МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
«Московский институт электронной техники»
УТВЕРЖДАЮ:
Ректор МИЭТ_______________ Ю.А. Чаплыгин
09 ноября 2015 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА № 177
(с изменениями от 10 ноября 2015 года)
Закупка оборудования для системы подачи и подготовки жидкообразных
энергоносителей
Москва
2015 г.
Информационная карта открытого конкурса
Открытый конкурс (далее – конкурс) проводится заказчиком в соответствии с требованиями
Положения о закупке МИЭТ.
№
Наименование
Текст пояснений
п/п
федеральное государственное автономное образовательное
1.
Заказчик
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский университет «Московский институт
электронной техники»
Место нахождения: 124498, г. Москва, г. Зеленоград,
площадь Шокина, д.1
Почтовый адрес: 124498, г. Москва, г. Зеленоград, площадь
Шокина, д.1
Адрес электронной почты: spd@miee.ru
Контактное лицо – Куранова Ольга Альбертовна
Контактный телефон (499)-710-99-79, (499)- 729-73-20
2.
Требования к участникам Требования к участникам закупки, устанавливаемые в
закупки
соответствии с пунктом 5.3. Положения о закупке:
Обязательные требования к правоспособности участника
закупки:
1) соответствовать требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставки продукции, являющихся
предметом закупки;
2) обладать правами и полномочиями, необходимыми
для участия в процедуре закупки, заключения договора;
3) не находиться в процессе ликвидации (для
юридического лица) или быть признанным по решению
арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в
отношении него не должно быть открыто конкурсное
производство;
4) не являться организацией, на имущество которой
наложен арест по решению суда, административного органа
и
(или)
экономическая
деятельность
которого
приостановлена;
5) не иметь задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
претендента на участие в закупке по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
Претендент
на
участие
в
закупке
считается
соответствующим установленному требованию в случае,
если он обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на
участие в процедуре закупки не принято;
Дополнительные
требования
к
правоспособности
участника закупки:
2
1) сведения о претенденте на участие в закупке должны
отсутствовать в предусмотренных Федеральным законом от
5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения для
государственных и муниципальных
нужд»
и
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических
лиц»
реестрах
недобросовестных
поставщиков, в случае если такое требование прямо указано
в документации о закупке.
3.
Перечень документов для
подтверждения
соответствия участника
закупки установленным
требованиям
Заверенная претендентом на участие в закупке копия
действующего свидетельства СРО о допуске к
выполнению указанных в Техническом задании
проектных
и
монтажных
работ,
выданного
непосредственному исполнителю работ в случае, если
такие работы числятся в Приказе Министерства
регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. (в
ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 № 294).
4.
Преференции
Требования к содержанию,
форме, оформлению и
составу заявки на участие
в закупке
Не предусмотрены
Заявка на участие в конкурсе должна соответствовать
требованиям п.5.5 Положения о закупке.
Заявка должна быть представлена исключительно в
форме бумажного документа. Возможность подачи
заявки в электронной форме не предусмотрена.
Требование об обязательном предоставлении заявки в
запечатанном конверте не устанавливается.
Каждый документ, входящий в заявку, должен быть
скреплен печатью и подписан лицом, имеющим право
действовать от имени претендента на участие в закупке без
доверенности. Указанное лицо вправе делегировать свои
полномочия иному лицу на основании доверенности. В
последнем случае копия доверенности прикладывается к
заявке. В случае, если это прямо указано в документации о
закупке входящие в состав заявки копии документов,
подтверждающих юридический статус претендента (уставы,
учредительные договоры, выписка из ЕГРЮЛ и т.д.),
должны быть сшиты и заверены нотариально. Соблюдение
претендентом на участие в закупке указанных требований
означает, что все документы и сведения, входящие в состав
заявки, поданы от имени претендента на участие в закупке, а
также подтверждает подлинность и достоверность
представленных в составе заявки документов и сведений.
Заявка в форме бумажного документа, насчитывающая
более трёх листов, должна иметь сквозную нумерацию, быть
прошита с приложением описи включенных в неё
документов, скреплена печатью юридического лица или
подписью физического лица в общепринятом порядке или
упакована таким образом, чтобы исключить случайное
выпадение или перемещение страниц и конвертов.
Документы, входящие в состав заявки на участие в
закупке:
1) заявка на участие в конкурсе, оформленная по
установленной в документации форме, и содержащая
5.
3
сведения о принадлежности претендента на участие в
закупке
к
субъектам
малого
или
среднего
предпринимательства установленным ст. 4 Федерального
закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
В заявке на участие в процедуре закупки содержится
предложение об условиях договора, при этом
 претендент на участие в закупке в своей заявке должен
принять все обязательные требования Заказчика, указанные
в документации (включая требования по условиям и (или)
форме договора);
 претендент на участие в закупке в своей заявке вправе
подать свои предложения по условиям договора.
Предложения претендента на участие в закупке являются
желательными или обязательными:
Заказчик вправе отклонить желательные для претендента
на участие в закупке исправления.
В случае несогласия Заказчика с обязательными для
претендента на участие в закупке исправлениями в договор,
представленный в составе документации о закупке, Заказчик
вправе отклонить заявку претендента и не допустить его к
участию в закупке.
Заполнение формы заявки является обязательным. В
случае если форма заявки будет не заполнена или заполнена
частично, такая заявка подлежит отклонению на
основании п.6.1.13. Положения о закупке как не
соответствующая требованиям документации;
2) анкета претендента на участие в закупке по установленной
в документации форме;
3) документы, подтверждающие соответствие участника
процедуры закупки требованиям, установленным в
соответствии с пунктом 5.3 Положения о закупке, в случае,
если данные требования предусмотрены документацией (п.3
Информационной карты);
4) для российских юридических лиц: нотариально
заверенная копия полученной не ранее чем за шесть месяцев
до момента объявления закупки выписки из единого
государственного реестра юридических лиц;
5) для российских индивидуальных предпринимателей:
нотариально заверенная копия полученной не ранее чем за
шесть месяцев до момента объявления закупки выписки из
единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей;
6) документ, подтверждающий полномочия лица,
подписавшего заявку на участие в закупке, на такое
подписание от имени претендента на участие в закупке в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
учредительными документами данного претендента (для
юридических лиц);
7) копии учредительных документов (для юридических лиц);
8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки,
сделки с заинтересованностью, либо копия таких решений в
случае, если необходимость таких решений установлена
4
законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица, и если для претендента на
участие в закупке
поставка продукции, являющаяся
предметом договора, или предоставление обеспечения
являются крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью;
В случае если получение указанного решения до истечения
срока подачи заявок на участие в конкурсе для претендента
на участие в закупке невозможно в силу необходимости
соблюдения
установленного
законодательством
и
учредительными документами порядка созыва заседания
органа, к компетенции которого относится вопрос об
одобрении или о совершении крупных сделок, претендент на
участие в закупке обязан представить письмо, содержащее
обязательство в случае признания его победителем
открытого конкурса представить вышеуказанное решение
до момента заключения договора.
9) копия уведомления о возможности применения
участником процедуры закупки упрощенной системы
налогообложения (для участников, применяющих ее);
10) при представления заявки, содержащей предложение о
цене договора на 25 или более процентов ниже начальной
(максимальной) цены договора, указанной Заказчиком в
извещении о проведении конкурса, претендент на участие в
закупке обязан в составе такой заявки представить расчет
предлагаемой цены договора и ее обоснование;
11) документы, подтверждающие внесение обеспечения
заявки на участие в конкурсе, в случае, если в документации
(п.7 Информационной карты) содержится указание на
требование обеспечения такой заявки (надлежаще
оформленная банковская гарантия, либо надлежаще
заверенная копия платежного поручения);
12) предложение о поставляемом товаре, его
функциональных
характеристиках
(потребительских
свойствах), его количественных и качественных
характеристиках, о выполняемой работе, оказываемой
услуге, их количественных и качественных характеристиках;
13) предложение по монтажу и наладке поставляемого
товара, соответствующее установленным в документации
требованиям, и иные документы в соответствии с
критериями оценки заявок на участие в конкурсе;
14) в случае привлечения к работам по разработке
проектных решений сторонней организации, к заявке
необходимо приложить письмо-согласие такой организации
на выполнение работ с указанием перечня работ и
заверенную копию свидетельства СРО о допуске к
указанным видам работ в соответствии с требованиями
Документации;
В случае если заявка на участие в процедуре закупки
подается от имени простого товарищества, заявка должна
содержать документы и сведения, предусмотренные пп. 9
п.5.5.4 Положения о закупке МИЭТ.
В случае если заявка на участие в процедуре закупки
подается от имени нескольких лиц, заявка должна содержать
5
6.
7.
Требования к описанию
претендентами на участие
в закупке поставляемых
товаров, выполняемых
работ, оказываемых услуг,
которые являются
предметом закупки, их
количественных и
качественных
характеристик
Требования к размеру и
форме обеспечения заявки
претендента на участие в
закупке, срок и порядок
его предоставления
документы и сведения, предусмотренные пп. 10 п.5.5.4 и
Положения о закупке МИЭТ, при этом в составе заявки
предоставляются сведения о привлечении в качестве
третьего лица.
Форма заявки, форма анкеты участника закупки, форма
предложения о поставляемом товаре, оказываемых услугах,
выполняемых работах, их функциональных, количественных
и качественных характеристиках, форма сведений о
претенденте на участие в закупке – участнике
коллективной заявки приведены в документации.
Предложение о поставляемом товаре, оказываемых
услугах, выполняемых работах, являющихся предметом
закупки, оформляется претендентом на участие в закупке с
учетом требований к описанию товара, работ, услуг, их
функциональных,
количественных
и
качественных
характеристик, приведенных в документации (п.6
Информационной карты).
В случае если претендент на участие в закупке предоставил
документ, оформленный (например, из-за сжатого
временного периода, данного на сбор документов
претендентам на закупку) не в соответствии с
требованиями Заказчика, закупочная комиссия вправе
допустить всех таких претендентов к участию в закупке.
При этом победитель закупки обязан предоставить
надлежаще оформленный документ до момента
подписания договора.
Требования к описанию претендентами на участие в закупке
поставляемой продукции устанавливаются в Техническом
задании.
7% от начальной (максимальной) цены договора 5 480 755 (Пять миллионов четыреста восемьдесят
тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек
Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве
обеспечения заявки:
федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский университет «Московский институт
электронной техники» (МИЭТ)
ИНН 7735041133 КПП 773501001
Р/с 40503810738154006392
в ПАО СБЕРБАНК, г.Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКТМО 45927000
Возврат денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения заявки, производится Заказчиком в течение 5
6
8.
9.
10.
(пяти) банковских дней с момента:
- отклонения заявки и отказе в допуске к участию в закупке
(претендентам на участие в закупке, получившим отказ в
допуске);
- подведения итогов закупки (всем участникам, кроме
участника, заявке которого присвоен номер 1);
- подписания договора участником, признанным
победителем закупки (победителю закупки).
Порядок, место, дата
Прием заявок осуществляется по адресу: 124498, г. Москва,
начала и дата окончания
г. Зеленоград, площадь Шокина, дом1, комн. 4355, внутр.
срока подачи заявок на
тел. 26-55 в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до
участие в закупке
17.00 часов (время московское), в пятницу с 9.00 до 16.00
часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 по московскому
времени.
Дата начала подачи заявок: 10 ноября 2015 г.
Дата окончания подачи заявок: 30 ноября 2015 г.
Время окончания подачи заявок: 11.00 (время московское).
Порядок и срок отзыва или В соответствии с п.6.1.10. Положения о закупке после
подачи заявки на участие в закупке, но до окончания срока
изменения заявок на
подачи заявок, претендент на участие в закупке вправе
участие в закупке
внести любые изменения в заявку. Допускается внесение
изменений в заявку путём подачи дополнительного пакета
документов с изменениями, либо если срок подачи заявок
позволяет, претендент на участие в закупке вправе отозвать
свою заявку и подать новую, с изменёнными по
собственному усмотрению условиями. Подача измененной
заявки осуществляется в порядке, установленном в п.5
Информационной карты. Претендент на участие в процедуре
закупки, подавший заявку на участие в процедуре закупке,
вправе отозвать такую заявку в любое время не позднее
момента окончания срока подачи заявок путем направления
соответствующего заявления Заказчику. Заявление об отзыве
заявки должно быть подписано уполномоченным лицом.
Формы, порядок, дата
Любой претендент на участие в закупке вправе направить
начала и дата окончания
заказчику в письменной форме, в том числе в форме
срока предоставления
электронного документа, запрос о разъяснении положений
претендентам на участие в документации о закупке. Не позднее, чем в течение трех
закупке разъяснений
дней со дня получения указанного запроса, Заказчик
положений документации направляет претенденту на участие в закупке в письменной
о закупке
форме или в форме электронного документа разъяснения
положений документации о закупке.
После
направления
разъяснений
положений
документации о закупке претенденту на участие в закупке,
такое разъяснение размещается Заказчиком на сайте
http://zakupki.gov.ru/223 с указанием предмета запроса, но без
указания претендента на участие в закупке, от которого
поступил запрос.
Дата начала срока предоставления разъяснений: дата
размещения на сайте http://zakupki.gov.ru/223 извещения и
документации о закупке.
Дата окончания срока предоставления разъяснений:
Заказчик прекращает прием запросов на разъяснение
положений документации за 3 (три) рабочих дня до дня
7
11.
Сведения об отказе от
проведения закупки
12.
Место и дата рассмотрения
предложений претендентов
на участие в закупке
Критерии оценки и
сопоставления заявок на
участие в закупке
13.
окончания срока подачи заявок.
В соответствии с пунктом 8.1.2 Положения о закупке
Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое
время до определения победителя закупки. Закупка
считается отмененной с момента размещения решения об
отмене на сайте http://zakupki.gov.ru/223. При отмене закупки
Заказчик не несет ответственности перед претендентами на
участие в закупке, участниками закупки, подавшими заявки,
и третьими лицами, которым такое действие может принести
убытки.
В случае если Заказчиком было установлено требование
обеспечения заявки на участие в закупке, денежные
средства, поступившие в качестве обеспечения заявки,
возвращаются Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских
дней с момента размещения извещения об отказе от
проведения (отмены) закупки.
Рассмотрение заявок будет осуществляться 30 ноября 2015 г.
по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина, д.1.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и
коэффициенты значимости:
1) цена Договора – 50%;
2) квалификационный критерий – 30%;
Оценивается представленное Предложение по монтажу и
наладке поставляемого товара.
Для оценки по критерию учитываются следующий показатель:
- Эффективность расположения оборудования в целях
оптимизации его монтажа и обслуживания – 0-100 баллов.
3) качественный критерий – 10%;
Для оценки по критерию учитываются следующие показатели:
- Комплектование частотными преобразователями (Система
оборотного водоснабжения) – 0-30 баллов;
- Используемые при изготовлении станции материалы (Станция
водоподготовки в составе: блок очистки до 1 уровня) – 0-20
баллов;
- Возможность автоматической обратной промывки по времени
или расходу обезжелезивающего фильтра (Автоматизированная
система управления деионизованной водой) – 0-35 баллов;
- Теплоизоляция труб проходящих по улице (Система подготовки
климата в составе: система подготовки и подачи хладагента) – 015 баллов.
4) сроки исполнения обязательств по договору –
10%
Этап
1 Этап
14.
Порядок оценки и
сопоставления заявок на
участие в закупке
Максимальный срок выполнения этапа
в течение 3 (трех) недель со дня заключения
договора
2 Этап
в течение 7 (семи) недель после выполнения Этапа
1
3 Этап
в течение 4 (четырех) недель после выполнения
Этапа 2
Минимальный срок принимается равным 0.
Единица измерения срока – 1 неделя.
Для оценки предложенных условий исполнения Договора
для каждой заявки определяется итоговый рейтинг. Заявке,
содержащей лучшие условия исполнения Договора,
соответствует наибольший итоговый рейтинг.
8
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем
сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки,
установленному в Документации о закупке, умноженных на
их значимость.
Рейтинг представляет собой оценку в баллах,
получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное
значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков
после запятой по математическим правилам округления.
Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг,
присваивается первый номер.
1) Оценка заявок по критерию «цена Договора».
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена
Договора", определяется по формуле:
Ra i 
где:
A
maх
 Ai
A maх
 100
Ra i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по
указанному критерию;
Amax - начальная (максимальная) цена Договора,
установленная в Документации о закупке;
Ai - предложение i-го участника закупки по цене Договора.
2) Оценка заявок по критерию "квалификационный
критерий".
Оценка заявок по критерию будет осуществляться
комиссией с учетом результатов экспертизы заявок,
проведенной экспертной комиссией, с привлечением, при
необходимости, внешних экспертов.
В случае выявления ошибочной либо недостоверной
информации по любому из представленных разделов, в
целом по «квалификационному критерию» ставится 0
баллов.
Рейтинг, присуждаемый заявке по «квалификационному
критерию», определяется в баллах по следующему
показателю:
- Эффективность расположения оборудования в целях
оптимизации его монтажа и обслуживания (определяется
методом экспертных оценок для заявки каждого участника
закупки):
- оценка 100 баллов выставляется участнику, если
предлагаемое расположение оборудования имеет наибольшую
эффективность из всех предложенных решений;
- оценка 30 баллов выставляется участнику, если предлагаемое
расположение оборудования имеет меньшую эффективность по
сравнению с лучшим предложением;
- оценка 0 баллов выставляется участнику, если предлагаемое
расположение оборудования содержит ошибки, не позволяющие
провести его монтаж и обслуживание.
3) Оценка заявок по критерию "качественный критерий"
Рейтинг,
присуждаемый
заявке
по
критерию
"качественный критерий", определяется в баллах по
следующим показателям:
- Комплектование частотными преобразователями (Система
оборотного водоснабжения):
Комплектуется – 30 баллов;
Не комплектуется – 0 баллов.
- Используемые при изготовлении станции материалы (Станция
водоподготовки в составе: блок очистки до 1 уровня):
Чистый полиэтилен – 20 баллов;
Другие материалы – 0 баллов.
9
- Возможность автоматической обратной промывки по времени
или расходу обезжелезивающего фильтра (Автоматизированная
система управления деионизованной водой):
Есть возможность – 35 баллов;
Нет возможности – 0 баллов.
- Теплоизоляция труб проходящих по улице (Система подготовки
климата в составе: система подготовки и подачи хладагента):
Наличие теплоизоляции – 15 баллов;
Отсутствие теплоизоляции – 0 баллов.
Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию
«качественный критерий», определяется по формуле:
Rb  B1i  B2i  ...  Bki
i
Rb
где: i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному
критерию;
Bi
k - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в
баллах всех членов комиссии), присуждаемое i-й заявке по k-му
показателю, где k – количество установленных показателей.
4) Оценка заявок по критерию "сроки исполнения
обязательств по договору"
Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «сроки
исполнения обязательств по договору», определяется по
формуле:
Rf i 
max
i
max
i
max
i
( Fпер
1  Fпер1 )  ( Fпер 2  Fпер 2 )  ...  ( Fперk  Fперk )
max
min
max
min
max
min
( Fпер
1  Fпер1 )  ( Fпер 2  Fпер 2 )  ...  ( Fперk  Fперk )
 100 ,
где: Rfi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному
критерию;
max
Fперk
- максимальный срок выполнения этапа по k-му
этапу в единицах измерения срока с момента начала
выполнения этапа;
min
Fперk
- минимальный срок выполнения этапа по k-му
этапу в единицах измерения срока с момента начала
выполнения этапа;
i
Fперk
- предложение, содержащееся в i-й заявке по k-му
этапу в единицах измерения срока с момента начала
выполнения этапа.
15.
Место и дата проведения
оценки и сопоставления
заявок
Оценка и сопоставление заявок будет осуществляться 03
декабря 2015 г. по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, площадь
Шокина, д.1.
16.
Место и дата подведения
итогов закупки
Подведение итогов закупки будет осуществляться 03
декабря 2015 г. по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, площадь
Шокина, д.1.
17.
Предмет договора
Поставка оборудования для системы подачи
подготовки жидкообразных энергоносителей.
18.
Требования к качеству,
техническим
характеристикам товара,
работы, услуги, к их
безопасности, к
функциональным
характеристикам
(потребительским
свойствам) товара, к
В соответствии с техническим заданием
и
10
размерам, упаковке,
отгрузке товара, к
результатам работы,
услуги и иные требования,
связанные с определением
соответствия
поставляемого товара,
выполняемой работы,
оказываемой услуги
потребностям заказчика
19. Место поставки товара,
выполнения работы,
оказания услуги
20. Срок поставки товара,
выполнения работы,
оказания услуги
21. Условия поставки товара,
выполнения работы,
оказания услуги
22. Требования к
гарантийному сроку и
(или) объему
предоставления гарантий
качества
23. Сведения о начальной
(максимальной) цене
договора
24. Порядок формирования
цены договора (цены лота)
25.
26.
27.
Сведения о валюте,
используемой для
формирования цены
договора и расчетов с
исполнителем
Форма, сроки и порядок
оплаты товара, работ,
услуг
Требования к размеру и
форме обеспечения
124498, г. Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина, д.1,
стр.6.
В соответствии с техническим заданием
В соответствии с техническим заданием
В соответствии с техническим заданием
78 296 500 (Семьдесят восемь миллионов двести
девяносто шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек
Цена включает в себя затраты на доставку, погрузкуразгрузку товара, включая сопутствующие услуги,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,
сборов и других обязательных платежей.
Цена договора устанавливается в рублях.
Все расчеты по договору производятся в рублях.
Оплата по договору осуществляется по безналичному
расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств
на расчетный счет Поставщика.
Заказчик оплачивает аванс по договору в размере 30%
(тридцати процентов) от цены Договора на основании
выставленного счета в течение 5 (пяти) банковских дней.
Заказчик вправе частично оплатить поставленный Товар,
при этом общий размер платежей не должен превышать 70%
(семидесяти процентов) от цены Договора с учетом ранее
перечисленного аванса.
Окончательный расчет по договору производится после
поставки товара и оказания сопутствующих услуг в течение
30 (тридцати) банковских дней на основании документов,
предоставленных Поставщиком (счет, товарная накладная,
счет-фактура (при необходимости), акт сдачи-приемки
оказанных услуг).
Надлежащее исполнение обязательств по Договору со
стороны Поставщика обеспечивается в размере 10% (десяти
11
исполнения обязательств
по договору, требования к
условиям такого
обеспечения, срок и
порядок его
предоставления
процентов) от цены Договора.
Способ обеспечения исполнения обязательств по Договору
определяется Поставщиком самостоятельно путем передачи
Заказчику денежных средств в размере обеспечения
исполнения договора, либо путем предоставления
безотзывной банковской гарантии, выданной банком или
иной кредитной организацией, являющейся независимой
гарантией в понимании Гражданского кодекса РФ.
В случае выбора участником закупки в качестве способа
обеспечения исполнения договора передачи Заказчику
денежных средств, указанные денежные средства должны
быть перечислены на счет Заказчика по следующим
реквизитам:
Реквизиты для перечисления денежных средств в счет
обеспечения исполнения договора:
федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский университет «Московский институт
электронной техники» (МИЭТ)
ИНН 7735041133 КПП 773501001
Р/с 40503810738154006392
в ПАО СБЕРБАНК, г.Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКТМО 45927000
28.
29.
В случае выбора участником закупки в качестве способа
обеспечения исполнения договора банковской гарантии,
такая банковская гарантия должна соответствовать
требованиям статей 368 – 379 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Срок обеспечения исполнения договора должен составлять
срок исполнения обязательств по договору с Исполнителем
плюс до 60 (шестидесяти) дней.
Срок, в течение которого
Договор должен быть заключен не ранее, чем через десять
победитель и/или Заказчик дней со дня размещения на официальном сайте протокола
обязан
подведения итогов закупки, но не позднее чем через
подписать/отказаться
двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
подписать договор
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие
в конкурсе подана только одна заявка, при этом такая заявка
признана соответствующей требованиям документации о
закупке, либо по результатам рассмотрения заявок на
участие в конкурсе только одна заявка признана
соответствующей требованиям документации о закупке,
договор с победителем процедуры закупки может быть
заключен со дня принятия решения об итогах конкурса и
подписания соответствующего протокола.
В соответствии с пп. 7.2.4., 8.1.2 Положения о закупке,
Сведения об
Заказчик вправе отказаться от заключения договора после
обязанности/отсутствии
определения победителя процедуры закупки.
обязанности подписать
Заказчик обязан отказаться от заключения договора с
договор со стороны
победителем процедуры закупки в срок, предусмотренный
Заказчика
для заключения договора в соответствии с п.7.2.2.
Положения о закупке.
12
30.
Сведения об
обязанности/отсутствии
обязанности подписать
договор со стороны
победителя закупки
31.
Сведения о возможности
заказчика изменить
предусмотренное
договором количество
продукции в процессе
исполнения договора
Сведения о возможности
заказчика увеличить
количество поставляемой
продукции при
заключении договора
Требования к условиям
договора
32.
33.
Заказчик вправе отказаться от заключения договора с
победителем процедуры закупки в срок, предусмотренный
для заключения договора в соответствии с п.7.2.3.
Положения о закупке.
Решение об отказе от заключения договора оформляется
протоколом, подлежащим размещению на официальном
сайте в сроки, установленные Положением о закупке.
Победитель закупки обязан заключить договор с
Заказчиком, при этом претендент на участие в закупке
обязан подать заявку на условиях оферты со сроком
окончания не менее чем максимальный срок заключения
договора.
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Условия договора, в том числе существенные, определены в
проекте договора, являющимся неотъемлемой частью
документации.
13
ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на поставку ________________________________________
(предмет договора)
№____
«____» ___________ 2015 г.
Кому: _____________________________________________________________________________
(наименование заказчика)
От кого: ___________________________________________________________________________
наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица);
____________________________________________________________________________________________________
место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)
Изучив извещение о проведении открытого конкурса и Документацию о закупке, мы,
нижеподписавшиеся, готовы осуществить поставку ______________________________ на условиях и в
соответствии с нашим предложением о поставляемом товаре, его функциональных
характеристиках
(потребительских
свойствах),
количественных
и
качественных
характеристиках, являющимся неотъемлемым приложением к настоящей заявке, по цене
________________ (______________________) рублей __ копеек, в том числе НДС ___%
________________ (______________________) рублей __ копеек, и исполнить условия договора,
указанные в извещении № _____ о проведении открытого конкурса и Документации о закупке,
размещенных на официальном сайте http://zakupki.gov.ru/223 и на сайте Заказчика http://miet.ru.
№
п/п
Наименование товара
Ед.
изм.
Колво
Цена за
единицу, руб.
Сумма,
руб.
Итого*:
в т.ч. НДС_____%:
*Цена указана с учетом _______________________________________________________________
(указываются включенные (не включенные) в цену товаров, работ, услуг расходы участника процедуры закупки)
Также предлагаем рассмотреть возможность применения следующих условий договора:
№
п/п
Условия договора,
предложенные
претендентом на
участие в закупке
Ссылка на пункт
договора в
редакции
Заказчика
Редакция пункта договора,
предложенная
претендентом на участие в
закупке
Сведения об
обязательности
(желательности)
предложения
1
2
3
4
5
Примечание: В случае отсутствия у претендента на участие в закупке предложений по условиям договора, в
графе 2 таблицы указывается, что предложений по изменению условий договора нет.
Настоящей заявкой подтверждаем, что (наименование претендента на участие в закупке):
а) не находится в процессе ликвидации (для юридического лица), не признано по решению арбитражного суда
несостоятельным (банкротом), в отношении нас не открыто конкурсное производство;
б) не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного
органа и (или) экономическая деятельность которого приостановлена;
в) размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не
превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
14
Подтверждаем, что
Вариант 1 _________________________________________________ не является
(наименование претендента на участие в закупке)
субъектом малого или среднего предпринимательства.
Вариант 2 _________________________________________________ является
(наименование претендента на участие в закупке)
субъектом
малого предпринимательства и соответствует следующим требованиям,
установленным Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»:
Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных
организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) не превышает 25 (Двадцать пять) процентов (за исключением
активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов),
доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся
субъектами малого предпринимательства не превышает 25 (Двадцать пять) процентов.
Средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает 100
(Ста) человек.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или
балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных
активов) за предшествующий календарный год не превышает 400 млн.рублей.
Вариант 3 _________________________________________________ является
(наименование претендента на участие в закупке)
субъектом среднего предпринимательства и соответствует следующим требованиям,
установленным Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»:
Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных
организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) не превышает 25 (Двадцать пять) процентов (за исключением
активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов),
доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся
субъектами малого предпринимательства не превышает 25 (Двадцать пять) процентов.
Средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает 250
(Двести пятьдесят) человек.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или
балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных
активов) за предшествующий календарный год не превышает 1000 млн.рублей.
Настоящей заявкой, содержащей предложение о поставляемом товаре и условиях
договора, мы подтверждаем согласие выполнить все обязательные требования Заказчика,
указанные в Документации (включая требования по условиям и (или) форме договора).
Настоящая заявка является офертой в соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса РФ,
при этом условия оферты действительны до «___»_____________ 2015 г.
Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия
с Заказчиком нами уполномочен:
Ф.И.О___________; номер контактного телефона _______; адрес электронной почты _________.
Претендент на участие в закупке (уполномоченный представитель):
_______________
(должность)
_________________
(подпись)
/ ________________ /
(расшифровка подписи)
15
ФОРМА АНКЕТЫ
АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
Претендент на участие в закупке:
_______________________________________________________________
наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
Наименование
Фирменное наименование (Полное*
и сокращенное наименования
организации либо Ф.И.О.
претендента на участие в закупке –
физического лица,
в том числе, зарегистрированного в
качестве индивидуального
предпринимателя)
Организационно - правовая форма*
Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр
юридических лиц/индивидуального
предпринимателя (дата и
номер, кем выдано) либо паспортные
данные для участника
закупки – физического лица
Дата постановки на учет в налоговом
органе*
ИНН, КПП, ОГРН (ОГРНИП),
ОКПО, ОКОПФ, ОКТМО*
КИО
–
для
иностранной
организации*
Адрес места нахождения (для
физических лиц и индивидуальных
предпринимателей – адрес места
жительства)*
Сведения о претенденте на участие в закупке
Страна
Почтовый
индекс
Район
Город
Населенный
пункт
Улица
Номер дома
(владения)
Корпус
(строение)
Офис
(квартира)
Контактный телефон (с указанием
кода города)*
16
№
п/п
8
9
10
Сведения о претенденте на участие в закупке
Наименование
Факс (с указанием кода города)
Адрес электронной почты*
Банковские реквизиты
(наименование и местонахождение
банка, корреспондентский счет и
БИК, номер
расчетного счета участника)
Я, нижеподписавшийся, заверяю правильность всех данных, указанных в анкете.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие
документы:
1.___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
2.___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
3.___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).
Претендент на участие в процедуре закупки (уполномоченный представитель):
_____________________
(должность)
______________
(подпись)
___________________
(расшифровка подписи.)
М.П.
Пункты, отмеченные знаком «звездочка» (*), обязательны для заполнения, так как в случае
признания претендента на участие закупки победителем и заключения с ним договора указанные
сведения подлежат внесению в реестр договоров, заключенных по итогам процедур закупок в
соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Заполненная претендентом на участие в закупке анкета должна содержать все сведения,
указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет»
17
ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОСТАВЛЯЕМОМ ТОВАРЕ, ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ), ЕГО КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И
КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
Изучив извещение о проведении открытого конкурса и Документацию о закупке, мы,
_____________________________________________________,
готовы
осуществить
поставку
______________________________________ на условиях и в соответствии с нашим предложением,
разработанным на основании документации Заказчика:
Участник обязан представить сведения о товаре в соответствии с требованиями к описанию
поставляемого товара, установленными в п.3 Технического задания.
1. Информация об оборудовании, предлагаемом в Эскиз-проекте.
№
Наименование Товара
Наименование
оборудования
Производитель
Марка и
модель
Основные технические
характеристики
оборудования
2
3
4
5
6
1
1.
2.
3.
4.
Система оборотного
водоснабжения в
составе: блок
подготовки
холодоносителя для
оборотного
водоснабжения (с
учетом отходящих
коммуникаций)
Станция
водоподготовки в
составе: блок очистки
до 1 уровня
Автоматизированная
система управления
деионизованной
водой
Система подготовки
климата в составе:
система подготовки и
подачи хладагента
2. Условия поставки, являющиеся критериями оценки заявок:
2.1 Сроки исполнения обязательств по договору
Этап
1 Этап
Обязательства по договору
Сроки выполнения этапа
Разработка проекта расположения в течение __ (_____) недель со дня
и подключения поставляемого заключения договора
Товара (стадия П).
18
2 Этап
Доставка Товара.
в течение __ (_____) недель после
выполнения этапа 1
3 Этап
Установка, монтаж, подключение и в течение __ (_____) недель после
наладка
Товара,
проверка выполнения этапа 2
работоспособности.
Претендент на участие в процедуре закупки (уполномоченный представитель):
_______________
(должность)
_________________
(подпись)
/ ________________ /
(расшифровка подписи)
М.П.
Примечание: текст, выделенный курсивом, и прочерки исключаются при заполнении формы.
19
ФОРМА СВЕДЕНИЙ
СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ –
УЧАСТНИКЕ КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЯВКИ
№____
«____» ___________2015г.
Настоящим _______________________________________________________
наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица);
сообщает и подтверждает, что в рамках участия в процедуре закупки _______________ извещение
№_______________________
•
осведомлен о его привлечении его в качестве третьего лица,
•
согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг,
• отвечает требованиям документации в объеме поставляемой продукции третьим лицом,
•
несет субсидиарную ответственность по обязательствам участника процедуры закупки –
исполнителя по договору.
Для подтверждения исполнения указанных обязательств приобщаем к настоящему письму следующие
документы:
1.___________________________________
2.___________________________________
3.___________________________________
_______________
(должность)
_________________ / ________________ /
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
20
ИНСТРУКЦИЯ* ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ И СВЕДЕНИЙ В СОСТАВЕ
ДОКУМЕНТАЦИИ
Все формы документов, входящих в состав заявки обязательны для заполнения
претендентом на участие в закупке. Если какие – либо из необходимых Заказчику сведений у
претендента отсутствуют, то в соответствующих формах документов проставляются
прочерки, при этом достоверность представленных в форме сведений подтверждается
подписью (для юридических лиц – подписью и печатью) уполномоченного представителя
претендента на участие в закупке. Отсутствие хотя бы одного документа из входящих в
состав заявки влечет отклонение такой заявки.
1. Инструкция по заполнению формы «Заявка на участие в открытом конкурсе»
В заявке на участие в процедуре закупки обязательно указывается наименование поставляемых
товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг в соответствии с Извещением о
проведении закупки и номер извещения, присвоенный размещенной закупке на официальном
сайте www.zakupki.gov.ru
В графе «Кому» указывается наименование Заказчика в соответствии с п.1 Информационной
карты.
В графе «От кого» указывается полное наименование юридического лица в соответствии с
учредительными документами или Ф.И.О. физического лица в соответствии с документом,
удостоверяющим личность.
Сведения об адресе места нахождения юридического лица указываются в соответствии с
данными ЕГРЮЛ (ЕГРИП – для индивидуальных предпринимателей) на день составления
заявки. В случае подачи заявки физическим лицом или индивидуальным предпринимателем
указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) и сведения об адресе места жительства
(места пребывания) в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
В графе «цена» претендент на участие в закупке обязан указать значение цифрами и прописью
в валюте закупки, указанной в Документации.
Заявка на участие в закупке заполняется по форме Заказчика, приведённой в составе документации. В
заявке на участие в процедуре закупки содержится предложение об условиях договора, при этом
 претендент на участие в закупке в своей заявке должен принять все обязательные требования Заказчика,
указанные в документации (включая требования по условиям и (или) форме договора);
 претендент на участие в закупке в своей заявке вправе подать свои предложения по условиям договора.
Предложения претендента на участие в закупке являются желательными или обязательными:
Заказчик вправе отклонить желательные для претендента на участие в закупке исправления.
В случае несогласия Заказчика с обязательными для претендента на участие в закупке исправлениями в
договор, представленный в составе документации о закупке, Заказчик вправе отклонить заявку
претендента и не допустить его к участию в закупке.
Претендент на участие в закупке обязан заполнить форму заявки и указать
принадлежность к субъектам малого или среднего предпринимательства. К субъектам малого и
среднего предпринимательства относятся внесенные в ЕГРЮЛ потребительские кооперативы и
коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие
условиям, установленным ст. 4 Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Претендент обязан заполнить в
составе заявки один из предлагаемых вариантов заполнения формы о принадлежности к
субъектам малого и среднего предпринимательства либо заполнить форму согласно варианта
1, в соответствии с которым претендент на участие в закупке не является субъектом малого
или среднего предпринимательства. Заполнение одного из предложенных вариантов
21
обязательно. В случае, если форма заявки будет не заполнена или заполнена частично, такая
заявка подлежит отклонению на основании п.6.1.13. Положения о закупке как
несоответствующая требованиям документации.
При указании срока действия условий, изложенных в заявке на участие в закупке, претендент
должен указать календарную дату с учетом требований к сроку действия заявок, изложенных в
Документации.
В графе «уполномоченное лицо» претендента на участие в закупке для оперативного
уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком
Заявка на участие в закупке подписывается претендентом на участие в закупке или его
уполномоченным лицом, для юридических лиц обязательно проставление печати.
2. Инструкция по заполнению формы «Анкета претендента на участие в закупке»
Пункт 1 заполняется в соответствии с Уставом или иным учредительным документом
юридического лица, при этом обязательно указание полного наименования юридического лица.
Сокращенное и фирменное наименование указывается при наличии.
В случае подачи заявки от имени физического лица, в том числе зарегистрированного в
качестве индивидуального предпринимателя, в пункте 1 указывается фамилия, имя, отчество
(при наличии).
В пункте 2 указывается организационно-правовая форма юридического лица на основании
учредительных документов
В пункте 3 указываются реквизиты свидетельства о государственной регистрации
юридического лица или индивидуального предпринимателя, а в случае подачи заявки
физическим лицом – паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)
В пункте 4 указывается дата постановки на налоговый учет. Дата постановки на налоговый учет
может отличаться от даты выдачи свидетельства о постановке на налоговый учет.
В пункте 5 указываются ИНН (индивидуальный налоговый номер), КПП (код причины
постановки на учет – только для юридических лиц), ОГРН или ОГРНИП (основной
государственный номер юридического лица или индивидуального предпринимателя), КИО (код
иностранной организации), ОКПО (общероссийский классификатор предприятия и
организаций), ОКОПФ (общероссийский классификатор организационно-правовых форм)
Данные ОКПО и ОКОПФ указываются на основании информационного письма, полученного
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в Статрегистре Росстата.
Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, адвокатами или
нотариусами, в данном пункте указывают только ИНН.
Адрес места нахождения (места жительства, места пребывания) и почтовый адрес указываются
в пункте 6 в соответствии с данными ЕГРЮЛ (ЕГРИП – для индивидуальных
предпринимателей) на день составления заявки. В случае подачи заявки физическим лицом или
индивидуальным предпринимателем указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) и
сведения об адресе места жительства (места пребывания) в соответствии с документом,
удостоверяющим личность.
Код ОКТМО указывается на основании ОК 033-2013. Общероссийский классификатор
территорий муниципальных образований
В пункте 7 указывается указание нескольких номеров телефона с обязательным указанием кода
города.
В пункте 8 номер факса указывается при наличии.
В пункте 9 допускается указание нескольких адресов электронной почты.
В пункте 10 указываются банковские реквизиты, которые должны содержать следующую
информацию :наименование и местонахождение банка, номер текущего или расчетного счета,
БИК банка, корреспондентский счет.
Пункты, отмеченные знаком «звездочка» (*), обязательны для заполнения, так как в
случае признания претендента на участие закупки победителем и заключения с ним договора
указанные сведения подлежат внесению в реестр договоров, заключенных по итогам процедур
22
закупок в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Заполненная претендентом на участие в закупке анкета должна содержать все сведения,
указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет» или «не
предусмотрено».
3. Инструкция по заполнению формы «Сведения о претенденте на участие в закупке –
участнике коллективной заявки»
Данная форма заполняется только в том случае, если заявка на участие в процедуре закупки
подается несколькими лицами. В таком случае данная форма подлежит заполнению каждым
претендентом, привлекаемым к участию в закупке.
4. Инструкция по заполнению формы «Предложение о поставляемом товаре, его
функциональных характеристиках (потребительских свойствах), его количественных и
качественных характеристиках»
Заполняется в соответствии с требованиями Документации с предоставлением
необходимых сведений, требуемых Заказчиком.
Приведенные в форме сведения должны быть подтверждены подписью (для
юридических лиц – подписью и печатью) уполномоченного представителя претендента на
участие в закупке.
* Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных претендентом на участие в закупке
23
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку оборудования для системы подачи и подготовки жидкообразных энергоносителей.
1. Наименование, количество товара, требования к качеству, техническим
характеристикам товара, к его безопасности, к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям
Заказчика:
Система подачи и подготовки жидкообразных энергоносителей в составе:
№ п/п
1
2
3
4
5
Наименование товара
Система оборотного водоснабжения в
составе: блок подготовки холодоносителя
для оборотного водоснабжения (с учетом
отходящих коммуникаций)
Станция водоподготовки в составе: блок
очистки до 1 уровня
Автоматизированная система управления
деионизованной водой
Система подготовки климата в составе:
система подготовки и подачи хладагента
Система инженерной обвязки
(инженерные коммуникации)
Ед. изм.
Кол-во
Начальная
(максимальная цена)*,
руб.
компл
1
22 781 000,00
компл
1
23 001 000,00
компл
1
6 712 500,00
компл
1
16 531 000,00
компл
1
9 271 000,00
* В данном столбце указаны начальные (максимальные) цены за единицу товара. Указанная
цена не может быть превышена в предложении участника закупки. Итоговая стоимость по
позициям и общая итоговая стоимость вносятся в проект договора. При этом общая итоговая
стоимость должна соответствовать предложению победителя.
Этапы исполнения обязательств по договору:
Этап 1: На первом этапе Поставщик обязан предоставить Заказчику Проект (стадия П)
расположения и подключения поставляемого Товара. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней
рассматривает и согласует данный Проект. В случае если Заказчик предъявляет претензии к
представленному Поставщиком Проекту, Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней
устранить такие претензии и повторно согласовать проект с Заказчиком. В случае если
Поставщик не представил Проект в указанный срок (в том числе для повторного согласования)
или не утвердил его у Заказчика после неоднократного (более 2-х раз) согласования, то
Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке. Поставщик имеет право
приступить к выполнению Этапов 2 и 3 только после подписания сторонами Акта сдачиприемки услуг по Этапу 1.
Этап 2: Доставка Товара. Допускается доставка Товара частями/партиями.
Этап 3: Установка, монтаж, подключение и наладка Товара, проверка работоспособности.
Поставщик должен приступить к выполнению установки, монтажа, подключения и наладки
Товара/частей Товара в день его доставки к месту установки указанному выше.
Поставляемый Товар является частью «Комплекса инженерной подготовки сред для
высокотехнологичного производственного оборудования» (далее «Комплекс»). Шеф-монтаж
Комплекса выполняется силами Заказчика. После проведения Заказчиком шеф-монтажа всех
частей Комплекса, Поставщик обязан повторно произвести проверку работоспособности
поставленного Товара и, при необходимости, провести дополнительно подключение и наладку
Товара. В случае если поставленный Товар не сможет обеспечить требуемые технические
параметры в составе Комплекса, Поставщик за свой счет производит все необходимые действия
24
(вплоть до замены ранее поставленного им Товара) для достижения Товаром установленных
технических требований. Срок проведения повторной проверки работоспособности и
дополнительной наладки Товара не должен превышать 14 календарных дней.
После оказания всех услуг Этапа 3 стороны подписывают акт сдачи-приемки оказанных
услуг.
Этапы 2 и 3 могут выполняться одновременно, по мере доставки Товара/частей Товара.
Непосредственное описание товара:
№
п/п
1
Наименование
Система оборотного
водоснабжения в
составе:
блок подготовки
холодоносителя для
оборотного
водоснабжения (с
учетом отходящих
коммуникаций)
Требования к техническим параметрам оборудования системы подачи и
подготовки жидкообразных энергоносителей
Система оборотного водоснабжения должна обладать следующими
характеристиками и минимальным набором оборудования:
Центробежные насосы для насосных групп могут комплектоваться частотными
преобразователями.
Требования к Центробежным насосам:
 Должны комплектоваться датчиком давления.
 Всасывающие и нагнетательные патрубки должны находиться на одном
уровне.
 Уплотнение вала – картриджное.
 Номинальный напор рабочей жидкости должен быть не менее 31.1 м.
 Номинальная объем подачи рабочей жидкости должен быть не менее 160 м3/ч;
 Рабочая жидкость – вода.
 Номинальная электрическая мощность должна быть не более 18,5 кВт.
В насосных группах должны быть использованы теплообменники.
Требования к теплообменникам:
 Теплообменник 200 кВт – 1 шт.
 Среда греющей стороны – 40% этиленгликоль.
 Среда нагреваемой стороны – вода.
 Охлаждающая мощность – не менее 200 кВт.
 Количество рабочих пластин должно быть не менее 44 шт.
 Коэффициент теплопередачи – не менее 3005 Вт/(м2*К).
 Площадь поверхности теплообмена должна быть не менее 9,7 м 2.







Теплообменник 450 кВт – 1 шт.
Среда греющей стороны – 45% этиленгликоль.
Среда нагреваемой стороны – вода.
Охлаждающая мощность – не менее 450 кВт;
Количество рабочих пластин должно быть не менее 59 шт.
Коэффициент теплопередачи – не менее 2650 Вт/(м2*К).
Площадь поверхности теплообмена должна быть не менее 13 м 2.
Система должна комплектоваться холодильной машиной.
Требования к холодильной машине:
 Холодильная машина – 1 шт.
 Холодопроизводительность – не менее 505,8 кВт.
 Наличие системы «Free cooling».
 Температура холодоносителя на входе испарителя должна быть не более 15°С.
 Температура холодоносителя на выходе испарителя должна быть не более
10°С.
 Тип встроенного компрессора – винтовой.
 Номинальная электрическая мощность должна быть не более 196 кВт.
 Уровень звуковой мощности при 63 Гц должен быть не более 84 дБ.
Система должна комплектоваться расширительным баком:
 Расширительный бак -1 шт.
 Положение бака – вертикальное.
 Объем – 200 л.
 Цвет – красный.
 Диаметр бака – не более 634 мм.
 Рабочее давление – не менее 10бар.
 Максимальная рабочая температура – не менее 120°С.
Трубы системы водоснабжения должны соответствовать ГОСТ 8732-78
Система должна обеспечивать охлаждение технологического оборудования
25
2
3
4
Станция
водоподготовки в
составе: блок
очистки до 1 уровня
Автоматизированная
система управления
деионизованной
водой
Система подготовки
климата в составе:
система подготовки
и подачи хладагента
путем циркуляции через него охлаждающего энергоносителя.
Станция водоподготовки должна обладать следующими характеристиками:
Система предварительной очистки и деминерализации воды
 Система предварительной очистки и нагрева воды должна обеспечивать
следующие параметры очищенной и подготовленной воды:
 температура воды: +20 (±1) °С;
 содержание железа: <0,1 мг/л;
 содержание остаточного хлора: <0,02 мг/л;
 минимальный риск отложений малорастворимых солей жесткости;
 микробиологическую безопасность;
 Система деминерализации воды должна обеспечивать следующие
параметры очищенной и подготовленной воды:
 температура воды: +20 (±1)°С;
 солесодержание: <1,0 мг/л;
 остаточная жесткость: <0,01 мг/л;
 содержание кремния: <0,2 мг/л;
Система дегазации и деионизации воды
 Система дегазации методом мембранной дегазации должна обеспечивать
следующие параметры очищенной и подготовленной воды:
 степень удаления углекислого газа: не менее 90,0%;
 отсутствие прямого контакта деминерализованной воды и газовой фазы;
 отсутствие сточных вод;
 Cистема деионизации воды методом непрерывной электродеионизации
должна
обеспечивать
следующие
параметры
очищенной
и
подготовленной воды:
 удельное электросопротивление: не менее 18,0 Мом*см при +20°С;
 степень удаления кремния: не менее 90,0%;
 отсутствие сточных вод;
Оборудование системы дегазации и деионизации должно быть выполнено из
инертных материалов с низкой выделяющей способностью, рекомендованных для
контакта с деионизованной водой.
Автоматизированная система управления станцией водоподготовки:

Наполнение накопительных емкостей должно вестись по датчикам уровня
и контролироваться нормально-закрытым электромагнитным клапаном.

Насосная станция должна развивать и регулировать заданный в
настройках напор исходной воды. Насосы должны быть защищены от работы
«в сухую» датчиком нижнего уровня в емкостях.

Теплообменник исходной воды необходим для поддержания постоянной
температуры воды на вход в систему водоподготовки, путем её подогрева до
20-25 С.

Может быть учтена автоматическая обратная промывка по времени или
расходу обезжелезивающего фильтра.

Буферная емкость деминерализованной воды должна быть оснащена
датчиками уровня, по которым осуществляется автоматическое заполнение,
путем запуска системы обратного осмоса.

Насосная станция подачи деминерализованной воды должна осуществлять
поддержание необходимого давления в системе деминерализованной воды
путем частотного регулирования. Насосы должны быть защищены от работы «в
сухую» датчиком нижнего уровня в буферной емкости деминерализованной
воды.
Раздаточный насос деионизованной воды должен осуществлять поддержание
необходимого давления и скорости потока в петле деионизованной воды путем
частотного регулирования.
Система
подготовки
климата
должна
обладать
следующими
характеристиками:
 Блок подготовки воздуха должен комплектоваться отходящими
воздуховодами
 На прямых участках воздуховодов прямоугольного сечения при стороне
сечения более 400мм следует выполнять ребра жесткости в виде зигов по
диагонали воздуховода.
 Прямые участки воздуховодов, имеющих одну из сторон 1000мм и более,
изготавливать длиной не более 600мм.
 При необходимости изготовления воздуховодов длиной более 600мм
26




5
Система
инженерной обвязки
(инженерные
коммуникации)
необходимо устанавливать поперечные ребра жесткости на заклепках
односторонней клепки.
Крепление воздуховодов к строительным конструкциям предусмотреть через
виброизоляторы для подвесного монтажа.
Зазоры между строительными конструкциями (перекрытия и перегородки) и
стенкой
воздуховода
загерметизировать
негорючим
материалом,
обеспечивающим предел огнестойкости ограждающих конструкций,
перекрытия и защиту от вибраций.
Воздуховоды вытяжных систем, проходящие за пределами здания до
венткамер, возможно покрыть материалом Wired Mat 80тм толщиной 40 мм с
покрытием из алюминиевой фольги.
Воздуховоды вытяжной вентиляции от местных отсосов, прокладываемые в
чистых помещениях открыто, монтировать после установки технологического
оборудования. Отверстия под них вырезать по месту, с обеспечением
герметичности.
 Блок обеспечения холодоносителем – 1шт:
 Должен комплектоваться необходимой для его подключения арматурой
(клапана, фильтры, затворы и т.п.).
 Трубопроводы соединяющие части блоков должны быть выполнены из
стали по ГОСТ 10704-91
 Стальные трубопроводы необходимо обернуть изоляцией.
 Укомплектовать одной холодильной машиной с параметрами:
 холодопроизводительность – не менее 852,2 квт;
 температура холодоносителя на входе испарителя должна быть не
более 10°с;
 температура холодоносителя на выходе испарителя должна быть не
более 5°с;
 тип встроенного компрессора – винтовой;
 номинальная электрическая мощность должна быть не более 414 кВТ;
 уровень звуковой мощности при 63 Гц должен быть не более 52 дБ.
 Система инженерной обвязки:
 Система должна включать все необходимые трубопроводы, запорнорегулирующую арматуру, приборы контроля для подключения основного
и вспомогательного технологического оборудования, ко всем требуемым
энергоносителям.
 Комплектующие изделия должны быть в таком исполнении, чтобы
обеспечить подачу энергоносителей на оборудование соответствующих
параметров и качества, таким как давление, скорость потока, качество и
чистота, температура, количество подаваемых энергоносителей и т.д.
 Система должна обеспечить безопасную эксплуатацию оборудования, и
техническое обслуживания.
Должно быть проведено испытание на прочность и герметичность
трубопроводов подачи энергоносителей на технологическое оборудование.
Дополнительные требования к товару:
Товар должен быть новым и не быть в употреблении. Товар не должен быть
переделанными, поврежденным и должен быть выпущен в свободное обращение на территории
Российской Федерации без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Качество и
состав Товара должны соответствовать требованиям государственных стандартов
(регламентов), техническим условиям изготовителя, иным обязательным и/или согласованным
сторонами требованиям, а в отсутствие последних – признанным стандартам, приемлемым для
страны происхождения товара.
Требования по качеству, приемлемости, безопасности товара:
Поставляемые товары должны быть сертифицированы на территории Российской
Федерации и соответствовать Федеральному закону от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности».
Требования к таре и упаковке поставляемого товара:
Упаковка и маркировка должна соответствовать требованиям государственных стандартов
РФ. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка должна
обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.
27
Передаваемая вместе с товаром документация:
Вместе с товаром передаются (при необходимости) документы, удостоверяющие качество
данного товара (паспорт и техническая документация, гарантийный талон, сертификат качества
изготовителя), предусмотренные законодательством РФ.
Условия приемки товара заказчиком:
Приемка Товара осуществляется в присутствии уполномоченных представителей Заказчика
и Поставщика.
Первичная приёмка Товара производится по количеству: потарно и поместно с
ненарушенной упаковкой изготовителя (Поставщика). Приёмка по качеству производится после
установки, монтажа, подключения, наладки и проверки работоспособности Товара в составе
Комплекса.
Ответственность за некомплектность и неработоспособность Товара (при условии
целостности упаковки) до момента приёмки Товара по качеству несёт Поставщик.
Контроль качества поставленного Товара происходит путем проведения технических
испытаний всего поставленного Товара на предмет его соответствия техническим требованиям,
указанным в настоящем техническом задании.
В случае если во время доставки и разгрузки упаковка будет нарушена, Поставщик обязан
произвести полную ревизию находящегося внутри Товара с последующим составлением акта и
восстановлением целостности упаковки.
Заказчик принимает на хранение только тот Товар, который не монтируется в данный
момент по причине ожидания своей очередности и обязуется хранить его согласно требованиям
производителя Товара в условиях, обеспечивающих сохранность его качества и комплектности,
а также обеспечить целостность упаковки Товара до начала его установки, монтажа,
подключения и наладки Поставщиком.
Выполненные Поставщиком установка, монтаж и подключение Товара должны полностью
соответствовать разработанным проектным решениям.
Действия сторон в случае сомнений в качестве товара:
В случае сомнений в качестве поставленного товара Заказчик оповещает Поставщика в
письменной форме, Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан явиться для выяснения
причины. Расходы на экспертизу и ремонт несет Поставщик. При наличии у поставленного
товара
существенных
дефектов
ключевых
составляющих,
при
обнаружении
неремонтопригодности товара, Поставщик обязан заменить товар на аналогичный либо забрать
товар и вернуть денежные средства, полученные в счет оплаты товара в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.
В случае если во время монтажа, подключения и наладки либо после проведения
Заказчиком работ по шеф-монтажу будет установлено, что Товар не выполняет функции,
указанные в техническом задании, Поставщик обязан заменить такой Товар на
соответствующий необходимым параметрам в течение 3 (трех) месяцев и за свой счет.
Гарантийные обязательства: срок и объем
На поставляемый товар устанавливается гарантия Поставщика сроком 12 (двенадцать)
месяцев с момента с момента окончания проверки работоспособности товара в составе
Комплекса и подписания акта сдачи-приемки услуг по Этапу 3. В случае если гарантия
производителя Товара превышает по сроку гарантию Поставщика, гарантия на такой Товар
принимается равной гарантии производителя. В период гарантийного срока за счёт Поставщика
должна быть обеспечена замена бракованного Товара (или частей Товара) в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ.
При возникновении гарантийного случая Поставщик обязан в течение 1 (одного) дня с
момента получения соответствующего требования Заказчика приехать по адресу Заказчика для
проведения анализа неисправности и принятия решения о необходимых действиях по
устранению данной неисправности, при ремонтопригодности товара в течение 15 (пятнадцати)
дней выполнить ремонт. При невозможности ремонта товара Поставщик обязан заменить товар
на товар надлежащего качества в согласованные с Заказчиком сроки.
28
2. Место, срок и условия поставки товара:
Место поставки: 124498, Москва, Зеленоград, площадь Шокина, д.1, стр.6.
Срок поставки: в соответствии с предложением участника закупки, но не позднее 15 марта 2016
года.
Сроки исполнения обязательств по договору:
Этап
Обязательства по договору
Сроки выполнения этапа
1 Этап
Разработка проекта расположения и Максимальный срок – в течение 3
подключения поставляемого
Товара (трех) недель со дня заключения
договора
(стадия П).
2 Этап
Доставка Товара.
3 Этап
Установка, монтаж, подключение и Максимальный срок – в течение 4
наладка
Товара,
проверка (четырех) недель после
выполнения этапа 2
работоспособности.
Максимальный срок – в течение 7
(семи) недель после выполнения
этапа 1
Сроки исполнения обязательств по каждому этапу – в соответствии с графиком, предложенным
участником закупки.
Просрочка исполнения обязательств, предусмотренная в п.11.3 Проекта договора, влечет
расторжение договора в одностороннем порядке, без возмещения Поставщику каких-либо
расходов или убытков, связанных с расторжением договора.
Сопутствующие услуги при поставке:
- разработка проекта расположения и подключения поставляемого Товара (стадия П);
- доставка товара, погрузка-разгрузка товара до места установки;
- установка, монтаж, подключение, наладка, проверка работоспособности Товара в
составе Комплекса.
В случае необходимости, в течение 12 (Двенадцать) месяцев после выполнения
проектных работ Заказчик может потребовать от Поставщика обеспечить участие в
согласовании результатов выполненных проектных работ в экспертизах различного уровня. В
таком случае Поставщик обязан без дополнительной оплаты представлять интересы Заказчика в
таких экспертизах и устранять все их замечания вплоть до получения положительного
заключения таких экспертиз.
3. Требования к описанию участниками процедуры закупки поставляемого товара,
который является предметом закупки, его функциональных характеристик
(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик:
Информацию об оборудовании, предлагаемом в Эскиз-проекте, предоставить в
нижеуказанном виде:
№
Наименование Товара
Наименование
оборудования
Производитель
Марка и
модель
Основные технические
характеристики
оборудования*
1
2
3
4
5
6
1.
Система оборотного
водоснабжения в
составе: блок
подготовки
холодоносителя для
оборотного
водоснабжения (с
учетом отходящих
29
2.
3.
4.
коммуникаций)
Станция
водоподготовки в
составе: блок очистки
до 1 уровня
Автоматизированная
система управления
деионизованной
водой
Система подготовки
климата в составе:
система подготовки и
подачи хладагента
*При описании показателей предлагаемого к поставке Товара участник закупки должен
исчерпывающим образом указать все характеристики Товара, по которым Заказчиком
установлены те или иные значения в техническом задании.
Не указание всех необходимых характеристик Товара расценивается как
непредоставление сведений и влечет отклонение заявки.
Описание в заявке участником закупки функциональных и качественных характеристик Товара
путем указания неконкретных характеристик, в том числе добавление в заявке слов «или
эквивалент», указание диапазона (интервала) значений вместо конкретного значения и т.п.
расценивается как непредоставление сведений и влечет отклонение заявки.
Дополнительно в составе заявки претендент на участие в закупке предоставляет:
1) заверенную копию действующего свидетельства СРО на выполнение указанных в
данном техническом задании проектных и монтажных работ на непосредственного Поставщика
таких работ, в случае если такие работы числятся в Приказе Министерства регионального
развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. (в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 № 294);
2) предложение по монтажу и наладке поставляемого Товара, представленное в
свободной форме и содержащее:
2.1) Эскиз - проект расположения Товара, содержащий, как минимум, следующие
данные:
- Схему расположения частей Товара, привязанную к местности и зданиям,
расположенным по адресу поставки Товара (место расположения закупаемого оборудования
приведено в Приложении к Техническому заданию);
- Спецификацию располагаемого на схеме оборудования;
- Пояснительная записка, содержащая обоснование выбора оборудования, материалов
обвязки оборудования и способы прокладки магистралей и трасс, связывающих оборудование
между собой.
2.2) Оценку независимого эксперта о том, что предлагаемый к поставке Товар обеспечит
наилучшее соотношение по цене и качеству.
3) в случае привлечения к работам по разработке проектных решений сторонней
организации, к заявке необходимо подложить письмо-согласие такой организации на
выполнение работ с указанием перечня работ и заверенную копию свидетельства СРО о допуске к
указанным видам работ в соответствии с требованиями Документации.
30
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор № ___ / _____
на поставку товаров для нужд заказчика
г. Москва
___ __________ 2015 г.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Чаплыгина Юрия Александровича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании __________, с другой
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», с соблюдением
требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» и иного законодательства Российской Федерации, на основании
результатов проведения закупки товара для нужд Заказчика путем проведения открытого конкурса
(протокол № _____ от _______________ 2015 г.) заключили настоящий договор (далее – «Договор») о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику оборудование для системы подачи и подготовки
жидкообразных энергоносителей (далее – «товар», «оборудование») в соответствии со Спецификацией
(Приложение №1) и Техническим заданием (Приложение №2), являющимися неотъемлемыми частями
Договора.
1.2. Поставщик также обязуется оказать следующие услуги, связанные с поставкой товара (далее –
«сопутствующие услуги»):
1.2.1. Разработка Проекта расположения и подключения поставляемого товара (стадия П) (далее –
«Проект»).
1.2.2. Доставка товара по адресу, указанному в п. 2.2 Договора.
1.2.3. Разгрузка товара на месте установки.
1.2.4. Установка, монтаж, подключение, наладка, проверка работоспособности.
1.3. Наименование, количество и цену товара, поставляемого по Договору, Стороны зафиксировали
в Спецификации (Приложение №1). Технические характеристики, дополнительные требования и срок
поставки товара Стороны зафиксировали в Техническом задании (Приложение №2).
1.4. Заказчик обеспечивает оплату товара в установленных Договором порядке, форме и размерах.
2. Срок, место поставки товара и оказания сопутствующих услуг
2.1. Поставка товара осуществляется в срок, установленный в Техническом задании (Приложение
№2 Договора).
Сопутствующие услуги, предусмотренные п. 1.2.1 Договора оказываются в течение ___ (________)
недель с момента заключения Договора.
Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления Поставщиком Проекта
рассматривает и согласует данный Проект. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от
согласования Проекта, Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней повторно представить на
утверждение Заказчику Проект, доработанный с учетом замечаний Заказчика. После согласования
Проекта Заказчиком Стороны оформляют соответствующий акт.
Сопутствующие услуги, предусмотренные пп. 1.2.2 и 1.2.3. Договора оказываются в течение ___
(________) недель с момента оказания сопутствующих услуг, предусмотренных п.1.2.1 Договора.
Сопутствующие услуги, предусмотренные п. 1.2.4 Договора оказываются в течение ___ (________)
недель с момента оказания сопутствующих услуг, предусмотренных п.1.2.3 Договора.
2.2. Место поставки товара и оказания сопутствующих услуг: 124498, г. Москва, г. Зеленоград,
площадь Шокина, д.1, стр.6.
3. Цена Договора и порядок расчетов
31
3.1. Цена Договора включает общую стоимость товара и сопутствующих услуг. Цена Договора
составляет ________ (____________________) рублей __ копеек, включая НДС __% - _______
(_______________) рублей ___ копеек.
Цена Договора является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев снижения
цены Договора по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Договором количества
поставляемого товара и иных условий исполнения Договора.
3.2. Цена Договора, указанная в п. 3.1, включает все расходы Поставщика, возникшие в процессе
исполнения его обязательств по Договору, в том числе накладные расходы, а также затраты на
страхование, гарантийные обязательства, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей.
3.3. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком
денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. В случае изменения расчетного
счета Поставщик обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с
указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с
перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет
Поставщик.
Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с
корреспондентского счета банка Заказчика.
3.4. Заказчик оплачивает аванс по договору в размере 30% (тридцати процентов) от цены
Договора на основании выставленного счета в течение 5 (пяти) банковских дней.
Заказчик вправе частично оплатить поставленный товар до момента оказания Поставщиком
сопутствующих услуг в полном объеме, при этом общий размер платежей не должен превышать 70%
(семидесяти процентов) от цены Договора с учетом ранее перечисленного аванса.
Окончательный расчет по договору производится после поставки товара и оказания
сопутствующих услуг в полном объеме в течение 30 (тридцати) банковских дней на основании
документов, предоставленных Поставщиком (счет, товарная накладная, счет-фактура (при
необходимости), акт сдачи-приемки оказанных услуг).
4. Порядок приёма-передачи товара
4.1. Приемка товара осуществляется в присутствии уполномоченных представителей Заказчика и
Поставщика.
4.2. Заказчик организует приемку товара в согласованные с Поставщиком сроки.
4.3. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям государственных
стандартов РФ. Маркировка должна содержать: наименование изделия, наименование изготовителя,
адрес местонахождения изготовителя и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки должна строго
соответствовать маркировке товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при
транспортировке к месту эксплуатации, определённому Договором, и погрузо-разгрузочных работах.
4.4. Товар передаётся уполномоченному представителю Заказчика Поставщиком по товарной
накладной с приложением (при необходимости) следующих документов: эксплуатационная
документация в объеме, установленном производителем оборудования, сертификат соответствия
Росстандарта РФ, предусмотренный законодательством РФ для такого товара.
4.5. Первичная приемка товара производится по количеству мест. При приемке товара Заказчик
проводит проверку:
- соблюдения Поставщиком срока поставки товара, установленного в п.2.1 Договора;
- упаковки товара на отсутствие внешних повреждений. Ответственность за некомплектность и
неработоспособность товара при ненарушенной упаковке производителя (или Поставщика) до момента
приёмки товара по качеству несёт Поставщик.
- наличие документов, указанных в пункте 4.4. Договора.
4.6. В случае обнаружения товара с нарушенной упаковкой, Поставщик обязан произвести полную
ревизию находящегося внутри товара с последующим составлением Акта и восстановлением
целостности упаковки. После вскрытия упаковки для начала работ по установке товар перемещается на
место установки силами Поставщика, но только при непосредственном присутствии ответственных
представителей Заказчика (ответственных Заказчик назначает путем письменного распоряжения по
подразделению).
32
4.7. После проведенной проверки по количеству товара, поставленного с соблюдением условий
Договора, Заказчик принимает товар на хранение до момента выполнения установки, монтажа,
подключения и наладки и обязуется хранить его согласно требованиям производителя товара в условиях,
обеспечивающих сохранность его качества и комплектности, а также обеспечить целостность упаковки
товара до прибытия специалистов Поставщика для выполнения монтажа и пуско-наладочных работ.
После приемки товара по количеству уполномоченный представитель Заказчика подписывает
товарную накладную и передает один экземпляр товарной накладной уполномоченному представителю
Поставщика.
4.8. Приёмка товара по качеству производится в присутствии уполномоченных представителей
Сторон после проведения установки, монтажа, подключения, наладки и проверки работоспособности.
Поставляемый товар является частью «Комплекса инженерной подготовки сред для
высокотехнологичного производственного оборудования» (далее - «Комплекс»). Шеф-монтаж
Комплекса выполняется силами Заказчика. После проведения Заказчиком шеф-монтажа всех частей
Комплекса, Поставщик обязан повторно произвести проверку работоспособности поставленного товара
и, при необходимости, провести дополнительно подключение и наладку товара. Срок проведения
повторной проверки работоспособности и дополнительной наладки товара не должен превышать 14
(четырнадцати) календарных дней.
После оказания сопутствующих услуг, предусмотренных п.1.2.4 Договора, Стороны подписывают
соответствующий акт.
4.9. В случае сомнений в качестве поставленного товара Заказчик оповещает Поставщика в
письменной форме, Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан явиться для выяснения причины.
Расходы на экспертизу и ремонт товара несет Поставщик. При наличии у поставленного товара
существенных дефектов ключевых составляющих, при обнаружении неремонтопригодности товара,
Поставщик обязан заменить товар на аналогичный либо забрать товар и вернуть денежные средства,
полученные в счет оплаты товара в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения
соответствующего требования Заказчика.
4.10. Устранение недостатков, поставка недостающего или замена некачественного товара
осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии должно быть
указано количество товара, по которым заявлена претензия, содержание и обоснование претензии, а
также конкретное требование Заказчика. Претензия должна быть подтверждена соответствующим актом
и иными необходимыми документами. Претензия передается заказным письмом или курьерской
доставкой Поставщика под расписку с приложением всех документов, доказывающих обоснованность
претензии.
4.11. В случае несоответствия поставленного товара Спецификации Сторонами составляется
двусторонний акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего несоответствия, согласования порядка
и сроков их устранения, Поставщик направляет своего представителя по месту нахождения Заказчика не
позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
При отказе Поставщика Заказчик оформляет акт в одностороннем порядке, делая
соответствующую отметку об отказе Поставщика. В этом случае претензии должны быть предъявлены
Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней после надлежащего оформления акта несоответствия.
4.12. В случае если при монтаже, подключении и наладке товара либо после проведения
Заказчиком работ по шеф-монтажу будет установлено, что товар не выполняет функции, указанные в
Техническом задании, Поставщик обязан по требованию Заказчика заменить (допоставить)
некачественный товар в течение 3 (трех) месяцев без дополнительной оплаты. Все расходы, связанные с
обратной транспортировкой некачественного, несоответствующего условиям Договора или
несвоевременно поставленного товара, несет Поставщик.
5. Срок и объём предоставления гарантий качества
5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с
действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличие документов,
обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.
Поставляемый товар должен соответствовать требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г.
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
33
5.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не является модифицированным,
переделанным, поврежденным, и выпущен к свободному обращению на территории Российской
Федерации без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.).
5.3. Гарантия распространяется на все поставляемые товары. Гарантийный срок исчисляется с
момента осуществления установки, монтажа, подключения, наладки и проверки работоспособности в
составе Комплекса.
На поставляемый товар устанавливается гарантия Поставщика сроком 12 (двенадцать) месяцев. В
случае если гарантия производителя товара превышает по сроку гарантию Поставщика, гарантия на
такой товар принимается равной гарантии производителя.
5.4. В период гарантийного срока за счёт Поставщика должен проводиться необходимый ремонт и
устранение недостатков поставленного товара в соответствии с требованиями действующего
законодательства. Гарантийное обслуживание Товара осуществляется Поставщиком на территории
Заказчика.
При возникновении гарантийного случая Поставщик обязан в течение 1 (одного) дня с момента
получения соответствующего требования Заказчика приехать по адресу Заказчика для проведения
анализа неисправности и принятия решения о необходимых действиях по устранению данной
неисправности, при ремонтопригодности товара в течение 15 (пятнадцати) дней выполнить ремонт. При
невозможности ремонта товара Поставщик обязан заменить товар на товар надлежащего качества в
согласованные с Заказчиком сроки.
5.5. Срок гарантии на неисправный товар продлевается на количество дней, в течение которых
производился ремонт или замена товара.
5.6. Неисправный товар, снятый и замененный по гарантии, является собственностью Поставщика
и подлежит возврату Поставщику.
5.7. По окончании гарантийного срока обязательства Поставщика считаются исполненными.
6. Права и обязанности Сторон
6.1. Поставщик вправе:
6.1.1. Привлекать к исполнению своих обязательств по Договору третьих лиц. Привлечение
третьих лиц к исполнению обязательств Поставщика не влечет за собой изменение условий Договора.
6.1.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений в рамках исполнения
обязательств по Договору.
6.1.3. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком товара.
6.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской
Федерации.
6.2. Заказчик вправе:
6.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями
Договора.
6.2.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов,
подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
6.2.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств
Поставщика по Договору.
6.2.4. Осуществлять контроль за соблюдением сроков поставки и качеством товара.
6.2.5. Для проверки соответствия качества поставляемого товара привлекать независимых
экспертов. В этом случае экспертиза проводится за счет средств Поставщика.
6.2.6. В течение 12 (двенадцати) месяцев после передачи Заказчику проектных решений,
разработанных при оказании сопутствующих услуг, предусмотренных п. 1.2.1. Договора, потребовать от
Поставщика принять участие в согласовании результатов выполненных проектных работ в экспертизах
различного уровня без дополнительной оплаты.
6.2.7. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской
Федерации.
6.3. Поставщик обязан:
6.3.1. Поставить товар в строгом соответствии с условиями и сроками поставки, указанными в п.2.1
Договора, согласовав с Заказчиком точное время и дату поставки.
34
6.3.2. Предоставлять Заказчику информацию, касающуюся исполнения Договора. Предупреждать
Заказчика о вероятных конкретных событиях или обстоятельствах в будущем, которые могут повлиять
на исполнение обязательств по Договору.
6.3.3. Поставить товар собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за
свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных
средств, осуществляются Поставщиком собственными силами или за свой счет.
6.3.4. Участвовать в приемке-передаче товара. Передать товар и проверить качество поставляемого
товара в присутствии Заказчика. Передать Заказчику оригиналы счета, товарной накладной и счетафактуры (при необходимости), оформленные надлежащим образом и подписанные Поставщиком.
6.3.5. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по своей вине недостатки.
6.3.6. Предоставить гарантийные обязательства на весь установленный товар в соответствии с п. 5
Договора.
6.3.7. В случае принятия Заказчиком решения о необходимости участия Поставщика в
согласовании результатов выполненных проектных работ в экспертизах различного уровня в
соответствии с п.6.2.6 Договора, Поставщик обязан представлять интересы Заказчика в таких экспертизах
и устранять все замечания вплоть до получения положительного заключения таких экспертиз без
дополнительной оплаты.
6.3.8. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и законодательством
Российской Федерации.
6.3.8. Отказ Поставщика от своих обязательств возможен только в связи с существенными
нарушениями условий Договора Заказчиком либо вследствие наступления обстоятельств непреодолимой
силы в соответствии с пунктом 9 Договора.
6.4. Заказчик обязан:
6.4.1.Обеспечить Поставщику необходимые условия для оказания сопутствующих услуг,
предусмотренных п. 1.2 Договора.
6.4.2. Принять товар в соответствии с условиями Договора и в случае отсутствия претензий
относительно качества и других характеристик товара и сопутствующих услуг и соблюдения сроков их
выполнения, подписать товарную накладную и передать один экземпляр Поставщику.
6.4.3. Оплатить поставку товара и исполнение сопутствующих услуг в соответствии с условиями
Договора.
6.4.4. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и законодательством
Российской Федерации.
7. Условия конфиденциальности
7.1. В ходе исполнения Договора Стороны могут при необходимости определить перечень
сведений, являющихся конфиденциальными, и установить путем подписания соответствующего
дополнительного соглашения порядок обращения с конфиденциальной информацией, в том числе
порядок ее публикации.
7.2. При исполнении обязательств по Договору не используются сведения, составляющие
государственную тайну.
8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных
Договором, включая установленные сроки поставки товара, Заказчик вправе потребовать уплату
неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору, до
фактического исполнения обязательств Поставщиком. Размер такой неустойки устанавливается в
размере 0,1% от стоимости недопоставленного товара за каждый день просрочки, но не более общей
стоимости недопоставленного товара.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором,
Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки
35
исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного срока
исполнения обязательства по Договору, и определяется в процентах от объема невыполненных
обязательств Заказчика, предусмотренных Договором. Процентная ставка для такой неустойки
принимается равной одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на дату установленного срока исполнения обязательств.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
Заказчик несет ответственность за несвоевременную оплату поставленного товара с учетом
особенностей финансирования, предусмотренных п.14.4 Договора.
8.4. Поставщик несет ответственность за действия привлекаемых им третьих лиц, как за свои
собственные.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а
именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения
законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, а также других
чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Договора и непосредственно
повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии
предвидеть и предотвратить.
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору отодвигается
соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют
на исполнение Договора в срок.
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их
возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1. Договора, будут длиться более двух календарных
месяцев от даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в
порядке, предусмотренном п. 11 Договора, без требования возмещения убытков, понесенных в связи с
наступлением таких обстоятельств.
10. Уведомления и извещения Сторон по Договору
10.1. Все юридически значимые заявления, в том числе заявки, извещения, уведомления,
требования, претензии (далее – заявления), должны направляться по адресам Сторон, указанным в
Договоре.
10.2. Допустимые способы направления заявлений: в письменной форме по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении либо телеграммой, курьерской службой, факсимильной связью или
по электронной почте с последующим представлением оригинала.
10.3. Любое заявление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с
Договором, вступает в силу в день доставки его лицу, которому оно адресовано.
10.4. В случае изменения адреса для получения корреспонденции соответствующая Сторона в
течение 3 (трех) календарных дней обязана известить об этом другую Сторону любым допустимым
Договором способом направления заявлений.
Сторона, нарушившая данную обязанность, несет все неблагоприятные последствия и риски
отсутствия у другой Стороны актуальной информации об адресе для направления соответствующих
заявлений. В частности, все заявления, указанные в п. 10.1 Договора, считаются доставленными, а их
юридические последствия – возникшими при условии доставки по предыдущему, доведенному до
сведения отправителя, адресу получателя.
10.5. Заявление считается доставленным, а Сторона, которой заявление направлено, получившей
заявление независимо от наличия у лица, принявшего заявления, соответствующих полномочий:
10.5.1. При направлении заявления заказным письмом – в день получения отправителем
уведомления, на дату, указанную получателем в уведомлении о вручении, либо в день получения
отправителем уведомления об отказе адресата от получения такого письма или получения отправителем
уведомления о возврате письма – на дату, указанную в соответствующем уведомлении;
36
10.5.2. Согласно указанию на дату, время и должность лица, получившего заявление, на копии
заявления при отправке курьерской службой;
10.5.3. Согласно полученного отправителем уведомления о прочтении письма в случае отправки
заявления по электронной почте.
11. Расторжение Договора
11.1. Расторжение Договора (в том числе досрочное) допускается исключительно по соглашению
Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
11.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут только при существенном
нарушении Договора другой Стороной.
Существенным признается нарушение Договора одной из Сторон, которое влечет для другой
Стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать
при заключении Договора, а также иные существенные нарушения, прямо указанные в Договоре.
Если основанием для расторжения Договора послужило существенное нарушение Договора одной
из Сторон, другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением
Договора.
Размер причиненного ущерба должен быть подтвержден документально.
11.3. Стороны договорились о том, что наступление следующих обстоятельств является
существенным нарушением Поставщиком условий Договора и влечет односторонний отказ Заказчика от
исполнения Договора:
11.3.1. просрочка оказания сопутствующих услуг, предусмотренных п. 1.2.1 Договора, на 2 (два)
рабочих дня либо неоднократно (более двух раз) представленный Проект не согласован Заказчиком;
11.3.2. просрочка оказания сопутствующих услуг, предусмотренных пп. 1.2.2 – 1.2.3 Договора, на
10 (десять) рабочих дней;
11.3.3. просрочка оказания сопутствующих услуг, предусмотренных п. 1.2.4 Договора, на 10
(десять) рабочих дней;
11.3.4. аннулирование свидетельства СРО о допуске к выполнению указанных в Техническом
задании проектных и монтажных работ, выданного непосредственному исполнителю работ в случае,
если такие работы числятся в Приказе Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г.
(в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 № 294).
При наступлении любого из перечисленных обстоятельств Заказчик вправе отказаться от
исполнения Договора, направив уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора любым
способом из предусмотренных п. 10 Договора.
11.4. Соглашение о расторжении Договора совершается в простой письменной форме.
11.5. Требование одной из Сторон о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд
только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор, либо неполучения
ответа в срок, указанный в предложении, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.
11.6. Договор считается расторгнутым, а обязательства Сторон прекращенными:
11.6.1. По соглашению Сторон – с момента заключения Сторонами соглашения о расторжении
Договора;
11.6.2. По решению суда – с момента вступления в законную силу решения суда;
11.6.3. Путем одностороннего отказа от исполнения Договора Заказчиком в порядке,
предусмотренном п. 11.3 Договора – с момента получения Поставщиком уведомления об одностороннем
отказе от исполнения Договора, либо по истечении 30 (тридцати) дней с момента направления
Поставщику указанного уведомления.
11.7. При расторжении Договора обязательства Сторон прекращаются, за исключением
гарантийных обязательств Поставщика на уже поставленный и принятый Заказчиком товар, если такие
обязательства предусмотрены Договором.
12. Порядок урегулирования споров
12.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо
претензии, касающиеся исполнения Договора, были урегулированы путем переговоров, с оформлением
совместного протокола урегулирования споров.
12.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон
своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий,
37
направляемых по Договору, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный
ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения.
12.3. При неразрешенности претензий заинтересованная Сторона вправе обратится с требованиями
в Арбитражный суд г. Москвы.
12.4. К отношениям Сторон по Договору и в связи с ним применяется законодательство
Российской Федерации.
12.5.По соглашению Сторон возникший спор может быть передан Сторонами на рассмотрение
третейского суда.
13.Обеспечение исполнения Договора
13.1. Надлежащее исполнение обязательств по Договору со Стороны Поставщика обеспечивается в
размере 10% (десяти процентов) от цены Договора - ___________(________) рублей __ копеек.
Способ обеспечения исполнения обязательств по Договору определяется Поставщиком
самостоятельно путем передачи Заказчику денежных средств в размере обеспечения исполнения
Договора, либо путем предоставления безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной
кредитной организацией, являющейся независимой гарантией в понимании Гражданского кодекса РФ.
В случае оформления Поставщиком обеспечения, не соответствующего требованиям
действующего законодательства, Договор считается необеспеченным и ответственность по исполнению
данного условия несет исключительно Поставщик.
13.2. Возврат денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения
Договора, производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента исполнения
Поставщиком своих обязательств по Договору.
13.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по
Договору, Заказчик обращает взыскание на денежные средства, поступившие на его счет в качестве
обеспечения исполнения Договора, без обращения в суд, путем направления этих средств на
удовлетворение своих требований к Поставщику. Разница между суммой обеспечения исполнения
Договора и суммой требований Заказчика по неисполненным Поставщиком обязательствам в течение 20
(двадцати) дней возвращается Поставщику.
Средства обеспечения исполнения Договора являются компенсацией за любые убытки, которые
Заказчик может понести вследствие неполного выполнения Поставщиком своих обязательств по
Договору.
13.4. В случае если по каким - либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору
прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих
обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента
прекращения действия обеспечения предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения Договора на
тех же условиях и в том же размере.
14. Особые условия
14.1. Срок исполнения Договора:
- Поставщиком - определяется фактической поставкой товара и оказанием сопутствующих услуг.
- Заказчиком – определяется оплатой поставленного товара, а также выполнением прочих
обязанностей, предусмотренных условиями Договора.
Срок действия Договора:
- с момента подписания Договора с соблюдением установленных законодательством РФ сроков
заключения Договора до момента исполнения обязательств Сторон в полном объеме. В части
неисполненных обязательств Договор действует до момента их надлежащего исполнения.
14.2. Изменения и дополнения к Договору, не противоречащие действующему законодательству
РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.
14.3. Стороны по Договору гарантируют наличие у них прав и полномочий, необходимых для
подписания Договора, а также отсутствие иных ограничений, вытекающих из закона, учредительных
документов или иных оснований, препятствующих заключению Договора.
14.4. Договор финансируется из целевых средств. В случае отсутствия либо уменьшения целевого
финансирования, Стороны согласовывают новые сроки, а при необходимости и другие условия
Договора, при этом Поставщик вправе потребовать от Заказчика возмещения только фактически
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий Договора. Размер
причиненного ущерба должен быть подтвержден документально.
38
14.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
14.6. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.
Заказчик
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Национальный
исследовательский университет «Московский
институт электронной техники»
(МИЭТ)
Поставщик
Адрес места нахождения: 124498, г. Москва,
г.Зеленоград, площадь Шокина, д.1.
Адрес для корреспонденции: 124498, г. Москва, г.
Зеленоград, площадь Шокина, д.1.
ИНН 7735041133 КПП 773501001
Р/с 40503810738154006392
в ПАО СБЕРБАНК, г.Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Плательщик: УФК по г. Москве (МИЭТ
л/с 30736Щ02250, л/с 31736Щ02250)
Банк плательщика: Отделение 1 Москва г. Москва
705
БИК 044583001, р/с 40501810600002000079
ОКВЭД 80.30.1 ОКПО 02066552
ОКТМО 45927000
К Договору прилагаются:
Приложение №1 – Спецификация
Приложение №2 – Техническое задание
Заказчик:
Ректор МИЭТ
Поставщик:
______________________Ю.А. Чаплыгин
___________________ /____________ /
«_____» _______________ 2015 г.
М.П.
«_____» _______________ 2015 г.
М.П.
39
Приложение №1
к Договору № ____/ ____
от ________________ 2015 г.
Спецификация
№
п/п
Кол-во,
компл
Наименование товара
Цена за
единицу с
НДС, руб.
Сумма с НДС,
руб.
Система подачи и подготовки жидкообразных энергоносителей в составе:
1
2
3
4
5
Система оборотного водоснабжения в составе: блок
подготовки холодоносителя для оборотного
водоснабжения (с учетом отходящих коммуникаций)
Станция водоподготовки в составе: блок очистки до
1 уровня
Автоматизированная система управления
деионизованной водой
Система подготовки климата в составе: система
подготовки и подачи хладагента
Система инженерной обвязки (инженерные
коммуникации)
1
1
1
1
1
Итого:
в т.ч. НДС __%:
Всего: _________ (___________________________) рублей ___ копеек,
в т.ч. НДС __ %: _______ (________________________) рублей ____ копеек.
Заказчик:
Ректор МИЭТ
Поставщик:
_______________Ю.А. Чаплыгин
___________________ /____________ /
«_____» _______________ 2015 г.
М.П.
«_____» _______________ 2015 г.
М.П.
40
Приложение №2
к Договору № ____/ ____
от ________________ 2015 г.
Техническое задание
на поставку оборудования для системы подачи и подготовки жидкообразных энергоносителей.
Заказчик:
Ректор МИЭТ
Поставщик:
_______________Ю.А. Чаплыгин
___________________ /____________ /
«_____» _______________ 2015 г.
М.П.
«_____» _______________ 2015 г.
М.П.
41