Договор на поставку пломбировочных материалов

Проект
ДОГОВОР №
НА ПОСТАВКУ ПЛОМБИРОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ НУЖД ГАУЗ «КСП №2»
г. Чита
«____» ___________2012 г.
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Краевая стоматологическая
поликлиника №2», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Поповой
Ирины Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
_______,
именуемое
в
дальнейшем
Поставщик,
в
лице
_____________________________________
действующего
на
основании
___________________________________________, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны» на основании ___________________________________ заключили
между собой настоящий договор.
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется в установленный настоящим договором срок поставить
пломбировочный материал (далее – товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить
товар.
1.2. Поставщик несет обязанность по доставке Товара собственным транспортом либо
организует доставку Товара транспортом другой организации на свое усмотрение и за
свой счет.
1.3.Количество и ассортимент товара, подлежащего поставке в рамках настоящего
договора, указаны в спецификации (приложение № 1 к настоящему договору).
2. Обязательства сторон
2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1. Надлежащим образом исполнять обязанности Поставщика по настоящему договору;
2.1.2. Поставить товар надлежащего качества, количества и ассортимента;
2.1.3. Одновременно с поставкой товара передать Заказчику надлежащим образом
оформленные сопроводительные документы (в том числе: надлежащим образом
заверенные сертификаты и/или декларации о соответствии; удостоверения качества, в
котором должны быть отражены номера и даты выдачи удостоверения, наименования и
адреса изготовителя продукции, наименования продукции, показатели качества, дата
изготовления, температурные условия хранения для скоропортящейся продукции, срок
годности);
2.1.4. Проводить сверку расчетов с Заказчиком;
2.1.5. По окончании поставки товара предъявлять Заказчику документы на оплату
поставленного товара.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Оплатить поставленный товар на основании представленных Поставщиком
документов, свидетельствующих о поставке товара (товарно-транспортных накладных с
подписью Заказчика о получении),
2.2.2. Проводить контроль за качеством поставляемого Поставщиком товара, в том числе в
случае необходимости проводить в установленном порядке экспертизу поставленного
товара.
3. Цена и порядок расчетов
3.1. Оплата товара Заказчиком по настоящему договору производится на расчетный счет
Поставщика по реквизитам указанным в договоре.
3.2. Цена договора фиксированная. Изменение согласованной сторонами цены договора в
одностороннем порядке не допускается.
3.3. Договор финансируется Заказчиком за счет средств, полученных от приносящей
доход деятельности, но не позднее 31 декабря 2012 года.
3.4.
Цена
договора
составляет
_________________________рублей
(_____________________________________________________), в т.ч. НДС, и включает в
себя затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин,
сборов и других обязательных платежей.
4. Порядок и сроки поставки товара
4.1. Поставка Товара производится Поставщиком в соответствии со Спецификацией в
полном объеме по адресу Заказчика в течение 10 дней после подписания Договора.
4.2. Датой поставки считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки.
4.3. Поставщик обязуется известить Заказчика о дате поставки не позднее, чем за 2 дня до
дня отгрузки.
4.5. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента
передачи товара представителем Поставщика представителю Заказчика и подписания
накладной представителем Заказчика.
5. Упаковка, маркировка товара
5.1. Тара, упаковка и маркировка товара должны соответствовать условиям требований
торгового оборота.
5.2. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от повреждений при
перевозке его смешанным видом транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути, а
также длительного хранения.
5.3. Каждое грузовое место должно иметь маркировку с указанием содержимого.
5.4. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие
некачественной, ненадлежащей или поврежденной упаковки.
6. Приемка товара, качество товара
6.1. Заказчик должен принять товар по количеству, качеству и комплектности.
6.2. Приемка производится в присутствии представителя Поставщика по накладной,
предоставляемой Заказчику. По завершении приемки оформляется акт сдачи-приемки
товара по договору. С каждым комплектом продукции Заказчику передаются товарные
накладные, паспорт на продукцию, гарантийный талон, техническая и эксплуатационная
документация, копии соответствующих сертификатов.
6.3. В случае обнаружения факта поставки товара ненадлежащего количества,
ассортимента и/или качества Поставщик обязан заменить такой товар на товар
надлежащего количества, ассортимента или качества в течение 3 (трех) дней с момента
предъявления соответствующей претензии Заказчиком. Все расходы в этом случае
осуществляются за счет Поставщика.
6.4. Если Заказчик отказывается от переданного Поставщиком товара, он обязан
обеспечить сохранность этого Товара и незамедлительно уведомить об этом Поставщика.
7. Гарантии
7.1. Остаточный срок годности отгружаемого Товара должен составлять не менее 80%.
Иной срок годности отгружаемого Товара согласовывается Сторонами дополнительно.
7.2 Поставщик гарантирует надлежащее качество товара, его соответствие
государственным стандартам и техническим условиям завода - изготовителя.
7.3. Если в период гарантийного срока возможности эксплуатации товара обнаружатся
дефекты, то Поставщик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком
сроки. Для участия в составлении акта устранения недостатков, фиксирующего дефекты,
согласования порядка и срока их устранения Поставщик обязан направить своего
представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения
дефектов.
7.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения
товара со стороны третьих лиц.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором
срока исполнения обязательств в размере 0,3 % за каждый день просрочки. Поставщик
освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.3. При поставке некачественного Товара, Поставщик обязан произвести его замену
в течение 3 (трех) дней с момента обнаружения. В случае неисполнения или просрочки
исполнения указанной обязанности Поставщик несет ответственность в соответствии с п.
8.2 Договора.
8.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по
настоящему договору или устранения нарушений.
8.5. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении договора, решаются
путем переговоров. При не урегулировании Сторонами в досудебном порядке спор
передается на разрешение в арбитражный суд Забайкальского края.
9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые участник не мог ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.
9.2. Если эти обстоятельства будут длиться более 4-х месяцев, стороны встретятся для
обсуждения возникшей ситуации, однако если в течение последующих 2-х месяцев
действие обстоятельств не прекратиться, любая из сторон вправе расторгнуть Договор в
одностороннем порядке. В данном случае сторонами должны быть возвращены все
материальные средства переданные друг другу во исполнение Договора.
9.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы.
10. Прочие условия
10.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны и скреплены печатями
сторонами.
10.3. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
выполнения сторонами всех обязательств. Поставщик в течение 3 (трех) дней обязан
подписать договор и направить его в адрес Заказчика по электронной или факсимильной
связи и с обязательной последующей заменой на оригинал в течение 5 (пяти) дней.
10.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны,
каждый из которых имеет равную юридическую силу.
11. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик
Главный врач
МП
Поставщик
И.Н. Попова
Приложение №1
Спецификация
Объем поставляемого товара
Наименование товара
Ед. изм.
Кол-во
Filtek Z250 универсальный композит: набор - 8 шприцов по 4 гр.
(А1; А2; А3; А3,5; В3; С2; D3; UD) SingeleBond 6 мл., EtchGel 3
мл.
набор
4
«Filtek ТМ Ultimate » - универсальный композитный
реставрационный материал (профессиональный набор 12
шприцов по 4 гр.) (Dentsply или эквивалент)
набор
12
набор
40
Шт.
15
Шт.
60
Шт.
50
Шт.
50
Шт.
50
Шт.
50
Шт.
20
Шт.
15
Шт.
15
Шт.
15
набор
50
«AH Plus» материал для пломбирования корневых каналов, в
двух тюбиках (паста А 4 мл.+ паста В 4 мл.)
«Vitrebond» - фотополимеризующий стеклоиномерный материал
для лайнерных (базовых) прокладок (4,5 гр.+2,75 мл.)
(Dentsply или эквивалент)
Адгезивная система «Prime&Bond NT» (1*3,5 мл.)
(Dentsply или эквивалент)
Filtek -Z250универсальный реставрационный материал, оттенок
UD-4g.
Filtek -Z250универсальный реставрационный материал, оттенок
A2-4g
Filtek -Z250универсальный реставрационный материал, оттенок
A3-4g
Filtek -Z250универсальный реставрационный материал, оттенок
A3.5-4g
Filtek -Z250универсальный реставрационный материал, оттенок
C2-4g
Filtek -Z250универсальный реставрационный материал, оттенок
B3-4g
Filtek - Z250универсальный реставрационный материал, оттенок
D3-4g
Filtek -Z250универсальный реставрационный материал, оттенок
А1-4g
X- Flow- текучий, светоотверждаемый, рентгеноконтрастный
композитный материал (набор 16 компьюл по 0,25 гр. в оттенках
А2,А3,В1,ОА3)
(Dentsply или эквивалент)