Типов «УТВЕРЖДАЮ» Заместитель председателя Единой Закупочной Комиссии __________________В.И. Марченко «_____» ___________2015г. Документация по запросу предложений ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ Реконструкции магистральных тепловых сетей НГРЭС для нужд филиала «Нерюнгринская ГРЭС» ОАО «ДГК» ЛОТ № 1 НОМЕР ЗАКУПКИ ПО ГКПЗ № 2214001 г. Хабаровск 2015 год стр. 1 из 124 Содержание 1. 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ................................................................................................................................................ 5 1.1 Общие сведения о запросе предложений ........................................................................................................ 5 1.2 Правовой статус документов ............................................................................................................................ 5 1.3 Особые положения в связи с проведением запроса предложений на ЭТП ............................................... 6 1.4 Обжалование ........................................................................................................................................................ 6 1.5 Прочие положения .............................................................................................................................................. 7 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ .............................................................................................................................. 9 2.1 Общий порядок проведения запроса предложений ...................................................................................... 9 2.2 Размещение Извещения о проведении запроса предложений..................................................................... 9 2.3 Предоставление документации по запросу предложений Участникам .................................................... 9 2.4 Подготовка Предложений .................................................................................................................................. 9 2.4.1 Общие требования к Предложению.................................................................................................... 9 2.4.2 Порядок подготовки Предложений через функционал ЭТП .......................................................... 12 2.4.3 Требования к сроку действия Предложения .................................................................................... 12 2.4.4 Требования к языку Предложения .................................................................................................... 12 2.4.5 Требования к валюте Предложения .................................................................................................. 13 2.4.6 Сведения о начальной (максимальной) цене ................................................................................... 13 2.4.7 Разъяснение документации по запросу предложений..................................................................... 13 2.4.8 Изменения документации по запросу предложений ....................................................................... 13 2.5 Требования к Участникам запроса предложений. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям ......................................................................................................................... 14 2.5.1 Общие требования к Участникам запроса предложений ................................................................ 14 2.5.2 Участие в запросе предложений коллективных участников .......................................................... 15 2.5.3 Участие в запросе предложений генеральных подрядчиков .......................................................... 17 2.5.4 Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям ............................................................................................................. 18 2.6 Подача Предложений и их прием ................................................................................................................... 19 2.6.1 Подача Предложений на ЭТП ........................................................................................................... 19 2.7 Вскрытие поступивших на запрос предложений конвертов .................................................................... 20 2.8 Рассмотрение Предложений ............................................................................................................................ 20 2.8.1 Общие положения .............................................................................................................................. 20 2.8.2 Отборочная стадия ............................................................................................................................. 20 2.8.3 Оценка и сопоставление Предложений ............................................................................................ 21 2.9 Переторжка (регулирование цены) ............................................................................................................... 21 2.10 Определение Победителя запроса предложений ......................................................................................... 23 2.11 Подписание Договора ....................................................................................................................................... 23 2.12 Уведомление Участников запроса предложений о результатах запроса предложений ....................... 24 стр. 2 из 124 3. 4. 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ............................................ 25 3.1 Статус настоящего раздела ............................................................................................................................. 25 3.2 Изменение и отзыв Предложений .................................................................................................................. 25 3.3 Закупка с разбиением на лоты........................................................................................................................ 25 3.4 Альтернативные предложения ....................................................................................................................... 26 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ .................................................................................................................. 27 4.1 Статус настоящего раздела ............................................................................................................................. 27 4.2 Информация о проводимом запросе предложений ..................................................................................... 27 ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ .......................... 30 5.1 Опись документов (форма 1) ........................................................................................................................... 30 5.1.1 Форма Описи документов ................................................................................................................. 30 5.1.2 Инструкции по заполнению .............................................................................................................. 31 5.2 Письмо о подаче оферты (форма 2) ............................................................................................................... 32 5.2.1 Форма письма о подаче оферты ........................................................................................................ 32 5.2.2 Инструкции по заполнению .............................................................................................................. 33 5.3 Техническое предложение на выполнение работ (форма 3) ...................................................................... 34 5.3.1 Форма Технического предложения на выполнение работ .............................................................. 34 5.3.2 Инструкции по заполнению .............................................................................................................. 35 5.4 График выполнения работ (форма 4) ............................................................................................................ 36 5.4.1 Форма Графика выполнения работ ................................................................................................... 36 5.4.2 Инструкции по заполнению .............................................................................................................. 37 5.5 Сводная таблица стоимости работ (форма 5) .............................................................................................. 38 5.5.1 Форма Сводной таблицы стоимости работ ...................................................................................... 38 5.5.2 Инструкции по заполнению .............................................................................................................. 39 5.6 График оплаты выполненных работ (форма 6) ......................................................................................... 40 5.6.1 Форма графика оплаты выполненных работ ................................................................................... 40 5.6.2 Инструкции по заполнению .............................................................................................................. 41 5.7 Протокол разногласий по проекту Договора (форма 7) ............................................................................. 42 5.7.1 Форма Протокола разногласий по проекту Договора ..................................................................... 42 5.7.2 Инструкции по заполнению Протокола разногласий по проекту Договора ................................. 43 5.8 Анкета Участника запроса предложений (форма 8) ................................................................................... 44 5.8.1 Форма Анкеты Участника запроса предложений ............................................................................ 44 5.8.2 Инструкции по заполнению .............................................................................................................. 46 5.9 Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 9) ................... 47 5.9.1 Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров ................. 47 5.9.2 Инструкции по заполнению .............................................................................................................. 48 5.10 Справка о материально-технических ресурсах (форма 10)....................................................................... 49 5.10.1 Форма Справки о материально-технических ресурсах ................................................................... 49 5.10.2 Инструкции по заполнению .............................................................................................................. 50 стр. 3 из 124 5.11 Справка о кадровых ресурсах (форма 11) .................................................................................................... 51 5.11.1 Форма Справки о кадровых ресурсах ............................................................................................... 51 5.11.2 Инструкции по заполнению .............................................................................................................. 53 5.12 Информационное письмо о наличии у Участника запроса предложений связей, носящих характер аффилированности с Организатором запроса предложений (в том числе и сотрудниками Организатора) и сотрудниками Заказчика (форма 12) ................................................... 54 5.12.1 Форма письма о наличии у Участника запроса предложений связей, носящих характер аффилированности с Организатором запроса предложений (в том числе и сотрудниками Организатора) и сотрудниками Заказчика ........................................................... 54 5.12.2 Инструкции по заполнению .............................................................................................................. 55 5.13 Справка о принадлежности участника запроса предложений к субъектам малого и среднего предпринимательства (форма 13).................................................................................................. 56 5.13.1 Форма справки о принадлежности участника запроса предложений к субъектам малого и среднего предпринимательства ......................................................................................... 56 5.13.2 Инструкции по заполнению .............................................................................................................. 58 5.14 План распределения объемов выполнения работ внутри коллективного участника (форма 14) ........................................................................................................................................................... 59 5.14.1 Форма плана распределения объемов выполнения работ внутри коллективного участника ............................................................................................................................................. 59 5.14.2 Инструкции по заполнению .............................................................................................................. 60 5.15 План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (форма 15) .......................................................................................................................... 61 5.15.1 Форма плана распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками ..................................................................................................... 61 5.15.2 Инструкции по заполнению .............................................................................................................. 62 5.16 Гарантийное письмо (форма 16) ..................................................................................................................... 63 5.16.1 Форма гарантийного письма ............................................................................................................. 63 5.17 Справка Участника «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» .............................................................................................................................................. 65 5.17.1 Форма справки Участника «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» 6. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ............................................................................................. 69 7. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - ПРОЕКТ ДОГОВОРА ......................................................................................................... 69 7.1 Пояснения к проекту договора ..................................................................................................................... 121 8. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – ОТБОРОЧНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ..................................................................................................... 122 9. ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 - ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ........................................................................................................................................................... 123 стр. 4 из 124 Общие положения 1. Общие сведения о запросе предложений 1.1 Организатор запроса предложений, указанный в пункте 4.2.9 настоящей документации по запросу 1.1.1 предложений (здесь и далее указываются разделы настоящей документации), от имени и по поручению Заказчика запроса предложений, указанного в пункте 4.2.8 (далее по тексту Общество), Извещением о проведении запроса предложений, размещенным на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru (далее — «Официальный сайт») от даты, указанной в пункте 4.2.12, пригласил лиц, указанных в пункте 4.2.2 к участию в запросе предложений, предмет которого указан в пункте 4.2.3 для нужд Заказчика, указанного в пункте 4.2.8. Запрос предложений проводится с использованием Электронной торговой площадки (далее — ЭТП) по 1.1.2 правилам и регламентам данной площадки, с использованием ее функционала. Номер закупки на ЭТП и наименование ЭТП указаны в пункте 4.2.4. Для справок обращаться к представителю Организатора запроса предложений, указанному в пункте 1.1.3 4.2.10. Организатор запроса предложений действует на основании договора с Заказчиком, указанного в пункте 1.1.4 4.2.11. Подробные требования к выполняемым работам, а также срок, объем и место выполнения работ 1.1.5 изложены в Приложении №1 к настоящей документации по запросу предложений. Проект Договора, который будет заключен по результатам запроса предложений, приведен в Приложении №2 к настоящей документации по запросу предложений. Порядок проведения запроса предложений и участия в нем, а также инструкции по подготовке Предложений, приведены в разделах 2 и 3. Более подробная информация о проводимой закупке приведена в разделе 4. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Предложения, приведены в разделе 5. 1.2 1.2.1 Правовой статус документов Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. 1.2.2 Настоящая документация по запросу предложений вместе с размещенным в соответствии с пунктом 1.1.1 Извещением о проведении запроса предложений, являющаяся его неотъемлемым приложением, являются приглашением Организатора запроса предложений делать оферты и должны рассматриваться Участниками запроса предложений в соответствии с этим. 1.2.3 Предложение Участника запроса предложений имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором запроса предложений в течение указанного в ней срока ее действия. стр. 5 из 124 Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами 1.2.4 договоренности. При определении условий Договора с Победителем запроса предложений используются следующие 1.2.5 документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия): а) Результаты преддоговорных переговоров между Организатором (Заказчиком) запроса предложений и Победителем запроса предложений; б) Извещение о проведении запроса предложений и настоящая документация по запросу предложений со всеми дополнениями и изменениями; в) 1.2.6 Предложение Победителя запроса предложений со всеми дополнениями и разъяснениями. Иные документы Организатора запроса предложений и Участников запроса предложений не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений. Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении запроса предложений и настоящей 1.2.7 документацией по запросу предложений, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, регулирующим данные правоотношения, и действующим на момент размещения на Официальном сайте Извещения о проведении закупки Положением о закупке продукции для нужд Общества. Любые уведомления, письма, предложения, иная переписка и действия председателя, заместителя 1.2.8 председателя, членов, ответственного секретаря Закупочной комиссии и иных работников Заказчика и Организатора запроса предложений относительно условий, сроков проведения, предмета настоящего запроса предложений (за исключением информации, представляемой Участникам запроса предложений в соответствии с Положением о закупке продукции для нужд Общества) носят исключительно информационный характер и не являются офертой либо акцептом Организатора или Заказчика запроса предложений. 1.3 Особые положения в связи с проведением запроса предложений на ЭТП Для участия в запросе предложений Участники запроса предложений должны быть зарегистрированы на 1.3.1 ЭТП в качестве полноправных участников данной площадки, т.е. должны заключить соответствующий договор с оператором площадки. Участники запроса предложений должны подать свои Предложения в электронном виде на ЭТП 1.3.2 (подраздел 2.6). Правила проведения Запроса предложений на ЭТП определяются регламентами ее работы и 1.3.3 соглашением Участника запроса предложений с оператором данной площадки. 1.4 1.4.1 Обжалование Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками запроса предложений своих обязательств в связи с проведением запроса предложений и участием в нем, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить в разумный срок другой стороне мотивированный ответ на претензию. стр. 6 из 124 Если претензионный порядок, указанный в пункте 1.4.1, не привел к разрешению разногласий, 1.4.2 Участники запроса предложений имеют право оспорить решение или поведение Организатора запроса предложений в связи с данным запросом предложений в Центральной закупочной комиссии Общества (далее – ЦЗК). При получении заявления о рассмотрении разногласий секретарь ЦЗК незамедлительно уведомляет председателя комиссии, проводящей закупку. На время рассмотрения разногласий в ЦЗК процедура проведения закупки приостанавливается до вынесения решения, если к тому нет явных препятствий юридического или экономического характера. Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их Участника и лиц, 1.4.3 производивших закупку, ЦЗК вправе принять одно или несколько из следующих решений: а) обязать членов Закупочной комиссии, совершивших неправомерные действия, применивших неправомерные процедуры либо принявших незаконное решение, совершить действия, соответствующие законодательству РФ и Положению о закупке продукции для нужд Общества; б) при разногласиях по завершившимся закупкам — предложить руководству принять решение о возмещении убытков, понесенных Участником запроса предложений в результате неправомерного действия, решения либо использования неправомерной процедуры; в) признать заявление Участника запроса предложений необоснованным. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе 1.4.4 касающиеся исполнения Организатором и Участниками запроса предложений своих обязательств, не урегулированные путем претензионного порядка, обращения в ЦЗК Заказчика, разрешаются в следующем порядке: По запросам предложений, проводимым закупочными комиссиями первого уровня – в арбитражном суде 1.4.4.1 по месту нахождения Общества; По запросам предложений, проводимым закупочными комиссиями второго уровня, специальными 1.4.4.2 закупочными комиссиями - в арбитражном суде в арбитражном суде Хабаровского края.. Участник закупки может направить обращение/заявление/жалобу на «Линию доверия» ОАО «РАО 1.4.5 Энергетические системы Востока» посредством: Специализированной формы обратной связи «Линия доверия» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на сайте Общества по адресу в Интернете: http://www.rao-esv.ru/fraud; Электронной почты на адрес: fraud@rao-esv.ru; Обращения на телефонный автоответчик по номеру + 7 (495) 287-67-05 (круглосуточно); Передачи на личном приеме у начальника Департамента внутреннего аудита Общества или лица, его замещающего (далее – личный прием) 1.5 1.5.1 Прочие положения Участник запроса предложений самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор запроса предложений по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов запроса предложений. 1.5.2 Организатор запроса предложений и Заказчик обеспечивают разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников запроса предложений сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам запроса стр. 7 из 124 предложений или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей документацией по запросу предложений. 1.5.3 Организатор запроса предложений на основании решения Закупочной комиссии, вправе отклонить Предложение участника, если будет установлено, что Участник запроса предложений прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил работнику Организатора запроса предложений, работнику Заказчика, члену Закупочной комиссии вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией решения по определению Победителя запроса предложений. 1.5.4 В соответствии с Извещением о проведении запроса предложений, Организатор запроса предложений имеет право отказаться от проведения запроса предложений не позднее, чем за 1 (один) календарный день до подведения итогов запроса предложений, не неся никакой ответственности перед Участниками запроса предложений или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Организатор запроса предложений незамедлительно уведомляет всех Участников запроса предложений об отказе от проведения запроса предложений с помощью функционала ЭТП, а также посредством размещения информации на Официальном сайте. стр. 8 из 124 Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке Предложений 2. Общий порядок проведения запроса предложений 2.1 Запрос предложений проводится в следующем порядке: 2.1.1 а) Размещение Извещения о проведении закупки (подраздел 2.2); б) Предоставление Документации по запросу предложений Участникам (подраздел 2.3); в) Подготовка Участниками запроса предложений своих Предложений; разъяснение Организатором запроса предложений документации по запросу предложений, если необходимо (подраздел 2.4); г) Подача Предложений и их прием (подраздел 2.6); д) Вскрытие конвертов с Предложениями (подраздел 2.7); е) Рассмотрение Предложений (подраздел 2.8); ж) Переторжка (подраздел 2.9); з) Подведение итогов запроса предложений (подраздел 2.10); и) Подписание Договора (подраздел 2.11); к) Уведомление Участников запроса предложений о результатах запроса предложений (подраздел 2.12). Дополнительные условия и процедуры запроса предложений описаны в разделе 3. 2.1.2 Размещение Извещения о проведении запроса предложений 2.2 Извещение о проведении запроса предложений было размещено на Официальном сайте в порядке, 2.2.1 указанном в пункте 1.1.1. Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора запроса предложений 2.2.2 никаких последствий. Предоставление документации по запросу предложений Участникам 2.3 Участники могут получить настоящую документацию по запросу предложений на Официальном сайте, а 2.3.1 также на ЭТП. На ЭТП документация по запросу предложений выдается бесплатно, порядок ее получения определяется 2.3.2 регламентом ЭТП и соглашением Участников с оператором данной площадки. Подготовка Предложений 2.4 2.4.1 Общие требования к Предложению 2.4.1.1 Участник запроса предложений должен подготовить Предложение, включающее: а) Опись документов (форма 1) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу предложений (подраздел 5.1); б) Письмо о подаче оферты (форма 2) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу предложений (подраздел 5.2); стр. 9 из 124 в) Техническое предложение на выполнение работ (форма 3) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу предложений (подраздел 5.3); г) График выполнения работ (форма 4) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу предложений (подраздел 5.4); д) Сводная таблица стоимости работ (форма 5) в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу предложений (подраздел 5.5); е) График оплаты выполненных работ (форма 6) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу предложений (подраздел 5.6); ж) Протокол разногласий по проекту Договора (форма 7) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу предложений (подраздел 5.7); з) Анкета Участника запроса предложений (форма 8) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу предложений (подраздел 5.8); и) документы, подтверждающие соответствие Участника запроса предложений требованиям настоящей документации по запросу предложений (подраздел 2.5); к) заверенный Участником документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о заключении крупной сделки, оформленный в соответствии с законодательством РФ, или (в случае если сделка согласно законодательству не является для Участника крупной) – справку, фиксирующую основания неприменения к заключаемой сделке вышеуказанных требований (при этом в справке должны быть указаны лица, являющиеся ее сторонами, цена и предмет сделки); [Примечание: Таковыми документами являются: для общества с ограниченной ответственностью – выписка из протокола (или решения единственного Участника), содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» либо выписка из Устава Участника, подтверждающая право единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать крупные сделки самостоятельно; для акционерного общества – выписка из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст.79 Федерального закона от 26.12.1995 №208ФЗ «Об акционерных обществах» либо документ, подтверждающий, что Участник является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа; для унитарного предприятия – документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении крупной сделки, принятое в соответствии со ст.23 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»] л) заверенный Участником документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, оформленный в соответствии с законодательством РФ, или (в стр. 10 из 124 случае если сделка согласно законодательству не является для Участника сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность) – справку, фиксирующую основания неприменения к заключаемой сделке вышеуказанных требований (при этом в справке должны быть указаны лица, являющиеся ее сторонами, цена и предмет сделки); [Примечание: Таковыми документами являются: для общества с ограниченной ответственностью – выписка из протокола, содержащего решение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принятое и оформленное в соответствии со ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» либо выписка из Устава Участника, подтверждающая право единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность; для акционерного общества – выписка из протокола, содержащая решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принятое и оформленное в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» либо документ, подтверждающий, что Участник является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа; для унитарного предприятия – документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность, принятое в соответствии со ст.22 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях»] м) Гарантийное письмо (форма 16) с обязательством не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по договору, на право заключения которого подается Предложение, организаций, отвечающих признакам «фирм-однодневок», согласно форме, приложенной к настоящей закупочной документации (если стоимость предложения Участника составляет более 500 тыс.руб. без учета НДС и, одновременно, срок действия предполагаемого к заключению договора составляет более 3 месяцев); н) Справку о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме в соответствии с подразделом 5.17 с подтверждением соответствующими документами, заверенными нотариально. Данные документы должны быть предоставлены вместе с Предложением Участника в бумажном виде и на электронном носителе в отдельном запечатанном конверте с надписью «Документы Участника о цепочке собственников», без размещения на электронной торговой площадке. В случае если Участник запроса предложений зарегистрирован вне Российской Федерации, он обязан представить: выписку из торгового реестра страны инкорпорации; предусмотренные законодательством иностранного государства документы обо всех лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица; для всех организаций независимо от страны инкорпорации и при наличии в составе учредителей, участников или иных владельцев доверительных управляющих, номинальных держателей, трастов или иных лиц, не являющихся собственниками – документы, служащие основанием прав таких лиц. 2.4.1.2 Предложение должно быть подготовлено в электронной форме с использованием функционала ЭТП (подраздел 2.4.2). стр. 11 из 124 2.4.2 Порядок подготовки Предложений через функционал ЭТП 2.4.2.1 Участник запроса предложений имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу. 2.4.2.2 Участники при оформлении Предложений на ЭТП должны использовать формы и инструкции по их заполнению, предусмотренные настоящей Документацией. 2.4.2.3 Прочие правила оформления Предложений через функционал ЭТП определяются регламентом данной площадки и соглашением Участника с оператором данной площадки. 2.4.2.4 Каждый документ, входящий в предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае заверенная Участником копия доверенности прикладывается к предложению. 2.4.2.5 Каждый документ, входящий в предложение, должен быть скреплен печатью Участника запроса предложений. 2.4.2.6 Файлы, входящие в состав электронной версии предложения должны иметь один из распространенных форматов документов: MicrosoftWordDocument (*.doc), MicrosoftExcelSheet (*.xls), PortableDocumentFormat (*.pdf); 2.4.2.7 Все файлы электронной версии предложения должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла предложения, с указанием наименования документа, представленного данным файлом (предпочтительно в одном файле размещать один документ); 2.4.2.8 Должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и информационных конвертов предложения (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц предложения. Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационные конверты, не производится; 2.4.2.9 В обязательном порядке должна составляться опись представленных в составе предложения документов. 2.4.2.10 В случае выявления несоответствий представленного предложения вышеуказанным требованиям Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить предложение Участника. 2.4.3 Требования к сроку действия Предложения 2.4.3.1 Предложение участника действительно в течение срока, указанного Участником запроса предложений в письме о подаче оферты (подраздел 5.1). В любом случае этот срок не должен быть менее чем срок, указанный в пункте 4.2.13. 2.4.3.2 Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения Предложения участника. 2.4.4 Требования к языку Предложения 2.4.4.1 Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего: Документы, оригиналы которых выданы Участнику запроса предложений третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала (в специально оговоренных случаях — с апостилем) при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — нотариально заверенный). При выявлении расхождений между русским переводом и стр. 12 из 124 оригиналом документа на ином языке Организатор запроса предложений будет принимать решение на основании перевода. 2.4.4.2 Организатор запроса предложений вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык. 2.4.5 Требования к валюте Предложения 2.4.5.1 Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в российских рублях за исключением нижеследующего: Документы, оригиналы которых выданы Участнику запроса предложений третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такого курса и даты его установления. 2.4.6 Сведения о начальной (максимальной) цене 2.4.6.1 В соответствии с Извещением о проведении запроса предложений, начальная (максимальная) цена установлена в размере, указанном в пункте 4.2.7. 2.4.6.2 Организатор запроса предложений вправе отклонить Предложение участника только на том основании, что предложенная Участником запроса предложений цена превышает установленную начальную (максимальную) цену. 2.4.7 Разъяснение документации по запросу предложений 2.4.7.1 Участники запроса предложений вправе обратиться к Организатору запроса предложений за разъяснениями настоящей документации по запросу предложений. Запросы на разъяснение документации по запросу предложений должны подаваться в соответствии с Регламентами и инструкциями, принятыми при работе на ЭТП. Организатор запроса предложений начинает принимать запросы на разъяснение документации по запросу предложений с момента публикации Извещения о проведении запроса предложений на Официальном сайте (пункт 4.2.12). 2.4.7.2 Организатор запроса предложений обязуется в разумный срок ответить на любой вопрос, который он получит с момента публикации Извещения о проведении запроса предложений на Официальном сайте, но не позднее чем за 5 календарных дней до истечения срока приема Предложений (пункт 4.2.16). При этом копия ответа (без указания источника запроса) будет размещена Организатором на Официальном сайте и будет доступна всем остальным Участникам данной процедуры. 2.4.7.3 Разъяснения документации по запросу предложений носят справочный характер и не накладывают на Организатора (Заказчика) запроса предложений никаких обязательств. 2.4.8 Изменения документации по запросу предложений 2.4.8.1 Организатор запроса предложений в любой момент до истечения срока приема Предложений (пункт 4.2.16) вправе внести изменения в настоящую документацию по запросу предложений. 2.4.8.2 Текст изменений размещается на Официальном сайте в течение 3-х дней после утверждения таких изменений. Все Участники запроса предложений, официально получившие настоящую документацию по запросу предложений (подраздел 2.3) на ЭТП, получат соответствующие уведомления в порядке, стр. 13 из 124 установленном регламентом данной площадки и соглашением Участника с оператором данной площадки. При внесении изменений в документацию по запросу предложений срок подачи Предложений на участие 2.4.8.3 в запросе предложений может быть продлен. Требования к Участникам запроса предложений. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям 2.5 2.5.1 Общие требования к Участникам запроса предложений 2.5.1.1 Участвовать в запросе предложений может любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, из числа лиц, указанных в пункте 4.2.2. Однако чтобы претендовать на победу в запросе предложений и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник запроса предложений самостоятельно или коллективный участник в целом должен отвечать следующим требованиям: а) Участник запроса предложений должен соответствовать дополнительным требованиям к Участникам закупки, указанным в пункте 4.2.14 с предоставлением подтверждающих документов, указанных в пункте 4.2.15. б) Участник запроса предложений должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке). в) Участник запроса предложений должен обладать необходимыми для исполнения договора финансовыми возможностями (оценивается в соответствии с критериями, указанными в Приложении №3 (Раздел 8 настоящей документации)), не должен являться неплатежеспособным (банкротом), находиться в процессе ликвидации, экономическая деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена. г) Члены объединений, являющихся коллективными Участниками закупки, должны иметь соглашение между собой (или иной документ), соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер коллективного Участника. В соглашении должна быть установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупке, заключением и последующем исполнением договора. д) Сведения об Участнике запроса предложений должны отсутствовать в разделе «Реестр недобросовестных поставщиков», размещенном на Официальном сайте. е) Отсутствие за предшествующие дате вскрытия конвертов 12 месяцев и на момент подведения ее итогов вступивших в законную силу и не обжалованных Участником судебных актов, которыми установлен факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Участником обязательств по договорам, в которых он выступает поставщиком (подрядчиком, исполнителем и т.п.) (за стр. 14 из 124 исключением случаев, когда неисполнение Участником договорных обязательств стало результатом обстоятельств непреодолимой силы или действий/бездействия другой стороны по договору).. ж) Участник запроса предложений не должен являться аффилированным по отношению к одному и более другим участникам запроса предложений (наличие аффилированности определяется в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации). з) В случае если стоимость Предложения Участника составляет более 500 тыс. руб. без учета НДС и, одновременно, срок действия предполагаемого к заключению договора составляет более 3 месяцев, Участник запроса предложений должен в составе своего Предложения предоставить гарантийное письмо с обязательством не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по договору, на право заключения которого подается Предложение, организаций, отвечающих признакам «фирм-однодневок», согласно форме, приложенной к настоящей документации по запросу предложений. и) Участник закупки должен в составе своего Предложения раскрыть информацию о всей цепочке своих собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме и в соответствии с приложением к настоящей Документации (подраздел 5.17) с подтверждением соответствующими документами, заверенными нотариально. В случае изменения указанных сведений до даты подведения итогов запроса предложений Участник должен в течение 5 (пяти) календарных дней с даты таких изменений представить актуализированные сведения. 2.5.2 Участие в запросе предложений коллективных участников 2.5.2.1 В запросе предложений могут участвовать не только юридические и физические лица самостоятельно (пункт 2.5.1.1), но и их объединения, способные на законных основаниях выполнить требуемые работы. 2.5.2.2 Если Предложение подается коллективным участником, дополнительно должны быть выполнены нижеприведенные требования. 2.5.2.3 Лидер коллективного участника, должен отвечать требованиям настоящей документации по запросу предложений, изложенным в пунктах 2.5.1.1 и 4.2.14 в части объема работ, который ему предполагается поручить в соответствии с планом распределения объемов выполнения работ внутри коллективного участника. 2.5.2.4 Каждый член коллективного участника (за исключением лидера коллективного участника), должен отвечать требованиям настоящей документации по запросу предложений, изложенным в пунктах 2.5.1.1 (за исключением пункта 2.5.1.1и)) и 4.2.14 в части объема работ, который ему предполагается поручить в соответствии с планом распределения объемов выполнения работ внутри коллективного участника. 2.5.2.5 Члены коллективного участника, заключают между собой соглашение, соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ, и отвечающее следующим требованиям: а) в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в рамках участия в запросе предложений, так и в рамках исполнения Договора; б) в соглашении должно быть приведено четкое распределение объемов и стоимости, а также сроков выполнения работ между членами коллективного Участника; стр. 15 из 124 в) в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем представляет интересы каждого члена коллективного участника, во взаимоотношениях с Организатором запроса предложений и Заказчиком; г) в соглашении должна быть установлена солидарная ответственность каждого члена коллективного Участника по обязательствам, связанным с участием в запросе предложений, и за своевременное и полное исполнение Договора; д) соглашением должно быть предусмотрено, что все операции по выполнению Договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером, однако, по желанию Заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена. 2.5.2.6 Любое юридическое или физическое лицо может входить в состав только одного коллективного участника и не имеет права принимать участие в запросе предложений самостоятельно. 2.5.2.7 Организация, входящая в состав коллективного участника, не имеет права принимать участие в запросе предложений в качестве генерального подрядчика или субподрядчиков (пункт 2.5.3). В случае невыполнения этих требований Предложения с участием таких организаций будут отклонены без рассмотрения по существу. 2.5.2.8 В связи с вышеизложенным коллективный участник готовит Предложение с учетом следующих дополнительных требований: а) Предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие лидера коллективного участника, установленным требованиям (пункт 2.5.4); б) Предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие каждого члена коллективного участника (за исключением лидера), установленным требованиям (пункт 2.5.4) (за исключением пункта 2.5.4.1л)); в) Предложение подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного участника; г) в состав Предложения дополнительно включается заверенная Участником копия соглашения между членами коллективного участника; д) Предложение дополнительно должно включать сведения о распределении объемов работ между членами коллективного участника, по установленной в настоящей документации по запросу предложений форме (пункт 5.14.1). 2.5.2.9 При оценке количественных параметров деятельности членов коллективного участника эти параметры суммируются. Не подлежащие суммированию показатели должны быть в наличии хотя бы у одного члена коллективного участника. 2.5.2.10 Предложение, которое подает коллективный участник, может быть отклонено, если в процессе запроса предложений до подписания Договора выяснится, что из состава коллективного участника вышел один или несколько его членов, а оставшиеся с точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить Договор. 2.5.2.11 Заказчик имеет право на одностороннее расторжение Договора, если из состава коллективного участника вышел один или несколько его членов. стр. 16 из 124 2.5.3 Участие в запросе предложений генеральных подрядчиков 2.5.3.1 В случае если это предусмотрено пунктом 4.2.21, принимать участие в запросе предложений и претендовать на победу в нем могут генеральные подрядчики, при условии соблюдения нижеприведенных требований. 2.5.3.2 Генеральный подрядчик должен доказать Заказчику, что каждый из привлекаемых им субподрядчиков: а) осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика; б) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью выполнения работ; в) отвечает требованиям настоящей документации по запросу предложений, изложенным в пунктах 2.5.1.1 (за исключением пункта 2.5.1.1и)) и 4.2.14 в части объема работ, который ему предполагается поручить в соответствии с планом распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиком. 2.5.3.3 Генеральный подрядчик должен доказать Заказчику, что у него имеется разрешение на право осуществлять функции Генерального подрядчика, а также имеется продуманная схема управления проектом и субподрядчиками. 2.5.3.4 Любая организация может являться субподрядчиком у произвольного числа генеральных подрядчиков, а также имеет право самостоятельно принимать участие в запросе предложений. 2.5.3.5 Субподрядчики не могут входить в состав коллективных участников запроса предложений (подраздел 2.5.2). Каждый генеральный подрядчик может подать только одно Предложение и не может быть субподрядчиком у других генеральных подрядчиков, а также не может входить в состав коллективных участников (подраздел 2.5.2). В случае невыполнения этих требований Предложения с участием таких организаций могут быть отклонены без рассмотрения по существу. 2.5.3.6 В связи с вышеизложенным генеральный подрядчик готовит Предложение с учетом следующих дополнительных требований: а) в Предложение включается письмо от имени каждого субподрядчика (составляется в произвольной форме), подтверждающее его согласие на привлечение в качестве субподрядчика, с указанием объема и стоимости возлагаемых на него работ, а также сроков выполнения работ; б) Предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика установленным требованиям (пункт 2.5.4 (за исключением пункта 2.5.4.1л))); в) Предложение дополнительно должно включать сведения о распределении объемов работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками по установленной в настоящей документации по запросу предложений форме (План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (форма 15)). 2.5.3.7 Предложение, которое подает генеральный подрядчик, может быть отклонено, если в процессе запроса предложений до подписания Договора выяснится, что один или несколько субподрядчиков отказались от выполнения работ, а оставшиеся субподрядчики, с точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить Договор. 2.5.3.8 Заказчик имеет право на одностороннее расторжение Договора, если один или несколько субподрядчиков отказались от выполнения работ. стр. 17 из 124 2.5.4 Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям 2.5.4.1 В связи с вышеизложенным Участник запроса предложений должен включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям: а) Заверенную Участником копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее 1 (одного) месяца до даты окончания подачи Предложений на участие в закупке. б) Заверенную Участником копию Устава в действующей редакции. в) Заверенные Участником копии документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа Участника или Управляющей компании (протоколы об избрании единоличного исполнительного органа или о передаче полномочий Управляющей компании). г) Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется заверенная Участником копия доверенности (с указанием правомочий на подписание Предложения) и документы, указанные в пункте 2.5.4.1в) на лицо, выдавшее доверенность. д) Заверенную Участником копию Свидетельства о постановке юридического лица на налоговый учет. е) Копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за последние 3 года (при наличии). При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера лица, подписавшего предложение. ж) Справку о выполнении аналогичных по характеру и объему работ договоров по установленной в настоящей документации по запросу предложений форме — Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 9) . з) Справку о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей документации по запросу предложений форме — Справка о материально-технических ресурсах (форма 10) . и) Справку о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей документации по запросу предложений форме — Справка о кадровых ресурсах (форма 11) . к) Информационное письмо о наличии у Участника запроса предложений связей, носящих характер аффилированности с Организатором запроса предложений (в том числе и сотрудниками Организатора) и сотрудниками Заказчика по установленной в настоящей документации по запросу предложений форме — Информационное письмо о наличии у Участника запроса предложений связей, носящих характер аффилированности с Организатором запроса предложений (в том числе и сотрудниками Организатора) и сотрудниками Заказчика (форма 12) . л) Нотариально заверенные документы, подтверждающие представленные Участником сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (подраздел 5.17). Данные документы, а также заполненная справка Участника о цепочке собственников, а также справка о согласии на стр. 18 из 124 передачу данных, должны быть предоставлены бумажном виде и на электронном носителе в отдельном запечатанном конверте с надписью «Документы Участника о цепочке собственников» по адресу, указанному в п. 4.2.17, без размещения на электронной торговой площадке. Данный конверт при процедуре вскрытия конвертов с Предложениями не вскрывается, содержащиеся в нем сведения не подлежат передаче по электронной почте и другим средствам связи. м) Справку о принадлежности Участника запроса предложений к субъектам малого и среднего предпринимательства (пункт 5.13). н) документы, указанные в пункте 4.2.15. о) иные документы, которые по мнению Участника запроса предложений подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. В случае, если Участник запроса предложений относится к субъектам малого и среднего 2.5.4.2 предпринимательства в дополнение к документам, указанным в пункте 2.5.4.1 Участник должен представить следующие документы: Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год в соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 80 части первой Налогового кодекса Российской Федерации. 2.5.4.3 Все указанные документы прилагаются Участником запроса предложений к Предложению. 2.5.4.4 Все указанные документы не должны содержать недостоверные сведения. 2.5.4.5 В случае, если по каким-либо причинам Участник запроса предложений не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа. 2.6 Подача Предложений и их прием 2.6.1 Подача Предложений на ЭТП 2.6.1.1 Организатор запроса предложений начинает принимать Предложения с момента публикации извещения о проведении запроса предложений на Официальном сайте (пункт 4.2.12). 2.6.1.2 Правила подачи Предложений на ЭТП определяются регламентом данной площадки и соглашением Участника с оператором данной площадки. 2.6.1.3 Все требуемые документы в соответствии с условиями документации по запросу предложений должны быть предоставлены Участником на ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате. При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в настоящей Документации. 2.6.1.4 Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати. Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия было понятно, какой документ в каком файле располагается. 2.6.1.5 Предложения на ЭТП должны быть поданы до истечения срока, указанного в пункте 4.2.16. Предложения, поданные позднее установленного срока, не могут быть приняты Организатором запроса предложений, независимо от причин опоздания. стр. 19 из 124 Предложения, поданные в электронный сейф Организатора запроса предложений на ЭТП, дублировать 2.6.1.6 по почте, электронной почте и другими способами не требуется. Предложения Участников, полученные Организатором не посредством ЭТП, рассматриваться не будут. 2.6.1.7 Вскрытие поступивших на запрос предложений конвертов 2.7 Организатор запроса предложений проводит вскрытие поступивших на запрос предложений 2.7.1 электронных конвертов с Предложениями в порядке, предусмотренном регламентом ЭТП. Порядок получения Участниками информации о поступивших на запрос предложений Предложениях 2.7.2 через функционал ЭТП определяется регламентом данной площадки и соглашением Участника с оператором данной площадки. Дата и время вскрытия поступивших на запрос предложений конвертов указаны в пункте 4.2.18. 2.7.3 Рассмотрение Предложений 2.8 2.8.1 Общие положения 2.8.1.1 Рассмотрение Предложений осуществляется Закупочной комиссией и иными лицами (экспертами). 2.8.1.2 Рассмотрение Предложений включает отборочную стадию (пункт 2.8.2) и стадию оценки и сопоставления Предложений (пункт 2.8.3). 2.8.1.3 Срок и место рассмотрения Предложений указаны в пункте 4.2.19. Организатор запроса предложений по согласованию с Заказчиком вправе, при необходимости, изменить данный срок. 2.8.2 Отборочная стадия 2.8.2.1 В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия проверяет: а) правильность оформления Предложений участников и их соответствие требованиям настоящей документации по существу; б) соответствие Участников запроса предложений требованиям настоящей документации (в том числе, опыт, правоспособность, квалификация); в) соответствие предлагаемых работ требованиям настоящей документации; г) соответствие предлагаемых договорных условий требованиям настоящей документации по критериям, указанным в Разделе 8 настоящей документации по запросу предложений (Приложение № 3 – Отборочные критерии оценки Предложений Участников запроса предложений). 2.8.2.2 В рамках каждого из отборочных критериев, указанных в Приложении №3, Организатор Запроса предложений вправе выделять подкритерии, по которым непосредственно будет проводиться отбор. 2.8.2.3 В рамках отборочной стадии Организатор/ Закупочная комиссия может запросить у Участников запроса предложений разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представление отсутствующих документов. 2.8.2.4 В случае выявления в предложении несоответствий между результатом суммирования единичных расценок и общей стоимостью, указанных в предложении, а также несоответствий между ценами одинаковых работ, указанных в разных местах предложения, Организатор запроса предложений вправе отклонить такое предложение или предложить Участнику запроса предложений согласиться с одним из вариантов цены (из отличающихся), наиболее выгодным для Заказчика. стр. 20 из 124 По результатам проведения отборочной стадии Закупочная комиссия вправе отклонить Предложения, 2.8.2.5 которые: а) поданы Участниками запроса предложений, которые не отвечают требованиям настоящей документации по запросу предложений; б) содержат предложения, не соответствующие установленным условиям настоящей документации по запросу предложений; в) не содержат документов, требуемых в соответствии с условиями настоящей документации по запросу предложений; г) содержат недостоверные сведения или намеренно искаженную информацию или документы; д) поданы Участниками запроса предложений, которые не согласились с предложениями Закупочной комиссией по исправлению очевидных арифметических или грамматических ошибок в их Предложениях. Организатор запроса предложений на основании решения Закупочной комиссии, вправе отклонить 2.8.2.6 Предложения Участников запроса предложений, при наличии оснований предполагать о существовании между Участниками согласованных действий с целью повлиять на определение Победителя запроса предложений. Закупочная комиссия также вправе отклонить Предложение участника в случае если цена данного 2.8.2.7 Предложения превышает установленную начальную (максимальную) цену (пункт 4.2.7). 2.8.3 Оценка и сопоставление Предложений 2.8.3.1 Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет Предложения и проводит их предварительное (или окончательное – в том случае, если организатором не будет принято решение о проведении переторжки) ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с Разделом 9 настоящей документации по запросу предложений (Приложение № 4 - Порядок оценки и сопоставления Предложений участников). 2.9 2.9.1 Переторжка (регулирование цены) Организатор запроса предложений оставляет за собой право предоставить участникам запроса предложений возможность добровольно повысить предпочтительность их Предложений путем снижения первоначальной (указанной в предложении) цены (далее – процедура переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных положений Предложения без изменений. 2.9.2 Решение о проведении процедуры переторжки, а также порядке ее проведения принимает Закупочная комиссия. 2.9.3 В случае принятия Закупочной комиссией решения о необходимости проведения переторжки, процедура переторжки будет проводиться в порядке, предусмотренном регламентом ЭТП. 2.9.4 К участию в переторжке в обязательном порядке приглашаются участники, Предложения которых не были отклонены и заняли в предварительной ранжировке места с первого по четвертое. Решением закупочной комиссии к переторжке могут быть приглашены также участники, Предложения которых заняли в предварительной ранжировке более низкие места. Комиссия также вправе допускать к переторжке альтернативные предложения участников, при наличии таковых. В предварительной ранжировке альтернативные предложения ранжируются отдельно (наравне с основными). стр. 21 из 124 2.9.5 Переторжка может быть проведена только после оценки, сравнения и предварительного ранжирования неотклоненных Предложений. 2.9.6 В переторжке может участвовать любое количество участников из числа приглашенных. Участник запроса предложений, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его Предложение остается действующим с ранее объявленной ценой. 2.9.7 Участник запроса предложений, приглашенный на переторжку, участвует в ней автоматически, если он предоставил Организатору запроса предложений файл(ы) с ценой для переторжки. Если Участник запроса предложений не предоставил файл(ы) с ценой для переторжки, то тогда его Предложение остается действующим с ранее объявленной ценой. 2.9.8 Если Участник запроса предложений желает принять участие в переторжке, то он должен в предоставляемых файлах с ценой для переторжки четко и ясно указать новую цену своего Предложения. Эта цена заверяется двумя подписями — руководителя Участника запроса предложений и руководителя экономической службы Участника запроса предложений (при отсутствии — главным бухгалтером), а также скрепляется печатью. 2.9.9 При обнаружении существенных (по мнению Закупочной комиссии) нарушений в оформлении документа с минимальной ценой, а также порядка его представления любая цена Участника, заявленная в ходе переторжки, не принимается, и он считается не участвовавшим в этой процедуре. 2.9.10 В случае решения Закупочной комиссии о приглашении Участника на переторжку с отлагательным условием (например, при условии представления им недостающих ранее или уточняющих документов), в и неисполнении этого условия Участником в рамках переторжки, Закупочная комиссия вправе отклонить заявку/предложение такого Участника после переторжки. 2.9.11 Цены, полученные в ходе переторжки, оформляются протоколом, который подписывается членами Закупочной комиссии, присутствовавшими на переторжке. Цены, полученные в ходе переторжки, считаются окончательными. 2.9.12 Участники запроса предложений, участвовавшие в переторжке и снизившие свою цену, обязаны дополнительно представить по запросу Организатора запроса предложений откорректированные с учетом новой цены, полученной после переторжки, документы, определяющие их коммерческое предложение. Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой отклонения (в сторону ухудшения) от требований, условий Заказчика, описанных в настоящей документации по запросу предложений, коммерческих интересов Заказчика. При наличии таких отклонений Предложение участника рассматривается с ранее объявленной ценой, при этом Закупочная комиссия оставляет за собой право отклонить Предложение от дальнейшего рассмотрения. 2.9.13 Предложения Участника по повышению цены не рассматриваются, такой Участник считается не участвовавшим в переторжке. 2.9.14 После проведения переторжки Закупочная комиссия, учитывая цены, полученные по результатам переторжки, производит окончательную ранжировку Предложений по цене. Предложения Участников, приглашенных на переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются при построении итоговой ранжировки заявок с первоначальными, указанными в их Предложениях ценами. 2.9.15 Участие в переторжке не расценивается Организатором запроса предложений как нарушение требований пункта 2.4.2.1. стр. 22 из 124 Определение Победителя запроса предложений 2.10 Перед окончательным определением победителя Организатор запроса предложений вправе потребовать 2.10.1 от любого Участника запроса предложений, занявшего одно из верхних мест в ранжировке, прохождения постквалификации — подтверждения его соответствия квалификационным требованиям перед выбором победителя. Постквалификация проводится по критериям, указанным в документации по запросу предложений. Предложение Участника запроса предложений, не отвечающего необходимым требованиям, должна быть отклонена, а Организатор закупки может продолжить процедуру отбора в отношении Участника запроса предложений со следующим наиболее выгодным предложением. Закупочная комиссия на своем заседании проводит ранжирование Предложений по степени 2.10.2 предпочтительности. Ранжирование проводится путем открытого голосования членов закупочной комиссии. Закупочная 2.10.3 комиссия определяет Победителя запроса предложений, как Участника запроса предложений, Предложение которого заняло первое место в итоговой ранжировке Предложений участников по степени предпочтительности для Заказчика. Срок и место определения Победителя запроса предложений (подведения итогов закупки) указаны в пункте 4.2.20. Организатор запроса предложений по согласованию с Заказчиком вправе, при необходимости, изменить данный срок. Решение Закупочной комиссии по определению Победителя запроса предложений оформляется 2.10.4 протоколом заседания комиссии. Участник запроса предложений незамедлительно уведомляется о признании его Победителем через 2.10.5 функционал ЭТП согласно регламенту данной площадки и соглашением Участника с оператором данной площадки. В случае если Победитель запроса предложений: 2.10.6 а) не подпишет Договор в установленные в документации сроки; б) откажется от подписания Договора на условиях, определяемых в соответствии с пунктом 1.2.5; в) не выполнит другие условия, предусмотренные настоящей документацией по запросу предложений, то он утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать иного Победителя из числа остальных действующих Предложений. 2.11 2.11.1 Подписание Договора Договор между Заказчиком и Победителем запроса предложений подписывается, в срок, указанный в Извещении о проведении запроса предложений. 2.11.2 В случае если в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в пункте 2.11.1 срок отсчитывается с даты получения такого согласования (одобрения, утверждения). 2.11.3 По всем вопросам, не нашедшим отражение в Извещении о проведении запроса предложений, настоящей документации по запросу предложений и Предложении Победителя запроса предложений, стороны стр. 23 из 124 имеют право вступить в переговоры. Ход переговоров и достигнутые результаты фиксируются в Протоколе преддоговорных переговоров. Условия Договора определяются в соответствии с пунктом 1.2.5. 2.11.4 Уведомление Участников запроса предложений о результатах запроса предложений 2.12 2.12.1 Организатор запроса предложений незамедлительно после подписания Договора готовит следующие сведения: 2.12.2 а) Наименование и адрес Победителя запроса предложений; б) Краткое изложение предмета и общей цены Договора. Организатор запроса предложений публикует вышеуказанные сведения о результатах запроса предложений (наименование и адрес Победителя запроса предложений, краткое изложение предмета и общей цены Договора) или о том, что запрос предложений не состоялся, на Официальном сайте, а также на ЭТП. 2.12.3 Если между подписанием протокола и договора изменится Победитель (например, вследствие отказа), участники извещаются о новом Победителе в том же порядке. стр. 24 из 124 Дополнительные условия проведения запроса предложений. Дополнительные инструкции по подготовке Предложений 3. 3.1 Статус настоящего раздела Настоящий подраздел дополняет условия проведения запроса предложений и инструкции по подготовке 3.1.1 Предложений, приведенные в разделе 2. В случае противоречий между требованиями настоящего раздела и раздела 2 применяются требования 3.1.2 настоящего раздела. В случае противоречий между требованиями подразделов настоящего раздела применяются те 3.1.3 требования, которые приведены последними. 3.2 Изменение и отзыв Предложений 3.2.1 Участник запроса предложений вправе изменить или отозвать поданное Предложение. 3.2.2 Порядок изменения и отзыва Предложений на ЭТП определяется регламентом данной площадки и соглашением Участника с оператором данной площадки. В случае изменения Предложения Участник запроса предложений должен заменить соответствующие 3.2.3 файлы предложения в электронном сейфе ЭТП. В случае отзыва Предложения Участник запроса предложений должен изъять файлы предложения из 3.2.4 электронного сейфа ЭТП. 3.3 3.3.1 Закупка с разбиением на лоты В случае, если в пункте 4.2.5 установлено, что закупка проводится с разбиением на лоты, то применяются положения настоящего раздела. 3.3.2 Участник запроса предложений может подать Предложение на любой лот, любые несколько лотов или все лоты по собственному выбору. При этом не допускается разбиение отдельного лота на части, то есть подача Предложения на часть лота по отдельным видам или объемам выполнения работ. 3.3.3 В случае подачи Предложения на несколько лотов в дополнение к требованиям подраздела 2.4 должны быть соблюдены следующие требования: 3.3.3.1 Письмо о подаче оферты (форма 2) должно содержать указание номера и названия каждого лота, а в качестве общей суммы — сумму по каждому из лотов. 3.3.3.2 Техническое предложение на выполнение работ (форма 3), График выполнения работ (форма 4), Сводная таблица стоимости работ (форма 5), График оплаты выполненных работ (форма 6) должны быть подготовлены отдельно по каждому из лотов с указанием номера и названия лота. 3.3.4 Рассмотрение Предложений (подраздел 2.8), определение победителя (подраздел 2.10) будет осуществляться раздельно и независимо по каждому из лотов. По каждому из лотов будет определен один Победитель запроса предложений. стр. 25 из 124 3.4 3.4.1 Альтернативные предложения В случае, если это предусмотрено пунктом 4.2.22, участник запроса предложений помимо Предложения (основного предложения) (подраздел 2.4) вправе подготовить и подать альтернативные предложения в количестве, а также по аспектам, указанным в пункте 4.2.22. 3.4.2 Альтернативные предложения могут сопровождаться альтернативными ценами. Альтернативные цены не могут превышать установленную предельную цену, указанную в Извещении о проведении запроса предложений и пункте 4.2.7. При этом альтернативные предложения, по сути отличающиеся от основного только ценой, рассматриваться не будут. 3.4.3 К альтернативным предложениям требования подпункта 2.4.2.1 не относятся. 3.4.4 Альтернативное предложение должно быть ясно выделено в составе Предложения (указываются те пункты, разделы и т.д. основного предложения, вместо которых предлагаются альтернативные). 3.4.5 При значительном объеме альтернативное предложение может быть подготовлено в соответствии с общими требованиями, изложенными в подразделе 2.4 с соблюдением, по мере возможности, форм, приведенных в разделе 5. 3.4.6 В альтернативном предложении не следует дублировать документы, подтверждающие соответствие Участника запроса предложений установленным требованиям (подраздел 2.5). 3.4.7 При оценке Предложений, а также при формировании ранжировки Предложений альтернативные предложения ранжируются отдельно (наравне с основными предложениями). стр. 26 из 124 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ 4. 4.1 Статус настоящего раздела В разделе 4 содержится информация для данного конкретного запроса предложений, которая уточняет, 4.1.1 разъясняет и дополняет положения разделов 1, 2 и 3. 4.2 Информация о проводимом запросе предложений № пункта 4.2.1 Способ закупки 4.2.2 Участники закупки 4.2.3 Номер лота и предмет договора 4.2.4 Номер закупки и наименование ЭТП Закупка с разбиением на лоты Количество лотов Закупка № 2214001 http://www.b2b-energo.ru Начальная (максимальная) цена договора (по лотам) Наименование Заказчика (контактная информация) Начальная (максимальная) цена: - 14 537 000,00 руб., без учета НДС; - 17 153 660,00 руб., с учетом НДС. «Нерюнгринская ГРЭС» филиал ОАО «ДГК», 678995 Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор. 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 Наименование Информация Открытый запрос предложений Участвовать в закупке могут Любые заинтересованные лица ГКПЗ 2015г. № 2214001Лот №1 «Реконструкции магистральных тепловых сетей НГРЭС» нет 1 По вопросам связанным с разъяснением технического задания, а также после принятия решения о Победителе открытого запроса предложений, по вопросу заключения Договора обращаться к Начальнику отдела подготовки и проведения ремонтов филиала НГРЭС Лымарь Виктору Александровичу: lymar-va@dvgk.rao-esv.ru, тел. (41147) 7-96-12 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.2.14 Наименование Организатора (контактная информация) Представитель Организатора (контактная информация) Основание действия Организатора от имени Заказчика Дата размещения информации о проведении закупки Требования к сроку действия Предложения Дополнительные требования к Участникам закупки, установленные Открытое акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания», 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49, +7 (4212) 26-46-22 По вопросам организации и проведения закупочной процедуры: Рагозина Евгения Викторовна – ведущий специалист отдела проведения закупок работ и услуг ОАО «ДГК»; E-mail: ragozina-ev@dvgk.rao-esv.ru ; тел.(4212) 26-46-22 Не требуется 23 апреля 2015 года Не менее 120 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших на закупку конвертов с Предложениями (пункт 4.2.18) Участник запроса предложений должен отвечать требованиям по обладанию следующими профессиональными знаниями, опытом, и ресурсными возможностями (материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью: стр. 27 из 124 Заказчиком (Организатором) 1. Подрядчик должен иметь допуск на выполнение работ, выданный саморегулируемой организацией. Обладать гражданской правоспособностью для заключения договора. 2. Наличие технических средств на комплексное выполнение работ, квалифицированного аттестованного персонала. 3. Не являться неплатежеспособным, банкротом, не находиться в процессе ликвидации или реорганизации. 4. На имущество не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена. 5. Иметь опыт выполнения аналогичных работ на предприятиях энергетики. 6. Участник при заключении договора берет на себя ответственность за сохранность конфиденциальной информации, доступ к которой он может получить в ходе исполнения договора. Участник обязан уведомить так же об этом своих сотрудников и предоставить данные об этом Заказчику. 4.2.15 Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям 4.2.16 Срок окончания приема Предложений на участие в закупке на ЭТП Участник представляет заказчику документы, подтверждающие наличие: 1. Документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со стороны установленного Уставом Участника органа о заключении сделки, если необходимость такого решения (одобрения) предусмотрена Уставом Участника; 2. Справка о расчетах по налогам, сборам и взносам установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии (наличии) налоговой задолженности (срок не позднее 1 месяца до момента вскрытия конвертов). 3. Выписка из ЕГРПО 4. Копию свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, с приложением перечня видов работ в соответствии с предметом закупки, о допуске к которым участник размещения заказа имеет Свидетельство, в соответствии с Приказом Минрегиона № 624 РФ от 30.12.2009 (ред. от 23.06.2010) «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»: III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений; 18.Устройство наружных сетей теплоснабжения 18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше; 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения; 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения. В случае привлечения Субподрядной организации, Участник закупки обязан иметь в Свидетельстве СРО: 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 33.5. Объекты теплоснабжения В 11-00 по местному времени Организатора закупки 11 мая 2015 года стр. 28 из 124 4.2.17 4.2.18 4.2.19 4.2.20 4.2.21 4.2.22 Адрес предоставления конверта с надписью «Документы Участника о цепочке собственников» Дата и время вскрытия конвертов с Предложениями на участие в закупке Дата, время и место рассмотрения Предложений Дата, время и место подведения итогов закупки Участие в закупке генеральных подрядчиков Альтернативные предложения 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, каб. 206 В 11-00 по местному времени Организатора закупки 12 мая 2015 года В 11-00 по местному времени Организатора закупки 27 мая 2015 года 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, каб. 206 В 11-00 по местному времени Организатора закупки 10 июня 2015 года 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, каб. 206 Предусмотрено Не предусмотрена возможность подачи альтернативных предложений. стр. 29 из 124 Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение 5. Опись документов (форма 1) 5.1 5.1.1 Форма Описи документов начало формы ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ Настоящим__________________________________________________________, (полное наименование Участника запроса предложений с указанием организационно-правовой формы) Зарегистрированное по адресу _______________________________________, (юридический адрес Участника запроса предложений) представляет для участия в запрос предложений на________________________ (краткое описание предлагаемой продукции/работ/услуг) нижеперечисленные документы. № п\п Наименование документов Страницы __ по __ с Количество страниц 1 2 … … ВСЕГО листов: ____________________________________ (подпись, М.П.) ____________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) конец формы стр. 30 из 124 5.1.2 Инструкции по заполнению 5.1.2.1 Опись следует оформить на официальном бланке Участника запроса предложений. 5.1.2.2 Участник запроса предложений должен указать свое полное наименование (с указанием организационноправовой формы) и юридический адрес. 5.1.2.3 Участник запроса предложений должен перечислить и указать объем каждого документа, входящего в состав предложения. 5.1.2.4 Опись должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями документации. стр. 31 из 124 Письмо о подаче оферты (форма 2) 5.2 5.2.1 Форма письма о подаче оферты начало формы «_____»_______________ года №________________________ Уважаемые господа! Изучив Извещение о проведении запроса предложений, опубликованное в [указывается дата и место публикации Извещения о проведении запроса], и документацию по запросу предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, ________________________________________________________________________, (полное наименование Участника запроса предложений с указанием организационно-правовой формы, ИНН, КПП, ОГРН) зарегистрированное по адресу ________________________________________________________________________, (адрес местонахождения Участника запроса предложений) предлагает заключить Договор на выполнение следующих работ: ________________________________________________________________________ (предмет договора) на условиях и в соответствии с Техническим предложением, Графиком выполнения работ и Сводной таблицей стоимости работ, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму Итоговая стоимость Предложения без НДС, руб. ___________________________________ (итоговая стоимость, рублей, без НДС) кроме того НДС, руб. ___________________________________ (НДС по итоговой стоимости, рублей) итого с НДС, руб. ___________________________________ (полная итоговая стоимость, рублей, с НДС) Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года. ____________________________________ (подпись, М.П.) ____________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) конец формы стр. 32 из 124 5.2.2 Инструкции по заполнению 5.2.2.1 Письмо следует оформить на официальном бланке Участника запроса предложений. Участник запроса предложений присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота. 5.2.2.2 Участник запроса предложений должен указать свое полное наименование (с указанием организационноправовой формы) и адрес местонахождения, ИНН, КПП, ОГРН. 5.2.2.3 Участник запроса предложений должен указать стоимость выполнения работ цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС в соответствии со Сводной таблицей стоимости работ (подраздел 5.5, графа «ИТОГО»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб.) 89 копеек». 5.2.2.4 Участник запроса предложений должен указать срок действия Предложения на участие в запросе предложений согласно требованиям подпункта 2.4.3.1. 5.2.2.5 Участник запроса предложений должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника запроса предложений. 5.2.2.6 Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями подпункта 2.4.2. стр. 33 из 124 5.3 5.3.1 Техническое предложение на выполнение работ (форма 3) Форма Технического предложения на выполнение работ начало формы Приложение 1 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________ Техническое предложение на выполнение работ Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________ (Здесь Участник запроса предложений в соответствии с Техническим заданием , а также с учетом требований разделов 2 и 3 приводит свое техническое предложение). В случае участия в закупке Генерального подрядчика в Техническом предложении необходимо обязательно указать продуманную схему управления проектом и субподрядчиками. ____________________________________ (подпись, М.П.) ____________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) конец формы стр. 34 из 124 5.3.2 Инструкции по заполнению 5.3.2.1 Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение. 5.3.2.2 Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационноправовую форму) и свой адрес. 5.3.2.3 В техническом предложении описываются все позиции Технических требований (Приложение № 1Техническое задание) (с учетом предлагаемых условий Договора (Приложение №2) 5.3.2.4 Участник запроса предложений вправе указать, что он согласен с Техническими требованиями, изложенными в Приложении №1 к настоящей документации по запросу предложений, за исключением (если они есть) таких-то изменений (и указать их). 5.3.2.5 Техническое предложение на выполнение работ будет служить основой для подготовки Приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника запроса предложений на подготовку Договора данное предложение следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор. стр. 35 из 124 5.4 5.4.1 График выполнения работ (форма 4) Форма Графика выполнения работ начало формы Приложение 2 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________ График выполнения работ Наименование и адрес Участника запроса предложений: ________________________________ Начало выполнения работ: «___»____________________года. Окончание выполнения работ: «___»____________________года. № п/п Наименование этапа График выполнения работ, в месяцах с момента подписания Договора 1 2 3 4 5 6 7 8 … 1. 2. 3. … ____________________________________ (подпись, М.П.) ____________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) конец формы стр. 36 из 124 5.4.2 Инструкции по заполнению 5.4.2.1 Участник запроса предложений указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты. 5.4.2.2 Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационноправовую форму) и свой адрес. 5.4.2.3 В данном Графике выполнения работ приводятся расчетные сроки выполнения всех видов работ в рамках Договора, перечисленных в Сводной таблице стоимости работ. 5.4.2.4 Для указания сроков против каждого этапа / подэтапа следует указать какой-либо знак или затемнить соответствующее число граф, например: № п/п Наименование этапа График выполнения работ, в месяцах с момента подписания Договора … 7 8 9 10 11 12 13 … … … 5.4.2.5 График может быть также подготовлен с использованием программного обеспечения управления проектами (типа MicrosoftProject и т.п.).. 5.4.2.6 График выполнения работ будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника запроса предложений на подготовку Договора, данный График выполнения работ следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор. стр. 37 из 124 Сводная таблица стоимости работ (форма 5) 5.5 5.5.1 Форма Сводной таблицы стоимости работ начало формы Приложение 3 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________ Сводная таблица стоимости работ Наименование и адрес Участника запроса предложений: ________________________________ [Здесь Участник в обязательном порядке приводит сводную таблицу стоимости работ с приложениями, в соответствии с требованиями раздела Технического задания «Требования к документации по ценообразованию»] В дополнение к Сводной таблице стоимости работ Участник предоставляет Сметную документацию на выполняемые работы. Сметная документация готовится в соответствии с техническим заданием. Расчет сметной стоимости необходимо выполнить в соответствии с регламентом Заказчика, указанного в п. 4.2.8 (Приложение № … к Закупочной документации). ____________________________________ (подпись, М.П.) ____________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) конец формы стр. 38 из 124 5.5.2 Инструкции по заполнению 5.5.2.1 Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная Сводная таблица стоимости работ. 5.5.2.2 Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационноправовую форму) и свой адрес. 5.5.2.3 Участник запроса предложений указывает дату, на которую он рассчитывал Сводную таблицу стоимости работ. 5.5.2.4 Сводная таблица стоимости работ будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника запроса предложений на подготовку Договора, данную Сводную таблицу стоимости работ следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор в виде сметы. стр. 39 из 124 График оплаты выполненных работ (форма 6) 5.6 5.6.1 Форма графика оплаты выполненных работ начало формы Приложение 4 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________ График оплаты выполненных работ Наименование и адрес Участника запроса предложений: ________________________ № п/п Наименование этапа Номер этапа в графике выполнения работ Срок платежа Сумма платежа, руб. (без НДС) 1. 2. 3. … ИТОГО общая сумма, руб. без НДС х х сумма НДС, руб. х х ИТОГО общая сумма, руб. с НДС х х ____________________________________ (подпись, М.П.) ____________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) конец формы стр. 40 из 124 5.6.2 5.6.2.1 Инструкции по заполнению Участник запроса предложений указывает дату и номер предложения в соответствии с письмом о подаче оферты. 5.6.2.2 Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационноправовую форму) и свой адрес. 5.6.2.3 График оплаты выполненных работ должен быть подготовлен на основе Графика выполнения работ и должен содержать ссылки на отдельные этапы / подэтапы, предусмотренные этим Графиком. 5.6.2.4 График оплаты выполненных работ будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника запроса предложений на подготовку Договора данный График оплаты выполненных работ следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор. стр. 41 из 124 5.7 5.7.1 Протокол разногласий по проекту Договора (форма 7) Форма Протокола разногласий по проекту Договора начало формы Приложение 5 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________ Протокол разногласий к проекту Договора Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________ «Обязательные» условия Договора № п/п № пункта проекта Договора Исходные формулировки Предложения Участника запроса предложений Примечания, обоснование 1. 2. 3. … «Желательные» условия Договора № п/п № пункта проекта Договора Исходные формулировки Предложения Участника запроса предложений Примечания, обоснование 1. 2. 3. … ____________________________________ (подпись, М.П.) ____________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) конец формы стр. 42 из 124 5.7.2 Инструкции по заполнению Протокола разногласий по проекту Договора 5.7.2.1 Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данный протокол разногласий. 5.7.2.2 Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационноправовую форму) и свой адрес. 5.7.2.3 Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника запроса предложений требований или предложений по изменению проекта Договора (Приложение №2-Проект Договора), так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора Заказчика». 5.7.2.4 В случае наличия у Участника запроса предложений, предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник запроса предложений должен представить в составе своего Предложения данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник запроса предложений должен четко разделить обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Организатора запроса предложений, но отклонение которых Организатором запроса предложений не повлечет отказа Участника запроса предложений от подписания Договора в случае признания его Победителем запроса предложений. 5.7.2.5 Условия Договора будут определяться в соответствии с пунктом 1.2.5. 5.7.2.6 Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору. В случае если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей документации по запросу предложений и Предложении Победителя запроса предложений. 5.7.2.7 В любом случае Участник Запроса предложений должен иметь в виду что: а) если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Организатора запроса предложений, такое Предложение будет отклонена независимо от содержания технико-коммерческих предложений; б) в любом случае, предоставление Участником запроса предложений протокола разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает Участника запроса предложений и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий. стр. 43 из 124 5.8 5.8.1 Анкета Участника запроса предложений (форма 8) Форма Анкеты Участника запроса предложений начало формы Приложение 6 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________ Анкета Участника запроса предложений Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________ № п/п Наименование 1. Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника запроса предложений 2. Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства 3. Собственники/акционеры (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех собственников, чья доля в уставном капитале превышает 10%) 4. Состав совета директоров (наблюдательного совета) (перечислить Ф.И.О. членов совета директоров (наблюдательного совета)) 5. Состав коллегиального исполнительного органа (перечислить Ф.И.О. членов коллегиального исполнительного органа) 6. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ИНН Участника запроса предложений 14. Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника запроса предложений в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) 15. Телефоны Участника запроса предложений (с указанием кода города) 16. Факс Участника запроса предложений (с указанием кода города) Сведения об Участнике запроса предложений (заполняется Участником запроса предложений) КПП Участника запроса предложений ОГРН Участника запроса предложений Резидент / нерезидент Адрес местонахождения Почтовый адрес Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса стр. 44 из 124 № п/п Наименование Сведения об Участнике запроса предложений (заполняется Участником запроса предложений) 17. Адрес электронной почты Участника запроса предложений 18. Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника запроса предложений, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника запроса предложений, с указанием должности и контактного телефона 19. Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника запроса предложений с указанием должности, e-mail и контактного телефона ____________________________________ (подпись, М.П.) ____________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) конец формы стр. 45 из 124 5.8.2 Инструкции по заполнению 5.8.2.1 Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета. 5.8.2.2 Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационноправовую форму) и свой адрес. 5.8.2.3 Участники запроса предложений должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 5.8.2.4 В графе 14: «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора. 5.8.2.5 В графе 3: если организационная форма Участника ООО, указать учредителей, если организационная форма ЗАО или ОАО, указать акционеров. стр. 46 из 124 5.9 5.9.1 Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 9) Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров начало формы Приложение 7 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________ Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________ № п/п Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора) Сумма договора, рублей Сведения о рекламациях по перечисленны м договорам, судебных исков, жалоб 1. 2. 3. … ИТОГО за __________ год [указать год, например «2012»] х ИТОГО за __________ год [указать год, например «2013»] х ИТОГО за ____________ месяцев __________ года [указать, например «3 месяца 2014 года» и т.д.] х 1. 2. 3. … 1. 2. 3. … ____________________________________ (подпись, М.П.) ____________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) конец формы стр. 47 из 124 5.9.2 Инструкции по заполнению 5.9.2.1 Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка. 5.9.2.2 Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационноправовую форму) и свой адрес. 5.9.2.3 В этой форме Участник запроса предложений указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям Приложений №№1 и 2 к настоящей документации по запросу предложений. 5.9.2.4 Участник запроса предложений может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт. стр. 48 из 124 5.10 5.10.1 Справка о материально-технических ресурсах (форма 10) Форма Справки о материально-технических ресурсах начало формы Приложение 8 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________ Справка о материально-технических ресурсах Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________ № п/п Наименование Местонахожд ение Право собственности или иное право (хозяйственно го ведения, оперативного управления) Предназначен ие (с точки зрения выполнения Договора) Состояние Примечания 1. 2. 3. … ____________________________________ (подпись, М.П.) ____________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) конец формы стр. 49 из 124 5.10.2 Инструкции по заполнению 5.10.2.1 Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка. 5.10.2.2 Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационноправовую форму) и свой адрес. 5.10.2.3 В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник запроса предложений считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное). 5.10.2.4 Необходимо включить недвижимое имущество по фактическому адресу нахождения Участника (с указанием площади, состояния, а также находится ли данное имущество в непосредственной собственности Участника, или в аренде (долгосрочной аренде)). стр. 50 из 124 5.11 5.11.1 Справка о кадровых ресурсах (форма 11) Форма Справки о кадровых ресурсах начало формы Приложение 9 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________ Справка о кадровых ресурсах Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________ Таблица-1. Основные кадровые ресурсы № Фамилия, имя, Образование (какое п/п отчество, год учебное заведение рождения окончил, год окончания, специалиста полученная специальность) Должность Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) 1. 2. 3. … Специалисты (в том числе специалисты по продукции, менеджеры по закупкам, менеджеры по продажам, менеджеры по гарантийному обслуживанию) 1. 2. 3. … Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.) 1. 2. 3. … Таблица-2. Штатная численность персонала Группа специалистов Штатная численность, чел. Руководящий персонал Инженерно-технический персонал Рабочие и вспомогательный персонал Подтверждающие квалификацию документы (в соответствии с Техническим заданием) прилагаются: 1. 2. 3. стр. 51 из 124 … ____________________________________ (подпись, М.П.) ____________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) конец формы стр. 52 из 124 5.11.2 Инструкции по заполнению 5.11.2.1 Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка. 5.11.2.2 Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационноправовую форму) и свой адрес. 5.11.2.3 В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником запроса предложений в ходе выполнения Договора. 5.11.2.4 По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории. 5.11.2.5 В таблице-2 данной справки указывается в общем штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника запроса предложений. стр. 53 из 124 5.12 Информационное письмо о наличии у Участника запроса предложений связей, носящих характер аффилированности с Организатором запроса предложений (в том числе и сотрудниками Организатора) и сотрудниками Заказчика (форма 12) Форма письма о наличии у Участника запроса предложений связей, носящих характер аффилированности с Организатором запроса предложений (в том числе и сотрудниками Организатора) и сотрудниками Заказчика 5.12.1 начало формы Приложение 10 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________ Уважаемые господа! При рассмотрении нашего Предложения просим учесть следующие сведения о наличии у {указывается наименование Участника запроса предложений} связей, носящих характер аффилированности с Организатором запроса предложений, лицами, являющимися {указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.} Заказчика {и/или Организатора запроса предложений, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного запроса предложений} а именно: 1. {указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается почему по мнению связи между данным лицом и Участником запроса предложений могут быть расценены как аффилированность }; 2. {указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описывается почему связи между данным лицом и Участником запроса предложений могут быть расценены как аффилированность }; 3. …… ____________________________________ (подпись, М.П.) ____________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) конец формы стр. 54 из 124 5.12.2 Инструкции по заполнению 5.12.2.1 Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное Информационное письмо. 5.12.2.2 Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационноправовую форму) и свой адрес. 5.12.2.3 Участник запроса предложений должен заполнить приведенное выше информационное письмо, указав всех лиц, которые, по его мнению, могут быть признаны аффилированными с ним. В случае если, по мнению Участника запроса предложений таких лиц нет, то в письме пишется фраза «При рассмотрении нашего Предложения просим учесть, что у {указывается наименование Участника запроса предложений} НЕТ связей, которые могут быть признаны носящими характер аффилированности с Организатором запроса предложений, лицами так или иначе связанными с Организатором, а также лицами так или иначе связанными с Заказчиком, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного запроса предложений. 5.12.2.4 При составлении данного письма Участник запроса предложений должен учесть, что сокрытие любой информации о наличии связей, носящих характер аффилированности между Участником запроса предложений и любыми лицам так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором запроса предложений, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного запроса предложений может быть признано Закупочной комиссией существенным нарушением условий данного запроса предложений, и повлечь отклонение Предложения такого Участника. стр. 55 из 124 5.13 5.13.1 Справка о принадлежности участника запроса предложений к субъектам малого и среднего предпринимательства (форма 13) Форма справки о принадлежности участника запроса предложений к субъектам малого и среднего предпринимательства начало формы Приложение 11 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________ Справка о принадлежности участника запроса предложений к субъектам малого и среднего предпринимательства Настоящим подтверждаем, что ____________________________ (указывается наименование участника запроса предложений) в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить организацию к субъектам _______________ (указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения) предпринимательства и сообщаем следующую информацию: № п/п 1 1. 2. 3. Критерий отнесения 2 только для юридических лиц: Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений) только для юридических лиц: Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) Малые предприятия 3 Средние предприятия 4 Показатель 5 не более 25% Указывается в процентах не более 25% Указывается в процентах до 100 человек От 101 до 250 человек Указывается количество человек 1 000 млн. руб. Указывается в миллионах рублей до 15 человек – микропредприятие 4. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за истекший год 400 млн. руб. стр. 56 из 124 № п/п Критерий отнесения 1 2 Малые предприятия 3 Средние предприятия 4 Показатель 5 60 млн. руб. – микропредприятие ____________________________________ (подпись, М.П.) ____________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) конец формы стр. 57 из 124 5.13.2 Инструкции по заполнению 5.13.2.1 Данную форму заполняют и предоставляют участники запроса предложений, принадлежащие к субъектам малого и среднего предпринимательства, согласно критериям отнесения (столбцы 2-4) в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 5.13.2.2 В случае, если участник не является субъектом малого и среднего предпринимательства, он представляет справку в произвольной форме, содержащую данную информацию. 5.13.2.3 Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является Форма принадлежности Участника запроса предложений к субъектам малого и среднего предпринимательства. стр. 58 из 124 5.14 5.14.1 План распределения объемов выполнения работ внутри коллективного участника (форма 14) Форма плана распределения объемов выполнения работ внутри коллективного участника начало формы Приложение 12 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________ План распределения объемов выполнения работ внутри коллективного участника Наименование и адрес лидера коллективного участника: _______________________ № п/п Наименование работ Наименование организации, выполняющий данный объем работ Принадлежност ь к субъектам малого и среднего предпринимате льства Стоимость работ в денежном выражении, руб. (без НДС) в % от общей стоимости работ Сроки выполнения (начало и окончание) 1. 2. 3. … ИТОГО 100% Х ____________________________________ (подпись, М.П.) ____________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) конец формы стр. 59 из 124 5.14.2 Инструкции по заполнению 5.14.2.1 Данная форма заполняется только в том случае, если Предложение подается коллективным участником. 5.14.2.2 Участник запроса предложений указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты. 5.14.2.3 Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационноправовую форму) и свой адрес. 5.14.2.4 В данной форме лидер коллективного участника указывает: а) перечень выполняемых каждой организацией работ; б) принадлежность привлекаемых членов коллективного участника к субъектам малого и среднего предпринимательства, либо указать слово «нет»; в) распределение стоимости в денежном и процентном выражении в соответствии со Сводной таблицей стоимости работ между всеми организациями, входящими в коллективного участника; г) сроки выполнения работ отдельно для каждой из организаций, входящих в коллективного участника, в соответствии с Графиком выполнения работ. стр. 60 из 124 5.15 5.15.1 План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (форма 15) Форма плана распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками начало формы Приложение 13 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________ План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками Наименование и адрес генерального подрядчика: _____________________________ № п/п Наименование работ Наименование организации, выполняющий данный объем работ Принадлежно сть к субъектам малого и среднего предпринимат ельства Стоимость работ в денежном выражении, руб. (без НДС) в % от общей стоимости работ Сроки выполнения (начало и окончание) 1. 2. 3. … ИТОГО 100% Х ____________________________________ (подпись, М.П.) ____________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) конец формы стр. 61 из 124 5.15.2 Инструкции по заполнению 5.15.2.1 Данная форма заполняется только в том случае, если Предложение подается генеральным подрядчиком. 5.15.2.2 Участник запроса предложений указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты. 5.15.2.3 Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационноправовую форму) и свой адрес. 5.15.2.4 В данной форме генеральный подрядчик указывает: а) перечень выполняемых генподрядчиком и каждым субподрядчиком работ; б) принадлежность привлекаемых субподрядчиков к субъектам малого и среднего предпринимательства, либо указать слово «нет»; в) стоимость работ по генеральному подрядчику и субподрядчикам в денежном и процентном выражении в соответствии со Сводной таблицей стоимости работ; г) сроки выполнения работ генеральным подрядчиком и каждым субподрядчиком в соответствии с Графиком выполнения работ. стр. 62 из 124 Гарантийное письмо (форма 16) 5.16 5.16.1 Форма гарантийного письма начало формы Приложение 14 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________ Гарантийное письмо г. ______________ «___» ____________ 201__ __________________________________ в лице _______________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем _________ [Подрядчик/Поставщик/ Исполнитель], в рамках Договора, заключаемого по итогам проведенной закупочной процедуры по лоту № _______ принимает на себя следующие обязательства: 1. Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору (каждому из Договоров) организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ). 2. Незамедлительно уведомить Общество о появлении в ходе исполнения (любого из) Договоров у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1 настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении (таких) Договоров. 3. Настоящим _________ [Подрядчик/Поставщик/Исполнитель] подтверждает и признает, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия (каждого из) Договоров со стороны ____________ [Заказчика/Покупателя] и ____________ [Заказчик/Покупатель] вправе исходить из них при исполнении (каждого из) Договора (-ов). 4. В случае нарушения _________ [Подрядчиком/Поставщиком/Исполнителем] обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, ____________ [Заказчик/Покупатель] в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от (любого из) Договора(-ов) в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления _________ [Подрядчиком/Поставщиком/Исполнителем]. 5. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что ____________ [Заказчик/Покупатель] не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений _________ [Подрядчика/Поставщика/ Исполнителя] до указанной даты расторжения. 6. Настоящим _______________ [Подрядчик/Поставщик/Исполнитель] принимает обязательство уплатить _____________ [Заказчику/ Покупателю] штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные _______________ [Заказчику/ Покупателю] в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа. 7. Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, оплачивается в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. ____________ [Заказчик/Покупатель] вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора (-ов) в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма. 8. ____________ [Заказчик/Покупатель] вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся _______________ [Подрядчику/Поставщику/Исполнителю], независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом ____________ [Заказчик/Покупатель] не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору(-ам). 9. Обязательства _______________ [Подрядчика/Поставщика/Исполнителя] по настоящему Гарантийному письму вступают в силу с даты его подписании, действуют до полного исполнения Договора (-ов) и не могут быть стр. 63 из 124 прекращены иначе, чем путем внесения соответствующих изменений в Договор (-ы). Обязательства по пунктам 6, 7, 9, 10 продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после окончания срока действия договора (-ов). 10. Настоящее Гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре, передаваемым ____________ [Заказчику/Покупателю]. Копия такого экземпляра с отметкой ____________ [Заказчика/Покупателя] в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу. _______________ [наименование Подрядчика/Поставщика/Исполнителя] _______________ / _______________ / м.п. стр. 64 из 124 5.17 5.17.1 Справка Участника «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» Форма справки Участника «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» начало формы Наименование и адрес Участника: _________________________________ Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) существенные условия) Серия и номер № п/п Фамилия, документа,у Иные Предме Цена Наименова Код Имя, достоверяю № и Срок существе ИНН ОГРН т (млн.ру ние ОКВЭД Отчество щего дата дейс нные договор б) краткое руководи личность твия условия а теля руководител я Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) Серия и Информаци номер яо документа, Руководите подтвержда Адрес удостоверяю ль / ющих Наимен № ИНН ОГРН регистрац щего участник / документах ование / ии личность акционер / (наименован ФИО (для бенефициа ие, физического р реквизиты и лица) т.д.) подпись, МП ФИО подписавшего, должность * Приведенные в таблице сведения об юридических и физических лицах является условными и указаны в качестве примера заполнения формы стр. 65 из 124 Приложение № 1 К справке Участника о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) Перечень подтверждающих документов Для всех юридических лиц, созданных и действующих в соответствии с законодательством Российской Федерации: -выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 1 месяц, до даты 1. вскрытия конвертов, а также: 1.1. для юридических лиц, зарегистрированных в форме акционерных обществ: - список владельцев ценных бумаг; - список аффилированных лиц на последнюю отчетную дату; - ежеквартальный отчет на последнюю отчетную дату. 1.2. для юридических лиц, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью: - договор об учреждении (создании)/решение единственного учредителя о создании; - решение (протокол) о приеме новых участников; - устав. 1.3. для юридических лиц, зарегистрированных в форме общественных или религиозных организаций (объединений): - договор об учреждении или положение; - решение о создании. 1.4. для юридических лиц, зарегистрированных в форме фонда: - документ о выборе (назначении) попечительского совета фонда; - решение о создании. 1.5. для юридических лиц, зарегистрированных в форме некоммерческого партнерства: - решение и договор о создании. 1.6. для иных организационно - правовых форм юридических лиц - документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, устанавливающие правоспособность и правовой статус юридического лица, а также документы, содержащие сведения об учредителях (участниках, акционерах, товарищах или вкладчиках) или иных лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица. 2. Для всех организаций, созданных и действующих в соответствии с законодательством иностранных государств: - выписка из торгового реестра страны инкорпорации; - предусмотренные законодательством иностранного государства документы обо всех лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица. 3. Для всех организаций независимо от страны инкорпорации и при наличии в составе учредителей, участников или иных владельцев доверительных управляющих, номинальных держателей, трастов или иных лиц, не являющихся собственниками – документы, служащие основанием прав таких лиц. стр. 66 из 124 4. Для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации – оригинал Согласия на передачу персональных и охраняемых законом данных по форме Приложения № 2 к справке Участника о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных). стр. 67 из 124 Приложение № 2 К справке Участника о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) Согласие на передачу персональных и иных охраняемых законом данных Я, __________________________________________________________________ (полностью фамилия, имя, отчество) __________________________________________________________________ (дата, месяц, год и место рождения) __________________________________________________________________ (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)) ____________________________________________________________________, (основной документ, удостоверяющий личность, с указанием серии, номера, даты выдачи, выдавшего органа, кода подразделения) ____________________________________________________________________, (зарегистрированный по адресу) в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на передачу Открытым акционерным обществом «Открытое акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (сокращенное наименование: ОАО «ДГК», место нахождения: 680000, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д.49 в Министерство энергетики Российской Федерации (адрес: 107996, город Москва, ГСП-6, улица Щепкина, дом 42) следующих своих данных персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, номер и серия основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения об ИНН); иных охраняемых законом данных: ___________________________________. (указать каких) На сведения о персональных и иных охраняемых законом данных, поступивших в Министерство энергетики Российской Федерации, распространяются: запрет на разглашение указанных сведений; требования к специальному режиму хранения указанных сведений и доступа к ним; ответственность за утрату документов, содержащих указанные сведения, или за разглашение таких сведений. Доступ к персональным и иным охраняемым законом данных в органе, в который такие данные поступили от Минэнерго России, имеют должностные лица, определяемые руководителем этого органа и обеспечивающие сохранность указанных сведений. Настоящее согласие действует в течение 1 (одного) года с даты его подписания. _____________________ (дата) _____________________ (подпись) стр. 68 из 124 6. Приложение № 1 - Техническое задание № п/п 1 Предмет договора 2 Основания закупки 3 Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ. Наименование пункта Текст пояснений 1.1 Реконструкция магистральных тепловых сетей НГРЭС 2.1 Проект ГКПЗ на 2015г. 2.2 Лот № 2214001.1 2.3 Статья «ТПиР» 3.1 Место выполнения работ: Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор, п. Чульман. 3.2 Срок выполнения работ: 25.05.2015г. – 30.10.2015г. 3.3 Условия выполнения работ: Приемка в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией, расширением) объектов (предприятий, их отдельных очередей, пусковых комплексов, зданий и сооружений) при выполнении работ по реконструкции МТС должна соответствовать требованиям СНиП 3.01.04-87. Материалы, используемые Подрядчиком (прил. №3), должны соответствовать сертификатам, техническим паспортам и другим документам, удостоверяющим их качество. При выполнении работ по реконструкции тепловых сетей, Подрядчик обязан оформить и передать в установленные сроки сдаточную документацию в соответствии с перечнем утверждённым Заказчиком (СО-34.04.1812003, п. 4.8). 3.4 Подрядчик обязан руководствоваться требованиями следующих НТД: Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. Зарегистрировано Минюстом России № 4799 от 20.06.2003г.; ВППБ 01-02-95. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий; ГОСТ 16037-80. Соединения сварных стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры; ПБ 10-573-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды; Положением ОАО «ДГК» «О взаимодействии с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности»; ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в РФ; РД 153-34.1-20.602-2002. Основные положение и требования договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций; Регламентом «Взаимоотношений между «Заказчиком» и «Подрядчиком» при возникновении финансовой ответственности Подрядных организаций за качество и сроки проведения ремонта, наладки, модернизации и реконструкции оборудования и ЗиС структурных подразделений филиалов ОАО «ДГК»; СНиП 41-02-2003. Тепловые сети; СНиП 12-01-2004. Организация строительства. Работы на объекте; СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие положения; СНиП 12-03-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство; СНиП 2.04.14.88. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Москва 1989г.; СНиП 3.05.03-85. Тепловые сети; СО 34.03.201-97. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и стр. 69 из 124 тепловых сетей; СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей; СТО 17330282.27.100.006-2008. Ремонт и техобслуживание оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями, нормы и требования; Технологическими картами и проектами производства работ; Другими действующими нормативными документами. 4 5 Источник финансирования Начальная (максимальная) цена договора (лота). Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками) 6 Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей) Амортизация. 14 537 000,00 рублей без НДС Основанием для оплаты выполненных работ являются подписанные сторонами акты приёмки выполненных работ КС-2, КС-3 (с приложением счетов-фактур), принятые к оплате Заказчиком. Расчёт по договору производится Заказчиком по следующей схеме: 100% от стоимости выполненных работ через 60 дней с момента предоставления первичной отчетности (форма КС-3,КС-2, счет-фактура, счет). Авансирование не предусмотрено. Заказчик вправе при наличии денежных средств произвести оплату досрочно. Заказчик вправе задержать подписание актов по форме КС-2, КС-3 без предоставления отчётной технической документации. Оплата производится после подписания акта приемки выполненных работ и сдачи исполнительной документации при условии, что работа выполнена надлежащим образом, в согласованный срок и с достижением согласованных параметров технического состояния. При возникновении необходимости проведения аварийновосстановительных работ, порядок взаимодействия Заказчика и Подрядчика определяется согласно регламента ОАО «ДГК» о «Формировании и управлении работой аварийных бригад при выполнении аварийных работ на оборудовании СП филиалов ОАО «ДГК». Цена договора должна быть указана в рублях Российской Федерации. 1. Сметную документацию разрабатывать базисно-индексным методом по сборникам ФЕР редакции 2014 года. Перевод базисных цен в текущий уровень осуществлять по индексам, разрабатываемым ФЦЦС и рекомендуемым письмами Министерства Регионального развития РФ на момент составления конкурсной документации. Индексы перевода в текущий уровень цен не должны превышать значения, указанные в сборниках на момент проведения конкурса. Норматив сметной прибыли принимать в размере 40% от ФОТ. 2. Стоимость отдельных видов работ по ведомости объемов работ: - Замена арматуры МТС РТС «НГРЭС» (п.177-п.190; - Замена подогревателей водяных в ЦТП п.Серебряный Бор (п. 191п.193); - Замена насосов ЦТС ЧТЭЦ (п.309 – п.316) определяется по сборникам БЦ с коэффициентом переводом в стр. 70 из 124 7 Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работ, услуг), к обслуживанию товара. текущие цены К= 1,2. 3. При предоставлении конкурсной документации в ОАО «ДГК» в её состав включить сметные расчёты в формате gsf, xml. 4.При производстве работ с тяжелыми, вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда применяются доплаты в соответствии с п. 16 Общей части СБЦ. Степень вредности определяется на основании данных аттестации рабочих мест. 5. Сумма командировочных расходов, включаемых в цену договора, определяется путём суммирования фактических затрат (без учёта НДС), но не более суммы, утверждённой в смете. Заказчик имеет право в период действия договора запросить у Подрядчика копии первичных документов, платёжные поручения, реестры и т.д. для проверки соответствия суммы командировочных расходов фактическим затратам. Размер суточных не должен превышать 300 руб в сутки. 6.Стоимость материалов Подрядчика подтверждается документами бухгалтерской отчетности (счета-фактуры, накладные, платежные поручения с отметкой банка об оплате), при этом стоимость материалов не должна превышать учтенную в смете величину. 1.Гарантийные обязательства Подрядчика должны быть отражены в акте или паспорте объекта на приемку оборудования; при отсутствии в НТД величина гарантийного срока или наработки, гарантийный срок эксплуатации должен быть установлен не менее 18 месяцев с момента включения оборудования под нагрузку. 2.При выходе из строя оборудования в период гарантийного срока эксплуатации по вине Подрядчика, Подрядчик обязуется провести восстановительные работы за свой счет. 3.Подрядчик вправе дать гарантийное обязательство, отличающееся от требований НТД или заявить о прекращении действия выданного ими гарантийного обязательства, в одном из следующих случаев: если нарушение работоспособности оборудования произошло не по вине Подрядчика; при использовании материалов и запасных частей, имеющих скрытые дефекты, которые не могли быть выявлены при проведении входного контроля; при выявлении в процессе эксплуатации оборудования скрытых дефектов, которые не могли быть обнаружены средствами и методами, предусмотренными в НТД; при нарушении Заказчиком правил и технологических инструкций по эксплуатации оборудования, установленных действующей НТД. 4.Гарантийные обязательства могут быть также прекращены, если на узле оборудования в течение гарантийного срока производились работы без участия Подрядчика, назначившего гарантию, или без согласования с ним собственным персоналом Заказчика или привлеченными Заказчиком третьими лицами. 5.Подрядчик обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой счет и под свою ответственность в случае установления вины Подрядчика (в подписанном обеими сторонами Акте расследовании нарушения). 6.Если Подрядчик не выполняет в согласованные с Заказчиком сроки устранения дефектов, Заказчик вправе выполнить работы либо своими силами, либо привлекая третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные последним убытки, в размере не меньшем, чем понесенные Заказчиком прямые расходы по устранению претензий (дефектов). 7.Согласовать с заказчиком графики производства работ, мероприятия по технике безопасности. 8.Перед началом работ необходимо предоставить в адрес станции список работников, которые имеют право выдачи нарядов, быть стр. 71 из 124 9 9.1 руководителем и производителем работ группы по ТБ, с указанием фамилии и инициалов, должности, удостоверений по специализации работ. 9.Работы производятся только по согласованию цеха эксплуатирующего данное оборудование. 10.«Подрядчик» обязан ознакомиться с условиями и особенностями энергообъекта филиала Нерюнгринская ГРЭС ОАО «ДГК» и правилами нахождения на его территории до подписания договора. «Подрядчик» должен хорошо изучить условия, при которых предстоит выполнить весь объем работы и факторы, которые могут отрицательно повлиять на выполнение договора. 11.Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по данным работам без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц. Количество собственного персонала подрядчика занятого на выполнении работ по реконструкции должно составлять не менее 80%. Требования к выполняемым работам 1.Контроль за ходом и качеством работ по техническому обслуживанию и модернизации осуществляется как Подрядчиком, так и Заказчиком. 2. Руководители работ подрядных организаций участвующие в производстве работ, совместно с представителями филиала "НГРЭС" осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и запасных частей, проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют соответствие составных частей и деталей требованиям НТД и конструкторской документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента), обеспечивают в сроки, предусмотренные графиком производства работ, окончание дефектации узлов и деталей оборудования, определяют объем дополнительных работ по результатам дефектации. 3. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком не вмешиваясь в его организационную деятельность. 4. Заказчик вправе вмешаться в производство работ Подрядчика, Требования к качеству если последний: выполняемых работ -своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования или нарушает ПТЭ, ПТБ, правила Ростехнадзора РФ, правила противопожарной безопасности или угрозу жизни людей, или угрозу экологической безопасности населения -выполняет работы с нарушением согласованного графика, если окончание их в срок невозможно. -допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими работами. -не выполняет требования технологической и нормативнотехнической документации. В этих случаях Заказчик вправе потребовать от Подрядчика устранить указанные нарушения. Если Подрядчиком не будут приняты меры по устранению замечаний, Заказчик вправе расторгнуть Договор. 5. Приемка в эксплуатацию и контроль качества оборудования должны производиться в соответствии: 6. с разделом 2.9. «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181-2003, 7. Правилами технической эксплуатации электростанций и сетей Российской Федерации. Зарегистрировано Минюстом России стр. 72 из 124 №4799 от 20.06.03г. (СО153-34.20.501-2003). 9.2 Требования к квалификации персонала и используемому оборудованию и оснастке. 9.3 Требования к безопасности выполняемых работ 9.4 Требования к результатам работ 1. Подрядные организации, делающие реконструкцию оборудования подведомственное Ростехнадзору должны пройти аттестацию применяемой технологии сварки, иметь разрешение Ростехнадзора на применение данной технологии сварки. 2. Работы проводить квалифицированными специалистами рабочих специальностей и ИТР, аттестованных согласно «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; «Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте» ПОТ РМ-012-2000; «Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97; «Межотраслевых правил по охране труда (техники безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ РМ-016-2001, РД153-34.0-03.150-00; «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий», РД 153-34.0-03.301-00 (ППБ 01-03); имеющих право допуска к выполнению соответствующих работ, в том числе работ по перемещению грузов кранами; работ с грузоподъемными механизмами, управляемыми с пола; работ по перемещению тяжестей с применением авто и электропогрузчиков; иметь необходимое медицинское освидетельствование, удостоверения согласно требованиям «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ. 3.Квалификация персонала должна соответствовать виду выполненных работ. Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных работ на энергетических объектах не менее 5 лет. 4. Участник должен иметь производственную базу (материальнотехнические ресурсы), позволяющую проводить работы в объеме, определенном техническим заданием и в сроки, определенные графиком, обязательное наличие рабочей спецодежды с логотипом и наименованием организации. 5.Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие разрешение на выполнение видов работ в рамках Договора). 6.Подрядчик должен располагать: квалифицированной командой ИТР, способной до начала работ ознакомить производственные бригады с общим объёмом работ, сроком графиком и проведения работ, правилами внутреннего распорядка, задачами, стоящими перед каждой бригадой. Во время проведения работ команда ИТР должна поддерживать на должном уровне систему управления проведения работ (инструментальное и материально-техническое обеспечение, уборка рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировка мусора и отходов, оплаты и стимулирования труда, мероприятия по безопасности труда, противопожарных мероприятий и т.д.); достаточным количеством аттестованного персонала, организованного по принципу комплексных специализированных бригад. 1.Выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ, соблюдать требования правил внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектного режима. 1.Выполненные работы Подрядчик сдает Заказчику по акту выполненных работ с предоставлением паспортов и сертификатов на применяемые материалы, акты на скрытые работы. 2.Выполнить работы своими или привлеченными силами в объеме и сроки, предусмотренные техническим заданием, сметной документацией и сдать результат работ Заказчику. стр. 73 из 124 11 3.Выполненные работы должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в течение гарантийного срока и обеспечить безотказную работу с момента включения под нагрузку при соблюдении электростанцией правил эксплуатации. 4.Подрядчик ответственен не только за безотказную работу оборудования, но и за приведение его технико-экономических показателей к нормативным значениям. 5.При производстве работ на объекте обязательное наличие и ведение журнала формы КС-6. 6.Подрядчик должен подготовить и сдать Заказчику по акту в установленном порядке исполнительную документацию. В комплект исполнительной документации входят: ППР журнал производства работ; акты на скрытые работы, поузловой приемки; исполнительные схемы, формуляры; паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. 1. Ведомость объемов работ (прил. №1). 2. Ведомость материалов, поставка Заказчика (прил. №2). 3. Ведомость материалов, поставка Подрядчика (прил. №3). 4. График производства и финансирования работ (прил. №4). 5. График производства работ в процентном соотношении (прил. №5). Приложения Приложение №1 ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1 по объекту: Реконструкция тепловых сетей НГРЭС в 2015г. № пп 1 1 Наименование Ед. изм. Кол. 2 3 4 5 Перекладка тепловых сетей РТС "НГРЭС". Внутриквартальные сети п.Серебряный Бор Раздел 1. ТК 18-УТ 604 до ЦТП № 2 Демонтаж покровного слоя м2 977,95 Применить коэффициент стесненности изоляции из стеклопластика ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 2 Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной м3 3 Погрузка мусора и теплоизоляции б/у на самосвал Вывоз мусора и тепловой изоляции б/у самосвалами Демонтаж трубопроводов Ду 100 т 3,06225 т 3,06225 4 5 Примечание 6 Надземная прокладка трубопроводов Ду 100 мм 7 Изготовление опор под 49,31 Применить коэффициент стесненности ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 км 0,5 Применить коэффициент стесненности ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 км 0,5 Применить коэффициенты: стесненности ОЗП=1,15, ЭМ=1,15; при работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 т 0,18 стр. 74 из 124 8 трубопроводы из швеллера Демонтаж трубопроводов Ду 150 мм 9 10 11 км 0,65 Применить коэффициент стесненности ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 Надземная прокладка трубопроводов Ду 150 мм км 0,65 Применить коэффициенты: стесненности ОЗП=1,15, ЭМ=1,15; при работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 Изготовление опор под трубопроводы Демонтаж задвижек Ду100 мм т 0,26 шт 6 Применить коэффициент стесненности ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 12 Установка задвижек стальных Ду 100 мм шт 6 Применить коэффициент стесненности ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 13 Приварка фланцев к стальным трубопроводам Ду 100 мм шт 12 Применить коэффициент стесненности ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 14 Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм Установка задвижек Ду 150 мм шт 19 шт 19 Применить коэффициенты: стесненности ОЗП=1,15, ЭМ=1,15; при работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 16 Приварка фланцев к стальным трубопроводам Ду 150 мм шт 38 Применить коэффициенты: стесненности ОЗП=1,15, ЭМ=1,15; при работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 17 Установка вентилей Ду 50 мм шт 28 Применить коэффициент стесненности ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 18 Установка отводов Ду 100 (25 шт) т 0,07 Применить коэффициент стесненности ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 19 Установка отводов Ду 150 (45 шт) т 0,3015 Применить коэффициенты: стесненности ОЗП=1,15, ЭМ=1,15; при работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 15 стр. 75 из 124 20 Огрунтовка поверхности трубопроводов на один раз лаком БТ-577 м2 494,1 Применить коэффициенты: стесненности ОЗП=1,15, ЭМ=1,15; при работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 21 Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными толщиной 0,08 м м3 49,31 Применить коэффициенты: стесненности ОЗП=1,15, ЭМ=1,15; при работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 22 Покрытие поверхности изоляции стеклопластиком м2 977,95 Применить коэффициенты: стесненности ОЗП=1,15, ЭМ=1,15; при работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 23 Врезка трубопровода Ду 50 в действующие магистрали шт 9 Применить коэффициенты: стесненности ОЗП=1,15, ЭМ=1,15; при работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 24 Погрузка труб, фасонных частей, арматуры б/у в автомобили бортовые с применением автопогрузчиков Перевозка труб, фасонных частей, арматуры б/у бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 Разгрузка труб, фасонных частей, арматуры б/у c автомобилей бортовых с применением автопогрузчиков Погрузка блоков ФС на бортовой автомобиль Доставка блоков ФС на ремонтную площадку Разгрузка блоков ФС с бортового автомобиля Демонтаж лежневых опор т 21,8 т 21,8 т 21,8 т 20 т 20 т 20 25 26 27 28 29 30 31 Укладка лежневых опор из ФС блоков м3 31,8 Применить коэффициент стесненности ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 м3 31,8 Применить коэффициенты: стесненности ОЗП=1,15, ЭМ=1,15; при работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 Раздел 2. ТК 607 - ж/д № 150, 151 стр. 76 из 124 32 33 34 35 36 37 38 39 Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной Демонтаж покровного слоя изоляции из стеклопластика Погрузка мусора и теплоизоляции б/у на самосвал Вывоз мусора и тепловой изоляции б/у самосвалами Демонтаж трубопроводов Ду 50 Надземная прокладка трубопроводов Ду 50 м3 17,03 м2 391,463 т 1,2915 т 1,2915 Изготовление опор под трубопроводы Установка отводов Ду 50 мм ( 60 шт ) т 0,1959 т 0,036 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 км км 0,653 0,653 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 40 41 Демонтаж задвижек Ду 50 мм Установка задвижек Ду 50 мм шт шт 5 5 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 42 Приварка фланцев к стальным трубопроводам Ду 50 мм шт 10 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 43 Установка вентилей Ду 50 мм шт 11 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 44 Огрунтовка поверхности трубопроводов на один раз лаком БТ-577 м2 116,87 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 45 Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными толщиной 0,08 м м3 17,03 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 46 Покрытие поверхности изоляции стеклопластикоми м2 391,63 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 47 Врезка трубопровода Ду 50 в действующие магистрали шт 10 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 48 Погрузка труб, фасонных частей, арматуры б/у в автомобили бортовые с применением автопогрузчиков Перевозка труб, фасонных частей, арматуры б/у бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т 16,9 т 16,9 49 стр. 77 из 124 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Разгрузка труб, фасонных частей, арматуры б/у с автомобилей бортовых с применением автопогрузчиков Погрузка блоков ФС на бортовой автомобиль Доставка блоков ФС на ремонтную площадку Разгрузка блоков ФС с бортового автомобиля Демонтаж лежневых опор Укладка лежневых опор из ФС блоков Раздел 3. УТ-25.4 - ж/д № 212 Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной Демонтаж покровного слоя изоляции из стеклопластика Погрузка мусора и теплоизоляции б/у на самосвал Вывоз мусора и тепловой изоляции б/у самосвалами Демонтаж трубопроводов Ду 50 Надземная прокладка трубопроводов Ду 50 т 16,9 т 12 т 12 т 12 м3 м3 6,36 6,36 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 м3 4,7 м2 108 т 0,3525 т 0,3525 км км 0,18 0,18 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 Изготовление опор под трубопроводы Установка отводов Ду 50 мм (20 шт) т 0,054 т 0,012 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм Установка задвижек Ду 50 мм шт 5 шт 5 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 66 Приварка фланцев к стальным трубопроводам Ду 50 мм шт 10 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 67 Установка вентилей Ду 50 мм шт 11 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 68 Огрунтовка поверхности трубопроводов на один раз лаком БТ-577 м2 32,22 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 62 63 64 65 стр. 78 из 124 69 Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными толщиной 0,08 м м3 4,7 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 70 Покрытие поверхности изоляции стеклопластикоми м2 108 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 71 Врезка трубопровода Ду 50 в действующие магистрали шт 5 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 72 Погрузка труб, фасонных частей, арматуры б/у в автомобили бортовые с применением автопогрузчиков Перевозка труб, фасонных частей, арматуры б/у бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 Разгрузка труб, фасонных частей, арматуры б/у с автомобилей бортовых с применением автопогрузчиков Погрузка блоков ФС на бортовой автомобиль Доставка блоков ФС на ремонтную площадку Разгрузка блоков ФС с бортового автомобиля Демонтаж лежневых опор Укладка лежневых опор из ФС блоков т 0,84 т 0,84 т 0,84 т 12,5 т 12,5 т 12,5 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Раздел 4. ж/д № 176 - 181, 184 Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной Демонтаж покровного слоя изоляции из стеклопластика Погрузка мусора и теплоизоляции б/у на самосвал Вывоз мусора и тепловой изоляции б/у самосвалами Демонтаж трубопроводов Ду 50 Надземная прокладка трубопроводов Ду 50 Изготовление опор под трубопроводы Установка отводов Ду 50 мм (20 шт) Демонтаж задвижек Ду 50 мм м3 м3 0,02385 0,02385 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 м3 9,31 м2 209,91 т 0,78 т 0,78 т км 0,35 0,35 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 т 0,105 т 0,012 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 шт 5 стр. 79 из 124 89 Установка задвижек Ду50 мм шт 5 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 90 Приварка фланцев к стальным трубопроводам Ду 50 мм шт 10 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 91 Установка вентилей Ду 50 мм шт 11 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 92 Огрунтовка поверхности трубопроводов на один раз лаком БТ-577 м2 63 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 93 Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными толщиной 0,08 м м3 9,31 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 94 Покрытие поверхности изоляции стеклопластикоми м2 209,91 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 95 Врезка трубопровода Ду 50 в действующие магистрали шт 5 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 96 Погрузка труб, фасонных частей, арматуры б/у в автомобили бортовые с применением автопогрузчиков Перевозка труб, фасонных частей, арматуры б/у бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 Разгрузка труб, фасонных частей, арматуры б/у с автомобилей бортовых с применением автопогрузчиков Погрузка блоков ФС на бортовой автомобиль Доставка блоков ФС на ремонтную площадку Разгрузка блоков ФС с бортового автомобиля Демонтаж лежневых опор Укладка лежневых опор из ФС блоков т 1,633 т 1,633 т 1,633 т 3,6 т 3,6 т 3,6 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 м3 м3 Раздел 5. ТК 9.10 - ж/д № 64, 69, церковь Разборка тепловой изоляции из м3 ваты минеральной Демонтаж покровного слоя м2 изоляции из стеклопластика Погрузка мусора и теплоизоляции т б/у на самосвал 4,77 4,77 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 13,57 312 1,215 стр. 80 из 124 107 108 109 Вывоз мусора и тепловой изоляции б/у самосвалами Демонтаж трубопроводов Ду 50 Надземная прокладка трубопроводов Ду 50 т т км 1,215 0,52 0,52 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 Изготовление опор под трубопроводы Установка отводов Ду 50 мм (30 шт) т 0,156 т 0,018 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 112 113 Демонтаж задвижек Ду 50 мм Приварка фланцев к стальным трубопроводам Ду 50 мм шт шт 5 10 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 114 Установка задвижек Ду 50 мм шт 5 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 115 Установка вентилей Ду 25 мм шт 10 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 116 Установка вентилей Ду 50 мм 1 шт. 11 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 117 Огрунтовка поверхности трубопроводов на один раз лаком БТ-577 м2 93 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 118 Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными толщиной 0,08 м м3 13,57 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 119 Покрытие поверхности изоляции стеклопластикоми м2 312 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 120 Врезка трубопровода Ду 50 в действующие магистрали шт 5 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 121 Погрузка труб, фасонных частей, арматуры б/у в автомобили бортовые с применением автопогрузчиков Перевозка труб, фасонных частей, арматуры б/у бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 Разгрузка труб, фасонных частей, арматуры б/у с автомобилей бортовых с применением т 2,43 т 2,43 т 2,43 110 111 122 123 стр. 81 из 124 автопогрузчиков 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 Погрузка блоков ФС на бортовой автомобиль Доставка блоков ФС на ремонтную площадку Разгрузка блоков ФС с бортового автомобиля Демонтаж лежневых опор Укладка лежневых опор из ФС блоков т 10,8 т 10,8 т 10,8 м3 м3 Раздел 6. УТ608-ж/д 133,134,130,131,132 Разборка тепловой изоляции из м3 ваты минеральной Демонтаж покровного слоя м2 изоляции из стеклопластика Погрузка мусора и теплоизоляции т б/у на самосвал Вывоз мусора и тепловой изоляции т б/у самосвалами Демонтаж трубопроводов Ду 50 км Надземная прокладка км трубопроводов Ду 50 Изготовление опор под трубопроводы Установка отводов Ду 50 мм ( 100 шт) 6,89 6,89 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 39,13 899,61 3 3 1,5 1,5 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 т 0,45 т 0,06 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 137 138 Демонтаж задвижек Ду 50 мм Установка задвижек Ду 50 мм шт шт 7 7 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 139 Приварка фланцев к стальным трубопроводам Ду 50 мм шт 14 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 140 Установка вентилей Ду 25 мм шт 3 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 141 Установка вентилей Ду 50 мм шт 11 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 142 Огрунтовка поверхности трубопроводов на один раз лаком БТ-577 м2 268,47 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 стр. 82 из 124 143 Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными толщиной 0,08 м м3 39,13 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 144 Покрытие поверхности изоляции стеклопластикоми м2 899,61 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 145 Врезка трубопровода Ду 50 в действующие магистрали шт 10 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 146 Погрузка труб, фасонных частей, арматуры б/у в автомобили бортовые с применением автопогрузчиков Перевозка труб, фасонных частей, арматуры б/у бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 Разгрузка труб, фасонных частей, арматуры б/у с автомобилей бортовых с применением автопогрузчиков Погрузка блоков ФС на бортовой автомобиль Доставка блоков ФС на ремонтную площадку Разгрузка блоков ФС с бортового автомобиля Демонтаж лежневых опор Укладка лежневых опор из ФС блоков т 6,996 т 6,996 т 6,996 т 43,2 т 43,2 т 43,2 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 м3 м3 12,72 18,02 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 Раздел 7. Замена трубопровода техводовода Разборка тепловой изоляции из м3 26 ваты минеральной Демонтаж покровного слоя м2 600 изоляции из стеклопластика Погрузка мусора и теплоизоляции т 1,95 б/у на самосвал Вывоз мусора и тепловой изоляции т 1,95 б/у самосвалами Демонтаж трубопроводов Ду 50 км 1 Надземная прокладка км 1 При работах, аналогичных трубопроводов Ду 50 технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 Изготовление опор под трубопроводы Установка отводов Ду 50 мм (30 шт ) Демонтаж задвижек Ду 50 мм т т шт 0,3 0,018 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 5 стр. 83 из 124 163 Установка задвижек Ду50 мм шт 5 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 164 Приварка фланцев к стальным трубопроводам Ду 150 мм шт 10 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 165 166 Демонтаж лежневых опор Укладка лежневых опор из ФС блоков м3 м3 12,19 12,19 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 167 Огрунтовка поверхности трубопроводов на один раз лаком БТ-577 100 м2 окрашиваем ой поверхност и 1,8242 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 168 Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными толщиной 0,08 м м3 26 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 169 Покрытие поверхности изоляции стеклопластикоми м2 600 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 170 Врезка трубопровода Ду 50 в действующие магистрали шт 4 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 171 Погрузка труб, фасонных частей, т 4,66 арматуры б/у в автомобили бортовые с применением автопогрузчиков Перевозка труб, фасонных частей, т 4,66 арматуры б/у бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 Разгрузка труб, фасонных частей, т 4,66 арматуры б/у с автомобилей бортовых с применением автопогрузчиков Погрузка блоков ФС на бортовой т 18 автомобиль Доставка блоков ФС на ремонтную т 18 площадку Разгрузка блоков ФС с бортового т 18 автомобиля Замена арматуры магистральных тепловых сетей РТС "НГРЭС". Раздел 1. Замена задвижек Ду 600 Ру 25 Замена задвижек Ду 600мм шт. 5 172 173 174 175 176 177 178 179 Замена участка трубопровода Ду 100 мм (байпаса задвижек) с установкой теплоизоляции и устройством лесов Замена задвижек Ду 100мм пм 49,6 шт. 5 стр. 84 из 124 Раздел 2. Замена задвижек Ду 800 Ру 25 180 181 182 Замена задвижек Ду800мм шт. Замена участка трубопровода 150 мм (байпаса задвижек) , с установкой теплоизоляции и устройством лесов Замена задвижек Ду 150мм 4 пм 47,9 шт. 4 Раздел 3. Замена задвижек Ду 500 Ру 25 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 Замена задвижек Ду500мм шт. Замена участка трубопровода Ду 100 мм (байпаса задвижек) с установкой теплоизоляции и устройством лесов Замена задвижек Ду 100мм шт. Замена задвижек Ду 80 мм шт 4 пм 40 3 1 Раздел 4. Замена задвижек Ду 250, Ду 300 Ру 25 Замена задвижек Ду300мм шт. 10 Замена задвижек Ду 250мм шт Замена участка трубопровода Ду 100 мм (байпаса задвижек) с установкой теплоизоляции и устройством лесов Замена задвижек Ду 80мм пм 4 139 шт. 14 Замена подогревателей водоводяных в ЦТП-1 п.Серебряный Бор Раздел 1. Замена подогревателей в ЦТП-1 Замена теплообменника шт. 2 К БЦ16-090105-0102 применить коэф регенеративного противопоточного 0,2 - снятие и установка Раздел 2. Замена напорного трубопровода ГВС от ЦТП №1 Замена надземного участка пм 127 Применить коэффициент стесненности трубопровода Ду 100 К=1,15 Разборка и устройство пм 127 Применить коэффициент стесненности теплоизоляции трубопровода Ду К=1,15 100 Перекладка тепловых сетей ЦТС п. Чульман Раздел 1. МТС "Школьная" п.Чульман ПЕРЕКЛАДКА Расчистка площадей от кустарника м2 400 при средней поросли вручную Погрузка срубленного кустарника в т 1,152 самосвал Вывоз кустарника с ремонтной т 1,152 площадкисамосвалами Разработка грунта экскаваторами м3 180 (при 3 группе грунта) Планировка площадей вручную м2 180 стр. 85 из 124 199 Демонтаж непроходных каналов м3 48,96 Применить коэффициент стесненности ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 200 Устройство непроходных каналов м3 48,96 Применить коэффициенты: стесненности ОЗП=1,15, ЭМ=1,15; при работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 201 Засыпка траншей бульдозером (3 группа грунта) м3 126 Применить коэффициент стесненности ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 202 Засыпка траншей группа грунта) вручную (2 м3 5,4 Применить коэффициент стесненности ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 203 Демонтаж трубопроводов непроходном канале Ду 200 мм в км 0,2 Применить коэффициент стесненности ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 204 Прокладка трубопроводов в непроходном канале Ду 200 мм Изготовление опор под трубопроводы Установка переходов 219х8-159х8 мм км 0,2 т 0,264 1т фасонных частей 0,072 205 206 207 Демонтаж трубопроводов непроходном канале Ду 100 мм в км 0,1 Применить коэффициент стесненности ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 208 Прокладка трубопроводов непроходном канале Ду 100 мм в км 0,1 Применить коэффициенты: стесненности ОЗП=1,15, ЭМ=1,15; при работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 209 Изготовление опор под трубопроводы Установка переходов 133х6-102х6 мм т 0,036 т 0,023 Применить коэффициенты: стесненности ОЗП=1,15, ЭМ=1,15; при работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 Установка отводов ф114 - 34 шт, ф219-12шт т 0,3692 Применить коэффициенты: стесненности ОЗП=1,15, ЭМ=1,15; при работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 210 211 стр. 86 из 124 212 Демонтаж задвижек Ду200 мм шт 1 МДС35 пр.1 т.3 п.7._Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 213 214 Установка задвижек Ду 200 мм Приварка фланцев к стальным трубопроводам Ду 200 мм Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм шт шт 1 2 шт 22 МДС35 пр.1 т.3 п.7._Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 216 Установка задвижек Ду100 мм шт 22 Применить коэффициенты: стесненности ОЗП=1,15, ЭМ=1,15; при работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 217 Приварка фланцев к стальным трубопроводам Ду 100 мм шт 44 Применить коэффициенты: стесненности ОЗП=1,15, ЭМ=1,15; при работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 218 Погрузка труб, отводов, задвижек и опор б/у с применением автопогрузчиков Перевозка труб, отводов, задвижек и опор б/у бортовым автомобилем Разгрузка труб, отводов, задвижек и опор б/у с применением автопогрузчиков Демонтаж покровного слоя изоляции из стеклопластика т 13,627 т 13,627 т 13,627 215 219 220 221 222 Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной 223 Погрузка мусора теплоизоляции б/у , м2 299,55 МДС35 пр.1 т.3 п.7._Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 м3 15,84 МДС35 пр.1 т.3 п.7._Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 т 1,66087 стр. 87 из 124 224 225 Вывоз с ремонтной площадки теплоизоляции б/у, мусора самосвалами Огрунтовка поверхности трубопроводов на один раз лаком БТ-577 т 1,66087 м2 173,33 Применить коэффициенты: стесненности ОЗП=1,15, ЭМ=1,15; при работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 226 Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными толщиной 0,08 м м3 15,84 Применить коэффициенты: стесненности ОЗП=1,15, ЭМ=1,15; при работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 227 Покрытие поверхности изоляции стеклопластикоми м2 299,55 Применить коэффициенты: стесненности ОЗП=1,15, ЭМ=1,15; при работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 Раздел 2. Квартальная тепловая сеть и водовод от насосной станции "Северная" до ул. Островского, д. 6 а п. Чульман ПЕРЕКЛАДКА 228 Демонтаж трубопроводов Ду 200 км 0,15 мм 229 Прокладка трубопроводов Ду 200 км 0,15 Применить коэффициент стесненности мм ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 230 231 232 233 234 235 236 Изготовление опор под трубопроводы Установка переходов 273х10 219х8 мм т 0,126 т 0,0164 Применить коэффициент стесненности ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 Демонтаж трубопроводов Ду 150 мм Прокладка трубопроводов Ду 150 мм Установка переходов 159х6-133х6 км 0,125 км 0,125 т 0,023 Применить коэффициент стесненности ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 Изготовление опор под трубопроводы Установка отводов ф159 - 32 шт, ф 219 - 12 шт т 0,0501 т 0,4128 Применить коэффициент стесненности ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 237 238 Демонтаж задвижек Ду 200 мм Установка задвижек Ду 200 мм шт шт 1 1 Применить коэффициент стесненности ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 239 Приварка фланцев к стальным трубопроводам Ду 200 мм шт 2 Применить коэффициент стесненности ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 240 Демонтаж задвижек Ду150 мм шт 20 стр. 88 из 124 241 242 Установка задвижек Ду 150 мм Приварка фланцев к стальным трубопроводам Ду 150 мм шт шт 243 Погрузка труб, отводов, задвижек и опор б/у с применением автопогрузчиков Перевозка труб, отводов, задвижек и опор б/у бортовым автомобилем Разгрузка труб, отводов, задвижек и опор б/у с применением автопогрузчиков Демонтаж покровного слоя изоляции из стеклопластика Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной Погрузка теплоизоляции б/у , мусора Вывоз с ремонтной площадки теплоизоляции б/у, мусора самосвалами Огрунтовка поверхности трубопроводов на один раз лаком БТ-577 т 15,6 т 15,6 т 15,6 м2 281,26 м2 218,26 т 1,1175 т 1,1175 244 245 246 247 248 249 250 20 40 Применить коэффициент стесненности ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 м2 165,56 Применить коэффициент стесненности ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 251 Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными толщиной 0,08 м м3 14,97 Применить коэффициент стесненности ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 252 Покрытие поверхности изоляции стеклопластикоми м2 281,26 Применить коэффициент стесненности ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 Раздел 3. Замена дефектных участков трубопроводов тепловых сетей собственных нужд ЧТЭЦ Демонтаж надземных трубопроводов Ду 50 мм Прокладка надземных трубопроводов Ду 50 мм пм 575 пм 575 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 Демонтаж отводов ф 89х6 мм (36 шт) Установка отводов 89х6 мм ( 36 шт) т 0,0828 т 0,0828 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 257 Установка переходов 102х6-89х5 и 133х6 - 102х6 мм т 0,0156 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 258 Демонтаж отводов ф 57х5 мм (34 шт) Установка отводов ф 57х5 мм (34 шт) т 0,0272 т 0,0272 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 253 254 255 256 259 260 Демонтаж задвижек Ду 50 мм 1 шт. 17 стр. 89 из 124 261 Установка задвижек Ду 50 мм 262 Погрузка труб, отводов, задвижек и опор б/у с применением автопогрузчиков Перевозка труб, отводов, задвижек и опор б/у бортовым автомобилем Разгрузка труб, отводов, задвижек и опор б/у с применением автопогрузчиков Демонтаж покровного слоя изоляции из стеклопластика Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной Погрузка теплоизоляции б/у , мусора Вывоз с ремонтной площадки теплоизоляции б/у, мусора самосвалами Огрунтовка поверхности трубопроводов на один раз лаком БТ-577 263 264 265 266 267 268 269 1 шт. 17 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 т 5,63 т 5,63 т 5,63 м2 344,85 м3 15 т 1,125 т 1,125 м2 102,91 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 270 Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными толщиной 0,08 м м3 15 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 271 Покрытие поверхности изоляции стеклопластикоми м2 344,85 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 Раздел 4. Замена дефектных участков трубопроводов тепловой сети к объектам ЧТЭЦ ( СБО Аэропорта) 272 Демонтаж надземных пм 360 трубопроводов Ду 50 мм 273 Прокладка надземных пм 360 При работах, аналогичных трубопроводов Ду 50 мм технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 274 Установка переходов 89х5-76х5 мм 275 Демонтаж шт) Установка шт) Демонтаж шт) Установка шт) 276 277 278 279 шт 12 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 отводов ф 89х6 мм (38 т 0,0646 отводов 89х6 мм ( 38 т 0,0646 отводов ф 57х5 мм (17 т 0,0136 отводов ф 57х5 мм (17 т 0,0136 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 Демонтаж задвижек Ду 50 мм шт 8 стр. 90 из 124 280 Установка задвижек Ду 50 мм 281 Погрузка труб, отводов, задвижек и опор б/у с применением автопогрузчиков Перевозка труб, отводов, задвижек и опор б/у бортовым автомобилем Разгрузка труб, отводов, задвижек и опор б/у с применением автопогрузчиков Врезка трубопроводов Ду 50 мм в дейчтвующие сети Демонтаж покровного слоя изоляции из стеклопластика Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной Погрузка теплоизоляции б/у , мусора Вывоз с ремонтной площадки теплоизоляции б/у, мусора самосвалами Огрунтовка поверхности трубопроводов на один раз лаком БТ-577 1 т груза 4,5 1 т груза 4,5 1 т груза 4,5 шт 4 м2 215,91 м3 9,34 т 0,0939 т 0,70425 м2 69,55 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 290 Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными толщиной 0,08 м м3 9,34 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 291 Покрытие поверхности изоляции стеклопластикоми м2 215,91 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 282 283 284 285 286 287 288 289 шт 8 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 Раздел 5. Замена дефектных участков трубопроводов тепловой сети к объектам ЧТЭЦ от МТС "Аэропорта" до СБО п. Аэропорта 292 Демонтаж надземных пм 387 трубопроводов Ду 50 мм 293 Прокладка надземных пм 387 При работах, аналогичных трубопроводов Ду 50 мм технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 294 295 296 297 298 299 Демонтаж отводов ф 57х5 мм (17 шт) Установка отводов ф 57х5 мм (17 шт) т 0,0136 т 0,0136 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 Демонтаж задвижек Ду 50 мм Установка задвижек Ду 50 мм Погрузка труб, отводов, задвижек и опор б/у с применением автопогрузчиков Перевозка труб, отводов, задвижек и опор б/у бортовым автомобилем шт шт 1 т груза 9 9 3,92 1 т груза 3,92 стр. 91 из 124 Разгрузка труб, отводов, задвижек и опор б/у с применением автопогрузчиков Врезка трубопроводов Ду 50 мм в дейчтвующие сети 1 т груза Демонтаж покровного слоя изоляции из стеклопластика Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной Погрузка теплоизоляции б/у , мусора Вывоз с ремонтной площадки теплоизоляции б/у, мусора самосвалами Огрунтовка поверхности трубопроводов на один раз лаком БТ-577 м2 232,1 м3 10,1 т 1,2 т 1,2 м2 69,27 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 307 Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными толщиной 0,08 м м3 10,1 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 308 Покрытие поверхности изоляции стеклопластикоми м2 232,1 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 300 301 302 303 304 305 306 309 310 шт 3,92 4 При работах, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 Замена насосов ЦТС ЧТЭЦ Снятие насосов артезианских шт. 3 погружных ЭЦВ 10-120-140, ЭЦВ 12-160-140 Установка насосов артезианских шт. 3 погружных ЭЦВ 10-120-140, ЭЦВ 12-160-140 с 311 Снятие насоса аретзиансокго погружного ЭЦВ 12-160-100 шт. 2 312 шт. 2 313 Установка насоса артезианского погружного ЭЦВ 12-160-100 Снятие задвижек Ду 300мм шт. 5 314 Установка задвижек Ду 300мм шт. 5 315 Снятие задвижек Ду50мм шт. 26 316 Установка задвижек Ду-50мм шт. 26 317 318 319 Замена отводов Д720 на МТС 1 очереди Демонтаж отводов Д 720х9 мм т 0,9612 Установка отводов Ду 720 мм (6 т 1,2756 шт) Прокладка участков трубопроводов км 12 Ду 700 мм, примыкающих к отводам (по 2 пм на каждый отвод) стр. 92 из 124 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 Огрунтовка поверхности отводов и м2 42,19 трубопроводов на один раз лаком БТ-577 Восстановление изоляции отводов м3 3,09 и прилегающих участков трубопровода матами минераловатными прошивными толщиной 0,08 м Покрытие поверхности изоляции м2 50,04 стеклопластиком Восстановление изоляции на трубопроводах тепловых сетей МТС НГРЭС Раздел 1.Изоляция трубопроводов МТС Д 530 мм Изоляция трубопроводов Ду 530 ( м3 14,7 матами минераловатными прошивными толщиной 0,08 м Покрытие поверхности изоляции м2 212,66 трубопроводов стеклопластиком Раздел 2. Изоляция трубопроводов МТС Д 720 мм Изоляция трубопроводов матами 1 м3 110,8 минераловатными прошивными изоляции толщиной 0,08 м Покрытие поверхности изоляции м2 1529,04 трубопроводов стеклопластиком Рихтовка опор трубопроводов тепловых сетей МТС НГРЭС Вырубка (на 0,5 м) бетона из шт 30 арматурного каркаса железобетонных свай 300х300 мм Демонтаж подкладок из листа ст. т 0,212 под траверсы Изготовление из листа ст. б=10 мм т 0,212 и установка подкладок под траверсы Вывоз мусора с ремонтной т 0,32 площадки самосвалами Погрузка строительного мусора на т 0,32 бортовой автомобиль Замена плит ж/б лотков тепловых сетей ЦТС п. Чульман Демонтаж плит покрытия лотков шт 100 Укладка плит покрытия лотков шт 100 Вывоз демонтированных плит с т 146,706 ремонтной площадки самосвалами Погрузка демонтированных плит т 146,706 на бортовой автомобиль Приложение № 2 ВЕДОМОСТЬ материалов Заказчика по объекту: Реконструкция тепловых сетей НГРЭС в 2015г. № пп 1 Наименование Ед. изм. Кол. Примечание 2 3 4 5 Перекладка тепловых сетей РТС "НГРЭС". Внутриквартальные сети п.Серебряный Бор Трубы стальные бесшовные ст. 20 ф108х4,5мм тн 5,8 Трубы стальные бесшовные ст. 20 ф159х5мм тн 12,99 стр. 93 из 124 Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж Ду100 Ру 16, t - 450 C. Класс герметичности "С" шт. 6 Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 150 мм шт. 19 Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм шт. 24 Вентиль бронзовый запорный муфтовый 15БЗк Ду50, Ру 16 шт 4 отвод 108х4 ст. 20 шт 25 Отвод 159х5, ст. 20 шт 45 т 3,05 Отвод 57х4 ст. 20 шт 60 Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж Ду50 Ру 16, t - 450 C. Класс герметичности "С". шт. 5 вентиль муфтовый 15Б3к 50/16 шт. 11 т 1,1 Отвод 57х4 ст. 20 шт 20 Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж Ду50 Ру 16, t - 450 C. Класс герметичности "С". шт. 5 вентиль муфтовый 15Б3к 50/16 шт. 11 т 1,63 Отвод 57х4 ст. 20 шт 20 Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж Ду50 Ру 16, t - 450 C. Класс герметичности "С". шт. 5 вентиль муфтовый 15Б3к 50/16 шт. 11 т 2,43 шт 30 Трубы стальные бесшовные ст.20 ф57х3,5 мм Трубы стальные безшовные ст. 20 ф57х3,5мм Трубы стальные бесшовные ст. 20 ф57х3,5мм Трубы стальные бесшовные ст. 20, ф57х3,5 мм Отвод 57х4 ст. 20 стр. 94 из 124 Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж Ду50 Ру 16, t - 450 C. Класс герметичности "С". шт. 5 вентиль 15кч18п Ду25/16 шт. 10 вентиль муфтовый 15Б3к 50/16 шт. 11 т 7 Отвод 57х4 ст. 20 шт 100 Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж Ду50 Ру 16, t - 450 C. Класс герметичности "С". шт. 7 Вентили давлением 1,6 МПа, диаметром 25 мм Материалы вентиль муфтовый 15Б3к 50/16 шт. 3 шт. 11 т 4,66 Отвод 57х4 ст. 20 шт 30 Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж Ду50 Ру 16, t - 450 C. Класс герметичности "С". шт. 5 вентиль муфтовый 15Б3к 50/16 шт. 11 Трубы стальные безшовные ст. 20 ф57х3,5 мм Трубы стальные бесшовные ст. 20 ф57х3,5 мм Замена арматуры магистральных тепловых сетей РТС "НГРЭС". Кран шаровой КШЦР.250.025.02 Ду 600 Ру 25 шт 5 Труба стальная бесшовная ст. 20 Ду 108х4,5 49,6 м т 0,57 Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 100 мм шт. 4 Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с64нж диаметром 100 мм шт. 1 Кран шаровой КШЦР.250.025.02 Ду 800 Ру 25 шт 4 Трубы стальные бесшовные ст. 20 Ду 159х5 47,9 м т 0,91 Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с64нж диаметром 150 мм шт. 4 стр. 95 из 124 Кран шаровой КШЦР.250.025.02 Ду 500 Ру 25 шт 4 т 0,46 шт. 3 Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 25 МПа (10 кгс/см2) 30с64нж диаметром 80 мм шт. 1 Кран шаровой КШЦР.250.025.02 Ду 300 Ру 25 шт 10 Кран шаровой КШЦР.250.025.02 Ду 250 Ру 25 шт 4 т 1,6 шт. 3 Труба стальная бесшовная ст. 20 Ду 108х4,5 40 м Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с64нж диаметром 100 мм Труба стальная бесшовная ст. 20 Ду 108х4,5 Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 25 МПа (10 кгс/см2) 30с64нж диаметром 80 мм Замена подогревателей водоводяных в ЦТП-1 п.Серебряный Бор Подогреватель водоводяной 14-273-4000 шт 1 Подогреватель водоводяной 16-325-4000 Труба стальная бесшовная ст. 20 Ду 108х4,5 шт 1 т 1,5 Перекладка тепловых сетей ЦТС п. Чульман Труба стальная бесшовная ст. 20 Ду 219х8 т 8,36 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода Переход Наружные сети водопровода, теплоснабжения, газопровода 219х8-159х8 канализации, шт 10 Переход133х6 Наружные сети водопровода, теплоснабжения, газопровода -102х6 канализации, шт 10 Труба стальная бесшовная ст. 20 Ду 114х6 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода т 1,6 Отвод 90 градусов Ст. 20 219х8 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода шт 12 Отвод 90 градусов Ст. 20 - 114х6 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода шт 34 Задвижка стальная клинова с выдвижным шпинделем 30с64нж Ду 200 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода шт 1 стр. 96 из 124 Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с64нж Ду100 Ру 25, t - 300 С Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода шт 22 Фланцы Ду100 Ру25(Плоские)ст.09Г2С Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода шт 44 Труба стальная бесшовная ст. 20 Ду 219х8 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода т 6,24 Переход 273х10-219х8 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода шт 2 Труба стальная бесшовная ст. 20 Ду 159х6 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода т 2,9 159х6-133х6 канализации, шт 10 Отвод 90 градусов Ст. 20 219х8 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода шт 12 Отвод 90 градусов Ст. 20 159х6 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода шт 32 Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с64нж Ду200 Ру 25, t - 300 С Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода шт 1 Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с64нж Ду150 Ру 25, t - 300 С Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода шт 20 Переход Наружные сети водопровода, теплоснабжения, газопровода Фланцы Ду 150 Ру 25 (плоские) ст. 09Г2С Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода 36 Труба стальная бесшовная ст. 20, Ду 57х3,5Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода т 3,71 Отвод 90 градусов Ст. 20 89х6 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода шт 36 Переход Наружные сети водопровода, теплоснабжения, газопровода 102х6-89х5 канализации, шт 13 Отвод 90 градусов Ст. 20 57х5 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода шт 34 Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с64нж Ду50 Ру 25, t - 300 С Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода шт 17 Фланцы Ду50Ру25 (Плоские)ст.09Г2С Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода шт 34 стр. 97 из 124 Труба стальная бесшовная ст. 20, Ду 57х3,5 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода т 2,31 89х5-76х5 канализации, шт 12 Отвод 90 градусов Ст. 20 76х6 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода шт 38 Отвод 90 градусов Ст. 20 57х5 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода шт 17 Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с64нж Ду50 Ру 25, t - 300 С Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода шт 8 Фланцы Ду50Ру25 (Плоские)ст.09Г2С Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода шт 16 Труба стальная бесшовная ст. 20, Ду 57х3,5 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода т 2,48 Отвод 90 градусов Ст. 20 57х5 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода шт 17 Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с64нж Ду50 Ру 25, t - 300 С Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода шт 9 Фланцы Ду 50, Ру25 (Плоские) ГОСТ 12820-80 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода шт 18 Переход Наружные сети водопровода, теплоснабжения, газопровода Замена насосов ЦТС ЧТЭЦ Артезианские погружные насосы ЭЦВ 10-120шт 2 140 Артезианские погружные насосы ЭЦВ 12-160140 шт 1 Артезианские погружные насосы ЭЦВ 12-160100 шт 2 Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинжелем 30с64нж Ду 300, Ру 25 шт 5 Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинжелем 30с64нж Ду 80, Ру 25 шт 26 Фланцы Ду80 Ру 25 (плоские) ст. 09Г2С шт 52 Отвод стальной ф 720х12 мм Замена отводов Д720 на МТС 1 очереди шт 6 стр. 98 из 124 Приложение №3 ВЕДОМОСТЬ материалов Подрядчика по объекту: Реконструкция тепловых сетей НГРЭС в 2015г. № пп 1 Наименование Ед. изм. Кол. Примечание 2 3 4 5 Перекладка тепловых сетей РТС "НГРЭС". Внутриквартальные сети п.Серебряный Бор Кислород технический... м3 37,801 Краски масляные земляные марки МА-0115 т 0,004 мумия, сурик железный Проволока стальная низкоуглеродистая разного т 0,265 назначения оцинкованная диаметром... Проволока стальная низкоуглеродистая разного т 0,196 назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм Профили гнутые стальные из горячекатаного т 1,803 листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной 7-8 мм Уайт-спирит Электроды диаметром 4 мм Э42 Электроды диаметром: 4 мм Э46 Электроды диаметром 6 мм Э42 Ацетилен газообразный технический Очес льняной Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) Олифа натуральная Пропан-бутан, смесь техническая Болты с гайками и шайбами для санитарнотехнических работ диаметром 16 мм Болты с гайками и шайбами для санитарнотехнических работ диаметром 20-22 мм Электроды: УОНИ 13/55 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм т т т т м3 кг кг 0,016 0,326 0,032 0,047 0,080 1,686 4,410 кг кг т 1,686 10,900 0,031 т 0,046 кг шт. 2,976 54,000 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм шт. 12,000 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм шт. 48,000 Лак БТ-577 Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок МП-75 (ГОСТ 21880-2011), толщина 80 мм кг м3 112,600 275,190 т т т т т т 0,073 1,290 0,048 0,143 0,090 0,186 Швеллеры № 6,5 сталь марки Ст3пс Швеллеры № 8 сталь марки Ст3пс Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс Швеллеры № 18 сталь марки Ст3пс стр. 99 из 124 Стеклопластик рулонный марки РСТ 250 м2 4059,000 шириной 1м Блоки бетонные стен подвалов сплошные шт. 203,000 (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/ Замена арматуры магистральных тепловых сетей РТС "НГРЭС". Задвижки стальные клиновые с выдвижным шт шпинделем фланцевые 30с941нж Ду80 Ру 16 11 Мат теплоизоляционный МП-75 ГОСТ 218802011, толщина 100 мм Стеклопластик РСТ-250, шириной 100 см Лак БК-577 м3 м2 т 17,10 240,35 0,0091 Замена подогревателей водоводяных в ЦТП-1 п.Серебряный Бор Маты прошивные из минеральной ваты без м3 7,200 обкладок МП-75 (ГОСТ 21880-2011), толщина 80 мм Стеклопластик РСТ-250, шириной 100 см Лак БК-577 м2 117,557 т 0,0038 Перекладка тепловых сетей ЦТС п. Чульман Битумы нефтяные строительные кровельные т 1,665 марки БНК-90/30 Кислород технический... м3 16,750 Проволока сварочная легированная диаметром т 0,003 4 мм Проволока стальная низкоуглеродистая разного т 0,107 назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм Проволока стальная низкоуглеродистая разного т 0,080 назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм Уайт-спирит т 0,008 Топливо дизельное из малосернистых нефтей т 0,083 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,132 Электроды диаметром: 4 мм Э46 т 0,009 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0,006 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 1,182 Ацетилен газообразный технический м3 5,740 Гвозди строительные т 0,025 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,095 Болты с гайками и шайбами для санитарнот 0,037 технических работ диаметром 16 мм Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, м3 0,127 шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта Раствор готовый кладочный цементный марки м3 0,106 200 Раствор цементный м3 0,010 Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1000 шт. 0,068 1 мм, диаметром 50 мм Лак БТ-577 кг 52,300 стр. 100 из 124 Раствор бетонный готовый М50 ГОСТ 28013-98 Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок МП-75 (ГОСТ 21880-2011), толщина 80 мм... м3 м3 0,510 80,900 Лоток Л11-8-27 ГОСТ 8020-90 (2670х1480х700 шт 34,000 мм, 1,44м3) Плита перекрытия лотков П11-8 шт 30,000 (2990х1480х100мм, 0,44 м3) Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс т 0,010 Швеллеры № 14 сталь марки Ст3пс т 0,029 Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс т 0,017 Швеллеры № 18 сталь марки Ст3пс т 0,036 Швеллеры № 22 сталь марки Ст3пс т 0,101 Швеллеры № 24 сталь марки Ст3пс т 0,312 Замена отводов Д720 на МТС 1 очереди Мастика клеящая морозостойкая битумнот 0,015 маслная МБ-50 Проволока стальная низкоуглеродистая разного т 0,0016 назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм Проволока стальная низкоуглеродистая разного т назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм 0,0031 Уайт-спирит т 0,0005 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,0084 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,134 Винты самонарезающие оцинкованные, т 0,000 размером 4-12мм ГОСТ 10621-80 Сталь оцинкованная толщиной листа 0,8 мм т 0,082 Трубы стальные электросварные прямошовные м 12 и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм Лак БТ-577 Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 80 мм Стеклопластик рулонный марки РСТ 250 шириной 1м т т 0,0044 0,0689 т 0,0054 м3 3,830 м2 57,500 Восстановление изоляции на трубопроводах тепловых сетей МТС Мастика клеящая морозостойкая битумнот 0,523 масляная МБ-50 Проволока стальная низкоуглеродистая разного т 0,067 назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм Проволока стальная низкоуглеродистая разного т 0,127 назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм Винты самонарезающие оцинкованные, т 0,005 размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа т 3,326 0,8 мм Лак БТ-577 т 0,022 стр. 101 из 124 Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 80 мм Стеклопластик рулонный марки РСТ 250 шириной 1м м3 155,620 м2 2017,400 Рихтовка опор трубопроводов тепловых сетей МТС НГРЭС Кислород технический газообразный м3 2,526 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг т 0,0045 Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 т 0,0004 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,0015 Ацетилен газообразный технический м3 0,3 Болты с гайками и шайбами строительные т 0,0019 Гвозди строительные т Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,1908 Растворитель марки Р-4 т 0,0001 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м3 0,0002 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 0,0001 Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 10 м 0,004 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10 мм т 0,212 Замена плит ж/б лотков тепловых сетей ЦТС п. Чульман Раствор готовый кладочный цементный марки м3 0,51 50 Плита перекрытия лотков П11-8 шт 100 (2990х1480х100мм, 0,44 м3) стр. 102 из 124 График производства работ в процентном соотношении по инвестиционному проекту: Реконструкция магистральных тепловых сетей НГРЭС 9744 1 квартал 13551 2 квартал Наименовани е Всего в год (в %) январ ь феврал ь март Всего 1 кв. Реконструкци я энергооборуд ования энергоблока ст № 3 НГРЭС 100 0 0 0 0 апрел ь 2506 7 48362 4 квартал 3 квартал май июнь Всего 2 кв. июль авгу ст сентяб рь Всег о3 кв. октябр ь нояб рь декабр ь Всего 4 кв. 20 20 40 15 15 15 45 15 0 0 15 стр. 103 из 124 7. Приложение № 2 - Проект Договора ДОГОВОР ПОДРЯДА № Пос. Серебряный Бор «___»______________ 2015 года Открытое акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» ОАО «ДГК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала Нерюнгринская ГРЭС Старцева Алексея Анатольевича, действующего на основании доверенности _____________ от ___________ года, с одной стороны и _____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны по результатам открытого запроса предложений, объявленного на Интернет - сайте ОАО «ДГК», на основании протокола о результатах открытого запроса предложений № _______ от «____»_____________ 201___ года, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Подрядчик обязуется в установленные настоящим договором сроки выполнить работы по реконструкции оборудования Заказчика, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. 1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции следующих объектов: Вид работы № лота Стоимость работ Наименование Сроки выполнения (руб.) объекта работ (начало, без НДС / с НДС окончание) 1 Реконструкция магистральных тепловых сетей НГРЭС Итого: НДС: Всего: 2 Реконструкция ____________________ _____________________ ____________________ 3 4 / 5 25.05.2015г.31.10.2015г. руб. руб. руб. 2. Цена договора Стоимость работ по настоящему договору подтверждается сметами и составляет: _________________ руб. (_________________________________________________), в том числе НДС 18% ___________________ (_________________________________________.) 2.1. Стоимость работ, определённая согласно прилагаемой сметной документации (Приложение №1), является неизменной в течение всего периода работ и подлежит корректировке только при изменении объёмов или использования материалов Заказчика. 2.2. Подрядчик выполняет работы с использованием своих механизмов, материалов и конструкций или материалов Заказчика на основании нормативно-технической, сметной и конкурсной документации, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 2.3. Стоимость работ определяется базисно-индексным методом по сборникам ФЕР редакции 2014 года. Перевод базисных цен в текущий уровень осуществлять по индексам, разрабатываемым ФЦЦС и рекомендуемым письмами Министерства Регионального развития РФ на момент составления конкурсной документации. Индексы перевода в текущий уровень цен не должны превышать значения, указанные в сборниках на момент проведения конкурса. Норматив сметной прибыли принимать в размере 40% от ФОТ. Стоимость отдельных видов работ определяется по сборникам БЦ с коэффициентом перевода в текущие цены стр. 104 из 124 К=1,2. 2.4. При производстве работ с тяжелыми, вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда применяются доплаты в соответствии с п. 16 Общей части СБЦ. Степень вредности определяется на основании данных аттестации рабочих мест. 2.5. При предоставлении настоящего договора Заказчику, все приложения предоставляются как в бумажном, так и в электронном виде, в формате gsf, xml. 2.6. Сумма командировочных расходов и расходов по шеф-монтажу, включаемых в цену договора, определяется путём суммирования фактических затрат (без учёта НДС), но не более суммы, утверждённой в смете. Заказчик имеет право в период действия договора запросить у Подрядчика копии первичных документов, платёжные поручения, реестры и т.д. для проверки соответствия суммы командировочных расходов фактическим затратам. Размер суточных не должен превышать 300 руб. в сутки. 2.7. Материалы подлежат оплате по нормативному расходу и фактической цене с предоставлением подтверждающих бухгалтерских документов (платежные документы с отметкой банка об оплате), но не более суммы учтенной в смете. 3. Условия платежей 3.1.Основанием для оплаты выполненных работ являются подписанные сторонами акты приёмки выполненных работ, с приложением счетов-фактур и сертификатов на материалы, принятые к оплате Заказчиком в установленном порядке. 3.2.Заказчик и Подрядчик ежеквартально и по окончании работ обязаны производить сверку достоверности фактически выполненных Подрядчиком работ с составлением акта сверки, который служит подтверждением фактической стоимости работ при оплате. 3.3 Оплата по договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 3.4 Расчёт по договору производится Заказчиком по следующей схеме: 100% от стоимости выполненных работ через 60 дней с момента предоставления первичной отчетности (форма М-35, КС-3, КС-2, счет-фактура, счет). 3.5 Авансирование не предусмотрено. При финансовой возможности Заказчик имеет право на досрочную оплату работ. 3.6 Заказчик вправе при наличии денежных средств произвести оплату досрочно. 3.6 Заказчик приостанавливает все выплаты в пользу Подрядчика при нарушении им сроков или обязанностей, предусмотренных настоящим договором, до момента устранения им указанных нарушений и выплаты штрафных санкций, предусмотренных пунктом 6.3 настоящего договора. 3.7 Учет затрат ведется у Заказчика. 3.8 Акт формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» (Приложение №4) подтверждает выполнение промежуточных работ для проведения расчетов, и не является документом, с которым закон связывает переход права собственности и рисков случайной гибели на Заказчика. 3.9 Счет-фактура выставляется Подрядчиком не позднее 5 календарных дней, считая со дня приемки Заказчиком выполненных работ. 3.10 Момент перехода права собственности и риска случайной гибели фиксируется актом формы КС-11 (Приложение №6). 4. Сроки исполнения обязательств 4.1.Подрядчик обязуется выполнить предусмотренные в разделе 1 настоящего договора работы в сроки согласно пункту 1.2 договора и в соответствии с календарными графиками, согласованными сторонами за месяц до начала работ и являющимися неотъемлемой частью Договора (Приложение №2) 4.2 Договор вступает в силу с «25» мая 2015г. и действует до «31» декабря 2015г. Истечение срока действия договора не влечет прекращения неисполненных по нему обязательств. 5. Обязанности сторон 5.1 Подрядчик обязуется: 5.1.1 Выполнить своими силами работы и сдать их Заказчику в состоянии, соответствующем проектно-сметной документации, действующим СНиП, СО-34.04.181-2003 и другой НТД в согласованные сторонами сроки, передать Заказчику предусмотренную соответствующими СНиП исполнительную документацию (журналы работ, акты скрытых работ, паспорта и сертификаты на материалы и конструкции, гарантийные паспорта). стр. 105 из 124 5.1.2.За 20 дней до начала работ представить Заказчику на согласование «Проект производства работ» с указанием общих методов и технологии работ, организационных вопросов с приложением графика выполнения работ (с указанием физических объёмов, потребных трудозатрат и материалов). 5.1.3 При выполнении работ своими материалами использовать материалы, соответствующие Проекту, ГОСТу и другим стандартам. В случае отклонения применяемых материалов от Проекта согласовать изменения с Заказчиком с составлением акта. 5.1.4 Обеспечивает надежную охрану материалов, конструкций, оборудования и строительной техники на территории объекта от начала работ и до приемки их Заказчиком. 5.1.5 Для осуществления контроля качества и технологией выполняемых работ обеспечивать в рабочее время допуск представителей Заказчика к месту производства работ. 5.1.6.Устранять по требованию Заказчика обнаруженные в ходе работ, выполняемых Подрядчиком, дефекты и недостатки в сроки, согласованные с Заказчиком, и за свой счёт. 5.1.7 Обеспечить в ходе работ выполнение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и окружающей среды, установленные на промплощадке и объекте Заказчика. 5.1.8 Подрядчик с письменного согласия Заказчика имеет право передавать свои права и обязанности и заключать договоры субподряда (в этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального подрядчика). 5.1.9 Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 ГК РФ, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда. 5.1.10 Генеральный подрядчик производит оплату Субподрядчику за выполненные работы со своего расчётного счёта. 5.1.11 Подрядчик имеет право на проведение мероприятий, удешевляющих стоимость работ, если их реализация не ухудшает предусмотренных проектом технических и эксплуатационных характеристик объекта при условии согласования этих мероприятий с Заказчиком в письменном виде. 5.1.12 Подрядчик обеспечивает поддержание чистоты и порядка на рабочих местах и строительных площадках, уборку рабочих мест по окончании работ и сдачу их Заказчику по акту. 5.1.13 В случае получения материалов, несоответствующих проекту или низкого качества, Подрядчик обязан немедленно известить об этом Заказчика и до принятия решения приостановить работы во избежание обрушения конструкций или возникновения других обстоятельств, представляющих угрозу безопасности оборудованию и персоналу. 5.1.14.Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. 5.1.15. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию (по форме, установленной Заказчиком) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Непредоставление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении. 5.1.16. Подрядчик согласен на раскрытие Заказчиком предоставленной Подрядчиком информации по форме Приложения № 3 к настоящему Договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной власти и предоставляет Заказчику право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам. Подрядчик, предоставляя Заказчику информацию по форме Приложения № 3 к настоящему Договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Подрядчик подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом, Подрядчиком получены (будут получены). Информация, содержащая персональные данные физических лиц, должна передаваться с соблюдением требований законодательства Российской Федерации. 5.1.17. Подрядчик обязуется оформлять все первичные учетные документы по его утвержденным формам и в соответствии с Приложениями № 4, № 5, № 6 к настоящему договору. 5.1.18. Срок предоставления первичных учетных документов в течении пяти календарных дней, считая со дня стр. 106 из 124 выполнения работ, но не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным. Доставка указанных документов, осуществляется экспресс-почтой в адрес Заказчика 5.1.19.При исполнении договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику письмо-уведомление по форме Приложения № 8 к настоящему договору, информирующее о соответствии/несоответствии привлеченных им в рамках договора субподрядчиков (соисполнителей) 1-го уровня статусу субъекта малого и среднего предпринимательства и о стоимости таких договоров. Данное письмо-уведомление предоставляется Подрядчиком в течении 5-ти (пяти) календарных дней с момента заключения соответствующего договора с субподрядчиком (соисполнителем) 1-го уровня. В случае изменений указанных сведений, Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5-ти (пяти) календарных дней после наступления изменений. В случае непредставления (несвоевременного представления, представления неполной или недостоверной) информации и изменений к ней, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 0,5% от стоимости договора, но не менее 3000 (трех тысяч) рублей». 5.2 Заказчик обязуется: 5.2.1.При выполнении работ материалами Заказчика передать их Подрядчику за 20 дней до начала работ в объёме и в соответствии с проектно-сметной документацией (с приложением сертификатов). 5.2.2.Передать Подрядчику за 10 дней до начала работ утверждённую проектную документацию. 5.2.3.Передать в сроки, согласованные с Подрядчиком, полученные в установленном порядке разрешения на производство работ в зоне воздушных и подземных линий связи, электроснабжения, проезжей части автомобильных и железных дорог, разрешения на снос строений, мешающих производству работ, закрытие уличных проездов, отвод участков для отсыпки строительного мусора. 5.2.4 Контролировать и надзирать за ходом и качеством выполнения работ Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность. 5.2.5 По получению сообщения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору работ, в трёхдневный срок произвести приёмку выполненных работ. 5.2.6 Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 5.2.7 Подписание актов выполненных работ - акт ф. №2 (КС-2), справка КС-3 производится руководителем Филиала Заказчика в пределах сумм, указанных в п. 1.2 настоящего договора и полномочий установленных в доверенности. 5.2.8 Оплатить Подрядчику выполненные и принятые к оплате объёмы работ, в размере и в сроки, установленные договором. 5.2.9 Принять в эксплуатацию после завершения работ объект в соответствии с нормативными актами в области капитального строительства. 6. Ответственность сторон 6.1.Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором. Возмещению подлежат все убытки, включая упущенную выгоду. 6.2 В случае нарушения сроков сдачи работ и законченных строительством объектов, установленных настоящим договором, Подрядчик уплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый просроченный день. 6.3 В случае нарушения сроков оплаты работ Подрядчика, установленных настоящим договором, Заказчик уплачивает проценты от суммы, подлежащей оплате за каждый просроченный день в соответствии со ст.395 ГКРФ. 6.4.Уплата штрафных санкций, а также возмещение убытков, причинённых ненадлежащим исполнением обязательств по договору, не освобождает стороны от исполнения договорных обязательств. 6.5. Подрядчик несет ответственность за соблюдение согласованных с Заказчиком промежуточных и окончательных сроков выполнения работ. По каждому случаю отклонения от утвержденного срока выполнения работ, Заказчиком создается комиссия с обязательным участием Подрядчика для составления двустороннего акта с указанием объекта, причины и виновной в нарушении установленного срока стороны. 6.6. В случае снижения Заказчику оплаты установленной мощности и объема поставки электроэнергии, заявленной на Оптовом рынке электрической энергии и мощности (далее ОРЭМ), вследствие несвоевременного выхода из реконструкциии (или) некачественной реконструкции объекта, подтвержденного двусторонним актом, Подрядчик обязан оплатить Заказчику убытки в размере суммы снижения оплаты установленной мощности и объема поставки электроэнергии. В случае выхода из строя оборудования в период гарантийного срока по вине Подрядчика, последний возмещает Заказчику убытки в случае снижения оплаты установленной мощности и стр. 107 из 124 объема поставки электроэнергии, заявленной на ОРЭМ, в размере суммы снижения оплаты. 6.7. Затраты, связанные с расходом воды (гидравлическое испытание), прокруткой механизмов для испытания после реконструкции, растопкой котлоагрегата из холодного состояния (нормативный расход мазута) относятся на Подрядчика при наличии его вины в возникновении аварийной ситуации, повлекшей снижение объема поставки электроэнергии на ОРЭМ. Взыскание убытков в случаях, предусмотренных п.п. 6.5., 6.6., 6.7 Договора, производится в полной мере сверх неустойки, установленной п. 6.3. настоящего договора. 6.8. Руководство подрядной организации обязано предоставить главному инженеру НГРЭС списки работников с указанием Ф.И.О., должности, разряда ( при необходимости группы по электробезопасности), на фирменном бланке организации со всеми реквизитами организации ( почтовый адрес, телефоны гл.инженера, отдела СОТ), печатью организации и подписью руководителя. 6.9. Весь персонал подрядных организаций обязан пройти вводный инструктаж по технике безопасности в СОТ, при этом работнику необходимо представить удостоверение по технике безопасности. Электротехнический персонал проходит так же первичный инструктаж у начальника соответствующего цеха. 6.10. Ответственность за подготовку рабочего места, допуск к работам в соответствии с требованиями РД.34.04.201-00 и РД.153-34.0-30.150-00, своевременное согласование действий на производство работ, несет персонал соответствующих цехов НГРЭС. 6.11. Ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, за соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий на производство работ, нерасширение рабочего места и соблюдение ими правил техники безопасности и инструкций по охране труда несет руководитель подрядной организации. 6.12. При выявлении грубых нарушений правил ТБ, ОТ и ППБ персоналом подрядных организаций, руководство НГРЭС оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных ее лиц. 6.13.Стороны принимают на себя обязательства о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну другой стороны, обеспечении специальными мерами защиты и использовании указанной информации и ответственности за нарушение данных обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ. 6.14. Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиком. Подрядчик предоставляет гарантийное письмо, по форме, установленной Заказчиком устанавливающее обязанность Подрядчика не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по договорам организаций, отвечающих признакам «фирм-однодневок» (Приложение № 7). 7. Действие обстоятельств непреодолимой силы 7.1.Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 7.2.Сторона, которая не выполняет своих обязательств, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую сторону о возникшем препятствии по договору. 7.3.При наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны могут продлить сроки исполнения договора либо расторгнуть его в порядке, установленном настоящим договором. 8. Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности 8.1. Подрядчик обязан исполнять требования действующего законодательства в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, в том числе: 8.2. Выполнять работы в соответствии с требованиями Федеральных законов, постановлений Правительства РФ. отраслевых и межотраслевых положений и правил, соблюдать требования проектов производства работ, инструкций, технологических карт (Перечень НПА и НТД прописывается в договоре в соответствии с выполняемыми работами (услугами) и видом оборудования, на котором выполняются работы); 8.3. Обеспечивать выполнение работ по договору на объектах Заказчика квалифицированными работниками и ИТР. прошедшими обучение, стажировку, проверку знаний требований охраны труда, пожарной безопасности, имеющими соответствующую группу по электробезопасности (для электротехнического, электротехнологического персонала), аттестованными на знание правил промышленной безопасности, не имеющими медицинских противопоказаний в соответствии с характером выполняемых работ и видом оборудования, на котором выполняются работы, с записями в удостоверениях; 8.4. Обеспечивать контроль работы собственного и привлеченного персонала, соблюдения требований техники безопасности, промышленной, пожарной безопасности; 8.5. Согласовывать до начала производства работ с представителем Заказчика (СПБ и ОТ Заказчика) Технологические карты (ТК) и Проекты производства работ (ППР) в части достаточности указанных в них мер безопасности в процессе производства работ, пожарной безопасности, выдавать ТК и ППР лицам, ответственным за безопасное производство работ, под роспись; стр. 108 из 124 8.6. Обеспечивать разработку совмещенного графика производства работ (при необходимости) совместно с Заказчиком; 8.7. Обеспечивать прохождение персоналом вводного, первичного инструктажей на рабочем месте в организации Заказчика; 8.8. Выполнять работы в строгом соответствии с выданными нарядами и актами допуска; 8.9. Обеспечивать выполнение собственным и привлеченным персоналом мероприятий, правил и инструкций по охране труда и технике безопасности, требований ПТЭ, промышленной. пожарной безопасности, санитарно гигиенических норм, выдачу и обязательное применение персоналом спецодежды, СИЗ; 8.10. Обеспечивать поддержание чистоты и порядка на рабочих местах, в производственных, служебных, бытовых помещениях на объектах Заказчика, соблюдение правил пожарной безопасности, ежедневную уборку рабочих мест и. по окончании работ, сдачу их Заказчику по акту; 8.11. Выполнять предписания, выданные руководителями и специалистами Заказчика по немедленному устранению выявленных нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности. 8.12. Подрядчик несет полную ответственность за квалификацию собственного и привлеченного персонала, организацию выполнения собственным и привлеченным персоналом требований охраны труда, техники безопасности, промышленной, пожарной безопасности, безопасное производство работ на объекте, где производятся работы. 8.13. В случае выявления нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Сторонами составляется совместный Акт, подписываемый обеими Сторонами. В случае немотивированного отказа Подрядчика от подписания указанного Акта, Акт считается оформленным надлежащим образом. 8.14. При выявлении нарушений требований по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, Заказчик имеет право отстранить от работы и/или удалить с территории объектов персонал Подрядчика до устранения нарушений, вплоть до полного отказа от услуг Подрядчика по договору. 8.15. Заказчик имеет право дополнительно предъявить штрафные санкции к Подрядчику путем снижения цены договора, в случае выявления следующих нарушений требований в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности; нахождение работника Подрядчика на объекте и/или территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, иного токсического опьянения - 60 000. 00 руб.; эксплуатация транспортных средств. подъемных сооружений, не соответствующих требованиям правил безопасности - 30 000. 00 руб.; выполнение работ без наряда-допуска, акта-допуска - 60 000. 00 руб.; использование неисправного инструмента, приспособлений, такелажа, лесов, подмостей - 15 000. 00 руб.; не применение и/или отсутствие спецодежды, средств индивидуальной и коллективной защиты - 30 000. 00 руб.; нарушение требований пожарной безопасности - 60 000, 00 руб.; нарушение требований электробезопасности - 60 000, 00 руб.; сокрытие случаев травматизма или несвоевременное информирование о них Заказчика - 60 000. 00 руб.; нарушение требований безопасности при проведении земляных работ - 60 000, 00 руб.; допуск к выполнению работ необученного, неаттестованного персонала - 70 000. 00 руб.; выполнение работ на объекте Заказчика без разработанного Проекта производства работ - 70 000, 00 руб. Каждое из указанных выше нарушений должно быть подтверждено Актом, согласно п. 7. 3, настоящего Договора. 9. Порядок разрешения споров Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключение, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 10. Порядок изменения и расторжения договора 10.1 Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 10.2 Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон, а также по основаниям, предусмотренным ГК РФ и настоящим договором, с возмещением понесённых убытков. 10.3 .Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают пяти процентов указанной в смете общей стоимости стр. 109 из 124 выполняемых работ и не меняют характера предусмотренных в настоящем договоре работ. При включении дополнительных объёмов на основании двухстороннего акта составляется дополнительная смета с утверждением её Заказчиком. Порядок определения цены дополнительной сметы аналогичен условиям ценообразования сметы основного договора. 10.4 Внесение в техническую документацию изменений в большем, против указанного в пункте 10.3 настоящего договора объеме осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы и дополнительного соглашения. 10.5 Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков: - если Подрядчик в течение двадцати дней с момента наступления срока начала работ, указанного в договоре, не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным; - при повторном неисполнении Подрядчиком в назначенный срок письменного требования Заказчика об устранении недостатков работ допущенных Подрядчиком. 10.6 Подрядчик вправе расторгнуть договор при систематической задержке расчетов за выполненные работы на срок более чем на 90 дней со дня подписания акта приемки выполненных работ. 10.7 При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика, незавершённый объект передаётся Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ. 11. Сроки гарантий 11.1. Подрядчик гарантирует: надлежащее качество поставленных строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для строительства, соответствие их спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество; выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора; качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и правилами, техническими условиями; своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации ОБЪЕКТА. 11.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение 18 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ. 11.3. Если в период гарантийной эксплуатации ОБЪЕКТА обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течении 30 дней с момента составления соответствующего акта, если эти дефекты не являются следствием некачественно выполненной проектной документации. Для участия в составлении двухстороннего акта, фиксирующего дефекты согласования порядка и их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя в течении 5 дней с момента уведомления акт составляется в одностороннем порядке и считается составленным надлежащим образом. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 11.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик организует квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий Акт по фиксированию дефектов и недоделок,что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки, включая оборудование, Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами другого Подрядчика. В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику всю сумму затрат на оплату работ по устранению дефектов. 11.5. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора Подрядчик обязан заключить договор поручительства или договор банковской гарантии, по которому гарант (поручитель) отвечает за исполнение Подрядчиком его гарантийных обязательств согласно п. 11.3 настоящего договора в случае, когда Подрядчик сам не в состоянии исполнить обязательство, отказывается от исполнения или не может надлежащим образом исполнить обязательство. 12. Прочие условия стр. 110 из 124 12.1. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 12.2. Наличие недостатков в выполненных работах и сроки их устранения фиксируются двухсторонними актами Заказчика и Подрядчика. 12.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания актов обнаруженных недостатков, для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает права сторо н о бр атиться в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика 12.4. Настоящий договор подписан в 3-х экземплярах: 2 экз. для Заказчика и 1 экз. для Подрядчика. 12.5. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: Приложение № 1. Проектно-сметная документация на _____ листах. Приложение № 2. График производства и финансирования работ на 1листе. Приложение № 3. Форма о цепочке собственников Подрядчика на 1 листе. Приложение №4. Первичный учетный документ Акт приемки выполненных работ (форма КС-2), Форма М-35 - на 2 листах Приложение 5. Первичный учетный документ Справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) на 1 листе Приложение 6. Первичный учетный документ Акт приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) - на ____ листах Гарантийное письмо – на 2 листах. Приложение 8 – Письмо-уведомление – на ____ листе. 12. Реквизиты и подписи сторон: ЗАКАЗЧИК: Открытое акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» ПОДРЯДЧИК: Юридический адрес: 680000, Россия, г.Хабаровск, ул. Фрунзе, 49 Грузополучатель: ОАО «ДГК» филиал «Нерюнгринская ГРЭС» Почтовый адрес: 678995, Россия, РС(Я) г. Нерюнгри, пгт. Серебряный Бор ИНН 143 403 1363 КПП 143 402 001, ОГРН 105 140 174 6769 Р/с №407 028 104 000 015 000 83 в ОАО «Нерюнгрибанк» , г. Нерюнгри Кор/с № 301 018 106 000 000 007 62 БИК 049 849 762, ОКПО 975 393 49, ОКВЭД 40.10.1, ОКАТО 984 065 62000, ОКТМО 986 601 58, ОКФС – 16, ОКОПФ-90 Директор филиала «Нерюнгринская ГРЭС» ОАО «ДГК» ____________________А.А. Старцев «____»_________________2015г. МП. ___________________ «____»_________________2015г. МП. стр. 111 из 124 Приложение № 4 Приложение № 4 к договору Унифицированная форма № КС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года №100 Код Форма по ОКУД Инвестор - ОАО "Дальневосточная генерирующая компания",680000, г.Хабаровск, ул. Фрунзе,49, факс (4212)264278 Заказчик (Генподрядчик) - филиал "Нерюнгринская ГРЭС" ОАО "ДГК", 678995, 0322005 по ОКПО по ОКПО Россия, РС(Я), пгт. Серебряный Бор, факс (41147)79290 Подрядчик (Субподрядчик) - по ОКПО Стройка - Нерюнгринская ГРЭС Объект -Реконструкция магистральных тепловых сетей НГРЭС Вид деятельности по ОКДП Договор подряда (контракт) номер дата Вид операции Номер документа Отчетный период Дата составления с по 1 АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ___________ 2015 г. Смета №, Основание Сметная (договорная) стоимость в соответствии ___________________________0,000 с договором подряда (субподряда): тыс. руб. _______________________________________________________________________________0,000 Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ тыс. руб. __________________________________________________________________________________0 Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ чел.час по порядку поз. по смете Номер 1 2 Стоимость единицы, руб. Обосно- Наименовани Ед. вание е изм. 3 4 5 В том числе Кол. Всего 6 Общая стоимость, руб. 7 Т/з Т/з мех. осн.раб. (на ед./ (на ед./ всего) Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех. всего) В том числе Осн.З/п Эк.Маш. З/пМе х. 8 9 10 Всего 11 12 13 14 15 16 Итого прямые затраты по акту в текущих ценах ВСЕГО по акту Итого стр. 112 из 124 Приложение № 4а к договору Форма № М-35 Утверждена Учётной политикой ОАО "ДГК" УТВЕРЖДАЮ _______________ АКТ № ______ (должность) ____ ____ об оприходовании материальных ценностей полученных при разборке и демонтаже _________ ________ (подпис (расшифровка ь) подписи) "_____" ________________ __ 2015 г. зданий и сооружений Коды Форм а по ОКУ Д 0315009 Организация _____________________________________________________ по ОКПО Заказчик ___________________________________________________________ по ОКПО Подрядчик ___________________________________________________________ по ОКПО С привлечением оценочных организаций _________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ Дата составления Корреспондинир ующий счёт счёт, субсчё т код аналити ческого учёта 1 2 Материальные ценности наимено номенк вание, латурн сорт, ый марка, номер размер 3 4 Единица измерения Код вида операци и Структурное подразделение Получено при разборке и демонтаже Вид деятельности Передаётся подрядчику для повторного использования наимеов ание код количество коэффицие нт годности коли честв о цена, руб. коп. сумма, руб. коп. 5 6 7 8 9 10 11 х Итого 1 2 х Указанные в настоящем акте материальные ценности приняты и подлежат оприходованию по счетам баланса заказчика, годные для производства работ переданы подрядчику для повторного использования. Заказчик Подрядчик М.П. М.П. _____________ _____ ______________ _______________ ____ __________ ___ стр. 113 из 124 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) ______________ ___ _______ _ ________________ _ _________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) ____________ (должность) ______ (подпись) _____________ ______________ (расшифровка подписи) (должность) (подпис (расшифровка ь) подписи) ____ ____ __________ _______ (подпис (расшифровка ь) подписи) ____ __________ ____ (подпис (расшифровка ь) подписи) стр. 114 из 124 Унифицированная форма № КС-3 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100 Приложение № 5 к договору Форма по ОКУД Инвестор - ОАО "Дальневосточная генерирующая компания", 680000, г.Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, факс (4212)264278 Заказчик (Генподрядчик) - филиал Нерюнгринская ГРЭС ОАО "ДГК", 678995, Россия,РС(Я),г. Нерюнгри, пгт Серебряный Бор, факс (41147)79290 Подрядчик (Субподрядчик) Стройка: Реконструкция магистральных тепловых сетей НГРЭС Договор подряда (контракт) Номер документа Дата составления Код 322001 по ОКПО 76727851 по ОКПО по ОКПО по ОКПО Вид деятельности по ОКДП номер дата Вид операции 97539349 Отчетный период с по СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ Номер п/п 1 1 Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат 2 Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Стоимость выполненных работ и затрат Код с начала проведения работ с начала года по отчетный месяц включительно в том числе за отчетный месяц 3 4 5 6 0,00 0,00 0,00 Итого Налог на добавленную стоимость Всего с учетом налогов 0,00 0,00 0,00 Реконструкция магистральных тепловых сетей НГРЭС Подрядчик (субподрядчик) МП стр. 115 из 124 Приложение № 6 к договору АКТ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИ г. Нерюнгри Рабочая комиссия, назначенная ОАО «ДГК» филиал Нерюнгринская ГРЭС в составе: председателя - представителя заказчика: членов комиссии - представителей: генерального подрядчика: эксплуатационной организации: УСТАНОВИЛА:| 1. Подрядчиком _______________________________предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный строительством (реконструкцией) объект: ______________________________ 2. Строительство (реконструкция) осуществлялось подрядчиком: _______________________________ 3. Рабочей комиссии представлена следующая документация: исполнительная, согласно п. 3.5. СНиП 3.01.04 – 87. 4. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды, предусмотренные проектом выполнены в полном объеме. 5. Решение рабочей комиссии: Объект: _________________________________________ СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от подрядчика и готовым для дальнейшей эксплуатации. Председатель комиссии Члены рабочей комиссии: Сдал: Принял: представитель подрядной организации представитель заказчика ____________ _______________ М. П.. М. П. стр. 116 из 124 Типовая межотраслевая фррма No. KC-11 Утверждена Постановлением Госкомстата России от30.10.1997 Nо. 71а АКТ № ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА Коды " ___ " ____________ 2015 г. 322001 Форма по ОКУД Дата составления по ОКПО Организация: ОАО «ДГК» филиал Нерюнгринская ГРЭС Код Код вида операции строительной организации участка объекта Заказчик в лице Директора филиала Нерюнгринская ГРЭС ОАО «ДГК» Старцева Алексея Анатольевича____________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество) с одной стороны, и исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) в лице _____________________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество) с другой стороны, руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории Российской Федерации, составили Настоящий акт о нижеследующем. 1.Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке объект: __________________________________________________________________ (наименование объекта и вид строительства) расположенный по адресу: Республика Саха(Якутия) г. Нерюнгри, пос. Чульман________ 2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство (реконструкцию), выданным филиалом Нерюнгринская ГРЭС ОАО «ДГК»________________ (наименование органа, выдавшего разрешение) 3. В строительстве принимали участие______________________________ ________________________________________________ (наименование подрядных ____________________________________________________________________________________ _________ организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них) 4 . Строительно - строительные работы осуществлены в сроки: Начало работ (месяц, год) Окончание работ (месяц, год) стр. 117 из 124 Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов) : Предъявленный исполнителем работ к приемке объект: _______________________________ _____________ имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провоз ной способности, число рабочих мест и т.п. Показатель (мощность, производительность и т.п.) Единица измерения 1 2 По проекту в том числе общая с пускового учетом комплекса ранее или очереди принятых 3 Фактически втс}м числе общая с пускового учетом комплекса ранее или очереди принятых 4 б! 5 Вариант Б. (для жилых домов) Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели: Показатель Единица По проекту Фактически измерения 1 2 Общая (площадь застройки) м2 Количество этажей этаж Общий строительный объем мЗ в том числе подземной части Площадь встроенных, пристроенных и помещений встроенно - 3 4 мЗ м2 пристроенных Всего квартир общая площадь жилая площадь шт. м2 м2 в том числе: однокомнатных общая площадь жилая площадь двухкомнатных общая площадь жилая площадь трехкомнатных общая площадь жилая площадь четырех- и более комнатных общая площадь жилая площадь шт. м2 м2 шт. м2 м2 шт. м2 м2 шт. м2 м2 стр. 118 из 124 5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования. 6. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями - городскими эксплуатационными орга низациями. 8. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ): Работы Единица измерения Объем работ 1 2 3 отсутствуют Объект сдал: (должность) М.П. (подпись) (расшифровка подписи) 4 • руб. _____ коп. 9. Стоимость принимаемых основных фондов 10. Дополнительные условия Срок выполнения (должность) М.П. (подпись ) (расшифровка подписи) Объект принял: Директор филиала НГРЭС ОАО «ДГК» стр. 119 из 124 Приложение №7 Оформляется на бланке Организацииконтрагента Письмо - уведомление (ФОРМА) _______________________________ ……………………………………………………………….. /наименование организации - контрагента/ являющееся Подрядчиком /Исполнителем, Поставщиком/ по договору на выполнение работ /оказание услуг, поставку продукции/ №___________________ от ___________________ , уведомляет, что: ________________________________ ________________________________, /указывается наименование субподрядчика 1-го уровня по данному договору/ являющееся субподрядчиком 1-го уровня по данному договору, является/не является (ненужное удалить) субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; … /далее в таком же порядке указывается информация обо всех субподрядчиках 1 -го уровня по данному договору/ … Сведения о субподрядчиках 1-го уровня - субъектах малого и среднего предпринимательства: Наименование Местонахождение Идентификацио Предмет Стоимость субподрядного юридического юридического нный номер субподрядного договора с субъектом лица/фамилия, имя, лица/место регистрации налогоплательщ договора малого и среднего отчество индивидуального ика (ИНН) предпринимательства (в индивидуального предпринимателя рублях) с НДС без НДС предпринимателя В случае изменения каких-либо данных о субподрядчиках 1-го уровня по данному договору, обязуемся представить соответствующую информацию в формате настоящего письма в течение 5-ти (пяти) календарных дней после наступления таких изменений.* ИЛИ уведомляет, что исполняет указанный договор своими силами и средствами без привлечения субподрядчиков /соисполнителей, субпоставщиков/. ____________________________ ________ ___________________ должность уполномоченного лица подпись ФИО м.п. *Если обязательства Подрядчика /Исполнителя, Поставщика/ по договору выполнены, данное предложение удаляется из текста письма. стр. 120 из 124 Пояснения к проекту договора 7.1 7.1.1 Проект договора на выполнение работ приведен в Приложении №2 к настоящей документации по запросу предложений. 7.1.2 Настоящий проект договора содержит обязательные требования заказчика (существенные условия) в отношении формы и всех условий договора. Указанные требования подлежат безусловному принятию участниками. Встречные предложения участников в отношении формы и (или) условий договора допускаются только в случаях, установленных настоящей документацией. 7.1.3 В случае наличия у Участника закупки предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник запроса предложений должен представить в составе своего предложения протокол разногласий (п.5.7) . 7.1.4 Участник запроса предложений должен иметь в виду что: a) если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Организатора запроса предложений, такое предложение будет отклонено независимо от содержания технико-коммерческих предложений; b) в любом случае, предоставление Участником запроса предложений протокола разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает Участника запроса предложений и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий. стр. 121 из 124 8. Приложение № 3 – Отборочные критерии оценки Предложений Участников запроса предложений Номер критерия 1. 2. 3. 4. 5. Наименование отборочного критерия Участник должен отвечать требованиям по обладанию следующими профессиональными знаниями, опытом, и ресурсными возможностями (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией Соответствие формы всех документов Участника требованиям документации (в т.ч. наличие должных печатей, подписей, формы заверения) Обоснованность ценообразования и соответствия применяемых сметных нормативов действующим нормативным и законодательным актам, а также утвержденным требованиям Общества к оформлению и составлению сметной документации Участник должен иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, с приложением перечня видов работ в соответствии с предметом закупки, о допуске к которым участник размещения заказа имеет Свидетельство, в соответствии с Приказом Минрегиона № 624 РФ от 30.12.2009 (ред. от 23.06.2010) Наличие в протоколе разногласий (либо в иных материалах, входящих в состав предложения участника закупки), противоречий (несоответствия) в части договорных условий стр. 122 из 124 Приложение № 4 - Порядок оценки и сопоставления Предложений участников 9. 9.1 9.2 Цена договора; Критерии оценки неценовой предпочтительности предложений и их предварительные весовые коэффициенты. Наименование критерия Уровень 1 Уровень 2 1. Предпочтительность организационно-технических предложений, в том числе: 1.1. Предпочтительность объема и качества услуг. 1.2. Предпочтительность предлагаемого графика выполнения работ, оказания услуг. 1.3. Оценка соответствия объемов работ (услуг), предложенных Участником в сметной документации, указанным в Технических требованиях Заказчика. 1.4. Оценка соответствия технологии производства работ, предложенной Участником в сметной документации, указанным в Технических требованиях Заказчика 40 ----- Сумма весовых коэффициентов уровня 1 (в %): 2. Вероятность должного исполнения контракта («надежность» Участника), в том числе: 30 10 30 30 100% 50 -- 2.1. Специальный опыт работы (опыт выполнения аналогичных договоров). -- 30 2.2. Обеспеченность трудовыми и материально-техническими ресурсами. -- 40 -- 20 2.4 Благонадежность, деловая репутация, экономическая безопасность. -- 10 Сумма весовых коэффициентов уровня 2 в группе (в %): -- 100% 3. Предпочтительность договорных условий, в том числе: 10 -- 3.1 Гарантийные обязательства -- 50 3.2 Соответствие условиям ответственности по договору -- 50 Сумма весовых коэффициентов уровня 2 в группе (в %): -- 100% Сумма весовых коэффициентов уровня 1 в группе (в %): 100% -- 2.3 Обеспеченность финансовыми ресурсами. Финансовая устойчивость Участника, обладание необходимой платежеспособностью в соответствии с условиями закупочной документации 9.3. В рамках каждого из неценовых критериев, указанных в пункте 9.2, Организатор запроса предложений вправе выделять подкритерии, по которым непосредственно будет проводиться оценка. 9.4. Оценка по неценовым критериям (или подкритериям), осуществляется в баллах по шкале: 3 «Приемлемо, удовлетворительно» - предложение Участника полностью соответствует требованиям Закупочной документации Заказчика, а также объявленным целям и интересам Заказчика 4 «Хорошо» - предложение Участника полностью соответствует требованиям Закупочной документации Заказчика, а также объявленным целям и интересам Заказчика и превосходят изложенные в Закупочной документации требования 5 «Отлично» - соответствие реально достижимому максимальному уровню предложения по данному критерию, лучшей мировой практике в данной предметной области стр. 123 из 124 9.2.1.1 Затем оценки по неценовым критериям, указанным в пункте 9.2, сводятся в единую оценку итоговой неценовой предпочтительности путем взвешенного суммирования (суммирования оценок в баллах, умноженных на соответствующий весовой коэффициент). 9.2.1.2 Результаты предварительного ранжирования (по соотношению ценового критерия и итоговой неценовой предпочтительности) учитываются при проведении переторжки (если будет принято решение о ее проведении), на которую обязательно приглашаются лица, занявшие места с первого по четвертое. При формировании коммерческой части Предложения участники запроса предложений должны учитывать, что Предложения с изначально (в расчете на переторжку) завышенными ценами могут не попасть в верхние места предварительной ранжировки и, следовательно, в переторжке не участвовать. стр. 124 из 124