1234445x

ГОУ ВПО Уральский Государственный экономический университет
«Утверждаю»
Ректор Уральского государственного
экономического университета
______________ М.В.Фёдоров
«____» ____________ 2011 г.
ГОУ ВПО Уральский Государственный экономический университет (далее «заказчик») в рамках
средств 2011 г. размещает заказ на приобретение строительных материалов и строительных смесей (далее
— «продукция») для нужд Заказчика. В этих целях Заказчик проводит настоящую процедуру размещения
заказа для определения участника размещения заказа, предложившего наиболее низкую цену по поставке
товара, выполнению работ, оказанию услуг.
Извещение по запросу котировок цен № на сайте http://zakupki.gov.ru/
(В соответствии со ст. 15 Федерального Закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
заказ размещается у субъектов малого предпринимательства)
1. Наименование Заказчика: ГОУ ВПО Уральский государственный экономический университет
почтовый адрес: 620219, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.62 адрес электронной почты:
N_volkova_EKK@usue.ru, torgi@usue.ru; контактный телефон: (343) 221-17-81
2. Источник финансирования: средства от приносящей доход деятельности, КОСГУ 340.
3. Предмет договора, заключаемого по итогам запроса котировок цен: поставка строительных
материалов и строительных смесей.
4. Место поставки, выполнения работ, оказания услуг: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62,
центральный склад.
5. Сроки поставки, выполнения работ, оказания услуг: в течение 10-ти (Десяти) дней с момента
подписания договора, заключаемого по итогу процедуры размещения заказа в форме запроса котировок цен
6. Начальная (максимальная) цена договора: 176 833.00 (Сто семьдесят шесть тысяч восемьсот
тридцать три) рубля.
7. Структура цены: Цена (включая НДС), другие налоги, выплаченные либо подлежащие выплате,
руб., с учетом расходов на доставку на склад Заказчика, включая погрузочно-разгрузочные работы, иные
расходы, связанные с выполнением договора, заключаемого по итогам запроса котировок цен.
Цена, указанная в заявке не подлежит изменению в течение всего периода действия договора,
заключаемого по результатам запроса котировок цен.
8. Обоснование начальной (максимальной) цены договора:
8.1 Заказчик произвел исследования рынка поставщиков указанной и аналогичной продукции,
получил 3 прайс - листа от поставщиков с указанием цен на приобретаемую продукцию».
9. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование,
характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: строительные материалы и
строительные смеси в количестве 574 ед. согласно Приложению №1, функциональные характеристики
(потребительские) продукции указаны в Приложении №1.
10. Условия оплаты: оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
победителя запроса котировок цен до 31 августа 2011 года после поставки и предоставления и подписания
всех документов.
11. Требования к качеству товара:
11.1. Поскольку иное не предусмотрено извещением о проведении запроса котировок, поставляемые
товары должны быть новыми товарами.
11.2. Продукция, поставляемая победителем запроса котировок цен, должна соответствовать
Техническому заданию (Приложение № 1 к извещению о поведении запроса котировок цен).
11.3. Гарантийный срок на всю продукцию должен быть не менее 12 месяцев.
11.4. Объем гарантий (условия при которых в течение гарантийного срока будет производиться
бесплатное устранение недостатков и дефектов, выявленных при использовании продукции) должен
распространяться на все виды продукции.
12. Условия проведения размещения заказа:
12.1 Котировочные заявки принимаются по рабочим дням со дня следующего за датой размещения
на сайте http://zakupki.gov.ru. с 09 час. до 17 час., пятница до 16 час. (время местное), перерыв с 13 час. 00
мин -14 час. 00 мин, выходные дни - суббота, воскресенье; по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 62, к 223.
Е-mail: N_volkova_EKK@usue.ru, torgi@usue.ru.
1
12.2 Сроки подачи заявок: с момента размещения извещения о проведении запроса котировок цен
до 17 мая 2011 г, до 17 часов 00 минут (время местное).
12.3. Рассмотрение заявок: 18 мая 2011 г.
12.4. В настоящее время Заказчик не подключен к системе уведомления электронной цифровой
подписи и соответственно не имеет возможности проверки и подтверждения поступающих электронных
сообщений, прием заявок в виде электронных документов для проведения данного заказа не
предусматривается.
13. Требования, предъявляемые к Участникам размещения заказа: отсутствие сведений об
Участниках размещения заказа, подавших котировочную заявку, в реестре недобросовестных поставщиков.
14. Требования, предъявляемые к форме котировочной заявки:
14.1. Котировочная заявка подается на бумажном носителе, в письменной форме. Предлагаемая
Заказчиком форма котировочной заявки приведена в Приложении №1.
14.2. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение
изменений или включение отменительных условий в которую не допускается.
14.3. Котировочная заявка подается в оригинальном экземпляре, содержащем собственноручную
подпись уполномоченного лица участника размещения заказа и оригинальный оттиск печати организации
(индивидуального предпринимателя).
В соответствии с п. 3.22 ГОСТ Р 6.30-2003 в состав реквизита «Подпись» входят: наименование
должности лица, подписавшего документ (полное, если документ оформлен не на бланке документа, и
сокращенное – на документе, оформленном на бланке); личная подпись, расшифровка подписи (инициалы,
фамилия).
14.4. Заявка должна содержать все сведения, предусмотренные ст. 44 Федерального закона № 94-ФЗ от
21.07.2005, которые указаны в форме котировочной заявки в специально указанных для этого местах
(строках). Не предоставление всего объема сведений, предусмотренных ст. 44, в том числе заполнение не
всех строк формы, влечет отклонение заявки.
14.5. Котировочная заявка не должна содержать сведений, допускающих двусмысленное толкование
(например, фраз «должно быть», «не более», «не менее» «или эквивалент»). Предложение о поставляемом
товаре, оказываемой услуге, выполняемой работе должно быть четким.
14.6. Цену договора, заключаемого по итогам запроса котировок цен, рекомендуется указывать в
рублях цифрами и прописью. В случае расхождения сведений, указанных цифрами и прописью, заявка
подлежит отклонению.
14.7. Сведения о включенных или не включенных в цену расходах в котировочной заявке должны
содержать тот же объем расходов, что заявлен в Извещении о запросе котировок. Не допускается
использование иного предложения, допускающего двусмысленного толкования.
15. Условия заключения договора по итогам запроса котировок цен:
15.1. Договор, заключаемый по результатам настоящего запроса котировок, подписывается Сторонами
не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок.
15.2. Заказчик в течение 2-х рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок передает Победителю проект договора. Передача проекта договора осуществляется по
адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 62, к 225 (тел. 221-17-06).
15.3. Победитель запроса котировок обязан передать заказчику подписанный договор на условиях
собственной представленной котировочной заявки не позднее 8 дней после размещения на официальном
сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Заявка является частью договора.
16. Условия выполнения договора, заключаемого по итогам запроса котировок цен: до подготовки
и оформления официального договора, заключаемого по результатам процедуры запроса котировки цен,
настоящая заявка вместе с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок будут выполнять роль
обязательного договора между заказчиком и победителем запроса котировок цен.
17. Подтверждение принадлежности к субъектам малого предпринимательства: до подписания
договора, заключаемого по результатам запроса котировок цен, Победитель запроса котировок цен обязуется
предоставить Заказчику документы, подтверждающие его принадлежность к субъектам малого
предпринимательства.
18. Форма котировочной заявки: представлена в Приложении 1.
Мы просим Вас сообщить Ваши цены на продукцию, выполнение работ, оказание услуг
согласно спецификации, ведомости объемов работ, услуг
указанных в Приложении 1.
2
Приложение 1
Котировочная заявка
на ___________________________________
(наименование товара, работ, услуг)
от __________________________
(наименование юридического лица, либо Ф.И.О. физического лица)
1. В соответствии с условиями запроса котировок, направляем котировочную заявку на ___________________.
1.
2
3.
4.
5.
2. О себе сообщаем следующие сведения:
Наименование организации (для юридических лиц)/
ФИО (полностью), паспортные данные (для физических лиц)
Адрес местонахождения (для юридических лиц)/
адрес проживания (для физических лиц)
Банковские реквизиты
ИНН/КПП
Лицензия, допуски СРО: когда, кем выданы,
срок действия * (заполняется в случаях,
предусмотреенных п.1.ч.1. ст. 11 Закона №94-ФЗ от 21.07.2005 г.)
6.
7.
8.
ОГРН
ФИО контактного лица
Номер контактного телефона
3. Настоящей заявкой мы соглашаемся выполнить работы в указанных объемах по указанным ценам в соответствии с
приведенными ниже условиями выполнения государственного заказа и характеристиками работ, извещение о
проведении запроса котировок цен от _________________№ ____________________(см. на официальном сайте)
При размещении заказа на поставку товара, а также товара, используемого при выполнении работ, в
таблице указывается товар (наименование, товарный знак, и /или его словесное обозначение) или его эквивалент, если
таковой будет предложен участником торгов. Эквивалентность товара определяется с учетом требования статьи
45, части 19 статьи 65 Федерального закона №94 –ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд».
Цена,
Сумма,
руб., в
руб.в
№
Наименование товара
Кол-во
Ед.
том
том
п/п
числе
числе
НДС
НДС
Штукатурка гипсовая "Ротбанд", или эквивалент.
Технические характеристики строительной смеси, критерии
эквивалентности:
Толщина наносимого слоя: от 5-50 мм
Вес при насыпке:
730 кг/м3
Величина зернистости:
до 1,2 мм
На 100 литров сухой смеси выходит раствора: 120 л
Расход гипсовой белой штукатурки:
8,5 кг/ м2
1
Высыхание строительного раствора (время высыхания ): ~ 7 суток
10
шт.
Плотность материала в твердом состоянии:
950 кг/м3
- прочность на сжатие более 2,5 МПа
- прочность на изгиб более 1МПа
- соответствие ГОСТ(ам) и СНИП(ам)
Расфасовка- должна быть упакована в специальные трехслойные
мешки (средний слой из полиэтилена -защита от сырости) по не
менее 30 кг.
Упаковка должна иметь специальную защитную маркировку.
2
Саморез 4,2х75 по дереву (упаковка по 250шт.)
4
Упаковка
3
Саморез 3,5х35 по дереву (упаковка по 1000шт.)
6
упаковка
Плинтус Рико Дуб золотистый 123 2,5м
Длина : 2500мм
4
Высота : не менее 54мм
16
шт.
Ширина : не менее 22мм
Кабель-канал : Есть
5
Паста колеровочная универсальная , цвет кофейный, тара по 0,1л
30
шт.
6
155
шт.
ДВП 2750х1700
3
7
8
9
10
11
12
13
14
Древесноволокнистая плита - листовой материал, изготовленный
путем горячего прессования или сушки ковра из древесных волокон
с введением при необходимости связующих и специальных добавок.
Речной песок
Песок речной должен иметь высокую степень очистки и быть
свободен от посторонних включений, глинистых примесей,
органики,.
Модули крупности - средние.
Группа песка по крупности 1,8-2.2 , допускается содержание
пылевидных, илистых, глинистых частиц.
Тара по не менее 30 кг.
Цемент ПЦ400Д20
Предел прочности при сжатии, МПа 24.0 - 28.0
при пропаривании,
через 24 ч. 20 - 24.5
через 3 дня 44.0 - 48.0
через 28 дней 120 - 150
Начало схватывания, мин 240 - 300
Конец схватывания, мин 85 - 92
Тонкость помола (прошло через сито 008), % 1.0 - 3.0
Содержание SO3, % 0
Тара по не менее 50 кг.
Гипсокартон Влагостойкий , размер 9,5мм 2,5х1,2, Кнауф или
эквивалент.
Технические характеристики гипсокартонных влагостойких,
критерии эквивалентности (ГКЛВ):
Цвет картона: зеленый
Цвет маркировки: синий
Вид кромки: УК (утоненная кромка)
Основные размеры, мм: 2500х1200х9,5
Масса гипсокартонного листа размером 2500х1200х9,5 мм (3 кв.м):
22 кг
Пожарно-технические характеристики (ГКЛВ) :
Относятся к группам: Г1 (горючесть по ГОСТ 30244);
В3 (воспламеняемость по ГОСТ 30402);
Д1 (дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044); Т
1 (токсичность по ГОСТ 12.1.044).
Пена монтажная Макрофлекс или эквивалент, профессиональная ,
тара по 0,75л.
Однокомпонентная полиуретановая монтажная пена,
затвердевающая под воздействием влажности воздуха до
полуэластичного состояния. При затвердевании
саморасширяющаяся пена должна увеличиваться в объеме не менее
чем в два раза)
Жидкие гвозди MF901 или эквивалент
Упаковка: 400 г. Температура эксплуатации: -30°С…+80°С
Фанера ГОСТ 3916.1-96
Толщина 10мм
Размер 1525х1525
Сорт IV /IV
Известь-мел
Линолеум Tarkett Moda или эквивалент, цвет 121603, ширина 3м
Цветовая гамма дизайна серая
Класс применения
не менее 23-32
Толщина покрытия общая, мм 2,20
Толщина рабочего слоя, мм.
не менее 0,50
Срок гарантии не менее 15 месяцев
Должно быть дополнительное защитное покрытие EXTREME
PROTECTION;
Антибактериальная добавка;
Использование для теплых полов, максимальная температура
+27°С;
Высокая устойчивость к воздействию химических соединений;
Высокая устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках;
Высокая Цветоустойчивость;
Наличие санитарно-эпидемиологического сертификата;
Показатели пожарной безопасности
Г4; В3; РП1; Д3; Т2
150
шт.
(мешок)
10
шт.
(мешок)
8
шт.
5
шт.
5
шт.
45
шт.
20
кг
40
м2
4
15
16
Истираемость, г/кв.м
13 (норма ≤ 30)
Абсолютная остаточная деформация, мм 0,47 (норма ≤ 1,00)
Изменение линейных размеров, %
0,08 (норма ≤ 0,40)
Краска фасадная Parade F20 или эквивалент, белая, матовая, ведро
по 9л.
Краска акриловая для наружных работ.
Атмосферостойкая, паропроницаемая.
Область применения:
Для наружных работ. Фасады зданий.
Характеристики:
Расход – не менее 7,2 м.кв/л
Белизна – не менее 94 %
Плотность – 1,45 кг/л
Время высыхания
от пыли – 0,5 ч.
полное –не более 1,5 ч
Колеровка – универсальными или воднодисперсионными
колеровочными пастами
Разбавитель – вода
Выдерживание 5 циклов замораживания до – 20 С.
Краска МА-15 белая
Суспензия пигментов и наполнителей в пентафталевой олифе с
добавлением сиккатива, растворителей, реологических добавок и
флотореагента.
Для окраски металлических, деревянных и бетонных поверхностей
как внутри помещений, так и снаружи.
Технические характеристики гипсокартонных влагостойких,
критерии эквивалентности :
Массовая доля нелетучих веществ не более 75%
Эластичность пленки при изгибе ≤ 1 мм
Твердость покрытия по прибору М-З
≥ 0,15 усл. ед
Твердость покрытия по прибору 2124 ТМЛ (А) ≥ 0,05 отн. ед
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при Т(20±2)
°С
≥1ч
Устойчивость к изменению температуры от -50 до 60 °С
Толщина однослойного покрытия
18-23 мкм
Итого:
рублей
50
шт.
20
кг
Примечания по заполнению таблицы
* в случае расхождения между стоимостью единицы продукции какого-либо наименования и общей стоимостью,
преимущество будет иметь цена единицы продукции и общая стоимость будет исправлена.
Не допускается подача предложения на частичную поставку продукции (относительно требуемого количества или
объема) по какому-либо наименованию.
Заявкой подтверждаются технологические характеристики (качество) и безопасность, требования к
размерам, упаковке, отгрузке товара которые будут подтверждены наличием необходимых сертификатов при
исполнении контракта, иных документов, подтверждающих соответствие товара стандартам и нормам,
действующим на территории РФ
До подготовки и оформления официального договора, заключаемого по результатам процедуры запроса
котировки цен, настоящая заявка вместе с Вашим протоколом о присуждении контракта будут выполнять роль
обязательного контракта между нами.
Настоящей заявкой подтверждается принадлежность участника к субъектам малого
предпринимательства, соответствие его требованиям, установленным пп.1-3 п. 1 ст. 4 Закона №209-ФЗ от
24.07.2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства».
Условия выполнения контракта, в том числе,
Структура стоимости:
Место поставки:
Сроки поставки:
Условия оплаты:
Срок оплаты:
Гарантийный срок на товар или услугу
Руководитель (должность) __________ _______________
5
(подпись)
(ФИО)
М.п.
Все строки формы должны быть заполнены и даны декларации, при этом эквивалентность товаров
определяется в соответствии с требованиями и показателями, установленными на основании пункта 4
статьи 43 94-ФЗ. В случае нарушения этого требования заявка может быть отклонена как не
соответствующая условиям запроса котировок.
6
ПРОЕКТ
ДОГОВОРА
НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД ГОУ ВПО УрГЭУ
г. Екатеринбург
№ ________
"____"___________ 2011 г.
ГОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет» (далее Заказчик) в лице ректора
Федорова М.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и______ (далее Поставщик), в лице
_______, действующего на основании Устава, с другой стороны, принимая во внимание, что Исполнитель
является победителем проведенного Заказчиком запроса котировок № ___________ (протокол № _________
от _________________ года), заключили настоящий Договор (далее Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства на поставку строительных материалов и
строительных смесей, (далее Продукции). Наименование продукции, количество, ассортимент, стоимость
определяются согласно котировочной заявке Поставщика (приложение № 1 к настоящему Контракту).
1.2. Продукция, поставляемая согласно настоящему Контракту, должна соответствовать требованиям государственных
стандартов Российской Федерации, а продукция, подлежащая в соответствии с законодательством Российской
Федерации обязательной сертификации, должна иметь сертификат и знак соответствия.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик:
а) обязуется передать Поставщику документацию и информацию, необходимые для выполнения настоящего
Контракта;
б) обязуется производить оплату за поставленную продукцию, соответствующую условиям настоящего
Контракта;
г) консультирует Поставщика по вопросам выполнения Контракта;
д) обеспечивает приемку поставленной в соответствии с условиями настоящего Контракт продукции;
е) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Поставщика вправе
требовать у него соответствующего возмещения;
ж) осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта;
з) обязуется выполнять в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего
Контракта.
2.2. Поставщик:
а) обязуется поставить продукцию в объеме, сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим
Контрактом;
б) самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;
в) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию,
необходимые для выполнения Контракта;
г) вправе получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения Контракта;
д) вправе получать оплату за продукцию, поставленную по Контракту;
е) выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта;
ж) не раскрывать содержание Контракта другим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика, за
исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;
з) привлекать для выполнения своих обязательств по Контракту третьих лиц не иначе, как по предварительному
письменному согласию Заказчика.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
3.1. При завершении этапа поставки (сборки) продукции и поставки (сборки) продукции в целом Поставщик
представляет Заказчику два экземпляра подписанной Поставщиком товарной накладной на продукцию.
3.2. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня получения товарной накладной и отчетных документов (материалов),
обязан направить Поставщику один экземпляр подписанной Заказчиком товарной накладной или мотивированный
отказ.
3.3. В случае несоответствия поставленной продукции условиям настоящего Контакта, Стороны обязаны составить акт
с перечнем дефектов (несоответствий) и необходимых действий по их устранению. Указанные претензии должны быть
предъявлены Заказчиком в течение двух рабочих дней со дня получения им продукции. Поставщик обязан произвести
устранение дефектов продукции без дополнительной оплаты.
3.4. Поставщик предоставляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе
исполнения обязательств по Контракту.
4. СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ, ПОРЯДОК ЕЕ ПОСТАВКИ И РАСЧЕТОВ
4.1. Поставленную продукцию Заказчик оплачивает цене определяемой согласно приложениям № 1 к настоящему
Контракту, всего на сумму ______ копеек, включая НДС – ____________ рублей.
4.2. Оплата продукции производится путем перечисления денежных средств на счет Поставщика до 31 августа 2011 г.,
после
подписания Заказчиком товарной накладной и предоставления всех сопроводительных документов на
основании выставленных Поставщиком счета и счета-фактуры.
4.3. Продукция поставляется Поставщиком непосредственно на центральный склад Заказчика по адресу город
Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 62 в течение 10-ти (Десяти) дней с момента подписания Контракта.
4.4. Изменение общей стоимости продукции по Контракту должно быть оформлено в качестве дополнения к
Контракту.
7
4.5. Платежи по Контракту осуществляются в российских рублях.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контракту Заказчик и
Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2 Поставщик по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, обязан
устранить недостатки в поставленной продукции, допущенные по вине Поставщика. Гарантийный срок,
устанавливаемый Поставщиком на поставляемую продукцию составляет 12 месяцев с момента передачи продукции
Заказчику, если иное не установлено производителем .
5.3. В случае недопоставки продукции, предусмотренной настоящим Контрактом, по вине Заказчика, последний обязан
возместить Поставщику фактически понесенные затраты.
5.4. В случае просрочки исполнения обязательства, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от общей
стоимости Услуг по настоящему Контракту за каждый день просрочки, начиная с первого дня нарушения срока
исполнения обязательств. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими
обязательств. Уплата неустойки производится путем удержания соответствующих сумм Заказчиком из сумм
причитающихся к выплате по настоящему Контракту Подрядчику.
5.5. Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по Контракту, если такое невыполнение
обязательств по Контракту являются результатом действия непреодолимой силы
5.6. Для целей настоящего Контракта «непреодолимая сила» означает чрезвычайное, непредотвратимое при данных
условиях обстоятельство, неподвластное контролю
сторон Контракта, не связанное с его просчетом или
небрежностью, предусмотренное п. 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.7. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы сторона должна незамедлительно направить другой
стороне письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах и обязуется предпринять все
возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.
5.8. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением,
настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и
разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
5.9. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются в Арбитражный суд
Свердловской области.
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В КОНТРАКТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
6.1 Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента заключения до полного выполнения сторонами,
принятых на себя обязательств. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в реестре контрактов в течение 3
дней после подписания Контракта Сторонами. Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.
6.2. Настоящий Контракт расторгается на основании письменного соглашения Сторон или вынесенного в
установленном порядке решения судебного органа.
6.3. Настоящий Контракт расторгается Заказчиком в одностороннем порядке в случае установления недостоверности
сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком в составе заявки на участие в конкурсе; в случае
установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства; в
случае установления факта приостановления деятельности Поставщика; в случае, если у Поставщика имеется
задолженность по начисленным налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Поставщик обязан незамедлительно информировать Заказчика о наступлении случаев,
предусмотренных настоящим абзацем.
6.4. При расторжении Контракта по любым основаниям Заказчик обязан принять продукцию, фактически
поставленную Поставщиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего контракта; в течение трех
рабочих дней после получения от Поставщика подписать товарную накладную; в течение 10 банковских дней с
момента оформления товарной накладной оплатить фактически поставленную Поставщиком продукцию.
6.5. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения в
порядке, предусмотренном для заключения настоящего Контракта. Все изменения и дополнения к Контракту подлежат
регистрации в государственном реестре контрактов.
6.6. В реестр недобросовестных поставщиков могут быть включены сведения о Поставщике, в случае расторжения
настоящего Контракта в связи с существенным нарушением его условий.
6.7. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6.8. Все уведомления, которые одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом,
направляются в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала.
Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено
действующим законодательством или Контрактом.
7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
7.1. «Заказчик»:
ГОУ ВПО Уральский государственный экономический университет, 620144, г. Екатеринбург, ул. 8 марта/Нар. Воли, д.62/45, ИНН
6661003675/КПП 667101001, ОКАТО 65401000000 УФК по Свердловской области (УрГЭУ, 03621А29540) БИК 046577001 в ГРКЦ
ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург р/сч 40503810400001000060 (бюджет р/с 40105810900000010001).
7.2. «Поставщик»:
Поставщик:
___________________
Заказчик:
_______
8