СОГЛАСОВАНО:
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель конкурсной комиссии
______________ В.А. Дмитриев
Заместитель главы
Администрации Невского района
_______________ В.В. Рублевский
“02” февраля 2012 г.
“02” февраля 2012 г.
ТОМ 2
КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА №1-ГП
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ НЕВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,
ФИНАНСИРУЕМОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУБСИДИЙ
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1
ИНСТРУКЦИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПОДАЧЕ ЗАЯВОК
1. Предмет конкурса, лимит финансирования, источник финансирования
1. Предметом настоящего конкурса является право на заключение договора на
выполнение работ по проведению капитального ремонта лифтового оборудования в
многоквартирных домах, расположенных на территории Невского района СанктПетербурга, финансируемого с использованием субсидий.
Реестровый номер конкурса - 01-ГП.
2. Лимит финансирования выполнения работ по проведению капитального ремонта
объекта конкурса
Таблица №1
№
Лота
Наименование лота
Ремонт лифтового оборудования многоквартирного
адресу: Октябрьская наб., д. 70, корп. 1, литера А
Замена лифтового оборудования многоквартирного
2
адресу: ул. Седова, д. 84, литера А
Замена лифтового оборудования многоквартирного
3
адресу: ул. Кибальчича, д. 4, корп. 2, литера Ц
Замена лифтового оборудования многоквартирного
4
адресу: ул. Кибальчича, д. 4, корп. 1, литера С
Замена лифтового оборудования многоквартирного
5
адресу: пр. Большевиков, д. 25, корп. 1, литера Д
Замена лифтового оборудования многоквартирного
6
адресу: Народная ул., д. 88, литера А
ИТОГО
1
Лимит финансирования
(руб.)
дома по
дома по
дома по
дома по
дома по
дома по
10 513 675,00
6 991 889,00
2 161 121,00
2 161 121,00
10 082 770,00
2 161 121,00
34 071 697,00
3. Источник финансирования, в том числе по долям:
Финансирование работ осуществляется за счет следующих средств:
- Средства в форме субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, в пределах средств,
предусмотренных Законом Санкт-Петербурга от 02 ноября 2011 № 658-120 «О бюджете
Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»;
- Средства Заказчика, утвержденные решением общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, составляющие 5% от общей стоимости работ по
договору.
2. Сведения об организаторе конкурса и заказчике
Организатор конкурса:
Администрация Невского района Санкт-Петербурга, уполномоченная на основании
договора на организацию и проведение конкурса, заключенного с управляющей
организацией или ОСЖ.
Место нахождения и почтовый адрес: 192131, Санкт-Петербург, пр. Обуховской
Обороны д. 163, каб.311.
Контактные лица организатора конкурса:
По общим вопросам: Ильинский Роман Анатольевич – заместитель директора Невского
РЖА, телефон 412-51-41.
По разъяснению технического задания и по вопросам осмотра объектов конкурса: Голота
Лариса Владимировна, телефон 365-54-32.
2
Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за работу с проектом договора:
Чудакова Мария Николаевна, телефон/факс 412-88-12, адрес электронной почты:
[email protected]
Заказчик:
Таблица №2
№
лота
Заказчик
1
ТСЖ
«Октябрьская
набережная –
70/1»
2,3,4
ООО
«Жилкомсервис
№ 2 Невского
района»
5,6
ООО
«Жилкомсервис
№1 Невского
района»
Адрес
193079 г.
СанктПетербург
Октябрьская
наб. д. 70,
корп. 1
192174,
СанктПетербург,
ул.
Шелгунова,
д. 16
193315,
СанктПетербург,
Народная ул.
д.47 корп.4
Расчетный счет для перечисления
обеспечения исполнения договоров в
виде залога денежных средств
ИНН 7811334279 КПП 781101001
р/с 40703810055130110829
Северо-Западном банке ОАО
«Сбербанк России»
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653
ИНН 7811405949 КПП 781101001
р/с 40702810747000002028
ОАО «Банк Санкт-Петербург»
Пролетарский филиал
к/с 30101810900000000790
БИК 044030790
ИНН 7811405931, КПП 781101001
р/с 40702810047000002029 в
дополнительном офисе
«Пролетарский»
ОАО «Банк Санкт-Петербург»
к/с 30101810900000000790
БИК 044030790
ФИО, должность
руководителя, тел.
Председатель
правления
Вяль С.Д.
тел. 447-17-66
8-960-243-21-97
Генеральный
директор
Махарандин С.А.
тел. 362-04-60
Генеральный
директор
Киреенко А.М.
тел. 447-09-42
3. Требования к претендентам, предъявляемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение
работ, являющихся предметом конкурса
Претендент должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ,
являющихся предметом конкурса:
-требования не установлены.
4. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки
(обеспечение заявки)
1. Претендент представляет в составе своей заявки обеспечение заявки в форме
перечисления денежных средств на счет Администрации Невского района СанктПетербурга по следующим реквизитам: ИНН 7811020096, КПП 781101001, расчетный
счет 40302810947000002147 в ДО «Пролетарский» ОАО «Банк Санкт-Петербург» СанктПетербург, корреспондентский счет 30101810900000000790, БИК 044030790.
2. Размер обеспечения заявки:
№ лота
1
2
3
Размер обеспечения заявки,
руб.
315 410, 00
209 756,00
64 833,00
№ лота
4
5
6
Размер обеспечения заявки,
руб.
64 833,00
302 483,00
64 833,00
3
3. Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, должен содержать
следующую информацию:
В платёжном поручении в поле «назначение платежа» указывается следующее:
«Целевые средства на обеспечение конкурсной заявки (субсидии), реестровый номер
конкурса ХХХХ (указан в томе 2 конкурсной документации), номер лота - ХХХ».
где ХХХ – поле размером в три знака для ввода участником номера аукционного
лота, на который заявляется участник. Номера лотов до 99-го включительно предваряются
нулями. Например: «Целевые средства на обеспечение конкурсной заявки (субсидии)
реестровый номер конкурса 01-ГП, номер лота - 001».
5. Требование обеспечения исполнения обязательств за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение победителем конкурса обязательств по договору
1. Участник конкурса, с которым заключается договор, обязан представить
обеспечение исполнения обязательств по договору в порядке, установленном томом 1 и
настоящим пунктом тома 2.
Размер обеспечения исполнения обязательств по договору:
№ лота
1
2
3
4
5
6
Размер обеспечения исполнения обязательств
по договору, руб.
2 102 735,00
1 398 377,00
432 224,00
432 224,00
2 016 554,00
432 224,00
2. В случае если обеспечение исполнения обязательств по договору представляется в
виде залога денежных средств, участник конкурса, с которым заключается договор, обязан
заключить с заказчиком Соглашение о залоге денежных средств и после этого
перечислить сумму залога денежных средств, указанную в п.п.1 пункта 5 тома 2, на счет
заказчика, указанный в пункте 2 тома 2 конкурсной документации (Таблице №2).
Документ, подтверждающий внесение залога денежных средств, должен содержать
следующую информацию: в платежном документе в поле «назначение платежа»
указывается следующее: «Обеспечение исполнения договора. Протокол об итогах
конкурса от ______ № _______. Лот №_____. Соглашение о залоге денежных средств
от ___________ №______».
3. Безотзывная банковская гарантия, Соглашение о залоге денежных средств
должны содержать следующие условия исполнения соответственно банком-гарантом,
залогодателем своих обязательств:
а) если принципал (залогодатель) не выполнил предусмотренные договором работы;
б) если принципал (залогодатель) нарушил более чем на 30 дней конечный срок
выполнения работ не по вине заказчика;
в) если принципал (залогодатель) нарушил более чем на 15 дней установленные
заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;
г) если принципал (залогодатель) некачественно и (или) ненадлежащим образом
выполнил предусмотренные договором работы.
6. Документы и формы, входящие в состав заявки
Заявка, подготовленная претендентом, должна обязательно содержать следующие
документы и формы:
1.Опись входящих в состав заявки документов;
4
2. Документ, подтверждающий правовой статус претендента:
1) полученная не ранее чем за 30 дней до дня вскрытия конвертов с заявками
выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенная копия такой выписки;
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
соответствующего государства, полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения извещения о проведении настоящего конкурса;
3. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от
имени претендента при проведении настоящего конкурса, оформленные в соответствии с
разделом 3 тома 1;
4. Форма «Конкурсное предложение» (по форме Приложения №1 к тому 2);
5. Справка (оригинал) из инспекции Федеральной налоговой службы по месту
постановки на налоговый учет об отсутствии задолженности по уплате налогов в
бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды на последнюю отчетную
дату, действительную на момент вскрытия конвертов с заявками (если срок действия в
справке не указан, справка считается действительной в течение 30 дней от даты выдачи);
6. Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки;
7. Документы, подтверждающие квалификацию претендента в соответствии с
критериями определения победителя конкурса:
7.1. Документы, подтверждающие опыт выполнения работ на аналогичных объектах
и объем выполнения работ за 2011 год:
а) форма «Опыт: аналогичные объекты» (по форме приложения № 2 к тому 2).
Форма «Опыт: аналогичные объекты» представляется за 2011 год с приложением:
- копий контрактов (договоров) претендента на выполнение аналогичных работ
(без приложений), а также копий документов, подтверждающих его исполнение.
Форма может быть представлена в одном экземпляре на все лоты конкурса, на
которые подана заявка претендента.
- не менее 2 положительных отзывов выполнения работ по ремонту лифтового
оборудования от организации-заказчика, подтверждающих опыт работы в 2011 году по
предмету конкурса.
Отзыв должен быть подписан руководителем организации-заказчика. Отзыв
должен содержать следующие сведения:
- наименование и местонахождения организации-заказчика по договору;
- предмет, наименование и реквизиты договора (договоров);
- цена договора;
- период, в течение которого осуществлялись работы;
- оценка организацией-заказчиком деятельности претендента по качеству и
исполнению своих обязательств по договору;
7. Место, порядок, дата начала и срок окончания подачи заявок на участие в
конкурсе
1. Заявки должны быть доставлены претендентами в Санкт-Петербургское
государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Невского района СанктПетербурга» по адресу: 192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны д. 54 каб. 204.
2. Дата начала подачи заявок: 07.02.2012г. в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 13 час.
5
3. Дата и время окончания подачи заявок: 12.03.2012г. до 12:00 часов - по адресу:
192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 54 каб. 204, а также можно подать
заявки в 15 часов по месту вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
8. Место подачи заявок, вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
1. Дата размещения извещения о проведении конкурса 06 февраля 2012 г.
2. Вскрытие конвертов с заявками произойдет по адресу: 192131, Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны д. 163 малый актовый зал, в 15 ч. 00 мин 12 марта 2012 г.
3. Дата подведения итогов конкурса: не позднее 15 марта 2012 г.
9. Критерии определения победителя конкурса и порядок оценки заявок
1. Оценка и сопоставление заявок, признанных отвечающими требованиям
конкурсной документации, производится отдельно по каждому лоту на основе
совокупности критериев с применением балльных методов, направленных на выбор
заявки, предлагающей лучшие условия исполнения контракта по следующим критериям:
Таблица № 3.
№
критерия
Б1
Б2
Б3
Наименование критерия
Максимальное
значение балла
Цена договора
600
Сроки выполнения работ
200
Опыт выполнения аналогичных работ
200
Суммарный балл по каждой оцениваемой заявке не должен превышать 1000 баллов.
3. Оценка, сопоставление и присуждение заявкам порядковых номеров по степени
выгодности для заказчика производится в соответствии с порядком, указанным ниже:
Расчет баллов осуществляется путем суммирования полученных баллов за каждый
критерий в соответствии с нижеприведенными формулами и Таблицей №3.
Б общ i = Б1i + Б2i + Б3i, где:
Б общ i – общий балл по i-ой заявке
Б1 i - балл по критерию «Цена договора» по i-ой заявке
Б2 i - балл по критерию «Срок выполнения работ» по i-ой заявке
Б3 i – балл по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ» по i-ой заявке
4. При подсчете баллов и коэффициентов отклонения числовые значения
округляются до двух знаков после запятой (0,00).
Коэффициент отклонения устанавливается в пределах от 0 до 1.0, причем K i = 1.0
устанавливается для заявки с наилучшим показателем по данному критерию из всех
представленных заявок.
5.1. Расчет количества баллов по критерию «Цена договора» производится путем
умножения максимального балла по данному критерию в соответствии с Таблицей №3
Бmax(1) на коэффициент отклонения:
6
Б1 = Бmax(1) * Кi
Коэффициент отклонения по критерию «цена договора» будет установлен по
формуле:
Ц imin
Ki =
Цi ;
где Ц i min - минимальная предложенная цена договора по заявкам, поступившим на
конкурс, руб.
Ц i - цена договора по i-ой заявке (цена договора), руб.
Примечание:
1. Если участником конкурса предложено понижение цены по лоту равное или
большее 10% от начальной (максимальной) цены договора, для целей расчета
коэффициента отклонения по показателю «цена» заявке с минимальным значением цены
присваивается коэффициент отклонения равный 1.
5.2. Расчет количества баллов по критерию «Срок выполнения работ»
производится путем умножения максимального балла по данному критерию в
соответствии с Таблицей №3 (Бmax(2) на коэффициент отклонения:
Б2 = Бmax(2) * Кi
Коэффициент отклонения по критерию «Срок выполнения работ» будет установлен
по формуле:
K i  Tmin ;
Ti
где Т min - минимальный срок выполнения работ по заявкам, поступившим на
конкурс, недель;
Ti – срок выполнения работ по i-ой заявке, недель;
Примечание:
Срок выполнения работ по лотам №1,2,3,4,5,6 - не более 12 недель:
Если участником конкурса предложен срок менее 10-и недель, для целей расчета
коэффициента отклонения по критерию «срок выполнения работ» заявке с минимальным
значением срока выполнения работ (менее 10-и недель) присваивается Т min =10,
остальным заявкам, имеющим срок выполнения работ менее 10-и недель присваивается
Ti=10
Ti= Т min =10 при Т≤10
5.3. Расчет количества баллов по критерию «Опыт выполнения аналогичных
работ» производится путем умножения максимального балла по данному критерию в
соответствии с Таблицей №3 (Бmax(3) на коэффициент отклонения:
Б3 = Бmax(3) * Кi
Коэффициент отклонения по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ»
будет установлен в соответствии с таблицей №4.
7
Таблица №4.
Критерий
Определение коэффициента отклонения
Стоимость работ аналогичных предмету
Коэффициент
лота, выполненных в 2011 году
Опыт выполнения работ,
от 100 000 001,0 руб. и более
1,0
аналогичных предмету лота
от 50 000 001,0 руб. до 100 000 000,0 руб.
0,8
за 2011 год
от 25 000 001,0 руб. до 50 000 000,0 руб.
0,6
до 25 000 000,0 руб.
0,4
8
Приложение №1 к тому 2
1. Форма «Конкурсное предложение»
для участия в конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по ремонту
(замене) лифтового оборудования в многоквартирном доме по адресу: ____________,
финансируемого с использованием субсидий.
1. Претендент:
1.1 Фирменное наименование (наименование) и сведения об
организационно-правовой форме и месте нахождения1 (Претендент вправе
указать полное или сокращенное наименование по собственному усмотрению)
1.2
Почтовый адрес
1.3
Контактный телефон (факс)
2. Претендент _________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.
является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.
3.
Конкурсная документация изучена в полном объеме и признана полной и
достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.
4.
Подтверждаем соответствие требованиям:
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или
государственными внебюджетными фондами;
- претендент не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
- отсутствие у претендента за последние 2 года фактов неисполнения обязательств по
ранее заключенным договорам на выполнение работ по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов, финансируемого с использованием субсидий, и (или)
фактов расторжения таких договоров вследствие существенных нарушений претендентом
условий договоров;
- отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков;
- внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;
5. Условия исполнения договора, предлагаемые претендентом, по лоту
(наименование лота) №________:
№
п/п
Наименование показателя критерия
оценки заявок
Единица
измерения
Значение (все значения
указываются цифрами)
1
2
3
4
1
Цена договора
2
Сроки выполнения работ
3
Опыт выполнения аналогичных работ
российский
рубль
недели
российский
рубль
6. Обеспечение заявки в случаях, установленных конкурсной документацией,
прошу возвращать на счет (претендент указывает реквизиты банковского счета для
возврата обеспечения заявки).
Форма должна быть подписана уполномоченным лицом претендента и скреплена
печатью претендента.
9
Приложение №2 к тому 2
2. Форма «Опыт: аналогичные объекты»
Номер и
дата
заключения
договора
Предмет
договора
Цена
договора
Срок
выполнения
работ
Сумма
выполне
нных в
2011
году
работ
Наименова
ние
заказчика
Наименован
ие
подрядчика
Виды
работ
Форма должна быть подписана уполномоченным лицом претендента и скреплена
печатью претендента
Данные, указанные в форме «Опыт: аналогичные объекты» подтверждаются
копиями контрактов (договоров) и актов сдачи объектов в эксплуатацию. Необходимо
учитывать только те контракты (договоры), которые были заключены в период с
01.01.2011 по 31.12.2011. Дата начала работ по указанным контрактам (договорам по
аналогичным видам работ) должна быть не ранее 01.01.2011г., дата (сдачи объекта в
эксплуатацию) должна быть не позднее 31.12.2011г.
Под аналогичным объектом в конкурсной документации понимается контракт
(договор) в соответствии, с которым проводились работы по капитальному ремонту
(замене) лифтового оборудования. В случае если выполнялись иные виды работ, то такой
объект (контракт, договор) не может считаться аналогичным.
В случае если выполнялись работы по капитальному ремонту (замене) лифтового
оборудования на одном адресе по нескольким контрактам (договорам), заполняется одна
форма «Опыт: аналогичные объекты» на несколько контрактов (договоров) и одним
объектом считается несколько контрактов (договоров) по выполнению работ по
капитальному ремонту (замене) лифтового оборудования.
Необходимо учитывать общую стоимость работ по капитальному ремонту (замене)
лифтового оборудования, которые были начаты не ранее 01.01.2011г. и выполнены не
позднее 31.12.2011г. В случае, если в составе заявки претендента представлены акты
сдачи объектов в эксплуатацию датированные позднее 31.12.2011г., такие объекты учтены
не будут.
10
Приложение №3 к тому 2
3.Образец доверенности на осуществление действий от имени претендента при
проведении настоящего конкурса
ДОВЕРЕННОСТЬ №______
Место составления
(например, г. Санкт-Петербург)
Дата выдачи
Настоящей доверенностью (наименование, организационно-правовая форма, место
нахождения претендента, в лице _________________________ (указать название
должности руководителя претендента и его Ф.И.О), действующего на основании
_________(устава, положения и т.п.), уполномочивает ____________________________
(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа,
удостоверяющего его личность) осуществлять все необходимые действия, связанные с
участием в конкурсе на право заключения договора (указать полное наименование
конкурса в соответствии с наименованием конкурса, указанным в томе 2 конкурсной
документации), в том числе подписывать форму «Конкурсное предложение».
Настоящая доверенность выдана без права передоверия.
Настоящая доверенность выдана сроком на ___________.
Подпись (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)_____________________
удостоверяю.
Доверенность должна быть подписана руководителем претендента и скреплена
печатью претендента.
11
Приложение №4 к тому 2
4. Рекомендуемая форма банковской гарантии
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ
г. Санкт - Петербург
«____»____________20___ г.
_________________________________(указать наименование, организационно-правовую
форму, место нахождения кредитной организации), именуемое в дальнейшем «Гарант», в
лице ________________, действующего (ей) на основании ___________, настоящим
гарантирует
_______________(указать
наименование
заказчика),
именуемому
в
дальнейшем «Бенефициар» выплатить сумму _____ (___________) рублей _____ копеек,
причем эта сумма подлежит выплате в той валюте, в которой выплачивается цена
договора на выполнение работ по проведению капитального ремонта (или замене)
лифтового
оборудования
в
многоквартирном
доме
по
адресу:
__________,
финансируемого с использованием субсидий, если _________________________
(указываются наименование и организационно-правовая форма организации-должника),
именуем__ в дальнейшем "Принципал", с которым по результатам открытого конкурса на
право заключения договора на выполнение работ по проведению капитального
ремонта
(или
замене)
лифтового
оборудования
в
многоквартирном
доме,
финансируемого с использованием субсидий, (далее – Договор) будет заключен
Договор, не исполнит, либо ненадлежащим образом исполнит условия Договора, а
именно:
- если Принципал не выполнит предусмотренные Договором работы;
- если Принципал нарушит более чем на 30 дней конечный срок выполнения работ
не по вине Бенефициара;
- если Принципал нарушит более чем на 15 дней установленные Бенефициаром
сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;
-
если Принципал некачественно и (или) ненадлежащим образом выполнит
предусмотренные Договором работы.
Гарант обязуется выплатить денежную сумму Бенефициару после получения его
первого письменного требования. Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по
настоящей гарантии должно быть предъявлено Гаранту по месту нахождения Гаранта по
адресу: ________________________________________________________.
Бенефициар наряду с письменным требованием и документом, содержащим
указания на нарушения Принципалом обязательств по Договору предоставляет Гаранту
12
заверенные Бенефициаром копии документов, подтверждающие полномочия лица,
подписавшего требование.
В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения письменного требования
Бенефициара, Гарант обязан удовлетворить требования Бенефициара, либо направить
Бенефициару мотивированный отказ.
Настоящая Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи.
Требование по настоящей Гарантии может быть предъявлено вплоть до "_" ___20_ г.
Споры по настоящей гарантии рассматриваются в Арбитражном суде г. СанктПетербурга и Ленинградской области.
__________________________
(подписи, печать гаранта)
__________________________
(наименование)
"____"_________ 20_ г.
13
Приложение №5 к тому 2
5. Рекомендуемая форма соглашения о залоге денежных средств
СОГЛАШЕНИЕ О ЗАЛОГЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Санкт-Петербург
«___» _____________ 20__ г.
_______________________________________________________________________ ,
(полное наименование Заказчика по договору на выполнение работ по проведению капитального
ремонта _______ в многоквартирном(ых) доме(ах) расположенном(ых) на территории ________ района
Санкт-Петербурга, финансируемого с использованием субсидий)
в лице ______________________________________________, действующего на основании
(ФИО руководителя или иного уполномоченного лица Заказчика)
__________________________________________ , именуемый в дальнейшем «Заказчик»
(Документ, подтверждающий полномочия) с одной стороны
и ____________________________________________________________________ ,
(полное наименование Подрядчика по договору на выполнение работ по проведению капитального
ремонта _______ в многоквартирном(ых) доме(ах) расположенном(ых) на территории ________ района
Санкт-Петербурга, финансируемого с использованием субсидий)
в лице ______________________________________________, действующего на основании
(ФИО руководителя или иного уполномоченного лица Подрядчика)
__________________________________________ , именуемый в дальнейшем
(Документ, подтверждающий полномочия)
«Подрядчик», с другой стороны, руководствуясь Положением о порядке привлечения
управляющими организациями, товариществами собственников жилья либо жилищными,
жилищно-строительными
кооперативами
или
иными
специализированными
потребительскими кооперативами подрядных организаций для выполнения работ по
проведению капитального ремонта многоквартирных домов, финансируемого с
использованием субсидий, утвержденным распоряжением Жилищного комитета
от 10.04.2009 №77-р, (далее – Положение) заключили настоящее соглашение о залоге
денежных средств (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Подрядчик до заключения договора на выполнение работ по проведению
капитального ремонта _______ в многоквартирном(ых) доме(ах) расположенном(ых) на
территории ________ района Санкт-Петербурга, финансируемого с использованием
субсидий (далее – договор), на основании итогов конкурса (Протокол об итогах конкурса
от _______ №______. Лот №_______) обязуется перечислить на счет Заказчика
обеспечение исполнения договора в форме передачи Заказчику в залог денежных средств
(далее – залог денежных средств).
1.2. Залог денежных средств является способом обеспечения исполнения
Подрядчиком обязательств по договору.
1.3. Залог денежных средств устанавливается в размере ______________ руб.
1.4. Заказчик обязуется возвратить Подрядчику сумму залога денежных средств в
порядке и в случаях, установленных пунктом 3.1 Соглашения.
1.5. Заказчик удерживает сумму залога денежных средств в порядке и в случаях,
установленных пунктом 3.2 Соглашения.
2. Передача денежных средств
2.1. Подрядчик обязуется обеспечить перечисление залога денежных средств на
счет Заказчика, указанный в пункте 2.2. Соглашения, не позднее даты подписания
договора.
2.2. Денежные средства в размере залога перечисляются на текущий счет
Заказчика – __________________________________________________________________
(наименование, ИНН, КПП, банковские реквизиты Заказчика)
2.3. Документ, подтверждающий внесение залога денежных средств, должен
содержать следующую информацию: в платежном документе в поле «назначение
платежа» указывается следующее: «Обеспечение исполнения договора. Протокол об
итогах конкурса от ______ № _______. Лот №_____. Соглашение о залоге денежных
средств от ___________ №______».
2.4. Документ, подтверждающий внесение залога денежных средств на счет
Заказчика, должен быть представлен Подрядчиком не позднее предоставления
подписанного Подрядчиком проекта договора.
2.5. Срок действия залога денежных средств – не менее срока окончания
обязательств по договору.
2.6. В случае непредставления Подрядчиком документа, указанного в пункте 2.4.
Соглашения, обязательства Заказчика по внесению залога денежных средств считаются
неисполненными и договор заключен быть не может.
2.7. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика перечисления денежных
средств, поступивших на счет Заказчика в качестве залога денежных средств на любой
иной банковский счет.
2.8. Заказчик не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на
его счет в качестве залога денежных средств до наступления событий, указанных в пункте
3 Соглашения.
2.9. На денежные средства, перечисленные в соответствии с Соглашением на счет
Заказчика, проценты не начисляются.
3. Условия возврата и удержания денежных средств
3.1. Денежные средства, полученные Заказчиком в качестве залога, возвращается
Подрядчику в течение 5 (пяти) банковских дней (банковским днем считается день, в
который Центральный банк и коммерческие банки Российской Федерации открыты для
осуществления платежей) путем перечисления на счет Подрядчика, указанный в
Соглашении, после наступления одного их следующих событий:
3.1.1. Подрядчик исполнил обязательства, предусмотренные договором.
3.1.2. Договор расторгнут по соглашению сторон, за исключением случая,
установленного п.3.2.5. Соглашения.
3.2. Денежные средства, полученные Заказчиком в качестве залога, удерживаются
и не возвращаются Подрядчику в следующих случаях:
3.2.1. Подрядчик не выполнил предусмотренные договором работы;
3.2.2. Подрядчик нарушил более чем на 30 дней конечный срок выполнения работ
не по вине заказчика;
3.2.3. Подрядчик нарушил более чем на 15 дней установленные Заказчиком сроки
устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;
3.2.4. Подрядчик некачественно и (или) ненадлежащим образом выполнил
предусмотренные договором работы;
3.2.5. договор расторгнут по соглашению сторон в связи с неисполнением
Подрядчиком своих обязательств по договору.
4. Ответственность сторон
4.1. Ответственность сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
Соглашения наступает в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
15
5. Срок действия Соглашения
5.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами.
5.2. Соглашение прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения
сторонами взятых на себя обязательств.
5.3. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем
переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем
переговоров они будут переданы в установленном порядке на рассмотрение
Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5.4. Соглашение составлено в 2 (двух) имеющих одинаковую юридическую силу
экземплярах, по одному для каждой из сторон.
6. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Заказчик:
Подрядчик:
16
Скачать

П О Л О Ж Е Н И Е - Государственный заказ Санкт