектной документации
необходимо учесть наличие
природоохранных ограничений (работы в
водоохранных зонах, прохождение через
особо охраняемые природные
территории, собрать необходимые
справки, выполнить, при необходимости,
соответствующие экспертизы и др.)
Предусмотреть
рекультивацию
нарушенных земель и мероприятия по
защите окружающей среды от отходов
производства в период капремонта.
Проект выполнить в соответствии
стандартам ОАО «Газпром СТО 2-1.4246-2008 «Строительные нормы
проектирования инженерно-технических
мероприятий гражданской обороны и
предупреждения чрезвычайных ситуаций
на объектах «Газпром».
Проектирование выполнить в
соответствии с «Техническим
регламентом о требованиях пожарной
безопасности» от 22.07.08г. №123 ФЗ
28
ЗАДАНИЕ
на проектирование
капитальный ремонт объекта:
«Kабельная линия связи к г.Bолгореченск»
инв. № 000203395.
Ивановское ЛПУ МГ.
1
2
3
4
5
Основание для
проектирования
Исходные данные
Месторасположение
объекта
Вид строительства
Выполнение
капитального ремонта
Разрабатываемая
документация
6
Порядок разработки
документации
7
Особые условия
строительства
Основные техникоэкономические
характеристики и
показатели объекта
8
9
Требования к технологии,
режиму предприятия и
основному оборудованию
План ПИР капитального ремонта 2014 г.
Технические условия на проектирование
заместителем
генерального директора ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород»
Ярославская область, Костромская область
Капитальный ремонт.
2016г.
Проектная документация в составе:
 общая пояснительная записка, которая должна содержать
разделы
охраны
окружающей
среды,
пожарной
безопасности, требования по гигиене труда и
промышленной безопасности;
 проект организации строительства;
 сметная документация;
рабочая документация.
Проектирование
осуществлять
в
соответствии
с
постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О
составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию», СТО Газпром 2-1.12-434-2010 «Инструкция о
составе, порядке разработки, согласования и утверждения
проектно-сметной документации на строительство зданий и
сооружений ОАО «Газпром» и другими нормативнотехническими документами.
Выполнить сбор исходных данных.
Капитальный ремонт в условиях действующего производства.
Основные технико-экономические показатели определить в
проектной документации.
Сметную документацию разработать в соответствии с
«Временным положением о порядке составления сметной
документации на 2012 г. ООО «Газпром центрремонт»,
утвержденным генеральным директором Д.В. Доевым
14.02.2012 г.
В составе сметной документации предусмотреть «Сводную
выборку ресурсов» в формате Excel.
Режим
работы
предприятия
–
круглосуточный,
круглогодичный.
Принятые технологии, оборудование, строительные решения,
организация капитального ремонта и эксплуатация объекта
должны соответствовать нормам РФ и ОАО «Газпром».
При разработке проектной и рабочей документации
29
15
Генпроектировщик
Особые условия
Заказчик
Субподрядные проектные
организации
Источник
финансирования
Срок выполнения работы
16
Срок действия задания
17
Порядок сдачи работ
18
Требования к материалам
на электронных
носителях
10
11
12
13
14
предусмотреть применение оборудования и материалов,
разрешенных ОАО «Газпром».
Определяется по результатам конкурса
Разработать конкурсную документацию.
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Определяются
Генеральным
проектировщиком
по
согласованию с Заказчиком.
Капитальный ремонт основных средств.
В соответствии с планом ПИР капитального ремонта на 2014
г.
В течении срока проектирования. Изменения к заданию
утверждаются ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Генпроектировщик представляет Заказчику проектную и
рабочую документацию в 5 экземплярах на бумажных
носителях и 2 экземплярах на электронных носителях.
В соответствии с «Методическими указаниями по подготовке
и передаче на экспертизу в ОАО «Газпром» электронных
версий предпроектной и проектной документации»,
утвержденными
членом
Правления,
Начальником
департамента стратегического развития В.В. Русаковой
17.12.2009 г.
Технические условия на проектирование по капитальному ремонту объекта
«Кабельная линия связи к г. Волгореченск»
(инв. № 000203395) Ивановского ЛПУМГ.
Ремонт кабеля
№ п/п Перечень технических данных,
требований и других сведений для
проектирования
1
1
2
3
4
5
6
Параметры, пояснения
2
Год ввода в эксплуатацию объекта
Ремонт двух кабельной линии связи от
НУП-8 (444 км г.п. Починки-Ярославль)
вдоль г.п.-отвода к г.Волгореченск через
НУП-10 до ДО «Нерехта».
Предполагаемый квартал (месяц)
выполнения ремонта, предполагаемая
продолжительность ремонта (24 дня)
Год проведения последнего обследования,
измерения кабеля.
Общая протяженность ремонтируемых
участков
 Требование к проекту
30
3
1999 г.
Общая протяженность трассы -82770м.
Кабеля МКС 4Х4Х1,2;
7 ЗКП 1х4х1,2.
II-III квартал 2016 г.
2013
20 км
Прокладку 2-х кабелей ЗКПБЗ-1х4х1,2
запроектировать в соответствии со СНиП
2.05.06-85* от действующего газопровода и
не менее 2м от действующих коммуникаций
связи на глубину 1,2 м.
№ п/п Перечень технических данных,
требований и других сведений для
проектирования
1
Параметры, пояснения
2
3
- Предварительный выбор трассы КЛС
согласовать со службами ЛЭС, ЗоК и связи
Ивановского ЛПУМГ.
- Для монтажа кабеля запроектировать
муфты 2МТГ-45.
В
качестве
вводно-кабельного
оборудования предусмотреть: в НУП-10
шкаф ШРП-300М, в ДО Нерехта - шкаф
ШРП-600М ОАО «Промсвязь» г.ЮрьевПольский. В качестве оконечных кабельных
устройств в НУПах 8,10 и ДО Нерехта
предусмотреть бокс БМВМ-1-2.
-Проектом предусмотреть прокладку
сигнальной ленты поверх кабеля.
- В соответствии с «Правилами охраны
линий и сооружений связи РФ» утв.
постановлением Правительства РФ №578 от
09.06.1995г., п.п.9, 20, для маркировки
трассы прокладки кабелей предусмотреть
информационно-предупредительные знаки,
прикрепляемые на столбики длиной 2,8м с
учетом того, что их видимая (надземная)
часть должна быть не менее 1,7м. Данные
знаки устанавливаются на расстоянии
прямой видимости (250-300м) друг от друга,
а так же на всех пересечениях и углах
поворотов.
Для
обозначения
муфт
дополнительно предусмотреть шаровые
интеллектуальные маркеры.
-Предусмотреть проектом необходимость
прокладки
вдоль
трассового
грозозащитного троса.
Произвести
расчет демонтажа ремонтируемого кабеля, с
последующей его утилизацией
- Все переходы а/дорог, ж/дорог, водных
преград выполнить методом ГНБ (один
футляр основной, второй резервный).
Прокладка кабельных линий на переходах в
одном футляре с газопроводом
категорически запрещена.
Способ ремонта переходов через
коммуникации

7
Мероприятия по обеспечению
безопасности
В рабочих чертежах проекта должна
быть запись: Все строительно-монтажные и
земляные работы в охранной зоне
газопровода (по 25м от оси газопровода в
каждую сторону) проводить в строгом
31
№ п/п Перечень технических данных,
требований и других сведений для
проектирования
1
8
Параметры, пояснения
2
3
соответствии
с
«Инструкцией
по
производству работ в охранной зоне
магистральных газопроводов» /ВСН-51-180/ и «Правилами охраны магистральных
трубопроводов, утв. 22.04.92 (с доп. от
23.11.94г.)» с оформлением письменного
«Разрешения…» в установленном порядке.
В «Разрешении на право производства
работ…» должны быть указаны этапы и
время проведения работ, при которых
необходимо присутствие представителей
служб филиала- ЛПУМГ. Руководители
служб
филиалаЛПУМГ
обязаны
обеспечить своевременную явку своих
представителей к месту работ.
Производство работ без письменного
разрешения или по разрешению, срок
действия которых истек - запрещается.
Разработку мероприятий по обеспечению
безопасности при выполнении работ в
охранной зоне газопроводов вести согласно
инструкции ВСН-51-1-80, ВСН-015-89 и
«Правил
охраны
магистральных
трубопроводов»
Разработать раздел «Перечень мероприятий
по охране окружающей среды» в
соответствии c требованиями
постановления Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе
разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию», п. 25
«Положения о составе проектной
документации и требованиях к их
содержанию», а также СТО Газпром 2-1.12434-2010 «Ин-струкция о составе, порядке
разработки, согласования и утверждения
проектно-сметной документации на
строительство зданий и сооружений ОАО
«Газпром» и других стандартов ОАО
«Гапром», регулирующих
природоохранную деятельность.
В составе раздела «Перечень мероприятий
по охране окружающей среды» при
Требование нормативных документов
32
№ п/п Перечень технических данных,
требований и других сведений для
проектирования
1
Параметры, пояснения
2
3
выполнении
оценки
воздействия
на
окружающую среду объекта модернизации
и
реконструкции
выполнить
идентификацию экологических аспектов и
рисков в соответствии с «Порядком
идентификации экологи-ческих аспектов в
системе экологического менеджмента ОАО
«Газпром». Предусмотреть рекультивацию
нарушенных земель и мероприятия по
защите окружающей среды от отходов
производства в период капремонта.
При разработке
проектной
документации необходимо учесть наличие
природоохранных
огра-ничений (работы
в водоохранных зонах, прохождение через
особо охраняемые природные территории,
собрать необходимые справки, выполнить,
при
необходимости,
соответствующие
экспертизы и др.).
Проект
выполнить
в
соответствии
стандартам ОАО «Газпром СТО 2-1.4-2462008 «Строительные нормы проектирования
инженерно-технических
мероприятий
гражданской обороны и предупреждения
чрезвычайных ситуаций на объектах
«Газпром».
Проектирование выполнить в
соответствии с «Техническим регламентом
о требованиях пожарной безопасности» от
22.07.08г. №123 ФЗ
33
ЗАДАНИЕ
на проектирование
капитальный ремонт объекта:
« Кабельная линия связи 145 км газопровода
Казань-Горький до г. Чебоксары »
инв. № 000203130.
Чебоксарское ЛПУ МГ.
1
2
3
4
5
6
Основание для
проектирования
Исходные данные
Месторасположение
объекта
Вид строительства
Выполнение
капитального ремонта
Разрабатываемая
документация
7
Порядок разработки
документации
8
Особые условия
строительства
Основные техникоэкономические
характеристики и
показатели объекта
9
10
Требования к технологии,
режиму предприятия и
основному оборудованию
План ПИР капитального ремонта 2014 г.
Технические условия на проектирование заместителем
генерального директора ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород»
Республика Чувашия
Капитальный ремонт.
2016г.
Проектная документация в составе:
 общая пояснительная записка, которая должна
содержать разделы охраны окружающей среды,
пожарной безопасности, требования по гигиене труда
и промышленной безопасности;
 проект организации строительства;
 сметная документация;
рабочая документация.
Проектирование осуществлять в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87
«О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию», СТО Газпром 2-1.12-4342010 «Инструкция о составе, порядке разработки,
согласования
и
утверждения
проектно-сметной
документации на строительство зданий и сооружений
ОАО «Газпром» и другими нормативно-техническими
документами.
Выполнить сбор исходных данных.
Капитальный ремонт в условиях действующего
производства.
Основные
технико-экономические
показатели
определить в проектной документации.
Сметную документацию разработать в соответствии с
«Временным положением о порядке составления сметной
документации на 2012 г. ООО «Газпром центрремонт»,
утвержденным генеральным директором Д.В. Доевым
14.02.2012 г.
В составе сметной документации предусмотреть
«Сводную выборку ресурсов» в формате Excel.
Режим работы предприятия – круглосуточный,
круглогодичный.
Принятые технологии, оборудование, строительные
34
16
Генпроектировщик
Особые условия
Заказчик
Субподрядные проектные
организации
Источник
финансирования
Срок выполнения работы
17
Срок действия задания
18
Порядок сдачи работ
19
Требования к материалам
на электронных
носителях
11
12
13
14
15
решения, организация капитального ремонта и
эксплуатация объекта должны соответствовать нормам
РФ и ОАО «Газпром».
При разработке проектной и рабочей документации
предусмотреть применение оборудования и материалов,
разрешенных ОАО «Газпром».
Определяется по результатам конкурса
Разработать конкурсную документацию.
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Определяются Генеральным проектировщиком по
согласованию с Заказчиком.
Капитальный ремонт основных средств.
В соответствии с планом ПИР капитального ремонта на
2014 г.
В течении срока проектирования. Изменения к заданию
утверждаются ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород».
Генпроектировщик представляет Заказчику проектную и
рабочую документацию в 5 экземплярах на бумажных
носителях и 2 экземплярах на электронных носителях.
В соответствии с «Методическими указаниями по
подготовке и передаче на экспертизу в ОАО «Газпром»
электронных версий предпроектной и проектной
документации», утвержденными членом Правления,
Начальником департамента стратегического развития
В.В. Русаковой 17.12.2009 г.
Технические условия на проектирование по капитальному ремонту
объекта «Кабельная линия связи 145 км газопровода Казань-Горький
до г. ЧЕБОКСАРЫ» (инв. № 000203130) Чебоксарского ЛПУМГ
Ремонт кабеля
№ п/п
1
1
2
3
Перечень технических
данных, требований и
других сведений для
проектирования
2
Год ввода в эксплуатацию
объекта
Кабельная линия связи 145
км газопровода
Казань - Горький до
г.ЧЕБОКСАРЫ
Предполагаемый квартал
(месяц) выполнения
ремонта, предполагаемая
продолжительность ремонта
(24 дня)
Параметры, пояснения
3
01.05.1999 г.
Общая протяженность трассы -22600м.
Марка кабеля МКСАШп 1х4х1.2
II-III квартал 2016 г.
35
4
Год проведения последнего 2013
обследования, измерения
кабеля.
5  Требование к проекту
Ремонт кабеля МКСА 4х4х1,2 на территории
промплощадки КС-22.
- Установить кабельный колодец на существующей
кабельной линии связи для соединения с проектируемым
кабелем.
- Установить кабельный колодец на территории КС22 «Чебоксарская» для ввода проектируемого кабеля в
здание СЭРБ.
- Соединить кабельные колодцы путем прокладки
полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм, методом ГНБ.
- Произвести прокладку проектируемого кабель связи
между колодцами путем затягивания в полиэтиленовые
трубы.
- Соединить
один конец проектируемого кабеля с
существующей кабельной линией связи, с монтажом
муфты типа КРМА.
- Произвести ввод второго конца проектируемого кабеля в
здание СЭРБ.
- Произвести прокладку проектируемого кабеля связи
внутри здания СЭРБ до Узла связи, используя кабельканалы с монтажом на оконечном устройстве типа блок
ОЛП-15 «Морион».
- Произвести соединение проектируемого кабеля с
установкой для содержания кабеля под избыточным
воздушным давлением АКСУ.
- В местах расположения муфт и при поворотах
проектируемой
кабельной
линии
установить
предупредительные
знаки,
с
использованием
железобетонных столбов марки СГ-24.
- По окончании работ
провести контрольные
электрические измерения кабеля.
- Произвести расчет демонтажа ремонтируемого кабеля, с
последующей его утилизацией.
36
Мероприятия по
обеспечению безопасности
6
7
Требование нормативных
документов
В рабочих чертежах проекта должна быть запись: Все
строительно-монтажные и земляные работы в охранной
зоне газопровода (по 25м от оси газопровода в каждую
сторону) проводить в строгом соответствии с
«Инструкцией по производству работ в охранной зоне
магистральных
газопроводов»
/ВСН-51-1-80/
и
«Правилами охраны магистральных трубопроводов, утв.
22.04.92 (с доп. от 23.11.94г.)» «Правил охраны
электрических сетей напряжением до и свыше 1000в.» с
оформлением
письменного
«Разрешения…»
в
установленном порядке.
В «Разрешении на право производства работ…» должны
быть указаны этапы и время проведения работ, при
которых необходимо присутствие представителей служб
филиала- ЛПУМГ. Руководители служб филиала- ЛПУМГ
обязаны
обеспечить
своевременную
явку
своих
представителей к месту работ.
Производство работ без письменного разрешения или
по разрешению, срок действия которых истек запрещается.
Разработку мероприятий по обеспечению безопасности при
выполнении работ в охранной зоне газопроводов вести
согласно инструкции ВСН-51-1-80, ВСН-015-89 и «Правил
охраны магистральных трубопроводов»
Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды» в соответствии c требованиями
постановления Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию», п. 25
«Положения о составе проектной документации и
требованиях к их содержанию», а также СТО Газпром 21.12-434-2010 «Ин-струкция о составе, порядке разработки,
согласования
и
утверждения
проектно-сметной
документации на строительство зданий и сооружений ОАО
«Газпром» и других стандартов ОАО «Гапром»,
регулирующих природоохранную деятельность.
В составе раздела «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды» при выполнении оценки воздействия
на окружающую среду объекта модернизации и
реконструкции выполнить идентификацию экологических
аспектов и рисков в соответствии с «Порядком
идентификации экологи-ческих аспектов в системе
экологического менеджмента ОАО «Газпром».
При разработке проектной документации необходимо
учесть наличие природоохранных ограничений (работы в
водоохранных зонах, прохождение через особо охраняемые
природные территории, собрать необходимые справки,
выполнить,
при
необходимости,
соответствующие
37
экспертизы и др.).
Предусмотреть рекультивацию
нарушенных земель и мероприятия по
защите
окружающей среды от отходов производства в период
капремонта.
Проект выполнить в соответствии стандартам ОАО
«Газпром СТО 2-1.4-246-2008 «Строительные нормы
проектирования инженерно-технических мероприятий
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных
ситуаций на объектах «Газпром».
Проектирование
выполнить
в
соответствии
с
«Техническим регламентом о требованиях
пожарной
безопасности» от 22.07.08г. №123 ФЗ
38
Требования к подрядным организациям, выполняющим проектноизыскательские работы на объектах ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород»:
1. Свидетельство о допуске к проектно-изыскательским работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов, выданное саморегулируемой
организацией.
2. Копия экспертного заключения о готовности организации к выполнению
работ на объектах ОАО «Газпром» в соответствии с требованиями
СТО ГАЗПРОМ 2-3.5-032-2005.
3. Наличие сертификата соответствия требованиям к системам менеджмента
качества организации в соответствии СТО Газпром 9001-2006.
4. Наличие сертификата ГАЗПРОМСЕРТ (приветствуется).
5. Наличие документов, подтверждающих квалификацию инженернотехнического персонала и рабочих, в том числе аттестационных
документов по вопросам охраны труда и промышленной безопасности
(удостоверения и копии протоколов).
6. Опыт работы по аналогичным объектам ОАО «Газпром»
7. Выполнение проектной документации на бумажном носителе и в
электронном виде в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-1.12-4342010 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и
утверждения проектно-сметной документации на строительство зданий и
сооружений ОАО «Газпром».
8. Участник должен иметь в собственности основные виды средств
производства для выполнения работ по Договору, которые должны
находиться в рабочем состоянии, или иметь к вышеуказанным средствам
производства гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг и т.д.
9. Участник должен обладать всеми необходимыми для выполнения Договора
видами ресурсов, компетентностью, опытом, профессиональными
знаниями и достаточным количеством собственных кадров, обладающих
соответствующей квалификацией.
10.Участник должен исполнять в полном объеме обязательства по уплате
налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в
государственные внебюджетные фонды не менее чем в течение года,
предшествующего дате проведения запроса предложений.
11. Участник должен быть платежеспособным, не находиться в процессе
ликвидации или реорганизации, не быть признанным банкротом.
12. Имущество Участника не должно находиться под арестом.
39
4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР ПОДРЯДА №_____________________
г. Н. Новгород
«____» _______20__ г.
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», именуемое в дальнейшем Заказчик в
лице генерального директора Югая Вячеслава Михайловича, действующего на основании
Устава, с одной Стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик в
лице _______________, действующего на основании _______________, с другой Стороны,
совместно именуемые Стороны, принимая во внимание, что Подрядчик был признан
победителем конкурентной закупки, на основании протокола о результатах конкурентной
закупки от «____»___________ года № _____, заключили договор о нижеследующем:
Термины и определения.
В договоре, как это в дальнейшем определено, слова и выражения будут иметь следующие
значения, если только контекст не предусматривает иное:
Заказчик - лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Подрядчик – организация (фирма, компания), являющаяся юридическим лицом, чье
предложение акцептовано Заказчиком, осуществляющая работы в соответствии с условиями
настоящего договора.
Стороны - Заказчик и Подрядчик.
Представитель Заказчика – лицо, уполномоченное приказом, доверенностью или отдельно
заключенными договорами, представлять интересы Заказчика, осуществлять контроль и
технический надзор за выполняемыми Подрядчиком работами, проверять качество работ и
их соответствие условиям договора, оформлять необходимые документы, подписывать акты
выполненных работ.
Представитель Подрядчика – лицо, уполномоченное приказом или доверенностью
подрядной организации, представлять ее интересы, осуществлять организацию и выполнение
работ в соответствии с условиями заключенного договора, контроль над ходом их
производства, оформлять и подписывать необходимые документы, акты выполненных работ,
акты о размере причиненных убытков.
Субподрядчик - организация (фирма, компания) либо другое лицо, привлеченное
Подрядчиком с согласия Заказчика для выполнения какой-либо части работ по договору.
Консультант - физическое или юридическое лицо, имеющее необходимую квалификацию и
лицензию, привлекаемое Подрядчиком для оказания помощи при выполнении основных и
дополнительных работ по настоящему договору.
Филиал Заказчика - подразделение предприятия Заказчика, ответственное за эксплуатацию
объектов, включенных в состав договора, по которым выполняются проектноизыскательские работы.
Стоимость работ - сумма, предложенная Подрядчиком и причитающаяся ему за выполнение
всех работ и всех условий договора.
Нормативно-технические документы – пакет документов, включающий в себя строительные
нормы и правила (СНиП, СН, СП, ВСН), руководящие документы (ВРД, РД, РДС, Р),
методические указания (МДС), отраслевые и государственные стандарты (ОСТ, ГОСТ Р,
ГОСТ), нормы и правила противопожарной и промышленной безопасности (НПБ, ППБ,
ВППБ, ПБ, ПУЭ), технические условия (ТУ), сертификаты на используемые строительные
механизмы и материально-технические ресурсы, санитарно-эпидемиологические правила и
нормы (СанПиН), правила и стандарты ОАО «Газпром», постановления и директивные
письма государственных органов власти, а также другие нормативные и технические
документы, действующие на территории Российской Федерации, которые определяют общие
40
требования, нормы и правила при выполнении работ, выпуске проектной и рабочей
документации, прохождении ее экспертизы.
СТО – стандарт Заказчика (нормативно-технический документ), действующий на территории
объектов Заказчика, определяющий взаимоотношения Сторон в процессе оформления
необходимых документов, подготовки, выполнения и приемки результатов работ.
Объект или Объекты – здания и/или сооружения, принадлежащие Заказчику, и выполняемые
по ним проектные и/или изыскательские работы, входящие в состав договора.
Объем работ или работы - весь комплекс работ, которые выполняет Подрядчик в
соответствии с условиями настоящего договора и требованиями нормативно-технических
документов.
Задание на проектирование – документ, устанавливающий основание, исходные данные для
проектирования, состав и объем работ, выполняемых на основании действующих
нормативных документов Российской Федерации для реализации поставленных задач и
достижения требуемых показателей. Задание на проектирование (далее по тексту – задание)
прилагается к договору и является его неотъемлемой частью.
Проектные работы - результаты основных и дополнительных работ, включая участие в
подготовке исходных данных для проектирования, разработку проекта, сметной и другой
документации, выполняемых Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора
и подлежащих приемке Заказчиком в виде проектной и/или рабочей документации.
Проектная документация – совокупность текстовых и графических проектных документов,
определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и
инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия
принятых решений заданию на проектирование, требованиям законодательства,
нормативным правовым актам, документам в области стандартизации и достаточен для
разработки рабочей документации для капитального ремонта.
Рабочая документация – совокупность основных комплектов рабочих чертежей по видам
строительных и монтажных работ, дополненных прилагаемыми и ссылочными документами
и необходимых для капитального ремонта здания или сооружения.
Проектный документ – составная часть проектной и/или рабочей документации, имеющая
самостоятельное обозначение.
Авторский надзор – услуги автора проекта и других разработчиков проектной документации
по надзору за капитальным ремонтом, осуществляемые в целях обеспечения соответствия
решений, содержащихся в проектной и рабочей документации, выполняемым строительномонтажным (или ремонтно-строительным) работам на объекте.
Изыскательские работы – результат инженерно-геологических, топографо-геодезических,
гидрометеорологических, инженерно-экологических и других работ, обеспечивающий
комплексное изучение условий района (площади, участка, трассы) проектируемого
строительства, реконструкции или капитального ремонта объекта, местных строительных
материалов, источников водоснабжения, получение необходимых и достаточных материалов
для разработки обоснованных решений при проектировании, а также данных для
составления прогноза изменений природной среды под воздействием строительства и
эксплуатации предприятий, зданий и сооружений с целью обоснования необходимости
проектирования инженерной защиты сооружений и территорий, и сформированный в виде
технической документации, определенной требованиями действующих на территории
Российской Федерации нормативно-технических документов и заданием Заказчика.
Типовая проектная документация – комплект текстовых и графических документов
(чертежей, планов, технических условий и решений, пояснительных записок, технических
расчетов, сметных расчетов и других необходимых документов), разработанный в
соответствии с заданием на проектирование, требованиями нормативно-технических
документов, с учетом унификации (типизации) инженерных и объемно-планировочных
решений в целях многократного применения Заказчиком при осуществлении капитального
ремонта аналоговых объектов.
41
Экспертиза проектной документации – оценка соответствия проектной документации
требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим,
экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного
наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной
безопасности, а также результатам инженерных изысканий.
Сверхлимитное превышение – превышение установленных норм, нормативов, ограничений
(лимитов) и иных показателей в процессе производства работ.
Окружающая среда – окружение, в котором функционирует подрядная организация,
включая воздух, воду, землю, природные ресурсы, флору, фауну, человека при их
взаимодействии.
Негативное воздействие на окружающую среду – воздействие хозяйственной и иной
деятельности подрядной организации при выполнении работ, последствия которой приводят
к негативным изменениям качества окружающей среды.
Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ (включая отходы), количество и/или
концентрация которых превышают установленные для химических веществ, в том числе
радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, нормативы и оказывают негативное
воздействие на окружающую среду.
Предотвращение и комплексный контроль загрязнений окружающей среды – меры и
процедуры по предотвращению и минимизации негативного воздействия на окружающую
среду, которые позволят полностью или частично избежать загрязнения окружающей среды
с целью достижения высокого уровня защиты окружающей среды в целом при эксплуатации
объектов хозяйственной деятельности.
Нормативы предельно допустимых концентраций химических веществ, в том числе
радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов – нормативы, которые установлены в
соответствии с показателями предельно допустимого содержания химических веществ, в том
числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов в окружающей среде, и
несоблюдение которых может привести к загрязнению окружающей среды, деградации
естественных экологических систем.
Охрана окружающей среды – деятельность органов государственной власти Российской
Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих
объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление
природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов,
предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду и ликвидацию ее последствий.
Отходы производства и потребления – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных
изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а
также (продукция), утратившие свои потребительские свойства.
Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, использованию,
обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов.
Норматив образования отходов – установленное количество отходов определенного вида при
производстве единицы продукции (работ).
СУВОС – Система управления воздействиями на окружающую среду.
Статья 1. Предмет договора.
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать ПИР на КР 2016 г. объектов
связи (3 объекта) ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 2014 году и передать
разработанную документацию Заказчику в порядке и сроки, определенные настоящим
договором.
1.2. Технические, экономические и другие требования к документации, разрабатываемой
Подрядчиком в ходе выполнения условий настоящего договора, должны соответствовать
требованиям нормативно-технических документов, действующих на территории Российской
42
Федерации, СТО Заказчика, заданию на проектирование.
1.3. Обязательства Подрядчика считаются выполненными после утверждения разработанной
документации Заказчиком и получения, при необходимости, положительных заключений
соответствующих экспертных органов.
Статья 2. Стоимость работ.
2.1. Цена работ по настоящему договору определена по результатам проведения
конкурентной закупки (протокол заседания комиссии ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» по подведению итогов конкурентной закупки от «__»_________ г.
№____________) и составляет в сумме (сумма цифрами),_____ (Сумма прописью) рублей___
копеек.
Кроме того - НДС (18%) в сумме (сумма цифрами),_____ (Сумма прописью) рублей___
копеек.
Итого договорная цена с учетом НДС составляет (сумма цифрами),_____ (Сумма прописью)
рублей___ копеек.
Цена работ по настоящему договору является твердой в объеме, указанном в документации
по конкурентной закупке.
2.2. В стоимость услуг, указанную в пункте 2.1 включены все расходы Подрядчика, в том
числе инфляционные ожидания и финансовые риски, связанные с выполнением обязательств
по настоящему договору
2.3. Оплату превышения расходов, в основе которых не лежит письменное дополнение к
настоящему договору, берет на себя Подрядчик.
Статья 3. Платежи и расчеты.
3.1. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком поэтапно, согласно
календарному плану работ (Приложение № 1) путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика, указанный в реквизитах настоящего договора.
3.2. Платежи будут производиться Заказчиком за выполненные работы в срок не позднее
последнего числа месяца, следующим за месяцем получения следующих документов:
3.2.1. Акта сдачи-приемки выполненных работ в количестве 2 экземпляров, подписанного
представителями Заказчика и Подрядчика;
3.2.2. Счета - фактуры в количестве 1 экземпляра.
Статья 4. Сроки выполнения работ.
4.1. Сроки выполнения работ в целом по настоящему договору устанавливаются с
_____________ по____________. Сроки выполнения отдельных объектов или этапов работ
устанавливаются в календарном плане работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего
договора (Приложение № 1).
Статья 5. Права и обязательства сторон.
5.1. Подрядчик в счет стоимости работ, предусмотренной статьей 2 договора, обязуется:
5.1.1. До начала выполнения работ представить Заказчику документы согласно Приложению
№ 1 к приказу № 1428 от 02.09.2008 г. ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» «О
внесении изменений и дополнений к приказу № 629 от 15.04.2008г «О допуске подрядных
организаций для проведения ремонта и технического обслуживания объектов».
5.1.2. Обеспечить оформление документов и производство работ в соответствии с
требованиями приказа № 629 от 15.04.2008г «О допуске подрядных организаций для
проведения ремонта и технического обслуживания объектов» и приказа № 1428 от
02.09.2008 г. ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» «О внесении изменений и
43
дополнений к приказу № 629 от 15.04.2008г.
5.1.3. Выполнить работы, указанные в статье 1 настоящего договора, в соответствии с его
условиями и передать их результаты Заказчику в сроки, предусмотренные статьей 4
настоящего договора.
5.1.4. Обеспечить передачу полученных результатов при выполнении работ по договору, не
нарушающих исключительных прав других лиц и Подрядчика на результаты работ.
5.1.5. Получить все необходимые допуски, разрешения на право производства работ
согласно законодательству Российской Федерации.
5.1.6. Обеспечить при выполнении работ соблюдение требований промышленной и
экологической безопасности, мероприятий по охране окружающей среды, зеленых
насаждений, лесных, земельных и водных ресурсов, а также комплекса мероприятий по
уменьшению и/или предотвращению негативных воздействий на окружающую среду в
соответствии с требованиями нормативно-технических документов и законодательства РФ.
5.1.7. Согласовать разработанную документацию с Заказчиком и в случаях,
предусмотренных заданием – с соответствующими экспертными органами, сторонними
организациями и государственными органами местного самоуправления.
5.1.8. Участвовать совместно с Заказчиком в проведении ведомственной и государственной
экспертиз путем осуществления разъяснений по результатам работ (содержанию
документации).
5.1.9. Обеспечить своих специалистов на период выполнения работ временным жильем, а
также их бытовое, санитарно-гигиеническое, медицинское обслуживание, транспортировку к
месту нахождения объекта и обратно.
5.1.10. Своевременно (в установленный Заказчиком срок) и за свой счет устранять все
ошибки и недостатки, допущенные по его вине в выполненной работе (или в разработанной
документации), по замечаниям Заказчика или заключениям экспертных органов. При этом
предельный срок устранения ошибок и недостатков не должен превышать 30-ти
календарных дней с момента получения письменного указания Заказчика или заключения
экспертизы. Способ устранения замечаний согласовывается с Заказчиком.
5.1.11. Предоставлять ежемесячно отчет в письменном виде о ходе выполнения работ по
форме, предложенной Заказчиком.
5.1.12. Незамедлительно и во всех случаях в письменном виде информировать Заказчика о
приостановке работ (с указанием момента, с которого приостанавливаются работы), причин
остановки, нецелесообразности продолжения работы. В этом случае Стороны рассмотрят
вопрос о дальнейшем продолжении исполнения договора, полном или частичном
возмещении затрат Подрядчику.
5.1.13. Обеспечить по письменному заданию Заказчика на основании дополнительного
соглашения к договору (или отдельному договору) внесение изменений в разработанную
документацию с последующим ее переутверждением в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации (за исключением случаев выявления ошибок и
недостатков проектной и рабочей документации).
5.1.14. По указанию Заказчика осуществить авторский надзор за капитальным ремонтом
объекта на основании отдельно заключенного договора.
5.1.15. В 7-ми дневный срок по завершении изыскательских работ произвести очистку
территории объекта от временных сооружений, остатков пород, мусора и т.д.
5.1.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим
договором.
5.1.17. Не реже одного раза в квартал, при исполнении договора, а также по мере
необходимости, Стороны осуществляют сверку расчётов по Договору с оформлением
двустороннего акта сверки расчётов. Акт сверки расчётов составляется заинтересованной
Стороной в двух экземплярах, каждый из которых должен быть подписан уполномоченным
представителем этой Стороны и скреплён её печатью. Сторона-инициатор направляет в
адрес Стороны-получателя два оригинала акта сверки расчётов почтовой связью заказным
44
или ценным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или иным
согласованным Сторонами способом. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта
сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать, заверить печатью, направить один
экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или направить Сторонеинициатору свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности
содержащейся в акте сверки расчётов информации.
5.2. Подрядчик имеет право:
5.2.1. Самостоятельно определять количество специалистов, необходимых для выполнения
работ по настоящему договору, а также график их работы для выполнения работ в
установленные сроки.
5.2.2. По согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы, определенные настоящим
договором, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.
5.2.3. Соразмерно продлевать сроки выполнения работ, в случаях:
- просрочки исполнения своих обязательств Заказчиком по договору;
- приостановки Заказчиком работ по причинам, не зависящим от Подрядчика;
- изменения законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по
сравнению с их состоянием на период заключения настоящего договора;
- приостановления работ Подрядчиком в случаях предусмотренных статьей 716
Гражданского кодекса Российской Федерации и/или условиями данного договора, в том
числе при получении от Заказчика новых (измененных) исходных данных, нового
(измененного) задания.
5.3. Для обеспечения выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:
5.3.1. Не позднее, чем за 10 дней до начала выполнения работ передать Подрядчику (в
электронном виде) приказ № 629 от 15.04.2008г «О допуске подрядных организаций для
проведения ремонта и технического обслуживания объектов» и приказ № 1428 от 02.09.2008
г. ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» «О внесении изменений и дополнений к
приказу № 629 от 15.04.2008г.
5.3.2. Назначить своих представителей, которые от имени Заказчика будут осуществлять
контроль за выполнением работ, а также принимать оперативные решения по всем вопросам,
возникающим у Подрядчика при выполнении работ и оформлении необходимых документов.
5.3.3. По письменному запросу Подрядчика сообщить в течение 10-ти рабочих дней в
письменной форме фамилии, имена, отчества и должности своих представителей с указанием
их полномочий (в том числе представить копию доверенности или приказа).
5.3.4. В случае, если заданием на проектирование предусмотрено согласование основных
технических решений с Заказчиком, рассмотреть направленные ему на согласование
основные технические решения в течение 30-ти рабочих дней с момента их получения от
Подрядчика. Передача на согласование основных технических решений осуществляется
Подрядчиком в порядке, предусмотренном в п. 10.2 договора.
5.3.5. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке и сроки,
предусмотренные настоящим договором.
5.3.6. Использовать разработанную документацию и результаты работ, полученные от
Подрядчика, только для целей, предусмотренных договором.
5.3.7. При необходимости заключить с Подрядчиком отдельные договоры на корректировку
документации и проведение авторского надзора.
5.3.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим
договором.
5.4. Заказчик имеет право:
5.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком
работ (отдельных этапов работ), соблюдением сроков их выполнения.
45
5.4.2. Привлечь Подрядчика к участию в деле в связи с иском, предъявленным Заказчику
третьими лицами, основанием для которого являются недостатки и ошибки разработанной
Подрядчиком документации или результаты изыскательских работ.
5.4.3. Задержать оплату выполненных Подрядчиком работ в случае обнаружения в
разработанной документации ошибок и недостатков, а также получения отрицательного
заключения соответствующих экспертных органов по разработанной документации вплоть
до полного устранения всех замечаний.
Статья 6. Гарантии качества.
6.1. Подрядчик несет ответственность за правильное выполнение работ согласно условиям
настоящего договора.
6.2. Подрядчик имеет свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства № ____________, выданное саморегулируемой организацией_________,
свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №___________,
выданное саморегулируемой организацией_______________, с отметкой о допуске
повышенного уровня ответственности при работах на особо опасных, технически сложных и
уникальных объектах в соответствии со ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ для каждого
свидетельства.
6.3. Подрядчик гарантирует:
6.3.1. Выполнение всех работ в полном соответствии с заданием на проектирование и
техническими условиями в порядке и сроки, предусмотренные договором.
6.3.2. Высокое качество всех работ в соответствии с действующими на территории РФ
нормативно-техническими документами и требованиями к выполнению работ,
определенными заданием Заказчика.
6.3.3. Своевременное устранение ошибок и недостатков, выявленных Заказчиком,
соответствующими экспертными или надзорными органами или обнаруженных при
капитальном ремонте объекта и в период гарантийной эксплуатации объекта.
Статья 7. Аудит качества.
7.1. Заказчик имеет право проводить аудит качества предоставляемых Подрядчиком работ,
включая проведение аудита системы менеджмента качества на соответствие требованиям
нормативно-технических документов и стандартов.
7.2. Подрядчик обязуется создать все необходимые условия для проведения представителями
Заказчика аудита качества, а также по требованию Заказчика предоставлять все необходимые
для аудита документы.
Статья 8. Конфиденциальность.
8.1. Каждая из Сторон согласилась считать коммерческой тайной другой Стороны
информацию, переданную или передаваемую Сторонами друг другу при заключении
настоящего договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из настоящего
договора, в отношении которой обладателем такой информации введен Режим
Коммерческой тайны и проставлен гриф конфиденциальности.
8.2. Каждая из Сторон принимает на себя обязательства никакими способами не разглашать
(делать доступной третьим лицам, кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих
полномочий в силу прямого указания закона, либо случаев, когда другая Сторона в
письменной форме даст согласие на предоставление информации, относящейся к
46
коммерческой тайне, определяемой в соответствии с п. 8.1 настоящего договора, третьим
лицам) информацию другой Стороны, к которой она получила доступ при заключении
настоящего договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из договора.
Настоящее обязательство выполняется Сторонами в пределах срока действия настоящего
договора и в течение одного года после прекращения действия договора, если не будет
оговорено иное, в том числе и в случае реорганизации или ликвидации одной из Сторон в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона,
нарушившая обязательства по конфиденциальности, возмещает убытки в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. При возникновении у Сторон необходимости в получении или передаче, а также в
одностороннем использовании для осуществления деятельности по договору сведений,
составляющих коммерческую тайну, или иной конфиденциальной информации, в
соответствии с действующим законодательством между Сторонами заключается соглашение
о конфиденциальности. В этом случае стороны обязаны обеспечить установление и
соблюдение режима конфиденциальности информации.
8.4. В процессе выполнения работ по данному договору Стороны обязуются:
- обеспечить защиту сведений, составляющих государственную тайну, полученных ими в
процессе выполнения работ, а также по их завершении;
- засекречивание сведений и их носителей осуществлять в порядке, установленном
законодательством РФ о государственной тайне;
- при обращении со сведениями, составляющими государственную тайну, обеспечить режим
секретности в соответствии с требованиями нормативных актов РФ по обеспечению режима
секретности.
8.5. Заказчик вправе при передаче Подрядчику сведений, составляющих государственную
тайну, установить дополнительные требования и ограничения при работе с указанными
сведениями (хранение и использование носителей, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, проведение фотокиноработ, доставка указанных носителей и др.).
8.6. Заказчик в установленном порядке и в согласованные сроки вправе контролировать
эффективность защиты сведений, составляющих государственную тайну, переданных
Подрядчику или полученных им в процессе выполнения работ по данному договору.
8.7. Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика в письменном виде о
приостановке действия или аннулировании лицензии на проведение работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, а также в случае ее переоформления.
8.8. При нарушении Подрядчиком требований по защите государственной тайны Заказчик
вправе приостановить выполнение работ до устранения нарушений (что не влечет за собой
увеличения сроков выполнения работ), а при повторных нарушениях – отказаться от
исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке и поставить вопрос об
аннулировании лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, и о привлечении виновных лиц к ответственности.
8.9. Подрядчик привлекает для выполнения работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, субподрядные организации только при наличии у
них лицензии на проведение работ с этими сведениями и письменного согласия Заказчика.
При этом объем передаваемых сведений согласовывается с Заказчиком.
8.10. Подрядчику запрещается использовать предоставленные ему Заказчиком сведения для
любых других целей, кроме предусмотренных настоящим договором. Заказчик, со своей
Стороны, обязуется сохранять полную конфиденциальность о методах и способах
реализации Подрядчиком своих договорных обязательств.
Статья 9. Права на результаты работ.
9.1. Право собственности на результаты работ и материальные носители, на которых они
зафиксированы, переходит к Заказчику с момента подписания им акта сдачи-приемки
47
выполненных работ. При этом за Подрядчиком без каких-либо дополнительных выплат
Заказчику остается право использования этих результатов в своей текущей деятельности (за
исключением права их воспроизведения в полном объеме с целью дальнейшего отчуждения
третьим лицам – не распространяется на передачу результатов работ ОАО «Газпром» и его
дочерним обществам).
9.2. В случае, если при выполнении работ по данному договору возникнут охраняемые
результаты интеллектуальной деятельности, то исключительные права на эти результаты
будут принадлежать Заказчику, в том числе право на получение патента. При этом
Подрядчику на безвозмездной основе предоставляется право использования этих результатов
на основании простой неисключительной лицензии без ограничения территории ее действия
на срок действия исключительного права.
9.3. Подрядчик обязан в письменной форме согласовывать с Заказчиком использование
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в результатах работ по данному
договору. В случае согласования Заказчиком использования охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности Заказчик за свой счет осуществляет оформление и
приобретение соответствующих прав у владельца исключительных прав.
9.4. Использование результатов работ по договору осуществляется Заказчиком при
капитальном ремонте и эксплуатации объекта.
Чертежи, технические условия и другие документы, подготовленные Подрядчиком для
данных объектов, могут быть использованы Заказчиком только при капитальном ремонте и
эксплуатации данного объекта, если иное не предусмотрено условиями договора. Подрядчик
рассматривается как автор этих документов и сохраняет за собой права, несмотря на
выплаченное ему вознаграждение, использовать чертежи, технические условия и другую
документацию, разработанную им в соответствии с договором, по своему усмотрению без
права передачи третьим лицам.
Статья 10. Сдача-приемка проектно-изыскательской продукции.
10.1. Перечень документации, разрабатываемой Подрядчиком и подлежащей сдаче Заказчику
на отдельных этапах выполнения и по окончании работ, предусмотренных договором,
должен соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008.
10.2. Подрядчик передает Заказчику предусмотренную договором документацию в
количестве ПД и РД – 5-ми экз. и CD-R – 2-ти экз.
Передача Заказчику разработанной документации осуществляется по накладной Подрядчика.
Подрядчик обязуется передавать Заказчику документацию нарочным. В этом случае датой
передачи документации является дата подписания накладной уполномоченным лицом
Заказчика, получившим документацию.
Приемка документации осуществляется уполномоченным лицом Заказчика по
комплектности, указанной в накладной. При подписании накладной Подрядчика
уполномоченное лицо Заказчика обязано указать дату получения документации и указать
свою должность, Ф.И.О.
В случае необходимости Подрядчик по письменному согласованию с Заказчиком вправе
направить документацию почтовым отправлением с составлением почтового реестра, в
котором указываются номера посылок, номера накладных (в которых указаны результаты
работ и документация, содержащиеся в почтовом отправлении). В этом случае датой
передачи результатов работ Заказчику является дата доставки почтового отправления
Заказчику.
Предельный срок рассмотрения Заказчиком предоставленной Подрядчиком документации не
должен превышать 30-ти календарных дней с момента ее предоставления.
10.3. При завершении календарных этапов или работы в целом Подрядчик представляет
Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ в количестве 2-х экземпляров и счетфактуру в 1-м экземпляре с приложением копий накладных, определяющих комплектность
48
переданной документации.
Заказчик в течение 30-ти календарных дней со дня получения акта обязан принять работы и
передать Подрядчику подписанный сторонами один экземпляр акта или мотивированный
отказ от приемки выполненных работ с перечнем недостатков (ошибок) выполненных работ
и разумными сроками их устранения. Причиной отказа может быть некомплектность
документации, наличие ошибок и недостатков, ее несоответствие условиям договора или
заданию на разработку проектной и рабочей документации.
В случае получения мотивированного отказа от принятия работ Подрядчик вправе в течение
5-ти рабочих дней с момента его получения от Заказчика направить последнему свои
возражения по существу заявленных недостатков (ошибок) и/или срокам их устранения.
Заказчик обязан рассмотреть возражения Подрядчика и уведомить о результатах
рассмотрения в течение 3-х рабочих дней с момента получения возражений Подрядчика.
10.4. При отказе Заказчика от исполнения договора до сдачи ему результата работ
(разработанной документации) сдача-приемка работ, выполненных к моменту получения
Подрядчиком уведомления об отказе от исполнения договора, осуществляется в порядке,
установленном п. 10.1 -10.3 договора. Подрядчик в течение 10-ти календарных дней с
момента получения уведомления об отказе направляет Заказчику уведомление, в котором
указывает фактически выполненный на момент получения уведомления об отказе объем
работ. Результаты выполненных работ передаются Подрядчиком Заказчику в течение 30-ти
календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика об отказе от
исполнения договора.
10.5. Работы считаются принятыми с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки
выполненных работ, подтверждающего, что принятая Заказчиком документация
соответствует условиям договора и удовлетворяет требованиям Заказчика.
Статья 11. Ответственность сторон.
11.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
Стороны несут полную взаимную имущественную ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. В случае нарушения Подрядчиком земельного, лесного, водного законодательства
Российской Федерации и причинения ущерба окружающей среде он обязуется за свой счет
произвести все восстановительные работы, включая работы по ликвидации последствий этих
нарушений и причинения ущерба, возместить нанесенный ущерб, а также оплатить все
предъявленные контролирующими организациями и надзорными органами штрафы, в том
числе и взысканные с Заказчика.
11.3. Подрядчик несет ответственность за повреждение инженерных коммуникаций и сетей
сторонних организаций в процессе выполнения работ. В этом случае, Подрядчик обязан за
свой счет произвести восстановительные работы, включая работы по ликвидации
последствий аварий, вызванных повреждением коммуникаций и сетей, оплатить все
предъявленные штрафы, в том числе и взысканные с Заказчика.
11.4. Подрядчик в полном объеме компенсирует Заказчику понесенный ущерб и
причиненные убытки, включая упущенную выгоду, из-за некачественного исполнения своих
обязательств, нарушений условий договора или превышения предусмотренных договором
сроков исполнения работ, сверх выставленных Заказчиком неустоек и штрафов.
11.5. За нарушение сроков выполнения работ и сдачи документации Заказчику,
предусмотренных календарным планом работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в
размере 0,1 % от договорной стоимости работ (договорной стоимости объекта работ) за
каждый день просрочки до фактического исполнения им обязательства.
11.6. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление разработанной им
документации или проведении изыскательских работ, включая ошибки и недостатки,
обнаруженные впоследствии Заказчиком в ходе капитального ремонта, а также в процессе
49
эксплуатации объекта, отремонтированного на основе подготовленной Подрядчиком
документации и данных изыскательских работ.
11.7. Наличие недостатков и ошибок в документации или изыскательских работах в виде
замечаний фиксируется Заказчиком и письменно направляется Подрядчику с требованием
устранить указанные ошибки.
Письмо с перечнем ошибок (недостатков) направляется Подрядчику, который обязан
рассмотреть в течение 5-ти рабочих дней с момента получения или представить
мотивированный отказ. Если в 5-ти дневный срок, подписанный мотивированный отказ не
будет представлен, замечания считаются принятыми со стороны Подрядчика.
Предельный срок устранения ошибок и недостатков Подрядчиком не должен превышать 30ти календарных дней с момента получения им акта.
При отказе Подрядчика от исправления обнаруженных недостатков и ошибок, для их
подтверждения Заказчик вправе привлечь стороннюю экспертную или проектную
организацию, имеющую соответствующее разрешение (или иные правоустанавливающие
документы), которая составит заключение о наличии недостатков, ошибок в документации и
их характере. Расходы, связанные с привлечением такой организации, обязан оплатить
Подрядчик в соответствии с представленным Заказчиком счетом (счетом-фактурой).
Составленное заключение направляется Подрядчику официально. Установленные в
составленном заключении ошибки и недостатки в разработанной документации подлежат
устранению Подрядчиком в 30-ти дневный срок с момента получения им заключения.
В случае, если установленный 30-тидневный срок (с момента получения Подрядчиком
замечания Заказчика или заключения экспертной организации) будет превышен, Подрядчик
обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,1 % от договорной стоимости работ
(договорной стоимости объекта работ, в документации или изыскательских работах которого
допущены ошибки или обнаружены недостатки) за каждый день просрочки до полного
исполнения обязательства.
В случае повторного обнаружения указанных Заказчиком ошибок, недостатков в
документации и ее возврата на доработку, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в
размере 1 % от договорной стоимости работ.
При задержке Подрядчиком срока устранения ошибок и недостатков по истечении 60-ти
дней от установленного срока или отказе от их устранения, Заказчик вправе заключить
договор с другой организацией на разработку требуемой документации и/или выполнение
необходимых изыскательских работ. Все расходы, связанные с разработкой новой
документации и выполнением изыскательских работ, оплачиваются Подрядчиком на
основании утвержденной Заказчиком сметы в соответствии с представленным Заказчиком
счетом (счетом-фактурой).
11.8. Уплата неустоек, штрафов и возмещение причиненных убытков не освобождает
Подрядчика от выполнения работ, за исключением случая расторжения договора.
11.9. Подрядчик несет полную ответственность за действия привлекаемых им
субподрядчиков и консультантов.
11.10. За неисполнение обязательств по оплате Заказчиком выплачиваются Подрядчику
проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст.395 ГК РФ.
11.11. Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая
другой Стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств. Стороны вправе
не выставлять друг другу пени и штрафные санкции за неисполнение своих обязательств по
настоящему договору.
11.12. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения обязательств по
договору.
Статья 12. Форс-мажорные обстоятельства.
12.1. Стороны не будут нести ответственность за полное или частичное невыполнение своих
50
обязательств по настоящему договору, если такое невыполнение обусловлено последствиями
действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые возникли в результате
непредотвратимых при данных условиях событий чрезвычайного характера, имевших место
после заключения настоящего договора, и которые Стороны не имели возможности
предусмотреть и предотвратить доступными мерами. К обстоятельствам непреодолимой
силы относятся также обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и на которые
не могли повлиять разумными способами, и за возникновение которых они не несут
ответственности, например, землетрясение, наводнение, оползни, пожар, а также военные
(боевые) действия.
12.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами
своих обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут
действовать такие обстоятельства.
12.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона обязана в
15-ти дневный срок сообщить письменно другой Стороне о таких обстоятельствах и
приложить все усилия, чтобы как можно быстрее компенсировать невыполнения
обязательств по настоящему договору.
12.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 2-х
месяцев, Стороны встретятся, чтобы обсудить необходимые меры, однако, если в течение
последующего месяца Стороны не достигнут взаимоприемлемого решения, любая из Сторон
вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор. В этом случае ни одна из Сторон не
вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков.
Статья 13. Порядок разрешения споров.
13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе заключения, исполнения,
расторжения настоящего договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
13.2. В случае невозможности решения споров путем переговоров, все споры, разногласия и
требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат
разрешению в Третейском суде «Газпром» в соответствии с его Регламентом. Решение
Третейского суда «Газпром» является окончательным.
Статья 14. Изменение и расторжение договора.
14.1. В случае изменения условий договора, которые невозможно было предусмотреть при
его заключении (за исключением увеличения объемов и стоимости работ по договору),
Сторонами оформляются дополнительные соглашения к настоящему договору.
Проект дополнительного соглашения оформляется Заказчиком, и направляется Подрядчику,
который обязан рассмотреть его и подписать в 10-дневный срок с момента получения или
дать мотивированный отказ и вернуть оригиналы направленного ему проекта
дополнительного соглашения.
В случае получения мотивированного отказа от Подрядчика, Стороны обязаны предпринять
все возможные меры для урегулирования споров путем переговоров. Достигнутая
договоренность оформляется путем направления Заказчиком нового проекта
дополнительного соглашения.
14.2. После подписания договора все предыдущие письменные и устные соглашения,
переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к договору, теряют силу.
14.3. Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:
По требованию Заказчика:
- при существенном (более чем на 30-ть календарных дней) нарушении Подрядчиком сроков,
51
установленных в календарном плане работ по причинам, не зависящим от Заказчика;
- при нарушении Подрядчиком условий договора, ведущих к снижению качества работ;
- обнаружения отрицательного результата проведения работы или нецелесообразности
продолжения работы;
- отказа Подрядчика устранить допущенные недостатки в выполненной работе;
- при аннулировании лицензий Подрядчика, прекращении действий свидетельства
СРО в отношении определенного вида или видов работ Подрядчика, принятии актов
соответствующими государственными и иными органами в рамках действующего
законодательства РФ, лишающие Подрядчика права на производство работ;
- отсутствия (недостаточности) денежных средств для финансирования работ по договору.
По требованию Подрядчика:
- неисполнения Заказчиком своих обязательств по договору, ведущему к приостановке
выполнения работ на срок, превышающий три месяца;
- в случае остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от
Подрядчика, на срок, превышающий три месяца.
Сторона, решившая расторгнуть договор по основаниям, предусмотренным в настоящем
пункте договора, направляет письменное уведомление другой Стороне за 30-ть дней до даты
предполагаемого расторжения. Договор в таком случае считается расторгнутым по
истечении 30-ти дней с момента получения уведомления. При этом Заказчик обязуется
уплатить Подрядчику выполненные надлежащим образом работы к моменту получения им
уведомления об отказе от исполнения договора пропорционально части договорной
стоимости, установленной при заключении договора.
14.4. 3аказчик может в любое время отказаться от исполнения договора до сдачи результатов
работы, уплатив Подрядчику стоимость выполненных работ до получения уведомления об
отказе от исполнения договора пропорционально части договорной стоимости,
установленной при заключении договора.
14.5. В случае расторжения договора Сторона, решившая расторгнуть договор, прикладывает
к уведомлению проект соглашения о расторжении указанного договора по соглашению
Сторон.
При получении указанного уведомления и проекта соглашения другая Сторона в 10-ти
дневный срок обязана рассмотреть и подписать предлагаемый проект соглашения, либо
представить письменный мотивированный отказ.
14.6. В случае существенного (более чем на 30-ть календарных дней) нарушения
Подрядчиком сроков, установленных в календарном плане работ, Заказчик вправе в
одностороннем порядке по своему выбору:
- сократить пропорционально объем и стоимость работ по договору в части невыполненных
или выполненных ненадлежащим образом работ (не принятых по акту сдачи-приемки
выполненных работ) в размере до 50% от объема невыполненных или выполненных
ненадлежащим образом работ;
- сократить стоимость работ по договору в части невыполненных или выполненных
ненадлежащим образом работ (не принятых по акту сдачи-приемки выполненных работ) в
размере до 50% от стоимости невыполненных или выполненных ненадлежащим образом
работ.
При этом Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с приложением проекта
дополнительного соглашения к договору. При получении указанного уведомления и проекта
дополнительного соглашения Подрядчик обязан в 10-ти дневный срок рассмотреть и
подписать предлагаемый Заказчиком проект дополнительного соглашения. Если проект
дополнительного соглашения не будет подписан Подрядчиком в установленные сроки,
дополнительное соглашение считается принятым и подписанным со стороны Подрядчика.
Статья 15. Дополнительные условия.
15.1. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в
52
том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика, последний
представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты
[email protected] в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с
подтверждением соответствующими документами.
15.2. ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанности,
предусмотренной пунктом 15.1. настоящего договора.
В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком
письменного уведомления ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» об отказе от
исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
15.3. При выполнении работ, связанных с использованием геодезических (картографических,
топографических, гидрографических) материалов (карт, схем и т.д), на бумажных либо
электронных носителях Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан предоставить
последнему информацию об источнике получения таких материалов, а так же подтвердить
наличие у Подрядчика установленного в соответствии с требованиями законодательства
режима ограниченного доступа к подобным материалам, содержащим конфиденциальную
информацию.
15.4. Подрядчик обязан при производстве работ выполнять требования, установленные
Экологической политикой ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», а так же
осуществлять контроль над исполнением своими работниками и субподрядными
организациями, привлекаемыми к выполнению работ по настоящему договору,
вышеуказанных требований в области охраны окружающей среды. В случае нарушения
указанного обязательства Подрядчик обязуется добровольно возместить причиненный ущерб
и компенсировать все издержки за нанесенное негативное воздействие на окружающую
среду, включая взысканные с Заказчика штрафы.
15.5. Подрядчик обязан возместить Заказчику ущерб, в случае причинения вреда (гибель,
повреждение, хищение) переданному во временное пользование имуществу и оборудованию
Заказчика. Ущерб возмещается Подрядчиком в полном объеме в случае причинения вреда
персоналом Подрядчика, персоналом привлекаемых им субподрядных организаций,
третьими лицами, если не докажет, что указанный ущерб причинен вследствие
обстоятельств, наступление которых он не предвидел, не мог предвидеть и наступление
которых не мог предотвратить при эксплуатации переданного имущества и оборудования в
соответствии с условиями настоящего договора (форс-мажорные обстоятельства).
15.6. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
15.7. Все изменения и дополнения к договору считаются действительными, если они
оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
15.8. После подписания договора все предыдущие письменные и устные соглашения,
переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к договору, теряют силу.
15.9. Подрядчик не имеет права передавать третьим лицам исполнение своих обязательств по
договору без письменного разрешения Заказчика.
15.10. Подрядчик обязан принять все меры предосторожности при обнаружении полезных
ископаемых, монет, ценных предметов, исторических ценностей, а также останков и вещей,
представляющих биологический и геологический интерес. В этих случаях он обязан
немедленно до их извлечения известить об этом представителя Заказчика и выполнить его
указания.
15.11. Все сокрытые на объекте Заказчика предметы, указанные в п. 15.10 настоящего
договора, найденные Подрядчиком при выполнении изыскательских работ, не переходят в
его собственность, а передаются Заказчику.
15.12. Переуступка прав требования долга по данному договору возможна только с
письменного согласия Заказчика.
15.13. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
53
31.12.2014 года.
15.14. Договор подписан «___»_______________ г. в количестве 2-х экземпляров по одному
экземпляру для каждой Стороны и содержит вместе с приложениями ___ страниц.
Статья 16. Перечень приложений.
Данный порядок выполнения работ по договору установлен в ниже перечисленных
приложениях, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора:
16.1. Приложение № 1 – Календарный план работ.
16.2. Приложение № 2 - Сводный сметный расчет.
Статья 17. Адреса и реквизиты сторон:
Заказчик:
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Подрядчик:
Россия, 603950 г. Нижний Новгород,
ул. Звездинка, 11.
тел. (831) 4-331-695, факс (831) 4-337-260.
Расчетный счет 40 702 810 500 000 000 734
Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в
г. Нижнем Новгороде,
КПП 99 725 00 01
БИК 042 202 764,
корсчет № 30 101 810 700 000 000 764,
ОКПО 048 64 329,
ОКВЭД 60.30.21
ИНН 52 600 800 07
Адрес банка г. Нижний Новгород.
Генеральный директор
должность
______________________/__В.М. Югай_______/
54
__________________/________________/
Приложение № 1
к договору №______________
от «___»___________20__года
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
на разработку ПИР на КР 2016 г. объектов связи (3 объекта) ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» в 2014 году.
Наименование объектов, работ
(или этапов их выполнения)
1
«Кабельная линия связи ПочинкиЯрославль 1 этап»
Инв.№000203391
«Кабельная линия связи к
г.Bолгореченск»
Инв.№000203395
«Кабельная линия связи 145 км
газопровода Казань-Горький до
г.ЧEБOKCAPЫ. Инв.№000203130
ИТОГО
НДС 18%
ВСЕГО с НДС
Сроки выполнения
Начало
Окончание
2
3
Февраль 2014г
Август 2014г
Февраль 2014г
Август 2014г
Февраль 2014г
Август 2014г
Заказчик:
Стоимость
работ, рублей
4
Подрядчик:
Генеральный директор
должность
___________________/__В.М. Югай_______/
___________________/________________/
55
Приложение № 2
к договору №______________
от «___»___________20__года
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
на разработку ПИР на КР 2016 г. объектов связи (3 объекта) ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» в 2014 году
№
Наименование объектов, работ
Стоимость,
№ сметы
п/п
(или этапов их выполнения)
рублей
1
2
3
4
выполнение изыскательских работ,
разработка проектной и рабочей
документации по объекту
капитального ремонта: «
», инв.
№
ИТОГО
НДС 18%
ВСЕГО с НДС
Заказчик:
Подрядчик:
Генеральный директор
должность
___________________/__В.М. Югай_______/
___________________/________________/
56
5. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В
ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
5.1 Письмо о подаче Заявки на участие в Запросе предложений (Форма 1)
« ___» ________ 20__ года № __________
Уважаемые господа!
Изучив
Извещение
№ _______
о
проведении
открытого
Запроса
предложений
№ _____/ТГННовгород/_______/_______/З опубликованное на официальном Интернет – сайте, сайтах
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (www.gtg-nn.ru) и ОАО «Газпром» (www.gazprom.ru), и
Документацию о Запросе предложений, и принимая установленные в них требования и условия Запроса
предложений, в том числе все условия Договора, включенного в Документацию о Запросе предложений,
__________________________________________________________________
(полное наименование и юридический адрес Участника Запроса предложений)
предлагает заключить Договор на ____________________ (наименование предмета, лота) для нужд ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» на условиях и в соответствии с коммерческими и техническими
предложениями, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими
вместе с настоящим письмом Заявку на участие в Запросе предложений при условии начала работ по
объекту в _________ 20__ г. и окончании в _________ 20__ г., на общую сумму:
_________________________________________________________________________
(цена Заявки на участие в Запросе предложений (с НДС) руб.)
Настоящая Заявка на участие в Запросе предложений имеет правовой статус оферты и действует до
«_____»__________ года (указывается окончание срока действия заявки).
Настоящая Заявка на участие в Запросе предложений на участие в Запросе предложений дополняется
следующими документами, включая неотъемлемые приложения:
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Приложение 9
Приложение 10
Приложение 11
Приложение 12
Приложение 13
Коммерческое предложение (Форма 2).
Техническое предложение (Форма 3).
Анкета Участника (Форма 4).
Справка о выполнении Участником по аналогичных работ (Форма 5).
Справка о материально–технических ресурсах (Форма 6).
Справка о кадровых ресурсах Участника (Форма 7).
Направление на процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в
запросе предложений (Форма 8)
Сведения о деловой репутации (Форма 9)
Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе
конечных) (Форма 10)
Документы, подтверждающие квалификацию и правоспособность в
соответствии с пунктами 2.5.5 и 2.5.6 Документации. о Запросе предложений
Гарантия обеспечения заявки на участие в запросе предложений (Форма 11)
Опись документов, содержащихся Заявке на участие в Запросе предложений
(Форма 12).
Прочие документы (перечислить).
____________________
(подпись, М.П.)
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
57
на___листах;
на___листах;
на___листах;
на___листах;
на___листах;
на___листах;
на___листах
на___листах;
на___листах;
на___листах;
на___листах;
на___листах;
на___листах;
5.2.
Коммерческое предложение. (Форма 2)
Приложение 1 к письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений № …
5.2.1. Расчет цены заявки на участие в Запросе предложений на_______________ (форма 2.1)
(возможная форма расчета цены для ПИР)
№
п/п
1
2
3
4
Наименование работ
Обоснование
стоимости работ
Проектные работы
Инженерно-геодезические работы
Инженерно-геологические работы
Сбор исходных данных, конкурсная
документация
Стоимость работ (руб.)
Смета № 1
Смета № 2
Смета № 3
Смета № 4
Итого*
НДС 18%
Всего с НДС
* Итого по расчету будет являться ценой Заявки на участие в Запросе предложений.
Руководитель организации
м.п.
_________________ /_______________(ФИО)
Дата
____ / ___ /______
59
5.3.
Техническое предложение (Форма 3)
Приложение 2 к письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений
№…
Мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о своем согласии со всеми условиями Разделом 3
«Техническое задание» и Разделом 4 «Проект договора» к Документации о Запросе
предложений.
Положения Разделом 3 «Техническое задание» и Разделом 4 «Проект договора» к
Документации о Запросе предложений нами изучены и являются понятными по всем пунктам.
Мы обязуемся, в случае принятия нашей Заявки на участие в Запросе предложений, выполнить
работу собственными силами, а также с привлечением субподрядчиков/соисполнителей в
соответствии с Формой 3.3. Заявки на участие в Запросе предложений, в объеме и в строгом
соответствии с ниже прилагаемым перечнем работ (Форма 3.1) и на условиях, изложенных в
пояснительной записке (Форма 3.2), а также условиями, определенными в Разделом 3
«Техническое задание» и Разделом 4 «Проект Договора» к Документации о Запросе
предложений, с учетом допустимых и обоснованных отклонений и уточнений, которые
оговорены в Документации о Запросе предложений.
Ведомость объемов работ1. (Форма 3.1)
Ссылка на п. Раздела
3 «Задания и
Наименование
Требования
технические
позиции Работ/
Заказчика на
№
требования на
дополнительных
основании
выполнение
работ по
услуг 2
Раздела 3
предмету запроса
предложений»
1
2
3
4
1.
2.
3.
…
5.3.1.
Руководитель организации
м.п.
Предложение
Участника
Обоснование
предложения
и
примечания
5
6
_________________ /_______________(ФИО)
Дата
____ / ___ / ________
Все предложения по объему работ и особенностям их выполнения должны быть представлены в соответствии
с Формой 3 по каждому объекту, входящему в предмет запроса предложений.
2
Наименования позиций Технической части заявки на участие в Запросе предложений должны совпадать с
наименованиями позиций/субпозиций Формы 2.1 - расчет цены заявки на участие в Запросе предложений.
1
60
5.3.2. Пояснительная записка по организации, технологии управления работ. (Форма
3.2)
В данной форме участник помимо всего прочего должен указать перечень нормативных
документов, в том числе выпущенных ОАО «Газпром», которыми он будет
руководствоваться при выполнении работ по предмету Запроса предложений.
Руководитель организации
м.п.
_________________ /_______________(ФИО)
Дата
____ / ___ / ________
5.3.3. Сведения о субподрядчиках/соисполнителях1. (Форма 3.3)
№
п/п
Наименование
Организации
Местонахождение, адрес,
телефон, контактное
лицо
Вид работ
Стоимость
с НДС,
руб.
Сведения об отнесении
организации к
российским
организациям малого
и среднего
бизнеса в соответствии
с законодательством
РФ
ИТОГО:
Руководитель организации
м.п.
_________________ /_______________(ФИО)
Дата
____ / ___ / ________
1 Заполняется на субподрядчиков/соисполнителей, привлекаемых Участником запроса предложений для
выполнения работ по предмету запроса предложений.
61
5.3.4. Сведения о графике выполнения работ. (Форма 3.4).
Сроки выполняемых работ в месяцах
№
Наименование работ
____г.
1
2
3
4
5
6
7
_____г.
8
9
10
11
12
1
2
…
1
2
3
4
5
…
Настоящим подтверждаем, что продолжительность выполнения работ не превышает
___ месяцев1 со дня заключения договора.
Руководитель организации
м.п.
_________________ /_______________(ФИО)
Дата
____ / ___ / ________
Продолжительность выполнения работ не должна превышать предельную продолжительность выполнения
работ, установленную Закупочной документацией
1
62
5.4.
Анкета Участника (Форма 4)1
Приложение 3 к письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений №…
№ n/n
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Наименование
Организационно-правовая форма и наименование
фирмы - Участника, дата регистрации
Юридический адрес
Почтовые адреса
Фактический адрес
Должность, Ф.И.О., избранного (назначенного) на
должность единоличного исполнительного органа
юридического лица, либо иного лица, имеющего
право без доверенности действовать от имени
данного юридического лица
Телефоны Участника (с указанием кода города)
Факс Участника
(с указанием кода города)
Адрес электронной почты Участника, web-сайт
ИНН/КПП Участника
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка,
номер расчетного счета Участника в банке, телефоны
банка, прочие банковские реквизиты
Учредители (перечислить наименование или
организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех
учредителей, чья доля в уставном капитале
превышает 10%)
Филиалы: перечислить наименования и почтовые
адреса
Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей (дата, номер, кем
выдано)
Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица
Участника с указанием должности и контактного
телефона
Сведения о необходимости одобрения заключения
сделки уполномоченными органами управления
Участника/Заказчика
Сведения об отнесении организации к российским
организациям малого и среднего
предпринимательства в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Сведения об Участнике
________________________
(подпись, М.П.)
_____________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Участники Запроса предложений заполняют приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия
каких-либо данных указывать слово «нет».
1
63
Опыт выполнения работ (Форма 5)
5.5.
Приложение 4 к письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений № …
Форма 5.1 Опыт выполнения работ в период с ______г. по ______г.*
Год
Годовой объем выполненных
работ с НДС, руб.
1
2
Годовой объем
выполненных аналогичных
работ с НДС, руб.
3
Годовой объем выполненных
аналогичных работ с НДС для
компаний Группы Газпром, руб.
4
…
Текущий год
* за последние 3 года
Руководитель организации
м.п.
_________________ /_______________(ФИО)
Дата
____ / ___ /_________
Приложение 5 к письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений № …
Форма 5.1 Опыт выполнения работ аналогичным требуемым по договору в период с
______г. по ______г.*
№
Номер
договора,
предмет
договора,
регион
работ
Наименование
заказчика,
адрес и
контактный
телефон/факс
заказчика,
контактное лицо
Сумма всего
договора по
завершении или
на дату
присуждения
текущего
договора/
причитающейся
доли договора
Дата
заключения/
завершения
(месяц, год,
процент
выполнения)
Статус
(генподрядчик,
субподрядчик,
партнер) и объем
работ по договору,
%
Сведения о
претензиях
заказчика к
выполнению
обязательств
Примеч
ание1
1.
2.
3.
…
* за последние 3 года
Руководитель организации
м.п.
_________________ /_______________(ФИО)
Дата
____ / ___ /_________
1
Участник может указать характер выполнения обязательств по Договору и особые условия, существенные для запроса предложения, и любую
другую информацию, которая характеризует выполнение обязательств Участником
64
5.6.
Справка о материально-технических ресурсах. (Форма 6)1
Приложение 5 к письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений №…
№
п/п
Наименование
(Модель)
Технические Право собственности или иное
Колхарактерист право (хозяйственного ведения,
во
ики
оперативного управления)
Назначение в
отношении
предмета
конкурса
Техническое
состояние
Примечание
1
2
3
4
… …
Руководитель организации
м.п.
_________________ /_______________(ФИО, должность)
Дата
____ / ___ /_________
В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе
выполнения Договора.
Кроме того, необходимо указать наличие программного обеспечения, баз данных, которые могут использоваться при выполнении работы.
1
65
5.7.
Справка о кадровых ресурсах Участника. (Форма 7)
Приложение 6 к письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений
№…
Общие данные о кадровых ресурсах организации. (Форма 7.1)
№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
2.
3.
Наименование показателей
Кол-во человек,
подразделения
_____ год
Кол-во человек,
подразделения
______ год
3
4
2
Общее количество сотрудников Организации
Количество застрахованных лиц*
Среднесписочная численность*
Количество сотрудников, занимающихся выполнением Работы,
аналогичных предмету запроса предложений
…
-
* В соответствии с расчетом по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взносам на обязательное медицинское
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования
Руководитель организации
м.п.
_________________ /_______________(ФИО)
Дата
____ / ___ /_________
Ключевой персонал, ответственный за выполнение работ.
(Форма 7.2)
№
п/п
Должность/
Специальность
1
2
1 Начальник участка
1.1
Ст. Инспектор по
2
строительству
2.1
Инспектор по
электрике,
3
автоматизации и
связи
3.1
4 Инспектор-геодезист
4.1
… Прочий персонал
ФИО
3
Руководитель организации
м.п.
Наимено
вание
Дата
Стаж
учебного
№№
последне
работы
заведени Дополнител
удостовере
й
по данной
Образование
яьные
ний
аттестац специальнос
специаль
сведения
ии
ти
ность
4
5
6
7
_________________ /_______________(ФИО)
Дата
____ / ___ /_________
66
8
9
5.8. Направление на процедуру вскрытия конвертов с Заявками на участие в запросе
предложений.
Приложение 7 к письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений
№…
(Форма 8)
Открытый запрос предложений № …. на выполнение ________________
Уважаемые господа!
Настоящим письмом_______________________________________________
(наименование организации)
направляет своего сотрудника_______________________________________
(Ф.И.О., должность)
на процедуру вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений и доверяет ему
ознакомиться с протоколом этой процедуры (действительно при предоставлении расписки,
выданной Организатором при подаче Заявки на участие в Запросе предложений и
удостоверения личности).
Руководитель организации
м.п.
_________________ /_______________(ФИО)
Дата
____ / ___ /_________
67
5.10. Справка о деловой репутации Участника (участие в судебных разбирательствах)
(Форма 9) 1
Приложение 8 к письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений
№ _____/ТГННовгород/_______/_______/З
Год
Наименование контрагента,
основание и предмет спора
Наименование судебного
органа, место нахождения
Оспариваемая сумма,
валюта
Решение в ПОЛЬЗУ или
ПРОТИВ Участника
______________________
(подпись, М.П.)
_______________________
(Ф.И.О. подписавшего, должность)
Участники предоставляют данные о своем участии в судебных процессах или разбирательствах в арбитражных
судах, коммерческом арбитраже и третейских судах в связи с контрактами, заключенными за последние 5 (Пять)
лет, в том числе по текущим контрактам.
1
68
5.11.Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (Форма 10)1
Приложение 9 к письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений № _______________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование организации, предоставляющее информацию)
Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
ИН
Н
ОГРН
Наименовани
е краткое
Код
ОКВЭД
Руководитель организации
м.п.
Фамилия, имя,
отчество
руководителя
Серия и номер
документа,
удостоверяющ
его личность
руководителя
№
ИН
Н
Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров
(в том числе конечных)
ОГРН Наименование/
Адрес
Серия и номер
Руководитель/
ФИО
регистрации
документа,
участник/акционер/
удостоверяющего
бенефициар
личность (для
физического лица)
_______________ /_______________(ФИО)
________________ ___________________
1
Дата
/
Информация о
подтверждающи
х документах
(наименование,
реквизиты и т.д.)
/
При заполнении названной таблицы необходимо учесть следующее:
Все графы таблицы должны быть заполнены.
Цепочка собственников должна указываться вплоть до конечных бенефициаров. Под бенефициарами юридического лица следует понимать любых лиц, которые получают доход или
иные преимущества или выгоды от участия в его уставном капитале, в том числе, юридически не являясь его акционерами (участник ами).
3. Информация о подтверждающих документах должна указываться по каждому собственнику с обязательным приложением подтверждающих документов.
4. В графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар» следует указывать, в каком качестве выступает уп оминаемое в указанной графе лицо.
5. В качестве документов, подтверждающих информацию, содержащуюся в графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар», помимо ссылок на общедоступные источники могут
использоваться:
- для подтверждения данных о руководителе - решение уполномоченного органа о его избрании/назначении;
- для подтверждения данных об участии в уставных капиталах - выписки из реестра акционеров (для акционеров), выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
(для участников), решения органов власти о создании организаций (например, распоряжения, постановления Правительства Российс кой Федерации).
В качестве общедоступного источника, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация , могут использоваться размещенные на
интернет-сайтах соответствующих обществ: ежеквартальные отчеты эмитентов, спи ски аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах. При использовании таких источников в
графе «Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)» указывается адрес интернет -сайта соответствующего общества и наименование документ а.
В отношении Участников, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соотве тствующих отраслях, требования о
представлении Информации считаются исполненными при наличии информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций. В отношении таких компаний в графе «Информация
о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных об акционерах, владеющих бо лее 5 процентами акций (либо прямая ссылка на
общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация).
В отношении Участников, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, в графе
«Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих
более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, пос редством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). В
отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о количестве таких ак ционеров.
1.
2.
69
Согласие
на обработку персональных данных
Я,________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Зарегистрирован(а) по адресу_________________________________________
__________________________________________________________________
основной документ, удостоверяющий личность _________________________
(наименование
удостоверяющего личность)
документа,
серия______ № ___________, выдан:___________________________________
(орган, выдавший документ, дата выдачи)
__________________________________________________________________
Дата, год и место рождения:__________________________________________
Должность и место работы___________________________________________
__________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» (ИНН 5260080007, ОГРН 1025203016332), находящемуся по адресу:
603950 Российская Федерация, город Нижний Новгород, ул. Звездинка, дом 11, на обработку
моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дату и место рождения, гражданство,
место жительства, паспортные данные, место работы, должность) с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств для статистики и анализа, обеспечения
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов и исполнения поручения
Председателя Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 г. № ВП-П13-9308, а
также на передачу указанных данных в ОАО «Газпром», Минэнерго России,
Росфинмониторинг и ФНС России.
Настоящее согласие действует со дня его подписания.
_____ __________ 20____ г.
_____________________
(подпись)
70
5.12 Образец гарантии обеспечения Заявки на участие в Запросе предложений (Форма
11)
Приложение 11 к письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений
№ ---/ТГННовгород/_________/_________/З
Письмо банка Организатору Запроса предложений
С целью обеспечения организации ________________________возможности
представить
(наименование организации)
свою Заявку на участие в Запросе предложений № --/ТГННовгород/________/__________/З
_________________________________________ _____________________________________
(наименование Запроса предложений)
мы,
_____________________________________________________________________________
(наименование банка)
берем на себя не подлежащую отмене и независимую гарантию по выплате денежной суммы
в размере __________________ руб. без каких бы то ни было возражений.
Платежи по настоящему Гарантийному письму будут произведены по первому письменному
требованию Организатора Запроса предложений вместе с заявлением о том, что вы приняли,
а организация _____________________ отозвала упомянутую выше Заявку на участие в
Запросе предложений, или что в ходе Запроса предложений организация
_____________________ грубо нарушила установленные вами условия Запроса
предложений.
Cрок действия Гарантийного письма истекает
«____»________20____ г.
Платежи должны быть истребованы у нас до этого срока заказным письмом.
Организатор Запроса предложений обязуется возвратить нам настоящее Гарантийное письмо
после истечения срока его действия, использования всей указанной суммы или если
Участником Заявка которого признана наилучшей будет объявлен другой Участник Запроса
предложений.
Гарантийные обязательства принимаются в соответствии с нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
____________________________________________
(подпись, М.П.)
__________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
71
5.13 Опись документов, содержащихся в Заявке на участие в Запросе предложений.
(Форма 12).
Приложение 12 к письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений
№…
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Наименование
Количество Номера
листов страниц
Письмо о подаче Заявки на участие в Запросе предложений (Форма 1).
Коммерческое предложение (Форма 2).
Техническое предложение (Форма 3).
Анкета Участника (Форма 4).
Справка о выполнении работ (Форма 5).
Справка о материально-технических ресурсах (Форма 6).
Справка о кадровых ресурсах Участника (Форма 7).
Направление на процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в
запросе предложений (Форма 8).
Справка о деловой репутации Участника (участие в судебных
разбирательствах) (Форма 9).
Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том
числе конечных) (Форма 10).
Образец гарантии обеспечения Заявки на участие в Запросе
предложений (Форма 11)
Другие документы, подтверждающие соответствие Участников квалификационным
требованиям:
Копия декларации (расчета авансовых платежей) по страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты
физическим лицам за _____ г. и последний отчетный период ________ г.
Копии балансов за _______ г. и последний отчетный период ________ г. с
отметкой налогового органа о приеме либо с приложением документов,
подтверждающих сдачу баланса в налоговый орган.
Справка из налогового органа об исполнении обязанностей по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций,
датированная не ранее чем за 3 (три) месяца до даты опубликования
Извещения о запросе предложений в соответствии с п.1.1.1.
Копии отчетов о прибылях и убытках за _____ г. и последний отчетный
период ______ г. с отметкой налогового органа о приеме либо с
приложением документов, подтверждающих сдачу отчета в налоговый
орган.
Для индивидуальных предпринимателей – копии налоговых деклараций
за _____ г. и последний отчетный период _____ г., с отметкой налогового
органа о приеме, либо с приложением документов, подтверждающих
сдачу деклараций в налоговый орган
Справка за подписью Руководителя или главного бухгалтера Участника с
информацией о том, что к Участнику не применяются и не применялись
на протяжении одного года до даты окончания приема Заявок на участие
в Запросе предложений какие-либо процедуры банкротства, а так же, что
на его имущество не наложен арест (в соответствии с Федеральным
законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. №
127-Ф3).
72
№ п/п
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Наименование
Количество Номера
листов страниц
Отзывы (при наличии) о выполняемых (выполненных) Участником
работах, аналогичных предмету настоящего Запроса предложений
Сведения о профессиональной и деловой репутации Участника (награды,
премии, отзывы Заказчиков, участие в международных проектах, участие
в арбитражных разбирательствах).
Нотариально заверенная копия сертификата систем качества в
соответствии с требованиями ISO 9001, «ГАЗПРОМСЕРТ» (при наличии).
Документы, подтверждающие правоспособность Участников:
Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения об
Участнике, выданная не ранее даты опубликования Извещения о
Запросе предложений в соответствии с пунктом 1.1.1. настоящей
Документации о Запросе предложений.
Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также
нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей о месте жительства
индивидуального предпринимателя, выданные не ранее 30 календарных
дней до даты опубликования Извещения о Запросе предложений в
соответствии с пунктом 1.1.1. настоящей Документацией о Запросе
предложений.
Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также всех
изменений, внесенных в них, нотариально заверенные копии
соответствующих
свидетельств
о
регистрации
изменений
в
учредительных документах (свидетельств о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о внесении изменений в
учредительные документы).
Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной
регистрации юридического лица.
Нотариально заверенная копия о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 01 июля 2002г. (в случае создания юридического
лица до указанной даты).
Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе юридического лица по месту нахождения на
территории Российской Федерации.
Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной
регистрации
физического
лица
в
качестве
индивидуального
предпринимателя, а также о постановке на учет в налоговом органе
индивидуального предпринимателя по месту жительства на территории
Российской Федерации.
Нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении записи в
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
Копия документа об избрании (назначении) на должность единоличного
исполнительного органа юридического лица, заверенная печатью
организации.
Оригинал или копия документа, подтверждающего полномочия лица,
имеющего право действовать от имени данного юридического лица
(доверенность), заверенная печатью организации.
73
№ п/п
31.
Наименование
Количество Номера
листов страниц
Документы для субподрядчика/соисполнителя (наименование)
Документы, входящие в Заявку на участие в Запросе предложений, должны быть
обязательно скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное
выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов.
Руководитель организации
м.п.
_________________ /_______________(ФИО)
74
Скачать