Проект договора по монтажу и пусконаладке в

advertisement
ДОГОВОР № ______
г. Екатеринбург
«____» ___________ 2012 г.
Открытое акционерное общество междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком» (ОАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице вице-президента – директора Макрорегионального филиал
«Урал» ОАО «Ростелеком» Сафеева Рустема Рузбековича, действующего на
основании генеральной доверенности от 27.04.2012 №12-300, с одной стороны, и
_________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
____________________, действующего на основании ___________________, с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили договор от ____
_________________2012 г. №_________ (далее – Договор) о нижеследующем:
Определения
Нижеуказанные определения, написанные с заглавной буквы, используются
в настоящем Договоре в значениях, установленных настоящим разделом:
«Акт сдачи-приемки выполненных работ» - Акт приемки выполненных
Работ по форме КС-2 с приложением справки о стоимости выполненных работ и
затрат по форме КС-3.
«График производства работ»- приложение к Договору, содержащее
сроки начала и окончания Работ, а при необходимости - промежуточные сроки
выполнения отдельных этапов Работ.
«Исполнительная
документация»
совокупность
документов,
отражающих ход производства Работ, в том числе:
 схемы размещения Оборудования;
 сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие
качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве
Работ;
 акты об индивидуальных испытаниях (тестирование) смонтированного
оборудования;
 журналы производства работ;
 другая документация, предусмотренная строительными нормами, правилами и
действующими нормативными документами.
«Материалы» - любые материальные ресурсы (строительные и монтажные
материалы, кабель, изделия, средства для монтажа и пр.), которые необходимы для
пуско-наладки и ввода Оборудования в эксплуатацию. Для производства Работ
Материалы предоставляются Подрядчиком на условиях, определенных в Договоре.
Материалы должны соответствовать требованиям действующих нормативноправовых актов и сопровождаться
всей необходимой документацией
(сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими документами,
удостоверяющих их качество, эксплуатационные характеристики и т.д.).
«Оборудование» - оборудование, предусмотренное Спецификацией
оборудования, монтаж, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию, которого
необходимо произвести по Договору и, предоставляемое Заказчиком по форме ОС15.
«Площадка» - территория, на которой выполняются Работы. Адреса
Площадок указаны в Приложении № 1 (Задание на выполнение работ по
подготовке документации, монтажу и пусконаладке технологического
оборудования в рамках проекта «Модернизация ТА ЦОД») к настоящему
Договору.
«Работы» - все работы по монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию
Оборудования, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с
условиями настоящего Договора и перечисленные в Приложении №3 (Перечень
оборудования, передаваемого Заказчиком для проведения работ, и адреса
технологических площадок) к настоящему Договору.
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Подрядчик по Заданию Заказчика,
являющемуся Приложением №1 к Договору, обязуется выполнить Работы по
монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию Оборудования, включая
обеспечение Работ Материалами в сроки, определенные Графиком производства
работ (Приложение № 4 к Договору), в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Стоимость Работ и Материалов, в соответствии с Протоколом
соглашения о договорной цене
(Приложение № 2 к Договору) составляет
_______________________ (__________________________) рубля _________ коп.,
включая НДС (18%) – ______________ (________________) рубля ________ коп.
2.2. При выявлении необходимости проведения дополнительных работ,
Стороны подпишут соответствующее соглашение.
2.3. Оплата выполняемых Работ, включая Материалы, осуществляется в
следующем порядке:
2.3.1. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс 15% от цены Договора в
размере ___________ (________________) рублей _______ коп., включая НДС
(18%) – ______________ (__________________) рублей ______коп., в течение 10
(Десяти) рабочих дней после подписания Договора и предоставления Подрядчиком
оригинала счета. Аванс не может быть выдан на срок более 170 (ста семидесяти
дней).
2.3.2 Окончательная оплата - оставшиеся 85 % цены Договора оплачиваются
Заказчиком на основании оригинала счета Подрядчика в течение 10 (Десяти)
рабочих дней после выполнения всех Работ, предусмотренных настоящим
Договором, подписания Акта сдачи - приемки выполненных работ при наличии
счета-фактуры.
3. Сроки выполнения обязательств
3.1. Срок выполнения Работ по Договору определяется в соответствии с
Графиком производства работ (Приложение №4 к Договору).
3.2.
Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства,
предусмотренные настоящим Договором, что приведет к задержке выполнения
Работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания выполнения
обязательств на соответствующий период.
3.3. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно по согласованию с
Заказчиком.
4. Обязательства Сторон
4.1. Обязательства Заказчика
4.1.1. Произвести оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком
Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
4.1.2. Обеспечить доступ специалистов Подрядчика на Площадки для
выполнения Работ.
4.1.3. Принять качественно выполненные Работы.
4.2. Обязательства Подрядчика
4.2.1. Если иное не согласовано с Заказчиком, выполнить Работы лично.
Привлечение сторонних организаций для выполнения обязательств по настоящему
Договору Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком в письменном
виде.
4.2.2. Обеспечить выполнение на Площадках необходимых мероприятий по
технике безопасности и охране окружающей среды во время проведения Работ.
4.2.3. Нести ответственность по обязательному, профессиональному
страхованию гражданской ответственности, здоровья и жизни своих работников. В
его исключительную сферу ответственности входит заключение необходимых
договоров, регулирующих отношения со своими работниками.
4.2.4. Обеспечить сроки выполнения Работ в соответствии с Графиком
производства работ.
4.2.5. Гарантировать качество выполняемых Работ в соответствии с
Заданием, нормами действующего законодательства РФ и иных нормативноправовых актов.
4.2.6. Выполнить в полном объеме любые другие обязательства,
предусмотренные в настоящем Договоре.
5. Производство Работ.
5.1. Производство Работ
5.1.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени
осуществляет контроль и технический надзор за сроками и качеством выполнения
Работ. Представитель Заказчика согласовывает Акты сдачи-приемки выполненных
работ, оформленные Подрядчиком, а также производит проверку соответствия
используемых Подрядчиком Материалов условиям Договора.
Уполномоченный
Заказчиком
представитель
имеет
право
беспрепятственного доступа на Площадки, при выполнении любых видов Работ в
течение всего периода их производства и в любое время производства Работ.
5.1.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно
выполненные Работы (включая ненадлежащего качества Материалы), то
Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в указанный
Заказчиком срок качественно переделать эти Работы.
5.1.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до
получения указаний приостановить выполнения Работ в случаях:
- непригодности предоставленного Заказчиком Оборудования;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения
Подрядчиком его указаний о способе выполнения Работ;
- при иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят
годности или прочности выполняемым результатам Работ.
5.1.4. Подрядчик обязан вывезти в 10 (Десяти)-дневный срок со дня
подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ за пределы Площадок
принадлежащие ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, мусор и пр.
5.1.5. Подрядчик разрабатывает и отправляет на утверждение Заказчику
программу и методики испытаний в течение 30 (Тридцать) дней с момента
заключения настоящего Договора. Заказчик рассматривает полученный проект
программы и методики испытаний и утверждает либо направляет Подрядчику
замечания в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения программы и
методики испытаний.
5.1.6. По окончании выполнения Работ по Договору, Подрядчик сообщает
Заказчику о готовности к проведению приемо-сдаточных испытаний. В течение 10
(Десять) рабочих дней Стороны формируют двухстороннюю комиссию для
проведения приемо-сдаточных испытаний (далее - ПСИ).
5.1.7.
Приемо-сдаточные испытания проводятся на основании
разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программы и методики
испытаний и по их результатам подписывают протокол проведения приемосдаточных испытаний, в котором отражают результат приемо-сдаточных
испытаний, все выявленные недостатки и сроки их устранения.
5.1.8.
Если протокол приемо-сдаточных испытаний фиксирует
отрицательный результат проведения испытаний (наличие замечаний,
недостатков), Подрядчик устраняет недостатки, указанные в протокол приемосдаточных испытаний, и Стороны повторно проводят приемо-сдаточные
испытания.
5.1.9.
По окончании приемо-сдаточных испытаний Подрядчик
обязуется передать Заказчику смонтированное Оборудование, прошедшее
настройку и паспортизацию, по ведомостям установленного и смонтированного
оборудования (для кабеля – по ведомости проложенного кабеля) с
предоставлением Исполнительной документации со всеми разрешениями,
приложенными к ней. Исполнительная документация передается в трех
экземплярах. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику с согласующей
подписью представителя Заказчика, осуществляющего технический надзор за
строительством, что данные комплекты документации полностью соответствуют
фактически выполненным Работам.
5.1.10.
Подрядчик обязан согласовывать со всеми компетентными
органами/организациями и заинтересованными лицами порядок выполнения Работ
и обеспечить его выполнение. Заказчик со своей стороны оказывает содействие
Подрядчику в выполнении Работ.
5.1.11.
С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет
журнал производства Работ по форме, согласованной Сторонами.
6. Гарантии качества по сданным Работам.
6.1. Подрядчик гарантирует выполнение Работ, в том числе обеспечение
работ Материалами, в соответствии с требованиями действующих нормативных
актов, Задания на выполнение работ, условиями настоящего Договора.
Гарантии качества распространяются на Работы и Материалы, выполненные
(использованные) Подрядчиком по Договору.
6.2. Гарантийный срок на выполненные Работы, используемые Материалы
составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки
выполненных работ Подрядчиком и Заказчиком.
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации Оборудования обнаружатся
недостатки и/или дефекты в выполненных Работах используемых Материалах, то
Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.
Дефекты указываются в соответствующем акте. Для участия в составлении акта,
фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик
обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня
получения письменного извещения Заказчика для прибытия на место, указанное в
уведомлении. Отсутствие представителя Подрядчика в указанном месте в
назначенное Заказчиком время признается отказом Подрядчика от участия в
составлении акта устранения недостатков.
6.4. Если Сторонами не будет согласовано иначе, Подрядчик обязан
устранить такие недостатки и/или дефекты за свой счет не позднее 10 (десяти)
календарных дней со дня получения письменного уведомления Заказчика об их
обнаружении.
6.5. Гарантийный срок при устранении недостатков Подрядчиком
продлевается соответственно на период, когда Оборудование не могло нормально
эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
7. Обеспечение выполнения Работ Материалами, Оборудованием
7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение
Работ Материалами, а также наличие на Площадках необходимого контрольного и
измерительного оборудования.
7.2. Оборудование передается Подрядчику по акту о приемке-передаче
Оборудования в монтаж (форма ОС-15) со складов: 624053, Свердловская область,
п. Верхнее Дуброво, ул. Полевая, 2 и 614000 г. Пермь, ул. Васильева, 5. Подрядчик
доставляет оборудование на площадки монтажа за свой счет, страхуя оборудование
от повреждений во время перевозки на его полную стоимость согласно его
среднерыночной цене. Подрядчик обязуется оформить представленные Заказчиком
акты о приемке-передаче Оборудования в монтаж (форма ОС-15), а также
оформить ведомости установленного и смонтированного Оборудования по
Площадкам по форме, определенной Заказчиком.
7.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность и риск случайной
гибели Оборудования, переданного ему по акту о приемке-передаче Оборудования
в монтаж (форма ОС-15), с момента его передачи до подписания Акта сдачиприемки выполненных работ.
8. Сдача и приемка Работ
8.1. По окончании приемо-сдаточных испытаний и передачи Заказчику
смонтированного Оборудования, прошедшего настройку и паспортизацию, по
ведомостям установленного и смонтированного оборудования (для кабеля – по
ведомости проложенного кабеля) с предоставлением Исполнительной
документации со всеми разрешениями и приложенными к ней, Подрядчик передает
Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ
(т.е. акт по форме № КС-2 с приложением справки по форме № КС-3) в 2-х
экземплярах.
8.2. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Акта
сдачи-приемки выполненных работ с приложением необходимых документов,
обязуется подписать и направить один экземпляр акта Подрядчику либо направить
мотивированное заключение об отказе от подписания такого акта с указанием
недостатков в выполненных Работах и сроков их устранения.
8.3. При сдаче Работ Подрядчик обязан письменно с передачей всей
необходимой документации сообщить Заказчику о требованиях, которые
необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования
Оборудования, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц
последствиях несоблюдения соответствующих требований.
8.4. Устранение недостатков и недоделок, выявленных Заказчиком в ходе
проведения процедуры сдачи-приемки выполненных Работ, является обязательным
для Подрядчика и необходимым условием для проведения повторной приемки
Заказчиком. Устранение таких недостатков и недоделок производится
Подрядчиком за свой счет. Любая повторная приемка Заказчиком выполненных
работ производится в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.
9. Ответственность Сторон
9.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлекаемыми им
третьими лицами.
9.3. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ, в том числе
сроков устранения недостатков в результатах выполненных Работ, поставки
Вспомогательного оборудования и оказания Услуг, предусмотренных Договором,
Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% (Нуля целых
одной десятой процента) от цены Договора за каждый день просрочки.
9.4. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, за исключением авансовых
платежей (предоплаты), установленных настоящим Договором, Подрядчик вправе
взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1% (Нуля целых одной десятой
процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки.
9.5. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только
на основании письменной претензии. Если письменная претензия одной Стороны
не будет направлена в адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не
уплачивается.
9.6. Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в
течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования
в письменной форме. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую
Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.
10.Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных
обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, которые
Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К
обстоятельствам непреодолимой силы, например, относятся: пожар, наводнения,
землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие обстоятельств непреодолимой
силы
подтверждается
соответствующим
документом.
Акты
органов
исполнительной власти и местного самоуправления, равно как и изменения в
законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой
силы для целей исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их
воздействию Сторона должна при первой возможности незамедлительно в
письменной форме известить о данных обстоятельствах другую Сторону.
Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств непреодолимой
силы, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по настоящему Договору и предполагаемый срок исполнения таких
обязательств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют
обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, препятствующие
исполнению настоящего Договора.
10.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы
соответствующая Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) рабочих
дней со дня прекращения обстоятельств непреодолимой силы и их последствий,
препятствующих исполнению настоящего Договора, известить об этом другую
Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который
предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.
10.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их
последствия продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из
Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий
Договор, предупредив об этом в письменной форме другую Сторону за 10 (десять)
рабочих дней до планируемой даты расторжения Договора. Стороны предпримут
все разумные усилия по снижению любых убытков, которые они могут понести в
результате расторжения Договора в связи с действием обстоятельств
непреодолимой силы.
11.Конфиденциальность
11.1.Раскрывающая
Сторона
–
Сторона,
которая
раскрывает
конфиденциальную информацию другой Стороне.
11.2. Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную
информацию от другой Стороны
11.3. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной
информацией являются условия настоящего Договора и любая информация,
которой Стороны обменивались в процессе заключения, исполнения и
прекращения Договора. В течение срока действия настоящего Договора и в течение
3 (трех) лет после его прекращения (если больший срок не предусмотрен
законодательством Российской Федерации) Получающая Сторона обязуется не
раскрывать
без
предварительного
обязательно
письменного
согласия
Раскрывающей Стороны любую конфиденциальную информацию, полученную от
Раскрывающей Стороны. Когда любая конфиденциальная информация
раскрывается третьему лицу с таким согласием, Получающая Сторона,
раскрывающая такую конфиденциальную информацию третьему лицу, должна
гарантировать, что третье лицо взяло на себя обязательства по сохранению
конфиденциальности такой информации на условиях, аналогичных изложенным в
настоящем разделе Договора.
11.4.Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную
информацию, в том числе в устной форме при условии, что письменное сообщение
относительно конфиденциальности такой информации было получено от
Раскрывающей Стороны, не должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать
такую информацию с той степенью заботливости и осмотрительности, которая
применяется относительно ее информации того же уровня важности.
11.5. Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается
как конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает
обязательств по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации,
если она удовлетворяет одной из следующих характеристик:
11.5.1. информация во время ее раскрытия является публично известной;
11.5.2.информация представлена Получающей Стороне с письменным
указанием на то, что она не является конфиденциальной;
11.5.3.информация получена от любого третьего лица на законных
основаниях;
11.5.4.информация не может являться конфиденциальной в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
11.6.Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную
информацию без согласия Раскрывающей Стороны:
11.6.1. профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что
такие лица взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности
указанной информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем
разделе Договора, либо обязаны сохранять такую информацию в тайне в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
11.6.2. информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным
нормативно – правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая
получила информацию от другой Стороны, предварительно письменно и с
подтверждением необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую
Сторону.
11.7. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон
такая Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании
вступившего в силу решению арбитражного суда.
12.Уведомления
12.1. Любые уведомления, направляемые Сторонами в рамках настоящего
Договора, должны быть оформлены в письменном виде и отправлены по факсу с
электронным подтверждением приема, по электронной почте, курьером или же
пeрeданы лично по приведенным ниже адресам. Датой увeдомлeния считается дата
его доставки, указанная в уведомлении о вручении или доставке:
Для Заказчика:
Организация: ОАО «Ростелеком»
Ф.И.О.: __________
Адрес: __________
Телефон: __________, Факс: __________
e-mail: __________
Для Подрядчика:
Организация:__________
Ф.И.О.: __________
Адрес: __________
Телефон: __________, Факс: __________
e-mail: __________
12.2. Любая из Сторон может указать путем направления соответствующего
уведомления новый адрес, который будет использоваться впоследствии для
направления любого уведомления, запроса, требования или иного сообщения.
13.Применимое право и порядок разрешения споров
13.1. Отношения, возникающие на основании настоящего Договора,
регулируются законодательством Российской Федерации.
13.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны разрешают
путём переговоров.
13.3. Если по итогам переговоров Стороны не достигнут согласия, споры
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.
14.Расторжение Договора
14.1 В случае неисполнения обязательств одной из Сторон по настоящему
Договору не нарушающая обязательства Сторона будет иметь право расторгнуть в
одностороннем внесудебном порядке настоящий Договор по письменному
уведомлению, поданному за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до расторжения, если
только нарушившая обязательства Сторона не исправит свое нарушение к
удовлетворению не нарушившей Стороны в течение этого периода.
14.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в иных случаях и порядке,
предусмотренных законом.
14.3. При расторжении Договора до приемки Заказчиком результата Работ,
выполненных Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата
незавершенных Работ с компенсацией Подрядчику произведенных затрат, а
Подрядчик обязан передать ему результат незавершенных Работ.
15.Другие положения
15.1. По мере необходимости Стороны осуществляют сверку расчётов по
Договору с оформлением двустороннего акта сверки расчётов. Акт сверки расчётов
составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый их которых
должен быть подписан уполномоченным представителем этой Стороны и скреплён
её печатью. Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя два
оригинала акта сверки расчётов почтовой связью заказным или ценным письмом с
уведомлением о вручении, курьерской службой или иным согласованным
Сторонами способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта
сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать, заверить печатью,
направить один экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или
направить Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения по
поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчётов информации. Если в
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторонаполучатель не направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки
расчётов или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности
содержащейся в нем информации, акт сверки расчётов считается признанным
Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора.
15.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего
Договора Подрядчик обязан направить Заказчику:
- образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес
Заказчика счета-фактуры;
- документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать
счета-фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения,
доверенности, копии банковских карточек или иные аналогичные документы) в
случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя
организации и главного бухгалтера.
Подрядчик обязуется в письменной форме информировать Заказчика (с
приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц,
имеющих право подписи счетов-фактур, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня
таких изменений.
15.3. При получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящего
выполнения работ/оказания услуг, поставки оборудования Подрядчик обязуется
выставить в соответствии с законодательством Российской Федерации и передать
Заказчику соответствующие счета-фактуры не позднее 5 (Пяти) календарных дней,
считая со дня получения Подрядчиком сумм оплаты, частичной оплаты в счет
предстоящего выполнения работ/оказании услуг, поставки оборудования.
15.4. Стороны не имеют права уступить либо передать свои права или
обязанности по настоящему Договору, полностью либо частично, без
предварительного письменного согласия другой Стороны.
15.5. Любые изменения или дополнения настоящего Договора, должны
совершаться Сторонами в письменной форме.
15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
15.7. Настоящий Договор считается заключённым и вступает в силу с
момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения
ими своих обязательств по Договору.
15.8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой
частью:
Приложение №1. - Задание на выполнение работ;
Приложение №2. Протокол согласования договорной цены с
приложениями;
Приложение №3. - Спецификация оборудования, передаваемого Заказчиком
для проведения Работ, и адреса технологических площадок;
Приложение №4. - График производства работ.
16. Реквизиты Сторон
Заказчик:
Подрядчик:
ОАО «Ростелеком»
ИНН 7707049388
КПП 665843001
Юридический адрес: Россия, 191002,
г.Санкт-Петербург, ул. Достоевского,
15,
Адрес Макрорегионального филиала
«Урал»
ОАО «Ростелеком»:
Россия, 620014, г. Екатеринбург,
ул. Московская, 11
тел.: (343) 379-12-73
Р/с 40702810749020101137
К/с 30101810900000000603
в Западно-Уральском банке СБ РФ,
БИК 045773603
Вице-президент - директор
Макрорегионального филиала «Урал»
ОАО «Ростелеком»
_______________________/Сафеев
М.П.
Р.Р./
Место для ввода текста.
Приложение № 1
к договору № ____________
от « __ » ___________ 2012г.
Задание
на выполнение работ
по подготовке документации, монтажу и пусконаладке технологического
оборудования в рамках проекта «Модернизация ТА ЦОД»
Цель выполнения работ.
Целью выполнения работ является построение Резервной площадки
Централизованной виртуальной платформы Макрорегионального филиала «Урал»
ОАО «Ростелеком» (далее по тексту – РЦВП) в г.Перми.
1
Сведения об объектах работ.
Работы выполняются в подготовленных помещениях центров обработки
данных Макрорегионального филиала «Урал» ОАО «Ростелеком», расположенных
по адресам г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 11 и г. Пермь, ул. Крупской, 2.
Работы выполняются на существующем и вновь устанавливаемом
оборудовании, перечень которого приведен в Приложении №3 к Договору.
Работы выполняются на основании плана выполнения работ (карты работ),
который готовит Подрядчик и согласовывает за 10 (Десять) рабочих дней до даты
начала работ с Заказчиком.
2
3 Общие требования к РЦВП
6.11 Назначение РЦВП
 РЦВП должна обеспечивать возможность запуска сервисов ЦВП на
оборудовании РЦВП в случае выхода из строя существующей
Централизованной виртуальной платформы (Далее – ЦВП) в
г.Екатеринбурге.
 РЦВП должна обеспечивать возможность запуска собственных сервисов
на оборудовании РЦВП. При выходе из строя РЦВП сервисы должны
быть запущены на оборудовании ЦВП.
 Режим работы ЦВП и РЦВП должен поддерживать частичный перевод
сервисов с одной площадки на другую.
6.12 Состав РЦВП
РЦВП состоит из подсистем:
 Сеть передачи данных
 Вычислительная подсистема
 Сеть хранения данных
 Система хранения данных
 Система репликации данных
6.13 Требования к сети передачи данных
Сеть передачи данных предназначена для предоставления сетевого доступа к
информационным системам на серверах РЦВП.
Сеть передачи данных должна обеспечивать:
 Подключение серверов РЦВП к сети через порты GigabitEthernet.
 Подключение управляющих интерфейсов оборудования РЦВП к сети
через порты FastEthernet.
 Стык с мультисервисной сетью через порты TenGigabitEthernet.
 Сегментацию сети на РЦВП на VLAN.
 Маршрутизацию трафика между серверами РЦВП
 Маршрутизацию трафика между серверами РЦВП и мультисервисной
сетью по протоколу BGP.
 Ограничение доступа для межсетевого взаимодействия с помощью
межсетевого экрана
 Обеспечение высокой доступности информационных систем в случае
переезда виртуальных серверов на РЦВП с помощью глобальных
балансировщиков.
6.14 Требования к системе хранения данных
Система хранения данных предназначена для хранения данных РЦВП.
Система хранения данных должна обеспечивать:
 Отказоустойчивое хранение файлов виртуальных машин
 Подключение к сети хранения данных по протоколу Fibre Channel 8Gbps
 Предоставление одновременного отказоустойчивого доступа к дисковым
томам для серверов РЦВП
 Предоставление одновременного отказоустойчивого доступа к дисковым
томам для серверов кластера системы репликации данных
6.15 Требования к сети хранения данных
Сеть хранения данных предназначена для обеспечения отказоустойчивой
связи подсистем РЦВП по протоколу Fibre Channel 8Gbps.
Сеть хранения данных должна обеспечивать:
 Устойчивость к выходу из строя отдельных компонентов сети хранения
данных
 Связь между компонентами подсистем РЦВП (вычислительная
подсистема, система хранения данных, система репликации данных) по
протоколу Fibre Channel 8Gbps, минимум по двум независимым путям.
6.16 Требования к системе репликации данных
Система репликации данных предназначена для репликации данных между
ЦВП в г. Екатеринбурге и РЦВП в г. Перми.
Система репликации данных должна обеспечивать:
 Устойчивость к выходу из строя отдельных компонентов системы
репликации данных
 Репликацию защищаемых дисковых томов ЦВП на систему хранения
данных РЦВП по протоколу Fibre Channel
 Запуск сервисов ЦВП на оборудовании вычислительной подсистемы
РЦВП в случае выхода из строя ЦВП
 Обратную репликацию дисковых томов РЦВП на систему хранения
данных ЦВП по протоколу Fibre Channel, в случае переключения на
РЦВП
6.17 Требования к вычислительной подсистеме
Вычислительная подсистема предназначена для запуска сервисов ЦВП на
оборудовании РЦВП в г. Перми в случае выхода ЦВП из строя.
Вычислительная подсистема должна обеспечивать:
 Достаточные
вычислительные
ресурсы
(оперативная
память,
центральный процессор) для запуска всех сервисов ЦВП
 Устойчивость к выходу из строя
вычислительной подсистемы РЦВП
 Возможность горизонтального
вычислительных мощностей
и
отдельных
вертикального
компонентов
масштабирования
Требования к составу и содержанию работ, выполняемых по адресу г.
Екатеринбург, ул. Блюхера, 11
6.11 Монтажные работы
4.1.1 Монтаж сервера Cisco GSS-4492R-K9. Место для монтажа определяется на
этапе разработки технологических решений по согласованию с Заказчиком.
4
4.1.2 Прокладка 2 патч-кордов UTP RJ-45 – RJ-45 от монтируемого сервера Cisco
GSS-4492R-K9 до патч-панели в стойке.
4.1.3 Прокладка 2 патч-кордов VisiPatch на кроссе для подключения
монтируемого сервера Cisco GSS-4492R-K9 к установленным в ЦОД
коммутаторам передачи данных Cisco 6509. Порты на кроссе определяются в
ходе разработки технологических решений по согласованию с Заказчиком.
4.1.4 Монтаж кластера серверов репликации EMC RecoverPoint Appliance (4 шт.),
место для монтажа определяется на этапе разработки технологических
решений по согласованию с Заказчиком
4.1.5 Прокладка 4 патч-кордов UTP RJ-45 – RJ-45 от монтируемого кластера
серверов репликации EMC RecoverPoint Appliance (по одному от каждого
сервера) до патч-панели в стойке.
4.1.6 Прокладка 4 патч-кордов VisiPatch на кроссе для подключения
монтируемого кластера серверов репликации EMC RecoverPoint Appliance к
установленным в ЦОД коммутаторам сети управления Cisco 2960. Порты на
кроссе определяются в ходе разработки технологических решений по
согласованию с Заказчиком.
4.1.7 Прокладка 16 оптических кабелей LC-LC MM от монтируемого кластера
серверов репликации EMC RecoverPoint Appliance (по 4 от каждого сервера)
до Установленных в ЦОД FC-коммутаторов Cisco MDS (по 8 к каждому
коммутатору).
4.1.8 Прокладка 96 полупатч-кордов RJ-45 в помещении ЦОД-4, серверная 2 от
кросса до коммутаторов передачи данных в стойках T-2-1, T-2-2 (по 48 к
каждому коммутатору).
4.1.9 Расшивка 96 полупатч-кордов RJ-45, указанных в п. Error! Reference source
not found. на кросс.
4.1.10 Маркировка всех монтируемых кабельных соединений, стоек и серверного
оборудования.
4.1.11 Все материалы необходимые для выполнения работ предоставляются
Исполнителем;
6.12 Настройка сервера Cisco GSS-4492R-K9
4.2.1 Обновление программного обеспечения.
4.2.2 Установка лицензий.
4.2.3 Настройка общих параметров сервера (системное имя, ip-адрес, шлюз по
умолчанию, ограничение доступа к системной консоли, SNMP).
4.2.4 Настройка списков DNS-серверов для взаимодействия с сервером GSS4492R.
4.2.5 Настройка списков доменов.
4.2.6 Настройка политик проверки доступности серверов ЦОД.
4.2.7 Настройка ответных групп.
4.2.8 Настройка правил DNS (политики ответа на DNS-запросы в зависимости от
состояния сервера).
4.2.9 Настройка защиты от DDoS.
4.2.10 Настройка общих механизмов обеспечения безопасности и управления
(системное имя, AAA, ACL для VTY, SNMP, local logging и syslog).
4.2.11 Настройка резервирования конфигурации.
4.2.12 Настройка кластеризации с сервером GSS-4492R-K9 в Перми.
4.2.13 Включение сервера GSS-4492R-K9 в работу по обработке DNS-запросов от
внутренних и внешних пользователей.
4.2.14 Детальные параметры всех настроек определяются на этапе разработки
технологических решений по согласованию с заказчиком.
6.13 Настройка СХД EMC Clariion (5шт)
4.3.1 Создание служебных томов для кластера RecoverPoint (Repository, Journal).
4.3.2 Активация и настройка ПО VNX/Clariion Splitter.
4.3.3 Создание Storage Groups для кластера RecoverPoint.
4.3.4 Детальные параметры всех настроек определяются на этапе разработки
технологических решений по согласованию с заказчиком.
6.14 Коммутаторы SAN Cisco MDS (2шт)
4.4.1 Перенастройка конфигурации VSAN и IVR.
4.4.2 Создание зон для узлов кластера RecoverPoint и его взаимодействия с СХД.
4.4.3 Создание зон для обеспечения связи с удаленным сайтом (Пермь).
4.4.4 Детальные параметры всех настроек определяются на этапе разработки
технологических решений по согласованию с заказчиком.
6.15 Кластер EMC RecoverPoint (4 узла)
4.5.1 Обновление ПО RecoverPoint
4.5.2 Настройка узлов, создание кластера
4.5.3 Настройка взаимодействия с кластером RecoverPoint в удаленном сайте
(Пермь)
4.5.4 Интеграция с СХД, регистрация Splitter-ов (5шт)
4.5.5 Детальные параметры всех настроек определяются на этапе разработки
технологических решений по согласованию с заказчиком.
6.16 Настройка ПО VMWare Site Recovery Manager 5.0 (SRM)
4.6.1 Установка SRM и его базы данных, настройка интеграции с vCenter Server
4.6.2 Установка и настройка RecoverPoint SRA
6.17 Дополнительные работы и оборудование
4.7.1 Состав оборудования и материалов может быть скорректирован по
результатам разработки технологических решений по согласованию с
Заказчиком.
4.7.2 В случае корректировки выполнение дополнительных работ и
предоставление дополнительных материалов обеспечивается Исполнителем.
Наличие дополнительного оборудования обеспечивается Заказчиком.
Требования к составу и содержанию работ, выполняемых по адресу г.
Пермь, ул. Крупской, 2.
6.11 Монтажные работы
5.1.1 Монтаж серверных шкафов 47U (2 шт.) на места 8B16 и 8B18 в гермозоне.
5
5.1.2 Монтаж системы электропитания для серверных шкафов 47U, 4 ввода на
каждый шкаф (по 2 с каждого электрощита 220В), кабелем ВВГнг-LS 3х4.
5.1.3 Монтаж кабеля заземления для каждого устанавливаемого серверного
шкафа.
5.1.4 Монтаж шкафов СХД EMC VNX 7500 40U (2 шт.) на места 8B15 и 8B17 в
гермозоне.
5.1.5 Монтаж системы электропитания шкафов СХД EMC VNX 7500 40U, 2 ввода
на каждый шкаф (по 1 вводу с каждого электрощита 220В), кабелем ВВГнг.
5.1.6 Монтаж кабеля заземления для каждого устанавливаемого шкафа СХД EMC
VNX 7500.
5.1.7 Монтаж одной
шкаф.
24-портовой патчпанели RJ-45 в каждый установленный
5.1.8 Прокладка 24 UTP кабелей до каждого устанавливаемого шкафа, с
расшивкой на 24 портовые патч-панели с обеих сторон.
5.1.9 Монтаж одного 24-портового многомодового оптического кросса в каждый
установленный серверный шкаф.
5.1.10 Прокладка 24-волоконного многомодового оптического кабеля от
оптического кросса 8A21 до каждого устанавливаемого шкафа, с разваркой
кабеля на обоих концах в оптический кросс.
5.1.11 Монтаж одного 24-портового одмодового оптического кросса в каждый
установленный шкаф.
5.1.12 Прокладка
24-волоконного
многомодового
оптического
кабеля
от
оптического кросса 8A20 до каждого устанавливаемого шкафа, с разваркой
кабеля на обоих концах в оптический кросс.
5.1.13 Монтаж коммутаторов передачи данных Cisco WS-C4900M (2 шт.) в
установленные серверные шкафы (по одному в каждый шкаф.
5.1.14 Монтаж межсетевых экранов Cisco ASA5580-40 (2 шт.) в установленные
серверные шкафы (по одному в каждый шкаф.
5.1.15 Монтаж коммутатора управления Cisco WS-C2960-48TC-L в один из
установленных серверных шкафов.
5.1.16 Монтаж сервера Cisco GSS-4492R-K9 в один из установленных серверных
шкафов.
5.1.17 Монтаж кластера серверов репликации EMC RecoverPoint Appliance (4 шт.) в
установленные серверные шкафы (по 2 шт. в каждый шкаф).
5.1.18 Монтаж Blade-ферм HP C7000 (3шт) в установленные серверные шкафы (2
шт. в один шкаф и 1 шт. в другой).
5.1.19 Монтаж коммутаторов СХД Cisco MDS 9148 (2шт.) в установленные
серверные шкафы (по одному в каждый шкаф.
5.1.20 Подключение электропитания и заземления к оборудованию в серверных
шкафах.
5.1.21 Внутристоечная коммутация установленного оборудования патч-кордами
UTP RJ-45 – RJ-45 для подключения его к СПД.
5.1.22 Внутристоечная коммутация установленного оборудования оптическими
патч-кордами LC-LC для подключения его к сети хранения данных.
5.1.23 Монтаж СХД EMC VNX 7500 в установленные стойки.
5.1.24 Внутристоечная коммутация СХД EMC VNX 7500 патч-кордами UTP RJ-45
– RJ-45 для подключения его к СПД.
5.1.25 Внутристоечная коммутация СХД EMC VNX 7500 оптическими патчкордами LC-LC для подключения его к сети хранения данных.
5.1.26 Маркировка всех монтируемых кабельных соединений, стоек и серверного
оборудования.
5.1.27 Все материалы необходимые для выполнения работ предоставляются
Исполнителем.
5.1.28 Серверные шкафы 47U (2 шт.) предоставляются Исполнителем.
Конфигурация серверных шкафов:
Производитель
Партномер
Наименование
Кол-во
HP
AF031A
HP 10647 G2 Pallet Rack
2
HP
252663-B31
HP 32A High Voltage Modular PDU
8
HP
AF050A
HP 10647 G2 Sidepanel
2
HP
AF062A
HP 10K G2 600W Stabilizer Kit
2
HP
AF070A
HP 10pk Carbt 1U Universal Filler
10
Panel
6.12 Настройка коммутаторов Cisco WS-C4900M
5.2.1 Обновление программного обеспечения
5.2.2 Настройка VLAN
5.2.3 Настройка управления коммутаторами
5.2.4 Настройка магистральных портов для соединения коммутаторов WSC4900M между собой
5.2.5 Настройка магистральных портов для подключения коммутатора WS-C296048TC-L
5.2.6 Настройка магистральных портов для подключения межсетевых экранов
Cisco ASA5580-40
5.2.7 Настройка магистральных портов для подключения коммутаторов Blade
Center
5.2.8 Настройка портов для подключения серверного оборудования
5.2.9 Настройка VRF
5.2.10 Настройка SVI и протоколов FHRP
5.2.11 Настройка маршрутизации в ЦОД
5.2.12 Настройка подключения к МССС по протоколу BGP
5.2.13 Настройка общих механизмов обеспечения безопасности и управления
(системное имя, AAA, ACL для VTY, SNMP, local logging и syslog, storm
control)
5.2.14 Детальные параметры всех настроек определяются на этапе разработки
технологических решений по согласованию с заказчиком.
6.13 Настройка коммутатора Cisco WS-C2960-48TC-L
5.3.1 Обновление программного обеспечения
5.3.2 Настройка VLAN
5.3.3 Настройка управления коммутатором
5.3.4 Настройка магистральных портов для подключения к коммутаторам WSC4900M
5.3.5 Настройка портов для подключения интерфейсов управления сетевого и
серверного оборудования
5.3.6 Настройка общих механизмов обеспечения безопасности и управления
(системное имя, AAA, ACL для VTY, SNMP, local logging и syslog, storm
control)
5.3.7 Детальные параметры всех настроек определяются на этапе разработки
технологических решений по согласованию с заказчиком.
6.14 Настройка межсетевых экранов Cisco ASA5580-40
5.4.1 Обновление программного обеспечения
5.4.2 Настройка отказоустойчивого кластера из двух межсетевых экранов
5.4.3 Настройка многоконтекстного режима работы кластера
5.4.4 Настройка интерфейсов для подключения к коммутаторам WS-C4900M
5.4.5 Настройка административного контекста и управления межсетевыми
экранами
5.4.6 Настройка контекстов для систем и приложений
5.4.7 Настройка маршрутизации на всех контекстах
5.4.8 Настройка списков контроля доступа для разграничения доступа к системам
и приложениям на всех контекстах
5.4.9 Настройка правил трансляции сетевых адресов для работы систем и
приложений в ЦОД
5.4.10 Настройка общих механизмов обеспечения безопасности и управления
(системное имя, AAA, ACL для VTY, SNMP, local logging и syslog)
5.4.11 Детальные параметры всех настроек определяются на этапе разработки
технологических решений по согласованию с заказчиком.
6.15 Настройка сервера Cisco GSS-4492R-K9
5.5.1 Обновление программного обеспечения
5.5.2 Установка лицензий
5.5.3 Настройка общих параметров сервера (системное имя, ip-адрес, шлюз по
умолчанию, ограничение доступа к системной консоли, SNMP)
5.5.4 Настройка списков DNS-серверов для взаимодействия с сервером GSS4492R
5.5.5 Настройка списков доменов
5.5.6 Настройка политик проверки доступности серверов ЦОД
5.5.7 Настройка ответных групп
5.5.8 Настройка правил DNS (политики ответа на DNS-запросы в зависимости от
состояния сервера)
5.5.9 Настройка защиты от DDoS
5.5.10 Настройка общих механизмов обеспечения безопасности и управления
(системное имя, AAA, ACL для VTY, SNMP, local logging и syslog)
5.5.11 Настройка резервирования конфигурации
5.5.12 Настройка кластеризации с сервером GSS-4492R-K9 в Екатеринбурге
5.5.13 Включение сервера GSS-4492R-K9 в работу по обработке DNS-запросов от
внутренних и внешних пользователей
5.5.14 Детальные параметры всех настроек определяются на этапе разработки
технологических решений по согласованию с заказчиком.
6.16 Настройка СХД EMC VNX 7500
5.6.1 Обновление ПО VNX OE, включение дополнительного функционала
(enablers)
5.6.2 Создание RAID Groups, Storage Pools
5.6.3 Создание служебных томов для кластера RecoverPoint (Repository, Journal)
5.6.4 Создание томов для хранения реплицируемых данных
5.6.5 Создание Storage Groups для кластера RecoverPoint
5.6.6 Создание Storage Groups для разграничения доступа хостов
5.6.7 Настройка ПО VNX/Clariion Splitter
5.6.8 Детальные параметры всех настроек определяются на этапе разработки
технологических решений по согласованию с заказчиком.
6.17 Настройка коммутаторов SAN Cisco MDS 9148 (2шт)
5.7.1 Обновление ПО SAN-OS
5.7.2 Настройка VSAN
5.7.3 Настройка IVR
5.7.4 Создание зон для узлов кластера RecoverPoint
5.7.5 Создание зон для обеспечения связи с удаленным сайтом (Екатеринбург)
5.7.6 Создание зон для разграничения доступа хостов к портам СХД
5.7.7 Детальные параметры всех настроек определяются на этапе разработки
технологических решений по согласованию с заказчиком.
6.18 Настройка кластер EMC RecoverPoint (4 узла)
5.8.1 Обновление ПО RecoverPoint
5.8.2 Настройка узлов, создание кластера
5.8.3 Настройка взаимодействия с кластером RecoverPoint в удаленном сайте
(Екатеринбург)
5.8.4 Интеграция с СХД VNX7500, регистрация Splitter-а
5.8.5 Детальные параметры всех настроек определяются на этапе разработки
технологических решений по согласованию с заказчиком.
6.19 Настройка blade-ферм HP C7000 (3шт, 12 серверов HP BL680c)
5.9.1 Обновление системного ПО фермы
5.9.2 Обновление системного ПО серверов
5.9.3 Обновление системного ПО коммутаторов Ethernet
5.9.4 Обновление системного ПО коммутаторов SAN
5.9.5 Настройка сети управления
5.9.6 Настройка коммутаторов Ethernet
5.9.7 Настройка режима NPIV на коммутаторах SAN
5.9.8 Детальные параметры всех настроек определяются на этапе проектирования
по согласованию с заказчиком.
6.110 Настройка ПО VMWare vSphere 5
5.10.1 Развертывание ОС ESXi 5.0 u1 Hypervisor на серверах HP BL680c G7 (12шт)
5.10.2 Развертывание ПО vCenter Server 5.0 u1, создание кластера vSphere
5.10.3 Настройка режима vCenter Server Linked Mode с vCenter Server в удаленном
сайте (Екатеринбург)
5.10.4 Детальные параметры всех настроек определяются на этапе разработки
технологических решений по согласованию с заказчиком.
6.111 Настройка ПО VMWare Site Recovery Manager 5.0 (SRM)
5.11.1 Установка SRM и его базы данных, настройка интеграции с vCenter Server
5.11.2 Установка и настройка RecoverPoint SRA.
5.11.3 Настройка взаимодействия серверов SRM между сайтами (site pairing)
5.11.4 Проведение Datastore Discovery, создание Datastore Groups
5.11.5 Настройка Inventory Mapping
5.11.6 Настройка Protection Groups
5.11.7 Создание планов восстановления (Recovery Plans)
5.11.8 Настройка IP Customization
5.11.9 Настройка приоритетов и зависимостей
5.11.10 Тестирование Recovery Plans
5.11.11 Детальные параметры всех настроек определяются на этапе разработки
технологических решений по согласованию с заказчиком.
6.112 Дополнительные работы и оборудование
5.12.1 Состав оборудования и материалов может быть скорректирован по
результатам разработки технологических решений по согласованию с
Заказчиком.
5.12.2 В случае корректировки выполнение дополнительных работ и
предоставление дополнительных материалов обеспечивается Исполнителем.
Наличие дополнительного оборудования обеспечивается Заказчиком.
6 Требования к составу и содержанию общих работ
6.11 Настройка репликации RecoverPoint
6.1.1 Создание Replication Sets
6.1.2 Создание Consistency Groups
6.1.3 Запуск начальной репликации защищаемых томов
6.1.4 Детальные параметры всех настроек определяются на этапе разработки
технологических решений по согласованию с заказчиком.
6.12 Настройка ПО VMWare Site Recovery Manager 5.0 (SRM)
6.2.1 Настройка взаимодействия серверов SRM между сайтами (site pairing)
6.2.2 Проведение Datastore Discovery, создание Datastore Groups
6.2.3 Настройка Inventory Mapping
6.2.4 Настройка Protection Groups
6.2.5 Создание планов восстановления (Recovery Plans)
6.2.6 Настройка IP Customization
6.2.7 Настройка приоритетов и зависимостей
6.2.8 Тестирование Recovery Plans
6.2.9 Детальные параметры всех настроек определяются на этапе разработки
технологических решений по согласованию с заказчиком.
7
1
Требования к составу документации
7.1 Подготовка Акта обследования, в составе:
 Размещение оборудования;
 Организация связи между существующим и проектируемым
оборудованием;
 Электропитание и заземление оборудования.
7.2 Разработка технологических решений на основании Задания на
разработку технологических решений
Назначение объекта,
Централизованная виртуальная платформа
сооружения
(Далее – ЦВП) в г. Перми создается для
резервирования сервисов, запущенных на
основной ЦВП в г. Екатеринбурге.
2
Показатели,
характеризующие мощность
объекта
Количество виртуальных машин (ВМ) – 260
штук (все существующие ВМ – 200 штук и
запас 30%).
6
Технологические решения
Документацией предусмотреть:
1. Разработку технологических решений по
организации технической архитектуры (Далее
– ТА) резервной ЦВП (Далее – РЦВП) в г.
Перми. ТА должна предусматривать:
 отказоустойчивость;
 катастрофоустойчивость (при выходе из
строя
инфраструктуры
в
г.
Екатеринбурге,
работоспособность
сервисов должна продолжиться на
площадке в г. Перми, и на оборот);
 Режим работы ЦВП и РЦВП должен
поддерживать
частичный
перевод
сервисов с одной площадки на другую;
 возможность
горизонтального
и
вертикального масштабирования;
 поддержка виртуализации.
ТА РЦВП в г. Перми должна включать в себя
совокупность следующих взаимодействующих
компонент (оборудования):





серверное оборудование;
оборудование систем хранения данных;
оборудования сети передачи данных;
оборудования репликации данных;
оборудования сети хранения данных
(Далее - СХД).
2. Разработку
функциональной
схемы
организации связи РЦВП. В схему должны
быть включены элементы существующей ЦВП.
Требования по размещению
применяемого оборудования
и его сертификации
Требования к
электроснабжению и
электропитанию
Схему организации связи согласовать с
Заказчиком.
3. Предусмотреть технологические решения по
обеспечению резервирования и
отказоустойчивости РЦВП на следующих
функциональных уровнях:
 оборудования;
 каналов связи;
 сетевом, средствами протоколов 2-го и
3-го уровней модели OSI;
 уровне виртуализации;
4. Разработку решений по организации
балансировки нагрузки между оборудованием
и каналами связи.
5. Расчет коэффициента готовности сервисов,
запущенных на ЦВП.
6. Предусмотреть технологические решения по
обеспечению сетевой безопасности.
7. Интеграцию оборудования и системного
программного
обеспечения
РЦВП
с
существующими у Заказчика системами
мониторинга.
Оборудование
будет
размещено
на
технологических площадках, расположенных
по адресам: г. Пермь, ул. Крупской, д. 2 и г.
Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 11.
1. Категория оборудования РЦВП по
надежности электроснабжения – 1 (особая
группа).
2.
Время
автономной
работы
от
аккумуляторных батарей (АБ): не менее 2
часов.
3. Электропитание оборудования будет
предусмотрено от существующих ЭПУ с 2-мя
группами АБ по 2-х лучевой схеме
электропитания от 2-х разных ЭПУ с
возможностью 100% резервирования. В
составе ЭПУ
5. Система заземления – TN-C-S с точкой
разделения
PEN-проводника в ВРУ здания (в соответствии
с ПУЭ изд.7).
7
Требования по
использованию
существующих сооружений
Максимально использовать существующие
сооружения связи.
(станционных, линейных)
8
Требования по организации
эксплуатации предприятия
или сооружения связи
В соответствии с действующими нормами и
правилами.
9
Режим работы предприятия
(объекта связи)
Круглосуточный.
10
Особые условия
строительства
Строительство ведется в условиях
действующей сети.
11
Состав разрабатываемой
документации
Технологические решения выполняются
в соответствии с ГОСТ Р 21.1703-2000, ГОСТ
Р 21.1101-2009,
Состав разрабатываемой документации
согласовать с Заказчиком.
16
Количество разрабатываемых 5 экземпляров, в том числе:
экземпляров
-1 экземпляр – архивный, остается у
Подрядчика;
-4 экземпляра (3 экземпляра на бумажном
носителе и 1 экземпляр в электронном виде в
формате *.pdf и *.docx для текстовых
документов и *.dwg для схем и чертежей)
передается Заказчику. Экземпляр в
электронном виде передается Заказчику на
электронном носителе (CD, flash-карта).
17
Дополнительные условия
Нет
Настоящее задание может уточняться и изменяться в установленном порядке.
Дополнения, уточнения или изменения к настоящему заданию могут вноситься по
согласованию Сторон и должны оформляться в виде приложений, подписанных
уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя.
Предварительный состав технологических решений:



Ведомость технологических решений;
Лист утверждения;
Пояснительная записка в составе:
 Общие положения
 Цели, назначение и области использования РЦВП
 Соответствие технологических решений действующим
нормам и правилам техники безопасности
 Очередность создания системы
 Описание процесса деятельности
 Архитектура сети передачи данных. Технические
решения
 Архитектура вычислительной подсистемы. Технические
решения
 Архитектура сети хранения данных. Технические
решения
 Архитектура системы хранения данных. Технические
решения
 Архитектура системы репликации данных. Технические
решения
 Архитектура системы виртуализации. Технические
решения
 Структура системы, подсистем, сопряжение РЦВП и ее
компонентов
 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого
функционирования
комплекса
(резервирование
и
катастрофоустойчивость
сервисов
и
элементов
технической архитектуры)
 Решения по интеграции с существующими системами
мониторинга
 Режимы функционирования РЦВП
 Сведения о масштабируемости комплекса
 Расчет коэффициента готовности сервиса ЦВП
 Категории персонала, обслуживающего оборудование
РЦВП.
Более подробный состав технологических решений
разрабатывается Подрядчиком и согласовывается с
Заказчиком.
7.3 Разработка эксплуатационной документации в составе:
 Схемы функциональной структуры подсистем РЦВП
 План расположения оборудования
 Схема разводки силовых кабелей и кабелей заземления в
помещении
 Схема размещения оборудования в стойках.
 Схема подключения оборудования к PDU
 Схема соединения оборудования
 Проверочный расчет системы электропитания
 Проверочный расчет системы кондиционирования
 Расчет нагрузки на перекрытия
 Таблицы, отражающие текущую ситуацию после проведения ПНР
и инсталляции:
 Таблица коммутации в ГЩБП
 Таблица маркировки оборудования в стойках
 Подключение логических томов массивов данных
 Разметка подключенных дисков серверов
 Настройки РЦВП
 Настройки ОС серверов
 Настройки оборудования подсистемы репликации данных
 Настройки ПО подсистемы репликации данных
 Пароли для доступа к оборудованию и ПО.
Административные пользователи
 Таблица коммутации сети хранения данных
 Таблица коммутации в стойках
 Таблица соответствия расшивки патч-панелей в стойках
 Таблица VLAN
 Таблица распределения IP-адресов по подсетям
 Списки контроля доступа в ЛВС
 Дополнительные документы:
 Правила доступа в сети хранения данных (зонинг)
 Правила разграничения доступа на дисковом массиве
 Ведомость эксплуатационных документов
 Инструкция по эксплуатации РЦВП
 Регламент
штатного
включения
и
выключения
оборудования РЦВП
 Регламент резервного копирования и восстановления
сервисов.
7.4 Разработка программы и методики испытаний
Результатом работ должно быть:
Готовность Резервной Централизованной виртуальной платформы
Макрорегионального филиала «Урал» ОАО «Ростелеком» обеспечивать
работоспособность сервисов, запущенных на ней, а также сервисов, мигрируемых с
Централизованной виртуальной платформы в г.Ектеринбурге (в случае аварии или
проведения технического обслуживания) в установленные сроки и с надлежащим
качеством.
Готовность всей разрабатываемой по Договору документации.
Заказчик:
ОАО «Ростелеком»
Вице-президент - директор
Макрорегионального филиала «Урал»
ОАО «Ростелеком»
_________________/Сафеев Р.Р./
М.П.
Подрядчик:
Место для ввода текста.
Приложение №2
к договору № ____________
от « __ » ___________ 2012г
Протокол
соглашения о договорной цене
Открытое акционерное общество междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком» (ОАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице вице-президента – директора Макрорегионального филиала
«Урал» ОАО «Ростелеком» Сафеева Рустема Рузбековича, действующего на
основании генеральной доверенности от 27.04.2012 №12-300, с одной стороны, и
_____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
_____________________, действующего на основании _____________________, с
другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
протокол соглашения договорной цены о нижеследующем:
Сторонами достигнуто соглашение о величине
договорной цены за
выполнение Работ в сумме: _____________________ (_____________________)
рублей _____________________ коп., в том числе НДС 18 % _______________
(_____________________) рублей _____________________ коп.
Приложение №1. –Спецификация Работ.
Заказчик:
ОАО «Ростелеком»
Вице-президент - директор
Макрорегионального филиала «Урал»
ОАО «Ростелеком»
___________________/Сафеев Р.Р./
М.П.
Подрядчик:
Место для ввода текста.
Приложение №1 к протоколу соглашения
о договорной цене
к договору № ____________
от « __ » ___________ 2012г.
Спецификация Работ
Место для ввода текста.
Заказчик:
ОАО «Ростелеком»
Вице-президент - директор
Макрорегионального филиала «Урал»
ОАО «Ростелеком»
___________________/Сафеев Р.Р./
М.П.
Подрядчик:
Место для ввода текста.
Приложение №3
к договору № ____________
от « __ » ___________ 2012г.
Перечень оборудования, передаваемого Заказчиком
для проведения работ, и адреса технологических площадок
№ Производитель
Партномер
Наименование
оборудования
адреса площадок
Ед. изм.
Кол-во
Глобальный балансировщик GSS-4492R
1
2
3
4
Cisco Systems
GSS-4492R-K9
Cisco Systems
SF-GSS-V3,1-K9
Cisco Systems
CAB-ACE
Cisco Systems
SF-GSS-DDOSLIC
Global Site Selector
г.Екатеринбург,
ул.Блюхера, д.11
Шт.
1
GSS 3,1 Base Software
г.Екатеринбург,
ул.Блюхера, д.11
Шт.
1
AC Power Cord (Europe) C13 CEE г.Екатеринбург,
7 1,5M
ул.Блюхера, д.11
Шт.
1
г.Екатеринбург,
ул.Блюхера, д.11
Шт.
1
GSS DDOS Software License
Устройство репликации данных между удаленными массивами Recover Poin для 30ТБ
1
2
3
4
5
6
7
EMC
INTCAB-PWRCRD
C14-TO-C13 1METER
INTERNAL CABINET POWER
CORDS
г.Екатеринбург,
ул.Блюхера, д.11
Шт.
16
EMC
RP-HW-G4
GEN4 RPA FOR RP
г.Екатеринбург,
ул.Блюхера, д.11
Шт.
8
EMC
RP-RR-R03
RP-RR 1TB (26-40 TB)
г.Екатеринбург,
ул.Блюхера, д.11
Шт.
60
EMC
RP-RR-BASE
RP RR BASE LICENSE
г.Екатеринбург,
ул.Блюхера, д.11
Шт.
2
EMC
456-101-782
DATA PROTECTION ADVISOR: г.Екатеринбург,
1TB RECOVERPOINT
ул.Блюхера, д.11
CAPACITY
Шт.
30
EMC
RP-CLARIION
RP CLARIION SPLITTER
(CONFIG)
г.Екатеринбург,
ул.Блюхера, д.11
Шт.
1
EMC
RP-SANTAP
RP SANTAP SPLITTER
(CONFIG)
г.Екатеринбург,
ул.Блюхера, д.11
Шт.
1
Base system with 8 X2 ports and 2 г.Пермь, ул.Крупской, д.2
half slots
Шт.
2
Коммутаторы LAN 4900M
1
Cisco Systems
WS-C4900M
2
Cisco Systems
S49MIPB-15002SG
Cisco CAT4900M IOS IP BASE
W/O CRYPTO
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
2
3
Cisco Systems
X2-10GB-LR
10GBASE-LR X2 Module
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
4
4
Cisco Systems
WS-X4904-10GE
4 port wire speed 10GE card
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
2
5
Cisco Systems
X2-10GB-LR
10GBASE-LR X2 Module
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
4
6
Cisco Systems
WS-X4920-GB-RJ45
20 port 10/100/1000 RJ45
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
2
7
Cisco Systems
PWR-C49M-1000AC
4900M AC power supply, 1000
watts
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
2
8
Cisco Systems
PWR-C49M-1000AC/2
Redundant AC PS for 4900M
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
2
9
Cisco Systems
CAB-CEE77-C15-EU
CEE 7/7 to IEC-C15 8ft Europe
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
4
10
Cisco Systems
MEM-C4K-FLD64M
Catalyst 4900M Compact Flash,
64MB Option
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
2
Коммутаторы SAN 9148
1
Cisco Systems
DS-C9148D-8G32P-K9
MDS 9148 with 32p enabled,
32x8GFC SW optics, 2 PS
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
2
2
Cisco Systems
DS-SFP-FC8G-SW
8 Gbps Fibre Channel SW SFP+,
LC
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
56
3
Cisco Systems
DS-SFP-FC8G-LW
8 Gbps Fibre Channel LW SFP+,
LC (10km Reach)
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
8
ASA 5580-40 Appliance with 2 GE г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Mgmt, Single AC, DES
Шт.
2
Межсетевые экраны ASA 5580-40
1
Cisco Systems
ASA5580-40-BUN-K8
2
Cisco Systems
SF-ASA558X-8.4-K8
Software release ASA 8.4
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
2
3
Cisco Systems
ASA5500-SC-10
ASA 5500 10 Security Contexts
License
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
2
4
Cisco Systems
ASA-VPN-CLNT-K9
Cisco VPN Client Software
(Windows, Solaris, Linux, Mac)
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
2
5
Cisco Systems
ASA5580-4GE-CU
ASA 5580 4-Port 10/100/1000
Interface Card, RJ-45
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
4
6
Cisco Systems
CAB-CEE77-C19-EU
CEE 7/7 to IEC-C19 13ft Europe
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
4
7
Cisco Systems
ASA5580-PWR-AC
ASA 5580 AC Power Supply
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
2
8
Cisco Systems
ASA5500-ENCR-K8
ASA 5500 Base Encryption Level г.Пермь, ул.Крупской, д.2
(DES)
Шт.
2
Глобальный балансировщик GSS-4492R
1
Cisco Systems
GSS-4492R-K9
Global Site Selector
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
1
2
Cisco Systems
SF-GSS-V3,1-K9
GSS 3,1 Base Software
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
1
3
Cisco Systems
CAB-ACE
AC Power Cord (Europe) C13 CEE г.Пермь, ул.Крупской, д.2
7 1,5M
Шт.
1
4
Cisco Systems
SF-GSS-DDOSLIC
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
1
GSS DDOS Software License
ПО VMWare (48 Processors), ПО катастрофоустойчивости Site Recovery Manager (500 VM), ПО Vcenter
1
VMware
VS5-ENT-PL-C
2
VMware
VCS5-STD-C
3
VMware
VC-SRM5-25E-C
VMware vSphere 5 Enterprise Plus г.Пермь, ул.Крупской, д.2
for 1 processor (with 96 GB vRAM
entitlement per processor)
VMware vCenter Server 5 Standard г.Пермь, ул.Крупской, д.2
for vSphere 5 (Per Instance)
Шт.
48
Шт.
1
VMware vCenter Site Recovery г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Manager 5 Enterprise (25 VM Pack)
Шт.
20
Шт.
1
Дисковый массив VNX 7500 (30*2T SATA, 75*600G SAS)
1
EMC
VNXRACK-40U
VNX 40U RACK WITH
CONSOLE
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
2
EMC
VNX6GSDAE15
VNX 15X3.5 IN 6GB SAS EXP
DAE -EMC RACK
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
6
3
EMC
VNX6GSDAE15P
VNX57/75 15X3.5 IN 6GB SAS
PRIMARY DAE-EMC RACK
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
1
4
EMC
VNXSPS1KW
VNX57/75 1.2KW SPS 15/25 DRV г.Пермь, ул.Крупской, д.2
VAULT DAE-EMC RACK
Шт.
1
5
EMC
VSPEXPSASBEA
VNX7500 SAS BE EXPANSION
TO 8 BUSES ADD-ON
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
1
6
EMC
VX-VS07-020
2TB 7200RPM 6GB SAS 3.5
CARRIER
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
30
7
EMC
VX-VS15-600
600GB 15K 520BPS 6GB SAS 3.5 г.Пермь, ул.Крупской, д.2
CARRIER
Шт.
71
8
EMC
V-VX-VS1560
3.5 IN 600GB 15K VAULT PACK г.Пермь, ул.Крупской, д.2
FOR 6GSDAE-15/15 drive DPE
Шт.
1
9
EMC
PW40U60-IEC3V
CAB QUAD POWER CORD
IEC309
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
1
10
EMC
VNX75-KIT
DOCUMENTATION KIT FOR
VNX7500
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
1
11
EMC
VNX7500SPE
VNX7500 SPE 4X6G SAS BEEMC RACK
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
1
12
EMC
VSPM8GFFEA
VNX 4 PORT 8G FC IO MODULE г.Пермь, ул.Крупской, д.2
PAIR
Шт.
2
13
EMC
UNIB-V75
UNISPHERE FOR BLOCK FOR A г.Пермь, ул.Крупской, д.2
VNX7500
Шт.
1
14
EMC
EXPSAS-V75
UNISPHERE VNX7500 SAS
EXPANSION LICENSE
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
1
15
EMC
FSTS-V75
FAST SUITE FOR VNX7500
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
1
16
EMC
VNXOE-75
VNX OE LICENSE MODEL FOR г.Пермь, ул.Крупской, д.2
VNX7500
Шт.
1
17
EMC
VNXOECAPTB
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
60
18
EMC
VNXOEPERFTB
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
45
19
EMC
RPS-V75
VNX OE PER TB HIGH
CAPACITY FOR
VNX5500;5700;7500
VNX OE PER TB
PERFORMANCE FOR
VNX5500;5700;7500
REMOTE PROTECTION SUITE
FOR VNX7500
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
1
20
EMC
PS-PKG-IMFSU
VNX - UQM IMPLEMENT
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
1
21
EMC
PS-PKG-IMRPU
VNX - MIRRORVIEW
REPLICATOR IMP
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
1
22
EMC
457-100-183
POWERPATH/VE, STD. X86 T2
(8+ CPUS)
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
16
23
EMC
456-101-296
POWERPATH VE SERVED
LICENSES, VMWARE
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
2
24
EMC
SMA-SIA-UPG
STG INSGHT VOL LIC CARD
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
1
25
EMC
SMA-SIA-C009
SIA CBP: 401-600TB
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
105
Блейд фермы HP
1
HP
507019-B21
HP BLc7000 CTO 3 IN LCD
ROHS Encl
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
3
2
HP
643785-B21
HP BL680c G7 W CTO Blade
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
12
3
HP
643766-L21
HP BL680c E7-4870 G7 2P FIO Kit г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
12
4
HP
643766-B21
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
24
HP BL680c E7-4870 G7 CPU Kit
5
HP
500662-B21
HP 8GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
576
6
HP
507127-B21
HP 300GB 6G SAS 10K 2.5in DP г.Пермь, ул.Крупской, д.2
ENT HDD
Шт.
24
7
HP
451871-B21
HP BLc QLogic QMH2562 8Gb FC г.Пермь, ул.Крупской, д.2
HBA Opt
Шт.
24
8
HP
512488-B21
HP iLO Adv BL 1-Svr incl 1yr
TS&U SW
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
12
9
HP
AJ821A
HP B-series 8/24c BladeSystem
SAN Switch
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
6
10
HP
451438-B21
HP BLc Cisco 1GbE 3120G Switch г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
6
11
HP
378928-B21
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
24
12
HP
517521-B22
HP 6X 2400W Plat Ht Plg FIO Pwr г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Sply Kit
Шт.
3
13
HP
456204-B21
HP BLc7000 DDR2 Encl Mgmt
Option
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
3
14
HP
413379-B21
HP BLc7000 1 PH FIO Power
Module Opt
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
3
15
HP
417688-B23
HP c-Class All FIO 16 Icm 1yr
24x7 Lic
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
3
16
HP
517520-B21
HP BLc 6X Active Cool 200 FIO
Fan Opt
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
3
17
HP
AF576A
HP 3.6m 16A C19 EU Pwr Cord
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
18
18
HP
BK840A
HP 5m Premier Flex LC/LC Optical г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Cable
Шт.
48
19
HP
AJ716A
HP 8Gb Shortwave B-series FC
SFP+ 1 Pack
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
24
20
HP
494331-B21
HP BLc Cisco .5m Stacking Cbl
Opt
г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Шт.
4
Cisco Enet C-SFP Module
Расширение оперативной памяти существующей платформы ЦВП (до 128G каждый блейд сервер BL680G5
ЦВП)
1
HP
413015-B21
HP 16GB FBD PC2-5300 2x8GB
Kit
Заказчик:
ОАО «Ростелеком»
г.Екатеринбург,
ул.Блюхера, д.11
Шт.
256
Подрядчик:
Место для ввода текста.
Вице-президент - директор
Макрорегионального филиала «Урал»
ОАО «Ростелеком»
____________________/Сафеев Р.Р./
М.П.
Приложение №4
к договору № ____________
от «____»________20112г.
График производства работ
№ Адрес/наименование Наименование
площадки
работ
1
Место для ввода текста.
Место для ввода
текста.
Состав
работ
Место для ввода
текста.
Место для
ввода
текста.
Место для ввода
текста.
Место для ввода
текста.
Место для
ввода
текста.
Место для
ввода
текста.
Место для ввода
текста.
Место для
ввода
текста.
Место для
ввода
текста.
Место для ввода
текста.
Место для ввода текста.
Место для ввода
текста.
2
Место для ввода текста.
Место для ввода
текста.
Место для ввода
текста.
Место для ввода текста.
Место для ввода текста.
Место для ввода
текста.
Место для ввода
текста.
Место для ввода
текста.
Место для ввода
текста.
Заказчик:
ОАО «Ростелеком»
Вице-президент - директор
Макрорегионального филиала «Урал»
ОАО «Ростелеком»
____________________/Сафеев Р.Р./
М.П.
Дата
Дата
Полученный
начала окончания результат,
работ
работ
отчетные
документы
Место для ввода
текста.
Место для ввода
текста.
Подрядчик:
Место для ввода текста.
Место для ввода
текста.
Место для ввода
текста.
Скачать