договор подряда n - Администрация Белоярского района

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __________
на поставку товаров для муниципальных нужд Белоярского района
г. Белоярский
«_____»_________________20___г.
Администрация Белоярского района, именуемая Муниципальный заказчик (далее - Заказчик), от
имени муниципального образования Белоярский район, в целях обеспечения муниципальных нужд
Белоярского района, в лице главы Белоярского района Маненкова Сергея Петровича, действующего на
основании устава, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в
лице _________________, действующего на основании __________, с другой стороны, в дальнейшем
именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», на основании протокола _______________ от ______2011 года № _____,
заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА, СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется поставить бытовые приборы для комплектации объекта:
«Комплекс «Сельский дом культуры на 200 мест – Библиотека на 9602 экземпляра – Школа на 220
учащихся» в п.Лыхма Белоярского района» (далее – товар), в количестве и ассортименте указанные в
Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в сроки, установленные в
настоящем Контракте.
1.2. Поставщик также обязуется оказать следующие услуги, связанные с поставкой товаров
(далее - сопутствующие услуги): выполнить монтаж и пусконаладку бытовых приборов.
1.3. Заказчик обеспечивает оплату поставки товара и сопутствующих услуг в установленном
Контрактом порядке, форме и размере.
1.4. Место поставки товара и оказания сопутствующих услуг: Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, п.Лыхма, участок №92.
1.5. Контракт вступает в силу с даты заключения Контакта обеими Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров и сопутствующих услуг,
оплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по
поставке товаров и оказанию сопутствующих услуг по Контракту.
2.2. Поставка товара и сопутствующих услуг оплачивается Заказчиком по ценам в соответствии с
заявкой Поставщика, поданной в ходе размещения муниципального заказа.
2.3. Стоимость упаковки, сборочные (включая комплектацию фурнитурой для крепления),
установочные с монтажом товара на месте, погрузочно-разгрузочные, транспортные расходы, расходы
по уборке и вывозу упаковочного материала, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и
других обязательных платежей, а также иные составляющие цены включены Поставщиком в цену
поставляемого и монтируемого товара.
2.4. Цена Контракта составляет ______________ (________________) рублей с учетом всех
расходов, указанных в пункте 2.3 настоящего Контракта.
2.5. Поставщик вправе при исполнении Контракта по согласованию с Заказчиком поставить
товар, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого
являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара,
указанными в настоящем Контракте, что оформляется дополнительным соглашением, подписываемым
Сторонами.
2.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения Контракта.
3. СРОКИ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. В рамках исполнения настоящего Контракта поставка товара и оказание сопутствующих
услуг Заказчику осуществляется в следующие сроки: начало – с даты заключения настоящего
Контракта, окончание – по 15 июля 2011 года.
3.2.Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями
путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в
настоящем Контракте. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан в
однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов
расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных
средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика несет Поставщик.
3.3. Оплата цены Контракта производится в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после
От Поставщика
____________________
1
От органа администрации, ответственного за
подготовку контракта_________ __________
поставки всего товара, входящего в комплект, подписания акта приемки-передачи товара, справки о
стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 по предъявлению Поставщиком счетов-фактур
и товарных накладных.
3.4. В случае поставки товара отдельными частями, входящими в комплект, оплата производится
Заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект.
3.5. Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только в связи с
существенными нарушениями условий Контракта Заказчиком.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Известить Заказчика о времени и дате поставки и оказания сопутствующих услуг
телефонограммой или посредством факсимильной связи;
4.1.2. Передать товары Заказчику и оказать сопутствующие услуги в соответствии с условиями
настоящего Контракта, товары должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в
приложении 1 к настоящему Контракту, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта;
4.1.3. Поставить товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта
третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, монтажных, включая работы с
применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком, собственными техническими
средствами или за свой счет;
4.1.4. Передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур (не
позднее пяти календарных дней, следующих за днем отгрузки товара Заказчику), а также акты приемапередачи товара, подписанные Поставщиком;
4.1.5. Участвовать в приемке-передаче товаров в соответствии с разделом 5 настоящего
Контракта;
4.1.6. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы,
подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
4.1.7. Устранять недостатки товара и некомплектность в течение 10 (десяти) календарных дней с
момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товара и
некомплектности, несет Поставщик;
4.1.8. По требованию Заказчика заменить товар на товар, соответствующий по качествам и
условиям настоящего Контракта, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты
товара, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и
забрать товар, при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Принять товар и исполнение сопутствующих услуг в соответствии с разделом 5
настоящего Контракта и, при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента,
комплектности и других характеристик товара и сопутствующих услуг, подписать акт приема-передачи
товара и передать один экземпляр Поставщику. В случае, если поставка осуществляется в адрес
Получателя, определяемого Заказчиком, эта обязанность лежит на таком Получателе;
4.2.2. Оплатить поставку товара и исполнение сопутствующих услуг в соответствии с условиями
настоящего Контракта.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ
5.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном
Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете
Министров СССР от 15 июня 1965 №П-6, Инструкцией о порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 №П-7.
5.2. По факту приемки товара и исполнения сопутствующих услуг, Заказчиком составляется акт
приемки-передачи товаров (образец формы – приложение 2 к Контракту), подписываемый
уполномоченными на это лицами и скрепленный печатями Сторон и справка о стоимости выполненных
работ и затрат по форме № КС-3.
5.3. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по настоящему
Контракту считается факт передачи товара и исполнения сопутствующих услуг Поставщиком, что
подтверждается актом приемки-передачи товара (без претензий) и справкой о стоимости выполненных
работ и затрат по форме № КС-3.
Право собственности на товар переходит по настоящему Контракту с момента подписания
Сторонами акта приемки-передачи товара и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме
№ КС-3.
От Поставщика
____________________
2
От органа администрации, ответственного за
подготовку контракта_________ __________
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортного
товара - международным стандартам упаковки.
5.5. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмыизготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок.
5.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
5.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузоразгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
5.8. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за его счет.
5.9. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным
настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
5.10. В случае привлечения Заказчиком к проведению экспертизы независимых экспертов, срок
экспертизы по настоящему Контракту не может превышать 30 (тридцати) календарных дней.
5.11. По результатам экспертизы исполнения обязательств Поставщика по настоящему
Контракту, уполномоченные лица Заказчика составляют мотивированное заключение об исполнении
или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств по Контракту.
Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в акт приемкипередачи товара по настоящему Контракту. На основании заключения уполномоченных лиц Заказчик
передает Поставщику подписанный со своей стороны акт приемки-передачи товара по настоящему
Контракту или мотивированный отказ от его подписания.
5.12. В течение 3 (трех) календарных дней с момента получения подписанного Заказчиком акта
приемки-передачи товара по Контракту Поставщик обязан подписать со своей стороны акт приемкипередачи товара по Контракту и возвратить экземпляр акта Заказчику. В случае получения
мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приемки-передачи товара по Контракту
Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный
Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) календарных дней с
момента его получения.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с
действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов,
обязательных для данного вида товара, и иных документов, подтверждающих качество товара
оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать
требованиям ГОСТов и настоящего Контракта, изложенным в показателях технических характеристик,
закрепленных в приложении 1 к настоящему Контракту.
6.3. На поставляемый товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными
документами на данный вид товара, но не менее чем 1 (один) год.
Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата)
или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
7.1.В целях обеспечения исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту,
Поставщик предоставляет Заказчику банковскую гарантию или передает Заказчику в залог денежные
средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта, в том числе в форме вклада (депозита) в
размере, указанном в пункте 7.2 настоящего Контракта, или договор поручительства, (далее –
обеспечение исполнения настоящего Контракта):
ВАРИАНТ:__________________________________________________________________
(указывается выбранный Подрядчиком один из ниже перечисленных способов обеспечения исполнения обязательств)
7.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется в размере 15% от
начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 252 498 (двести пятьдесят две тысячи
четыреста девяносто восемь) рублей 90 копеек.
7.3. ВАРИАНТ 1: Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна соответствовать
требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным
законодательством Российской Федерации.
В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой
банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее
суммы, установленной в пункте 7.2 настоящего Контракта.
Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на
Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего
От Поставщика
____________________
3
От органа администрации, ответственного за
подготовку контракта_________ __________
Контракта, указанное в Преамбуле настоящего Контракта.
Срок действия банковской гарантии заканчивается не ранее 90 (девяносто) дней со дня
окончания срока поставки всех товаров и сопутствующих услуг, предусмотренного настоящим
Контрактом.
Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и
дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по
соответствующей банковской гарантии.
ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть
перечислены в размере, установленном в пункте 7.2 настоящего Контракта на следующий счет:
Банк получателя: ОАО Ханты-Мансийский банк г.Ханты-Мансийск, БИК 047162740;
Получатель: ИНН 8611004042, КПП 861101001 р/счет № 40302810400145000012,
к/с
№ 30101810100000000740, Комитет по финансам (Администрация л/с 040.00.001.5)
КБК
04030399050050000180, ОКАТО 71111000000.
Назначение платежа: Обеспечение исполнения муниципального контракта №_________ от
«____»__________2011 г. на поставку бытовых приборов для комплектации объекта: «Комплекс
«Сельский дом культуры на 200 мест – Библиотека на 9602 экземпляра – Школа на 220 учащихся» в
п.Лыхма Белоярского района».
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта
подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.
Денежные средства возвращаются Поставщику Заказчиком при условии надлежащего
исполнения Поставщиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования
Поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в этом
письменном требовании.
ВАРИАНТ 3: Залог депозита.
ВАРИАНТ 4: Договор поручительства.
Договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским
кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
По договору поручительства поручитель обязывается отвечать за исполнение Поставщиком его
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обеспеченного
поручительством обязательства поручитель и Поставщик отвечают перед Заказчиком солидарно.
Поручитель отвечает перед Заказчиком в том же объеме, как и Поставщик, включая уплату
неустойки, возмещение судебных издержек и других убытков Заказчика, вызванных неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств Поставщиком.
Срок действия договора поручительства заканчивается не ранее 90 (девяносто) дней со дня
окончания срока поставки всех товаров и сопутствующих услуг, предусмотренного настоящим
Контрактом.
Поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого
осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует
следующим требованиям:
- капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской
отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер
поручительства не менее чем в десять раз;
- чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности,
должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли
поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;
- стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем
разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и
превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств
(в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.
Соответствие поручителя требованиям, установленным частью 4.1 статьи 38 Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», определяется по данным бухгалтерской
отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения
срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года,
предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям,
установленным частью 4.1 статьи 38 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
От Поставщика
____________________
4
От органа администрации, ответственного за
подготовку контракта_________ __________
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.
Вместе с договором поручительства представляются копии бухгалтерских отчетностей
поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в
отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35 Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» и подтверждающих его полномочия. Все листы
предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны
уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и
достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.
7.4. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по
настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом
перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту,
Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое)
надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном
разделе настоящего Контракта.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий,
блокад, изменения действующего законодательства Российской Федерации, препятствующих
надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных
обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли
на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии
предвидеть и предотвратить.
8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему
Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти
обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных
дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их
возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2 (двух)
календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть
настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких
обстоятельств.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Контракту стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим
Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в
размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
9.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
Заказчик вправе взыскать убытки, причиненные не исполнением или ненадлежащим
исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, в полной сумме сверх
неустойки.
От Поставщика
____________________
5
От органа администрации, ответственного за
подготовку контракта_________ __________
10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
10.1. Изменение и расторжение Контракта возможно исключительно по соглашению Сторон.
10.2. По требованию одной из Сторон Контракт может быть изменен или расторгнут по решению
суда только:
10.2.1 при существенном нарушении Контракта другой стороной;
10.2.2 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо
претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с
оформлением совместного протокола урегулирования споров.
11.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из
сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий,
направляемых по настоящему Контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать
письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее
получения.
11.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке разрешаются Арбитражным
судом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
11.4. К отношениям Сторон по настоящему Контракту применяется действующее
законодательство Российской Федерации.
12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему
законодательству Российской Федерации оформляются дополнительными соглашениями Сторон в
письменной форме.
12.2. Поставщик вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту,
частично другому лицу.
12.3. Поставщик несет ответственность по настоящему Контракту за действия привлекаемых им
к его исполнению субпоставщиков, субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.
12.4. Поставщик представляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе,
информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
12.5. Стороны признают юридическую силу за Контрактом и всеми документами, связанными с
заключением и исполнением настоящего Контракта, направленными посредством почтовой,
телеграфной, телетайпной, телефонной, факсимильной, электронной или иной связи.
12.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуется
действующим законодательством Российской Федерации.
12.7. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
Почтовый адрес: 628161, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г.Белоярский, ул.Центральная, дом 9
ИНН 8611004042, КПП 861101001
Банковские реквизиты: р/счет 40204810000000000038 УФК по Ханты-Мансийскому автономному
округу –Югре (Комитет по финансам, Администрация) РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск, БИК
047162000, ОГРН 1028601521871, ОКОНХ 97610, ОКПО 03528457, ОКВЭД 75.11.31
ПОСТАВЩИК:
Почтовый адрес:
ИНН ________, КПП _________
Банковские реквизиты: р/счет
БИК_____________ОГРН______________, ОКПО
ОТ ЗАКАЗЧИКА
С.П.Маненков
М.П.
ОТ ПОСТАВЩИКА
М.П.
От Поставщика
____________________
6
От органа администрации, ответственного за
подготовку контракта_________ __________
Приложение 1
к муниципальному контракту
от_______________2011 года
№_______________________
2930135
2930136
№
Спецификация поставляемых материалов
№
п/п.
1
3
Един.
изм.
Наименование оборудования
«Школа на 220 учащихся» в п.Лыхма
Печь универсальная
конвекционная с расстоечной
камерой тип AERO или эквивалент.
Технические характеристики:
Размеры ДхШхВ не более 900х850х1030 мм.
Напряжение: 380 В. Мощность: 15,4 кВт. Облицовка нержавеющая сталь, многослойный стеклянный экран и
подсветка камер.
Управление печи должно обеспечивать установку,
регулирование и поддержание параметров выпечки с
высокой точностью, наличие функции градиентной
выпечки.
Обязательно
наличие
систем
пароувлажнения,
пароудаления и вентиляции в пекарной и расстоечной
камерах. Вместимость в конвекционной печи и
шт.
расстоечном шкафу по 8 противней размером не более
400х600мм. Диапазон установки температуры в
пекарной камере от 100 до 270 Сº, диапазон температур
в расстоечном шкафу от 30 до 50 Сº. Время разогрева до
температуры 250 Сº не более 20 минут.
Материал, из которого изготовлено внутреннее
покрытие,
не
должен
впитывать
влагу.
В
конвекционной
печи
одностворная
дверь
с
возможностью крепления слева/справа, расстоечная
камера с 2-мя дверками. Расстоечная камера должна
быть
на
роликах
с
вытяжным
козырьком.
Дополнительная комплектация: 16 штук противней
плоских из нержавеющей стали, размером не более
400x600x20 мм. (Монтаж и пусконаладка).
Сковорода электрическая. Размеры – (ШхДхВ) не более
1050х905х860 мм, объем чаши не менее - 36 л, нагрев
от 100 до 290 С, скорость нагрева - за 35 мин. до 250 С,
вес не более - 190 кг, мощность не более 6 кВт. Род тока
переменный, трехфазный частотой 50 Гц, напряжение 380 В с нулевым приводом. Чугунная чаша, материал
корпуса и стоек из высококачественной нержавеющей
стали. В конструкции чугунной чаши предусмотрено
наличие теплоизоляционного материала. В днище чаши
должны быть расположены электрические спирали,
изолированные фарфоровыми бусами. (Монтаж и
пусконаладка)
От Поставщика
____________________
7
шт.
Колво
Цена за
единицу с
НДС
Стоимость
всего с
учетом
налогов
1
1
От органа администрации, ответственного за
подготовку контракта_________ __________
2930291
4
2930124
5
2930151
6
Местный вентиляционный отсос навесного типа.
Габаритные размеры: (ДхШхВ) не более 1200х1000х580
мм. Полезная площадь фильтров - 0,36 кв.м.
Сопротивление фильтра при расходе воздуха 500м3/час,
Каркас вентотсоса должен быть изготовлен из
профильной трубы, конструкционной стали и окрашен
порошковой краской. Лицевые, боковые и внутренние
части
облицовки,
фильтры,
рассеиватели
и
жиросборники отсосов должны быть изготовлены из
нержавеющей стали.
Отсос комплектуется фильтрами, рассеивателями
приточной вентиляции и жиросборниками.
Поток приточного воздуха должен направляться вниз от
вентотсоса под регулируемым углом 0-45º. В базовой
комплектации
должны
быть
устанавлены
нерегулируемые дефлекторы по всей длине вентотсоса.
Регулируемые рассеиватели приточной вентиляции
устанавливаются
и
снимаются
при
помощи
инструмента,
нерегулируемые
выполняются
несъемными.
Вылет
отсоса
над
кухонным
оборудованием с открывающимися дверьми должен
быть не менее 0,4 м со стороны открывающихся дверей.
Масса не более 72 кг. (Монтаж и пусконаладка)
Мармит первых блюд на 1 конфорку. Шесть уровней
регулировки в пределах от 20 до 100° С. Материалнержавеющая сталь. Потребляемая мощность: не более
2.5 Квт, напряжение 220 В. Габаритные размеры: длина
не более 700 мм, ширина не более 1020 мм (с
направляющими для подносов), высота не более 550,
уровень конфорок – не более 870 мм, столешница –не
более 1300 мм. Масса – не более 44 кг. Технические
характеристики: Напряжение не более 220 В. Мощность
2,0кВт.
Регулировка температуры: ступенчатая.
(монтаж и пусконаладка)
Водонагреватель электрический аккумуляционный с
термоизоляцией закрытый, настенный Номинальная
вместимость бака – не менее 80 литров. Потребляемая
мощность: не более 1.6 Квт. Напряжение однофазной
сети 220В. Габаритные размеры: (ШхГхВ) не более
365х390х910 мм.
Резервуар должен быть выполнен из нержавеющей
стали, трубчатый нагревательный элемент из латуни,
пожаробезопасен,
электробезопасен, предусмотрена
защита от перегрузок, перегрева,
исключена
возможность нагрева без воды. Время нагрева воды до
65 Сº не более 2,5 часов, возможность настройки
температуры нагрева воды от 35 до 77 Сº, рассчитан на
эксплуатацию без надзора, укомплектован фильтром
очистки воды. Наличие змеевика, позволяющего
использовать тепло от системы центрального
отопления. Масса не более 29 кг.
(Монтаж и
пусконаладка)
От Поставщика
____________________
8
шт.
8
шт.
1
шт.
1
От органа администрации, ответственного за
подготовку контракта_________ __________
2930122
7
2930139
8
2930409
9
Плита
электрическая,
производственная,
6-ти
конфорочная, с духовым шкафом. Габаритные размеры:
(ВхШхГ) не более 1475х897х860 мм, лицевая
поверхность - нержавеющая сталь, ножки-опоры с
регулируемыми основаниями, ручка дверцы духового
шкафа из нержавеющей стали, ручки регулировки
нагрева конфорок из карболита. Направляющие духовки
- съемные. Время разогрева духовки 15 минут.
Потребляемая мощность: не более 18,2 Квт.
Напряжение 380 В. Мощность духового шкафа 3,2 кВт,
мощность конфорок (2,5х6) - 15 кВт, чугунные
конфорки оснащены 2-мя ТЭНами и покрыты
термостойкой эмалью, размеры конфорок не более
300х300 мм. Внизу - жарочный шкаф в комплекте с 1-м
противнем, покрытым
гранитной эмалью и
тефлоновым покрытием и 1-ой решеткой, размером не
более 530х650мм из нержавеющей стали. Духовка
должна иметь раздельную регулировку мощности
верхнего и нижнего блоков ТЭНов. Рабочий диапазон
температуры духовки
от 65 до 270С°, наличие
аварийного терморегулятора от перегрева свыше 300°С
и
возможность
принудительной
конвекции
и
пароувлажнения. Масса не более 180 кг. (Монтаж и
пусконаладка).
Котёл пищеварочный электрический, оснащеный
пароварочным комплектом КП (мантоварка). Материал
- нержавеющая сталь . Объем котла - не менее 60
литров, два режима работы: варка и кипячение. Ручка
крышки котла должна фиксироваться в любом
положении, наличие крана на лицевой поверхности,
срабатывание автоматического отключения нагрева.
Котлы должны иметь регулируемые по высоте ножки.
Варочный сосуд имеет цилиндрическую форму.
Потребляемая мощность: не более 9 Квт. Напряжение
380 В. Количество тэнов - 3. Рабочее давление пара в
пароводяной рубашке 0,4 кг/см/кв, время разогрева - не
более 40 минут. Габаритные размеры: (ГхШхВ) не
более 800x860x1090 мм, диаметр котла - 425 мм, 4-х
позиционный регулятор мощности, система контроля
уровня воды, съемный фильтр в кране для выгрузки,
смеситель горячей и холодной воды для заполнения
котла. Масса – не более 91 кг. (Монтаж и пусконаладка)
Машина для нарезки хлеба. Настольная, плавная
регулировка толщины ломтя: от 5 до 25 мм.
Производительность,
батонов/час
при
толщине
нарезанных ломтей 5 / 10 / 15 / 20 / 25 мм: 85 / 160 / 220
/ 300 / 340. Машина состоит из кожуха, рамы, привода,
механизма резания, механизма подачи, регулятора
толщины ломтиков, приемного и разгрузочного
устройств,
электропусковых
и
блокировочных
устройств. Наличие на лицевой панели блока
управления машиной (двухкнопочный выключатель).
Под зоной резки и разгрузочным лотком должен быть
ящик для сбора крошки. Конструкция должна быть
безопасна в эксплуатации, иметь блокирующее
устройство, исключающее возможность прикосновения
руки человека с режущим инструментом, нож сложной
(серповидной) формы, наличие в комплекте запасного
ножа. Габаритные размеры: (ДхШхВ) не более 1050 х
586 х 536 мм. Напряжение: 380 В. Мощность: не более
3700 Вт. Обороты двигателя: 700 оборотов в минуту.
Вес: не более 61 кг, (монтаж)
От Поставщика
____________________
9
шт.
2
шт.
1
шт.
1
От органа администрации, ответственного за
подготовку контракта_________ __________
2930121
10
2930153
11
2930332
12
2930124
13
Шкаф жарочный. состоящий из 3-х унифицированных
пекарных камер, работающих независимо друг от друга.
Пекарная камера должна представлять собой сварную
коробку, одна сторона которой открыта и образует
посадочное устье, закрываемое дверцей с экраном,
облицовка - нержавеющая сталь, камеры покрываются
жаропрочной эмалью. В камере обязательно наличие
ванночки-парообразователя, куда вода подается по
трубопроводу от воронки с клапаном, выходящим на
лицевую часть печи. Температурный режим в камере
устанавливается и поддерживается автоматически
датчиком-реле, имеются выключатель верхней группы
ТЭНов (при режиме "довыпечка") и лампочкииндикаторы работы верхней и нижней групп ТЭНов.
Облицовка печи из нержавеющей стали, камеры
покрываются жаропрочной эмалью. Вместимость по
хлебным формам – не менее 72 штуки. Вместимость:
подовый лист 700x460 - не менеем 6 штук.
Габаритные
размеры
–
(ШхГхВ)
не
более
1160x1050x1625 мм. Внутренние размеры пекарной
камеры: (ШхГхВ) не более 965x760x250 мм. Мощность
- не более 19,2кВт. Напряжение 380В. Максимальная
температура духового шкафа - 300 градусов С. Число
ТЭНов: 24 штуки. Масса – не более 370кг. Корпус и
стойки из высококачественной коррозионно-стойкой
стали марки AISI 304 или эквивалент (российский
аналог 12Х18Р10Т или эквивалент). Материал дверок
пекарных камер - нержавеющая сталь. Стойки - металл
квадратного сечения 35х35мм с регулируемыми по
высоте опорами, ручки регулировки нагрева выполнены
из корболита. (Монтаж и пусконаладка).
Электрочайник. Объем – не менее 1,5 литра.
Нагревательный элемент из ультраполированной
нержавеющей стали. Потребляемая мощность: не более
1.5кВт.
Паропылесос. Мощность нагрева 1250 Вт. 2 резервуара,
объем заливаемой воды 0.5 л. Время нагрева 10 мин.
Максимальное давление пара 4 бар. Максимальное
количество пара не менее 80 г/мин. Габаритные
размеры: (ДхШхВ) не более 500х330х330 мм. Масса без
принадлежностей не более 10,5 кг. В комплекте: защита
от детей/предохранительный клапан, 2 удлинительные
трубки по 0,5 м, HEPA-фильтр, регулятор расхода пара
и силы всасывания, насадка для пола, точечное сопло с
круглой щеткой, ручная насадка, насадка для мягкой
мебели, щелевая насадка, тряпка.
Мармит вторых блюд . Мармит комплектуется пятью
стандартными гастроемкостями: Размером не более
(530х325х100) - 1 штука, не более (265х325х150мм) - 4
штуки. Под каждой гастроемкостью расположен
электронагреватель.
Конструкция полки мармита позволяет устанавливать
на ее поверхности поддоны с хлебом и прочую
вспомогательную посуду. Габаритные размеры: ДхШхВ
не более 1200 х1200 мм (с направляющими для
подносов), х 870 мм (столешница), при наличие полки
1300 мм. Вес: не более 77,6 кг. Потребляемая мощность:
не более 1.0 Квт, напряжение 220 В. Температура
продукта в гастроемкостях, +70 °C (максимальная),
монтаж и пусконаладка.
От Поставщика
____________________
10
шт.
1
шт.
1
шт.
2
шт.
1
От органа администрации, ответственного за
подготовку контракта_________ __________
2930154
16
2930154
2930221
2930203
15
17
2930122
14
18
Высокоэффективная и экономичная сушилка для рук
антивандального исполнения. Сушилка для рук должна
быть помещена в противоударный полипропиленовый
корпус белого цвета. Мощность: не более 1800 Вт.
Подключение 220В / 50Гц. Ток 8.1 А. Габариты
(В*Ш*Г) не более 265х240х185 мм. В комплект входит
кабель с вилкой длиной 70 см. Скорость потока воздуха:
15 м/с. Объем потока: 40 л/сек. Масса: не более 2,5 кг.
(Монтаж).
Стиральная машина. Загрузка не менее 4,5 кг. Отжим не
менее 800 оборотов в минуту. Бак - полипропилен.
Класс стирки
A. Класс энергопотребления
А.
Программа отмены отжима
есть. Тип загрузки:
фронтальная. Дисплей есть. Расход воды за цикл: не
менее 44 л. Цвет белый. Особенности машины: лёгкая
глажка. Габариты (ВхШхГ) : не более 846х596х400 (466
с дверцей) мм. Дополнительные характеристики:
Количество программ стирки : не менее 15. Программы
стирки помимо привычных: 1) хлопок, 2) синтетика, 3)
деликатные ткани, 4) шерсть, 5) слив, 6) полоскание, 7)
отжим, 8) деликатный отжим; 9) ручная стирка (для
очень деликатных изделий), 10) экспресс-стирка
(сокращает общее время выполнения всех операций
стирки), 11) комби-стирка (позволяет стирать изделия,
не сортируя их по виду ткани), 12) для спортивной
одежды, 13) для спортивной обуви (из текстильных
материалов и искусственной кожи), 14) удаление пятен
(позволяет избавиться от стойких загрязнений), 15)
интенсивная стирка (предусмотрена для сильно
загрязненного белья без повторной стирки или
замачивания). Дополнительные функции: отложенное
начало стирки на 1-24 часа, предварительная стирка,
замачивание, выбор оборотов отжима и отмена отжима,
выбор температуры стирки и стирка в холодной
водопроводной воде, остановка с водой в баке, легкое
глажение, дополнительное полоскание, защита от детей.
Кипятильник. Производительность: не менее 50 литров
в час. Материал: нержавеющая сталь. Потребляемая
мощность:
не более 6 Квт, напряжение 380 В.
Габаритные размеры: (ШхГхВ) не более 440х370х520
мм, вес – не более 25 кг. Продолжительность нагрева
воды до кипения не более 6 мин. Рабочее давление в
водопроводной сети - 0,6 Мпа. Резьба штуцера
подсоединения к водопроводной сети, дюйм: 1/2. КПД 90 % (Монтаж и пусконаладка)
Подставка под кипятильник из нержавеющей стали.
Габаритные размеры: (ШхГхВ) не более 450х450х900
мм. Конструкция подставки разборная, должна иметь
три отверстия для подключения электрического
кипятильника к коммуникациям. (Сборка и монтаж)
Плитка электрическая. Потребляемая мощность: не
более 1.0 Квт, напряжение 220 В, время нагрева не
менее 15 минут, номинальная частота 50 Гц. Корпус нержавеющая сталь, закрытый тэн, цвет корпуса металик, диаметр конфорки не более 185 мм, закрытый
нагревательный
элемент,
плавная
регулировка
мощности, световой индикатор включения в сеть,
тепловя
защита
(термостат-предохранитель),
нагревательный элемент из жаропрочного чугуна.
От Поставщика
____________________
11
шт.
13
шт.
1
шт.
1
шт.
1
шт.
1
От органа администрации, ответственного за
подготовку контракта_________ __________
2930122
19
2930101
20
Плита электрическая бытовая 4-х конфорочная
стеклокерамическая, напольная с духовкой, грилем,
таймером. Цвет белый. Потребляемая мощность: не
более 8.5
Квт. Габаритные размеры: не более
600Х600Х850 мм
Холодильник бытовой.
Габаритные размеры не более (ВхШхГ): 1950х600х630
мм. Количество компрессоров: не менее 2. Общий
объем: 367 л. Объем холодильной камеры: не менее 252
л, объем морозильной камеры: не менее 115 л.
Количество отделений в морозильной камере: не менее
3. Холодильник должен иметь режим быстрого
замораживания, мощность замораживания: не менее 15
кг в сутки. Температура в морозильной камере: не менее
-18 °C. Автоматическое оттаивание. Время повышения t
до -9°C при отключении электрической энергии: 17 ч.
Количество полок в холодильной камере: не менее 4.
Количество малых барьеров-полок двери: не менее 5,
больших барьеров-полок двери: не менее 1. Звуковая
сигнализация при незакрытой двери более 30 сек. Класс
энергопотребления: В. Потребляемая мощность: не
более 200 Вт. Номинальное напряжение и частота: 230
В / 50 В Гц. Расход электроэнергии: 1,3 кВт.ч/ сутки.
Уровень шума: 42. Масса: не более 85 кг. Цвет: белый, с
распашной белой дверью, материал: металл
Итого по школе:
шт.
2
шт
5
45
2930153
2930331
2930211
2930331
2930274
«Сельский дом культуры на 200 мест – Библиотека на 9602 экземпляра» в п.Лыхма
Кондиционер SAMSUNG SH07ZZ8
Classic
или
эквивалент, с антибактериальным фильтром и
теплообменником с био покрытием, должен работать в
режимах: Турбо, Осушение, Сон. Охлаждение, Обогрев.
22
шт
3
Потребляемая мощность: не более 0,7, кВт. Габариты
внутренние: (ВxШxГ) не более 245х790х165, габариты
внешние (ВxШxГ) не более 470х660х242, Диам.: 3/8,
труб ж/г. Уровень шума: от 35 до 50Дб
Пылесос моющий Thomas Twin TT 788530 или
эквивалент. Характеристики: потребляемая мощность:
не менее 1600 Вт, емкость пылесборника: не менее 3 л,
23
шт
2
автоматическое сматывание провода: есть.
Длина
провода: не менее 6 м. Фильтры: моющий НЕРА . Цвет:
синий.
Утюг FV-9247 TEFAL или эквивалент. Максимальная
потребляемая мощность: не менее
2400 Вт.
Производительность подачи пара: до 40 г/мин. Паровой
24
шт
2
удар: 100 г/мин. Наличие вертикального отпаривания и
насадки для деликатных тканей
Автоотключение
вертик./гориз./на боку: 8 мин/30 сек.
Пылесос Electrolux Z 8245 или эквивалент. Габариты:
(ВхГхШ) не более 32.9 х 40.9 х 36.4 см. Цвет – Графит.
Длина сетевого шнура не менее 10 м. Максимальная
мощность не менее 1800 Вт. Максимальная мощность
всасывания не менее 310 аэроВт. Объём пылесборника
25
шт
1
не менее 1.6 л. Радиус действия не менее 13м. Уровень
шума
не более 81 дБ. Комплектация: наличие
многоразового пылесборника, насадки для мебели,
насадки пол/ковёр, щелевой насадки, щётки с ворсом,
труби всасывания, телескопической трубы.
Чайник Tefal с терморегулятором + заварочный чайник
26 BK6620 SPIRIT OF TEAS или эквивалент, объем – не
шт
3
менее 1,5 литра. Цвет – белый.
От Поставщика
____________________
12
От органа администрации, ответственного за
подготовку контракта_________ __________
2930153
2930221
28
2930151
27
29
Чайник
электрический
TefaBF4622
VITESSE
DIAMOND или эквивалент, объем – не менее 1,5 литра.
Наличие
нагревательного
элемента
из
ультраполированной нержавеющей стали.
Сушилка для рук - ECO DRY или эквивалент,
предназначена
для
быстрой
и
безопасной
автоматической сушки рук потоком теплого воздуха.
Модель должна включаться и работать, когда руки
оказываются в зоне действия ИК-датчика, дистанцию
его срабатывания можно регулировать от 0 см до 35 см.
Наличие функции задержки выключения на 2-5 секунд.
Степень защиты IPX4 (от обрызгивания), должна имеет
защиту от перегрева. Корпус сушилки должен быть
выполнен из ABS пластика, электропитание В 220/50,
мощность Вт 65, мощность нагревательных элементов
Вт 2000, поток воздуха куб.м/ч 150, масса не более
3,4кг, степень защиты IPX4, тип включения АВТО.
Кулер для воды напольный - 28L-B/B Gold или
эквивалент. Напряжение: не более 220 В. Частота: 50
Гц. Мощность нагрева: не более 500 Вт. Мощность
охлаждения: не менее 120 Вт. Нагрев: 5 л/ч -90o C.
Охлаждение:
2 л/ч -10C°. Тип охлаждения:
компрессорный. Габариты: не более 390 х 405 х 1060
мм. Масса: не более 20 кг, бачок с наружним
нагревательным элементом, холодильник на не менее
20л
шт
3
шт
6
шт
7
Итого по клубу-библиотеке:
27
ВСЕГО по комплексу:
72
ОТ ЗАКАЗЧИКА
С.П.Маненков
М.П.
ОТ ПОСТАВЩИКА
М.П.
От Поставщика
____________________
13
От органа администрации, ответственного за
подготовку контракта_________ __________
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальному контракту
от_______________2011 года
№_______________________
АКТ
ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ
г.Белоярский
«___»__________________20__ г.
Администрация Белоярского района, именуемая Муниципальный заказчик, от имени
муниципального образования Белоярский район в целях обеспечения муниципальных нужд Белоярского
района, в лице главы Белоярского района Маненкова Сергея Петровича, действующего на основании
устава, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора
_____________, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с муниципальным контрактом №__________ от «___»____________20_ года на
поставку бытовых приборов для комплектации объекта: «Комплекс «Сельский дом культуры на
200 мест – Библиотека на 9602 экземпляра – Школа на 220 учащихся» в п.Лыхма Белоярского
района», Поставщик выполнил все обязательства по поставке товаров и оказанию сопутствующих услуг,
а именно:
№
п\п
Наименование и технические характеристики
товара
Ед.
изм.
кол-во
Стоимость за
единицу
товара, руб (в
т.ч. налоги)
Общая
стоимость
товара, руб (в
т.ч. налоги)
1
2
…..
29
Итого:
2. Фактическое качество товаров и сопутствующих услуг соответствует (не соответствует) требованиям
Контракта:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3.Цена
поставки
товаров
и
оказания
________________________________ рублей.
сопутствующих
услуг
составляет
4. Вышеуказанные обязательства по поставке товаров и оказанию сопутствующих услуг согласно
муниципальному контракту должны быть выполнены до ___________________, фактически выполнены
«__»___________________ 20_ г.
5. Недостатки поставляемых товаров, сопутствующих услуг (выявлены, не выявлены)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
6. Поставленные товары:
Сдал:
Принял:
От Поставщика:
От Заказчика:
_______________________
м.п.
_______________________
м.п.
От Поставщика
___________________________
14
От органа администрации, ответственного за
подготовку контракта____________________