УТВЕРЖДАЮ Муниципальное учреждение здравоохранения городского округа Кинешма «Центральная городская больница» Главный врач________________ А.Б. Юрков «____» ________________ 2012 г ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК Регистрационный №405 25.07.2012 г. Размещение заказов путем запроса котировок проводится в соответствии с главой 4 Федерального закона от 21 июля 2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее ФЗ №94). 1. Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения городского округа Кинешма «Центральная городская больница». Местонахождения, почтовый адрес: Российская Федерация, 155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул.Нагорная, д. 18. Адрес электронной почты: kincrbyur@yandex.ru. 2. Уполномоченный орган на размещение заказа: Администрация городского округа Кинешма в лице отдела муниципального заказа. Почтовый адрес: 155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Фрунзе, д.4. 3.Предмет закупки: Выполнение работ по устройству системы вентиляции пищеблока МУЗ г.о. Кинешма «Центральная городская больница». 4.Источник финансирования: субсидии из бюджета городского округа Кинешма на мероприятия, проводимые в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация здравоохранения по оказанию стационарной медицинской помощи в Муниципальном учреждении здравоохранения городского округа Кинешма «Центральная городская больница». 5. Максимальная цена гражданско – правового договора: 274363,00 рубля. 6. Сведения о включенных в цену расходах: цена гражданско – правового договора включает в себя стоимость работ, материалов, необходимых для исполнения и приобретаемых подрядчиком, транспортных расходов, накладных расходов, налогов, в том числе НДС, сборов и других обязательных платежей. 7. Наименование, характеристика и объем выполняемых работ: Работы должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объемов работ и локальной сметой (Приложения №1, №2 к извещению о проведении запроса котировок) на условиях гражданско – правового договора. 8. Требования к качеству, техническим характеристикам работ, результатам работ: Работы должны быть выполнены в полном объеме, в соответствии с действующими нормами и правилами из сертифицированных материалов. Обеспечить выполнение в месте выполнения работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды во время проведения работ. Применяемые материалы и выполняемые работы должны соответствовать Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Гарантийный срок на выполненные работы составляет – 3 года. Гарантийный срок на материалы - в соответствии с паспортами и сертификатами качества. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания акта выполненных работ. 9. Срок выполнения работ: не позднее 30 календарных дней с даты заключения гражданско – правового договора. 10.Место выполнения работ: Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Нагорная, д.18 (здание пищеблока МУЗ г.о. Кинешма «Центральная городская больница»). 11.Дата начала подачи заявок:26.07.2012г. 12.Дата и время окончания подачи заявок: до 10-00 часов 06.08.2012 г. 13.Место и порядок подачи заявок: на бумажном носителе: Администрация городского округа Кинешма, 155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Фрунзе, д.4, к.42. В рабочие дни с 08.30 по 17.30 по московскому времени. Перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 14. Срок и условия оплаты: Оплата производится по безналичному расчету после подписания актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) по фактически выполненным объемам работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счетов-фактур, при условии, что работы выполнены надлежащим образом, в течение двадцати дней. 15. Срок подписания гражданско – правового договора: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 20 дней со дня подписания указанного протокола. 16. Требование к участникам размещения заказа: Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. 17. Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско – правового договора: Приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок. Приложение к извещению о проведении запроса котировок: - Приложение №1; - Приложение №2; - проект гражданско – правового договора; - форма котировочной заявки Согласно ч.2 ст.46 ФЗ № 94ФЗ котировочная заявка может быть подана в письменной форме (по почте) или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Котировочная заявка должна быть заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя размещения заказа и скреплена печатью. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены гражданско-правового договора прописью и цифрами, то единой комиссией принимается к рассмотрению цена гражданско-правового договора, указанная прописью. В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94). Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. Котировочная заявка должна быть составлена в соответствии с требованиями ст. 44 ФЗ №94. В соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок. Приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок При указании на товарный знак, необходимо считать такое указание сопровожденным словами «эквивалент». Ведомость объемов работ №2 Устройство системы вентиляции пищеблока МУЗ г.о. Кинешма "Центральная городская больница" № пп 1 Наименование Кол. Примечание 5 3 4 Прокладка воздуховодов из тонколистовой холоднокатанной оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром до 2400мм м2 6 воздуховод сечением 500х500мм длиной 3м м2 6 Прокладка воздуховодов из тонколистовой холоднокатанной оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1100 до 1600мм м2 10,8 воздуховод сечением 350х250мм длиной 9м м2 10,8 Прокладка воздуховодов из тонколистовой холоднокатанной оцинкованной стали толщиной 1,0мм, периметром до 2400мм м2 6 воздуховод сечением 500х500мм длиной 3м м2 6 Прокладка воздуховодов из тонколистовой холоднокатанной оцинкованной стали толщиной 1,0мм, периметром от 1100 до 1600мм м2 9,2 воздуховод сечением 300х250мм длиной 4м м2 4,4 воздуховод сечением 400х400мм длиной 3м м2 4,8 Прокладка воздуховодов из тонколистовой холоднокатанной оцинкованной стали толщиной 1,0мм, периметром до 900мм м2 2,7 воздуховод сечением 300х150мм длиной 3м м2 2,7 5 Установка вентиляционных решеток щелевых, регулирующих Р200-II шт 11 серия1.494-10 6 Установка решетки жалюзийной неподвижной шт 1 серия 4.904-16 вып.4 Решетка жалюзийная неподвижная односекционная марки СТД5290 450х450мм шт 1 Установка агрегата приточного шт 1 Агрегат приточный, N=1,5 кВт марки АПК-ИННОВЕРТ-1,152 весом 100кг шт 1 Установка в вентиляционной шахте чердака радиального вентилятора массой до 0,12т. Вентилятор ВЦ4-70-5 с электродвигателем АИР 71В6, N=0,55кВт, n=930об./мин. весом 91кг. шт 1 шт 1 шт/м2 1/12,45 Зонты вытяжные над оборудованием из пищевой нержавеющей стали с жироулавливающим фильтром 350(высота) х1400х2500мм шт 1 Установка шумоглушителя ГШП-4 шт 1 1 2 3 4 7 8 9 10 2 Ед. изм. Установка зонта островного вытяжного с жироулавливающим фильтром ГОСТ 14918-80 ГОСТ 14918-80 ГОСТ 14918-80 При определении стоимости работ учесть условия производства работ, согласно МДС 81-35.2004, приложение 1, табл. 1, п.2 и применить непредвиденные расходы в размере 2% Приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок При указании на товарный знак, необходимо считать такое указание сопровожденным словами «эквивалент». ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № на устройство системы вентиляции пищеблока МУЗ г.о. Кинешма "Центральная городская больница" Основание: дефектная ведомость Чертежи № Сметная стоимость Нормативная трудоемкость Сметная заработная плата - 274,363 тыс.руб 168,50 чел-ч 17,015 тыс.руб Составлена в ценах Апреля 2012 г. № п/ п Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат Единица измерения 1 2 3 4 1 ГЭСН2001-001-11 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм ЗП=9834*1,2*1,15; ЭММ=572*1,2*1,25; ЗПм=35*1,2*1,25; ТЗТ=100,06*1,2*1,15; ТЗТм=0,28*1,2*1,25 Трудозатраты рабочих 100 м2 поверхно сти воздухово дов (0) 1 2 021141 030305 030403 040502 400001 101-0605 101-1522 101-1703 101-1714 509-0989 2 301-1795 Средний разряд работы Трудозатраты машинистов Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5т Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан" Электроды диаметром 5 мм Э42А Кол-во единиц Сметная стоимость, руб. На ед. изм. Общее На ед. изм. Общая 5 6 7 8 0,06 15617 937 чел.-ч 100,06 8,28497 98,28 814 чел.-ч маш.-ч 3,2 0,28 0,28 0,0252 0,0252 124,36 594,66 3 15 маш.-ч 10,05 0,9045 10,28 9 маш.-ч 0,2 0,018 35,96 1 маш.-ч 1,31 0,1179 44,26 5 маш.-ч 0,43 0,0387 551,07 21 т 0,00016 60380,5 3 35334,5 3 60,24 10 37920,7 4 106510, 85 635,47 18 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) Болты с гайками и шайбами строительные кг 0,0026 9 0,0003 3 9,91 т 0,008 0,00048 Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 8-10 мм Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм т 0,0011 0,00007 т м2 0,00002 0,5946 6 1 36 7 3813 3 ГЭСН2001-001-10 (0) 1 2 021141 030403 040502 400001 101-0605 101-1522 101-1703 101-1714 509-0989 4 301-1794 5 ГЭСН2001-001-11 (0) 1 2 021141 030305 030403 040502 400001 101-0605 101-1522 101-1703 101-1714 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм ЗП=13069*1,2*1,15; ЭММ=622*1,2*1,25; ЗПм=47*1,2*1,25; ТЗТ=132,98*1,2*1,15; ТЗТм=0,38*1,2*1,25 Трудозатраты рабочих Средний разряд работы Трудозатраты машинистов Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5т Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан" Электроды диаметром 5 мм Э42А 100 м2 поверхно сти воздухово дов 0,108 132,98 19,81934 98,28 1948 чел.-ч маш.-ч 3,2 0,38 0,38 0,06156 0,06156 124,36 594,66 8 37 маш.-ч 0,39 0,06318 35,96 2 маш.-ч 1,54 0,24948 44,26 11 маш.-ч 0,57 0,09234 551,07 51 т 0,00055 60380,5 3 35334,5 3 60,24 33 37920,7 4 106510, 85 607,7 45 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) Болты с гайками и шайбами строительные кг т 0,011 0,00119 Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 8-10 мм Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм т 0,0008 4 0,00009 Средний разряд работы Трудозатраты машинистов Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5т Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан" Электроды диаметром 5 мм Э42А Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) Болты с гайками и шайбами строительные 2187 чел.-ч 0,0051 3 0,0003 9 7,58 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, периметром до 2400 мм (применительно) ЗП=9834*1,2*1,15; ЭММ=572*1,2*1,25; ЗПм=35*1,2*1,25; ТЗТ=100,06*1,2*1,15; ТЗТм=0,28*1,2*1,25 Трудозатраты рабочих 20250 т м2 0,00004 0,81864 10,8 100 м2 поверхно сти воздухово дов 0,06 1 49 10 6563 15617 937 чел.-ч 100,06 8,28497 98,28 814 чел.-ч маш.-ч 3,2 0,28 0,28 0,0252 0,0252 124,36 594,66 3 15 маш.-ч 10,05 0,9045 10,28 9 маш.-ч 0,2 0,018 35,96 1 маш.-ч 1,31 0,1179 44,26 5 маш.-ч 0,43 0,0387 551,07 21 т 0,00016 60380,5 3 35334,5 3 60,24 10 кг 0,0026 9 0,0003 3 9,91 т 0,008 0,00048 37920,7 4 18 т 0,00002 0,5946 1 36 509-0989 6 дан.бух. 7 ГЭСН2001-001-10 (0) 1 2 021141 030403 040502 400001 101-0605 101-1522 101-1703 101-1714 509-0989 Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 8-10 мм Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, периметром 2000 мм Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (применительно) V=0,044+0,048; ЗП=13069*1,2*1,15; ЭММ=622*1,2*1,25; ЗПм=47*1,2*1,25; ТЗТ=132,98*1,2*1,15; ТЗТм=0,38*1,2*1,25 Трудозатраты рабочих Средний разряд работы Трудозатраты машинистов Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5т Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан" Электроды диаметром 5 мм Э42А 101-0605 1862 98,28 1659 чел.-ч маш.-ч 3,2 0,38 0,38 0,05244 0,05244 124,36 594,66 7 31 маш.-ч 0,39 0,05382 35,96 2 маш.-ч 1,54 0,21252 44,26 9 маш.-ч 0,57 0,07866 551,07 43 т 0,00047 60380,5 3 35334,5 3 60,24 28 38 2759 3010 0,0008 4 0,00008 Средний разряд работы Трудозатраты машинистов Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5т Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан" 3763 16,88314 т Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, периметром 900 мм (применительно) ЗП=15105*1,2*1,15; ЭММ=666*1,2*1,25; ЗПм=51*1,2*1,25; ТЗТ=153,69*1,2*1,15; ТЗТм=0,41*1,2*1,25 Трудозатраты рабочих 20239 7 132,98 Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 8-10 мм Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, периметром 1100 мм ГЭСН2001-001-09 106510, 85 627,12 чел.-ч 0,00101 10 400001 0,092 0,011 Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, периметром 1600 мм 040502 100 м2 поверхно сти воздухово дов т дан. бух. 030403 6 кг 9 2 021141 м2 0,00007 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) Болты с гайками и шайбами строительные дан. бух. 1 0,0011 0,0051 3 0,0003 9 7,58 8 (0) т т 0,00004 0,69736 м2 4,4 37920,7 4 106510, 85 627,12 м2 4,8 627,12 100 м2 поверхно сти воздухово дов 0,027 1 42 9 23333 630 чел.-ч 153,69 5,72649 98,28 563 чел.-ч маш.-ч 3,2 0,41 0,41 0,01661 0,01661 124,36 594,66 2 10 маш.-ч 0,39 0,0158 35,96 1 маш.-ч 1,62 0,06561 44,26 3 маш.-ч 0,61 0,02471 551,07 14 т 0,0050 1 0,00014 60380,5 3 8 101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 101-1703 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) Болты с гайками и шайбами строительные Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 8-10 мм Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, периметром 900 мм 101-1714 509-0989 дан. бух. 11 12 ГЭСН2002-003-11 0,015 0,00041 т 0,0008 9 0,00002 м2 101-1522 101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т 204-0004 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 5290, размер 450х450 мм т 1 330206 400001 101-0116 204-0004 301-0603 ГЭСН2002-003-01 (0) 1 040502 330206 400001 дан. бух. 14 15 т Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм ЗП=108*1,2*1,15; ЭММ=8*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=1,07*1,2*1,15 Трудозатраты рабочих Средний разряд работы Дрели электрические Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5т Винты с полукруглой головкой длиной 55120 мм Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм Решетки щелевые регулирующие марка Р200, размер 200х200 мм Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 450х450 мм ЗП=118*1,2*1,15; ЭММ=13*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=1,17*1,2*1,15 Трудозатраты рабочих Средний разряд работы Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) Дрели электрические Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5т Электроды диаметром 5 мм Э42А (0) 13 0,00001 кг 0,0004 1 8 ГЭСН2006-002-01 (0) 1 2 021141 030305 0,216 маш.-ч маш.-ч т т м2 11 236 0 13 16 2 1693 2596 1,07 3,4 0,27 0,01 16,2426 100,7 1636 4,455 0,165 8,37 551,07 37 91 0,0000 1 0,0004 3 0,04 0,00011 47422,5 2 23742,8 8 1625,2 5 0,00473 0,44 1 решетка чел.-ч 37920,7 4 106510, 85 627,12 2,7 1 решетка чел.-ч 35334,5 3 60,24 1 112 715 198 198 1,6146 100,7 163 маш.-ч 1,17 3,4 0,12 0,18 44,26 8 маш.-ч маш.-ч 0,27 0,01 0,405 0,015 8,37 551,07 3 8 т 0,0001 0,0001 4 0,0000 4 0,0004 3 0,00004 35334,5 3 37920,7 4 23742,8 8 169,49 шт. Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час ЗП=4511*1,2*1,15; ЭММ=517*1,2*1,25; ЗПм=27*1,2*1,25; ТЗТ=43,71*1,2*1,15; ТЗТм=0,22*1,2*1,25 1 камера Трудозатраты рабочих Средний разряд работы Трудозатраты машинистов Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) чел.-ч 0,00043 1 1 7738 2 10 169 7738 60,3198 103,2 6225 чел.-ч маш.-ч 43,71 3,6 0,22 0,22 0,33 0,33 124,36 594,66 41 196 маш.-ч 12,61 18,915 10,28 194 040502 400001 101-0319 1,68 2,52 44,26 112 маш.-ч 0,33 0,495 551,07 273 т 0,00038 69775,4 27 0,00029 37817 11 0,00014 34205,5 5 0,00034 35334,5 3 142,23 60,24 12 т 101-0628 Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный Олифа комбинированная, марки К-3 101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 101-1669 101-1703 кг кг 101-1714 Очес льняной Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) Болты с гайками и шайбами строительные т 0,0042 0,0042 101-1929 Болты анкерные т 0,00096 101-2040 Шайбы стальные т 302-1240 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм Раствор готовый кладочный цементный марки 100 АПК-ИННОВЕРТ-1,15-2 весом 100кг, N=1,5кВт, шт. 0,0009 6 0,0001 8 3 м3 0,009 402-0004 прайс 16 ГЭСН2003-001-02 (0) 1 2 021141 030305 400001 101-1929 прайс 18 19 маш.-ч 0,0003 8 0,0002 9 0,0001 4 0,0003 4 0,15 2,72 101-0388 17 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5т Картон строительный прокладочный марки Б ГЭСН2002-011-01 (0) 1 030305 400001 101-1703 101-1714 т шт. Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т ЗП=865*1,2*1,15; ЭММ=67*1,2*1,25; ЗПм=4*1,2*1,25; ТЗТ=9*1,2*1,15; ТЗТм=0,03*1,2*1,25 Трудозатраты рабочих Средний разряд работы Трудозатраты машинистов Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5т Болты анкерные 1 вентилят ор Вентилятор ВЦ4-70-5 с электродвигателем АИР 71В6,N=0,55кВт, п=930об./мин. весом 91кг шт. Установка зонтов над оборудованием ЗП=106*1,2*1,15; ЭММ=24*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=1*1,2*1,15 Трудозатраты рабочих Средний разряд работы Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5т Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) Болты с гайками и шайбами строительные чел.-ч 0,15 2,72 21 164 159 0,00018 37920,7 4 29169,2 4 41038,4 3 91,68 275 0,009 3231,13 29 1 85661,0 2 85661 1 1334 28 7 1334 12,42 96,09 1193 чел.-ч маш.-ч 9 3 0,03 0,03 0,045 0,045 124,36 594,66 6 27 маш.-ч 2,07 3,105 10,28 32 маш.-ч 0,05 0,075 551,07 41 т 0,0014 0,0014 29169,2 4 12016,9 5 41 1 1 м2 поверхно сти зонта чел.-ч 12,45 218 12017 2708 17,181 105,62 1815 маш.-ч 1 3,8 0,21 3,92175 10,28 40 маш.-ч 0,04 0,747 551,07 412 кг 0,551 6,85995 60,24 413 т 0,0000 6 0,00075 37920,7 4 28 прайс 20 21 ГЭСН2002-016-01 (0) 1 030305 040502 400001 101-1522 101-2218 101-0116 прайс Зонты вытяжные над оборудованием из пищевой нержавеющей стали с жироулавливающим фильтром 350(высота)х1400х2500мм вес 83,6кг шт. Установка глушителей шума вентиляционных установок ЗП=84*1,2*1,15; ЭММ=13*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=0,84*1,2*1,15 Трудозатраты рабочих Средний разряд работы Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5т Электроды диаметром 5 мм Э42А 1 пластина Сталь тонколистовая углеродистая обыкновенного качества толщиной 1,6-1,7 мм Винты с полукруглой головкой длиной 55120 мм Глушитель ГШП-4 чел.-ч 1 51298,3 1 1 51298 147 147 1,1592 99,49 115 маш.-ч 0,84 3,3 0,19 0,285 10,28 3 маш.-ч 0,12 0,18 44,26 8 маш.-ч 0,01 0,015 551,07 8 т 0,0001 0,0001 4 т 0,0003 9 0,0000 2 0,00039 35334,5 3 19677,1 1 47422,5 2 9728,81 т шт. 0,00002 1 8 1 9729 22 ИТОГО: 201749 Наименование и значение множителей Значение Прямые Зарплата 16945 1 16945 Машины и механизмы 1809 1 1809 Материалы 182995 1 182995 Итого 201749 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (НР*0,85) (СП*0,8). ремонт (1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21) Накладные расходы (16945+70)*0,98 0,98 16675 Сметная прибыль (16945+70)*0,56 0,56 9528 Итого Накладные расходы 16675 1 16675 Итого Сметная прибыль 9528 1 9528 Итого 227952 Непредвиденные расходы 227952*0,02 2% 4559 Итого 232511 НДС 232511*0,18 18% 41852 Итого 274363 ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО – ПРАВОВОЙ ДОГОВОР №_________ РФ, Ивановская область город Кинешма «____»___________ 2012 год ___________________________________________________________________________________ _________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и Муниципальное учреждение здравоохранения городского округа Кинешма «Центральная городская больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Юркова Андрея Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № _______ от ______ 2012 года заключили настоящий гражданско – правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА Подрядчик обязуется в установленный настоящим Договором срок по заданию Заказчика выполнить работы по устройству системы вентиляции пищеблока МУЗ г.о. Кинешма «Центральная городская больница» в соответствии с локальной сметой (Приложение №1 к гражданско – правовому договору) и с требованиями нормативных правовых актов в области строительства, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять выполненные работы и обеспечить оплату выполненных работ в пределах цены настоящего Договора. 2. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 2.1.Срок выполнения работ: не позднее 30 календарных дней с даты заключения настоящего Договора. 2.2. Место выполнения работ: Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Нагорная, д.18 (здание пищеблока МУЗ г.о. Кинешма «Центральная городская больница»). 3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Общая цена настоящего Договора составляет_________ _ (__)рублей. 3.2. Цена настоящего Договора включает в себя стоимость работ, материалов, необходимых для выполнения и приобретаемых Подрядчиком, накладных расходов, транспортных расходов, налоги, в том числе НДС и иные затраты, понесенные Подрядчиком при выполнении работ. При составлении акта приемки выполненных работ применяется корректирующий коэффициент, определяемый выделением цены настоящего Договора, полученной по результатам торгов, на максимальную цену настоящего Договора. Коэффициент применяется в актах приемки выполненных работ КС-2 до начисления НДС. Подрядчик, применяющий упрощенную систему налогообложения, в случае привлечения для выполнения работ по настоящему Договору субподрядных организаций, расчеты по оплате налогов субподрядным организациям производит самостоятельно, за счет собственных средств, без изменения объемов и стоимости работ. 3.3. Цена настоящего Договора остается неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 3.4. Цена настоящего Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных настоящим Договором объема работ и иных условий исполнения настоящего Договора. 3.5. Оплата производится по безналичному расчету после подписания актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) по фактически выполненным объемам работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счетов-фактур, при условии, что работы выполнены надлежащим образом, в течение двадцати дней. 3.6.Финансирование по настоящему Договору производится за счет субсидий из бюджета городского округа Кинешма мероприятия, проводимые в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация здравоохранения по оказанию стационарной медицинской помощи в Муниципальном учреждении здравоохранения городского округа Кинешма «Центральная городская больница». 3.7. Все расчеты с Подрядчиком производит Заказчик. 3.8. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору и начисления ему штрафных санкций окончательный расчет между Сторонами производится только после перечисления Подрядчиком сумм пени (штрафов) на текущий счет Заказчика и представления подтверждающих оплату документов. 3.9. Валютой платежа является российский рубль. 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 4.1. Подрядчик обязан: 4.1.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с утвержденной локальной сметой. Качественное выполнение всех работ, использование качественных материалов, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество. 4.1.2. Передать результат выполненных работ Заказчику. 4.1.3. При выполнении работ Подрядчику запрещается загромождать пути эвакуации. Обеспечить уборку помещений, в которых производится выполнение работ. Строительный мусор вывозить с территории объекта. В 3-х-дневный срок со дня подписания акта приемки выполненных работ вывезти за пределы указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор. 4.1.4. В случае нанесения повреждений имуществу, принадлежащему Заказчику при проведении ремонтных работ Подрядчиком, восстановительные работы проводятся полностью за счет средств Подрядчика, не включенных в стоимость настоящего Договора. 4.1.5. Согласовать используемые материалы перед выполнением работ с Заказчиком. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования. 4.1.6. При необходимости оформить все требуемые разрешения и согласования на производство работ от соответствующих органов. 4.1.7. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка. 4.1.8. Привлекать к исполнению работ, указанных в настоящем Договоре, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование, в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 - Безопасность труда в строительстве). 4.1.9. Не допускать привлечения иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством. 4.1.10. Привлекать для выполнения работ субподрядные организации уведомив Заказчика. При выполнении работ в случае привлечения субподрядчиков Подрядчик (генеральный подрядчик) несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору субподрядчиком в соответствии с действующим законодательством. 4.1.11. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в других статьях настоящего Договора. 4.2. Заказчик обязан: 4.2.1. Создать необходимые условия для выполнения работ. 4.2.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, с соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной настоящим Договором цене, а также качеством материалов и оборудования. 4.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения. 4.2.4. Производить приемку выполненных работ и их оплату в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 4.2.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Настоящего Договора. 4.2.6. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев реорганизации Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения. 4.2.7. Зарегистрировать сведения о настоящем Договоре в реестре государственных и муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, на Официальном сайте для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, по адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zakupki.gov.ru (Постановление Правительства от 29.12.2010г. № 1191 «Об утверждении положения о ведении реестра государственных и муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети интернет, на котором размещается указанный реестр»). 5. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 5.1. Все строительные материалы, изделия и оборудование, используемое для проведения работ, должны быть соответствующих видов, описанных в сметной документации, иметь сертификаты соответствия ГОСТ, СНиП и нормам, определенным действующим законодательством, а также соответствовать Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 5.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет – 3 года. Гарантийный срок на материалы - в соответствии с паспортами и сертификатами качества. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания акта выполненных работ. 5.3. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты выполненных работ, то Подрядчик обязан устранить их своими силами и за свой счёт в согласованные Заказчиком сроки. Для согласования акта, фиксирующего дефекты, и согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Подрядчик должен устранить дефект в двухнедельный срок со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 5.4.Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором. 6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ 6.1. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком на основании акта выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Акт выполненных работ (форма КС-2) и Справка о выполненных работах (форма КС-3) подписывается по фактически выполненным объемам работ после получения соответствующей исполнительной документации. 6.2. Подрядчик обязан сдать результаты выполненных работ по акту приемки выполненных работ комиссии из представителей Заказчика и Комитета по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма. 6.3. Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ. 6.4. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Договора, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет Акт устранения недостатков с указанием разумных сроков их исправлений и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) дней со дня получения указанного Акта устранить выявленные недостатки за свой счет. 6.5. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами Акта сдачиприемки выполненных работ или Акта устранения недостатков. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, который является неотъемлемой частью настоящего Договора. 6.6. При отказе от подписания Акта какой-либо из Сторон, об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшейся стороной в акте, либо для этого составляется отдельный документ. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 7.2. За нарушение сроков выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик уплачивает Заказчику пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства в размере 0,1% от цены настоящего Договора, но не ниже одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены настоящего Договора. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 7.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, используемого для исполнения настоящего Договора, а также результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. 7.4. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от цены настоящего Договора, а также пеню в размере 0,5 % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки вывоза строительного мусора и принадлежащего Подрядчику имущества. 7.5. Уплата штрафных санкций не освобождает сторону от выполнения обязательств или устранения нарушений. 7.6. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 7.7. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне. 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и не противоречат законодательству РФ. 9.2. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок ответа на претензию - 30 (тридцать) календарных дней с момента получения. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ивановской области. 9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. При расторжении настоящего Договора в случае выполнения работ из некачественных материалов, некачественного выполнения работ, а также в случае отказа Подрядчика исправлять дефекты и некачественно выполненные работы, Заказчик оплачивает только качественно выполненные работы. При расторжении настоящего Договора по соглашению сторон, незавершенный результат работ передается Заказчику, который обеспечивает оплату Подрядчику пропорционально объему выполненных работ, стоимости выполненных работ в объеме, определяемом совместно с Заказчиком. 9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором. Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 9.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 9.6. Все приложения к настоящему Договору подписываются обеими Сторонами и являются его неотъемлемой частью. 9.7. В случае изменения у какой - либо из сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов она обязана в течение 3-х дней письменно известить об этом другую сторону. 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Подрядчик _________________________________________________________________ Адрес:_____________________________________________________________________ Банковские реквизиты______________________________________________________ Подрядчик ___________________ М.П. Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения городского округа Кинешма «Центральная городская больница» Адрес: 155810, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Нагорная, д. 18 Номер контактного телефона: (49331) 5-68-10 ИНН/КПП 3703007051/370301001 Банковские реквизиты: р/сч 40701810400001000011 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области л/с 20336Ц21140 042406001 Главный врач ______________ А.Б. Юрков М.П. Приложение №1 к гражданско – правовому договору от _____________ №_________ Локальная смета Котировочная заявка (котировка цен) Дата:________________________ Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения городского округа Кинешма «Центральная городская больница». Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, наименование, место нахождения (для юридического лица) ____________________________________________ Тел.______________________, фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица)_______________________________________________________________________ ИНН ____________________ КПП ____________________________________ банковские реквизиты участника размещения заказа___________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ предлагаем осуществить (выполнение работ, оказание услуг):_ Выполнение работ по устройству системы вентиляции пищеблока МУЗ г.о. Кинешма «Центральная городская больница» Наименование работ, услуг<*> Характеристика Объем работ, услуг<*> работ, услуг<*> Сроки выполнения работ, оказания услуг<*> 1 согласен/не согласен 2 согласен/не согласен 4 5 согласен/ согласен/ не согласен не согласен 3 согласен/ не согласен Сроки и условия оплаты работ, услуг<*> Срок и объем предоставлени я гарантии качества работ, услуг <*> Место выполнения работ, оказания услуг<*> 6 согласен/ не согласен 7 согласен/не согласен Расходы, включаемые в цену гражданскоправового договора в соответствии с извещением о проведении запроса котировок<**> 8 включены/не включены Цена гражданскоправового договора, руб. <***> 9 <*> При оформлении котировочной заявки на выполнение работ (оказание услуг) в графах 1 - 7 участник размещения заказа должен выразить свое согласие (либо несогласие) исполнить условия гражданско-правового договора, указанные в извещение о проведении запроса котировок. <**> В графе 8 участник размещения заказа должен указать, включены (не включены) расходы, включаемые в цену гражданско-правового договора в соответствии с извещением о проведении запроса котировок. <***> В графе 9 участник размещения заказа должен указать общую цену гражданско-правового договора, рассчитываемую исходя из требуемого Заказчику объема работ, услуг. Мы подтверждаем, что сведения о _________________________________________________ отсутствуют в реестре недобросовестных (Наименование участника размещения заказа) поставщиков. _________________________ (должность) ______________________________ (М.П., подпись, Ф.И.О.)