УТВЕРЖДАЮ Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов

advertisement
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления
Федеральной службы судебных приставов
по Архангельской области
_________________ Д.В. Лабазов
«_____» ________________2013г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению открытого аукциона в электронной форме
на право заключения государственного контракта
на выполнение работ по капитальному ремонту теплового узла здания по
адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д.87, корп. 2, стр. 4
Открытый аукцион в электронной форме № 21-01/2013
г. Архангельск
2013
Содержание
I
II
III
IV
V
VI
Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме
Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме
Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме
Информационная карта открытого аукциона в электронной форме
Техническая часть
Проект государственного контракта
3
5
7
15
19
34
I. Извещение № 21-01/2013
о проведении открытого аукциона в электронной форме
на право заключения государственного контракта
на выполнение работ по капитальному ремонту теплового узла здания
по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д.87, корп. 2, стр. 4
г. Архангельск
21 марта 2013 года
Форма торгов – открытый аукцион в электронной форме.
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: http://www.sberbank-ast.ru
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона заказчика:
Заказчик: Управление Федеральной службы судебных приставов по
Архангельской области.
Место нахождения, почтовый адрес: 163002, г. Архангельск, пр. Ломоносова,
д.30.
E-mail: [email protected]
Контактные лица: Парыгина Лариса Николаевна, Опарина Людмила
Валентиновна тел/факс (8182) 41-16-43.
Предмет государственного контракта:
Выполнение работ по капитальному ремонту теплового узла здания,
расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д.87, корп. 2, стр. 4.
Объем выполняемых работ: Объем и виды работ по ремонту помещений,
определены в ведомости объемов работ технической части настоящей
документации. Требования к необходимым материалам и оборудованию согласно
технической части настоящей документации.
Место выполнения работ: здание УФССП России по Архангельской области,
расположенное по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д.87, корп. 2, стр. 4.
Начальная (максимальная) цена контракта: 400000 (Четыреста тысяч)
рублей 00 копеек.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме: 01 апреля 2013 года до 17.00 часов (время
московское).
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме: 04 апреля 2013 года.
Дата проведения
08 апреля 2013 года.
открытого
аукциона
в
электронной
форме:
Руководитель
Д.В. Лабазов
И.о. начальника финансово-экономического отдела
О.В. Чупрова
II. Требования к содержанию и составу заявки
на участие в открытом аукционе в электронной форме
2.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух
частей.
2.2. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна
содержать следующие сведения:
а) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях,
предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, в
том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный
знак которого содержится в документации об открытом аукционе,
или
согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях,
предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме,
указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для
использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие
значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе
в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для
использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в
документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии
содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания
на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости
указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на
товарный знак;
б) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях,
предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а
также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям,
установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и
указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии)
предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об
открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого
товара.
2.3. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
должна содержать следующие документы и сведения:
1) - фирменное наименование (наименование),
- сведения об организационно-правовой форме,
- о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физического лица),
- номер контактного телефона,
- идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с
законодательством
соответствующего
иностранного
государства
аналог
идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица).
2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации
и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника
размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения
контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не
требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает
максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о
совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения
заказа на электронной площадке.
3) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения
заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального
закона № 94-ФЗ от 21.07.2005, а именно: свидетельство (от СРО) о допуске к видам
работ п.18.1 и 18.3
«Перечня видов работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства» (Приказ
Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624).
2.4. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на сайте
электронной площадки извещения о проведении настоящего открытого аукциона в
электронной форме до предусмотренных настоящей документацией об открытом
аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на
участие в открытом аукционе.
2.5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется
участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух
электронных документов, содержащих предусмотренные настоящей документацией
части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.
2.6. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в
настоящем открытом аукционе в электронной форме.
III. Инструкция по заполнению заявки
на участие в открытом аукционе в электронной форме
Первая часть заявки участника размещения заказа должна содержать
следующие сведения в соответствии с частью 4 статьи 41.8 Закона согласно пунктам
1 и 2 настоящего раздела инструкции:
1) при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в
электронной форме указания на товарный знак используемого товара
(Перечень №1 Технической части настоящей документации об открытом аукционе в
электронной форме), первая часть заявки участника размещения заказа должна
содержать:
- согласие на выполнение работ на условиях предусмотренных документацией
об открытом аукционе в электронной форме;
- конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям,
установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (в
столбце «Требования к техническим, функциональным характеристикам
(потребительским свойствам), к размерам и иные показатели, связанные с
определением соответствия товара, используемого при выполнении работ,
потребностям заказчика» с учетом столбца «Параметры характеристик
(потребительских свойств)» документа Перечень №1 Технической части настоящей
документации об открытом аукционе в электронной форме;
- указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии)
предлагаемого для использования товара.
Данные сведения могут быть предоставлены участником размещения заказа
по образцу рекомендуемой формы (форма «Согласие участника размещения заказа
на выполнение работ»), предусмотренной настоящей документацией об открытом
аукционе в электронной форме.
Если в столбце «Параметры характеристик (потребительских свойств)»
документа Перечень №1 Технической части настоящей документации об
открытом аукционе в электронной форме:
 указан параметр «показатель, значение которого не может изменяться», то
в форме «Согласие участника размещения заказа на выполнение работ» в столбце
«Конкретные показатели товара» участником размещения заказа должны быть
подтверждены характеристики (потребительские свойства) без их изменения,
указанные
в столбце «Требования
к
техническим,
функциональным
характеристикам (потребительским свойствам), к размерам и иные показатели,
связанные с определением соответствия товара, используемого при выполнении
работ, потребностям заказчика» документа Перечень №1 Технической части
настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом
если в столбце «Требования к техническим, функциональным характеристикам
(потребительским свойствам), к размерам и иные показатели, связанные с
определением соответствия товара, используемого при выполнении работ,
потребностям заказчика» присутствуют слова «не более», не менее», «от_и_ до» и
т.п. выражения, то при описании конкретных показателей товаров в форме
«Согласие участника размещения заказа на выполнение работ» данные выражения
следует оставить, так как они являются точными значениями показателя.
 указаны параметры «максимальное значение» (максимально допустимое
значение), «минимальное значение» (минимально допустимое значение),
«максимальное и минимальное значение» (диапазон от минимально допустимого до
максимально допустимого значения), «вариативное значение»* (наличие нескольких
вариантов значений), то в форме «Согласие участника размещения заказа на
выполнение работ» в столбце «Конкретные показатели товара» участником
размещения заказа должны быть указаны точные, конкретные характеристики
(потребительские свойства) предлагаемого товара, без указания слов «не более»,
«не менее», «от ___ и_до___», «или» и т.п. выражений.
2) при условии наличия в документации об открытом аукционе в
электронной форме указания на товарный знак используемого товара
(Перечень №2 Технической части настоящей документации об открытом аукционе в
электронной форме):
а) в случае, если участник размещения заказа при выполнении работ будет
использовать все товары, указание на товарные знаки которых содержатся в
документации об открытом аукционе (Перечень №2 Технической части
настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме), то первая
часть заявки участника размещения заказа должна содержать:
- согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией
об открытом аукционе в электронной форме (которое в том числе означает согласие
на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в
документации об открытом аукционе в электронной форме в Перечне №2
Технической части настоящей документации об открытом аукционе в электронной
форме).
Данные сведения могут быть предоставлены участником размещения заказа
по образцу рекомендуемой формы (форма «Согласие участника размещения заказа
на выполнение работ»), предусмотренной настоящей документацией об открытом
аукционе в электронной форме.
б) в случае, если участник размещения заказа при выполнении работ будет
использовать часть товаров, указание на товарные знаки которых содержатся в
документации об открытом аукционе (Перечень №2 Технической части
настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме), а по
остальной части товара участником размещения заказа будут предложены
товары, которые являются эквивалентными товарам, указанным в
документации об открытом аукционе в электронной форме (в Перечне №2
Технической части настоящей документации об открытом аукционе в электронной
форме), то первая часть заявки участника размещения заказа должна содержать:
по той части товаров, которые участник размещения заказа будет
использовать при выполнении работ в соответствии с товарными знаками,
указанными в документации об открытом аукционе в электронной форме:
- согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией
об открытом аукционе в электронной форме (которое в том числе означает согласие
на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в
документации об открытом аукционе в электронной форме в Перечне №2
Технической части настоящей документации об открытом аукционе в электронной
форме).
по той части товаров, которые участник размещения заказа будет
использовать при выполнении работ, и которые являются эквивалентными
товарам, указанным в документации об аукционе в электронной форме:
- согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией
об открытом аукционе в электронной форме;
- указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для
использования товара;
- конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям
эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в
электронной форме (Перечень №2 Технической части настоящей документации об
открытом аукционе в электронной форме).
Данные сведения могут быть предоставлены участником размещения заказа
по образцу рекомендуемой формы (форма «Согласие участника размещения заказа
на выполнение работ»), предусмотренной настоящей документацией об открытом
аукционе в электронной форме.
Если в столбце «Параметры характеристик (потребительских свойств)»
документа Перечень №2 Технической части настоящей документации об
открытом аукционе в электронной форме:
 указан параметр «показатель, значение которого не может изменяться», то
в форме «Согласие участника размещения заказа на выполнение работ» в столбце
«Конкретные показатели товара» в случае предложения эквивалентного товара
участником размещения заказа должны быть указаны характеристики
(потребительские свойства) предлагаемого к использованию товара без изменения,
в полном соответствии с указанными в столбце «Требования к техническим,
функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к размерам и
иные показатели, связанные с определением соответствия товара, используемого
при выполнении работ, потребностям заказчика (критерии эквивалентности)»
документа Перечень №2 Технической части настоящей документации об
открытом аукционе в электронной форме. При этом если в столбце «Требования к
техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к
размерам и иные показатели, связанные с определением соответствия товара,
используемого при выполнении работ, потребностям заказчика (критерии
эквивалентности)» присутствуют слова «не более», не менее», «от_и_до» и т.п.
выражения, то при описании конкретных показателей товаров в форме «Согласие
участника размещения заказа на выполнение работ» данные выражения следует
оставить, так как они являются точными значениями показателя.
 указаны параметры «максимальное значение» (максимально допустимое
значение), «минимальное значение» (минимально допустимое значение),
«максимальное и минимальное значение» (диапазон от минимально допустимого до
максимально допустимого значения), «вариативное значение»* (наличие нескольких
вариантов значений), то в форме «Согласие участника размещения заказа на
выполнение работ» в столбце «Конкретные показатели товара» в случае
предложения эквивалентного товара участником размещения заказа должны быть
указаны точные, конкретные характеристики (потребительские свойства)
предлагаемого к использованию товара, без указания слов «не более», «не менее»,
«от ___ и до___», «или» и т.п. выражений.
в) в случае, если участник размещения заказа при выполнении работ будет
использовать все товары, которые являются эквивалентными товарам,
указанным в документации об открытом аукционе в электронной форме
(Перечень №2 Технической части настоящей документации об открытом аукционе в
электронной форме), то первая часть заявки участника размещения заказа должна
содержать:
- согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией
об открытом аукционе в электронной форме;
- указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для
использования товара;
- конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям
эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в
электронной форме (Перечень №2 Технической части настоящей документации об
открытом аукционе в электронной форме).
Данные сведения могут быть предоставлены участником размещения заказа
по образцу рекомендуемой формы (форма «Согласие участника размещения заказа
на выполнение работ»), предусмотренной настоящей документацией об открытом
аукционе в электронной форме).
Если в столбце «Параметры характеристик (потребительских свойств)»
документа Перечень №2 Технической части настоящей документации об
открытом аукционе в электронной форме:
 указан параметр «показатель, значение которого не может изменяться», то
в форме «Согласие участника размещения заказа на выполнение работ» в столбце
«Конкретные показатели товара» участником размещения заказа должны быть
указаны характеристики (потребительские свойства) предлагаемого к
использованию товара без изменения, в полном соответствии с указанными в
столбце «Требования к техническим, функциональным характеристикам
(потребительским свойствам), к размерам и иные показатели, связанные с
определением соответствия товара, используемого при выполнении работ,
потребностям заказчика (критерии эквивалентности)» документа Перечень №2
Технической части настоящей документации об открытом аукционе в
электронной форме. При этом если в столбце «Требования к техническим,
функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к размерам и
иные показатели, связанные с определением соответствия товара, используемого
при выполнении работ, потребностям заказчика (критерии эквивалентности)»
присутствуют слова «не более», не менее», «от_и_до» и т.п. выражения, то при
описании конкретных показателей товаров в форме №1 «Согласие участника
размещения заказа на выполнение работ» данные выражения следует оставить,
так как они являются точными значениями показателя.
 указаны параметры «максимальное значение» (максимально допустимое
значение), «минимальное значение» (минимально допустимое значение),
«максимальное и минимальное значение» (диапазон от минимально допустимого до
максимально допустимого значения), «вариативное значение»* (наличие нескольких
вариантов значений), то в форме № 1 «Согласие участника размещения заказа на
выполнение работ» в столбце «Конкретные показатели товара» участником
размещения заказа должны быть указаны точные, конкретные характеристики
(потребительские свойства) предлагаемого к использованию товара, без указания
слов «не более», «не менее», «от ___ и до___», «или» и т.п. выражений.
* «вариативное значение» предусматривает наличие нескольких
вариантов значений. Если заказчиком в перечнях №№1,2 Технической части
настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме указана
характеристика, например, «на гипсовой или полимерной основе» участнику
размещения заказа при заполнении рекомендуемой формы «Согласие
участника размещения заказа на выполнение работ» необходимо указать один
из вариантов данной характеристики.
Документы в составе заявки участника размещения заказа должны быть хорошо
читаемы, не допускается двусмысленных толкований в содержании заявки.
В случае непредоставления участником размещения заказа необходимых
сведений, документов, несоответствия сведений требованиям документации об
открытом аукционе в электронной форме или предоставления недостоверных
сведений в составе заявки участник размещения заказа не допускается к участию в
открытом аукционе в электронной форме.
Образец рекомендуемой формы для заполнения участниками размещения заказа:
Форма
Согласие участника размещения заказа на выполнение работ
Дата ________
Уважаемые господа!
Изучив документацию об открытом аукционе в электронной форме по
капитальному ремонту теплового узла здания, расположенного по адресу: г.
Архангельск, ул. Воскресенская, д.87, корп. 2, стр. 4., сообщаем(ю) Вам о согласии
выполнить работы на условиях, предусмотренных документацией об открытом
аукционе в электронной форме.
Сведения о предлагаемом для использования при выполнении работ товаре:
Наименование товара,
Товарный знак (его
№
требуемого заказчику для
словесное обозначение)
Конкретные
п/п
использования при
предлагаемого для
показатели товара*
выполнении работ
использования товара*
1 Гильза
2 Бобышка прямая
3 Гофрорукав
4 Отвод
5 Переход
6 Фланцы
7 Фильтр
8 Труба
9 Труба
Щит питания и коммутации
10 узла учёта и коммутации
тепловой энергии
Щит управления
11 автоматизированным тепловым
пунктом
Металлическое ограждение
12
теплового пункта
13 Шнур ШВВП
14 Кабель
15 Провод ПВС
16 Провод ПВС
17 Провод ПВС
18 Грунтовка ГФ-021
19 Краска БТ-177
Преобразователь расхода
20 электромагнитный
ПРЭМ-20 или эквивалент
Комплект
21 термопреобразователей
КТСП-Н или эквивалент
Вычислитель количества
22 теплоты СПТ 941.10
23
24
или эквивалент
GSM-модем iZR ES90i» или
эквивалент
Электронный контроллер
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
ECL Comfort 110 «Danfoss» или
эквивалент
Насос циркуляционный
сдвоенный с встроенными
релейными модулями
UPSD 40-60F «Grundfos» или
эквивалент
Регулирующий клапан
VB2 Ду15 Kvs 2.5 «Danfoss»
или эквивалент
Электропривод AMV20
«Danfoss» или эквивалент
Датчик температуры
погружной ESMU «Danfoss»
или эквивалент
Датчик температуры
наружного воздуха
ESMT «Danfoss» или
эквивалент
Датчик температуры
внутреннего воздуха
ESM-10 «Danfoss»
или эквивалент
Клапан балансировочный
«Navaltrim» или эквивалент
Кран шаровый приварной
«Ballomax» или эквивалент
Клапан балансировочный
«Ballomax» или эквивалент
Клапан балансировочный
«Ballomax» или эквивалент
Реле давления KPI-35
«Danfoss» или эквивалент
Клапан редохранительный
«Valtec» или эквивалент
Клапан обратный «Tecofi» или
эквивалент
Кран шаровый «Broen
Ballomax» или эквивалент
Кран шаровый «Broen
Ballomax» или эквивалент
Кран шаровый «Broen
Ballomax» или эквивалент
Кран «STC» или эквивалент
Кран «STC» или эквивалент
Затвор «Гранвэл» ЗП ТС - Ду х
Ру - FL(W) - 3 - HT или
эквивалент
Кран «STC» или эквивалент
45
46
47
48
49
Манометр «Метер»
или эквивалент
Манометр «Метер»
или эквивалент
Термометр БТ-51.х11-100
«Метер» или эквивалент
Термометр БТ-51.х11-100
«Метер» или эквивалент
Теплоизоляция "Energoflex"
или эквивалент
Предлагаемые эквивалентные средства измерения должны быть занесены
Госреестр СИ РФ (http://fundmetrology.ru/10_tipy_si/list.aspx).
IV. Информационная карта открытого аукциона в электронной форме
№
п/п
1
2
3
4
5
6
Содержание:
Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:
5,0 (Пять) процентов начальной (максимальной) цены контракта – 20000 (Двадцать тысяч)
рублей 00 копеек.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме: 01 апреля 2013г., 17.00 ч. (время московское).
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме: 04 апреля 2013 г.
Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: 08 апреля 2013 г.
Источник финансирования заказа: Федеральный бюджет.
Порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета расходов
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей): В цену работ включены все затраты Подрядчика, в том числе:
расходы на оплату всех налогов (в т.ч. НДС или без НДС, если правомерно не
облагается/освобожден), страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, затраты на
перевозку, стоимость материалов, оборудования, расходы по вывозу общестроительного
мусора и другие обязательные платежи, которые могут возникнуть в процессе выполнения
работ.
Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за
исключением случаев предусмотренных действующим законодательством. Цена контракта
может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом
количества товаров и иных условий исполнения контракта.
Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола
подведения итогов открытого аукциона направляет оператору электронной площадки без
подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены
контракта, предложенной участником открытого аукциона, сведений о товаре (товарный
знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом
аукционе в электронной форме такого участника, в проект контракта, прилагаемого к
документации об открытом аукционе в электронной форме.
Заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта к
цене контракта, предложенной победителем в ходе проведения торгов. Итоговая цена
контракта пересчитывается с учетом указанного коэффициента. В случае, если контрактом
предусмотрено несколько этапов его исполнения, то итоговая стоимость каждого из этапов
будет пересчитана с применением указанного коэффициента, то есть итоговая стоимость
каждого из этапов выполнения работ рассчитывается пропорционально коэффициенту
снижения начальной (максимальной) цены контракта, полученного в ходе проведения
торгов. Полученная итоговая стоимость этапов выполнения контракта и общая итоговая
цена контракта вносятся в проект контракта, направляемого победителю торгов. При этом
общая итоговая цена контракта должна соответствовать предложению о цене контракта
победителя торгов.
Контракт, заключаемый по итогам проведения торгов, должен содержать весь объем работ,
установленных заказчиком, а также итоговую цену контракта (итоговую стоимость этапов
выполнения контракта), определенную указанным выше способом по итогам торгов. При
этом установленная в контракте стоимость оплаты выполнения работ не соотносится с
фактическими расходами победителя торгов на выполнение конкретных работ и является
обязательством заказчика оплатить контракт (этапы выполнения контракта) в установленном
размере при надлежащем его исполнении.
15
7
8
9
10
11
12
13
14
Аукционный коэффициент рассчитывается по следующей формуле:
С аукц.
Кпон.аукц. = ------------------------ ,
С нач. цена аукц.
где С аукц.- цена контракта, предложенная победителем аукциона
С нач. цена аукц. – начальная цена аукциона.
Кпон.аукц. – аукционный коэффициент
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 400000 (Четыреста тысяч)
рублей 00 копеек.
Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с
поставщиками (исполнителями, подрядчиками): все цены на товар, являющийся
предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме, выражаются в российских
рублях.
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской
Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и
используемого при оплате заключенного государственного контракта: использование
иностранной валюты при оплате заключенного государственного контракта не
предусмотрено.
Размер обеспечения исполнения государственного контракта, срок и порядок его
предоставления: обеспечение не предусмотрено.
Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении
контракта: не предусмотрено.
Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг,
требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке
товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
потребностям заказчика: согласно технической части настоящей документации об
открытом аукционе в электронной форме.
Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества
товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара,
об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц,
осуществляющих использование и обслуживание товара. Требования о предоставлении
гарантии производителя товара и к сроку действия гарантии. Требования о
предоставлении гарантии поставщика на товар и к сроку действия гарантии: согласно
технической части и проекту государственного контракта настоящей документации об
открытом аукционе в электронной форме.
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг:
Место выполнения работ: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д.87, корп. 2, стр. 4
Условия выполнения работ: согласно технической части и проекту государственного
контракта настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. Работы
выполнить в эксплуатируемых помещениях с наличием загромождающих предметов,
затрудняющих производство работ. Производить уборку помещений от строительного
мусора ежедневно по окончанию работ и по мере загрязнения. Подрядчик согласовывает
очередность выполнения работ с уполномоченным представителем Заказчика. При
выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим,
предусмотренный на объекте Заказчика, не нарушая распорядок основной деятельности
объекта Заказчика. Отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков, а
также демонтаж недействующих линий Подрядчик производит только по предварительному
согласованию с уполномоченным представителем Заказчика. Подрядчик обеспечивает
сохранность, целостность, работоспособность ОПС и ЛВС во время и после окончания
16
15
16
17
а)
б)
в)
г)
д)
18
19
работ.
Срок выполнения работ:
Начало работ: не позднее 15 календарных дней с даты окончания отопительного сезона
2012-2013г.
Окончание: не позднее 15 календарных дней с даты начала работ.
Дата окончания отопительного сезона определяется постановлением мэра г.Архангельска
(основание постановления: достижение среднесуточной температуры наружного воздуха за
5 суток не менее + 8°С. В соответствии с требованиями ПТЭТЭ п.11.7)
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Оплата производится Заказчиком
по безналичному расчету. Оплата осуществляется после выполнения Подрядчиком всех
работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке работ, согласно акту о
приемке выполненных работ по форме КС-2, справке о стоимости выполненных работ и
затрат по форме КС-3, счету на оплату, счету-фактуре, в течение 20 банковских дней со дня
подписания акта о приемке выполненных работ.
Возможность заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров в
соответствии с частью 6 статьи 9 Закона: не предусмотрено.
Требования к участникам размещения заказа:
Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов:
в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
которые являются предметом настоящего открытого аукциона в электронной
форме.(Наличие свидетельства (от СРО) о допуске к видам работ п.18.1 и 18.3 «Перечня
видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства» (Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624)).
Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день
рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе.
Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник
размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если
он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие
в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.
Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 года реестре
недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект
государственного контракта: В течение пяти дней со дня получения проекта контракта
участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной
площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица,
имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона.
Затраты на подготовку заявки на участие в аукционе: участник настоящего открытого
аукциона в электронной форме несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и
участием в аукционе. Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с
17
20
такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.
Настоящее размещение заказа проводится в соответствии с главой 3.1. Федерального
закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
"Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной)
цены контракта (цены лота).
Время приема предложений участников открытого аукциона о цене контракта, составляет
десять минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи
предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего
предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений
о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических
средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона, после снижения начальной
(максимальной) цены контракта или текущего минимального предложения о цене контракта
на аукционе. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой
цене контракта не поступило, открытый аукцион автоматически, при помощи программных
и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.
В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с частью 11 статьи 41.10
Закона открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона
вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о
минимальной цене контракта на аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом
требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 9 статьи 41.10 Закона.
18
V. Техническая часть
Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг,
требования к их безопасности, требования к функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к
размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ.
Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий
качества работы. Требования о предоставлении гарантии производителя
товара и к сроку действия гарантии. Требования о предоставлении гарантии
поставщика на товар и к сроку действия гарантии. Иные показатели,
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых
работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.
Предмет государственного контракта: Выполнение работ по капитальному ремонту
теплового узла здания, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул.
Воскресенская, д.87, корп. 2, стр. 4.
Ведомость объемов работ
№
пп
1
1.1
1.2
Ед. изм.
Кол.
2
Демонтаж теплового узла элеваторного типа
Разборка трубопроводов из водопроводных труб Ду=80 мм
3
шт.
м
4
1.3
Монтаж металлических опорных конструкций: для крепления теплового узла к
стене
кг
20
1.4
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из труб диаметром: 50
мм
м
12
1.5
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 40 мм
м
5
1.6
Установка бобышек с гильзами
шт.
19
1.7
1.8
Монтаж щита управления на стене: распорными дюбелями.
Монтаж электронного контроллера в щите управления
шт.
шт.
1
1
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
Установка циркуляционного сдвоенного насоса с релейным блоком
Установка регулирующего клапана
Установка электропривода
Установка датчиков температуры погружных
Установка датчика температуры внутреннего воздуха
насос
шт.
шт.
шт.
шт.
1
1
1
2
1
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
Установка датчика температуры наружного воздуха
Установка клапана балансировочного Ду20 Pn40
Установка крана шарового приварного Ду50 Pn40
Установка Крана шарового приварного Ду32 Pn40
Установка клапана балансировочного Ду25 Pn40
Установка фильтров магнито-механических фланцевых Ду=50мм
Монтаж реле давления
Установка клапана предохранительного Ду-20мм
Установка клапана обратного подъёмного с фланцевым соединением для воды
давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм
Установка кранов шаровых фланцевых Ду-50, Ру-40
Установка крана шарового приварного Ду-40, Ру-40
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
1
1
1
1
2
3
1
1
1
шт.
шт.
2
1
1.23
1.24
Наименование работ
19
1
10
1.25
1.26
1.27
Установка кранов шаровых приварных Ду-32, Ру-40
Установка кранов шаровых для воды Ду-25
Установка кранов шаровых для воды Ду-15
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.36
Установка затвора дискового поворотного Ду50 Ру16,
Установка кранов шаровых латнунных со спуском воздуха Ду-15
Установка манометров технических c краном для спуска воздуха
Установка термометров биметаллических
Протаскивание проводов и шнуров (ПВС 3х1,5 мм2 - 20м; ПВС 4х1мм2 - 15м;
ПВС 3х1,5 мм2 - 50м; ШВВП 2х0,75мм2 - 90м)в трубки защитные
гофрированные диаметром 16мм и монтаж трубок по стенам и конструкциям
Присоединение к приборам электрических проводок под винт
Наладка (настройка) и пуск системы управления автоматизированного
теплового узла
Окраска металлических поверхностей труб с предварительной грунтовкой
поверхности
Теплоизоляция трубопроводов
2.1
Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб диаметром: 20мм
2.2
Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 20
мм
Монтаж преобразователя расхода
Установка термопреобразователей
Монтаж щитка учёта на стену
Установка вычислителя количества теплоты с GSM-модемом
Монтаж шнура ШВВП 2х0,75 мм2 в гофрированной защитной трубке
Монтаж кабеля витая пара 4х2х0,52 мм2 в гофрированной защитной трубке
1.33
1.34
1.35
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Монтаж провода ПВС 3х1 мм2 в гофрированной защитной трубке
Присоединение к приборам электрических проводок под винт
Наладка и пуск системы учёта потребления тепловой энергии с получением
разрешения (от Ростехнадзора) на допуск в эксплуатацию теплового узла
Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы
Промывка с дезинфекцией трубопроводов системы отопления
Прочистка и промывка радиаторов отопления
Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления с вызовом
представителя ОАО «ТГК2»
Устройство металлического ограждения теплового пункта
20
шт.
шт.
шт.
2
2
6
шт.
шт.
компл.
1 компл.
м
1
5
14
7
175
концов
система
60
1
м2
1,7
10 м п
1
м
трубопровода
1 соединение
0,2
шт.
Шт.
шт.
шт.
м
м
2
2
1
1
40
40
м
концов
1 система
50
30
1
1000 м3 объема
здания
7,2
1м п
приборов
м
трубопровода
1т
конструкций
180
24
270
4
0,18
Перечень №1
Перечень товара, используемого при выполнении работ,
без указания на товарный знак
№
п/п
№
позици
ив
ведомос
ти
объёмо
в работ
1
1.6
2
3
4
5
1.6
1.32;
2.9;
2.7;
2.8
1.4
1.4;
1.5
Наименование
товара
Гильза
Бобышка
Гофрорукав
Отвод
Переход
Требования к техническим,
функциональным
характеристикам
(потребительским свойствам),
к размерам и иные
показатели, связанные с
определением соответствия
товара, используемого при
выполнении работ,
потребностям заказчика
Стальная, L=80мм,
Крепёжная резьба внешняя
М20х1,5.
Рабочее давление не
менее1,6МПа
Стальная, М20х1,5х55
Рабочее давление не
менее1,6МПа
Самозатухающий ПВХ.
гибкий.
Диаметр от не менее 16мм до не
более 25мм.
Температура окружающего
воздуха от не выше -10°С и до
не ниже +45 °С.
Стальной, Угол отвода 90°.
Ду 50мм.
Рабочее давление не менее
1,6МПа.
Толщина стенки не менее 3,5мм
Стальной, 57мм - 25мм;
57мм - 38мм;
57мм - 45мм;
25мм - 20мм.
Рабочее давление не
менее1,6МПа
Толщина стенки не менее 3,2мм
21
Параметры
характеристик
(потребительских
свойств)
Показатель,
значение которого
не может
изменяться
Минимальное
значение
Показатель,
значение которого
не может
изменяться
Минимальное
значение
Показатель,
значение которого
не может
изменяться
Минимальное и
максимальное
значение
Показатель,
значение которого
не может
изменяться
Минимальное
значение
Показатель,
значение которого
не может
изменяться
Минимальное
значение
6
7
8
1.4;
1.5
1.19
1.4
Фланцы
Фильтр
Труба
Стальные плоские, приварные
встык: 1–50–16 диаметр 50мм;
1–20–16 диаметр 20мм;
1–32–16 диаметр 32мм;
1-15-16 диаметр 15мм.
Диаметр отверстий под
соединительные болты 16мм.
Рабочее давление не
менее1,6МПа
Фильтр магнито-механический
Диаметр условного прохода
Ду=50мм.
Соединение фланцевое.
Размер ячейки фильтрующей
сетки 1,4мм;
Температура рабочей среды от
не выше +5°С и до не ниже
+150°С.
Рабочее давление не менее 1,6
МПа.
Показатель,
значение которого
не может
изменяться
Стальная. Диаметр 50мм,
Показатель,
значение которого
не может
изменяться
Рабочее давление не менее
1,6МПа.
Толщина стенки не менее 3,5мм
9
1.5
Труба
Стальная водопроводная
Ду=20мм.
Ду=15мм.
Минимальное
значение
Показатель,
значение которого
не может
изменяться
Минимальное и
максимальное
значение
Минимальное
значение
Минимальное
значение
Показатель,
значение которого
не может
изменяться
Рабочее давление не менее
1,6МПа.
Толщина стенки не менее 3,2мм
Минимальное
значение
10
2.5
Щит питания и
коммутации узла
учёта и коммутации
тепловой энергии
Металлический с полимерным
покрытием. Наличие замка под
ключ. Крепление щита к стене.
Показатель,
значение которого
не может
изменяться
11
1.7
Щит управления
автоматизированным
тепловым пунктом
12
3.5
Металлическое
ограждение теплового
пункта
Металлический с полимерным
покрытием. Наличие замка для
закрывания под ключ.
Крепление к стене.
С покрытием каркаса защитной
эмалью. Конструкция из
оцинкованной сетки «рабицы».
Запирание под замок.
Доступ обслуживающего
персонала ко всем узлам и
Показатель,
значение которого
не может
изменяться
Показатель,
значение которого
не может
изменяться
22
оборудованию теплового узла.
13
2.7
1.32
Шнур ШВВП
14
2.8
Кабель
15
2.9
Провод ПВС
16
1.32
Провод ПВС
17
1.32
Провод ПВС
18
1.35
Грунтовка
19
1.35
Краска
Высота ограждения не ниже
1,8м.
Ширина (длинна) не менее 6м.
Каркас из металлического
уголка или стальной трубы.
Наличие входной калитки или
съёмных панелей.
С ПВХ изоляцией и оболочкой,
с параллельно уложенными
медными жилами, гибкий.
Сечением 2*0,75мм2
Экранированная витая пара.
Сечением 4*2*0,52мм2
Со скрученными
многопроволочными медными
жилами, с ПВХ изоляцией в
ПВХ оболочке, гибкий.
Сечением 3*1мм2
Со скрученными
многопроволочными медными
жилами, с ПВХ изоляцией в
ПВХ оболочке, гибкий.
Сечением 3*1,5мм2
Со скрученными
многопроволочными медными
жилами, с ПВХ изоляцией в
ПВХ оболочке, гибкий.
Сечением 4*1мм2
По горячим металлическим
поверхностям.
Предназначена для защиты
горячих металлических
поверхностей.
23
Минимальное
значение
Вариативное
значение
Показатель,
значение которого
не может
изменяться
Показатель,
значение которого
не может
изменяться
Показатель,
значение которого
не может
изменяться
Показатель,
значение которого
не может
изменяться
Показатель,
значение которого
не может
изменяться
Показатель,
значение которого
не может
изменяться
Показатель,
значение которого
не может
изменяться
Перечень №2
Перечень товара, используемого при выполнении работ,
с указанием на товарный знак
№
п/п
№
позиц
ии в
ведо
мости
объё
мов
работ
1
2.3
Наименование товара
Преобразователь
расхода
электромагнитный
«ПРЭМ-20» или
эквивалент
Требования к техническим,
функциональным характеристикам
(потребительским свойствам), к
размерам и иные показатели,
связанные с определением
соответствия товара, используемого
при выполнении работ,
потребностям заказчика
Диаметр условного прохода 20мм;
Исполнение сэндвич (межфланцевое)
или фланцевое;
Питание 24В, блок питания входит в
комплект поставки.
Температура окружающего воздуха от
не выше -10°С и до не ниже +30 °С.
Температура измеряемой среды от не
выше 0°С до не ниже +150°С.
Рабочее давление измеряемой среды
не менее 1,6 МПа.
Рабочий расход не менее 1,9м3/ч.
Межповерочный интервал не менее 4 года.
Погрешность измерения расхода не более 4%.
2
2.4
Комплект
термопреобразователей
«КТСП-Н»
или эквивалент
Комплект платиновых
термопреобразователей для измерения
разности температур. Диаметр
монтажной части 6мм, длина 60мм,
крепление подвижным штуцером
М20*1,5.
НСХ (Номинальная статическая
характеристика) термометров100Pt;
Класс допуска В.
Диапазон измеряемых температур
от не выше 0°С и до не ниже +150°С.
Нижний предел диапазона разностей
температур не выше 2°C;
Верхний предел диапазона разности
температур не ниже 150°C;
Межповерочный интервал не менее 4 года.
24
Параметры
характеристи
к
(потребитель
ских свойств)
Показатель,
значение
которого не
может
изменяться
Минимальное и
максимальное
значение
Минимальное
значение
Максимальное
значение
Показатель,
значение
которого не
может
изменяться
Минимальное и
максимальное
значение
Максимальное
значение
Минимальное
значение
3
2.6
Вычислитель
количества теплоты СПТ
941.10
или эквивалент
4
2.6
GSM-модем iZR
или эквивалент
Возможность переноса почасовых и
суточных показаний параметров
теплоносителя с помощью
автономного специального устройства
или непосредственно на персональный
компьютер. Возможность
подключения модема для передачи
информации по каналам связи.
Межповерочный интервал не менее 4 года.
Хранение измеряемых и определяемых
величин не менее 45 суток.
Подключение датчиков расхода не
менее 2.
Подключение датчиков температуры
не менее 2.
Показатель,
значение
которого не
может
изменяться
Диапазон частот 900/1800МГц.
Комплектность: сетевой блок питания,
направленная антенна, соединительный
провод RS232/COM
Показатель,
значение
которого не
может
изменяться
Вириативное
значение
Передача данных по технологии GPRS
или СSD (HSCSD) совместимый с
вычислителем количества теплоты.
5
6
1.8
1.9
Электронный
контроллер ECL Comfort
110 «Danfoss» или
эквивалент
Насос циркуляционный
сдвоенный с встроенными
релейными модулями
UPSD 40-60F «Grundfos»
или эквивалент
Минимальное
значение
Свободно - программируемый –
управление клапанами и насосами
системы отопления. С дисплеем с
подсветкой; быстрый просмотр.
Информация на дисплее отображается
как текстом, так и графическими
символами. Тиристорные выходы для
трёхпозиционного управления
электроприводом. Наличие релейного
выхода для управления насосом.
Сетевое питание 220в, 50Гц.
Возможность монтажа на DIN-рейке
или вырезке щита.
Подключение температурных
датчиков не менее 4.
Показатель,
значение
которого не
может
изменяться
Фланцевое соединение.
Корпус – чугун.
Встроенное тепловое реле.
Напряжение питания 220в 50Гц
Класс защиты IP44.
Диаметр патрубков 40мм
Температура окружающей среды от не
выше 0°С до не ниже +40°С.
Температура рабочей среды от не
выше -10°С до не ниже +120°С.
Подача не менее 12м3/ч.
Напор не менее 5м.
Рабочее давление не менее 1МПа.
Показатель,
значение
которого не
может
изменяться
25
Минимальное
значение
Минимальное и
максимальное
значение
Минимальное
значение
7
1.10
Регулирующий клапан
VB2 Ду15 Kvs 2.5
«Danfoss» или эквивалент
Седельный регулирующий клапан.
Соединение фланцевое.
Корпус – чугун. Разгруженная по
давлению конструкция.
Условный диаметр Ду=15мм;
Пропускная способность kvs = 2.5 м3/ч;
Регулируемая среда – вода.
Температура рабочей среды от не
выше 0°С и до не ниже +150°С.
Рабочее давление не менее 1,6 МПа
8
1.11
Электропривод AMV20
«Danfoss» или эквивалент
С тёхпозиционным управлением;
Питание 220в 50Гц.
Концевые выключатели – есть;
наличие возвратной функции по DIN
32730;
Шток при обесточивании –
останавливается;
Степень защиты IP54.
Температура рабочей среды от не
выше 0°С и до не ниже +150°С.
Развиваемое усилие не менее 450H/м;
9
1.12
Датчик температуры
погружной ESMU
«Danfoss» или эквивалент
Время полного открывания клапана не
более 150 сек.
Степень защиты IP54;
Рабочее давление не менее 1,6 МПа
10
11
1.14
1.13
Датчик температуры
наружного воздуха
ESMT «Danfoss»
или эквивалент
Датчик температуры
внутреннего воздуха
ESM-10 «Danfoss»
или эквивалент
Постоянная времени в воде не более 2сек.
Максимальная погрешность не более 2°С.
Защитный корпус пластиковый.
Степень защиты IP54.
Температура окружающей (рабочей)
среды от не выше -50°С и до не ниже
+50°С.
Максимальная погрешность не более 2°С.
Постоянная времени не более 15 мин.
Защитный корпус пластиковый.
Степень защиты IP54.
26
Показатель,
значение
которого не
может
изменяться
Минимальное и
максимальное
значение
Минимальное
значение
Показатель,
значение
которого не
может
изменяться
Минимальное и
максимальное
значение
Минимальное
значение
Максимальное
значение
Показатель,
значение
которого не
может
изменяться
Минимальное
значение
Максимальное
значение
Показатель,
значение
которого не
может
изменяться
Минимальное и
максимальное
значение
Максимальное
значение
Показатель,
значение
которого не
может
изменяться
Температура окружающей (рабочей)
среды от не выше -30°С и до не ниже
+50°С.
Максимальная погрешность не более 2°С.
Постоянная времени не более 8 мин.
12
1.15
Клапан
балансировочный
«Navaltrim»
или эквивалент
Диаметр условного прохода 20мм.
Рабочая среда – вода и пар.
Соединение сварка/сварка.
Материал корпуса изделия
углеродистая сталь.
Управление ручное.
Температура рабочей среды от не
выше 0°С и до не ниже +150°С.
Рабочее давление не ниже 4,0 МПа;
13
1.16
Кран шаровый
приварной «Ballomax»
или эквивалент
Диаметр условного прохода 50мм.
Корпус – сталь.
Шар – нержавеющая сталь.
Рабочая среда – вода и пар.
Соединение сварка/сварка
Температура рабочей среды от не
выше 0°С и до не ниже +150°С.
Рабочее давление не ниже 4,0 МПа;
14
1.17
Клапан
балансировочный
«Ballomax» или
эквивалент
Диаметр условного прохода 32мм;
Рабочая среда – вода и пар.
Вид управления – ручной.
Соединение сварка/сварка.
Материал корпуса изделия
углеродистая сталь.
Температура рабочей среды от не
выше 0°С и до не ниже +150°С.
Рабочее давление не ниже 4,0 МПа;
15
1.18
Клапан
балансировочный
«Ballomax» или
эквивалент
Диаметр условного прохода 25мм;
Рабочая среда – вода и пар;
Вид управления – ручной.
Соединение сварка/сварка.
Материал корпуса изделия
углеродистая сталь.
Температура рабочей среды от не
выше 0°С и до не ниже +150°С.
Рабочее давление не ниже 4,0 МПа;
27
Минимальное и
максимальное
значение
Минимальное
значение
Показатель,
значение
которого не
может
изменяться
Минимальное и
максимальное
значение
Минимальное
значение
Показатель,
значение
которого не
может
изменяться
Минимальное и
максимальное
значение
Минимальное
значение
Показатель,
значение
которого не
может
изменяться
Минимальное и
максимальное
значение
Минимальное
значение
Показатель,
значение
которого не
может
изменяться
Минимальное и
максимальное
значение
Минимальное
значение
16
1.20
Реле давления KPI-35
«Danfoss» или эквивалент
17
1.21
Клапан
редохранительный
«Valtec» или эквивалент
18
1.22
Клапан обратный
«Tecofi» или эквивалент
Диапазон настройки давления от не
выше - 0,2 bar и до не ниже 6,00 bar
Дифференциал от не выше 0,6 bar и до
не ниже 1,5 bar.
Температура рабочей среды от не
более 0°С и до не менее +100°С.
Диаметр условного прохода 20мм
Регулируемый
Давление настройки, Pн=1-12 бар;
Допускаемое давление за клапаном,Рв0,1*Рн;
Давление закрытия Рз не менее 0,9*Рн;
Давление полного открытия Рп не
более 1,1*Рн;
Допускаемые протечки в затворе при
давлении, 0 см3/мин;
Температура рабочей среды от не
более 0°С и до не менее +150°С.
Температура окружающей среды от не
выше -25°C до не ниже +60°C.
Минимальное и
максимальное
значение
Механизм исполнения поворотный.
Диаметр условного прохода 50 мм,
Межфланцевый монтаж.
Пружины из нержавеющей стали.
Показатель,
значение
которого не
может
изменяться
Минимальное и
максимальное
значение
Минимальное
значение
Показатель,
значение
которого не
может
изменяться
Минимальное и
максимальное
значение
Минимальное
значение
Показатель,
значение
которого не
может
изменяться
Минимальное и
максимальное
значение
Минимальное
значение
Температура рабочей среды от не
выше 0°С и до не ниже +150°С.
Рабочее давление не менее 1,6 МПа.
19
1.23
Кран «Broen Ballomax»
или эквивалент
Шаровый. Рабочая среда: вода, пар.
Шар нержавеющая сталь.
Фланцевое соединение.
Диаметр условного прохода 50мм.
Корпус сталь.
Температура рабочей среды от не
выше 0°С и до не ниже +150°С.
Рабочее давление не менее 4,0 МПа.
20
1.24
Кран «Broen Ballomax»
или эквивалент
Шаровый. Рабочая среда: вода, пар.
Шар нержавеющая сталь.
Диаметр условного прохода 40мм.
Корпус сталь.
Присоединение - сварка/сварка
Температура рабочей среды от не
выше 0°С и до не ниже +150°С.
Рабочее давление не менее 4,0 МПа.
28
Показатель,
значение
которого не
может
изменяться
Минимальное и
максимальное
значение
21
1.25
Кран «Broen Ballomax»
или эквивалент
Шаровый. Рабочая среда: вода, пар.
Шар нержавеющая сталь.
Диаметр условного прохода 32мм.
Корпус сталь.
Присоединение - сварка/сварка
Температура рабочей среды от не
выше 0°С и до не ниже +150°С.
Рабочее давление не менее 4,0 МПа.
22
1.26
Кран «STC»
или эквивалент
Шаровый полнопроходной
Диаметр условного прохода 25мм.
Ручка рычаг. Герметичность: Класс А
по ГОСТ 9544-2005.
Соединение муфтовое вн/вн.
Температура рабочей среды от не
выше 0°С и до не ниже +150°С.
Рабочее давление не менее 1,6МПа.
23
1.27
Кран «STC»
или эквивалент
Шаровый полнопроходной.
Диаметр условного прохода 15мм.
Ручка рычаг. Герметичность: Класс А
по ГОСТ 9544-2005;
Соединение муфтовое вн/вн.
Температура рабочей среды от не
выше 0°С и до не ниже +150°С.
Рабочее давление не менее 1,6МПа.
24
1.28
Затвор «Гранвэл» ЗП ТС - Дисковый поворотный
Ду х Ру - FL(W) - 3 - HT
Ду=50мм; Материал корпуса – серый
или эквивалент
чугун;
Рабочая температура перекачиваемой
среды от не выше +60°С до не ниже
+110°С;
Рабочее давление не ниже 1,6 МПа;
25
1.29
Кран «STC»
или эквивалент
Диск – хромированный чугун или
высокопрочный чугун с эпоксидным
покрытием.
Шаровый со спуском воздуха
Диамент условного прохода 15мм
Рабочие среды: вода, пар, воздух.
Герметичность: Класс А по ГОСТ
9544-2005;
Материалы основных деталей (корпус,
29
Показатель,
значение
которого не
может
изменяться
Минимальное и
максимальное
значение
Минимальное
значение
Показатель,
значение
которого не
может
изменяться
Минимальное и
максимальное
значение
Минимальное
значение
Показатель,
значение
которого не
может
изменяться
Минимальное и
максимальное
значение
Минимальное
значение
Показатель,
значение
которого не
может
изменяться
Минимальное и
максимальное
значение
Минимальное
значение
Вириативное
значение
Показатель,
значение
которого не
может
изменяться
шар): Латунь CW617N.
Соединение муфтовое вн/вн.
Рабочее давление не ниже 2,5 МПа.
Температура рабочей среды от не
выше 0 °C до не ниже +140 °C
26
1.30
Манометр «Метер»
или эквивалент
27
1.30
Манометр «Метер»
или эквивалент
28
1.31
Термометр БТ-51.х11-100
«Метер»
или эквивалент
29
1.31
Термометр БТ-51.х11-100
«Метер»
или эквивалент
30
1.36
Теплоизоляция
"Energoflex" или
эквивалент
Диапазон измерений
от 0 до 16 кгс/см2
Диаметр корпуса 100 мм;
Резьба штуцера G1/2;
Класс точности 1.5.
Окружающая среда от не выше -30°С и
до не ниже +60°C;
Измеряемая среда от не выше 0°C и до
не ниже +150°C
Диапазон измерений
от 0 до 10 кгс/см2
Диаметр корпуса 100 мм;
Резьба штуцера G1/2;
Класс точности 1.5.
Окружающая среда от не выше -30°С и
до не ниже +60°C;
Измеряемая среда от не выше 0°C и до
не ниже +150°C
Биметаллический, осевой
Диапазон измерений
от 0ºС до +160ºС,
Резьба штуцера G1/2.
Класс точности 1,5. с гильзой.
Биметаллический, осевой
Диапазон измерений
от 0ºС до +100ºС,
Резьба штуцера G1/2.
Класс точности 1,5. с гильзой.
Из вспененного полиэтилена для
отопительных, санитарных и
кондиционерных систем.
толщина изоляции не менее 13 мм
Минимальное
значение
Минимальное и
максимальное
значение
Показатель,
значение
которого не
может
изменяться
Минимальное и
максимальное
значение
Показатель,
значение
которого не
может
изменяться
Минимальное и
максимальное
значение
Показатель,
значение
которого не
может
изменяться
Показатель,
значение
которого не
может
изменяться
Показатель,
значение
которого не
может
изменяться
минимальное
значение
Основные требования
К качеству оборудования и материалов, техническим характеристикам: Все
используемые материалы и оборудование к установке не должны допускать
30
возможности нанесения вреда здоровью, должны быть новыми, соответствовать
требованиям, установленным настоящей технической части, нормативам и
стандартам, устанавливаемым законодательством РФ (в случаях установленных
действующим законодательством РФ (в момент установки) соответствие должно
подтверждаться сертификатами, регистрационными удостоверениями или другими
подтверждающими документами).
В связи с тем, что в Перечне №2 Технической части настоящей документации
об открытом аукционе в электронной форме указан товарный знак, допускается
предложение товара-эквивалента. Эквивалентность товара определяется в
соответствии с критериями эквивалентности, указанными в Перечне №2
Технической части настоящей документации об открытом аукционе в электронной
форме.
Информация о товарном знаке в отношении товара российского
происхождения, являющегося эквивалентом товара, происходящего из
иностранного государства или группы иностранных государств, предусмотренного в
Перечне №2 Технической части настоящей документации об открытом аукционе в
электронной форме, у заказчика отсутствует.
Предлагаемые эквивалентные средства измерения должны быть занесены Госреестр
СИ РФ (http://fundmetrology.ru/10_tipy_si/list.aspx).
К качеству, безопасности выполняемых работ: Качество выполняемых работ
должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным
стандартам и требованиям для данного вида выполняемых работ. Работы должны
выполняться с соблюдением требований соответствующих нормативных актов, в
том числе строительных норм и правил.
Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с ПТЭТЭ (Приказ
Минэнерго России от 24.03.2003г. №115); СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»;
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; ГОСТ 173752001; ГОСТ 17378-2001; ГОСТ 12820-80*; ГОСТ 10704-91; ГОСТ 3262-75*.
Выполнение безопасного ведения работ в соответствии с требованиями следующих
нормативных документов:
СНиП 3.01.01-85. Организация строительного производства;
СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы;
СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы;
СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство.
ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности
ПОТ РМ-020-2001. Межотраслевым правилам по охране труда при электро- и газо сварочных работах
РД 09-364-00. Правила техники безопасности при проведении сварочных работ,
инструкциям по охране труда при производстве огневых работ.
Производство электромонтажных работ в действующих электроустановках должны
производиться с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭЭП, правил по охране труда
31
ПОТ РМ -016-2001, в том числе в части допуска к работам и обеспечения техники
безопасности при производстве работ. Производственное оборудование,
приспособления и инструмент, применяемые для организации рабочего места,
должны отвечать требованиям безопасности труда.
При
выполнении
работ
обеспечивается
сохранность,
целостность,
работоспособность систем электропитания и водоснабжения.
Работы должны выполняться с соблюдением технических условий на
реконструкцию системы теплоснабжения №2326 от 03.08.2011г
К упаковке, отгрузке товара: Поставляемый Товар (используемые материалы и
оборудование к установке) должен отгружаться в упаковке таким образом, чтобы
исключить порчу и/или уничтожение в период выполнения работ, до приемки работ
Заказчиком, включая условия перегрузки.
К результатам работ: Результат работ должен соответствовать нормам и правилам,
устанавливаемым законодательством РФ для работ, являющихся предметом
настоящего размещения заказа. По результатам выполненных работ, представить
исполнительную техническую документацию: акты на скрытые работы, журнал
производства работ, исполнительные схемы в соответствии с нормативными
требованиями.
Подрядчиком должно быть предоставлено:
1. Разрешение (от «Ростехнадзора») на допуск в эксплуатацию теплового узла.
2. Акт гидравлического испытания системы отопления и наружной теплотрассы
подписанный энергоснабжающей организацией (ОАО «ТГК2») в соответствии с
требованиями ПТЭТЭ;
3. Паспорт теплового пункта.
К гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работы:
Срок гарантии качества работы должен составлять не менее двух лет с даты
выполнения работ. Датой выполнения работ считается дата акта приема-сдачи
выполненных работ, подписанного представителем Заказчика. В случае
обнаружения некачественного или неполного выполнения работ Подрядчик
обязуется за свой счет устранить брак или недоделки в течение 15 дней с даты,
установленной по акту приема-сдачи выполненных Работ.
О предоставлении гарантии производителя товара и к сроку действия гарантии: На
все необходимые материалы и оборудование к установке срок гарантии должен
быть не менее гарантии завода-производителя.
О предоставлении гарантии поставщика на товар и к сроку действия гарантии: На
все необходимые материалы и оборудование к установке срок гарантии должен
быть не менее гарантии завода-производителя, при этом срок гарантии должен
исчисляться с момента подписания Заказчиком актов выполненных работ.
Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара,
выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: в соответствии с
проектом государственного контракта.
32
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:
Установление начальной (максимальной) цены произведено в соответствии с
Локальным сметным расчетом (прикреплен отдельным файлом).
Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана базисно индексным методом в
строительно-нормативной базе Минрегиона РФ 2001г.(в редакции 2009г), с
использованием
индекса - "Индекс 4-2012 к ФЕР-2001 Арх. обл. (1зона)
Административные здания СМР=7,76" и понижающего коэффициента к=0,87.
33
VI. Проект государственного контракта
Проект государственного контракта
на выполнение работ по капитальному ремонту теплового узла
№_________
г. Архангельск
«_____» _______ 2013г.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Управления Лабазова Дмитрия
Владимировича, действующего на основании Положения о территориальном органе Федеральной
службы судебных приставов, утвержденного приказом Минюста России от 09.04.2007 года № 69 с
одной стороны, и ______________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице
______________________, действующ____ на основании _______, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем Стороны, на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме № _______ от _______ 2013 г., заключили настоящий государственный
контракт (далее Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает Подрядчику выполнить капитальный ремонт теплового узла
здания УФССП России по Архангельской области (далее работы).
1.2. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные в п.1.1. контракта в соответствии с
ведомостью объемов работ (Приложение №1), перечнем товаров, используемых при выполнении
работ (Приложение № 2 к договору)
1.3. Работы выполняются из новых материалов и оборудования Подрядчика.
1.4. Работы выполнить в эксплуатируемых помещениях с наличием загромождающих
предметов, затрудняющих производство работ.
1.5. Адрес выполнения работ: г. Архангельск, ул. Воскресенская, дом 87.к.2.стр.4
1.6. Ведомость объёмов работ (Приложение №1) включает в себя целиком все работы
связанные с выполнением проектных решений (Приложение №3).
2.Сумма контракта и порядок расчетов
2.1. Цена работ, указанных в п.1.1. настоящего Контракта, определена протоколом единой
комиссии от «__» _______2013 г. №_________.
Цена договора формируется путем умножения начальной (максимальной) цены договора,
указанной в Локальном сметном расчете (Приложение №4 к договору) и равной
(________________________________________________________) рублей, на аукционный
коэффициент снижения стоимости работ. Аукционный коэффициент снижения стоимости работ
составляет ___________.
2.3. В цену работ включены все затраты Подрядчика, в том числе: расходы на оплату всех
налогов (в т.ч. НДС или без НДС, если правомерно не облагается/освобожден ),
страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, затраты на перевозку, стоимость материалов,
оборудования, расходы по вывозу общестроительного мусора и другие обязательные платежи,
которые могут возникнуть в процессе выполнения работ.
2.4. В случае выявления несоответствия между ведомостью объёмов работ
(Приложение_№1) и перечнем и объемами работ, указанными в сметной документации
(Приложение №4) приоритет будет иметь ведомость объёмов работ (Приложение №1), а такие
неучтенные сметой затраты будут отнесены на счет подрядчика.
34
2.5. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за
исключением случаев предусмотренных действующим законодательством. Цена контракта может
быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и
иных условий исполнения контракта.
2.6. Валютой настоящего контракта является рубль РФ.
2.7. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком на основании счета-фактуры,
актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и
затрат (форма КС-3), предъявленных Подрядчиком.
2.8. Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету. Оплата осуществляется
после выполнения Подрядчиком всех работ, включая устранение дефектов, выявленных при
приемке работ, согласно акту о приемке выполненных работ по форме КС-2, справке о стоимости
выполненных работ и затрат по форме КС-3, счету на оплату, счету-фактуре, в течение 20
банковских дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Начало работ:
не позднее 15 календарных дней с даты окончания отопительного сезона 2012-2013г.
3.2. Окончание: не позднее 15 календарных дней с даты начала работ
4. Права и обязанности сторон
4.1. Подрядчик принимает на себя обязательства и осуществляет следующее:
4.1.1. Организует выполнение работ в соответствии с ПТЭТЭ (Приказ Минэнерго России
от 24.03.2003г. №115); СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»; СНиП 41-01-2003 «Отопление,
вентиляция и кондиционирование»; ГОСТ 17375-2001; ГОСТ 17378-2001; ГОСТ 12820-80*; ГОСТ
10704-91; ГОСТ 3262-75*.
4.1.2. Организует выполнение безопасного ведения работ в соответствии с требованиями
следующих нормативных документов:
СНиП 3.01.01-85. Организация строительного производства;
СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы;
СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы;
СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности
ПОТ РМ-020-2001. Межотраслевым правилам по охране труда при электро- и газо - сварочных
работах
РД 09-364-00. Правила техники безопасности при проведении сварочных работ, инструкциям по
охране труда при производстве огневых работ.
Технические условия на реконструкцию системы теплоснабжения №2326 от 03.08.2011г.
Производство электромонтажных работ в действующих электроустановках должны производиться
с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭЭП, правил по охране труда ПОТ РМ -016-2001, в том числе
в части допуска к работам и обеспечения техники безопасности при производстве работ.
Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяемые для организации
рабочего места, должны отвечать требованиям безопасности труда.
При выполнении работ обеспечивает сохранность, целостность, работоспособность систем
электропитания и водоснабжения.
4.1.3. Согласовывает очередность выполнения работ с уполномоченным представителем
Заказчика. Работы выполнить в эксплуатируемых помещениях с наличием загромождающих
предметов, затрудняющих производство работ. При выполнении работ Подрядчик обязан
35
соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим, предусмотренный на объекте Заказчика, не
нарушая распорядок основной деятельности объекта Заказчика. Отключение инженерных систем,
сетей или отдельных их участков, а также демонтаж недействующих линий производит только по
предварительному согласованию с уполномоченным представителем Заказчика. Производит
уборку помещений от строительного мусора ежедневно по окончанию работ и по мере
загрязнения. Обеспечивает сохранность, целостность, работоспособность ОПС и ЛВС во время и
после окончания работ.
4.1.4. Осуществляет контроль качества поставляемых на объект материалов и
оборудования. Использует материалы и оборудование к установке не допускающие возможности
нанесения вреда здоровью, новые, соответствующие нормативам и стандартам, устанавливаемым
законодательством РФ, подтверждает соответствие сертификатами, регистрационными
удостоверениями или другими подтверждающими документами (в момент установки). По
результатам выполненных работ, представляет исполнительную техническую документацию в
полном объеме, в соответствии с нормативными требованиями.
4.1.5. Представляет срок гарантии качества работ в течение не менее двух лет со дня
выполнения работ. Датой выполнения работ считается дата акта приема-сдачи выполненных
работ, подписанного представителем Заказчика. На все необходимые материалы и оборудование к
установке устанавливает срок гарантии не менее гарантии завода-производителя.
4.1.6. Выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные контрактом.
4.2. Заказчик принимает на себя обязательства и осуществляет следующее:
4.2.1. Выделяет помещение для рабочих и для хранения материалов на объекте.
4.2.2. Во всякое время проверяет ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не
вмешиваясь в его деятельность.
4.2.3. При завершении работы принимает и оплачивает выполненные Подрядчиком работы
в размерах и в сроки, установленные настоящим контрактом.
5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
5.1. Заказчик осуществляет приемку Работ на соответствие их объему, качеству и иным
требованиям, установленным в настоящем контракте.
5.2. Приемка Работ осуществляется ответственным лицом, уполномоченным Заказчиком.
5.3. При принятии Работ ответственное лицо проверяет соответствие работ условиям
настоящего контракта и сведениям, указанным в сопроводительных документах, а также проводит
анализ отчетных документов и материалов, представленных Подрядчиком на предмет
соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям
настоящего контракта, также проверяется комплектность и количество экземпляров
представленной документации.
Подрядчиком должно быть предоставлено:
а).Разрешение (от «Ростехнадзора») на допуск в эксплуатацию теплового узла,
б) Акт гидравлического испытания системы отопления и наружной теплотрассы
подписанный энергоснабжающей организацией (ОАО «ТГК2») в соответствии с требованиями
ПТЭТЭ,
в) Паспорт теплового пункта,
г) Копии сертификатов и других необходимых документов, удостоверяющих качество
материалов и оборудования;
5.4. В случае обнаружения некачественного или неполного выполнения работ
Подрядчик обязуется за свой счет устранить брак или недоделки в течение 15 дней с даты,
установленной по акту приема-сдачи выполненных Работ.
6. Ответственность сторон
36
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и условиями Контракта.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту
Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. В случае
просрочки исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту Заказчик вправе
требовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока оказания Услуг. Размер такой неустойки
устанавливается в размере 0,1% (одной десятой процента) от суммы неисполненных обязательств.
6.3. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств, если
это не урегулировано дополнительным соглашением.
6.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех используемых при выполнении
работ материалов и оборудования до подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных
работ и передачи соответствующих документов, в том числе во время устранения недостатков
обнаруженных при приеме выполненных работ и передаче соответствующих документов.
6.5.Стороны не несут имущественной и другой ответственности за полное или
частичное невыполнение обязательств по настоящему контракту, если докажут, что надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные
бедствия, война и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась
невозможность выполнения своих обязательств по контракту, в 10 - дневный срок письменно
извещает другую Сторону о прекращении выполнения обязательств по контракту с указанием
причин неисполнения.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они
подлежат рассмотрению в арбитражном суде Архангельской области.
8. Порядок изменения и расторжения контракта
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том
случае, если они не противоречат действующему законодательству, оформлены в письменном
виде и подписаны обеими Сторонами.
8.2. Досрочное расторжение контракта может быть по соглашению Сторон, либо по
решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
9. Прочие условия
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания контракта и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.
9.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия,
банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об
этом другую Сторону.
9.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.4. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются следующие приложения:
1. Ведомость объёмов работ
2. Перечень товаров
37
3. Рабочий проект (проект УУ, проект ТУ)
4. Локальный сметный расчёт;
5. Техническое задание на реконструкцию.
10.Юридические адреса сторон
Заказчик:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области
163002, г. Архангельск, пр. Ломоносова, дом 30,
ИНН 2901131411 КПП 290101001
ОКПО 75032153 БИК 041117001
Лицевой счет 03241785230 в УФК МФ РФ по Архангельской области
Руководитель
Д.В. Лабазов
М.П.
Подрядчик:
М.П.
38
Скачать