Утверждено
Глава администрации Старохворостанского
сельского поселения Лискинского
муниципального района Воронежской области
__________________________Ю.И.Карайчев
« ____ » ____________ 2010 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту здания Клуба села Старая
Хворостань.
Торги проводит: Заказчик: Администрация Старохворостанского сельского поселения Лискинского
муниципального района Воронежской области в лице главы администрации Лущикова Николая Васильевича.
Место нахождения: Воронежская область, Лискинский район, с.Старая Хворостань, улица Центральная,1,
телефон 62-2-11
с. Старая Хворостань 2010
Часть I. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
Раздел 1.1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ
ОБ АУКЦИОНЕ
Размещение заказов для муниципальных нужд - осуществляемые в установленном порядке действия
заказчиков, органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по размещению
заказов для муниципальных нужд, муниципальных заказчиков по определению поставщиков (исполнителей,
подрядчиков) в целях заключения с ними муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд.
Муниципальные закзчики (далее также - заказчики) – органы местного самоуправления, а также
уполномоченные указанными органами на размещение заказов получатели бюджетных средств при
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств.В
случаях, когда в настоящей документации об аукционе указывается, что определенные действия/процедуры
может проводить заказчик, уполномоченный орган, имеется в виду, что соответствующие действия/процедуры
осуществляет либо заказчик, либо уполномоченный орган в зависимости от того, кто проводит
соответствующий аукцион.
Участник размещения заказа - юридическое лицо, физическое лицо или индивидуальный
предприниматель, претендующие на заключение муниципального контракта.
Специализированная организация - юридическое лицо, привлеченное заказчиком или
уполномоченным органом для осуществления функций по размещению муниципального заказа путем
проведения торгов в форме аукциона на право заключить муниципальный контракт, в частности для разработки
документации об аукционе, опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона и
осуществления иных связанных с обеспечением проведения аукциона функций. Специализированная
организация осуществляет свои функции от имени заказчика или уполномоченного органа. При этом права и
обязанности возникают у заказчика или уполномоченного органа.
Аукцион - торги на право заключить муниципальный контракт, победителем которых признается лицо,
предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта.
Документация об аукционе - документация, утвержденная заказчиком, содержащая требования,
установленные заказчиком, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности,
требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке,
отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.
Заявка на участие в аукционе - письменное подтверждение участником размещения заказа его согласия
участвовать в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона/приглашении принять
участие в закрытом аукционе, поданное в срок и по форме, установленной документацией об аукционе.
Муниципальный контракт - договор, заключенный заказчиком в целях обеспечения муниципальных
нужд Лискинского муниципального района Воронежской области.
Предмет аукциона - право на заключение муниципального контракта на поставку определенного товара,
выполнение работ или оказание услуг для муниципальных нужд
Лискинского муниципального района
Воронежской области.
Шаг аукциона - величина, на которую снижается начальная (максимальная) цена контракта, указанная в
извещении о проведении аукциона. Устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены
контракта.
Единая комиссия - комиссия, созданная заказчиком, уполномоченным органом для проведения
аукционных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Воронежской области. Единой комиссией осуществляется: рассмотрение заявок на участие в
аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и
протокола аукциона.
Лот - предмет отдельного аукциона, путем проведения которого в порядке, предусмотренном
законодательством о размещении муниципальных заказов, определяется лицо, получающее право на
заключение отдельного муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд Лискинского муниципального района Воронежской области.
Раздел 1.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
1.2.1. Общие положения
1.1. Законодательное регулирование.
Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005
N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд", Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, а также иным законодательством,
регулирующим муниципальный заказ, включая нормативные правовые акты Воронежской области, и
Лискинского района Воронежской области.
1.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация.
1.2.1. Заказчик (уполномоченный орган), указанный в Информационной карте аукциона, проводит
аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с
процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.
1.2.2. Специализированная организация, назначенная Заказчиком (уполномоченным органом) и указанная
в Информационной карте аукциона, выполняет часть функций по организации и проведению аукциона,
определенных соответствующим договором.
1.3. Предмет аукциона. Место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
1.3.1. Заказчик (уполномоченный орган) приглашает всех заинтересованных лиц подавать заявки на
участие в аукционе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится
в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации
об аукционе, в том числе в проекте муниципального контракта (часть II).
1.3.2. Победивший Участник аукциона должен будет поставить товары, выполнить работы, оказать услуги
на условиях, предусмотренных Информационной картой аукциона и аукционным предложением победившего
Участника.
1.3.3. Определения, зафиксированные в проекте муниципального контракта, применяются во всей
настоящей документации об аукционе.
1.3.4. Место, сроки (периоды) и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг указаны в
Информационной карте аукциона.
1.4. Начальная цена и шаг аукциона.
1.4.1. Начальная цена аукциона и шаг аукциона указаны в Информационной карте аукциона.
Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов начальной цены контракта, указанной в
извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о
цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену
контракта, Заказчик, уполномоченный орган вправе снизить шаг аукциона на 0,5 процента начальной цены
контракта, но не ниже 0,5 процента начальной цены контракта.
1.4.2. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.
1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.
1.5.1. Заказчик (уполномоченный орган) направляет средства на финансирование муниципального
контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам
данного аукциона, из источника, указанного в Информационной карте аукциона.
1.5.2. Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги определяется в
проекте муниципального контракта, приведенном в документации об аукционе, и указан в Информационной
карте аукциона.
1.6. Правомочность участников аукциона.
1.6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а
также любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
1.6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом аукциона.
1.6.3. Не могут принимать участие в аукционе лица, являющиеся аффилированными по отношению друг
к другу либо по отношению к лицам, привлеченным в установленном порядке для выполнения услуг по
организации аукциона; при этом аффилированность определяется Законом РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках".
1.7. Условия участия. Требования к участникам аукциона.
1.7.1. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого
предмета аукциона (лота). Подавший заявку Участник не может участвовать в других заявках на участие в
аукционе в качестве субподрядчика.
1.7.2. В случае если Участник аукциона подает более одной заявки или, подав заявку, участвует в качестве
субподрядчика в другой заявке, все заявки с его участием отклоняются.
1.7.3. Участники аукциона должны удовлетворять требованиям, указанным в Информационной карте
аукциона.
1.7.4. Участник аукциона может для исполнения муниципального контракта привлечь субподрядчиков
при условии, что это допускается в Информационной карте аукциона.
1.8. Затраты на подготовку заявки на участие в аукционе.
Участник аукциона самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки,
участием в аукционе и заключением муниципального контракта.
1.9. Преференции.
Заказчик, уполномоченный орган вправе устанавливать при размещении заказа преимущества
учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов. Сведения о предоставлении
вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона. Преимущества данных категорий
лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в
Информационной карте аукциона, но не более пятнадцати процентов.
1.2.2. Документация об аукционе
2.1. Содержание документации об аукционе.
Документация об аукционе включает перечисленные ниже документы.
Часть I. Открытый аукцион.
Раздел 1.1. Приглашение к участию в аукционе.
Раздел 1.2. Общие условия проведения аукциона.
Раздел 1.3. Информационная карта аукциона.
Раздел 1.4. Образцы форм и документов для заполнения участниками аукциона.
1.4.1. Форма описи документов.
1.4.2. Форма заявки на участие в аукционе.
1.4.3. Форма анкеты участника аукциона.
1.4.4. Форма предложения о функциональных и качественных характеристиках товаров, работ, услуг.
1.4.5. Форма доверенности.
1.4.6. Форма банковской гарантии на исполнение обязательств по контракту.
1.4.7. Форма гарантийного письма.
Часть II. Проект муниципального контракта.
Часть III. Техническая часть документации об аукционе.
Представление неполной или недостоверной информации, а также несоблюдение установленного
формата предложения на участие в аукционе может привести к отклонению заявки.
2.2. Разъяснение положений документации об аукционе.
2.2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика, уполномоченного органа,
специализированной организации или единой комиссии с участником размещения заказа не допускаются, за
исключением разъяснений положений документации об аукционе. В случае нарушения указанного положения
аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
2.2.2. Любой Участник аукциона вправе направить в письменной форме Заказчику, уполномоченному
органу, специализированной организации запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В
течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик, уполномоченный орган,
специализированная организация обязаны направить в письменной форме разъяснения положений
документации об аукционе, если указанный запрос поступил к Заказчику, в уполномоченный орган или
специализированную организацию не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в
аукционе.
2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу
Участника аукциона такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком, уполномоченным органом,
специализированной организацией на сайте www.liski-adm.ru с указанием предмета запроса и его
разъяснением, при этом Участник аукциона, направивший запрос, не указывается. Разъяснение положений
документации об аукционе не должно изменять ее суть.
2.3. Внесение изменений и дополнений в документацию об аукционе.
Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника
размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем
за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не
допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие
изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком,
уполномоченным органом, специализированной организацией в порядке, установленном для опубликования в
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого
аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются
заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была
предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть
продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном
сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в
аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
2.4. Отказ от проведения аукциона.
2.4.1. Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие и разместившие на официальном
сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за
десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения
открытого аукциона опубликовывается и размещается заказчиком, уполномоченным органом,
специализированной организацией соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия
решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней
со дня принятия указанного решения заказчик, уполномоченный орган обязаны направить соответствующие
уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе. В случае, если
установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган
возвращают участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких
заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
2.4.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается Заказчиком,
уполномоченным органом, специализированной организацией соответственно в течение пяти и двух дней со
дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для
официального опубликования и размещения на сайте www.liski-adm.ru извещения о проведении открытого
аукциона.
1.2.3. Подготовка заявки на участие в аукционе
3.1.
Форма заявки на участие в аукционе
3.1.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме, в соответствии с
указаниями, изложенными в Информационной карте аукциона.
3.2.
Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе
3.2.1. Заявка на участие в аукционе, все документы и корреспонденция между Заказчиком, уполномоченным
органом и Участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке.
Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником размещения заказа,
могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным переводом на русский
язык, и в таком случае в целях интерпретации заявки такой перевод будет превалировать.
3.3.
Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе
3.3.1. Заявка на участие в аукционе, которую представляет Участник размещения заказа в соответствии с
настоящей документацией об аукционе, должна быть подготовлена по формам, представленным в Разделе
1.5. настоящей документации, и содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте
аукциона.
3.3.2. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается
применение факсимильных подписей.
3.4. Требования к описанию поставляемого товара, работ, услуг
3.4.1. Описание поставляемого товара, который является предметом аукциона, его функциональных
характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик, а также описание
участниками размещения заказа выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом
аукциона, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями,
указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приведенной в Разделе I.5.
3.5 Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к
обслуживанию товара, к расходам по эксплуатации товара (при необходимости)
3.5.1. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к
обслуживанию товара, к расходам по эксплуатации товара устанавливаются в соответствии с требованиями,
указанными в Информационной карте аукциона.
3.6.
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
3.6.1. Поставка товара, выполнение работ, оказание услуг производится в течение периода и на условиях,
указанных в Информационной карте аукциона.
3.7.
Сведения о валюте аукциона, порядке формирования цены, форме, сроках и порядке оплаты
товаров, работ, услуг
3.7.1. Цены на аукционе должны быть выражены в валюте (валютах) муниципального контракта,
которая указана (ы) в Информационной карте аукциона.
3.7.2. Порядок формирования цены контракта, форма, сроки и порядок оплаты за поставленные товары,
выполненные работы, оказанные услуги указаны в Информационной карте аукциона.
3.8. Форма аукционного предложения по цене муниципального контракта.
3.8.1. Участник размещения заказа делает предложение по цене предмета открытого аукциона (лота)
непосредственно во время процедуры аукциона путем поднятия карточки с номером Участника аукциона, либо
поднятием карточки и голосом в соответствии с «начальной (максимальной) ценой муниципального контракта
(ценой лота)» и «шагом аукциона» в порядке, определенном Информационной картой аукциона.
3.9.
Требования к участникам размещения заказа.
3.9.1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, указанным в Информационной карте
аукциона.
3.10.
Требования к оформлению заявок на участие в аукционе
3.10.1. При подготовке заявки участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые
обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
3.10.2. Сведения, которые содержатся в заявках Участников, не должны допускать двусмысленных
толкований.
3.10.3. Все документы, представленные Участниками, должны быть подписаны руководителями
(уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью Подчистки и исправления не допускаются,
за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в аукционе (или
лицами, действующими по доверенности). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.
3.10.4. Все документы, представляемые Участниками в составе заявки на участие в аукционе, должны
быть заполнены по всем пунктам.
3.10.5. Заявка на участие в аукционе, поданная Участником в письменной форме, оформляется в
соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона.
3.10.6. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.
3.10.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются Участнику,
за исключением обеспечения заявки на участие в аукционе в порядке и случаях, предусмотренных в пункте
4.5. настоящего Раздела.
1.2.4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.
4.1. Срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе
4.1.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном
печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона и заканчивается в день
рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участия в аукционе, но
не позже времени, указанного в Информационной карте аукциона. Участник размещения заказа самостоятельно
определяет способ доставки аукционных заявок и несет все риски несоблюдения сроков получения заявок, связанные
с выбором способа доставки.
4.1.2. Заявки на участие в аукционе должны быть поданы по адресу, указанному в Информационной карте аукциона..
Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе, поступившие в срок, указанный в пункте 4.1.1 настоящего Раздела,
регистрируются Заказчиком, уполномоченным органом в порядке указанном в Информационной карте аукциона. При
получении Заказчиком заявки участника - на соответствующем конверте и в журнале регистрации проставляется
порядковый номер полученной заявки, дата и время ее поступления. Представитель участника, доставивший заявку на
участие в аукционе расписывается на заявке и в журнале регистрации. По требованию Участника размещения заказа,
подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, Заказчик, уполномоченный орган выдают расписку в получении
конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в
аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если
документацией об аукционе предусмотрено два или более лота, аукцион признается несостоявшимся только в
отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна
заявка на участие в аукционе.
4.2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
4.2.1. Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме, оформленные в соответствии с пунктом 3.1.1.
настоящего Раздела, в конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого аукциона (лота), на
участие в котором подается данная заявка, фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или
фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Заявки направляются в адрес
заказчика, уполномоченного органа Участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок, в порядке,
изложенном в Информационной карте аукциона.
4.2.2. В случае, если при размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в извещении о
проведении аукциона, в документации об аукционе выделены лоты в отношении которых отдельно указаны предмет,
начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг
участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в отношении определенного лота.
4.3. Отзыв заявок на участие в аукционе
4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в
аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе путем письменного
уведомления Заказчика, уполномоченного органа об этом до истечения срока подачи заявок, установленного в
соответствии с пунктом 4.1. настоящего Раздела. В уведомлении в обязательном порядке должно указываться
наименование организации-участника, отзывающем заявку. Возврат отозванной заявки осуществляется
соответствующему участнику.
4.4. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием
4.4.1. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день
такие заявки возвращаются Участникам размещения заказа. Данные о заявках, полученных после установленного
срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются Заказчиком, уполномоченным органом
в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.
4.5. Обеспечение заявок на участие в аукционе
4.5.1. Если требуется в Информационной карте аукциона, Участники размещения заказа в составе
заявки на участие в аукционе предоставляют обеспечение заявки на сумму, выраженную в рублях и указанную
в Информационной карте аукциона, в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта
(цены лота).
4.5.2. Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:
а) в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе используются только денежные средства;
б) в качестве документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки, должно быть оригинальное
платежное поручение. В том случае, если перевод денежных средств осуществляется Участником размещения
заказа при помощи системы «Банк-клиент», то должна быть приложена оригинальная выписка из банка,
подтверждающая факт перевода денежных средств.
4.5.3. Любая заявка на участие в аукционе, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет
допущена к участию в аукционе в соответствии с пунктом 5.1.7. настоящего Раздела.
4.5.4. Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается:
- в течение пяти рабочих дней со дня принятия Заказчиком, уполномоченным органом решения об отказе от
проведения открытого аукциона;
- в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику, уполномоченному органу уведомления об
отзыве Участником заявки на участие в аукционе с соблюдением положений пункта 4.3. настоящего Раздела;
- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона Участникам, заявки которых
были получены после окончания приема заявок на участие в аукционе;
- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе
Участнику (ам), не допущенному к участию в аукционе;
- в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта Участнику размещения
заказа, признанному единственным участником аукциона;
- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона Участникам аукциона, которые
участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона;
- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона единственному Участнику аукциона;
- участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене контракта в течение пяти рабочих
дней со дня подписания муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона;
- победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.
4.5.5. Обеспечение заявки удерживается в следующих случаях:
- уклонения победителя аукциона от заключения контракта;
- уклонения Участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения
муниципального контракта, в том случае, если победитель аукциона уклонился от заключения
муниципального контракта;
- непредставления победителем аукциона или Участником аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене контракта, обеспечения исполнения обязательств по контракту в соответствии с пунктом
7.2. настоящего Раздела.
- уклонения единственного участника аукциона от заключения муниципального контракта;
- уклонения участника аукциона, в случае признания аукциона несостоявшимся от заключения
муниципального контракта.
1.2.5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.
5.1.Рассмотрение заявок на участие в аукционе единой комиссией.
5.1.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям,
установленным документацией об аукционе и соответствие Участников размещения заказа требованиям,
установленным в пункте 1.6. настоящего Раздела.
5.1.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания
подачи заявок на участие в аукционе.
5.1.3. Единая комиссия, начинает рассматривать все поступившие заявки на участие в аукционе (за
исключением отозванных) в день и час, установленный в Информационной карте аукциона. В случае
установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе
в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны,
все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данн ого лота,
не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
5.1.4. Рассмотрение заявок на соответствие требованиям документации об аукционе осуществляется по
принципу: «соответствуют требованиям» или «не соответствуют требованиям».
5.1.5. Заказчик, уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих органов и организаций
сведения о проведении ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица, подавшего заявку
на участие в аукционе, проведении в отношении такого Участника - юридического лица, индивидуального
предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого Участника в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии
задолженностей такого Участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня и в муниципальные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об
обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. Указанные органы и
организации в течение 10 (десяти) дней обязаны предоставить необходимые сведения по запросу Заказчика,
уполномоченного органа. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах.
представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации Участника
размещения заказа - юридического лица или проведения в отношении Участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта
приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, единая комиссия обязана отстранить такого Участника от участия в
аукционе на любом этапе его проведения.
5.1.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе единой комиссией принимается
решение в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона РФ от 21 июля
2005г. № 94-ФЗ:
а) о допуске к участию в аукционе Участника размещения заказа (о признании Участника размещения
заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Участником аукциона);
б) об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе.
5.1.7. При рассмотрении заявок на участие в аукционе, Участник размещения заказа не допускается единой
комиссией к участию в аукционе в случае:
а) не предоставления определенных документацией об аукционе документов либо наличия в таких
документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об
услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещае тся заказ;
б) несоответствия требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона РФ от
21 июля 2005г. № 94-ФЗ;
в) невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если
документацией об аукционе установлено требование обеспечения заявки;
г) участник размещения заказа внесен в реестр недобросовестных поставщиков;
д) если к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств,
оказываемым иностранными лицами, применяются запретительные меры национального режима;
е) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе:
- заявка не является полной;
- документы не подписаны и не оформлены должным образом;
- заявка подана участником, не отвечающим критериям правомочности, установленным в пункте
1.6. настоящего Раздела;
- заявка и документы поступили после истечения срока приема, указанного в Информационной
карте аукциона;
- если технические, функциональные характеристики (потребительские свойства), а также количе ственные и
качественные характеристики поставляемых товаров, предлагаемых Участником размещения заказа, не
соответствуют требованиям, указанным в документации об аукционе.
5.1.8. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукц ионе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Участников размещения заказа, подавших заявки на
участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только
одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается
несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион
признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в
котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в
отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признание участником аукциона
принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в
отношении этого лота.
5.1.9. В процессе рассмотрения заявок на участие в аукционе единой комиссией ведется протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами
комиссии и Заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Протокол должен содержать сведения об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в
аукционе, решение о допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе и о признании его
Участником аукциона или об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе с
обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в
аукционе размещается заказчиком, уполномоченным органом на официальном сайте.
5.1.10. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным
Участниками аукциона, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не
допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых комиссией решениях не
позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. Уведомление отправляется по почте и по
средствам эл. почты/факса.
1.2.6.
ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА.
6.1. Процедура проведения аукциона, полномочия Заказчика, уполномоченного органа, единой
комиссии и Аукциониста.
6.1.1. Аукцион проводится в день и час, указанные в извещении о проведении аукциона и в
Информационной карте аукциона. Перед началом проведения аукциона единая комиссия проводит
процедуру регистрации участников аукциона: проверяет документы и полномочия, необходимые для
участия в аукционе, у присутствующих представителей Участников, в соответствии с Информационной
картой аукциона. По сле этого уполномоченные представители Участников получают от аукционной
или единой комиссии карточки с номерами, которые соответствуют регистрационному номеру заявки
Участника (далее - «карточки»). По окончании регистрации карточки участникам не выдаются.
Участники, не получившие карточки, считаются не явившимися на аукцион.
6.1.2. Аукцион проводится Заказчиком, уполномоченным органом в присутствии членов единой
комиссии и Участников аукциона или их уполномоченных представителей.
В случае, если Заказчиком, уполномоченным органом к проведению процедуры аукциона
привлечен Аукционист, процедуру аукциона ведет Аукционист, который действует на основании и в
рамках доверенности от Заказчика, уполномоченного органа.
Заказчик или уполномоченное лицо Заказчика, действующее от имени Заказчика на основании
доверенности, или Аукционист объявляет о начале проведения аукциона, объявляет участников аукциона,
и разъясняет Участникам правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о
цене муниципального контракта.
6.1.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота),
указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».
"Шаг аукциона" устанавливается в размере 5 (пяти) процентов начальной (максимальной)
цены контракта (цены лота). В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о
цене контракта ни один из Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую
цену контракта, Заказчик, уполномоченный орган обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента
(максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента (максимальной) цены контракта
(цены лота).
6.1.5. При проведении аукциона, Заказчик или уполномоченное лицо Заказчика, аукционист,
действующий в рамках полномочий переданных Заказчиком, обязан:
а) проводить аукцион на русском языке;
б) оглашать наименование контракта (лота), основные его характеристики, «начальную
(максимальную) цену контракта (цену лота)» и " шаг аукциона";
в) объявлять о начале процедуры заявления Участниками своих предложений по цене контракта
поднятием карточек;
г) оглашать «начальную (максимальную) цену контракта (цену лота)», номер лота (если лоты
предусмотрены документацией об аукционе), предлагать Участникам заявлять свои предложения по цене
контракта;
д) называть номер карточки Участника, который первым заявил начальную или последующую
цену;
е) приглашать других Участников заявлять свою цену контракта, уменьшенную в соответствии с
«шагом аукциона»;
ж) объявлять о цене контракта (номере лота) и номере карточки Победителя аукциона после
объявления о завершении аукциона;
з) снижать "шаг аукциона" в соответствии с пунктом 6.1.4. настоящей документации, в случае
отсутствия предложений Участников о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта,
чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота);
и) по решению Заказчика, уполномоченного органа объявлять о снижении размера «шага аукциона»,
объявлять о завершении процедуры торгов и оглашать их результаты, объявлять перерыв, объявлять о
признании аукциона несостоявшимся;
к) называть Участников по номерам карточек (Участник № 1, Участник № 2 и т.д);
л) вести процедуру аукциона в соответствии с нормами Законодательства и настоящей документации;
6.1.6. При проведении аукциона, Аукционист имеет право:
а) удалять из зала проведения аукциона участников аукциона и их представителей, в случаях, если
они своим поведением мешают, саботируют проведение процедуры аукциона, нарушают порядок в зале
проведения аукциона;
б) делать замечания, предупреждать участников аукциона и их представителей о ненадлежащем
поведении;
в) задавать вопросы, конкретизировать, переспрашивать, уточнять у участников аукциона и их
представителей относительно характера производимых ими действий.
6.1.7.
Процедура аукциона проходит следующим образом:
а) аукцион начинается с объявления председателя единой комиссии о начале проведения
процедуры аукционных торгов, выставленных на аукцион лотов, имен и, если это юридическое лицо,
наименований Участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, имен и, если это
юридическое лицо, наименований Участников, которые допущены к участию в аукционе, но не явились на
аукцион;
б) после этого аукционист объявляет о начале процедуры торгов (торгов по лоту), и оглашает: время
начала торгов (торгов по лоту), номер лота (если лоты предусмотрены документацией об аукционе),
предмет контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена
контракта (цена лота), "начальный шаг аукциона" и перечисляются участники (номера карточек);
в)
после оглашения аукционистом согласия участников на «начальную (максимальную) цену
контракта (цену лота)», указанную в извещении, Участникам предлагается заявить свои предложения по цене
путем поднятия карточек;
г) каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется
Участниками путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена
заявляется Участниками путем поднятия карточек и ее оглашения Аукционистом;
д) аукционист называет номер карточки Участника, который первым заявил цену контракта и номер
карточки каждого Участника, который заявил последующую, сниженную на «шаг аукциона», цену контракта,
указывает на этого Участника и объявляет заявленную цену как цену контракта;
ж) при отсутствии предложений со стороны Участников Аукционист повторяет эту цену 3 (три) раза.
Если после третьего повторения заявленной цены ни один из Участников не поднял карточку и не заявил
последующую цену, Аукционист, уполномоченный заказчиком, либо Заказчик самостоятельно снижает «шаг
аукциона» на 0,5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). В случае, если после снижения
«шага аукциона» кто-либо из участников аукциона заявил предложение о цене контракта аукционист повторяет
процедуру описанную выше. Если после снижения «шага аукциона» предложений со стороны участников
аукциона не поступило, победителем признается участник аукциона, предложивший последнюю наиболее
низкую цену контракта. Если «шаг аукциона» будет снижен уполномоченным лицом Заказчика или
аукционистом до минимального размера и ни один из Участников аукциона не заявит о своем намерении
предложить более низкую цену контракта, уполномоченное лицо Заказчика или аукционист объявит аукцион
не состоявшимся (аукцион по данному лоту не состоявшимся);
з) после этого Аукционист объявляет о решении представителя Заказчика, уполномоченного органа, о
присуждении победы в аукционе (лоте) и приглашает победителя на подписание протокола;
и) в случае если торги состоялись, аукционист объявляет о времени окончания процедуры торгов
(торгов по лоту, номере лота), о наиболее низкой цене контракта, и номере карточки Победителя аукциона;
к) Победителем аукциона признается Участник, предложивший наиболее низкую цену контракта. Если
наиболее низкую цену контракта предложили несколько Участников аукциона одновременно, то
Победителем признается Участник, который первым поднял карточку с предложением о наиболее низкой
цене контракта.
л) по итогам аукциона председатель оглашает Победителя аукциона (номер лота), предложенную им
наиболее низкую цену контракта, Участника аукциона, первым сделавшего предпоследнее предложение по
цене контракта (если таким Участником является Победитель аукциона, то Участником, сделавшим
предпоследнее предложение по цене контракта, объявляется Участник аукциона, сделавший первым
самое низкое предложение по цене контракта, за исключением предложения Победителя аукциона),
предложенную им цену контракта, и объявляет о завершении аукциона (торгов по лоту).
6.1.8. Во время процедуры аукциона секретарь фиксирует предложения Участников о цене контракта,
величину понижения «начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)» - «шага аукциона».
6.1.9. Представитель Заказчика, уполномоченный орган самостоятельно или по ходатайству Участника,
единой комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении перерыва.
Продолжительность перерыва в проведении аукциона не менее 15 минут, но не более 1 часа.
6.1.10. Любой Участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. При проведении
процедуры аукционных торгов аукционная или единая комиссия вправе разрешить Участникам или их
уполномоченным представителям пользоваться телефонной связью.
6.1.11. При проведении аукциона Заказчик, уполномоченный орган в обязательном порядке, осуществляет
аудиозапись аукциона и ведут протокол аукциона. Протокол аукциона должен содержать сведения о месте, дате
и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (цене
лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для
юридического лица), фамилии, об имени, отчестве (для физического лица) победителя аукциона и
участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.
Протокол аукциона подписывается представителем Заказчика, уполномоченным органом и всеми
присутствующими членами единой комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух
экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Заказчик, уполномоченный орган
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю аукциона один экземпляр
протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной
победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.
6.1.12. В случае, если в аукционе участвовал единственный Участник, или в случае, если в связи с
отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная
(максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с п. 6.1.4. настоящего
Раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной)
цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы
более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об
аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в
отношении каждого лота отдельно.
6.2. Определение Победителя аукциона и извещение о результатах
6.2.1.
Победителем аукциона признается Участник, предложивший наиболее низкую цену контракта.
6.2.2. Протокол аукциона размещается на официальном сайте Заказчиком, уполномоченным органом в
течение дня следующего после дня подписания указанного протокола. При проведении аукциона на право
заключить муниципальный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъекта
Российской Федерации или муниципальных нужд указанный протокол также опубликовывается Заказчиком,
уполномоченным органом в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня
подписания указанного протокола.
6.2.3. В случае, если после объявления победителя аукциона Заказчику, уполномоченному органу станут известны
факты несоответствия победителя аукциона требованиям к Участникам аукциона, заявка победителя на участие в
аукционе отклоняется и победителем аукциона признается Участник аукциона, сделавший предпоследнее
предложение о цене контракта.
6.2.4. Любой Участник после опубликования или размещения извещения и протокола об итогах аукциона
вправе направить Заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о
разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления такого
запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому Участнику
соответствующие разъяснения.
1.2.7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА.
7.1. Срок заключения контракта
7.1.1. Муниципальный контракт между победителем аукциона и Заказчиком должен быть подписан в течение
срока, указанного в Информационной карте аукциона.
7.1.2. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт
заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом
заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
контракта, является обязательным.
7.1.3. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. Сведения о заключенном
контракте в установленном порядке направляются Заказчиком, уполномоченным органом в федеральный орган
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта РФ, орган местного самоуправления,
уполномоченные на ведение реестров муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов.
7.2. Обеспечение исполнения обязательств по контракту
7.2.1. Если Информационной картой
аукциона установлено требование обеспечения исполнения
муниципального контракта, Победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается контракт в случае
уклонения победителя аукциона от заключения контракта, должен предоставить Заказчику обеспечение
исполнения муниципального контракта, только в этом случае муниципальный контракт может быть заключен.
Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется на сумму, указанную в Информационной
карте аукциона, но не превышающую тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
7.2.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде банковской
гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи в залог денежных средств в размере
обеспечения исполнения контракта, указанного в Информационной карте аукциона. Способ обеспечения
исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт,
самостоятельно.
7.2.3. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является
бюджетное учреждение и в Информационной карте аукциона установлено обеспечение исполнения
муниципального контракта - предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
7.2.4. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской
гарантии, то текст банковской гарантии должен иметь форму, приемлемую для Заказчика.
7.2.5. Сведения о Победителе аукциона или участнике аукциона, с которым заключается контракт в случае
уклонения победителя аукциона от заключения контракта, уклонившихся от заключения муниципального
контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми муниципальные контракты
расторгнуты в связи с существенным нарушением ими муниципальных контрактов включаются в реестр
недобросовестных поставщиков.
7.3. Права и обязанности победителя аукциона
7.3.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого
аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае
заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене контракта, по цене, предложенной таким участником с учетом положений пункта 7.4.5. настоящего
Раздела. Муниципальный контракт заключается отдельно в отношении каждого лота.
7.3.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене контракта в срок, предусмотренный пунктом 7.1.1. настоящего Раздела, не представил Заказчику
подписанный муниципальный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом
7.2. настоящего Раздела, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального
контракта.
7.4. Права и обязанности заказчика
7.4.1. Заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона,
либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене контракта, с которым заключается такой контракт, в случае
установления факта:
1.проведения ликвидации Участников аукциона — юридических лиц или проведения в отношении Участников
аукциона — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;
2. приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;
3. предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах,
предусмотренных пунктом 3.3. настоящего Раздела;
4. нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент
истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период.
7.4.2. Если данное положение предусмотрено Информационной картой аукциона, Заказчик, по
согласованию с поставщиком вправе в ходе исполнения контракта изменить, но не более, чем на 10%
предусмотренные контрактом количество товаров, при изменении потребности в товарах, на поставку, которых
заключен контракт. При поставке дополнительного количества товара, Заказчик, по согласованию с
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе
изменить первоначальную цену контракта
пропорционально количеству таких товаров, но не более, чем на 10% такой цены контракта, а при внесении
соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров,
Заказчик изменяет цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и
цена единицы товара при сокращении потребности поставки части такого товара определяются как частное
от деления от первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
7.4.3. Заказчик не вправе при исполнении муниципального контракта переменить поставщика
(исполнителя, подрядчика) за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является
правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому контракту вследствие реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
7.4.4. Заказчик вправе обратиться в суд с иском требования о понуждении победителя аукциона заключить
муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения
контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от
заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.3.2. настоящего Раздела. При этом
заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в
суд с иском с требованием о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона
несостоявшимся.
7.4.5. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого
аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае
заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.
7.4.6. Заказчик вправе в случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней)
устанавливается муниципальным контрактом в размере не менее 1/300 действующей на день уплаты
неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Поставщик (исполнитель,
подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.4.7. Заказчик обязан включить в муниципальный контракт условие о порядке осуществления Заказчиком
приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие их количества,
комплектности, объема и качества требованиям, установленным в таком контракте.
7.4.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе, и аукцион признан несостоявшимся, указанная заявка рассматривается в порядке,
установленном пунктом 5 настоящего Раздела. В случае, если указанная з аявка соответствует
требованиям и условиям, предусмотренным настоящей документацией об аукционе, Заказчик в течение трех
рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан передать Участнику размещения заказа,
подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект муниципального
контракта,
прилагаемого к настоящей документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается с
таким Участником на условиях, предусмотренных документацией об аукционе и по начальной
(максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.
Участник размещения заказа, подавший такую заявку не вправе отказаться от заключения муниципального
контракта.
7.4.9. В случае, если аукцион признан несостоявшимся, в соответствии с положениями пункта 5.1.8.
настоящего Раздела, и только один Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в
аукционе, признан Участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола,
предусмотренного пунктом 5.1.9. настоящего Раздела, обязан передать такому Участнику аукциона проект
муниципального контракта, прилагаемого к настоящей документации об аукционе. При этом контракт
заключается с таким Участником на условиях, предусмотренных документацией об аукционе и по начальной
(максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.
Участник размещения заказа, подавший такую заявку не вправе отказаться от заключения о контракта.
7.4.10. В случае, если аукцион признан несостоявшимся в соответствии с положениями пункта 6.1.12.
настоящего Раздела Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, предусмотренного
пунктом 6.1.11. настоящего Раздела, обязан передать единственному Участнику аукциона проект муниципального
контракта, прилагаемого к настоящей документации об аукционе. При этом контракт заключается с таким
Участником на условиях, предусмотренных документацией об аукционе и по начальной (максимальной)
цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. Единственный
участник аукциона, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.
7.4.11. В случае расторжения муниципального контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому контракту Заказчик
вправе заключить контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии с настоящим разделом
документации об аукционе заключается контракт при уклонении победителя торгов от заключения контракта, с
согласия такого участника размещения заказа. Муниципальный контракт заключается с указанным участником
размещения заказа на условиях, предусмотренных п.7.4.4. и 7.4.5. настоящего раздела с учетом особенностей,
предусмотренных настоящим пунктом. Если до расторжения муниципального контракта поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового
муниципального контракта количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг
должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных
услуг по контракту, ранее заключенному с победителем аукциона. При этом цена контракта должна быть
уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, казанных услуг.
7.4.12. В случае, если аукцион признан несостоявшимся в результате уклонения победителя аукциона и
уклонения участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта от заключения
муниципального контракта Заказчик заключает контракт с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком), на условиях, предусмотренных документацией об аукционе и по цене не выше наиболее
низкой цены контракта, предложенной при проведении аукциона.
1.2.8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
8.1.1. Решение Заказчика, уполномоченного органа, единой комиссии об отстранении Участника размещения
заказа от участия в аукционе, либо решение единой комиссии об отказе в допуске к участию в аукционе может
быть обжаловано таким Участником.
8.1.2. Допуск Заказчиком, уполномоченным органом, единой комиссией к участию в аукционе Участника
размещения заказа, который в соответствии с пунктом 5.1.7. настоящего Раздела не может быть допущен к
участию в аукционе, является основанием для признания судом аукциона недействительным по иску
заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
органа местного самоуправления.
8.1.3. Включение сведений об Участнике аукциона, уклонившемся от заключения муниципального
контракта, об Исполнителе, с которым муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным
нарушением им муниципального контракта, в реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких
сведений в реестре недобросовестных поставщиков, равно как и неисключение данных сведений из реестра,
могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке.
8.1.4. Любой Участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке
действия (бездействие) Заказчика, уполномоченного органа, единой комиссии, если такие действия
(бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа. Обжалование
действий (бездействия) Заказчика, уполномоченного органа, единой комиссии в досудебном порядке не
является препятствием для обжалования Участником размещения заказа действий (бездействия) Заказчика,
уполномоченного органа, единой комиссии в судебном порядке.
8.1.5.
Обжалование действий (бездействия) Заказчика, уполномоченного органа, единой комиссии в
досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со
дня проведения аукциона. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) Заказчика,
уполномоченного органа, единой комиссии осуществляется только в судебном порядке.
8.1.6. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску
уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления только судом.
8.1.7. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие)
Заказчика, уполномоченного органа, единой комиссии при размещении заказа на выполнение работ для
муниципальных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов
федеральный орган исполнительной власти или в уполномоченный на осуществление контроля в сфере
размещения заказов орган местного самоуправления.
8.1.8. При подаче жалобы на действия (бездействие) Заказчика, уполномоченного органа, аукционной или
единой комиссии Участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно Заказчику, в
уполномоченный орган, аукционную или единую комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются.
8.1.9. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации о размещении заказов на выполнение работ для муниципальных нужд, несут
дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.2.9. ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
Раздел 1.3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
Следующая информация и данные для конкретного аукциона на поставляемые товары, работы, услуги
дополняют положения, указанные в разделе 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона». При
возникновении противоречий положения настоящего раздела документации имеют приоритет над
положениями, указанными в разделе 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона».
1.
Пункт 1.2.
Торги проводит заказчик: Администрация Старохворостанского сельского поселения
Лискинского муниципального района Воронежской области в лице главы администрации
Карайчева Юрия Ивановича. Место нахождения: Воронежская область, Лискинский район,
с.Старая Хворостань, улица Центральная, 1, телефон 62-2-11, www.liski-adm.ru
2.
Пункт 1.3.1.
3.
Пункт 1.3.2.,
3.6.1.
4.
Пункт 1.5.1
5.
Пункт 1.4.1.
6.
Пункт 3.7.1.
Вид и наименование предмета аукциона: Открытый аукцион на право заключения
муниципального контракта на выполнение работ по ремонту здания Клуба села Старая
Хворостань.
Место выполнения работ: Воронежская область, Лискинский район, с.Старая
Хворостань, ул. Советская,2
Сроки выполнения работ: до 01.10.2010 г.
Источник финансирования заказа: бюджет администрации Старохворостанского
сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
ЛОТ №1 – Выполнение работ по ремонту здания Клуба села Старая Хворостань.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 3 286 000 (три миллиона
двести восемьдесят шесть тысяч ) рублей с учетом НДС, транспортных расходов и других
обязательных платежей.
Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по
итогам аукциона.
Валюта аукциона: Рубль Российской Федерации
7.
Пункт 3.7.2.
8.
Пункт 3.4.1.
9.
Пункт 3.5.1.
Порядок формирования цены контракта, форма, сроки и порядок оплаты:
Начальная (максимальная) цена контракта сформирована Заказчиком на основе анализа
рыночных цен, определенных в сопоставимых экономических условиях на момент
размещения заказа. Цена контракта включает НДС, транспортные расходы и другие
обязательные платежи, которые подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями
муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и
общую цену заявки.
Форма, сроки и порядок оплаты работ:
Безналичный расчет, авансирование 30 % , остальная оплата по факту выполнения работ по
мере поступления средств из бюджета, в соответствии с муниципальным контрактом.
Оплата будет произведена платежным поручением на расчетный счет Подрядчика в течение
финансового года. Выполнение работ согласно заявкам заказчика.
Требования к описанию выполняемых работ: Участник размещения заказа
представляет свое предложение, в соответствии с требованиями Заказчика
(количественными и качественными характеристиками), указанными в технической части
документации об аукционе, описание выполняемых работ не должно содержать
двусмысленных толкований, обозначения и наименования применяются в соответствии с
требованиями действующих нормативных документов.
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ:
Гарантия на все выполненные работы не менее 3 лет.
10.
Пункт 1.6.
11.
Пункт 1.7
Правомочность участников размещения заказа: . В аукционе могут принять участие
юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том
числе индивидуальный предприниматель.
Требования к участникам размещения заказа:
12.
Пункт 1.7.2.
13. Пункт 1.7.3.
14. Пункт 1.7.4.
15. Пункт 1.10.1.
16. Пункт 1.10.2.
17. Пункт 3.1.,
3.10.5.
Обязательное требование: участник размещения заказа должен соответствовать
требованиям ст. 11 Федерального закона РФ от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», а именно:
1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в
соответствии с Законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или
непроведение в отношении участника размещения заказа юридического лица,
индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;
3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;
4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в
случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения
заявки на участие в аукционе не принято.
Требования, установленные Заказчиком: отсутствие в реестре недобросовестных
поставщиков сведений об Участниках размещения заказа.
Привлечение организаций субподрядчиков: допускается.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение работ учреждениям и
предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов:
не предусмотрены.
Размещение заказа у субъектов малого предпринимательства: Участниками размещения
заказа могут быть субъекты малого предпринимательства.
Форма заявки на участие в аукционе:
Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в
отношении каждого лота.
Не допускается подача заявок на отдельные позиции работ по лоту.
Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена по форме, представленной в
разделе 1.4. настоящей документации об аукционе.
Участник размещения заказа помещает заявку на участие в аукционе (опись, документы,
сведении, заполненные формы) в конверт, на котором делается надпись «ЗАЯВКА НА
УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ЛОТУ №__ »_____________________________
(наименование аукциона)
Конверт с заявкой на участие в аукционе не запечатывается;
Конверт с заявкой на участие в аукционе может содержать идентифицирующие сведения об
Участнике размещения заказа (имя или фирменное наименование, индекс, почтовый адрес)
МАРКИРОВКА КОНВЕРТА
ОТ КОГО:
ОТКУДА:
(наименование Участника)
(индекс, почтовый адрес Участника)
«ЗАЯВКА № __ (номер присваивается при подаче заявки представителем
Заказчика) НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ЛОТУ №
(название аукциона) КОМУ:
КУДА:
18.
Пункт 3.3.1.
(наименование Заказчика)
(индекс, почтовый адрес Заказчика)
Содержание заявки на участие в аукционе:
1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную
копию такой выписки (для юридического лица), выписку из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
размещения заказа, в случае необходимости;
2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных
характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе,
также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, если "в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам;
3документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным
требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие
в аукционе, в случае, если в извещении о проведении открытого аукциона содержится указание на
требование обеспечения такой заявки;
б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию,
установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94ФЗ (в редакции Федерального закона от 25.04.2007 N 53-ФЗ), в случае, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона;
в) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию,
установленному в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» № 94-ФЗ (в редакции Федерального закона от 25.04.2007 N 53-ФЗ), в случае, если
такое требование установлено заказчиком, уполномоченным органом;
г) копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию,
установленному в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» № 94-ФЗ (в редакции Федерального закона от 25.04.2007 N 53-ФЗ), в случае, если такое требование
установлено Правительством Российской Федерации.
д) документы, определенные частью 3 статьи 35 Федерального закона от 21 июля 2005 г. «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» № 94-ФЗ.
Содержание заявки на участие в аукционе отражается в описи (Форма 1.5.1.)
19.
Пункт 4.1. 1.,
4.1.2.
20.
Пункт 4.3.1.
21.
22.
Пункт 4.6.1.
Пункт 5.1.2.,
5.1.3.
Место, дата начала и окончания подачи заявок на уча стие в аукционе: Заявки
подаются с 09.03.2010 г. - время московское (в рабочие дни) по 29.03.2010 г. до 10.00 ч. время московское по адресу: 397944, Воронежская область, Лискинский район, с.Старая
Хворостань, улица Центральная, 1
Порядок отзыва заявок на участие в аукционе:
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать
заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения
заявок на участие в аукционе путем письменного уведомления Заказчика, уполномоченного
органа, об этом до истечения срока подачи заявок, установленного в соответствии с
пунктом 4.1.1. Раздела. 1.2. Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на
участие в аукционе, уведомляет Заказчика в письменной форме до дня и времени начала
рассмотрения заявок на участие. В уведомлении в обязательном порядке должно
указываться наименование организации-участника, отзывающего заявку. Возврат отозванной
заявки осуществляется соответствующему участнику.
Обеспечение заявки на участие в аукционе: не требуется
Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
29.03.2010 года 1000 по московскому времени по адресу: 397944, Воронежская область,
Лискинский район, с.Старая Хворостань, улица Центральная, 1
23.
Пункт 6.1.
Процедура проведения аукциона
24.
Пункт 6.1.1.
Место, дата и время проведения аукциона: 01 апреля 2010 года в 1000 московского
времени по адресу: 397944, Воронежская область, Лискинский район, с.Старая
Хворостань, улица Центральная, 1
При регистрации на аукцион каждый участник аукциона обязан предоставить паспорт и
доверенность, подтверждающую полномочия представителя на право представления
интересов своей организации в данном аукционе.
25.
Пункт 6.1.3.
26.
Пункт 6.1.4.
В аукционе принимают участие только участники размещения заказа, признанные
участниками аукциона.
Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на «шаг
аукциона» в размере 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта
(цены лота).
27.
Пункт 7.1.2.
Срок заключения муниципального контракта
Муниципальный контракт между Победителем аукциона – Подрядчиком и Заказчиком должен быть подписан не
позднее 20 (двадцати) дней, но не ранее 10 (десяти) дней с момента размещения протокола аукциона на официальном
сайте.
Пункт 7.2.1.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта. Срок и порядок
предоставления обеспечения исполнения контракта
30% от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в Извещении о проведении
настоящего открытого аукциона.
Обеспечение исполнения контракта предоставляется после признания участника победителем аукциона в
виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в
залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) до момента заключения контракта, в порядке,
указанном в П. 7.2 РАЗДЕЛА 1.2.7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПОРВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА ЧАСТИ 1
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА.
В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде залога денежных средств, участник
аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств по следующим
реквизитам:
Получатель: администрация Старохворостанского сельского поселения Лискинского района Воронежской
области;
ИНН: 3614001393
КПП: 361401001
ОГРН: 1023601511141
ОКАТО: 20221860000
ОКПО: 04130969
р/счет 40204810800000000640
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Воронежской области г.Воронеж
БИК 042007001
Назначение платежа: обеспечение исполнения муниципального контракта на выполнение работ
Пункт 7.4.2.
Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом
количество товаров, объем работ, услуг: не предусмотрено.
Пункт 9.
ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
28.
29
30.
РАЗДЕЛ 1.4 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
1.4.1 ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом аукционе
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ.
Настоящим __________________________________________________________ подтверждает, что для участия в
(наименование участника размещения заказа)
открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ направляются ниже
перечисленные документы.
№№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Наименование
Заявка на участие в аукционе (по форме 1.4.2 раздела 1.4)
Анкета участника аукциона (по форме 1.4.3 раздела 1.4)
Выписка (или нотариально заверенная копия Выписки) из Единого
государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для
юридических лиц).
Выписка (или нотариально заверенная копия Выписки) из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС
России (для индивидуальных предпринимателей).
Нотариально удостоверенный перевод на
русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц)
Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц)
Копии действующих лицензий.
Предложения о функциональных и качественных характеристиках услуг
(по форме 1.4.4 раздела 1.4)
Свидетельства
Устав (положение, учредительный договор)
Справка об отсутствии банкротства и непроведении ликвидации.
Справка о неприостановлении деятельности организации.
Иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд"
Кол-во
листов
1.4.2. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
На бланке организации.
Дата, исход. №
Заказчику: Администрация Старохворостанского сельского поселения Лискинского муниципального
района Воронежской области в лице главы администрации Карайчева Юрия Ивановича. Место нахождения:
Воронежская область, Лискинский район, с.Старая Хворостань, улица Центральная, 1, телефон 62-2-11
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(заполняется по каждому лоту)
на право заключения с администрацией Старохворостанского сельского поселения Лискинского
муниципального района Воронежской области в лице главы администрации Карайчева Юрия Ивановича
муниципального контракта на
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(указывается предмет контракта-лота)
1. Изучив документацию по аукциону на право заключения вышеупомянутого контракта, а также
применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты__________________________
_______________________________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
в лице, _________________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в документации об открытом
аукционе, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях,
которые мы представили в настоящем предложении, и по цене, которая будет объявлена нами в ходе проведения
открытого аукциона.
3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение
работ, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом аукциона, данные работы будут в любом
случае выполнены в полном объеме в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.
4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательства
выполнить работы в соответствии с требованиями документации об аукционе и согласно нашим предложениям,
которые мы просим включить в контракт.
5. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении
_____________________________________________________________________________________________
(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ %
(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем
право заказчик, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий,
запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
7. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства
подписать контракт на выполнение работ в срок 20 дней со дня подписания протокола аукциона и проекта
муниципального контракта.
8. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а
победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся
подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации по аукциону и
условиями нашего предложения по цене.
9. В случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о заключении с нами
муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем аукциона, нами будет представлено
обеспечение исполнения муниципального контракта в виде ____________ (безотзывной банковской гарантии,
страхования ответственности по контракту, передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в
форме вклада (депозита)) на сумму ___________.
10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и
взаимодействия
с
уполномоченным
органом
и
заказчиком
нами
уполномочен
_______________________________________________________ (контактная информация уполномоченного
лица).
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
11. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения
протокола аукциона и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального
контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным
заказчиком муниципального контакта на условиях наших предложений.
12. Юридический и фактический адреса/ место жительство телефон ___________ , факс _________ ,
банковские реквизиты:
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________
_____________________________________________________________________________________________
14. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____ стр.
Руководитель организации _________________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер ________________________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
м. п.
1.4.2. ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА АУКЦИОНА
Заказчику: Администрация Старохворостанского сельского поселения Лискинского муниципального
района Воронежской области в лице главы администрации Карайчева Юрия Ивановича. Место нахождения:
Воронежская область, Лискинский район, с.Старая Хворостань, улица Центральная, 1, телефон 62-2-11
АНКЕТА
участника аукциона
1. Полное и сокращенное наименования организации и ее
организационно-правовая форма: (на основании
учредительных документов установленной формы (устав,
положение, учредительный договор), свидетельства о
государственной регистрации, свидетельства о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц)
2. Предыдущие полные и сокращенные наименования
организации с указанием даты переименования и
подтверждением правопреемственности
3. Регистрационные данные:
3.1. Дата, место и орган регистрации (на основании
свидетельства о государственной регистрации)
3.2. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной
налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в
качестве налогоплательщика
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника
Примечание. Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Участника аукциона подтверждены путем
представления следующих документов: - устав, положение, учредительный договор; - свидетельство о
государственной регистрации; - информационное письмо об учете в ЕГРПО; - свидетельство о постановке
на учет в налоговом органе
4. Юридический адрес участника
Страна
Адрес
5. Почтовый адрес участника
Страна
Адрес
Телефон
Факс
6. Банковские реквизиты (может быть несколько):
6.1. Наименование обслуживающего банка
6.2. Расчетный счет
6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК
Примечание. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем представления письма из
финансирующего банка об открытии расчетного счета
7. Сведения о выданных участнику аукциона лицензиях,
необходимых для выполнения обязательств по
муниципальному контракту (указываются лицензируемый
вид деятельности, реквизиты действующей лицензии,
наименование территории, на которой действует лицензия)
8. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях (о
лицах, входящих с участником аукциона в одну группу лиц (в
ред. ст. 105, 106 ГК Российской Федерации), в том числе об
аффилированных лицах (в соответствии с определением
понятия "аффилированное лицо" в статье 4 Закона РСФСР
"О конкуренции и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках" N 948-1 от 22.03.1991)
В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды по усмотрению участника аукциона могут быть представлены:
- формы №1 "Бухгалтерский баланс" и №2 "Отчет о прибылях и убытках" за два предыдущих года и
последний отчетный период отчетного года с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью
организации;
- акт сверки, выданный ИФНС, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными
фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:
1.__________________________________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
2.__________________________________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)______________
(подпись)
Главный бухгалтер
___________________
(Ф.И.О.)
___________________
(подпись)
М. П.
____________
(Ф.И.О.)
1.4.4 ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАБОТ
Заказчику: Администрация Старохворостанского сельского поселения Лискинского муниципального
района Воронежской области в лице главы администрации Карайчева Юрия Ивановича. Место нахождения:
Воронежская область, Лискинский район, с.Старая Хворостань, улица Центральная, 1, телефон 62-2-11
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Участника размещения заказа
1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию по аукциону на право заключения муниципального
контракта на ____________________________________________________________________________________,
в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение
вышеуказанного заказа, мы
____________________________________________________________________________________________
(полное наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)
в лице _______________________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя участника размещения заказа – юридического лица, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))
уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать контракт, согласны выполнить
предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации по аукциону и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:
№№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
Наименование показателя
2
Обеспеченность силовыми, рабочими
машинами и оборудованием
Обеспеченность измерительными и
регулирующими приборами и
устройствами
Обеспеченность транспортными
средствами
Обеспеченность материалами для
производства работ
Обеспеченность инженернотехническим персоналом для
производства работ
6.
Обеспеченность рабочими требуемых
специальностей для производства работ
8.
1.
Технология производства работ
Интенсивность выполнения работ
(продолжительность рабочего дня,
количество смен, рабочие и выходные
дни)
Расходы на эксплуатацию и техническое
обслуживание выполненных работ
Безопасность выполняемых работ
Применяемая система контроля
качества за выполненными работами
2.
3.
4.
Данные участника
размещения заказа
4
Примечание
5
Может быть по
усмотрению участника
подтверждено формой
ОС-6 «Инвентарная
карточка учета объекта
основных средств»,
договором аренды,
проката, лизинга
То же
То же
Могут быть
представлены
сертификаты
специалистов
Может быть
подтверждено
штатным расписанием
Может быть
подтверждено копиями
соответствующих
сертификатов,
5.
свидетельств,
положений,
действующих по
организации. Могут
быть также
представлены данные о
лабораториях контроля
качества
Может быть
подтверждено копиями
положений,
действующих по
организации
Мероприятия по охране труда
2. Мы ознакомлены с материалами, влияющими на стоимость выполнения работ
Полное наименование участника размещения заказа/Ф.И.О., паспортные данные _______________________
Юридический адрес организации ________________________________________________________________
Фактический адрес организации/место жительства _________________________________________________
Банковские реквизиты _________________________________________________________________________
Должность руководителя _______________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) _________________________________________________
Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью), уполномоченных для контактов
_____________________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты ______________________________________________________________________
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) __________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер
______________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
М. П.
Примечание:
Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие
1.4.5 ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ
ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ
ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
_____________________________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Юридическое лицо – участник размещения заказа:
_____________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
доверяет _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ №_________ выдан _____________________________________«____» _____________
представлять интересы ________________________________________________________________________
(наименование организации)
на аукционах, проводимых
администрацией Старохворостанского сельского поселения Лискинского
муниципального района Воронежской области.
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять единой комиссии необходимые
документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его
выполнением.
Подпись _________________________________
(Ф.И.О. удостоверяемого)
________________________ удостоверяем.
(Подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по «____» _________________________ г.
Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер __________________________( ___________________ )
(Ф.И.О.)
М.П.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ
Формы заполняются муниципальными заказчиками, уполномоченными органами либо специализированными
организациями путем внесения в соответствующие пункты Форм данных по конкретным закупкам.
1.4.1. Форма: «Опись документов, представляемых для участия в аукционе»
1.
2.
В данной форме приведен исчерпывающий перечень документов, которые должны представить все
участники размещения заказа. Другие документы прикладываются участниками размещения заказа
самостоятельно, по собственному желанию. Требовать от участников аукциона иные документы, за
исключением документов предусмотренных в данной форме не допускается.
Из формы могут быть удалены различные данные, по которым в конкретном аукционе предоставление
документов не требуется (например, лицензии).
1.4.2. Форма: «Заявка на участие в аукционе»
1.
2.
Заявка на участие в аукционе это основной документ, которым участники размещения заказа изъявляют
свое желание принять участие в аукционе на условиях, установленных муниципальным заказчиком,
уполномоченным органом.
В данной форме заполняются только те разделы, которые приведены в квадратных скобках, все данные,
указанные в круглых скобках приведены в качестве пояснения участникам размещения заказа.
1.4.3. Форма: «Анкета участников аукциона»
1.
2.
3.
Все пункты, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения всеми участниками
размещения заказа.
Перечень документов, приведенный в анкете, является только рекомендуемым для подтверждения
участниками своих данных. В том случае, если муниципальный заказчик или уполномоченный орган
считают нецелесообразным представление такого количества документов, последние могут быть удалены
из списка. Однако требовать указанные документы в обязательном порядке муниципальный заказчик
или уполномоченный орган не вправе.
Все данные, указанные в круглых скобках приведены в качестве пояснения участникам размещения заказа.
1.4.4. Форма «Предложения о функциональных и качественных характеристиках работ»
Все пункты, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения всеми участниками
размещения заказа.
2. Наименование показателей настоящей формы указывается муниципальным заказчиком, уполномоченным
органом или специализированной организацией в соответствии с утвержденной проектно-сметной
документацией или утвержденным Техническим заданием.
3. В зависимости от материалов, содержащихся в техническом задании пункты таблицы с 1 по 6 могут быть
конкретизированы.
Например, в случае наличия в составе технического задания проекта организации строительства (ПОС) в
данных разделах могут быть указаны конкретные специальности рабочих, категории машин и механизмов,
обеспеченность основными временными зданиями и сооружениями требуемыми для производства работ.
1.
1.4.5. Форма «Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления
интересов организации – участника аукциона»
В форме заполняются только те разделы, которые приведены в квадратных скобках, все данные,
указанные в круглых скобках приведены в качестве пояснения участникам размещения заказа.
ЧАСТЬ II
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
на исполнение муниципального заказа на выполнение работ
«____» ____________ 2009г.
с.Колыбелка
Администрация Старохворостанского сельского поселения Лискинского муниципального района
Воронежской области в лице главы администрации Карайчева Юрия Ивановича, действующего на основании
Положения, с одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице
___________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, в соответствии с
протоколом ________________________от___________________ на право заключения муниципального
контракта на ___________________________________________________ заключили настоящий муниципальный
контракт, именуемый в дальнейшем Контракт о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
Заказчик
поручает,
а
Подрядчик
принимает
на
себя
обязательство
выполнить
работы
________________________________________________________________________
согласно
сметы,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (приложение № 1).
Календарные сроки выполнения работ определены сторонами и графиком выполнения работ (приложение № 2).
начало выполнения работ
окончание работ
Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно по соглашению с Заказчиком.
2.
ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена контракта ____________________________________________________ рублей с учетом НДС.
Источники финансирования: ____________________________________
2.2. Работы оплачиваются администрацией Колыбельского сельского поселения Лискинского муниципального
района Воронежской области по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Подрядчика.
2.3. Авансирование 30 %, окончательный расчет по Контракту производится после выполнения Подрядчиком
работ и составления акта приема, (прием выполненных работ осуществляется Заказчиком) выполненных работ
за фактически выполненный объем работ в течение финансового года.
2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом
количества товаров, работ, услуг и иных условий исполнения Контракта
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик вправе:
3.1.1. Требовать от Заказчика приемки выполненных работ.
3.1.2. Требовать возмещения убытков, причиненных Заказчиком в ходе исполнения Контракта.
3.2.Заказчик вправе:
3.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его
деятельность.
3.2.2. Отказаться от исполнения Контракта в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику
часть установленной цены пропорционально части работы выполненной до получения извещения об отказе
Заказчика от исполнения Контракта в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком
своих обязательств по Контракту, с соблюдением требований ч.8 ст.9 Федерального закона №94-ФЗ от
21.07.2005г.«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
3.3.Подрядчик обязан:
3.3.1.Выполнить все работы с надлежащим качеством в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и
сметной документацией. Обеспечить выполнение и качество работ в соответствии с государственными
элементными строительными нормами (ГЭСН), строительными нормами и правилами (СНиП), ГОСТ, ТУ,
САНПиН, действующими нормами пожарной безопасности.
3.3.2.Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе
выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившие качество работ в
течение 3-х дней.
3.3.3.Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и иного имущества,
используемого для исполнения Контракта.
3.3.4.Представить срок гарантии нормального функционирования результатов работы с даты подписания актаприемки или акта устранения недостатков в течение 3 (трех) лет, за исключением случаев преднамеренного
повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.
3.3.5.При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволяют
продолжать нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой
счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
3.3.6.При проведении работ по Контракту Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники
безопасности.
3.3.7.В случае возникновения аварийных ситуаций в течении гарантийного срока Подрядчик устраняет
неполадки в течении 24 часов. Если по причине аварийной ситуации будет нанесен ущерб жильцам дома, то
сумма ущерба возмещается Подрядчиком.
3.3.8. Произвести испытания смонтированных наружных или внутренних инженерных коммуникаций и сетей
или оборудования и сдать Заказчику результат работ по акту.
3.3.9. До заключения муниципального контракта Подрядчик обязуется заключить договор страхования
гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
муниципальному контракту на выполнение работ для муниципальных нужд. И представить Заказчику
доказательства заключения договора страхования, включая данные о страховщике, страховой сумме, страховой
премии и страховым рискам.
Сумма обеспечения исполнения своих обязательств по муниципальному контракту соответствует сумме
муниципального контракта.
3.4.Заказчик обязан:
3.4.1. Принять выполненные работы и, при отсутствии претензий относительно качества, объемов работ,
подписать Акт выполненных работ и передать один экземпляр Подрядчику.
3.4.2. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Контракта.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту стороны несут
ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ.
4.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик
вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения
обязательства по Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей
на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
4.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик
вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения
обязательства по Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% действующей на день
неуплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
4.4. Заказчик также вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:
4.4.1. в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных
Подрядчиком на этапе размещения муниципального заказа, указанного в Преамбуле Контракта;
4.4.2. в случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или в случае наличия решения
арбитражного суда о признании поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства;
4.4.3. в случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4.4.4. если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный
год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Контракта будут по возможности
разрешать путем переговоров между сторонами.
5.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в
Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.
6.2.Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком производятся в соответствии с
гражданским законодательством и оформляются актом выполненных работ, подписываемым обеими
Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.
В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям Контракта Заказчик
незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков
их исправления и направляет его Подрядчику.
Подрядчик обязан в течение десяти со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за
свой счет.
6.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также
в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Контракте.
6.4. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения
недостатков.
6.5. После ввода объекта в эксплуатацию Подрядчик обязуется представить Заказчику в течение шести
месяцев необходимую документацию для постановки объекта на баланс.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств
по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а
именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также
других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в
состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту
отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства
значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении,
виде и возможной продолжительности действия..
7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных
месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт
без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.Любые изменения и дополнения к Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в
письменном виде и подписаны сторонами Контракта.
8.2. При исполнении Контракта не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за
исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником
поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в
форме преобразования, слияния или присоединения.
8.2. Контракт вступает в действие с момента подписания.
8.3. Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру каждой из
сторон.
9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«Заказчик»
Администрация Старохворостанского сельского
поселения Лискинского муниципального района
Воронежской области, Лискинский район, с. Старая
Хворостань, улица Центральная, 1, телефон 62-2-11,
ИНН: 3614001509
КПП: 361401001
ОГРН: 1023601511559
ОКАТО: 20221824000
ОКПО: 04130886
р/счет 40204810000000000631
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Воронежской
области г.Воронеж
БИК 042007001
Лущиков Н.В _______________________
«Поставщик»
___________________
ЧАСТЬ 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
(наименование
стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ
СМЕТНЫЙ
РАСЧЕТ №
(локальная
смета)
Клуб
Стоимость единицы
№
пп
1
Обоснование
Наименование работ и затрат
2
3
Ед. изм.
Кол.
Всего
Экспл.
маш.
оплата
труда
в т.ч.
оплата
труда
6
7
4
5
100 м2
5,2
219,02
3,28
100 м2 кровли
1,56
184,68
30,67
114,46
5,13
100 м2 подшивки
0,18
1197,52
213,38
634,97
42,18
1332,72
19,1
Затр.тр.раб-х не занятых
обслуж.машин
Общая стоимость
Всего
в т.ч.
оплата
труда
Экспл.
маш.
Обслуж-х машины
в т.ч.
оплата
труда
на ед-цу
всего
9
10
11
12
1286,58
1138,9
147,68
288,1
178,56
47,85
8
0,46
0,7176
215,55
114,29
38,41
79,87
14,3766
7,59
3,72
0,6696
18,8
29,328
8
Раздел 1. Кровля.
1
ТЕРр58-25-4
Разборка покрытий кровли из волнистых
асбоцементных листов
1,1
ТЕРр58-01-1
Разборка обрешетки из брусков с прозорами
1,3
ТЕРр54-03-3
Разборка подшивки потолков оштукатуренной
1,2
ТЕРр58-12-3
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков
под кровлю из асбестоцементных листов
100 м2
1,56
2
ТЕРр58-05-1
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш
укрепление стропильных ног расшивкой досками с
двух сторон
100 м
2
247,42
28,4
141,94
3,17
4097,3
29,51
322,55
3,55
24,39
126,828
15,16
23,6496
17,06
2079,04
221,43
29,8
4,95
0,29
0,4524
8194,6
645,1
59,02
39,87
79,74
7,1
0,35
0,7
2,1
ТЕР10-01002-1
Установка стропил
м3
1,5
2552,23
2,2
ТЕР10-02009-1
189,83
4,08
Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным
балкам с укладкой щитов наката с утеплением
плитами минераловатными (пристройка сан.узел)
100 м2
0,18
2055,75
459,93
3
ТЕР12-01015-3
1264,55
58,02
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
100 м2
5,2
751,43
28,37
64,76
2,32
33,39
4
ТЕР12-01007-1
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных
листов обыкновенного профиля по деревянной
обрешетке с ее устройством
100 м2
5,2
6152,68
128,32
391,42
18,73
5
ТЕР10-02035-2
Сборка карнизов
100 м2
0,8
1488,12
85,09
1207,99
11,33
6
ТЕР10-02035-3
Сборка фронтонов из строганых досок
100 м2
0,44
817,22
98,3
583,2
13,09
7
ТЕР15-04025-1
Улучшенная окраска масляными составами по дереву
карнизов и фронтонов
100 м2
1,24
1323,99
7,13
499,76
0,92
10724,82
19,07
8
ТЕР12-01010-1
Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной
стали
100 м2
2,2
8,1
ТЕР10-01087-1
Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок,
балок, стропил, мауэрлатов
10 м3
1,2
912,15
2,94
571,24
14,02
69,44
1,84
Итого прямые затраты по разделу 1
3828,35
284,75
50,09
24,09
36,135
6,12
0,37
0,555
370,04
227,62
82,79
154,78
27,8604
10,44
5,27
0,9486
3907,44
336,75
147,52
7,84
40,768
12,06
0,21
1,092
47,91
249,132
31993,94
2035,38
667,26
97,4
1,69
8,788
1190,5
966,39
68,07
155,87
124,696
9,06
1,03
0,824
43,25
74,01
32,5644
359,58
256,61
1641,75
619,7
5,76
1,19
0,5236
8,84
58,52
72,5648
1,14
0,09
0,1116
23594,6
2006,73
41,95
112,75
248,05
6,47
0,27
0,594
685,49
83,33
16,82
8,5
10,2
2,21
0,17
79635,56
9115,54
1449,35
1115,89
195,36
16,18
0,204
Раздел 2. Цоколь.
9
ТЕР26-01048-4
Устройство каркаса изоляции на плоских и
криволинейных поверхностях из сетки
100 м2
изолируемой
поверхности
1,2
148,88
45,92
90,61
5,68
178,66
108,73
55,1
11,2
13,44
6,82
0,56
0,672
10
ТЕР15-02001-1
Улучшенная штукатурка цементно-известковым
раствором по камню стен
100 м2
1,2
1708,46
639,34
42,48
11
ТЕР15-02002-2
Высококачественная штукатурка цементноизвестковым раствором по камню стен с прорезными
рустами "Дикий камень"
100 м2
1,2
4127,34
301,63
2429,04
47,83
12
ТЕР15-04005-5
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными
составами улучшенная по сборным конструкциям,
подготовленным под окраску стен
100 м2
1,44
1220,85
8,77
214,71
1,13
266,91
Итого прямые затраты по разделу 2
2050,15
767,21
320,29
70,88
85,056
50,98
2,78
3,336
4952,81
2914,85
361,96
232
278,4
57,4
3,13
3,756
1758,02
309,18
12,63
25,41
36,5904
1,63
0,11
0,1584
8939,64
4099,97
749,98
413,49
116,83
7,92
Раздел 3. Отмостка
13
ТЕРр51-02-1
Разработка грунта при подводке, смене или усилении
фундаментов грунт I-II группы с креплением
100 м3 грунта
0,2
5075,84
3272,17
0,1
14
ТЕР27-04001-1
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев
оснований из песка
100 м3 материала
основания (в
плотном теле)
0,12
11411,09
1318,76
119,63
155,95
100 м3
0,12
60087,21
2002,16
4332,2
322,99
15
ТЕР6-01-0012
Устройство бетонных фундаментов общего
назначения под колонны объемом до 3 м3. Бетон
тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В
7,5 (М100)
0,82
Итого прямые затраты по разделу 3
1015,17
654,43
0,16
433,4
86,68
0,02
0,01
0,002
1369,33
14,36
158,25
15,72
1,8864
18,71
13,88
1,6656
64,26
7210,47
519,86
240,26
535,5
38,76
29,05
9594,97
1188,65
398,67
152,83
57,49
5,15
3,486
Раздел 4. Усиление фундаментов и кладка стен
15,1
ТЕРр53-01-7
Разборка стен бревенчатых оштукатуренных (сан.узел)
100 м2 стен
0,7
15,2
ТЕРр56-01-3
Демонтаж оконных коробок в рубленых стенах
(кинозал, библиотека, зав.клубом)
100 коробок
0,14
15,3
ТЕРр56-02-2
Снятие оконных переплетов остекленных
100 м2 оконных
переплетов
0,48
2195,59
624,88
924,63
92
636,72
1536,91
647,24
89,14
78,98
240,41
168,43
437,42
64,4
128,6
90,02
7,48
5,236
72,79
10,1906
25,6
46,11
22,1328
5,06
0,93
0,4464
564,12
500,86
53,34
350,9
10,55
15,4
ТЕРр53-20-1
Kладка отдельных участков наружных стен из кирпича
простых (закладка оконных проемов)
100 м3 кладки
0,24
16
ТЕР6-01-00120
Устройство ленточных фундаментов0 бетонных. Бетон
тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В
7,5 (М100)
100 м3
0,5
17
ТЕР8-02-0014А
Кладка стен кирпичных наружных средней сложности
при высоте этажа свыше 4 м (кирпич силикатный)
м3 кладки
30
17,1
ТЕР8-03-0022
Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки
при высоте этажа свыше 4 м
17,2
ТЕР7-01-0211
Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных
элементов в здании до 5 т массой до 0,7 т
18
ТЕР8-07-0011
Установка и разборка наружных инвентарных лесов
высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки
47446,72
2600,13
4475,85
434,85
56397,3
1556,1
2757,21
251,13
428,6
23,33
45,6
3,9
23,33
м3 кладки
50
671,32
34,64
3,9
100 шт. сборных
конструкций
0,1
3276,7
2389,45
799,16
399,62
646,99
5,74
354,58
0,71
100 м2
вертикальной
проекции для
наружных лесов
2,02
Итого прямые затраты по разделу 4
11387,21
1074,2
28198,65
1378,61
12858
1368
624,03
563
135,12
104,36
39
9,36
778,05
337,48
168,74
125,57
22,61
11,305
699,9
5,52
165,6
117
0,35
10,5
4,24
212
33566
1732
1166,5
195
0,35
17,5
327,67
79,92
238,95
96,75
9,675
39,96
35,84
3,584
1306,92
716,25
11,59
43,4
87,668
1,43
0,07
0,1414
89510,91
7243,63
3982,04
901,15
652,78
58,07
Раздел 5. Крыльца
ТЕР46-04003-2
Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3
при помощи отбойных молотков из бе-тона марки 150
(Ступени)
м3
0,35
20
ТЕР1-02-0571
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2
м без креплений с откосами, группа грунтов 1
100 м3 грунта
0,06
21
ТЕР11-01001-2
Уплотнение грунта щебнем
100 м2
0,1
770,77
46,01
61,22
7,49
22
ТЕР11-01002-9
Устройство подстилающих слоев бетонных
м3
10
462,29
19
962,84
746,46
336,99
67,78
193,67
80,68
52,53
52,53
77,08
6,12
0,24
4622,9
291
31,41
55,02
1,06
875,56
261,26
23,94
8,379
28,24
10,37
3,6295
118
7,08
4,6
7,7
0,77
0,75
0,88
0,088
2,4
3,66
36,6
0,31
12,64
0,1264
875,56
29,1
23
ТЕР6-01-01510
Армирование подстилающих слоев и набетонок
т
0,01
5502,36
105,67
4,2
24
ТЕР6-01-00115А
Устройство ступеней бетонных плоских. Бетон
тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В
12,5 (М150)
100 м3
0,06
54834,49
1371,81
945,07
223,75
25
ТЕР11-01027-3
Устройство покрытий на цементном растворе из
плиток керамических для полов одноцветных с
красителем (крыльцо, ступени)
100 м2
0,34
10141,98
176,02
989,38
31,89
301,62
182,66
26
ТЕР9-03-0501
Монтаж стальных уголков на ступени
27
ТЕР10-02041-1
Ограждение лестничных площадок перилами
100 м плинтуса
0,24
100 м
0,3
111,74
0,51
401,88
96,66
240,6
12,89
32254,62
232,6
27,2
ТЕР7-05-0164
Устройство металлических ог-раждений без поручней
100 м
ограждений
0,3
402,63
26,74
27,3
ТЕР9-03-0392
Монтаж опорных конструкций для крепления навесов
т конструкций
0,2
629,62
86,09
422,64
2,97
27,1
ТЭСНиЕР09-36-004-2
Облицовка фасада металлическим сайдингом без
устройства теплоизоляционного слоя
100 м2
0,9
2488,07
1096,11
1391,96
128,37
Итого прямые затраты по разделу 5
3290,07
56,7
3448,27
336,39
72,39
26,82
120,56
72,18
0,04
0,38
0,0038
82,31
116,82
7,0092
13,43
20,15
1,209
59,85
119,78
40,7252
10,84
2,94
0,9996
43,84
12,8
3,072
0,12
0,05
0,012
29
28,78
8,634
3,87
1,17
0,351
45,65
13,695
9676,39
120,79
69,78
8,02
2,59
0,777
125,92
84,53
17,22
49,49
9,898
0,59
0,27
0,054
2239,26
1252,76
986,5
145,45
130,905
115,53
11,43
10,287
24117,38
2368,66
1557,07
266,89
181,43
17,41
Раздел 6. Внутренняя отделка
28
ТЕРр57-02-12
Разборка покрытий полов лаг из досок и брусков
(кинозал,фойе,зап.вход)
100 м2
2,17
69,09
29
ТЕРр57-02-9
Разборка покрытий полов дощатых
68,88
0,11
100 м2 покрытий
2,17
403,86
49,33
30
ТЕР11-01011-5
284,19
9,75
Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм
100 м2
2,17
1421,08
77,57
31
ТЕР11-01011-6
Устройство стяжек легкобетонных на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять или исключать
к норме 11-01-011-05 (16 см)
100 м2
69,44
0,22
382,25
14,4
302,62
13,21
149,93
149,47
0,48
7,67
16,6439
876,38
616,69
107,05
38,3
83,111
21,16
0,86
1,8662
3083,74
829,48
168,33
50,23
108,9991
31,25
1,27
2,7559
21013,93
264,57
917,3
0,5
34,72
0,24
3,81
2,38
77,39
32
ТЕР11-01011-1
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
100 м2
2,17
1355,27
298,3
14,4
33
ТЕР11-01011-2
Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять или исключать
к норме 11-01-011-01
100 м2
4,34
259,75
13,21
3,78
2,38
10141,98
176,02
989,38
31,89
576,03
6,56
61,89
0,81
36,05
34
ТЕР11-01027-3
Устройство покрытий на цементном растворе из
плиток керамических для полов одноцветных с
красителем
100 м2
2,36
35
ТЕР11-01039-1
Устройство плинтусов деревянных
100 м
4,6
36
ТЕР10-01010-1
Установка элементов каркаса из брусьев (сцена)
м3
1,55
2187,38
37
ТЕР11-01033-3
Устройство покрытий из брусков (сцена)
178,88
3,65
100 м2
0,27
13180,22
197,4
38
ТЕР10-01052-1
Устройство лестниц внутриквартирных с подшивкой
досками обшивки (сцена, кинобудка)
558,53
26,06
м2
20,2
564,38
5,74
39
ТЕР10-01012-1
44,2
0,71
Обшивка каркасных стен досками обшивки (сцена)
100 м2
0,06
5095,24
46,26
40
ТЕР10-01087-1
Огнезащита деревянных конструкций
10 м3
0,098
296,57
5,68
571,24
14,02
69,44
1,84
3,03
41
ТЕР15-04029-2
Покрытие полов лаком по огрунтованной или
окрашенной поверхности за 2 раза
100 м2
0,27
1177,81
111,13
0,41
42
ТЕР15-04025-3
Улучшенная окраска масляными составами по дереву
полов (плинтуса, лестницы)
100 м2
0,85
1498,66
10,17
438,7
1,35
43
ТЕРр56-09-3
Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах
рубленных
100 коробок
0,09
1080,26
2940,94
647,31
1127,32
16,41
23935,07
2334,94
2649,74
284,69
165,27
0,21
14,5824
167,94
39,51
85,7367
31,25
1,27
2,7559
57,33
0,5
2,17
10,33
0,21
0,9114
415,41
119,78
282,6808
75,26
2,94
6,9384
30,18
7,65
35,19
3,73
0,08
0,368
55,88
22,5
34,875
3390,44
277,26
5,66
0,36
0,558
3558,66
150,8
53,3
69,04
18,6408
7,04
2,45
0,6615
11400,48
892,84
115,95
4,9
98,98
14,34
0,07
1,414
305,71
17,79
2,78
36,3
2,178
0,34
0,56
0,0336
55,98
6,81
1,37
8,5
0,833
0,18
0,17
0,0167
0,82
12,32
3,3264
318,01
30,01
1273,86
372,9
97,22
91,12
0,11
0,04
0,0108
8,64
51,37
43,6645
1,15
0,13
0,1105
134,1
12,069
1012,46
44
ТЕРр56-10-1
Снятие дверных полотен
100 м2 дверных
полотен
0,2
100 м
наличников
0,45
43,09
43063,85
795,51
307,25
61,45
54,78
36,28
7,256
19,39
14,31
4,21
1,8945
13780,43
262,26
254,56
92,92
29,7344
37,38
10,52
3,3664
1004,44
81,53
0,3
8,04
9,648
925,75
38,69
39,03
4,6836
89,14
78,98
72,79
10,1906
160,28
112,29
17,07
46,11
14,7552
3,38
0,93
0,2976
79,22
20,5972
559,62
437,92
140,1344
79,29
19,31
6,1792
273,91
45
ТЕРр56-11-1
Снятие наличников
46
ТЕР10-01039-2
Установка блоков в наружных и внутренних дверных
проемах в каменных стенах площадью проема более 3
м2
100 м2
0,32
819,55
116,8
47
ТЕРр56-29-1
Установка наличников с прирезкой встык или на "ус"
100 м
1,2
837,03
0,25
48
ТЕРр56-30-1
Установка дверных (оконных) приборов врезных
100 приборов
0,12
7714,6
31,79
67,94
322,39
49
ТЕРр56-01-3
Демонтаж оконных коробок в рубленых стенах
100 коробок
0,14
636,72
564,12
50
ТЕРр56-02-2
Снятие оконных переплетов остекленных
100 м2 оконных
переплетов
0,32
500,86
53,34
350,9
10,55
51
ТЕРр56-03-3
Снятие подоконных досок деревянных в зданиях
деревянных
100 м2
0,26
696,99
52
ТЕР9-04-0094
Монтаж оконных блоков из алюминиевых
многокамерных профилей с герметичными
стеклопакетами
100 м2
0,32
20943,66
1748,82
4068,28
247,77
0,18
1463,7
49,01
0,05
22,82
5,9332
1887,04
1045,55
5,33
71,06
125,0656
0,72
0,04
0,0704
355,43
102,6
359,1
29,19
0,78
2,73
181,22
155,51
6701,97
1301,85
598,11
53
ТЕРр56-27-2
Установка деревянных подоконных досок в каменных
стенах на кронштейнах
100 м
0,26
5629,61
54
ТЕР15-04030-4
Масляная окраска металлических поверхностей
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и
т.п., количество окрасок 2
100 м2
1,76
1072,18
3,03
594,06
0,41
5149,05
101,55
904,93
8,34
188,49
55
ТЕР15-36002-1
Устройство подвесных потолков "Амстронг"
100 м2
3,5
18021,68
3167,26
56
ТЕР15-36001-1
Облицовка поверхности стен одним слоем
гипсокартонных листов с устройством металлического
каркаса (кинозал 2 стены, библ.,зав,фойе)
100 м2
3,4
10753,46
1361,9
10,7
56,1
ТЕР15-02016-3
Оштукатуривание поверхностей цементноизвестковым или цементным раствором по камню и
бетону улучшенное стен
100 м2
2,5
2311,13
568,16
757,11
92,81
57
ТЕР15-04005-3
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными
составами улучшенная по штукатурке стен
100 м2
6,12
1570,66
13,45
362,5
1,75
11249,71
49,39
58
58,1
ТЕР15-01020-3
Облицовка стен на цементном растворе с карнизными,
плинтусными и угловыми плитками в общественных
зданиях по кирпичу и бетону
ТЕР8-07-0021
Установка и разборка внутренних трубчатых
инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м
100 м2
0,67
100 м2
горизонтальной
проекции
1,59
58,2
ТЕР11-01035-3
Устройство покрытий из плит древесноволокнистых
100 м2
1,14
58,3
ТЕР11-01036-1
Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат
100 м2
1,14
151,69
2213,6
9,6
976,73
14,76
573,53
1,83
2571,83
75,22
450,74
4,89
8501,5
61,08
334,11
9,05
Итого прямые затраты по разделу 6
36561,76
4630,46
515,75
154,41
524,994
36,38
1
3,4
5777,83
1892,78
1420,4
85,84
214,6
232,03
6,29
15,725
9612,44
2218,5
82,31
42,9
262,548
10,71
0,17
1,0404
171,855
7537,31
1483,11
33,09
256,5
6,43
0,86
0,5762
1553
911,91
23,47
70,2
111,618
2,91
0,18
0,2862
2931,89
513,84
85,75
55,17
62,8938
5,57
0,46
0,5244
9691,71
380,89
69,63
42,4
48,336
10,32
0,85
0,969
194139,84
25376,6
5525,52
2989,66
821,62
68,15
Раздел 7. Водоснабжение. Канализация.
59
ТЕР17-01003-1
Установка унитазов с бачком непосредственно
присоединенным
10 компл.
0,2
3956,96
219,79
7,59
60
ТЕР17-01001-14
Установка умывальников одиночных0 с подводкой
холодной и горячей воды
10 компл.
0,1
2141,24
29,34
195,28
3,7
61
ТЕР17-01002-3
Установка смесителей
10 компл.
0,1
1512,22
1,92
63,14
54,18
791,39
43,96
214,12
19,53
151,22
6,31
10,84
24,64
4,928
1,52
0,71
0,142
2,93
21,65
2,165
0,37
0,35
0,035
0,19
7
0,7
62
ТЕР16-04001-2
Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности диамет-ром
100 мм
100 м
0,3
12139,64
572,26
2,93
63
ТЕР16-04002-1
Прокладка трубопроводов водоснабжения из
напорных полиэтиленовых труб низкого давле-ния
среднего типа наружным диаметром 20 мм
100 м
0,5
3079,23
286,1
1767,33
40,4
64
ТЕР16-05001-1
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов
обратных, кранов проходных на трубо-проводах из
стальных труб диаметром до 25 мм
шт.
3
173,3
2,61
12,55
0,1
3,6
22,38
65
ТЕР16-07003-5
Врезки в действующие внутренние сети
трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм
врезка
2
150,41
41,43
0,1
65,1
ТЕР23-03001-5
Устройство круглых сборных железобетонных
канализационных колодцев диаметром 1,5 м в грунтах
сухих
10 м3
1
15057,26
1425,99
824,54
198,18
5,74
66
ТЕР23-04011-1
Установка люка
шт.
1
387,88
10,7
0,71
67
ТЕР22-01011-1
Укладка стальных водопроводных труб с
гидравлическим испытанием диаметром 50 мм
км
0,05
41784,7
440,31
3090,96
76,47
262,3
2,46
11,91
0,3
68
ТЕР22-03007-1
Установка задвижек или клапанов обратных стальных
диаметром 50 мм
шт.
1
69
ТЕР1-02-0572
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2
м без креплений с откосами, группа грунтов 2
100 м3 грунта
0,3
1142,68
3641,89
171,68
6,71
61,6
18,48
1539,62
883,67
0,88
0,28
0,084
143,05
190,24
95,12
519,9
37,65
20,2
13,64
6,82
7,83
1,47
4,41
0,3
0,01
0,03
4,46
8,92
300,82
82,86
7,2
0,2
0,01
0,02
15057,26
824,54
1425,99
96,55
96,55
198,18
17,3
17,3
387,88
10,7
5,74
1,31
1,31
0,71
0,07
0,07
2089,24
154,55
22,02
318
15,9
3,82
18,69
0,9345
2,46
1,38
1,38
0,3
0,03
0,03
154
46,2
262,3
11,91
342,8
342,8
25298,44
2590,16
1142,68
Итого прямые затраты по разделу 7
1634,96
296,06
226,48
25,47
Раздел 8. Отопление.
71
ТЕР16-02005-5
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения
из стальных электросварных труб диаметром 100 мм
100 м
1,2
13406,04
183,05
16087,25
876,61
219,66
79,75
95,7
72
ТЕР16-02001-5
Прокладка трубопроводов отопления из стальных
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром
40 мм
73
ТЕР16-05001-3
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов
обратных, кранов проходных на трубо-проводах из
стальных труб диаметром до 100 мм
100 м
0,2
шт.
2
74
ТЕР16-05001-2
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов
обратных, кранов проходных на трубо-проводах из
стальных труб диаметром до 50 мм
шт.
4
75
ТЕР16-07005-1
Гидравлическое испытание трубопроводов систем
отопления, водопровода и горячего водо-снабжения
диаметром до 50 мм
100 м
2,5
730,51
18,45
6311,71
41,26
297,39
5,3
664,8
6,36
24,85
0,43
398,99
3,43
12,55
0,2
62,23
2,63
22,14
1,77
2,124
32,97
6,594
1262,34
59,48
8,25
1,06
0,5
0,1
1329,6
49,7
12,72
2,91
5,82
0,86
0,04
0,08
5,88
1595,96
50,2
13,72
1,47
0,8
0,02
0,08
155,58
137,53
6,58
5,01
12,525
98,6
23
0,12
2,4
20529,33
1196,52
55,01
76
ТЕР18-07001-5
Установка кранов воздушных
1 комплект
20
4,93
1,15
Итого прямые затраты по разделу 8
260,93
128,92
24,86
2,38
Раздел 9. Электропроводка.
77
ТЕРм8-02402-1
Кабели по установленным конструкциям и лоткам с
установкой ответвительных коробок. Кабель двухчетырехжильный в помещениях с нормальной средой
сечением жилы до 10 мм2
100 м
2
78
ТЕРм8-02403-3
Провода групповых осветительных сетей. Провод в
защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под
штукатурку по стенам или в бороздах
100 м
23,2
79
ТЕРм8-02409-1
Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с креплением
скобами, диаметр, мм, до 25
100 м
15
773,13
543,92
134,95
99,32
845,99
103,71
326,34
51,99
1089,64
383,79
209,92
160,25
1546,26
269,9
1087,84
15,3
30,6
198,64
7,17
14,34
19626,97
7571,09
2406,07
37
858,4
1206,17
5,27
122,264
5756,85
23,8
357
2403,75
16
240
16344,6
3148,8
80
ТЕРм8-02412-2
Затягивание проводов в проложенные трубы и
металлические рукава. Провод первый одножильный
или многожильный в общей оплетке, суммарное
сечение, мм2, до 6
100 м
15
131,46
59,45
0,7
81
ТЕРм8-03574-1
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей
или проводов внешней сети к блокам зажимов и к
зажимам аппаратов и приборов, установленных на
устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до 10
100 жил
1,54
2584,2
2,31
156,07
0,35
82
ТЕРр67-10-1
Смена электросчетчиков
100 шт.
0,01
27177,47
4,02
787,45
0,79
83
ТЕРр67-08-1
Смена светильников с лампами накаливания
100 шт.
0,1
6783,4
1,72
803,68
0,34
22100,56
4,59
1472,97
0,91
84
ТЕРр67-08-2
Смена светильников с люминесцентными лампами
100 шт.
0,25
85
ТЕРр67-09-1
Смена выключателей
100 шт.
0,2
86
ТЕРр67-09-2
Смена розеток
100 шт.
0,2
1132,81
4,6
1971,9
891,75
3979,67
240,35
271,77
7,87
678,34
80,37
5525,14
368,24
69
6,74
101,1
10,5
0,04
0,6
3,56
16,8
25,872
0,54
0,02
0,0308
0,04
87,3
0,873
0,01
0,07
0,0007
0,17
89,1
8,91
0,03
0,03
0,003
1,15
163,3
40,825
0,23
0,08
0,02
226,56
41,16
24,1
4,82
142,96
41,16
24,1
4,82
50314,17
12660,69
502080,24
65840,42
205,81
714,81
205,81
Итого прямые затраты по разделу 9
Итого прямые затраты по смете
9324,68
1433,22
3819,87
377,26
24883,2
7698,1
6096,72
578
Смету составил:
И.П. Поляков В.В.
Смету проверил:
Поляков
В.В.
ч
РАСЧЕТ
Фактических затрат на ремонт административного здания Клуба села Старая Хворостань
1. Заработная плата рабочих отделка:
Кирпичная кладка:
21408х4.8=102758
4580:165.6х14850=410707
Накладные расходы 42%
513465х0.42=215655
2. Заработная плата рабочих сантехника, отопление
452.83:165.6х14850=40607
Накладные расходы 53%
40607х0.53=21522
3. Заработная плата рабочих электрика:
1810.48:165.6х14850=162353
Накладные расходы 45%
162353х0.45=73059
4. Заработная плата рабочих кровля:
1132.07:165.6х14850=101517
Накладные расходы 49%
101517х0.49=49743
5 .ЭММ
(24883.2-6096.72)х6.01х1.18=133230
Итого:
6. Материалы:
№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1 311 151
Наименование
Ед.
К-во
Цена
Сумма
Раствор цементный
Кирпич силикатный
Газосиликат
Перемычки
Щебень
Песок
Бетон
Керамзито-бетон
Плинтус деревянный
Пиломатериал
Шифер
Рубероид
Коньки
Гвозди разные
М3
Шт.
М3
Шт.
М3
М3
М3
М3
м
М3
лист
М2
м
кг
48.1
21408
46
10
0.51
16.4
84.5
39.83
465
20.7
702
572
300
164.4
3185
6
2600
200
671
200
3779
3700
30
6800
87.5
24
120
60
153199
128448
119600
2000
342
3280
319326
150518
13950
140760
61425
13728
36000
9864
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
Металлопрофиль
(крыльцо)
Дюбели разные
Винты самонарезающ.
Кронштейны , анкера
Навесы на крыльца
Перила
Металлопрокат
Дверь метал.одинарная
Дверь металлическая
двухстворчатая
Дверь
деревянная
одинарная
Петли
Замки врезные
Пена монтажная
Обналичка
Оконные блоки пласт.
Подоконная доска
Плитка керамогранит
половая
Плитка керамогранит
половая для крыльца
«дикий камень»
Уголок металл-резинов
Плитка для стен
Крестики
Затирка
Краска в/эм.для стен
Краска в/эм.фасадная
Сетка металл.штукатур.
Краска масляная
Шпатлевка
Олифа
Уайт-спирит
Лак
Клей ПВА
Шкурка шлифовальная
Фанера
Линолеум
Клей Бустилат
Пороги металлические
Ацетилен
М2
90
380
34200
шт
кг
Шт.
Шт
М
т
Шт.
Шт.
5200
6
94
2
30
0.827
6
2
1.5
250
15
8000
300
28500
8000
14000
7800
1500
1410
16000
9000
39900
23570
28000
Шт.
4
4500
18000
Пар.
Шт.
Шт.
М
М2
м
М2
24
12
48
120
32
26
241
100
500
150
37
4200
300
400
2400
6000
7200
4440
134400
7800
96400
М2
35
610
21350
шт
М2
Пач.
кг
кг
кг
М2
кг
кг
кг
л
кг
кг
М2
М2
М2
кг
Шт.
балл
10
68
25
103.2
385.6
90.7
120
96.7
412
34
10
6
22
20
116
116
30
8
2
520
200
20
48
100
40
45
80
12.5
60
70
120
45
160
100
250
35
100
2300
5200
13600
500
4954
38560
3628
5400
7736
5150
2040
700
720
990
3200
11600
29000
1050
800
4600
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
Кислород
Электроды
Светильники-прожект.
Светильник ламповый
Лампочки
Светильник люминисц.
Выключатели
Розетки
Провод ПУНХПЗх3.5
Провод ПУНХПЗх2.5
Кабель гибкий КГ
Гофр винипластовый
Дюбель
Саморез
Подвес прямой
Крепежный элемент
Изолента
Коробка распределит.
Коробка установочн.
Счетчик электр.
Автоматы 25 амп.
УЗО
Ацетилен
Кислород
Болты и крепежный Эл.
Краны
Резьба сгонная д 20
Контргайка
Фланцы
Отводы стальные д 57
Отводы стальные д 20
Проволока вязальная
Проволока сварочная
Лен волокно
Круг отрезной
Тех.пластина
Трубопроводы
стальные
Счетчик водомер
Трубопровод канализац
Трубопроводы водопроводные полимерн.
балл
кг
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
шт
шт
м
м
м
м
Шт
Кг
Шт
Шт
Шт
Шт
Шт
Шт
Шт.
Шт.
Балл.
Балл.
Кг
шт
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
кг
кг
кг
шт
кг
м
4
33.9
2
10
20
25
20
20
820
1500
200
1500
1500
15
600
2300
5
20
40
1
10
2
4
8
10
20
62
62
4
35
70
5
5
2
10
1
190
450
50
1500
250
40
700
60
60
35.8
27.1
44.1
6
1.5
180
6
1.2
20
35
10
1500
48
635
2300
450
400
120
15
6
200
50
25
55
70
210
50
70
329.26
1800
1695
3000
2500
800
17500
1200
1200
29356
40650
8820
6000
2250
2700
3600
2760
100
700
400
1500
480
1270
9200
3600
4000
2400
930
372
800
1750
1750
275
350
420
500
70
62559
Шт.
м
М
1
30
50
300
180
70
300
5400
3500
Крышка люка
Кольца железобетон.
Унитазы
Умывальники
Сифоны
Гибкий шланг-штуцер
Смесители
Тройник прямой
Угольник прямой
Колер
Потолок «Амстронг» с
комплектующими
103. Гипсокартон
с
комплектующими
104. Решетка радиаторная
105. Паста огнезащитная
Итого :
К=1.02
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
М2
1
3
2
1
3
3
1
5
4
40
350
1100
1500
2300
1500
120
120
700
100
100
260
250
1100
4500
4600
1500
360
360
700
500
400
10400
87500
М2
345
250
86250
Шт.
кг
30
20
324
250
9720
5000
2192585
2236437
7. Автотранспорт:
Раствор, бетон и прочие материалы
Лиски: 6681:340х90х(220.87:5т)х1.18=92182
8. Перевозка рабочих
3639770х2.5%=90994
9. Монтаж пожарной сигнализации: 55236
ИТОГО РАСХОДОВ:
3 786 000
Заказчик:
Отдел по работе с поселениями
Лискинского муниципального района
Подрядчик:
И.П. Поляков В.В.
рублей
____________________
Образцов Ю.А.
_____________________
Поляков В.В
Скачать

представляемых для участия в аукционе