dokumentacija_OKP_postavka_generatornogo_vykljuchateljax

advertisement
УТВЕРЖДАЮ
Директор филиал ОАО «Волжская ТГК» «НК РПИП»
Председатель ЦЗО
___________________ А.А. Гришатов
Документация по проведению
открытых конкурентных переговоров №__________
на право заключения договора на поставку генераторного выключателя
по объекту «Новокуйбышевская ТЭЦ-1» по проекту «Техническое
перевооружение ТА-6 НК ТЭЦ-1 в связи с его физическим износом»
для нужд ООО «Волжская ТГК»
Секретарь ЦЗО: __________________ Спирина А.А.
Самара, 2013
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
ОАО «Волжская ТГК» уведомляет о проведении открытых конкурентных переговоров на
электронной торговой площадке «Торгово–закупочная система Холдинга КЭС» на право
заключения договора на поставку генераторного выключателя по проекту «Техническое
перевооружение ТА-6 НК ТЭЦ-1 в связи с его физическим износом» для нужд ООО «Волжская
ТГК»
Извещение
о проведении открытых конкурентных переговоров на право заключения договора на
поставку генераторного выключателя
ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП» настоящим объявляет о проведении
открытых конкурентных переговоров
на право заключения договора на поставку генераторного
выключателя и предлагает подавать заявки на участие в проводимой закупке.
Позиция
Поле для заполнения
Заказчик:
Контактное лицо заказчика:
Организатор:
Контактное лицо организатора
Способ закупки:
Форма закупки:
Предмет договора:
а) Место поставки товаров
б) место выполнения работ, оказания
услуг
Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота)
Срок, место и порядок предоставления
документации о закупке
Адрес Официального сайта:
Адрес сайта заказчика:
Адрес электронной площадки в сети
Internet
Место подачи заявок на участие в
закупке
Дата начала и дата и время окончания
подачи заявок на участие в закупке
Указание на право организатора
отказаться от проведения закупки и
сроки для такого отказа
Место и дата рассмотрения заявок и
подведения итогов закупки
ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
Юр. адрес: Россия, 443071, Самарская область,
г. Самара, Волжский проспект, 8
Почтовый адрес: 443100, Самарская область, г.Самара,
ул.Маяковского, 15
Гурова Елена Владимировна, главный специалист по комплектации
оборудования и МТР [email protected]
(846-35)94-214
ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП» Россия,
443071, Самарская область, г. Самара, Волжский проспект, д.8
Начальник Отдела комплектации оборудования и МТР Климашин
Александр Валерьевич [email protected]
(846-35)94-335
Гурова Елена Владимировна, главный специалист по комплектации
оборудования и МТР [email protected]
Конкурентные переговоры открытые
Конкурентные переговоры открытые (далее закупка)
Поставка генераторного выключателя (Подробная информация
содержится в Документации ОКП)
ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП» Россия,
446207, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, д.8
18 854 000,00 рублей без НДС
Со дня размещения на официальном сайте извещения о
проведения Закупки, документация может быть получена
самостоятельно любым лицом с официального сайта
www.zakupki.gov.ru
http://www.votgk.ru/
http://zakupki.ies-holding.com
ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП» Россия,
446207, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, д.8
С даты размещения на официальном сайте и до 18:00 часов по
моск.времени 22.01.2014г.
Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время
вплоть до заключения договора с победителем.
ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП» Россия,
446207, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, д.8
23.01.2014г. – вскрытие конвертов + 3 рабочих дня на проведение
правовой и технической экспертизы
29.01.2014г. – 2—ой этап заключительный
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 2 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
Указание на возможность переноса
даты подведения итогов проведения
закупки
Указание на возможность проведения
переторжки
Требования о предоставлении
обеспечения заявок на участие в
закупке
Техническое задание
Заказчик / Организатор закупки вправе перенести дату
подведения итогов закупки не более чем на 30 дней
В случае необходимости может быть принято решение о
проведении переторжки
Не устанавливается
См. Раздел 4
Чтобы претендовать на победу в данной процедуре открытых конкурентных переговоров и на право
заключения Договора, Участник в целом должен отвечать следующим требованиям:
 Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные
возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой
компетентностью, опытом и репутацией;
 Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и
исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь
соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);
 Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации,
на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен
арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена;
 Участник запроса предложений не должен состоять в Реестре недобросовестных поставщиков. ЦЗО
вправе отклонить участника, информация о котором содержится в Реестре недобросовестных
поставщиков
Обязательства участников конкурентных переговоров, связанные с подачей предложений (не
изменять и не отзывать Предложение в течение срока его действия, не предоставлять заведомо ложные
сведения, заключить Договор в установленном порядке), обеспечиваются неустойкой на сумму 2% от
предлагаемой участником цены договора (с учетом налогов).
Победителем будет признан участник, предложивший в совокупности наилучшие техникоэкономические условия.
Секретарь ЦЗО – ведущий инженер по комплектации оборудования ОАО «Волжская ТГК»
«Новокуйбышевский филиал РПИП» Спирина Антонина Александровна, тел. +7 (84635) 9-43-31, e-mail:
[email protected]
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 3 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
Содержание
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.2
Правовой статус документов
1.3
Обжалование
1.4
Прочие положения
2.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ. ИНСТРУКЦИИ ПО
ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ
2.1
Общий порядок проведения конкурентных переговоров
2.2
Публикация приглашения о проведении конкурентных переговоров
2.3
Предоставление документации по конкурентным переговорам подрядчикам
2.4
Подготовка предложений Участников
2.4.1
Общие требования к предложениям Участников
2.4.2
Требования к сроку действия предложения участника
2.4.3
Требования к языку Предложения
2.4.4
Требования к валюте Предложения
2.4.5
Начальная (предельная) цена
2.4.6
Разъяснение Документации по конкурентным переговорам
2.4.7
Внесение поправок в документацию по конкурентным переговорам
2.4.8
Продление срока окончания приема предложений Участников
2.5
Требования к Участникам конкурентных переговоров. Подтверждение соответствия
предъявляемым требованиям
2.6
Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника
установленным требованиям
2.7
Подача Предложений и их прием
2.8
Оценка Предложений и проведение переговоров
2.8.1
Общие положения
2.8.2
Отборочная стадия
2.9
Участие в настоящей конкурентной процедуре генеральных подрядчиков
2.10
Участие в настоящей конкурентной процедуре коллективных участников
2.10.9
Проведение переговоров
2.10.10 Оценочная стадия
3.
2.11
Принятие решения об определении Победителя или прекращении процедуры
открытых конкурентных переговоров
2.12
Подписание Договора
2.13
Уведомление Участников о результатах конкурентных переговоров
ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ
3.1
3.2
Письмо о подаче оферты (форма №2)
3.1.1
Форма письма о подаче оферты
3.1.2
Инструкции по заполнению
График оказания услуг (форма №3)
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 4 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
3.2.1
3.2.2
Форма Графика оказания услуг
Инструкции по заполнению
3.3
Анкета Участника (форма№5)
3.3.1
Форма Анкеты Участника
3.3.2
Инструкции по заполнению
3.4
Соответствие Участника требованием по ПБ и ОТ (форма «№ 6)
3.4.1 Форма соответствия Участника требованием по ПБ и ОТ
3.4.2 Инструкции по заполнению
4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 5 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.1
Подробные требования к выполняемым работам изложены в пакете документов по
конкурентным переговорам. Проект Договора, который будет заключен по результатам
конкурентных переговоров, приведен в пакете документов по конкурентным переговорам.
Порядок проведения конкурентных переговоров и участия в нем, а также инструкции по
подготовке предложений Участников, приведены в разделах 2 и 3. Формы документов, которые
необходимо подготовить и подать в составе предложения Участника, приведены в разделе 4.
1.2
Правовой статус документов
1.2.1
Данная процедура конкурентных переговоров не является конкурсом, и ее проведение не
регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации.
Данная процедура конкурентных переговоров также не является публичным конкурсом и не
регулируется статьями 1057—1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.
Таким образом, данная процедура конкурентных переговоров не накладывает на Заказчика
соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.
Приглашение к участию в открытых конкурентных переговорах вместе с настоящей
документацией, являющейся неотъемлемым приложением Приглашения, не являются офертой
заказчика и должны рассматриваться участниками в соответствии с этим в течение срока,
определенного в Приглашении к участию в открытых конкурентных переговорах.
Предложение Участника имеет правовой статус оферты, и будет рассматриваться Заказчиком в
соответствии с этим.
Заключенный по результатам конкурентных переговоров Договор фиксирует все достигнутые
сторонами договоренности.
При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы
с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):
a)
Протоколы переговоров между Заказчиком и Победителем (по условиям, не оговоренным
ни в настоящей Документации по конкурентным переговорам, ни в Предложении
Победителя);
b)
Уведомление о проведении конкурентных переговоров и настоящая Документация по
всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;
c)
Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими
требованиям заказчика.
Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с
данными конкурентными переговорами.
Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении конкурентных переговоров и
настоящей Документации по конкурентным переговорам стороны руководствуются Гражданским
кодексом Российской Федерации.
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.3
Обжалование
1.3.1
Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением конкурентных переговоров,
в том числе касающиеся исполнения Заказчиком и Участниками своих обязательств в связи с
проведением конкурентных переговоров и участием в нем, должны решаться в претензионном
порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав
должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна
направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 (десяти) рабочих
дней с момента ее получения.
Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с
действующим законодательством.
1.3.2
1.4
Прочие положения
1.4.1
Исполнитель самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей
Предложения, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от
хода и результатов данных конкурентных переговоров.
Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от
Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой
информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо
1.4.2
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 6 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей
Документацией по конкурентным переговорам.
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 7 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
2.
Порядок проведения конкурентных переговоров. Инструкции по
подготовке предложений Участников
2.1
Общий порядок проведения конкурентных переговоров
Переговоры проводятся в следующем порядке:
a)
публикация приглашения к участию в открытых конкурентных переговорах;
b)
предоставление документации потенциальным участникам переговоров;
c)
подготовка участниками своих предложений; разъяснение организатором переговоров
документации, если необходимо;
d)
проведение организатором переговоров предзаявочной встречи с участниками (при
необходимости);
e)
подача конвертов с предложениями и их прием;
f)
публичное вскрытие конвертов с первоначальными предложениями (офертами);
g)
отборочная стадия рассмотрения предложений;
h)
проведение
двусторонних
конфиденциальных
переговоров
между
организатором
переговоров/заказчиком и участниками переговоров, не отклоненных по результатам отборочной стадии;
i)
подача участниками конвертов с уточненными технико-коммерческими предложениями
(офертами), с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей;
j)
публичное вскрытие уточненных предложений;
k)
оценочная стадия рассмотрения предложений;
l)
определение победителя;
m)
проведение преддоговорных переговоров (при необходимости);
n)
подписание договора;
o)
уведомление участников о результатах конкурентных переговоров.
2.2
Публикация приглашения о проведении конкурентных переговоров
2.2.1
Уведомление о проведении конкурентных переговоров было опубликовано в порядке,
указанном в Приложении №1 .
Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора конкурентных
переговоров никаких последствий.
2.2.2
2.3
Предоставление документации по конкурентным переговорам подрядчикам
2.3.1
2.3.2
Потенциальные участники должны получить документацию в порядке, указанном в
приглашении к участию в открытых конкурентных переговорах.
Организатор переговоров отвечает за выполнение условий Приглашения к участию в открытых
конкурентных переговорах и документации только перед теми участниками, которые получили
документацию
2.4
Подготовка предложений Участников
2.4.1
Общие требования к предложениям Участников
2.4.1.1
Участник должен подготовить Предложение, включающее:
a)
Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в
настоящей Документации по конкурентным переговорам;
b)
Техническое предложение на оказание услуг по форме и в соответствии с инструкциями,
приведенными в настоящей Документации по конкурентным переговорам;
c)
График оказания услуг по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в
настоящей Документации по конкурентным переговорам;
d)
Смету расходов по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей
Документации по конкурентным переговорам;
e)
График оплаты оказания услуг по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными
в настоящей Документации по конкурентным переговорам;
f)
документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей
Документации по конкурентным переговорам.
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 8 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
2.4.1.5
g)
Соответствие Участника требованиям по ПБ и ОТ (форма «№ 6)
Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования
все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.
Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в
соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без
доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании
доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность
прикладывается к Предложению.
Никакие исправления в тексте предложения Участника не имеют силу, за исключением тех
случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и
собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым
исправлением.
После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц.
2.4.2
Требования к сроку действия предложения участника
2.4.2.1
Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче
оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 60 (шестьдесят) календарных
дней со дня, следующего за днем окончания приема предложений Участников.
Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения предложения
Участника.
2.4.1.2
2.4.1.3
2.4.1.4
2.4.2.2
2.4.3
Требования к языку Предложения
2.4.3.1
2.4.3.3
Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за
исключением нижеследующего.
Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть
представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов
на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении
расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Заказчик будет
принимать решение на основании перевода.
Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.
2.4.4
Требования к валюте Предложения
2.4.4.1
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены
в российских рублях за исключением нижеследующего.
Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм
денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии,
что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские
рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской
Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.
2.4.3.2
2.4.4.2
2.4.5
Начальная (предельная) цена.
2.4.5.1
Информация о начальной (предельной) цене указана в Приложении №1 .
2.4.6
Разъяснение Документации по конкурентным переговорам
2.4.6.1
Участники вправе обратиться к организатору конкурентных переговоров за разъяснениями
настоящей документации. Вопросы по документации должны задаваться через ЭТП b2b-КЭС
(http://www.tender.ies-holding.com) в разделе «Запросы разъяснений».
Организатор переговоров обязуется в разумный срок ответить на любой вопрос, который он.
При этом ответ будет автоматически направлен всем участникам переговоров системой ЭТП
b2b-КЭС (http://www.tender.ies-holding.com).
2.4.6.2
2.4.7
Внесение поправок в документацию по конкурентным переговорам
2.4.7.1
Организатор конкурентных переговоров в любой момент до истечения срока приема
предложений Участников вправе внести поправки в настоящую документацию по конкурентным
переговорам.
Все Участники конкурентных переговоров, официально получившие настоящую документацию
по конкурентным переговорам, незамедлительно уведомляются о сути таких поправок через
ЭТП b2b-КЭС.
2.4.7.2
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 9 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
2.4.8
Продление срока окончания приема предложений Участников
2.4.8.1
При необходимости Организатор конкурентных переговоров имеет право продлевать срок
окончания приема предложений Участников.
2.5
Требования к Участникам конкурентных переговоров. Подтверждение соответствия
предъявляемым требованиям
Требования к Участникам конкурентных переговоров указаны в пакете документов по
конкурентным переговорам.
2.6
Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника
установленным требованиям
Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным
требованиям, указаны в пакете документов по конкурентным переговорам .
Все указанные документы прилагаются Участником конкурентных переговоров к предложению.
В случае если по каким-либо причинам Участник конкурентных переговоров не может
представить требуемый документ, он должен приложить составленный в произвольной форме
справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую
заверения Организатору конкурентных переговоров о соответствии Участника данному
требованию.
2.7
Подача Предложений и их прием
Заявки предоставляются в электронном виде на ЭТП b2b-КЭС (http://www.tender.ies-holding.com
в соответствии с правилами и регламентами, действующими на ЭТП b2b-КЭС, а так же в
соответствие с Приложением №1.
2.8
Оценка Предложений и проведение переговоров
2.8.1
Общие положения
2.8.1.1
Оценка Предложений осуществляется Комиссией и иными лицами (экспертами и
специалистами), привлеченными Комиссией.
Оценка Предложений включает отборочную стадию, стадию переговоров (если необходимо) и
оценочную стадию.
2.8.1.2
2.8.2
Отборочная стадия
2.8.2.1
В рамках отборочной стадии комиссия проверяет:
a)
правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей
Документации по конкурентным переговорам;
b)
соответствие Участников требованиям настоящей Документации по конкурентным
переговорам;
c)
соответствие коммерческого и технического предложения требованиям настоящей
Документации по конкурентным переговорам.
В рамках отборочной стадии Комиссия может запросить Участников разъяснения или
дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов.
При проверке правильности оформления Предложения Комиссия вправе не обращать внимания
на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения. Комиссия по
конкурентным переговорам с письменного согласия Участника также может исправлять
очевидные арифметические и грамматические ошибки.
По результатам проведения отборочной стадии Комиссия имеет право отклонить Предложения,
которые:
a)
в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Документации
по конкурентным переговорам;
b)
поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Документации по
конкурентным переговорам;
c)
содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или
договорным требованиям настоящей Документации по конкурентным переговорам;
2.8.2.2
2.8.2.3
2.8.2.4
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 10 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
d)
e)
f)
поданы Участниками, которые не согласны с проектом договора настоящей Документации
по конкурентным переговорам;
содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением
которых не согласился Участник;
Участник не соответствует требованиям по ПБ и ОТ.
2.9
Участие в настоящей конкурентной процедуре генеральных подрядчиков
2.9.1
Принимать участие в настоящей конкурентной процедуре и претендовать на победу в нем могут
генеральные подрядчики при условии соблюдения нижеприведенных требований.
Генеральный подрядчик должен доказать Заказчику, что каждый из привлекаемых им
субподрядчиков:
a)
осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика;
b)
согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью выполнения
работ;
c)
отвечает требованиям настоящей документации.
Генеральный подрядчик также должен доказать Заказчику, что у него имеется продуманная
схема управления проектом и субподрядчиками.
Любая организация может являться субподрядчиком у произвольного числа генеральных
подрядчиков, а также имеет право самостоятельно принимать участие в настоящей
конкурентной процедуре.
Субподрядчики не могут входить в состав коллективных участников настоящей конкурентной
процедуре. Каждый генеральный подрядчик может подать только одно предложение и не может
быть субподрядчиком у других генеральных подрядчиков, а также не может входить в состав
коллективных участников. В случае невыполнения этих требований предложения с участием
таких организаций могут быть отклонены без рассмотрения по существу.
В связи с вышеизложенным генеральный подрядчик готовит предложение с учетом следующих
дополнительных требований:
a)
в предложение включается письмо от имени каждого субподрядчика (составляется в
произвольной форме), подтверждающего его согласие на привлечение в качестве
субподрядчика, с указанием объема и стоимости возлагаемых на него работ, а также
сроков выполнения работ;
b)
предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие каждого
субподрядчика установленным требованиям к Участникам настоящей конкурентной
процедуре, которые указанны в Приложении №1;
c)
предложение дополнительно должно включать сведения о распределении объемов работ
между генеральным подрядчиком и субподрядчиками по установленной в настоящей
документации форме.
Предложение, которое подает генеральный подрядчик, может быть отклонено, если в процессе
настоящей конкурентной процедуры до подписания договора выяснится, что один или
несколько субподрядчиков отказались от выполнения работ, а оставшиеся субподрядчики, с
точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить Договор.
Заказчик имеет право на одностороннее расторжение Договора, если один или несколько
субподрядчиков отказались от выполнения работ.
2.9.2
2.9.3
2.9.4
2.9.5
2.9.6
2.9.7
2.9.8
2.10
Участие в настоящей конкурентной процедуре коллективных участников
2.10.1
Если предложение подается коллективным участником, дополнительно должны быть
выполнены нижеприведенные требования.
Каждая организация, входящая в состав коллективного участника, должна отвечать
требованиям к Участникам настоящей конкурентной процедуре, которые указанны в
Приложении №1.
Организации, представляющие коллективного участника, заключают между собой соглашение,
соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ, и отвечающее следующим требованиям:
a)
в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в рамках
участия в настоящей конкурентной процедуре, так и в рамках исполнения Договора;
b)
в соглашении должно быть приведено четкое распределение объемов и стоимости работ,
выполняемых каждой организацией, а также сроков выполнения работ;
c)
в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем представляет
интересы каждой из организаций, входящих в коллективного участника, во
взаимоотношениях с Организатором настоящей конкурентной процедуре и Заказчиком;
2.10.2
2.10.3
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 11 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
d)
2.10.4
2.10.5
2.10.6
2.10.7
2.10.8
2.10.8.1
в соглашении должна быть установлена субсидиарная ответственность каждой
организации по обязательствам, связанным с участием в настоящей конкурентной
процедуре, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение
Договора;
e)
соглашением должно быть предусмотрено, что все операции по выполнению Договора в
целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером, однако, по желанию
Заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена.
Любая организация может входить только в одного коллективного участника и не имеет права
принимать участие в настоящей конкурентной процедуре самостоятельно.
Организация, входящая в состав коллективного участника, не имеет права принимать участие в
настоящей конкурентной процедуре в качестве генерального подрядчика или субподрядчиков.
В случае невыполнения этих требований заявки с участием таких организаций будут отклонены
без рассмотрения по существу.
В связи с вышеизложенным коллективный участник готовит предложение с учетом следующих
дополнительных требований:
a)
предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие каждой
организации, составляющей коллективного участника, установленным требованиям;
b)
предложение подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой на то,
что он представляет интересы коллективного участника;
c)
в состав предложения дополнительно включается копия соглашения между
организациями, составляющими коллективного участника;
d)
предложение дополнительно должно включать сведения о распределении объемов работ
между организациями, составляющими коллективного участника, по установленной в
настоящей документации форме.
При оценке количественных параметров деятельности членов объединения эти параметры
суммируются. Не подлежащие суммированию показатели должны быть в наличии хотя бы у
одного члена объединения.
Предложение, которое подает коллективный участник, может быть отклонено, если в процессе
настоящей конкурентной процедуре до подписания Договора выяснится, что из состава
коллективного участника вышла одна или несколько организаций, а оставшиеся организации, с
точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить Договор.
Заказчик имеет право на одностороннее расторжение Договора, если из состава коллективного
участника вышла одна или несколько организаций.
2.10.9
Проведение переговоров
2.10.10
Переговоры проводятся Заказчиком в отдельности с каждым из приглашенных Участников. По
решению Заказчика переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность
переговоров устанавливает Заказчик.
При проведении переговоров Заказчик будет избегать раскрытия другим Участникам
содержания полученных Предложений, а также хода и содержания переговоров, т.е.:
a)
любые переговоры между Заказчиком и Участником носят конфиденциальный характер;
b)
ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой
технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам,
без согласия другой стороны.
На процедуру переговоров должны прибыть представители Участника, уполномоченные от его
имени представлять интересы Участника в переговорах, заявлять окончательные для Участника
условия исполнения Договора: действовать от лица Участника без доверенности, или на
основании доверенности. В последнем случае оригинал доверенности прилагается к
Предложению.
Заказчик в ходе переговоров может предложить:
a)
выступить любому из Участников в качестве генерального исполнителя и привлечь в
качестве соисполнителя как любого из Участников, так и стороннюю организацию;
b)
объединиться нескольким конкретным Участникам в коллективного участника.
Любой из Участников вправе отказаться от этого предложения без каких-либо последствий и
участвовать в дальнейшей процедуре конкурентных переговоров самостоятельно.
Все достигнутые в ходе переговоров договоренности между Участником и Заказчиком
протоколируются, после чего протокол подписывается представителями обеих сторон.
После завершения переговоров Участники обязаны представить свои окончательные техникокоммерческие предложения (окончательные оферты) с учетом достигнутых в ходе переговоров
договоренностей.
2.10.11
2.10.12
2.10.13
2.10.14
2.10.15
2.10.16
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 12 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
2.10.17
2.10.18
2.10.19
2.10.20
После получения Заказчиком окончательных технико-коммерческих предложений Участников
осуществляется их оценка исходя из следующих критериев:
a)
состав, содержание и структура стоимости работ, условия и график выполнения работ, а
также порядок их оплаты;
b)
технологические и организационно-технические предложения по выполнению работ;
c)
квалификация, опыт, ресурсные возможности и деловая репутация Участника.
При оценке количественных параметров деятельности членов объединения эти параметры
суммируются. Не подлежащие суммированию показатели должны быть в наличии хотя бы у
одного члена объединения.
По результатам проведения оценки Предложений Участников (окончательной оферты) Заказчик
сопоставляет Предложения и проводит их ранжирование. Победителем признается Участник,
занявший I место в итоговой ранжировке по степени предпочтительности для Заказчика.
Заказчик после подписания Договора с Победителем направит всем Участникам письменное
уведомление, в котором укажет наименование и адрес Победителя, подписавшего Договор, а
также краткое изложение предмета и общей стоимости Договора.
2.11
Принятие решения об определении Победителя или прекращении процедуры
открытых конкурентных переговоров
2.11.1
Комиссия на своем заседании принимает одно из следующих решений:
a)
в случае если Предложение какого-либо из Участников окажется лучше Предложений
остальных Участников, и это Предложение полностью удовлетворит Заказчика, Заказчик
определит данного Участника Победителем и подпишет с ним Договор; процедура
конкурентных переговоров на этом будет завершена;
b)
если, по мнению Комиссии ни одно из Предложений Участников не удовлетворяет
требованиям настоящей документации Комиссия вправе принять решение о прекращении
процедуры конкурентных переговоров.
Решение Комиссии по конкурентным переговорам оформляется протоколом заседания
комиссии.
2.11.2
2.12
Подписание Договора
2.12.1
Договор между Заказчиком и Победителем подписывается в течение 10 рабочих дней после
подписания протокола о результатах конкурентных переговоров. Условия Договора
определяются в соответствии с требованиями заказчика и пунктом 1.2.5.
2.13
Уведомление Участников о результатах конкурентных переговоров
Организатор переговоров публикует сведения о результатах переговоров
(http://www.tender.ies-holding.com).
на ЭТП b2b-КЭС
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 13 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
3.
Образцы основных форм документов, включаемых в Предложении
Форма №1
Форма №1 должна быть подписана и скреплена печатью участника. В случае отсутствия
подписи и печати участника, предложение такого участника будет отклонено от дальнейшего
рассмотрения.
________________________________________________________________________
Начало формы
.
Наименование работы (услуги)_______________________________________
Филиал, на котором выполняются работы (оказываются услуги)____________
Сводная таблица предложения участника
Требования Заказчика
Предложение Участника
Примечания
1. Общие документы.
Свидетельство о
внесении записи об
Участнике в Единый
государственный реестр
юридических лиц.
(Необходимо
представить)
Устав в действующей
редакции. (Необходимо
представить)
Документы (приказы,
протоколы собрания
учредителей о
назначении
руководителя и т.д.),
подтверждающие
полномочия лица,
подписавшего
предложение, а также
его право на заключение
соответствующего
Договора по результатам
конкурентной
процедуры. Если заявка
участника подписывается
по доверенности,
предоставляется
оригинал доверенности
и вышеуказанные
документы на лицо,
выдавшее доверенность.
Представлено / не
представлено (причина не
представления)
Представляется при каждом участии в
конкурентной процедуре.
Представлено / не
представлено (причина не
представления)
Представляется при каждом участии в
конкурентной процедуре.
Представлено / не
представлено (причина не
представления)
Представляется при каждом участии в
конкурентной процедуре.
(Необходимо
представить)
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 14 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
Балансы вместе с
отчетами о прибылях и
убытках за последние
полные 3 года.
(Необходимо
представить)
Действующие лицензии
на виды деятельности,
связанные с
выполнением Договора,
вместе с приложениями,
описывающими
конкретные виды
деятельности, на
которые Участник
обладает лицензией (в
случае, если данный вид
деятельности
лицензируется).
Представлено / не
представлено (причина не
представления)
Представляется при каждом участии в
конкурентной процедуре.
Представлено / не
представлено (причина не
представления)
Представляется при каждом участии в
конкурентной процедуре.
Представлено / не
представлено (причина не
представления)
Представляется при каждом участии в
конкурентной процедуре, в случае выполнения
работ на объектах подведомственных
Ростехнадзору.
Представлено / не
представлено (причина не
представления)
Представляются при необходимости.
Представлено / не
представлено (причина не
представления)
Представляются при необходимости.
(Необходимо
представить)
Подтверждение
Ростехнадзора на право
выполнения работ (в
случае выполнения
работ на объектах
подведомственных
Ростехнадзору).
(Необходимо
представить)
Иные документы,
которые, по мнению
Участника,
подтверждают его
соответствие
установленным
требованиям, с
соответствующими
комментариями,
разъясняющими цель
предоставления этих
документов.
(Необходимо
представить)
Дополнительные
документы,
необходимость
представления которых
оговорена в настоящей
документации.
(Необходимо
представить)
2. Сумма предложения, руб. без учета НДС.
В соответствие с
настоящей
документацией.
3. Сумма предложения, руб. с учетом НДС.
В соответствие с
настоящей
документацией.
В случае если стоимость заявки НДС не
облагается, указать причину с обязательным
приложением подтверждающих документов.
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 15 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
4. Срок действия предложения, кол-во дней.
Указать срок (кол-во дней) в течение которого
действует предложение. Первым днем считать
60
день, следующий за днем окончания приема
предложений участников.
5. Техническое предложение на выполнение работ (оказание услуг).
Если участник конкурентных переговоров
согласен с техническим заданием,
приведенным в Приложении №1 к
документации по конкурентным переговорам,
то в данной справке необходимо указать
«Полностью согласен с техническим
заданием Заказчика».
В противном случае в данной справке указать
только разногласия с техническим заданием,
приведенным в Приложении №1 к
документации по конкурентным переговорам.
Указывать в данной строке требования
В соответствие с
технического задания, с которыми
приложением №1 к
участник данной конкурентной
документации по
процедуры согласен - недопускается. В
конкурентным
случае указания данных требований, они
переговорам.
будут рассматриваться как отличные от
требований заказчика, с возможным
отклонением предложения такого
участника от дальнейшего рассмотрения.
В случае полного согласия участника с
условиями технического задания заказчика, но
указания им отличной фразы от "Полностью
согласен с техническим заданием
заказчика" может служить основанием для
отклонения предложения такого участника от
дальнейшего рассмотрения.
6. График выполнения работ (оказания услуг).
Начало выполнения работ (оказания услуг).
В случае, если предполагается выполнить
работу (оказать услугу) в несколько этапов,
необходимо заполнить форму №3, являющейся
приложением к настоящей документации. В
случае одноэтапности выполнения работ
(оказания услуг) данная форма не заполняется.
В соответствие с
настоящей
документацией.
Окончание выполнения работ (оказания услуг).
В случае, если предполагается выполнить
работу (оказать услугу) в несколько этапов,
необходимо заполнить форму №3,являющейся
приложением к настоящей документации. В
случае одноэтапности выполнения работ
(оказания услуг) данная форма не заполняется.
В соответствие с
настоящей
документацией.
7. Оплата выполненных работ (оказанных услуг).
В соответствие с
настоящей
документацией.
Необходимо заполнять
настоящую ячейку (ссылка на
другие формы не
допускается).
В случае указания Участником настоящей
процедуры порядка оплаты ухудшающего
условия для Заказчика, заявка такого
участника будет отклонена без рассмотрения
её по существу. Например: указание
участником большего процента авансирования
(в случае наличия авансирования), либо
сокращения времени на проведения платежа
Заказчиком.
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 16 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
8. Наличие разногласий к проекту договора Заказчика.
В случае полного согласия участника с
условиями проекта договора заказчика, но
указания им отличной фразы от "Полностью
согласен с условиями проекта договора
заказчика" может служить основанием для
отклонения предложения такого участника от
дальнейшего рассмотрения.
В соответствие с
проектом договора
заказчика, являющегося
неотъемлемым
приложением к
документации по
конкурентным
переговорам
В состав предложения участника, в
обязательном порядке, необходимо включить
подписанный Участником договор,
приведенный в настоящей документации.
Внесение каких-либо исправлений в договор не
допускается. В случае отсутствия
подписанного договора, в установленном
настоящей документацией порядке,
Заказчик имеет право отклонить
предложение такого участника без
рассмотрения ее по существу.
9. Перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров.
Перечень и годовые
объемы выполнения
аналогичных договоров
за 2012г.
Необходимо заполнять
настоящую ячейку (ссылка на
другие формы не
допускается).
Итого за 2012 г.
Необходимо заполнять
настоящую ячейку (ссылка на
другие формы не
допускается).
Перечень и годовые
объемы выполнения
аналогичных договоров
за 2011 г.
Необходимо заполнять
настоящую ячейку (ссылка на
другие формы не
допускается).
Итого за 2011 г.
Необходимо заполнять
настоящую ячейку (ссылка на
другие формы не
допускается).
Перечень и годовые
объемы выполнения
аналогичных договоров
за 2010 г.
Необходимо заполнять
настоящую ячейку (ссылка на
другие формы не
допускается).
Итого за 2010 г.
Необходимо заполнять
настоящую ячейку (ссылка на
другие формы не
допускается).
Перечень и годовые
объемы выполнения
аналогичных договоров
за 2009 г.
Необходимо заполнять
настоящую ячейку (ссылка на
другие формы не
допускается).
Участник указывает перечень и годовые
объемы исполнения аналогичных договоров,
сопоставимых по характеру и объемам. Следует
указать не менее трех, но не более десяти
аналогичных договоров. Участник может
самостоятельно выбрать договоры, которые, по
его мнению, наилучшим образом характеризует
его опыт. Участник может включать и
незавершенные договоры, обязательно отмечая
данный факт. Для каждого договора
необходимо указать полное наименование
договора, сумму договора без учета НДС,
организацию-заказчика по договору с
указанием юридического адреса, Ф.И.О. лица
подписавшего договор, а также его контактный
телефон. Договоры не являющиеся
аналогичными по характеру и объемам
указывать не допускается.
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 17 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
Итого за 2009 г.
Необходимо заполнять
настоящую ячейку (ссылка на
другие формы не
допускается).
Перечень и годовые
объемы выполнения
аналогичных договоров
за 2008 г.
Необходимо заполнять
настоящую ячейку (ссылка на
другие формы не
допускается).
Итого за 2008 г.
Необходимо заполнять
настоящую ячейку (ссылка на
другие формы не
допускается).
10. Материально-технические ресурсы.
Достаточность
обеспечения
материальнотехническими ресурсами.
Необходимо заполнять
настоящую ячейку (ссылка на
другие формы не
допускается).
Перечисляются только те материальнотехнические ресурсы, которые Участник
считает ключевыми и планирует
использовать в ходе исполнения
Договора (склады, транспортные средства,
средства обеспечения условий хранения
продукции в процессе перевозки, средства
связи, компьютерной обработки данных и тому
подобное). Для каждого материальнотехнического ресурса необходимо указать
местонахождение, право собственности
(хозяйственного ведения, оперативного
управления), предназначение (с точки зрения
выполнения Договора), состояние.
Материально-технические ресурсы,
которые не привлекаются в рамках
исполнения договора, заключаемого по
результатам настоящей конкурентной
процедуры, указывать не допускается.
11. Кадровые ресурсы.
Кадровые ресурсы, непосредственно привлекаемые к выполнению договора заключаемого по результатам
настоящей конкурентной процедуры.
Достаточность персонала
для исполнения
договора, заключаемого
по результатам
настоящей конкурентной
процедуры.
Необходимо заполнять
настоящую ячейку (ссылка на
другие формы не
допускается).
Необходимо указать Ф.И.О., должность,
образование, стаж работы в занимаемой
должности. Так же необходимо указать
общее кол-во привлекаемого к
исполнению договора персонала.
Общая штатная численность персонала участника.
В соответствие с
настоящей
документацией.
Необходимо заполнять
настоящую ячейку (ссылка на
другие формы не
допускается).
Необходимо указать общую штатную
численность персонала участника, а также
отдельно указать численность руководящего
персонала, инженерно-технического персонала,
рабочего персонала, вспомогательного
персонала.
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 18 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
12. Распределения объемов выполнения работ (оказания услуг) между генеральным
подрядчиком и субподрядчиками.
В случае если весь объем выполнения работ
(оказания услуг) выполняется единолично (без
привлечения субподрядчиков) в данной строке
необходимо указать "Самостоятельное
выполнение всего объема работ
(оказания услуг)". В случае привлечения
В соответствие с
субподрядчиков необходимо для каждой
настоящей
привлекаемой организации указать:
документацией.
наименование организации привлекаемой на
субподряд; объем выполнения работ (оказания
услуг), выполняемый организацией; стоимость
работ в денежном выражении, руб. без учета
НДС; стоимость работ в процентном
выражении; срок выполнения работ (начало,
окончание).
13. Документы, подтверждающие соответствие субподрядчика требованиям заказчика.
Письмо, заверенное печатью и подписью, от
каждого субподрядчика, составленное в
свободной форме, о том, что он осведомлен о
привлечении его в качестве субподрядчика и
Письма от
согласен с выделяемым ему перечнем,
Представлено / не
субподрядчиков
объемами, сроками и стоимостью выполнения
представлено (причина не
(Необходимо
работ. В случае если весь объем выполнения
представления)
представить)
работ (оказания услуг) выполняется
единолично (без привлечения субподрядчиков)
в данной строке необходимо указать
"Самостоятельное выполнение всего
объема работ (оказания услуг)".
14. Распределения объемов выполнения работ (оказания услуг) внутри коллективного
участника.
В случае если весь объем выполнения работ
(оказания услуг) выполняется единолично в
данной строке необходимо указать
"Самостоятельное выполнение всего
объема работ (оказания услуг)". Если
предложение подается коллективным
В соответствие с
участником, то в данной строке лидер
настоящей
коллективного участника указывает для каждой
организации входящей в состав коллективного
документацией.
участника: объем выполнения работ (оказания
услуг), выполняемый организацией; стоимость
работ в денежном выражении, руб. без учета
НДС; стоимость работ в процентном
выражении; срок выполнения работ (начало,
окончание).
15. Документы, подтверждающие соответствие коллективного участника требованиям
заказчика.
Соглашение, между
организациями,
входящими в состав
коллективного
участника, а также
Представлено / не
В соответствие с п. 2.10 Общей части
выполнение требований
представлено (причина не
настоящей документации.
п. 2.10 общей части
представления)
настоящей
документации.
(Необходимо
представить)
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 19 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
16. Анкета участника конкурентной процедуры.
Анкета (необходимо
представить)
Представлено / не
представлено (причина не
представления)
Анкета участника конкурентной
процедуры заполняется по форме №5
Подпись _____________________
М.П.
Конец формы
.
Данную Форму №1 необходимо пронумеровать. Последующие документы нумеруются согласно
порядку, изложенному в настоящей форме №1. В случае если отсутствует подпись и печать
участника в форме №1, и/или нарушена нумерация документов, комиссия оставляет за собой
право отклонить такую заявку участника от дальнейшего рассмотрения (исключить из
ранжировки).
Необходимо заполнить вышеуказанную форму. Дополнительные формы не указанные к
заполнению по требованию настоящей документации к рассмотрению приниматься не будут.
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 20 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
3.1
Письмо о подаче оферты (форма №2)
3.1.1
Форма письма о подаче оферты
начало формы
«_____»_______________ года
Уважаемые господа!
Изучив Уведомление о проведении конкурентных переговоров, опубликованное
на сайтах
http://www.b2b-ies.ru/, и Документацию по конкурентным переговорам, и принимая установленные в них
требования и условия,
________________________________________________________________________,
(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированное по адресу
________________________________________________________________________,
(юридический адрес Участника)
предлагает заключить Договор на оказание следующих услуг:
________________________________________________________________________
(краткое описание оказываемых ус луг)
на условиях и в соответствии с неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими
вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму
Итоговая стоимость Предложения без НДС, руб.
___________________________________
Итоговая стоимость Предложения с НДС, руб.
___________________________________
(итоговая стоимость, рублей, без НДС)
(итоговая стоимость, рублей, с НДС)
Перечислить все приложения (документы необходимые к представлению по условиям настоящей
документации с указанием кол-ва листов).
Настоящее
Предложение
имеет
до «____»_______________________года.
правовой
статус
оферты
и
действует
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 21 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
3.1.2
Инструкции по заполнению
3.1.2.1
Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает
письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой
формы) и юридический адрес.
Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях, без НДС, а
также с НДС в соответствии со Сметой расходов. Цену цифрами следует указывать в формате
ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., а также дополнить расшифровкой словами, например: «1 234 567,89 руб.
(Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят
девять коп.)».
Участник должен указать срок действия Предложения согласно требованиям подпункта.
Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче
оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника.
Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2.6
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 22 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
3.2
График оказания услуг (форма №3)
3.2.1
Форма Графика оказания услуг
начало формы
от «____»_____________ г.
График оказания услуг
Наименование и адрес Участника: _________________________________
Начало оказания услуг: «___»____________________года.
Окончание оказания услуг: «___»____________________года.
№
п/п
Наименование
этапа
График выполнения, в неделях с момента подписания Договора
1
2
3
4
5
6
7
8
…
1.
2.
3.
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 23 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
№
п/п
Инструкции по заполнению
Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и
свой адрес.
В данном Графике оказания услуг приводятся расчетные сроки оказания всех видов услуг в
рамках Договора, перечисленных в Смете расходов.
Для указания сроков против каждого этапа / подэтапа следует указать какой-либо знак или
затемнить соответствующее число граф, например:
График выполнения, в неделях с момента подписания Договора
Наименование
этапа
…
7
8
9
10
11
12
13
…
…
3.
Услуга 3
3.1
Услуга 3.1
3.2
Услуга 3.2
3.3
Услуга 3.3
…
3.2.2.5
3.2.2.6
График может быть также подготовлен с использованием программного обеспечения
управления проектами (типа Microsoft Project и т.п.).
График оказания услуг будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой
связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку
Договора данный График оказания услуг следует подготовить так, чтобы его можно было с
минимальными изменениями включить в Договор.
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 24 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
3.3
Анкета Участника (форма№5)
3.3.1
Форма Анкеты Участника
начало формы
от «____»_____________ г.
Анкета Участника
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№
п/п
Наименование
Сведения об Участнике
1.
Организационно-правовая форма и фирменное
наименование Участника
2.
Учредители (перечислить наименования и
организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех
учредителей, чья доля в уставном капитале превышает
10%)
3.
Свидетельство о внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ИНН Участника
11.
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка,
номер расчетного счета Участника в банке, телефоны
банка, прочие банковские реквизиты)
12.
13.
14.
15.
Телефоны Участника (с указанием кода города)
16.
Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера
Участника
17.
Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица
Участника с указанием должности и контактного
телефона
КПП Участника
ОКПО Участника
ОКВЭД Участника
Юридический адрес
Почтовый адрес
Филиалы: перечислить наименования и почтовые
адреса
Факс Участника (с указанием кода города)
Адрес электронной почты Участника
Фамилия, Имя и Отчество (полностью) руководителя
Участника, имеющего право подписи согласно
учредительным документам Участника, с указанием
должности и контактного телефона
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 25 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
3.3.2
Инструкции по заполнению
3.3.2.1
3.3.2.2
Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и
свой адрес.
Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае
отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
В графе «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при
заключении Договора.
3.3.2.3
3.3.2.4
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 26 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
3.4 Соответствие Участника требованием по ПБ и ОТ (форма «№ 6)
3.4.1 Форма соответствия Участника требованием по ПБ и ОТ .
Начало формы
от «____»__________ г.
Соответствие участников
требованиям по ПБ и ОТ
№
1
2
3
4
5
6
Описание
Соответствие
да
частично
нет
Примечание
Соблюдение
требований
законодательства: наличие лицензий и
разрешений, сертификация оборудования
/ материалов, инструктажи и обучение
задействованных
в
операциях
сотрудников,
производственный
контроль.
Обеспечить работников СИЗ в
соответствии с типовыми нормами
бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств
защиты необходимыми при производстве
работ.
Разработана и внедрена программы
по Транспортной безопасности (ремни
безопасности, огнетушитель, аптечка,
обучение и квалификация водителей,
зимние шины, ТО транспортных средств,
контроль
на
выпуске
ТС,
оценка
дорожных опасностей перед выездом и
инструктаж,
ежедневные
и
периодические
осмотры
водителей,
ограничение
скорости,
запрет
пользования мобильными телефонами во
время движения).
Существует политика в отношении
запрета на алкоголь и наркотических
средств (установлены и применяются
правила и санкции, ежедневные проверки
водителей, внеплановые проверки).
Существует внутренняя процедура
расследования происшествий, которая
предусматривает определение причин и
разработку корректирующих мероприятий
по результатам расследования.
Разработка и внедрение "Плана по
ПБ и ОТ" для достижения соответствия
Подрядчика требованием по ПБ и ОТ
предприятия и Компании.
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 27 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Существует и внедрена система
наряда-допуска для выполнения работ
на тепломеханическом оборудовании, в
действующих электроустановках и для
работ повешенной опасности (для
строительно-монтажных организаций), с
назначением лиц, ответственных за
безопасное производство работ; при
выполнении газоопасных и огневых работ
на взрывоопасных объектах.
Имеется план действий в
чрезвычайных ситуациях, способных
возникнуть при оказании услуг, которые
Вы предлагаете.
Имеются в наличии сертификаты на
потенциально опасные вещества, которые
вы используете: паспорта безопасности
химических веществ, санитарноэпидемилогические заключения,
разрешения на использование.
Вы ведёте учет человеко-часов, при
производстве работ, которые Вы
предполагаете выполнять.
Проведение целевых инструктажей
перед началом работ
Наличие процедуры внутреннего
аудита (производственного контроля)
Внедрена система обучения и
аттестации по ПБ, ППБ и ОТ для
обеспечения компетентности персонала,
задействованного для выполнения работ.
Наличие Системы управления ОТ и
ПБ соответствующей требованием OHSAS
18001 или государственному стандарту
ССБТ «Системы управления охраной
труда ГОСТ 12.0.230-2007, имеется
подтверждающий сертификат.
Наличие Системы Экологического
Менеджмента соответствующей
требованием ISO 14001, имеется
подтверждающий сертификат.
Согласны ли Вы разработать "План
по ПБ и ОТ", который будет содержать
мероприятия, направленные на
приведение Вашей деятельности в
соответствие с этими требованиями.
Обеспеченность работников
исправным и своевременно
испытанным инструментом, оснасткой
и приспособлениями
_______________________
(подпись, М.П.)
(Ф.И.О. подписавшего, должность)
конец формы
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 28 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
3.4.2
3.4.2.1
3.4.2.2
3.4.2.3
Инструкции по заполнению
Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче
оферты.
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и
свой адрес.
Для указания соответствия следует указать какой-либо знак или затемнить соответствующую
графу.
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 29 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
4. Техническое задание
Наименование и техническая
характеристика
Тип, марка,
обозначение
документа,
опросного
листа
Единица
измере
ния
Кол.
Масса
единицы,
кг
Примечания
Главный корпус. Тепломеханические решения.
Установочные чертежи вспомогательного оборудования (NKT54R.M1.TM0001.SS01_1-21_izm1)
1
генераторное
распределительное
устройство FKG2S (ALSTOM) с
последующими шеф –
монтажными и шеф наладочными работами
шт
1
Опросный лист
п/п
1
1.1
1.3
1.4
1.5
Main characteristics
FKGА2 – Generator Switchgear
Генераторное распределительное
устройство
Наибольшее рабочее напряжение
Maximum operating voltage
Номинальное рабочее напряжение
Nominal operating voltage
Номинальный рабочий ток
Rated operational current
Номинальная частота
Rated frequency
Ед.
изм.
Unit value
Parameters
Recommended by
manufacturer
кВ
7,2
7,2
кВ
6,3
6,3
А
6600 with 40°C
6600 with 40°C
Гц
50
50
Inside
Inside
У2
У2
°C
+5°C /+35°C
+5°C /+35°C
°C
90
90
°C
70
70
3
3
Условия эксплуатации
Operation conditions
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
Размещение
Installation
Климатическое исполнение
Climatic version
Диапазон рабочих температур
Operating temperature range
Предельная температура шин
Tire maximum temperature
Предельная температура кожуха
Box maximum temperature
Описание ячейки
Unit Description
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
Количество фаз
Number of phase
Расстояние между фазами
Phase interval
Высота оси токопровода
current distributors spindle height
Диаметр экрана токопровода
Diameter of the current distributor’s screen
Количество приводов
Number of gears
Расположение приводного механизма,
шкафа управления (глядя со стороны
мм
1200
мм
1715
мм
550
550
1
1
At the right
At the right
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 30 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
1.17
1.18
1.19
1.20
2
2.1
2.2
2.3
2.4
трансформатора)
Location of lifting mechanism, operation box
(look from transformer’s side)
Степень защиты (кожух/шкаф
управления)
Protection level (operation box)
Цвет шкафа управления
Color of operation box
Верх шкафа управления (от пола)
Top of operation box ( from the floor)
Текст на указателе положения: цвет фона
Text of position indicator: background color
Генераторный выключатель
Generator switchgear
Номинальный рабочий ток
Nominal operating current
Номинальный ток динамической
стойкости (пик)
Rated dynamic current (peak)
Номинальный ток отключения
Rated breaking current
Ток термической стойкости 3 сек, кА
Conventional thermal current 3 sec, kA
IP55/IP54
IP55/IP54
Standart
Standart
*
2269
Red (В)
Green(О)
FKG
Red (В)
Green(О)
FKG
А
6600 with 40°C
6600 with 40°C
кА
213
213
кА
Not less 90
100
кА
Not less 90
100
кВ
48
48
кВ
85
85
кВ
48
48
кВ
85
85
мм
Электрическая прочность изоляции
ГОСТ 1516.3-96
Breackdown strength GOST1516.3-96
2.5
2.6
2.7
2.8
Относительно земли Relative to ground
Номинальное выдерживаемое
напряжение промышленной частоты
Nominal power-frequency withstand voltage
Номинальное выдерживаемое
напряжение грозового импульса: волна
1,2/50 мкс (пик)
Nominal lightning withstand level: wave
1,2\50 mks (peak)
Между контактами between contacts
Номинальное выдерживаемое
напряжение промышленной частоты
Nominal power-frequency withstand voltage
Номинальное выдерживаемое
напряжение грозового импульса: волна
1,2/50 мкс (пик)
Nominal lightning withstand level: wave
1,2\50 mks (peak)
Характеристика включения – отключения
Characteristics of switching - disconnection
2.9
Симметричный ток короткого замыкания
(со
стороны системы)
Symmetrical short-circuit current(from
system side)
кА
82,8
82,8
2.10
Асимметрия тока (составляющая
постоянного тока) Current asymmetry
(direct current component)
Симметричный ток короткого замыкания
(со
стороны генератора)
Symmetrical short-circuit current(from
generator side)
%
*
70
кА
40,4
40.4
2.11
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 31 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
2.12
2.13
2.14
2.15
Асимметрия тока (составляющая
постоянного тока) Current asymmetry
(direct current component)
Коэффициент первого гасящего полюса
first-pole-to-clear factor
Ток динамической стойкости (пик)
mechanical bracing current (peak)
Номинальный ток отключения в условиях
рассогласования фаз
rated breaking current in phase error
conditions
%
*
110
*
1.5
кА
213
213
кА
*
45
electromagnetic
electromagnetic
ВО-30 min-ВО
ВО-30 min-ВО
О-ВО
О-ВО
мс
*
116
мс
*
75
10
10
10
10
SF6
SF6
Привод
Gear system
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
Тип
Type
Рабочий цикл при коротком замыкании
operating duty cycle during short circuit
Рабочий цикл при отсутствии напряжения
Двигателя
operating duty cycle while absence of motor
voltage
Время отключения
break-time
Время включения
Make time
Количество свободных вспомогательных
контактов нормально открытых
Number of free auxiliary contacts normally
opened
Количество свободных вспомогательных
контактов нормально закрытых
Number of free auxiliary contacts normally
closed
Изоляционная среда
Insulating agent
2.23
Номинальное абсолютное давление при
20°С
Nominal absolute pressure with 20°С
кПа
*
850
2.24
Абсолютное давление сигнализации при
20°С Alarm total pressure with 20°С
кПа
*
740
2.25
Минимальное абсолютное давление при
20°С
Minimum total pressure with 20°С
Масса газа на выключатель
Gas volume for circuit breaker
Количество плотномеров на выключатель
Number of densimeters for circuit breaker
кПа
*
710
кг
*
14
*
1
В
220 (constant)
220 (constant)
В
230 (alternating)
230 (alternating)
В
230 (alternating)
230 (alternating)
SKG
SKG
1
1
2.26
2.27
Цепи управления Managing chains
2.28
2.29
2.30
3
3.1
Цепи включения и отключения
Run circuit \shutoff circuit
Цепь двигателя завода пружины
Motor circuit spring charging
Цепи обогрева и освещения
Heater circuit and light circuit
Разъединитель
Disconnect switch
Количество Number
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 32 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Номинальный рабочий ток
Nominal operating current
Номинальный ток динамической
стойкости (пик)
Rated dynamic current (peak)
Номинальный ток отключения
Rated breaking current
Ток термической стойкости 3 сек, кА
short-time thermal current
Время включения - отключения switching
time \
break-time
А
From transformer
side
6600 with 40°C
From transformer
side
6600 with 40°C
кА
213
213
кА
Not less 90
100
кА
Not less 90
100
с
*
7
кВ
48
48
кВ
85
85
кВ
48
48
кВ
85
85
В
Motor operated
380 (alternating)
Motor operated
380 (alternating)
220 (alternating)
10
220 (alternating)
6+4
10
6+4
MKG1, MKG2
MKG1, MKG2
2
один со стороны
генератора; from
generator side
один со стороны
трансформатора one
from transformer side
213
2
один со стороны
генератора; from
generator side
один со стороны
трансформатора one
from transformer side
213
Электрическая прочность изоляции
ГОСТ 1516.3-96
Breackdown strength GOST1516.3-96
3.7
3.8
3.9
3.10
Относительно земли
Номинальное выдерживаемое
напряжение промышленной частоты
Nominal power-frequency withstand voltage
Номинальное выдерживаемое
напряжение грозового импульса: волна
1,2/50 мкс (пик)
Nominal lightning withstand level: wave
1,2\50 mks (peak)
Между контактами between contacts
Номинальное выдерживаемое
напряжение промышленной частоты
Nominal power-frequency withstand voltage
Номинальное выдерживаемое
напряжение грозового импульса: волна
1,2/50 мкс (пик)
Nominal lightning withstand level: wave
1,2\50 mks (peak)
Приводной механизм lift mechanism
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
4
4.1
4.2
Тип Type
Напряжение питания электродвигателя
Input voltage motor set
Управление managing
Количество свободных вспомогательных
контактов нормально открытых
Number of free auxiliary contacts normally
opened
Количество свободных вспомогательных
контактов нормально закрытых
Number of free auxiliary contacts normally
closed
Заземляющий нож
grounding blade
Количество Number
Ток динамической стойкости (пик)
mechanical bracing current (peak)
кА
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 33 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
4.3
4.4
4.5
Номинальный ток отключения
Rated breaking current
Ток термической стойкости 3 сек, кА
short-time thermal current
Время включения - отключения
switching time \ break-time
кА
Не менее 90 not less
100
кА
Не менее 90not less
100
с
*
7
кВ
48
48
кВ
85
85
Электродвигательный
motor operated
380 (переменный)
alternating
220 (постоянный)
alternating
10
Электродвигательный
motor operated
380 (переменный)
alternating
220 (постоянный)
alternating
6+4
10
6+4
1
Со стороны
Трансформатора
from transformer side
1
Со стороны
Трансформатора
from transformer side
6300/√3 – 100/√3 –
100/√3 – 100/3
0,5/3Р/3Р
6300/√3 – 100/√3 –
100/√3 – 100/3
0,5/3Р/3Р
20/50/50
20/50/50
1
Со стороны
Генератора from
generator side
1
Со стороны
Генератора from
generator side
6300/√3 – 100/√3 –
100/3
3Р/3Р
6300/√3 – 100/√3 –
100/3
3Р/3Р
50/50
50/50
Электрическая прочность изоляции
ГОСТ 1516.3-96
Breackdown strength GOST1516.3-96
4.6
4.7
Номинальное выдерживаемое
напряжение промышленной частоты
Nominal power-frequency withstand voltage
Номинальное выдерживаемое
напряжение грозового импульса: волна
1,2/50 мкс (пик)
Nominal lightning withstand level: wave
1,2\50 mks (peak)
Приводной механизм lifting mechanism
4.8
Тип type
4.9
Напряжение питания электродвигателя
Input voltage motor set
Управление Managing
4.10
4.11
4.12
5
5.1.1
5.1.2
5.2.1
5.2.2
6
Количество свободных вспомогательных
контактов нормально открытых
Number of free auxiliary contacts normally
opened
Количество свободных вспомогательных
контактов нормально закрытых
Number of free auxiliary contacts normally
closed
Трансформатор напряжения Voltage
transformer
Количество Number
Параметры ТН Parameters of Current
transformer
Коэффициент трансформации
transformer ratio
Класс точности обмоток
Coil accuracy rating
Нагрузка, ВА
Current sink,Va
Количество Number
Параметры ТН Parameters of the Voltage
transformer
Коэффициент трансформации
Transformer ratio
Класс точности обмоток
Coil accuracy rating
Нагрузка, ВА
current sink, VA
Ограничитель перенапряжений
Surge Arrestor
В
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 34 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
6.1
Количество Number
7
Конденсатор
Condenser
Количество Number
7.1
1
Со стороны
Трансформатора
from transformer side
1
1
Со стороны
Трансформатора
From transformer side
1
Со стороны
Трансформатора
From transformer side
Однолинейная схема single-line scheme
Transformer
Т
Н
Т
Generator
Н
Additional requests
1. Заземляющий нож со стороны генератора должен быть рассчитан на длительное
протекание номинального тока генератора 5155 А (опыт КЗ) discharge earthing switch from
the side of generator should be made for long behavior of generator rated ampere 5155A 
Alstom grid: OK, but only for 8 minutes.
2. Во всем неоговоренном, выключатели должны соответствовать требованиям ГОСТ, МЭК,
IEC (включая все приложения к последним редакциям соответствующих стандартов IEC,
ГОСТов РФ, список не является исчерпывающим). Switchgear should coincide GOST, IEC
standards (including all amendments to the last reductions of the mentioned standards)
3. Для ТН установленного со стороны генератора обмотку, соединенную по схеме «звезда»
выполнить по схеме «разомкнутый треугольник» с коэффициентом трансформации
6,3/√3/100/√3, обмотку соединенную по схеме «разомкнутый треугольник» выполнить по
схеме «звезда» с коэффициентом трансформации 6,3/√3/100/3. For Current transformer
from generator side transformer winding which was star-connected circuit to be made open
delta, with transformer ratio 6,3/√3/100/√3, winding which was made open delta, should be
used star scheme with transformer ratio 6,3/√3/100/3.
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 35 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
5. Проект договора поставки №___________________
г. Самара
«____» _____________ 201__г.
Открытое
акционерное
общество
«Волжская
территориальная
генерирующая
компания» (ОАО «Волжская ТГК»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора
«Новокуйбышевского филиала по реализации приоритетных инвестиционных проектов»
Гришатова Александра Алексеевича, действующего на основании Доверенности №1д-222 от 25 апреля
2013г., с одной стороны, и
____________________________________ «__________________________» именуемое в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
___________________________________________________________________________, действующего на
основании ____________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, а по отдельности
– «Сторона», заключили настоящий Договор на изготовление и поставки (далее – «Договор») о
нижеследующем:
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Термины и их толкование
1.1. Для целей Договора определения и термины, указанные ниже, имеют следующие значения:
 «Акт приемки по количеству» - документ, оформляемый Поставщиком и Покупателем после
проведения внутритарной приемки МТР.
 «Акт приемки грузовых мест» - документ, оформляемый Поставщиком и Покупателем после
приемки последнего (всех) грузового места МТР по их внешнему виду и количеству без внутритарной
приемки.
 «Акт рекламации» - документ, оформляемый и подписываемый Сторонами или Стороной при
выявлении Недостатков МТР условиям Договора (унифицированная форма ТОРГ-3 или иная согласованная
Сторонами форма).
 «Возвратные МТР» - механизмы, инструменты, специальные приспособления, программное
обеспечение1, необходимые для погрузки, разгрузки, монтажа, выполнения пуско-наладочных работ и
проведения испытаний МТР, и подлежащие возврату Поставщику.
 «Дата поставки» - дата, указанная в Спецификации (Приложение № 2), в которую Поставщиком
должна быть осуществлена поставка и передача Партий МТР 2 Покупателю, поставленного, разгруженного и
складированного3 в Месте доставки, подтвержденная подписанным Сторонами Актом приемки грузовых
мест.
 «День» - календарный день, если в тексте Договора не указано иное.
 «Некомплектность» - несоответствие поставленного МТР или Партии МТР по комплектности
(количеству или ассортименту, включая отсутствие отдельных частей, комплектующих МТР и (или)
Технической и/или Эксплуатационной документации, Программного обеспечения и т.п.) заказной
Спецификации,
 «Недостаток» - любые дефекты, изъяны, недочеты, несоответствия в поставляемых МТР
Договору и (или) Технической документации, оформляемой в соответствии с Договором, в том числе
отступления от установленных Договором требований к качеству и комплектности МТР.
 «Место доставки» - промплощадка филиала ОАО «Волжская ТГК» - Новокуйбышевская «ТЭЦ-1»,
расположенная на Объекте Покупателя, точное местоположение которого будет сообщено Покупателем в
адрес Поставщика за 20 дней до даты отгрузки МТР.
 «Объект» - производственно-технологический комплекс Новокуйбышевская «ТЭЦ-1»4,
расположенная по адресу: 446207, Российская Федерация, Самарская область, г.
Новокуйбышевск, Новокуйбышевская «ТЭЦ-1», либо в непосредственной близости от него,
включая прилегающую территорию, на которой осуществляется "Техническое перевооружение ТА6 НК ТЭЦ-1 в связи с его физическим износом".5
 «Обязательные технические правила» - законы и подзаконные акты РФ, технические
регламенты, государственные стандарты (ГОСТы), технические условия (ТУ), строительные нормы и
включается при необходимости
указывается, если МТР поставляется Партиями и сроки поставки спецификационных единиц МТР (партий)
указаны в спецификации.
3 указывается исходя из условий доставки МТР
4 указывается наименование тепловой электрической станции (ТЭЦ) или районной электростанции (ГРЭС)
5 указывается в зависимости от титула проекта
1
2
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 36 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
правила (СНиП), методическая документация в строительстве (МДС), руководящие документы (РД), своды
правил по проектированию и строительству (СП), иные нормативно-правовые и нормативно-технические
акты, действующие на территории РФ, содержащие обязательные к выполнению требования,
непосредственно относящиеся к поставляемому МТР.
 «Техническая Документация» - исходные данные, опросные листы, заводские программы
испытаний, технические условия, инструкции и требования к условиям хранения, погрузки, разгрузки,
перевозки, складирования, монтажа МТР, проектно-конструкторская и иная документация на МТР,
необходимая Покупателю для монтажа МТР. Техническая Документация должна быть выполнена на русском
языке и соответствовать требованиям Обязательных технических правил.
 «Техническое задание» - документ (в том числе Технические условия и/или требования),
определяющий функциональные, технические и иные требования к МТР.
 «Эксплуатационная Документация» - документы, которые содержат сведения, необходимые
для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации МТР в течение всего срока службы,
удостоверяющие гарантированные изготовителем значения основных характеристик, включающая в себя
паспорт (формуляры, этикетку), техническое описание, руководства по эксплуатации и иные документы.
Эксплуатационная документация должна быть выполнена на русском языке и соответствовать требованиям
Обязательных технических правил.
1.2. Все термины, используемые в настоящем Договоре:

указанные во множественном числе, включают значение в единственном числе и, наоборот - в
зависимости от контекста;

термин «письменный» или «в письменной форме» означает запись на материальном (бумажном)
носителе, исполненную от руки, отпечатанную на машинке, распечатанную на принтере или исполненную в
электронном виде, при этом электронное сообщение должно быть отправлено уполномоченным
представителем Стороны с электронного адреса, согласованного Сторонами;
1.3. Все приложения к Договору должны приниматься как взаимно поясняющие и дополняющие друг друга.
1.4. При обнаружении противоречий между текстами Договора и какого-либо из приложений к нему,
приоритетом будет пользоваться текст документа, совершенного Сторонами позднее. Если указанные
документы были совершены Сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст Договора,
кроме случаев, когда в приложении содержится прямое указание на то, что текст данного приложения
пользуется приоритетом.
2.
Предмет Договора
2.1. Поставщик обязуется поставить МТР/материалы по проекту "Техническое перевооружение
ТА-6 НК ТЭЦ-1 в связи с его физическим износом" в соответствии с заказными
спецификациями выданными Покупателем на изготовление необходимых изделий, в
которых прописывается объект и этап строительства, Обязательными техническими
правилами, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленные МТР на условиях
Договора.
2.2. В рамках поставки МТР Поставщик обязуется:
a) на основании утвержденной/согласованной Покупателем Технической документации и
Технического задания приобрести МТР;
b) доставить МТР в Место доставки, включая, но не ограничиваясь, упаковать, промаркировать МТР,
оформить всю необходимую товаросопроводительную документацию и перевозочные документы, получить
все необходимые разрешения, согласования и пропуски, необходимые для транспортировки МТР на всем
маршруте следования, погрузить МТР на транспорт, перевезти, перегрузить с одного вида транспорта на
другой, хранить МТР в местах перевалки на всём маршруте следования, при необходимости – на складе
временного хранения, разгрузить и складировать МТР в Месте доставки и передать его Покупателю;
c) осуществить оформление всех таможенных формальностей, необходимых для вывоза МТР с
таможенной территории продавца и/или завода – изготовителя и ввоза МТР на таможенную территорию
Покупателя и его транзитной перевозки через третьи страны и обеспечить уплату всех пошлин, налогов и
сборов;
d) передать Покупателю все необходимые для МТР в соответствии с требованиями законодательства
РФ разрешения, сертификаты и заключения, включая при необходимости разрешения Ростехнадзора на
применение и сертификаты на соответствие ГОСТ поставляемых МТР, а в случае их отсутствия - получить
указанные документы;
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 37 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
3.
Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Цена
Договора
составляет
_________________(_______________________________________________) рублей 00 копеек, в
т.ч.
НДС
РФ
по
ставке
18%
_______________
(________________________________________) рублей __ копеек.
3.2. На момент заключения Договора Поставщик внимательно изучил всю представленную ему
информацию об Объекте, включая, Техническое задание, схемы внутренних и внешних сетей
(коммуникаций), оценил реальность сроков поставки МТР, указанных в Договоре, полностью ознакомлен со
всеми необходимыми характеристиками Объекта и площадей вокруг Объекта в той мере, в которой это
необходимо для исполнения Договора, в связи с этим Поставщик не будет иметь права требовать продления
сроков, дополнительной оплаты или иных послаблений ввиду указанных характеристик.
3.3. Платежи по Договору будут осуществляться Покупателем в рублях путем банковского
перевода на счет Поставщика. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с
момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
3.4. Оплата поставок МТР, производится Покупателем в порядке и в сроки,
предусмотренные настоящей статьей.
3.5. Цена МТР включает в себя все расходы Поставщика по изготовлению и/или
приобретению МТР и его доставки в Место доставки, в том числе стоимость упаковки,
маркировки, оформления всей товаросопроводительной документации, стоимость тары или
возврат оборотной тары, получения разрешений и пропусков, необходимых для перевозки МТР
на всем маршруте следования, страхования МТР, погрузки, разгрузки, перегрузки, перевозки,
накладные расходы, налоги и сборы, таможенные пошлины и другие обязательные
отчисления, стоимость Эксплуатационной документации, затраты на получение согласований,
разрешений, сертификатов, аттестаций и т.п., а также все иные расходы, которые Поставщик
вынужден нести в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору.
3.6. Покупатель производит оплату поставленных МТР в следующем порядке:
3.6.1.
в размере 100% стоимости МТР с отсрочкой не менее 30 ( тридцати) дней и не
более 60 (Шестидесяти) дней с момента поставки МТР, факт поставки МТР подтверждается
подписанием Сторонами Акта приемки грузовых мест и товарной накладной (ТОРГ-12), на
основании следующих документов:
счета Поставщика с указанием: «суммы, равной 100% стоимости МТР – 1 экз.;
Оригинал счета-фактуры на 100% цены МТР – 1 экз.;
Оригинала товарной накладной на МТР, подписанной Поставщиком, оформленной по форме
ТОРГ-12 – 3 экз.;
Заверенные Поставщиком копии Сертификатов качества завода-изготовителя или Сертификатов
соответствия или Сертификатов происхождения на МТР;
Нарушение срока предоставления любого из указанных выше документов является основанием для
задержки Покупателем платежа на время имевшейся просрочки.
3.7. Ежеквартально в течение всего срока действия Договора Сторонами производится
сверка взаиморасчетов, по результатам которой Сторонами составляется двусторонний акт
сверки взаиморасчетов по состоянию на последний календарный день соответствующего
квартала.
3.8. Выставление счетов-фактур производится Поставщиком в течение 3 календарных
дней с даты подписания Сторонами накладных ТОРГ-12).
Раздел II. ПОСТАВКА МТР
Права и обязанности Поставщика
3.9. Поставщик обязан:
3.13.1. В течение 7 (семи) дней с даты получения от Покупателя опросных листов, заполнять
опросные листы и представлять их Покупателю.
При возникновении у Покупателя необходимости в получении дополнительных документов,
необходимых для выполнения работ и ввода Объекта в эксплуатацию, Поставщик обязан в течение 3
рабочих дней с момента получения соответствующих требований от Покупателя или в иной разумный
(технически обоснованный) срок, согласованный Сторонами представить Покупателю такую информацию.
При поступлении мотивированных замечаний к переданной Покупателю Технической Документации в
течение 5 рабочих дней с момента получения таких замечаний предоставить Покупателю исправленную
версию необходимой документации.
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 38 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
3.13.2. Не вносить в Техническую документацию изменения или дополнения без предварительного
письменного согласия Покупателя. В порядке, сроки и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором поставить Покупателю МТР на Объект в Место доставки, указанное
Покупателем и сдать их Покупателю.
3.13.3. Поставлять в адрес Покупателя МТР, которые должны быть новыми, не бывшими в
употреблении (в эксплуатации, в консервации), не ранее 2012 года выпуска, свободными от
каких-либо обременений, ограничений, прав и притязаний третьих лиц, никому не проданы,
не подарены, не заложены, не состоят в споре, под арестом или запрещением, не
обременены рентой, арендой.
3.13.4. В трехдневный срок после подписания Договора назначить представителей Поставщика,
ответственных за ход поставок МТР, официально известив об этом Покупателя в письменном
виде с указанием предоставленных им полномочий.
3.13.5.
В случае направления Покупателем письменного требования - предоставлять в порядке и
в сроки, указанные в запросе, в адрес Покупателя информацию о выполняемых Поставщиком, в том числе,
о сроках, о стоимости, о наличии субпоставщиков или соисполнителей и объеме переданных поставок и
ином, по форме необходимой для представления внешним контрольным органам, аудиторам, органам
государственного контроля и надзора. При получении запроса Поставщик обязан в указанный срок
заполнить предоставленные отчетные формы и передать их Покупателю в порядке и способом,
установленным в запросе. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за качество и
достоверность предоставляемой в адрес контрольных и надзорных органов информации, включая и
информацию по поставкам, выполняемых субпоставщиками или соисполнителями.
3.13.6.
Если какие-либо сертификаты или разрешения, полученные Поставщиком на МТР, утратят
силу Поставщик обязан в течение 30 (Тридцати) дней получить (восстановить) необходимый сертификат,
разрешение.
3.13.7.
При осуществлении поставок координировать свою деятельность с деятельностью
Генерального подрядчика, Генерального проектировщика и иных лиц, которые выполняют работы на
Объекте.
6
3.13.8.
Поставщик предоставляет Покупателю постоянное, передаваемое, неисключительное и
лишенное роялти (платежей любого вида за использование или предоставление права пользования любым
авторским правом) разрешение на право снятия копий, использование и передачу Документации,
предоставляемой Поставщиком, в т.ч. право на внесение согласованных с Поставщиком изменений в них.
Такое разрешение:
(а)
действительно на протяжении всего фактического или предполагаемого срока эксплуатации (в
зависимости от того, какой срок длиннее) МТР и их соответствующих частей;
(б)
предоставляет право любому лицу, в чьем законном владении находится Объект или его
соответствующая часть, множить, использовать и передавать Документацию Поставщика в целях
строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения и пр.), эксплуатации,
обслуживания, ремонта и уничтожения МТР и Объекта;
(в)
в случае если Документация Поставщика имеется в виде компьютерного файла или другой
программы, разрешает их использование на любом компьютере на Объекте и в других местах,
предусмотренных Договором, включая право замены компьютеров, предоставленных Поставщиком. 7
3.13.9.
МТР поставляется Поставщиком в соответствии с условиями Договора и Обязательными
техническими правилами. Поставщик обязан отслеживать изменения Обязательных технических правил в
отношении МТР, связанных с промышленной безопасностью эксплуатации МТР. В случае внесения
изменений в Обязательные технические правила после Даты поставки, но в пределах Гарантийного срока
эксплуатации МТР, Поставщик обязан уведомить об этом Покупателя с указанием последствий (изменение
технических параметров, изменение цены и пр.) и предложением возможных вариантов решения.
3.13.10.
По запросу Покупателя в срок, указанный в уведомлении провести обследование
имеющихся на Объекте мест складирования МТР и предоставить Покупателю рекомендации по схеме
размещения и обеспечению условий хранения МТР. Поставщик не может задерживать отгрузку или доставку
МТР на Объект на основании неготовности Места доставки к приемке МТР.8
3.13.11.
По требованию и в сроки, предусмотренные финансирующим Покупателя банком,
предоставлять последнему все необходимые документы о субпоставщиках, стране-производителе МТР и
пр.информацию, а также оказывать необходимое содействие в предоставлении в банк или экспортное
кредитное агентство всех необходимых документов, соблюдая законодательство в области коммерческой
тайны.
включается в договор в случае разработки и передачи Поставщиком Покупателю Технической документации.
если применимо
8 если применимо
6
7
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 39 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
3.13.12.
Незамедлительно информировать Покупателя о любых неточностях и несоответствиях
между Технической документацией или Техническим заданием и или Обязательными техническими
правилами.
9
3.13.13.
Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим, установленный на Объекте
Покупателя.
3.13.14.
Принимать участие в совещаниях, обеспечив прибытие своих специалистов в дату, время
и место, указанное Покупателем.
3.13.15.
Обеспечить в необходимые сроки в счет Цены Договора наличие на строительной
площадке Возвратных МТР.10
3.13.16.
Не позднее 14 дней до даты отгрузки МТР:
a)
письменно уведомить Покупателя о планируемой дате отгрузки, перечне поставляемого МТР, с
указанием способа отправки, количестве мест, весе и стоимости МТР, с разбивкой их на грузовые места;
b)
получить все разрешения согласования и пропуски, необходимые для транспортировки МТР на
всем маршруте следования МТР до Места доставки;
c)
направить Покупателю схемы строповки крупногабаритного МТР.
d)
предоставить документ, описывающий особенности условий хранения МТР, а также погрузки,
разгрузки и хранения каждого грузового места МТР;
3.13.17.
Не позднее 14 календарных дней до даты отгрузки МТР предоставить в адрес Покупателя
окончательную комплектовочную ведомость или сводную ведомость отгрузки с разбивкой на грузовые
места.
3.13.18.
После получения письменного разрешения Покупателя на отгрузку МТР либо после
истечения срока получения мотивированного отказа Покупателя от выдачи такого разрешения
(4.1.4.Договора) начать подготовку МТР к поставке:
3.13.18.1. произвести упаковку МТР. Упаковка должна соответствовать требованиям Договора,
Обязательным техническим правилам и иным нормативно-правовым актам РФ и обеспечивать сохранность
МТР от повреждений при транспортировке и хранении в соответствии с инструкцией Завода-изготовителя.
Перед упаковкой МТР, требующие защиты, должны быть защищено специальным покрытием,
обеспечивающим его сохранность от повреждений и коррозии во время транспортировки и хранения.
Упаковка должна быть приспособлена как к крановым перегрузкам, так и перегрузкам ручным способом, на
тележках и автокранах, насколько это допускается весом и объемом отдельных мест. Упаковка возврату не
подлежит. МТР должно быть надежно закреплено внутри упаковки таким образом, чтобы исключить
возможность его смещения внутри упаковки во время транспортировки и перегрузки. МТР поставляется в
типовой упаковке с учетом традиционных для данной отрасли условий хранения, стоимость которой
включена в цену Договора. Предоставление специальной упаковки возможно при условии технической
возможности изготовления такой упаковки с увеличением Цены Договора.
3.13.18.2. произвести маркировку МТР таким образом, чтобы позволять идентифицировать их в
соответствии с отгрузочной /товаросопроводительной документацией. Маркировка наносится с двух сторон
и на верхней стороне на упаковку, в случае отсутствия упаковки - непосредственно на МТР. В случае
невозможности нанесения маркировки на МТР, ее необходимо нанести на бирки, надежно прикрепленные к
МТР. На упаковке или бирке необходимо указать:
 наименование Поставщика и его адрес;
 номер Договора;
 вес брутто/нетто;
 наименование получателя МТР (Покупателя);
 станция (место) назначения;
 наименование МТР, в том числе запасных частей и расходных материалов;
 заводской номер МТР;
 номер места и количество отгруженных мест данного МТР. При этом номер каждого грузового места
пишется в виде дроби, где числитель – порядковый номер места, а знаменатель – общее число мест;
 размеры в см (длина, ширина, высота);
 места строповки грузовых мест;
 условия хранения и другие обозначения («верх», «обращаться осторожно», «не кантовать», «не
бросать», «хранить в сухом месте» и пр.).
3.13.18.3. Крупногабаритное и тяжеловесное МТР должны сопровождаться документами с указанием
веса и полными габаритными размерами. На упаковке МТР, бирках должны быть нанесены:

центр тяжести знаком (+) и буквами ЦТ на каждой торцевой и боковой поверхности места;

маркировка для обозначения мест строповки;
9
включается в договор в случае оказания Поставщиком Услуг на Объекте
если применимо
10
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 40 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»

место захвата погрузочно-разгрузочными механизмами.
3.13.18.4. Перед началом транспортировки все МТР закрепить по штатной схеме, ввернуть
транспортировочные болты, установить специальные крепления и т.д.
3.13.18.5. Одновременно с МТРм направить Покупателю копию перевозочного документа в 1 экз.,
сертификат качества в 1 экз. и упаковочный лист в 2 экз. К железнодорожной накладной на МТР Поставщик
должен приложить подробную спецификацию с указанием каждого грузового места. С каждым грузовым
местом должны находиться подробные упаковочные листы на русском языке, которые должны содержать
следующую информацию: количество и перечень упакованных предметов с указанием типа (модели),
заводского номера, позиции по спецификации, массы брутто и нетто. Поставщик обязан вложить
упаковочные листы в следующем порядке:

один экземпляр упаковочного листа в непромокаемом конверте в упаковке вместе с МТРм;

один экземпляр, защищённый от механических повреждений, закрепить к наружной стенке
упаковки.
3.13.19.
Осуществить погрузку МТР на транспортное средство перегрузку с одного вида транспорта
на другое, погрузку, складирование и хранение МТР в местах перевалки на всём маршруте следования, при
необходимости – на складе временного хранения и/или таможенной территории, выгрузку, складирование и
передачу МТР в Месте доставки Покупателю с оформлением всех необходимых для этого документов.
3.13.20.
Осуществлять сопровождение и мониторинг перемещения МТР на всём маршруте
следования до Места доставки. Письменно в течение 5 дней с момента возникновения существенных
изменений в отправке МТР согласовать с Покупателем такие изменения.
3.13.21.
При поставке МТР грузовое место с порядковым номером 1 должно содержать комплект
Эксплуатационной документации на все МТР, а также общий упаковочный лист (один снаружи и один
внутри грузового места) и опись документации, содержащейся в данном месте. Эксплуатационная
документация передается в количестве 3 экземпляров на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном
виде. Документы, поставляемые в грузовом месте с порядковым номером 1, должны быть тщательно
упакованы в водонепроницаемые пакеты с учетом необходимости их защиты от влаги, пыли и т.п. во время
транспортировки и хранения.
Поставщик не вправе вносить в Эксплуатационную документацию какие-либо изменения или
дополнения, без согласия Покупателя.
Если в процессе исполнения Договора Поставщиком будут внесены изменения в Эксплуатационную
документацию, то Поставщик обязуется в течение 10 дней с момента внесения таких изменений в счет Цены
Договора направить в адрес Покупателя исправленную версию такой документации.
3.13.22.
В случае неполучения письменного разрешения Покупателя на отгрузку или отказа в
предоставлении такого разрешения, предусмотренного п.4.1.4.Договора, Поставщик с момента получения
от Покупателя такого разрешения или к моменту, предусмотренному в подписанном Сторонами
дополнительном соглашении обязан обеспечить доставку МТР на Объект, затратив при этом минимальное
количество времени.
3.13.23.
Не позднее даты начала отгрузки МТР предоставить Покупателю оригиналы или
нотариально заверенные копии необходимых в соответствии с Обязательными техническими правилами и
(или) установленными процедурами сертификации и аттестации генерирующего объекта, действующими на
момент поставки соответствующих МТР, сертификатов соответствия МТР ГОСТ Р и разрешения
Ростехнадзора на применение.
3.13.24.
При обнаружении Недостатков, обеспечить явку своих представителей на Объект в
течение 5 (пяти) дней с момента получения соответствующего уведомления Покупателя, если иной срок не
указан в уведомлении.
3.13.25.
По результатам обследования принять участие в составлении Акта рекламации, в котором
фиксировать выявленные Недостатки, причину их возникновения и способ их устранения с проставлением в
нем даты и подписи уполномоченного лица.
3.13.26.
В случае выявления Недостатков МТР в минимально возможный срок (но не более 14
дней) устранить Недостатки за свой счет или заменить МТР с Недостатками или его часть на новое, в
случае, если Поставщик не докажет, что Недостатки возникли по вине Покупателя.
3.13.27.
По просьбе Покупателя консультировать его по вопросам правильного использования
МТР.
3.13.28.
Провести Испытания и/или участвовать в Испытаниях, проводимых Покупателем в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Обязательными техническими правилами.
3.14. Поставщик вправе:
3.14.2.
Только с предварительного письменного согласия Покупателя выполнить поставку МТР,
ранее срока, предусмотренного в Спецификации (Приложение №2). В случае если досрочная поставка
приведет к необходимости дополнительной консервации и/или ревизии МТР, Поставщик выполнит эти работы
за свой счет. При досрочной поставке МТР срок гарантии будет продлен на количество дней, равной разнице
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 41 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
между датой поставки МТР в соответствии со Спецификацией (Приложение №2) и датой досрочной поставки
МТР.
Досрочное исполнение обязательств Поставщика по Договору производится с предварительного
определенно выраженного в письменной форме согласия Покупателя.
Не согласованное с Покупателем досрочное исполнение не порождает встречных обязательств
(обязанностей) Покупателя в связи с таким исполнением, в том числе обязанности принимать и оплачивать
исполненное Поставщиком досрочно (включая уплату аванса по Договору).
3.14.3.
С согласия Покупателя заменять своего представителя, сообщив Покупателю за 10 дней до
его замены о таком намерении, а также указав ФИО, должность, обязанности и полномочия заменяемого
лица, контактную информацию и ориентировочную дату замены.
4.
Права и обязанности Покупателя
4.1. Общие обязанности Покупателя. Покупатель обязан:
4.1.1. В течение 10 дней с момента подписания Договора назначить представителей Покупателя,
ответственных за исполнение Договора, официально известив об этом Поставщика в письменном виде с
указанием предоставленных им полномочий.
4.1.2. Принять МТР в порядке и на условиях, предусмотренных разд.7 Договора.
4.1.3. Производить оплату за надлежаще поставленного Поставщиком МТР в размере и в порядке,
предусмотренном разд.3 Договора.
4.1.4. В течение 7 дней с момента уведомления Поставщика о готовности МТР к отгрузке выдать
разрешение на МТР, либо предоставить отказ от выдачи такого разрешения.
4.1.5. В случае обнаружения Недостатков в течение 10 (десяти) дней с момента обнаружения
Недостатков осуществить вызов представителя Поставщика для составления Акта рекламации. Уведомление
об этом должно быть направлено Покупателем по электронной почте или факсом, с обязательным
дублированием телеграммой, заказной корреспонденцией или иным способом, позволяющим установить
дату получения такого уведомления.
4.1.6. В случае прибытия представителей Поставщика предоставить последним необходимый доступ к
МТР.
4.1.7.
При передаче Технической документации на МТР Покупатель обязан своевременно принять
Техническую документацию, а В случае необходимости в получении дополнительных
документов направить Поставщику соответствующее требование.
4.2. Покупатель вправе:
4.2.1. В любое время знакомиться с ходом изготовления и поставки МТР, предупредив Поставщика о
своем намерении за 2 рабочих дня, а также запрашивать от Поставщика интересующую информацию и
документацию в письменной или устной форме;
4.2.2. Заменить своего представителя, сообщив Поставщику за 10 дней до его замены о таком
намерении, а также указав ФИО, должность, обязанности и полномочия заменяемого лица и
ориентировочную дату замены.
4.2.3. Отказаться от приемки МТР / части МТР ненадлежащего качества и/или комплектности;
4.2.4. Отказаться от оплаты МТР /части МТР ненадлежащего качества и/или комплектности;
4.2.5. Требовать доукомплектования некомплектного МТР;
4.2.6. Отказаться от приемки МТР в случае обнаружения или заявления на них прав третьих лиц.
4.2.7. В случае неявки представителя Поставщика в установленный Договором срок для составления
Акта рекламации составить указанный акт самостоятельно. В таком случае Акт рекламации будет являться
достаточным юридическим основанием для предъявления претензии Поставщику. За Актами,
составленными Покупателем в одностороннем порядке с соблюдением условий Договора, Стороны
признают доказательственную силу при рассмотрении споров в суде.
4.2.8. В случае обнаружения отступлений от требований Договора или Обязательных технических
правил, которые привели к ухудшению качества МТР, части МТР, Покупатель вправе по своему усмотрению
потребовать от Поставщика:
 устранения Недостатков в срок, указанный Покупателем, а при его не указании – в разумный и
технически обоснованный срок за счет Поставщика, или
 соразмерного уменьшения Цены МТР, или
 если Поставщик не приступает к устранению обнаруженных Недостатков в течение 14 дней с
момента получения им Акта рекламации – без потери гарантии Поставщика самостоятельно или с
привлечением третьих лиц устранить допущенные Недостатки. Поставщик обязан возместить Покупателю
понесенные им расходы в течение 10 дней с момента получения от Покупателя соответствующего
требования.
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 42 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
4.2.9. Произвести зачет предназначенной ему (начисленной) суммы в счет сумм любых платежей,
производимых или причитающихся Поставщику с последующим оформлением Сторонами всех необходимых
для этого документов.
4.2.10.
Заявить требование Поставщику о возврате авансового платежа при наличии одного или
нескольких из следующих оснований:
a) случае нарушения Поставщиком сроков поставки МТР;
b) в случае нарушения согласованных сроков устранения Недостатков поставленного
МТР;
c) в случае неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п.4.1.2, 4.1.3. и
4.2. Договора;
d) в
случае
возникновения
обстоятельств,
предусмотренных
действующим
законодательством РФ и/или настоящим Договором, в результате которых Покупатель получил
право расторгнуть настоящий Договор.
Поставщик обязан вернуть авансовый платеж в течение 5(пяти) дней с момента
получения требования Покупателя о возврате суммы авансового платежа. За исключением
случая, указанного в подп.d), возврат авансового платежа не освобождает Поставщика в
дальнейшем от исполнения обязательств, в счет выполнения которых был направлен
авансовый платеж, однако в последующем авансирование по Договору не производятся и
оплата по Договору производится Покупателем по факту исполнения Поставщиком
возложенных на него по Договору обязательств11.
4.2.11.
Отказать в выдаче разрешения на отгрузку МТР в следующих случаях:
а) по своему усмотрению, в таком случае стороны руководствуются п.5.1.31. Договора;
б) нарушения Поставщиком обязательств, которые Поставщик в соответствии с настоящим Договором
обязан был исполнить до момента направления уведомления о готовности МТР к отгрузке.
В таком случае Поставщик обязан за свой счет хранить МТР, устранить допущенные нарушения
Договора, уведомить Покупателя о новой дате отгрузки МТР, при этом Поставщик не вправе требовать
изменения сроков поставки МТР и исполнения Договора, Цены Договора, какой-либо компенсации и пр. и
не освобождается от ответственности за нарушение сроков исполнения обязательств.
5.
Условия поставки и приемки МТР
5.1. Приемка МТР и Эксплуатационной Документации:
5.1.1. Поставщик обязуется поставлять МТР путем передачи грузовых мест Покупателю в Месте
доставки в сроки, указанные в Спецификации (Приложение №2) в следующем порядке:
a)
Поставщик обязуется погрузить МТР на транспортные средства, доставить, в соответствии с
требованиями Покупателя МТР в Месте доставки. В случае нарушения нормативных сроков выгрузки МТР,
повлекшее возложение на Покупателя расходов по уплате штрафов и иных санкций, наложенных
перевозчиком в связи с допущенной просрочкой - возмещать указанные расходы Покупателю в полном
объеме в течение 10 (десяти) дней с даты выставления такого требования 12.
b)
Обязательство по поставке МТР считается исполненным с момента передачи Покупателю
последнего грузового места (всех грузовых мест) МТР в Месте доставки, подтвержденной подписанным
Сторонами Актом приемки грузовых мест. (Акт приемки грузовых мест оформляется на все грузовые места
МТР)
Покупатель вправе не принимать Некомплектные МТР.
5.1.2. По завершении поставки МТР, предусмотренных Договором,
Поставщик направляет
Покупателю подписанную со своей стороны товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 3 экземплярах (2 для
Покупателя и 1 для Поставщика). Покупатель в течение 5 рабочих дней с момента получения товарной
накладной обязан подписать ее и вернуть 1 экземпляр Поставщику или направить последнему
мотивированный отказ от ее подписания. Подписание указанной накладной не является подтверждением
факта приемки МТР по количеству и качеству.
5.1.3. Право собственности на МТР переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания
Сторонами Акта приемки грузовых мест и товарной накладной по форме ТОРГ-12.
5.1.4. Риски случайной гибели или повреждения МТР (в части грузового места) переходят от
Поставщика к Покупателю с момента передачи Покупателю соответствующего грузового места и
подписания Акта приемки грузовых мест и товарной накладной по форме ТОРГ-12.
5.1.5. Приемка грузовых мест проводится по количеству и внешнему виду, с составлением Акта
приемки грузовых мест, а в отношении отдельных грузовых мест по усмотрению Покупателя – внутритарно,
с составлением Акта приемки по количеству, без проведения специальной проверки качества.
11
12
если применимо
применяется в зависимости от условий поставки
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 43 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
5.1.6. В случае обнаружения нарушения целостности упаковки, несоответствия количества
отгруженных и поступивших грузовых мест количеству, указанному в товаросопроводительной и иной
документации либо обнаружения иных Недостатков при прибытии МТР на Объект Покупатель обязуется в
течение 5 рабочих дней с момента обнаружения таких Недостатков сообщить Поставщику о выявленных
Недостатках и сроке, в который представителем Поставщика необходимо прибыть на Объект.
5.1.7. В случае прибытия представителей Поставщика Сторонами (а в случае, неявки представителя
Поставщика в срок, указанный в уведомлении - Покупателем и представителем Генерального подрядчика
и/или монтажной организации) производится внутритарная приемка таких грузовых мест, по результатам
которой составляется Акт приемки МТР по количеству либо Акт рекламации, который будет являться
достаточным юридическим основанием для предъявления претензии Поставщику. За Актами,
составленными Покупателем в одностороннем порядке с соблюдением условий Договора, Стороны
признают доказательственную силу при рассмотрении споров в суде.
5.1.8. Внутритарная приемка МТР производится на территории Объекта либо в день доставки МТР,
либо в иной день, определенный Покупателем и производится в следующем порядке:
a)
Вызов представителя Поставщика для участия во внутритарной приемке МТР является
обязательным;
b)
Покупатель обязан уведомить представителя Поставщика о проведении внутритарной приемки
МТР за 3 рабочих дня до начала приемки, и в случае неявки представителя Поставщика вправе провести
такую приемку в одностороннем порядке.
c)
По результатам внутритарной приемки составляется Акт приемки по количеству либо Акт
рекламации.
d)
После подписания всех Актов приемки по количеству МТР по всем грузовым местам
Покупателем и Поставщиком подписывается Итоговый акт приемки МТР по количеству. Указанный акт
включает в себя перечисление всех предыдущих Актов приемки по количеству.
При этом подписание любого из Актов не подтверждает надлежащее качество поставленного МТР.
Надлежащее качество поставленного МТР подтверждается только путем подписания Сторонами Акта ввода
МТР в эксплуатацию.
5.1.9. Приемка МТР по качеству проводится по результатам Испытаний проведенных на условиях
предусмотренных настоящим Договором и Обязательными техническими правилами.
5.1.10.
Если при совместной проверке МТР представители Поставщика и Покупателя разойдутся
во мнении о причине возникновения Недостатков, то любая из Сторон может предъявить МТР независимой
согласованной Сторонами организации, список которой предусмотрен Приложением №3 на повторную
проверку. Заключение, выдаваемое такой организацией, будет являться основанием для составления или не
составления Акта рекламации. Затраты по привлечению такой организации относятся на виновную Сторону.
5.1.11.
Поставщик в счет Цены Договора устраняет любые Недостатки в МТР, в том числе в
запасных частях. МТР и его компоненты должны быть отремонтированы или заменены Поставщиком на
новые в срок, не превышающий 14 дней с момента составления Акта рекламации или в технически
обоснованный и согласованный Сторонами срок. Все расходы, в том числе транспортные, расходы на
реэкспорт, и иные, связанные с устранением Недостатков несет Поставщик, которые в последующем
Покупателем не возмещаются.
5.1.12.
Независимо от устранения Недостатков Стороны в течение 30 дней с момента выявления
таких Недостатков обязуются установить причину возникновения таких Недостатков, и в случае, если будет
установлено, что возникшие Недостатки возникли по вине Покупателя или привлеченных Покупателем
третьих лиц, то Покупатель возмещает Поставщику фактически понесенные и документально
подтвержденные расходы на устранение таких Недостатков. Поставщик несет ответственность за качество
поставляемого по Договору МТР вне зависимости от того, является он производителем (изготовителем) МТР
или нет.
5.1.13.
МТР с выявленными Недостатками или их неисправные компоненты, которые были
заменены, возвращаются Поставщиком за его счет.
5.1.14.
Если после уведомления Покупателем об обнаружении Недостатков МТР, Поставщик не
исправит обнаруженные Недостатки (путем ремонта и/или замены МТР и/или его компонентов) в срок, не
превышающий 14 дней с момента составления Акта рекламации или в технически обоснованный и
согласованный Сторонами срок, Покупатель имеет право, предварительно письменно уведомив Поставщика,
устранить Недостатки своими силами с учетом соответствующих рекомендаций Поставщика, за счет
Поставщика и без нарушения прав Покупателя, а также предоставляемых гарантий на МТР. Все расходы
Покупателя по устранению Недостатков МТР компенсируются Поставщиком в течение 10 рабочих дней с
момента направления соответствующего требования Покупателя.
5.1.15.
Покупатель вправе направить Поставщику уведомление о необходимости консервации
поставленного и/или поставляемых МТР. Получив указанное уведомление, Поставщик обязан
законсервировать МТР, то есть выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение
сохранности МТР в течение продолжительного времени, с тем, чтобы впоследствии имелась возможность
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 44 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
возобновить монтаж и использовать такое МТР. Порядок, сроки и стоимость консервации МТР будут
определяться Сторонами в дополнительном соглашении. В согласованные Сторонами сроки Покупатель
возместит разумные, документально подтвержденные и согласованные с Покупателем расходы, вызванные
необходимостью консервации МТР.
5.1.16.
Поставщик в течение 10 дней после получения Покупателем полного комплекта
Эксплуатационной документации подписывает и направляет Покупателю оформленный со своей стороны
акт приемки Эксплуатационной Документации в 2 экземплярах.
5.1.17.
Покупатель в течение 15 дней после получения акта приемки Эксплуатационной
документации обязан подписать его или направить Поставщику мотивированный отказ от его подписания.
5.2. Приемка Технической Документации производится в следующем порядке:
5.2.1. Поставщик в течение 10 дней после получения Покупателем полного комплекта Технической
документации подписывает и направляет Покупателю оформленный со своей стороны акт приемки
Технической Документации в 2 экземплярах.
5.2.2. Покупатель в течение 15 дней после получения акта приемки Технической Документации
обязан подписать его или направить Поставщику мотивированный отказ от его подписания.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по
Договору нарушившая Сторона обязана возместить другой Стороне причиненный таким
неисполнением или ненадлежащим исполнением реальный ущерб. Покупатель не несет перед
Поставщиком ответственность за упущенную выгоду.
6.2. За просрочку поставки МТР (в том числе недопоставку, поставку некомплектного или
некачественного МТР) в сроки, предусмотренные Спецификацией (Приложение №2),
Поставщик в течение 10 календарных дней с момента предъявления письменного требования
Покупателя обязан уплатить Покупателю:
- неустойку, за первые 30 (тридцать) дней просрочки поставки МТР, из расчета 0,1%
(одна десятая процента) от Цены МТР за каждый день просрочки;
- начиная с 31 (тридцать первого) дня просрочки поставки МТР, неустойку в размере 0,5%
(пять десятых процента) от Цены МТР за каждый день просрочки поставки.
6.3. За просрочку передачи Технической и/или Эксплуатационной документации более
чем на 15 дней и/или неполную передачу такой документации Поставщик в течение 10
календарных дней с момента предъявления письменного требования Покупателя обязан
уплатить последнему неустойку из расчета 0,1% от Цены Договора за каждую просроченную
и/или непереданную позицию Технической и/или Эксплуатационной документации за каждый
день просрочки.
6.4. За несвоевременное представление отчетов о ходе исполнения Договора Поставщик
в течение 10 календарных дней с момента предъявления письменного требования Покупателя
обязан уплатить последнему штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый
случай допущенного нарушения.
6.5. В случае нарушения Поставщиком сроков получения и/или предоставления в адрес
Покупателя разрешения Ростехнадзора на применение МТР более чем на 20 дней Поставщик в
течение 10 календарных дней с момента предъявления письменного требования Покупателя
обязан уплатить последнему неустойку из расчета 0,1% от Цены Договора за каждый день
просрочки13.
6.6. В случае нарушения сроков устранения Недостатков МТР в порядке,
предусмотренном Договором, Поставщик в течение 10 календарных дней с момента
предъявления письменного требования Покупателя обязан уплатить последнему неустойку из
расчета 0,1% от Цены МТР за каждый день просрочки.
6.7. В случае нарушения Поставщиком сроков возврата аванса в случаях, установленных
Договором и (или) законодательством, Поставщик в течение 10 календарных дней с момента
предъявления письменного требования Покупателя обязан уплатить последнему неустойку из
расчета 0,05% от суммы аванса, подлежащего возврату Поставщиком, за каждый день
просрочки.14
6.8. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за порчу, повреждения или
поломку МТР вследствие ненадлежащей упаковки, маркировки, за образование коррозии из-за
недостаточной или несоответствующей консервации и компенсирует Покупателю ущерб,
связанный с ненадлежащей упаковкой, маркировкой или консервацией.
13
14
если применимо
если применимо
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 45 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
6.9. Если в результате окончательного и вступившего в законную силу решения суда или
признанной с согласия Поставщика претензии, на Покупателя будет возложена обязанность
уплатить какие-либо суммы третьему лицу, чье право нарушено, Поставщик возместит
Покупателю соответствующие расходы в течение 10 рабочих дней с момента направления
письменного требования Покупателя.
6.10. В случае просрочки оплаты за поставленное МТР более чем на 30 календарных
дней Покупатель в течение 10 календарных дней с момента предъявления письменного
требования Поставщика обязан уплатить последнему проценты за пользование чужими
денежными средствами в размере 1/360 (одной трехсот шестидесятой) ставки
рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации на дату
начисления процентов. Проценты рассчитывается по формуле простых процентов с даты, когда
соответствующий платеж должен был быть осуществлен в соответствии с настоящим
Договором до даты фактического его осуществления. Если какое-либо событие
непосредственно задерживает или препятствует перечислению Покупателю какого-либо
платежа, включая случаи ограничения по платежам или валютным операциям, установленные
в соответствии с законными или незаконными актами государственных органов, и случаи сбоев
в банковской системе, Покупатель освобождается от обязательств по уплате процентов.
6.11. При нарушении какой-либо из Сторон сроков исполнения принятых на себя
обязательств по Договору, сроки исполнения обязательств другой Стороной не продлеваются
(за исключением случаев, предусмотренных Договором). Сторона, приостановившая без
достаточных оснований исполнение своих обязательств, несет ответственность за последствия
неисполнения обязательств.
6.12. Поставщик не имеет права на удержание (в смысле статей 359, 360 и 712 ГК РФ)
МТР в случае неоплаты Покупателем какой-либо суммы, причитающейся Поставщику в
соответствии с Договором.
6.13. Убытки, причиненные Покупателю, подлежат возмещению Поставщиком в полном
размере сверх неустойки.
6.14. Покупатель имеет право на удержание суммы убытков и/ил неустойки, начисленной
за нарушение обязательств из любых платежей в пользу Поставщика.
6.15. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает нарушившую Сторону от
возмещения убытков, а также от исполнения принятых на себя обязательств по Договору.
6.16. Никакое отдельное положение статьи 6 Договора не ограничивает обязательства,
ответственность или обязанности Поставщика, предусмотренные другими положениями
Договора или иным образом.
6.17. Любые и все дополнительные расходы и издержки, понесенные Поставщиком в
результате задержки со стороны Покупателя на единовременный период до 15 (пятнадцати)
Дней или совокупной длительностью до 60 (шестидесяти) Дней, считаются включенными в
Цену Договора, даже если задержка произошла по вине Покупателя. Просрочка исполнения
Покупателем своих обязательств по Договору на единовременный период до 15 (пятнадцати)
Дней или совокупной длительностью до 60 (шестидесяти) Дней не предоставляет Поставщику
право на соразмерное продление срока исполнения своих обязательств по Договору и на
изменение Цены Договора. Поставщик будет иметь право на соразмерное продление срока
исполнения своих обязательств по Договору, получение компенсации всех разумных и
надлежащим
образом
документально
подтвержденных
дополнительных
расходов,
обоснованно понесенных им в результате любой задержки, исключительно при наличии
одновременно следующих условий:
-срок задержки составляет единовременно 16 (шестнадцать) дней или в совокупности 61
(шестьдесят один) День и более;
-такие задержки происходят по вине Покупателя;
-Поставщик в каждом отдельном случае, включая первоначальный пятнадцатидневный
срок задержки, надлежащим образом и своевременно уведомляет Покупателя о любых таких
задержках путем направления письменного уведомления;
-исполнение Поставщиком своего обязательства обусловлено исполнением обязательств
Покупателем согласно Договору (встречное исполнение обязательства);
-обязательство Покупателя, по которому произошла задержка, не является денежным.
6.18. В иных случаях, не предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с
законодательством РФ.
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 46 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
7.
Гарантийные обязательства
7.1. Поставщик гарантирует, что:
7.1.1. поставляемое МТР изготовлены в полном соответствии с условиями Договора, и обеспечивает
достижение показателей/характеристик, предусмотренных в Техническом задании. Качество поставленного
МТР должно быть подтверждено сертификатами качества.
7.1.2. комплектность поставляемого МТР, передаваемой Эксплуатационной документации и
Технической документации соответствует условиям Договора;
7.1.3. Поставщик обладает в необходимом объеме правами на все соответствующие патенты и
изобретения на поставляемого МТР, технологические процессы, знаниями и опытом для выполнения
Договора.
7.2. Гарантийный срок на МТР составляет 36 месяцев с момента подписания Акта ввода
МТР в эксплуатацию.
7.3. Гарантийный срок в отношении нового МТР или их части, поставленных взамен
дефектных, начинается с момента ввода такого МТР в эксплуатацию и составляет 36 месяцев с
даты подписания Сторонами акта устранения Недостатков.
8.
Соблюдение требований к заключению Договора
8.1. Поставщик заверяет Покупателя и гарантирует ему, что:
a) вправе совершить сделку на условиях Договора, осуществлять свои права и исполнять свои
обязанности по Договору;
b) органы/представители Поставщика, заключающие Договор, наделены должным образом
полномочиями на его заключение, получены все необходимые разрешения и/или одобрения органов
управления Поставщика, и заключением Договора они не нарушают ни одно из положений уставных,
внутренних документов и решений органов управления;
c) если в период действия Договора в полномочиях органов/представителей Поставщика произойдут
какие-либо изменения, либо произойдет изменение органов/представителей Поставщика, Поставщик
обязуется предоставить Покупателю соответствующие документальные подтверждения. Если в связи с
вышеуказанными изменениями потребуется разрешение и/или одобрение органов управления Поставщика,
Поставщик обязуется приложить все усилия для получения соответствующих разрешения и/или одобрения
своих органов управления и предоставить эти разрешения и/или одобрения Покупателю. Риск
неблагоприятных последствий непредоставления документального подтверждения несет Поставщик.
8.2. Если окажется, что какое-либо из заверений и гарантий, данных Поставщиком в
Договоре, не соответствует действительности или Поставщик не выполнит обязательств,
взятых на себя в соответствии с вышеуказанным пунктом Договора, Покупатель вправе
отказаться от исполнения Договора и требовать от Поставщика возмещения ущерба в полном
размере. Признание недействительным Договора (или его части) не влечет недействительность
положения о праве на возмещение ущерба, которое рассматривается Сторонами как отдельное
соглашение о возмещении ущерба в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения
Поставщиком обязательств, взятых на себя в соответствии с вышеуказанным пунктом
Договора, что повлекло признание недействительным Договора или его части в судебном
порядке.
8.3. Стороны пришли к соглашению, что в случае изъятия МТР у Покупателя при
признании Договора недействительным или его расторжении по обстоятельствам, связанным с
Поставщиком, а также вследствие предъявления претензии третьими лицами к Покупателю, в
том числе со стороны предыдущих собственников МТР или иных третьих лиц, и (или) изъятия
МТР у Покупателя по этим и другим основаниям, возникшим до исполнения Договора,
Поставщик обязуется приобрести Покупателю равнозначные МТР или предоставить
Покупателю денежные средства для самостоятельного приобретения МТР, исходя из стоимости
аналогичного МТР, действующих на рынке на момент расторжения Договора (применения
последствий недействительности Договора), а также возместить весь понесенный ущерб,
связанный с приобретением МТР по Договору. При этом МТР не могут быть изъято у Покупателя
до выполнения указанных обязанностей Поставщика.
9.
Разрешение споров
9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с
ним, разрешаются в претензионном порядке. Претензия направляется Стороне по Договору с
приложением подтверждающих заявленные требования документов и должна быть
рассмотрена и ответ направлен на нее в течение 10 календарных дней с момента ее получения.
9.2. Споры и разногласия, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на
разрешение в арбитражный суд по месту нахождения Покупателя.
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 47 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
10. Условия конфиденциальности
10.1. Условия Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению. Если иное не
будет установлено соглашением Сторон, конфиденциальными являются также все получаемые
Сторонами друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех,
которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме
в официальных источниках, либо иным образом стали/станут публично известны.
10.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с
представлением конфиденциальных сведений в суд или иной компетентный государственный
орган на основании их официального запроса.
10.3. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению как в
течение всего срока действия Договора, так и после его прекращения в течение 2 последующих
лет. Без ущерба для данного положения, Стороны допускают разрешенное использование
Технической, Эксплуатационной и иной документации и передачу ее Генпроектировщику,
Генеральному подрядчику и иным лицам в той степени, в которой это необходимо для
выполнения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и/или эксплуатации Объекта.
10.4. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники,
правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих
лиц о деталях данного Договора и приложений к нему, а также о сведениях и информации,
полученных ими друг от друга в процессе исполнения Договора.
11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы,
возникшей после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера,
которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.
11.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы каждая Сторона должна без
промедления, но не позднее 5 рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств
известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о
характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих
обстоятельств, и, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной
своих обязательств по Договору.
11.3. Сторона, не направившая либо несвоевременно направившая извещение, обязана
возместить другой Стороне причиненный такой просрочкой ущерб.
11.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление другой Стороны лишает
соответствующую Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на
основание для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств.
11.5. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют эти обстоятельства и их последствия.
11.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трёх
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть
расторгнут Покупателем и/или Поставщиком путем направления уведомления другой Стороне.
12. Срок действия договора. Изменение и расторжение договора
12.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Момент заключения определяется
исходя из самой поздней даты подписания Договора проставленной Сторонами.
12.2. Договор может быть в любое время изменен и/или дополнен по соглашению Сторон,
совершенному в письменной форме в виде единого документа (дополнительного соглашения)
и подписанному надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
12.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Сторона, инициирующая
расторжение Договора, направляет другой Стороне проект соответствующего двухстороннего
соглашения. Дата, с которой Договор считается расторгнутым, определяется двухсторонним
соглашением. Поставщик не вправе до подписания двухстороннего соглашения о расторжении
Договора прекращать выполнение поставок.
12.4. Покупатель вправе по своему усмотрению в любое время в одностороннем
внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора путем направления Поставщику
письменного уведомления.
12.5. В случае расторжения Договора (одностороннего отказа от его исполнения)
Покупателем в связи с нарушением обязательств Поставщиком, в том числе в случаях,
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 48 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
указанных в п.12.6. Договора, Поставщик возмещает Покупателю причиненные расторжением
Договора убытки, в том числе упущенную выгоду.
12.6. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
Договора путем направления Поставщику письменного уведомления, в том числе в следующих
случаях:
12.6.1.
просрочки передачи Технической документации более чем на 30 дней или передача
Технической документации с Недостатками, если на устранение Недостатков потребуется более 30 дней;
12.6.2.
поставки МТР с Недостатками и/или поставка некомплектных МТР, если на устранение
Недостатков или доукомплектование МТР потребуется более 30 дней;
12.6.3.
изъятие МТР /части МТР у Покупателя по обстоятельствам, за которые отвечает
Поставщик;
12.6.4.
нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств по Договору, в том числе
сроков устранения Недостатков, предусмотренных Договором, более чем на 30 дней;
12.6.5.
просрочки Поставщиком поставки МТР в срок более 30 дней;
12.6.6.
при принятии в отношении Поставщика решения о ликвидации, реорганизации;
12.6.7.
при возбуждении в отношении Поставщика судебного производства о признании его
несостоятельным должником (банкротом);
12.6.8.
лишения Поставщика лицензии или иного специального разрешения, необходимого для
поставки МТР либо аннулирования или окончания срока действия такого специального разрешения и
неполучения Поставщиком в разумный срок указанных документов.
12.7. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора Договор считается
прекращенным соответственно с момента получения Стороной уведомления о таком отказе,
если иной срок расторжения Договора не предусмотрен в уведомлении, либо не определен
соглашением Сторон.
12.8. При досрочном расторжении Договора Поставщик обязан осуществить возврат
суммы аванса в течение 5 (пяти) дней с даты расторжения Договора.
12.9. В случае досрочного расторжения Договора Покупатель, вправе привлечь для
завершения поставок настоящему Договору третье лицо (нового Поставщика) с момента
расторжения такого Договора.
12.10.
Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при
заключении Договора (в том числе существенное изменение Обязательных технических
правил), является основанием для его изменения по соглашению Сторон либо его изменения
или расторжения по решению суда в следующем порядке:
12.10.1.
Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились
настолько, что, если бы Стороны могли это разумно предвидеть, Договор был бы заключен на
значительно отличающихся условиях, при этом в момент заключения Договора Стороны
исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;
12.10.2.
Стороны в течение 2 месяцев проводят переговоры об изменении условий
Договора в целях его приведения в соответствие с существенно изменившимися
обстоятельствами;
12.10.3.
Если Стороны не достигли соглашения о приведении Договора в соответствие с
существенно изменившимися обстоятельствами, Договор может быть расторгнут или изменен
судом по иску заинтересованной Стороны. В этом случае измененные условия Договора либо
последствия его расторжения определяются судом исходя из необходимости справедливого
распределения между Сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением Договора.
13. Прочие условия
13.1. Любая из Сторон вправе передать свои обязанности по Договору третьему лицу в
порядке, предусмотренном законодательством РФ, с письменного согласия другой Стороны, в
предоставлении которого ей не должно быть необоснованно отказано.
13.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным
письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим
(почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными
лицами. Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу
другой Стороны, вернулся, то этот документ считается полученным второй Стороной в день
проставления почтовой или курьерской службой отметки, свидетельствующей об отсутствии
адресата по указанному адресу или о его отказе от получения документа, а если такая отметка
отсутствует или день ее проставления определить невозможно – то день получения первой
Стороной возвращенного документа.
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 49 из 50
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
13.3. Отношения Сторон по Договору, в том числе не урегулированные Договором,
регламентируются законодательством РФ.
13.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
13.5. Следующие Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями:
1.
Приложение №1 -Техническое задание;
2.
Приложение №2 – Спецификация.
14. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Поставщик
________________________________
«________________________»
(____ «______________________»)
Юридический адрес:
РФ, ________________________________
Почтовый адрес: Индекс,
____________________________________
ИНН _____________, КПП ____________
ОГРН _______________________
Банковские реквизиты:
Р/с
№________________________________
Наименование
банка
в
городе
____________________________________
К/с_______________________________
, БИК _______________
Тел./факс (код города) _____-__-__
Покупатель
ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский
филиал
по
реализации
приоритетных
инвестиционных проектов» («Новокуйбышевский
филиал РПИП»)
Юридический адрес: РФ, Самарская область, г. Самара,
Волжский пр-т, 8
Почтовый адрес: 443100 г. Самара, ул. Маяковского,
д.15
ИНН 6315376946, КПП 631543003
ОГРН 1056315070350
Банковские реквизиты:
Р/с №40702810854020101790
в Поволжском банке Сбербанка России г. Самара
К/с30101810200000000607, БИК 043601607
Грузополучатель:
ОАО
«Волжская
ТГК»
«Новокуйбышевский
филиал
РПИП»
443071
РФ,
Самарская обл., г. Самара, Волжский пр-т, д. 8.
Покупатель: ОАО «Волжская ТГК» Адрес: 443100,
РФ, Самарская обл., г.Самара, ул. Маяковского, д.15,
ИНН/КПП 6315376946/631543003.
(для счет-фактур)
Тел./факс (846) 279-67-36, (846)279-66-84, юр. отдел
279-60-25.
Должность подписанта
__________________________/________/
м.п.
«____» ____________________ 201___
года
Сайт: www.votgk.com, e-mail: [email protected]
Директор
____________________________/А.А. Гришатов/
м.п.
«_____» _________________ 201____ года
Документация по открытым конкурентным переговорам на право заключения договора на поставку «генераторного
выключателя» для нужд Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Волжская ТГК» «Новокуйбышевский филиал РПИП»
стр. 50 из 50
Скачать